管道改造合同

管道改造合同

发包方（全称）（以下简称甲方）

承包方（全称）（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。

一、工程慨况

1、管道改造内容：设计、热负计算、采购、管径及流量、施工以及清洗等。

2、工程范围：本工程建筑面积约6000平米。其中：地暖采暖面积2层，合计

2100平米；760型暖气包，汽修车间3900平米。

3、工程承包方式：包工包料，交钥匙工程。

4、工程项目：管网改造及清洗、过水热拆除、旧管道拆除。气井2米×2米范围，需承受货车卸货的重量。

5、工程竣工：

二、合同工期

开工日期：2011年月日

竣工日期：2011年月日

合同工期：

三、施工

1、乙方组织应有熟练工人投入工作，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检测，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

四、工程竣工及验收

1、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

2、竣工验收：当工程具备验收条件后，乙方按照国家工程验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

五、材料供应与检测

（一）材料采购

1、乙方应按合同、设计要求及有关标准采购材料和配套件，并应附有产品合格证。

2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、配套件的质量负责，并承担检测费用

3、双方均有权在施工中对材料提出检验检测或复检。费用由材料提供方承担。

六、纠纷处理

本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。

七、附件

根据系统总热耗量的实际情况，本着合作满意、满足需要、安全节约、操作简便的原则，具体方案如下：

1、在系统总进水主管安装1台7。5KW管道泵全套。

2、汽修车间主管网ND70改成ND80约90M

总计金额：

七、附则

1、本合同一式六四份，甲乙双方各执二份。本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

2、在合同履行中，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。

建设单位：（简称甲方）: 施工单位：（简称乙方）：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话电话：

日期：

消防管道施工合同【最新版】

消防管道施工合同 发包方XXXXXXXXX房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条:工程概括; 1.工程名称:工程项目XXX栋及地下室。 2.工程地点: 3.承包方式:按实际建筑面积总承包，每平方米单价元，总建筑面积约万平方米，总工程造价约万元。 4.工程内容: 1.室内消防栓系统;2.自动喷淋系统;3.自动火灾报警系统;4.排烟系统、消防加压系统; 5.室外消防栓系统; 6.乙级防火门及消

防卷帘，消防施工图中的一切内容。 5.消防报建费用乙方负责。 第二条:合同价款及承包形式; 1.合同总造价:按该项目实际建筑面积包干，每平方米元，总造价为万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。 2.本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。 3.如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。 4.该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。 第三条:付款方式; 1.本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款% ，即万元。

2.该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款% ，即万元。 3.工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款% ，即万元。 4.本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金，一年满后支付)。 第四条:施工日期; 本合同签订后20xx年月日开工，工程工期20xx年月日完工并组织验收，总工期天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。 第五条:设备及材料供应方式; 1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

中国石化集团洛阳石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款发展与协调

公司诉讼 理由 是什么？ 中国石化集团洛阳石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款 上诉人(原审被告、反诉原告)中国石化集团洛阳石油化工工程公司。 法定代表人侯宝东，该公司经理。 委托代理人史晓峰，该公司法律顾问。 委托代理人刘可兵，河南世纪通律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告)中铁第十五工程局(原铁道部第十五工程局)。 法定代表人霍金贵，该局局长。 委托代理人平天来，该局职工。 委托代理人李文，洛阳春涛律师事务所律师。 被上诉人(原审第三人)姜堰市第八建筑安装工程公司。 法定代表人钱益民，该公司经理。 委托代理人于友林，该公司职工。

