铁艺栏杆及大门制作安装合同

铁艺栏杆、铁艺大门

广告牌制作安装合同

甲方：

乙方：

按照《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等自愿公平、公正和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致后达成如下合同条款。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、三、工程范围及内容：

四、承包形式：

五、材料要求：

六、制作形式：

七、结算方式及付款方式：

八、工期及工程验收

九、质量保修

1、自本合同项下工程经甲方验收合格之日起一年为工程质保期，该期间为乙方的工程质保期。质保期限内乙方应于接到甲方的维修通知之日24小时内，自行至工程现场进行维修。乙方未能按时到场维修，或到场后不能维修的，甲方有权委托第三方进行维修。因此产生的费用由乙方承担，且甲方有权从应付乙方的工程价款中直接扣减。

十、双方义务：

甲方义务：

（1）甲方有权监督检查施工质量，督促乙方按工期完工，并对工程施工质量提出指导和整改意见。

乙方义务：

（1）乙方负责提供施工所需的全部主材和辅料。向甲方及监理方提供施工所需的检验报告和报验资料及有关技术资料。

（2）乙方现场施工人员服从甲方、监理及有关单位的管理。

（3）及时接受并完成甲方及监理方提出的整改意见。

（5）按发包人要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作。

（6）乙方在工程移交之前，负责现场一切材料成品的保护，如在此期间，发生损坏等，乙方应负责自行承担，甲方概不负责。

（7）乙方入场施工后，不得破坏任何已完工的土建、安装设施及已完工的绿化景观，并且保证卫生状况良好；如因技术需要确实要进行破坏性施工的，应事先征得甲方的书面签字认可，相应费用由乙方自行承担。

（8）乙方雇佣工人进行本工程工作的，相应工人的劳动、劳务关系均由乙方自行处理，并足额支付工人报酬。因乙方雇佣工人产生劳动、劳务纠纷导致甲方向第三人支付的任何费用，均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。

十一、违约责任

1、双方应格守“诚实守信”原则，完全履行合同条款，任何一方不按本合同条款履行责任即构成违约，须向守约方赔偿合同总价款的1%作为违约金。

2、因不可抗力因素（地震、战争、瘟疫等法定确认的）致使本合同无法履行时，双方均不承担任何赔偿责任。

十二、争议解决

甲乙双方因本合同发生争议，可以协商解决。协商不成时，双方均有权

向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十三、其他事项

本合同未尽事宜，甲乙双方可根据具体情况签订书面补充协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

铁艺栏杆施工合同范本

铁栏杆工程施工合同 发包方：________________________________以下简称甲方 承包方：________________________________ 以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建 公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容：环湖栈道栏杆、观景台栏杆、登山栈道栏杆瞭望塔栏杆。具体材料按图纸和相关图集做法。 二、工程承包范围 2.1 并签字的图纸（后附施工图纸和图纸要求的相关图集做法）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按延长米计算。 3.1.1 铁栏杆：数量_______米，综合单价________元，合价 合计总价_____________元（人民币大写)。 3.2 工程款支付方式 3.2.1 本合同签订后，5日内支付该工程的预付款50%。

3.1.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，一周内支付合同价的全部尾款。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁栏杆安装总工期：50天（以预付款拨付第二日计）。 5.2由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延。 5.2.1甲方不能提供施工条件或不能施工的自然条件； 5.2.2工程量变化和设计变更； 5.2.3不可抗力； 六、技术质量保证措施 6.1 材料要求，所有材料及成品进场，必须有材质单，合格证。6.2 施工人员上岗前，根据其不同工作岗位，进行专业技术与安全文明施工的教育。 6.3 在施工过程中由技术人员进行检查，及时纠正施工现场违章操作等问题。提出质量问题更改措施，保证工程质量达到“合格”要求及验收规范。 第七条验收 7.1、乙方安装完成后应书面通知甲方进行验收，确认后视为验收合格。 八、违约责任 8.1合同签订后，未经双方协商同意，任意一方不得随意变更或解除

小区临时围墙施工合同范本

编号：_____________ 小区临时围墙施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方：（以下简称甲方） 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将XXX 项目中的XXX小区临时围墙委托给乙方施工，结合本工程具体情况。订立本合同，以兹共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：临时围墙； 2、工程地点：。 二、承包内容及材料 1、工程内容：修理临时围墙（部分围墙外侧须粉刷）； 2、材料选用：灰沙砖； 3、承包形式：包工包料。 三、工期 经双方协商，本工程开竣工日期如下： 1、开工日期：20XX年XX月XX日； 2、竣工日期：20XX年XX月XX日； 3、总日历工期：XX天。 四、质量和安全要求 乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责。 五、合同价款及付款方式

1、本合同所承包的围墙，单价为每米100元，暂定总长为1000米。具体以实际发生量为准。总工程价款为10万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、付款方式：甲、乙双方协定，甲方负责提供所有灰沙砖，每块以0.15元价格，乙方完工后从工程款中扣除，乙方进场开工三天后，甲方另付起动资金1万元，剩余工程款等乙方完工后验收20天后，一次性付清。 六、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 八、本合同自签字之日起生效，工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。 九、另加从基础到顶1米8高，做到工程50%付8000仟元整，如果在施工带来影响，由甲方付乙方人工费和生活费。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 年月日

室内外栏杆工程劳务施工合同模板范本

劳务施工合同 合同编号:

签订日期：年月日

目录 第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付方法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更治理 (13) 第二条竣工结算和经济签证治理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)

第一部分协议专用条款 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围： 方盖章确认施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯

机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采纳包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。 2： 2.1、室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.2、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.3、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.4、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.5、室外铁艺栏杆高0.5m（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.6、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元

铁艺栏杆制作及安装合同

建设工程施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 l 、工程名称： 2 、工程地点： 3 、建筑面积： 4 、工程内容： 。 5 、承包方式：包工、包料。 二、工期要求 1 、总工期为20天，从签定协议之日至2016 年5月20日完成，根据甲方进度施工将所有的空调板铁艺护栏制作、安装到位。 2 、属甲方原因造成的工期延误者，乙方可要求甲方将工期相应顺延。 三、协议价款 1 、本协议的空调板铁艺护栏单价为75 元／米。 2 、以上单价包括：购料、加工制作、安装、包装、装卸车、运输至工程安装地点、安装损耗、保管、成品保护、工人工资、保护用品发生的费用。 四、结算方式 甲方对护杆及施工中所有铁艺验收后，按实际发生数量办理结算。

五、付款方式 现金支付或银行转账，甲乙双方经同意签订合同后，甲方预付给乙方工程款一万元；待乙方材料进场后，甲方付给乙方60%的工程款；待乙方安装完成后，付给乙方90%的工程款；经甲方及验收单位检验合格，甲方一次性付给乙方全部工程款。 六、质量目标 1、不得在已安装完成的护栏上涂抹砂浆及挂放杂物。 2、为防污染，在交叉作业过程中，成品护栏需盖上保护膜。 七、施工保护 1、成品出厂保护措施： 成品出场之前需要进行包装保护。 2、成品运输保护措施： 成品装车时做到轻放轻拿，全部有序的竖立摆放在车上，成品中间用软物分隔，防止相互碰花。 3、成品工地装卸保护措施： 成品运至工地后，首先找个空旷的地方集中放置，然后分批分量运至安装洞口，期间做到专人专运，运送期间做到不碰花，轻放轻拿。 4、成品安装保护措施： 包装膜在竣工验收前去除，去除后进行清理，并修补。 5、与其他分项承包单位的配合： 我司将积极友好的配合其他工种的工作，不得妨碍及破坏自身承包范围外的其他工程、工作。 八、纠纷处理 合同履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成的可向有关部

围墙承包合同范本

围墙承包合同范本 围墙承包合同范本1 发包方： 承包方： 依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下： 第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围和内容： 第二条、工程期限 1.本工程合同总工期为__天（日历天，从开工之日算起）。 2.本工程开工日期__年__月__日，竣工日期__年__月__日。 第三条、工程合同总价 1.本工程造价为人民币351元/米。 2.承包方式：包工包料。 第四条、工程价款的支付与结算 1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。 2.支付： 第五条、工程质量：施工要求按土建工程预算书，达到质量标准。

第六条、安全责任 承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。 第七条、现场管理 承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。 第八条、违约责任 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金__元。 第九条、本协议一式两份。各执一份。 发包方： 承包方： 签订日期： 围墙承包合同范本2 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 一、工程名称：有限公司围墙工程 二、工程地点： 三、承包方式：包工包料。乙方全面负责经营承包，自负盈亏。人员组织、施工进度、工程质量、安全生产均由乙方负责实施，所需费用均由乙方支付。如遇村民对围墙施工时闹事，发包方应予以调解平息，创造良好的施工环境。