委托代理人蒋晓辉，河南金学苑律师事务所律师。 上诉人中国石化集团洛阳石油化工工程公司(以下简称石化公司)因建筑工程承包合同拖欠工程款纠纷一案，不服洛阳市中级人民法院(1999)洛经初字第123号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石化公司委托代理人史晓峰、刘可兵，中铁第十五工程局(以下简称铁十五局)委托代理人平天来、李文，姜堰市第八建筑安装工程公司(以下简称姜堰公司)法定代表人钱益民、委托代理人于友林、蒋晓辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：1996年1月10日，铁十五局和石化公司(原中国石化洛阳石油化工工程公司)签订了一份建筑工程施工合同，合同约定：铁十五局为石化公司建造炼制研究所技术开发用房工程，建筑面积14497.72平方米，承包形式为施工图预算加签证，工程定于1996年3月8日开工，1997年9月8日竣工;质量等级：优良工程;工程造价暂定为951万元;合同价款发生下列情况之一时，可做调整：国家政策性调整以及省市定额造价管理部门颁发的费率变动，营业税的调(减)增文件，以文件规定作为调价依据。本工程按年度办理，结算代决算，跨年度费率不再调整，每延期竣工一天罚款800元，工程竣工后，如经市质量监督站评定为优良标准，石化公司按工程决算总额的3%奖给铁十五局，返回石化公司1‰。若工程达不到优良标准，扣铁十五局质量保证金100万元，作为对石化公司的赔偿，工程价款结算不超过合同价款80%时，工程竣工后一年内付清;工程保修按行业标准;石化公司按工程总价3%预留保修金。保修期满无质量问题，余款一次付清;本工程不得转包，否则，由此造成的损失由铁十五局自

雨水、污水排水管道工程施工合同书

施工合作协议书 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称：浚县浚州大道道路工程 2、工程地点：浚县浚州大道西延段 3、工程内容：雨水、污水、管渠工程。 4、承包范围：清包工 5、工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 6、合同价款：（见后附价格表）。 第二条：甲方工作 1、提供图纸、技术指导及技术交底。 2、负责工程施工统一协调工作。 3、负责组织技术、安全、质量定期检验和工程验收。 4、组织有关单位进行工程的竣工验收。 5、提供施工中所用的施工材料、机械、场地作业面。 第三条：乙方工作 1、严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2、服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 3、负责现场施工技术测量控制。 4、负责施工现场施工的小型机具及施工人员的劳保用品。 5、负责成品管（渠）和施工管线的保护。 6、负责现场材料、物资设备等安全保卫。 7、保持施工场地文明、卫生。 8、负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 第四条质量与验收 1、质量等级：合格。

2、质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 3、验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4、验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等乙方必须无条件修复或返工。 5、质量监督：本工程接受业主和质量监督站监督和质量裁定。 第五条工程款支付 1、工程款支付按工程施工进度的80%拨付给乙方。 2、工程完工后，除扣除乙方5%质量保证金，其余款项在一个月内结清。甲方待竣工验收合格后5%质量保证金在一周内支付给乙方。 第六条：工程量核实 1、乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 2、乙方在施工完工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 3、甲方在施工完工后二十天内核定实际完成的工程量。 第七条：违约责任 1、乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外，工期不得刻意拖延。 2、甲方要按合同约定履行责任。 第八条：缺陷责任和保修 1、保修内容、范围：全部承包工程。并承担保修费用。 2、保修期限：从施工完工到工程竣工验收合格后一周。 第九条：争议解决方式 1、仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。 第十条：合同份数 1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 第十一条：合同生效终止时间 1、本合同双方签字生效，合同付清价款、保修期满后终止。 发包方（签字）：承包方（签字）： 电话：电话： 年月日

自来水管道维修合同协议

编号：_____________自来水管道维修协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

根据《中华人民共和国协议法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担自来水管道维修工程达成一致意见，特签订本协议，以资信守。 第一条承包方式 1、本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包通过甲方验收的承包方式。 2、安装要求：达到国家有关供排水安装标准及自来水公司供水管安装要求。 第二条工期 1、工期为______天，乙方须在____________前进场施工，于____________止完成施工并通过竣工验收。 2、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可调整，以此确定竣工日期。 第三条工程质量及验收标准 （一）工程质量 1、乙方必须严格按照甲方所要求更换的自来水管道进行更换施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。 2、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其进度在主要进度控制点上延误一天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方通知乙方后，乙方在一天内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止协议，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。（二）验收 1、工程竣工验收，符合甲方所要求更换的自来水管道的材料和布局，视为验收合格。如工程质量不合格或工程内容尚未完成，乙方应在约定的期限内进行翻修或补建，直至达到符合标准和要求为止。因此逾期竣工所支付的一切费用和责任均由乙方承担。 2、隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行隐蔽并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。事后甲方提出复查的，若复查合格，费用由甲方承担，造成工期延误的，予以顺延；若复查不合格，检查费用由乙方承担，乙方应负责无偿返修，工期不予顺延。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，费用由乙方承担，工期不予顺延。 第四条工程造价及付款方式 （一）工程造价 工程预算总造价为人民币____________万元（大写）。 （二）付款方式 1、工程完工通过甲方验收且通水后一次付清工程款；

消防设施维保合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 消防设施维保合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

保 养 合 同 甲方（委托单位）：华瀚科技有限公司（公章） 乙方（被委托单位）：南京市消防工程有限公司（深圳分公司）（公章） （第1页，共4页） 消防设施维修保养合同 根据〈〈中华人民共和国消防法》，〈〈中华人民共和国合同法》。并结合深圳市消防法规的有关要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方消防设施维修保养事项协商一致，订立本合同。 一、甲方（委托单位）：华瀚科技有限公司

二、乙方（被委托单位）：南京市消防工程有限公司深圳分公司 三、建筑名称：位于深圳市坪山新区金牛西路华瀚科技有限公司（1#、2#、 3#）厂房、办公楼一栋 四、保养面积：约80000万平方 五、维修保养依据和标准 1、公安部［公通字（1996） 21号文］和深圳市公安局［深公字（1996） 390号文］; 2、（建筑设计防火规范（GBJ16-2006）｝、［自动喷水灭火系统设计规范 （GB50084-2001）］和火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）］。 六、维护保养内容： 1、室内消火栓系统（消火栓箱约150 （套） 2、防排烟系统； 3、自动喷水灭火系统（喷沐头约800个）。 4、火灾自动报警系统（报警点约600个。 七、维修保养合同期限为壹年 从2014 年11月15 日至2015 年U 月14 日止。 八、维修保养费及支付方法： 1、维修保养费共计为￥ 45000.00 元,大写: 肆万伍仟元整（含3咄勺普税发票）。 2、甲方在合同签订后3天内一次性支付维修保养费总额的50% （即贰万贰仟伍佰元整），半年后再付维修保养费总额的30% （即壹万蹇仟伍佰元整），维修保养期满后7天内付清余款20% （即玖仟元整）。 3、每次更换被维修保养的消防产品或材料所需配件或材料费用低于￥100.00元时，配件或 材料由维修保养方承担，超出￥100.00时，超出部分的费用由委托方承担，但维修保养方 必须事先经委托方同意。更换配件或材料的人工费全部由维修保养方承担。 九、委托方责任 (1) 任命具备相关专业知识的消防管理责任人； (2) 提供消防设施有关的技术资料和运转历史记录； (3) 负责及时、准确通知消防设施出现的故障和问题； (4) 负责协助进入消防设施需维修的场所，及时发布相关通知；

水管改造合同范本

水管改造合同范本 篇一：管道施工合同范本 篇一：管道安装承包合同 工程内部承包责任书 （管道安装）合同编号：xx-01 甲方： 乙方：（承包人） 根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：xxxxxxxxxxxx工程 第二条工程地点：xxxxxxxxxxxx厂内 第三条签订地点：xx市 第四条工程范围内容及承包方式 一、工程范围内容： 1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装；所包含的管托的制安； 2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷； 3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理；

4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量；管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行；管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格； 5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。 二、承包方式：本工程采用如下包干方式 1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。 2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运（只包人工费用）、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等；施工人员食宿差旅费用（甲方提供住宿房间）。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。 第五条：工程工期要求： 1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工（大工）3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队