四、承包范围和内容： 北侧、西侧围墙，不含铁艺栏杆的安装及油漆和挖土方等项目。具体施工范围以建设单位提供的施工图（附图）为准。 由于部分围墙土质为回填土，土壤承载力不足，如围墙砌筑完工后发生沉降或倾倒乙方概不负责。 五、价格及结算方法： 1、定价：北侧围墙（无钢筋砼基础）价格为300元/米，北侧围墙（有钢筋砼基础）价格为370元/米；西侧围墙（不含铁艺栏杆）价格为350元/米。另按总造价上浮8%（含税金）结算。如围墙墙面抹灰局部取消抹灰，取消部分按实际8元/平方米扣除。 2、付款方式：主体完工后完成部分除抹灰造价外，其余全部付清。 六、工程期限： 春节前主体全部完工，如有时间则完成所有的粉刷工程。 七、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字（盖章）后生效，竣工验收结清款项后失效。 八、未尽事宜，由双方协商解决。 发包人（公章）： 负责人：负责人： xxx年月日 承包人（签字）：

铁艺栏杆工程施工合同

铁艺栏杆工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1 工程名称： 1.2 工程内容： 二、工程承包范围 2.1 甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1 本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后以实际工程量结算。 3.1.1 阳台栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.5 厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元；

总记合价元（人民币大写）。 3.2 工程款支付方式 3.2.1 合同签订后按照合同价的40%支付预付款元（人民币大写） 3.2.2 栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的95% 元（人民币大写）。 3.2.3 工程保修款：保修款按照合同价款的5%计取元（人民币大写）。 四、承包方式 4.1 本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1 铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲方要求及时完工，不得影响下道工序的施工。 5.2 由于以下原因造成工期延误，经甲方代表书面确认，工期相应顺延。 5.2.1 甲方不能提供施工条件； 5.2.2 工程量变化和设计变更； 5.2.3 不可抗力； 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。 六、现场管理要求 6.1 甲方指派作为施工现场管理负责人，联系电话：，乙方指派作为施工现场管理负责人，联系电话：。

室内外栏杆工程劳务施工合同范本

室内外栏杆工程 劳务施工合同 合同编号:

签订日期：年月日

目录 第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付办法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更管理 (13) 第二条竣工结算和经济签证管理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)

第一部分协议专用条款 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围： 术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。

栏杆制作安装合同

栏杆制作安装合同 发包人（全称）云南云福投资有限公司（简称甲方） 承包人（全称）（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《公会人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鑫仁园住宅小区 工程地点：宜良汇东西路 工程名称：外围墙、室内楼梯铁艺栏杆 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 资金来源：自筹资金 二、工程承包范围 1、本工程的承包范围：按建设方提供的设计施工图中，外围墙及挡墙铁艺栏杆材料采购、运输、制作、安装、油漆。 三、合同工期： 开工日期：2012年1月1日 竣工日期：2013年6月1日 合同工期总日历天数180天 四、质量标准 工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》一次性验

收合格。 五、合同价款 金额（大写）：本小区铁艺栏杆工程按固定全费用单价承包 单价如下： 铁艺栏杆：354元/米。栏杆基础：砖柱罩面按定额。 暂定35000米，总价壹仟贰佰叁拾玖万元。 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，包括承包人签章接受的主体工程议标条件及与本合同同时签订的补充协议。 拨款方式：本合同签订后20天内，甲方视乙方的工程进度及时拨款，至合同规定内容全部内容完成并经甲方和监理验收合格后，甲方将工程款拨至80%（含抵押一套脂肪的价款），留20%待决算审

推荐-铁艺栏杆及大门制作安装合同

铁艺栏杆、铁艺大门 广告牌制作安装合同 甲方： 乙方： 按照《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循同等自愿公平、公正和厚道信用的原则，经甲、乙双方协商一致后达成如下合同条款。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、三、工程范围及内容： 四、承包形式： 五、材料要求： 六、制作形式： 七、结算方式及付款方式： 八、工期及工程验收 九、质量保修 1、自本合同项下工程经甲方验收合格之日起一年为工程质保期，该期间为乙方的工程质保期。质保期限内乙方应于接到甲方的维修通知之日24小时内，自行至工程现场进行维修。乙方未能按时到场维修，或到场后不能维修的，甲方有权委托第三方进行维修。因此产生的费用由乙方承担，且甲方有权从应付乙方的工程价款中直接扣减。 十、双方义务： 甲方义务： （1）甲方有权监督检查施工质量，督促乙方按工期完工，并对工程施工质量提出指导和整改意见。