污水管道工程合同协议书范本简版

编号：_____________ 污水管道工程合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日

甲方: 乙方: ____________________________ （以下简称甲方）承建的______________________________ 污水管道工程，因工期紧张为高标准完成本工程，现交与_________________________________ （以下简称乙方）进行施工。为维护甲乙双方的权利和义务，保障工程质量及进度，经甲乙双方协商签订此合同以 供双方共同遵守。 一、______________________________________________________ 工程地点： 二、工程内容： 本工程分两部分，一部分为开挖并混凝土浇筑企口管，另一部分为机械顶管并安装承插管。 三、施工工期：_______________ 天。 四、合同价格： 本工程均按米计算价格，约125米开挖浇筑段_________ 元/m， 约160米顶管段________ 元/m,合同总价约为：_________________ 元。（最终结算按实际发生工程 量计算） 五、甲乙双方权利和义务 1、甲方应派专人对乙方的施工质量、进度及现场环境进行监督，发现乙方违规操作有权停止乙方行为并对乙方进行相应处罚。 2、定兴县住房和城乡建设局作为本工程的业主有权对乙方的施工进行监督，并且施工过程中乙方应按照住建局出具的管道预埋路线及施工方法进行施工。 第2页共3页

消防维修工程合同协议书

消防维修工程合同协议书 It was last revised on January 2, 2021

消防维修工程合同 发包单位: (简称甲方) 分包单位: (简称乙方) 根据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则，为明确各方的权利和义务，经友好协商签订本合同，合同条款如下: 一、工程概况 l、工程名称:火灾报警系统、室内外消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统联动维修及后续工程量施工工程 2、工程地点: 3、承包内容:火灾报警系统、室内外消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统联动等所有消防工程的维修调试施工，直至工程完工合格后交付业主单位接手。 4、承包方式:人工费承包 二、双方责任和义务 (一)甲方 1、甲方应给乙方创造必要的施工条件 (施工用水、电及有关材料存放场所)。施工当中若遇到甲方负责的事项，甲方应及时解决，并做好施工交叉部分的协凋工作。 (二)乙方 1、乙方必须按有关规定、规范进行施工，并接受甲方单位的监督。 2、乙方必须紧密配合业主单位，不得拖后腿。 3、乙方在施工期间及时做好工程的有关施工交接和隐蔽资料。 三、结算与付款方式

四、工程质量 本工程质量等级为合格，按照《建筑安装工程质量验收评定标准》、现行国家安装工程标准、规范进行检测。若因安装不规范不合理乙方必须及时组织返工修复，直至合格，维修保质期至 五、违约责任本合同经双方代表签字盖章生效后，除不可抗拒原因外不得单方面中止合同，否则即为违约，违约方按照合同规定经当地法院仲裁后赔偿另一方经济损失。六、其它 l、乙方施工人员进现场施工，必须遵守业主单位各项规章制度。 2、乙方在施工期间，必须做好自身安全防范工作，施工期间安全责任事故均由乙方承担，甲方不负任何责任。 3、本合同未尽事宜，协商解决，协商条款与本合同一并实施，并具有同等法律效力。 4、本合同经双方代表签字盖章后生效，工程完工结算付清全部工程款后终止。 5、本合同壹式贰份，甲、乙、双方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表（签字）：代表（签字）： 签订日期：年月日签订日期：年月日

石油化工施工合同--某助剂厂设备检维修工程

合同协议书 发包方 (以下简称甲方)： 承包方 (以下简称乙方)： 甲方将助剂厂设备检维修工程发包给乙方建设施工，为维护双方利益，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 工程名称： ***助剂厂设备检维修工程 工程地点： 工程内容： 1、工艺设备（反应器、塔器、容器、球罐、冷热交换设备、凉水塔、热媒炉、过滤器、催化剂的常规装卸等）和工艺管道及其附件的检维修；R-201A的列管卸剂及列管喷河沙处理；工艺设备的螺栓拆除、紧固及热紧符合炼化企业静密封管理规定。 2、设备结构合理性的检修； 3、辅助和配合高压管道、锅炉等压力容器的检验检测（如：拆装安全阀等）； 4、装置检修配合防腐、保温、保冷更换及修复； 5、装置框架防火层修复；

交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及施工场地。 3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。 乙方： 1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各单位的关系。 3、乙方未经甲方同意不得将工程分包或转包给其他单位施工。 六、质量验收 1、乙方在检维修过程中，严格按照设计图纸要求和行业有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。 2、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按行业质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。 3、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，杜绝使用不合格的材料。 七、安全管理