乙方义务： （1）乙方负责提供施工所需的全部主材和辅料。向甲方及监理方提供施工 所需的检验报告和报验资料及有关技术资料。 （2）乙方现场施工人员服从甲方、监理及有关单位的管理。 （3）及时接受并完成甲方及监理方提出的整改意见。 （5）按发包人要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作。 （6）乙方在工程移交之前，负责现场一切材料成品的保护，如在此期间，发生损坏等，乙方应负责自行承担，甲方概不负责。 （7）乙方入场施工后，不得破坏任何已完工的土建、安装设施及已完工的绿化景观，并且保证卫生状况优良；如因技术需要确实要进行破坏性施工的，应事先征得甲方的书面签字认可，相应费用由乙方自行承担。 （8）乙方雇佣工人进行本工程工作的，相应工人的劳动、劳务关系均由乙方自行处理，并足额支付工人报酬。因乙方雇佣工人产生劳动、劳务纠纷导致甲方向第三人支付的任何费用，均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。 十一、违约责任 1、双方应格守“厚道守信”原则，完全履行合同条款，任何一方不按本合同条款履行责任即构成违约，须向守约方赔偿合同总价款的1%作为违约金。 2、因不可抗力因素（地震、战争、瘟疫等法定确认的）致使本合同无法履行时，双方均不承担任何赔偿责任。 十二、争议解决 甲乙双方因本合同发生争议，可以协商解决。协商不成时，双方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 十三、其他事项

铁艺栏杆施工合同协议书

铁艺栏杆施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

建设工程合同书 施 工 合 同 发包单位： 分包单位： 签定日期：2016年08月 15日

建设工程合同书 发包方（以下简称甲方）： 分包方（以下简称乙方）： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经过双方友好协商达成如下协议条款，共同遵守。 第1条工程概况 工程名称：民顺小学校园部分围墙改造工程 工程地点：深圳 工程内容： 铁艺栏杆制作运输及安装； 质量要求：符合图纸设计要求,满足技术规范及相关技术要求 工程内容：1.纵向立杆为25*25*2方钢；上配铸铁凸锐栏杆头方钢铁艺拼花 *25*2方管栅栏铁艺拼花 4.除锈、刷红丹防锈漆二遍 5.详设计图纸

第2条合同文件使用的语言文字、标准和法律 合同语言：汉语 适用标准：符合设计及其它技术要求和企业相关标准。 适用法律法规：《合同法》、《建筑法》 第3条工程承包范围及方式 承包范围： 按甲方确认的设计图纸进行： 铁艺栏杆的制作加工，运输及安装。（不含基础及预埋板） 承包方式： 凡属乙方承包范围内的分项工程，由乙方采用包工、包料、包制造、包安装、包质量、包工期、包安全、包资料、包住宿的总承包方式承建。 第4条合同工期： 甲方应于2016 年月日前将施工现场提交给乙方。膜的进场时间为：2016年月日，安排工人进场，安装工期30天。如果甲方延期将施工现场将至乙方，乙方材料进场时间顺延。 如遇下列原因，工期相应顺延，乙方不承担延误工期的责任： 1、甲方不按期提供施工条件及因各种原因不能提供施工条件的； 2、甲方不能按期支付工程款； 3、非乙方原因停电造成停工累计超过8小时； 4、道路不畅通造成乙方汽车运输到达不了施工现场；

围墙施工承包合同

围墙施工承包合同 围墙施工合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程内容：建围墙约 1100米长，基础深0.6米(实际为准）、宽0.67米，围墙高2.3米，其中：砖柱2.3米、铁艺栏杆1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面，外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。 3、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。 4、承包形式：本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。 二、质量标准

1、乙方按图施工，要求线条顺直，工程质量达到国家质量验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿。 1、本工程包工包料元/米（含开税票），具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为万元（暂定），该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用（施工企业管理税除外）。 2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。 3、工程结束以实际工程量计算工程总价，本合同作为工程价款结算的依据，现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。 五、付款方式 1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付至合同总价的70％； 2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后，支付至结算价款的80%；