下水管道维修合同协议书范本

编号：_____________下水管道维修合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就下水维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目：下水道维修 四、承包方式：乙方包工包料。 五、此工程包含内容如下： 六、付款方式：工程竣工后一次性付清。 七、施工期限：至。工期为天；工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向

建设单位提出，双方协商适当延期。 八、工程质量及验收： 施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。 九、双方责任： 甲方： 1．保证“三通”（水、电、路）施工条件。提供相关图纸技术资料，派现场监督人员监督工程质量进度。 2．有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。 3．办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。 乙方： 1．对施工环境的安全要检查监督，发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。 2．乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。 3．遇特殊情况需及时与甲方说明情况，避免不必要的损失。 4．保证施工现场的施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担。 十、质量保修：保质期二年。在保质期内，乙方维修、改造或安装的部分（包括设备、管道等），在运行过程中出现问题（造成直接经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。）乙方无偿维修、更换（或另行安装）。因操作不当造成的事故，责任由甲方承担。 十一、违约责任：

下水管道维修承包合同样本

下水管道维修承包合同样本 下水管道维修和修复的难题提出了重要而又困难的挑战。那么签订下水管道维修承包合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的下水管道维修承包合同范文，感谢您的阅读。 下水管道维修承包合同范文1 甲方(以下简称甲方)： 乙方(以下简称乙方)： 经甲、乙双方协商一致，甲方将穆棱市八面通镇温馨家园小区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方，具体事宜如下： 一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。 二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。 三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼1-5单元所有坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅;疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅;排除北楼地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负

责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有开挖地面回填完整。 四、以上工程总计价款8000元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。 五、工程总工期2 天，从20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方须保证按期完工。 六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设臵安全设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。 七、工程质量保修期1年，保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。 八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 九、本合同从签订之日起生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)： _________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年 ____月____日

供水管道维修改造施工合同

编号：_____________供水管道维修改造施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就综合楼室外供水预埋管道维修改造工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。 一、工程概况： 二、承包方式：甲方采用采用包人工、包材料、包质量、包安全承包方式把本工程发包给乙方进行施工。 三、施工工期：本工程施工工期为______天。 四、施工图纸（工程量）：施工图纸甲方委托乙方进行设计，设计标准及条件要满足甲方的使用要求。 五、工程造价及拨款方式：本工程由乙方全额垫资，待工程验收合格后，甲方委托具备审计资质的中介机构，对该工程进行审计，最终工程造价按照现行基价规范定额，并依据图纸内容、现场施工签证单及施工工艺据实决算。质量保修期为______年，一年后若无质量问题，甲方一次性退还给乙方。 六、验收标准：合格。 七、甲乙双方责任 1.甲方责任 甲方在开工前3日内为乙方提供水电路三通一平施工条件。并负责协调周边施工环境，协调乙方在施工期间的安全保卫工作及消防工作，甲方在施工期间做好工程质量的监督与管理，对工程材料的验收、隐蔽工程的验收及竣工验收做好组织与协调。对乙方出现的问题及时纠正，出现的安全及质量问题做出相应的处罚。 2．乙方责任 乙方在施工中应严格按照施工规范及质量标准进行施工，不得在工程材料上偷工减料；严格规范施工流程，确保工程质量；做好安全文明施工管理，杜绝安全质量事故；发现问题应及时纠正，服从甲方及监理方的监督与管理；如出现安全及质量事故，除返工外，并接受甲方及监理的处罚；并愿承担因此所造成的责任与损失。乙方在施工过程中应做好成品保护工作，同时对其他专业已完成的工程做好成品保护工作；待工程竣工后把现场卫生清理干净，并把施工垃圾清运出现场。

石油化工设备技术协议及方案模板

石油化工设备技术协议及方案模板 篇一：技术协议 液氨汽车卸车鹤管 买方：设计院：卖方：连云港振兴集团石化设备制造有限公司技术协议 XX 一、概述 为了明确合同产品的技术要求，保证产品的质量，保证合同的完美履行， 经（以下简称甲方）与连云港振兴集团石化设备制造有限公司（以下简称乙方）充分讨论，共同制定以下技术协议，以便双方在设备制造和验收时共同遵守，从而达到提高产品质量、保证设备安全长周期运行的目的。 二、供货一览表 三、主要技术参数 、DN50/25 AL2513型汽车底部密闭装卸车鹤管 1、鹤管型号：DN50/25 AL2513型； 2、设计压力：；

3、过流管道材质{内臂+外臂（包括管道、弯头、旋转接头）}：304材质，Ф无缝管； 4、密封圈：增强聚四氟乙烯（PTFE）+不锈钢（316L）； 5、快速接头：YKB-2型液化气专用快速接头；304材质。 6、其它主要零部件：碳钢； 7、与管线对接的法兰标准：液相：DN50 PN20 HG20615-09 RF 气相：DN25 PN20 HG20615-09 RF 8、输送介质：液氨； 四、主要执行及引用标准： 鹤管的设计，制造、供货、检验、试验、运输、等应遵循下述标准、规范： □ HG/T21608-XX 液体装卸臂工程技术要求 □ OCIMF-1999 液体装卸臂设计制造技术规范 □ GB50160-XX 石油化工企业防火设计规范 □ GB/T8163-XX 流体输送用无缝钢管 □ GB/T14976-XX 流体输送用不锈钢无缝钢管

□ GB4436-95 铝和铝合金管 □ GB150-XX □ GB/T 8923-88压力容器涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 □ GB/T 13384-XX 机电产品包装通用技术条件 □钢铁及合金化学分析方法 □ GB/T985-XX气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口 的基本形式与尺寸 □ GB1184-1996 形状和位置公差，未注公差的规定 □ GB1764-89漆膜厚度测定法 □ GB50074-XX石油库设计规范 □ HG20592-20635-09 钢制管法兰、垫片、紧固件 □ GB12459-05 钢制无缝管件 □ GB3323-87钢熔化焊接接头射线照相和质量分级 □ GB/T13306-1991 标牌 五、技术要求

排污管道改造工程合同书

排污管道改造工程合同书 甲方：海南山海疗养院（简称甲方） 乙方：海口烨运鑫装饰工程有限公司（简称乙方）由乙方承包甲方排污管道改造工程项目。根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着友好合作的原则，甲、乙双方就改造工程项目达成一致，订立如下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况及施工内容 1、工程项目：改造 2、工程地址：海口市桂林洋 3、项目承包施工范围：按改造，包工包料，保持保量，若在施工过程中甲方有增加减少项目，乙方按甲方要求进行，并在工程完工后统一结算。 4、工程项目总造价：按工程结算大写人民币：叁万叁仟零叁拾柒万贰角（￥33037.2元）。 第二条：工程工期 1、根据建设单位要求：双方商定工期为10天，开工日期：2014年月日，竣工日期：2014年月日。 第三条：双方责任 甲方责任 1、甲方应在开工前1天负责提供施工所需场地，施工现场由甲方指定施工用电及施工用水的地点，具体施工用水、由乙方负责接驳。 2、施工中全部水电费用甲方负担，乙方应节约用水用电。 乙方责任

1、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定、 2、文明施工，遵守甲方对施工现场管理的规定。 3、施工现场道路保持畅通，材料堆放整齐，通道口随时出入无阻，场内无垃圾、无积水、经常保持环境清洁。 4、按甲方指定的地点堆放垃圾并及时清理运走所有施工垃圾。 5、为保证工期按时交付，施工时间为每日早上7:00至晚上19:00时，周日、节假日不休息，对此甲方给予积极配合和负责协调。 第四条：工程款支付 1、工程完工经甲方验收合格后须一次性付清工程总款给乙方。 第五条：工程验收 1、本合同的工程验收采取一次验收办法进行验收。具体验收程序是由乙方验收前三天以口头或书面通知甲方派人员共同验收。若甲方届时不能参加验收，则应提前24小时以口头或书面通知乙方另定验收时间，但不得超过三天，并且只能作一次变更验收时间。若甲方不依时参加验收又没征得乙方同意，该工程作合格处理。 第六条：保修条款 1、保修期为自工程验收合格日起六个月。 2、保修期内因施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时免费维修。 3、因甲方使用不当或人为因素造成损坏不属于保修范围。 第七条：其他事宜