(完整版)铁艺栏杆合同

合同编号： 项目铁艺栏杆工程合同 本合同由 建设单位：（下称甲方） 办公地址： 和 施工单位：（下称乙方） 办公地址： [注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。] 订立。 鉴于 甲方拟将项目铁艺栏杆工程（以下简称“本工程”）以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了描述全部工程的邀请招标文件。 乙方按邀请招标文件进行投标。[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的方式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。] 兹特此达成协议如下： 1.乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款、合同图纸和工程要求及 工程规范所说明与显示的内容进行工程所需的深化设计、制作、供应、安装、测试、维修并完成整项工程。本工程概况如下: 1.1 工程名称： 1.2 工程地点：

1.3 设计单位： 1.4 监理单位： 1.5 工程范围： 2.合同价款 2.1 合同暂定总价为：元（大写）元（在下文简称“合同 总价”），除按合同规定外，合同单价不能作任何调整。合同总价组成详见合同 费用工程量清单。最终按完工后实际工程量计算。 2.2 本合同单价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件 和合同费用工程量清单中所列全部工作内容。 2.3 本合同单价为固定单价，属闭口包干性质（包深化设计、包供应、包施工、 包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料上涨差价、施工管 理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国 家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的 加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、 运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。合同单价除按本合同的规定外， 不得以任何方式调整或变更，任何计算合同单价（如算术上或数量上）的错误 皆由本乙方承担并应视为已被双方接受。[注: 闭口包干价主要适用于工程量 小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建设合同纠纷的有 关规定,在约定闭口价的情况下，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不 利于承包人的，承包人可请求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴， 涨价部分应由承包人承担。如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多, 则 对双方均存在风险, 可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调 整。请公司从商业上判断确认是否需要。] 2.4 深化设计费用、油漆、热镀锌、选样费用、施工报审费用、已完工程成品保护 费用、临时设施费用、新增脚手架费用、水电费用、建筑垃圾清理外运费用、 工程保修费、甲方指定分包配合管理费等及其相关的利润、税金等也已包含在 合同单价中。 2.5 尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或在合同费用工程量清 单中部分费用项目乙方未列明，但他们均应被视为包括在合同及合同单价中。 2.6 本合同单价已包含根据合同图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作范 围，如合同单价少于实际施工过程中所发生的单价，不论这种差距有多大，所 涉及的费用也已包含在本合同单价中。 2.7 如材料、设备装置的品质、效果、性能未能符合设计图纸、样板、甲方指定的 品质、效果、性能要求，甲方/代表有权要求乙方在[ ]日历天内调换、增加 材料、设备、部件、构件、附件或其他项目以达到指定的要求。所增加的费用 由乙方自行承担，工期不予顺延。

围墙施工合同协议书范本 标准版

甲方： 乙方： 经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同： 一、工程范围及内容： 1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程。 2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。 3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。 4、该围墙的验收标准以做为基准点，墙体为240mm墙。墙身高度为600mm，墙柱高度为2150mm，每6000mm为一跨墙，围墙及柱全采用粘贴面层。 二、工程质量： 1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。 三、工期： 严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从年月日开始进场，年月日前完工。 四、工程价款及支付：

1、本合同所承包的围墙，单价为每米元，暂定总长为米。具体以实际发生量为准。总工程价款为万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、施工完毕经甲方验收合格后三日内付清全款（按照实际施工量结算）。 四、成品及半成品保护： 1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任； 2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。 3、若因甲方或其他（非乙方）原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理；若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费和其他应采取相应的措施费），乙方方可进行维修处理。 五、甲方责任、权利、义务 1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项； 2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利； 3、做好各工序的统筹安排； 4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。 5、甲方为乙方提供施工需要的脚手架和安全防护等设施，并对其安全性负责。 六、乙方责任、权利、义务 1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。 3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工。

铁艺栏杆工程施工合同

铁艺栏杆工程施工合同 发包方：________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认 并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后 以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价

元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元 ； 总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人 民 币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大 写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲

铁艺栏杆及大门制作安装合同协议书

铁艺栏杆及大门制作安装合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

铁艺栏杆、铁艺大门 广告牌制作安装合同 甲方： 乙方： 按照《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等自愿公平、公正和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致后达成如下合同条款。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、三、工程范围及内容： 四、承包形式： 五、材料要求： 六、制作形式： 七、结算方式及付款方式： 八、工期及工程验收 九、质量保修 1、自本合同项下工程经甲方验收合格之日起一年为工程质保期，该期间为乙方的工程质保期。质保期限内乙方应于接到甲方的维修通知之日24小时内，自行至工程现场进行维修。乙方未能按时到场维修，或到场后不能维修的，甲方有权委托第三方进行维修。因此产生的费用由乙方承担，且甲方有权从应付乙方的工程价款中直接扣减。 十、双方义务：

甲方义务： （1）甲方有权监督检查施工质量，督促乙方按工期完工，并对工程施工质量提出指导和整改意见。 乙方义务： （1）乙方负责提供施工所需的全部主材和辅料。向甲方及监理方提供施工所需的检验报告和报验资料及有关技术资料。 （2）乙方现场施工人员服从甲方、监理及有关单位的管理。 （3）及时接受并完成甲方及监理方提出的整改意见。 （5）按发包人要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作。 （6）乙方在工程移交之前，负责现场一切材料成品的保护，如在此期间，发生损坏等，乙方应负责自行承担，甲方概不负责。 （7）乙方入场施工后，不得破坏任何已完工的土建、安装设施及已完工的绿化景观，并且保证卫生状况良好；如因技术需要确实要进行破坏性施工的，应事先征得甲方的书面签字认可，相应费用由乙方自行承担。 （8）乙方雇佣工人进行本工程工作的，相应工人的劳动、劳务关系均由乙方自行处理，并足额支付工人报酬。因乙方雇佣工人产生劳动、劳务纠纷导致甲方向第三人支付的任何费用，均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。 十一、违约责任 1、双方应格守“诚实守信”原则，完全履行合同条款，任何一方不按本合同条款履行责任即构成违约，须向守约方赔偿合同总价款的1%作为违约金。 2、因不可抗力因素（地震、战争、瘟疫等法定确认的）致使本合同无法履行时，双方均不承担任何赔偿责任。 十二、争议解决 甲乙双方因本合同发生争议，可以协商解决。协商不成

栏杆制作安装合同

楼梯、阳台栏杆制作安装合同 甲方：江苏省苏中建设集团股份有限公司 乙方：上海隆业建筑装饰工程有限公司 经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方的萧政工出【2017】5号标准厂房建设项目二标段窗户及楼梯栏杆的制作安装。本着平等、自愿、互惠互利的原则，特订立本合同。 一、工程名称：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段） 二、工程地点：萧山区红泰六路与垦辉七路交叉口苏中工地 三、工程范围：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段）13~16、25~30、31~39号楼的楼梯、窗户栏杆及电梯井护栏的制作安装和维修。 四、型材质量及规格要求 2、材料要求： （1）不锈钢楼梯栏杆的型材为：扶手为直径50（壁厚为1.5㎜）；立柱为直径38（壁厚为1.4㎜）；不锈钢管直径16（壁厚为12㎜）；横管为直径32（壁厚为1.4㎜）。 （2）电梯井防护用方管：16*16*1.2方管背衬、30*50*1.5方管立杆横杆； 1.5mm踢脚板;2mm钢丝网。 现场安装的栏杆必须与业主及甲方认可的由业主进行封样的样品一致。 五、施工质量和验收要求 1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家楼梯栏杆和阳台栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。乙方须保证一次性验收合格，造成返工等一切损失由乙方承担。 2、楼梯及阳台栏杆的立柱间距≤1000㎜，栅栏间距≤110㎜（中对中），栏杆高度1100㎜。连接牢固，艺术、美观，达到相关技术规范要求。 3、电梯井防护栏杆必须按照图纸要求进行喷漆，达到甲方设计要求。 4、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。乙方配合做阳台栏杆抗冲击性试验，须保证抗冲击性试验合格，检测试验费用由

工地临时围墙工程施工合同模板

编号：_____________ 工地临时围墙工程施工合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

乙方： 签订地点： 签订时间： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程范围：临时围墙655米（其中砖砌体围墙410米，彩钢板围墙245米），具体内容详见施工图（附后） 第四条工程造价：围墙每米单价，砌体围墙 310 元/米，彩钢板围墙 100 元/米。总造价（暂估）：壹拾伍万元整（150000）（以甲乙双方审定的结算为准）。 第五条承包方式： 一、包工包料。工程所需材料、半成品由乙方自采自购，材差按现行省、市文件执行。 第六条工期：自合同签定日起 30 天内竣工。 第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。 第八条结算方式：单价按合同固定，工程量按实结算。 第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。 第十条双方事宜及违约职责：

1、派定工地代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。 2、由于甲方要求停、缓建和人力不可抗拒的自然灾害而造成的损失，按国家、省、市有关规定办理。 二、乙方： 1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。 2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，经甲方工地代表签字后有权不付款或付部分款。 3、施工中注意安全，遵守甲方厂内的各项规章制度，施工中发生一切安全事故所引起的经济损失均由乙方自负。 4、如果没按期完工，每延误一天按总价千分之一的价款处罚，按延误天数累计处罚。 第十一条竣工验收与结算： 一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。 二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。 第十二条付款方式： 一、预付备料款：按合同总价（或预算）的 30% 拨付。 二、工程进度款：按完成工作量的 70% 拨付。 三、竣工结算款：预付备料款和工程进度款累加不超过 90% 。 四、保证金：保修期满无质量问题后付清尾款。

铁艺栏杆合同

港基·双水岸二期 铁艺栏杆工程施工合同 发包方：宁波创新建设有限公司沈阳分公司 承包方： 签订日期：2014年5月17日

铁艺栏杆工程分包施工合同 发包方：宁波创新建设有限公司沈阳分公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》文本(GB1999-0201)、《中华人民共和国建筑法》及施工图会审记录及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方的权利、责任和义务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：沈阳港基·双水岸二期工程 2、工程地点：沈阳市东陵区白塔街26 3、建设单位：沈阳港晟房产开发有限公司 4、监理单位：北京地厚工程管理有限公司 二、工程主要内容及合同约定单价 1、甲方提供的施工图纸所列的项目内容（栏杆和防雨百叶窗），具体做法详见甲方确认并签字的图纸。 2、合同约定单价

三、甲、乙双方责任及义务 1、甲方责任及义务 1.1在本合同生效后向乙方提供必要的技术资料和图纸文件，及时提供必要的工程变更资料，负责提供工程整体施工组织进度计划。 1.2管理并配合乙方工程施工工作，并负责审核乙方呈报的施工方案。 1.3会同建设单位、监理单位组织有关专业人员按国家的有关标准和规定进行竣工验收；对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验。 1.4负责协调解决施工所需主要施工通道，合理分配现有场地给乙方；甲方负责提供生活用水、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安置，施工及生活用水、用电费用由乙方自行承担。 1.5为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及其他施工单位的相互关系，确保施工顺利进行。 1.6按照合同约定支付工程款给乙方。 2、乙方责任及义务 2.1乙方队伍进场时，须向甲方提供施工人员身份证，须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由丙方承担。 2.2乙方在本合同签订后2日内，向甲方提供本工程所需专项方案（施工方案）、材料材质单等相关技术资料，经甲方、建设单位、监理公司审核确认后实施，并以书面形式向甲方提出本工程在进场施工前应具备的工程现场条件。否则，因此而造成的工期延误、工程改造及其他相关损失由乙方承担。 2.3乙方应遵守甲方制定的现场施工管理条例，签订《安全生产协议书》后方可施工作业，积极主动与建设单位及其他相关单位联系配合，认真参加有关协调会议。 2.4接受甲方、建设单位、监理单位对本工程的管理与监理，每周向甲方、监理汇报工程的进展情况，参加每周的监理理会，并形成书面文件报上述三方备案。 2.5根据本合同的质量要求，按时优质完成工程的制作、安装和保修服务工作。2.6乙方承包范围内分项工程施工完成并进行自检合格后应以书面形式通知甲方和监理单位验收。甲方和监理单位验收合格后，乙方可进行下一道工序的施工；验收

围墙施工承包协议书范本通用版

围墙施工承包协议书范本通用版General version of enclosure construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

围墙施工承包协议书范本通用版 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 围墙施工承包协议书 甲方：有限公司 乙方： 丙方： 经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议： 一、工程地址：------------. 二、工程价款：单价为----元/米，工程量约为----米， 工程总价为：----元， 大写：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。

价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用，一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。 三、工程款支付方式： 1.甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管； 2.工程开工时，甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。 3.总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。 四、施工标准 1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。 2.正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为M10. 3.正负零以上50cm二四砖墙，M10水泥砂浆砌筑。 4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。 5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。 6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。 7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。