污水管道维修合同协议书范本

编号： _____________ 污水管道维修合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 发包方：（甲方） 承包方：（乙方）

依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体 情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 1.1工程名称：污水管道维修 1.2工程地点：金源新村 1.3工程内容：污水管道维修 1.4承包范围：全部 1.5保修期： ______ - _____ 年 1.7工程质量及工程标准： 工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成，工程长度约计_____ 米，管径_____ mm。管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。 1.8合同价款：检查井；（元/个）管道安装；（元/米）支护；（元/米）约计 （_____ ）万元人民币。 第二条：图纸及附件 2.1提供日期：开工前；提供套数：两套。 2.2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3.1甲方驻工地代表：陈忠赢 3.2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4.1负责工程占地迁占、协调料场占地。 4.2负责施工用水的水源、施工用电的电源。 4.3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。

4.5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工 管理办法。 4.6组织定期检验和工程验收。 4.7按合同规定拨付工程款。 4.8组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。5.2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5.3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5.4保护地下管线。 5.5负责施工现场交通和噪音控制。 5.6负责成品路面和施工管线的保护。 5.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 5.8保持施工场地文明、卫生。 5.9负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5.10负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现场的道路通畅。 第六条质量与验收 6.1质量等级：合格。 6.2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6.3验收标准：执行《污水管道工程施工及验收规范》 6.4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序等必须无条件修复或返工。 6.5质量监督：本工程接受禹城市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。

消防维修工程合同模板

发包单位: (简称甲方) 分包单位:(简称乙方) 根据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则，为明确各方的权利和义务，经友好协商签订本合同，合同条款如下: 一、工程概况 l、工程名称: 火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统维修改造工程 2、工程地点: 3、承包内容:火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统工程的维修改造调试施工，直至工程开通、合格。 4、承包方式:总承包 5、工程造价: 大写捌万元整(小写:80000.00元整); 二、双方责任和义务 (一)甲方 1、甲方应给乙方创造必要的施工条件(施工用水、电及有关材料存放场所)。施工当中若遇到甲方负责的事项，甲方应及时解决，并做好施工交叉部分的协凋工作。 (二)乙方 1、乙方必须按有关规定、规范进行施工，并接受甲方单位的监督。 2、乙方必须紧密配合施工，不得拖后腿。 3、乙方在施工期间及时做好工程的有关施工资料。

三、结算与付款方式 l、付款方式： 签订合同后甲方预付工程款：贰万元整（￥20000.00）给乙方，管道维修、报警设备布线安装完毕后甲方预付工程款：叁万元整（￥30000.00）给乙方，工程余款待工程结束后一次性付清工程款：叁万元整（￥30000.00）。 四、工程质量 本工程质量等级为合格，按照《建筑安装工程质量验收评定标准》、现行国家安装工程标准、规范进行检测。若因安装不规范不合理乙方必须及时组织返工修复，直至合格。 五、违约责任 本合同经双方代表签字盖章生效后，除不可抗拒原因外不得单方面中止合同，否则即为违约，违约方按照合同规定经当地法院仲裁后赔偿另一方经济损失。六、其它 l、乙方施工人员进大楼施工，必须遵守大楼各项规章制度。 2、乙方在施工期间，必须做好安全防范工作，甲方协助乙方解决困难，甲方制定出施工期间安全防范措施的制度，乙方人员必须无条件严格执行。 3、本合同未尽事宜，协商解决，协商条款与本合同一并实施，并具有同等法律效力。 4、本合同经双方代表签字盖章后生效，工程完工结算付清全部工程款后终止。 5、本合同壹式贰份，甲、乙、双方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表（签字）：代表（签字）：

排污管道工程施工合同

污水收集管网程施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据有关法律法规，经招标，现就第一污水处理厂污水收集管网施工工程，签订本合同，条款如下，以供双方遵照执行。 一、工程名称：扬州市第一污水处理厂污水收集管网施工工程。 二、施工区域：西岗镇辖区，东起新港路香舍里社区步行街正门，向西至老西环北拐沿笃西路到第一污水处理厂，总长度约为4500米。 三、施工标准：根据本合同约定、施工图纸、招标投标文件载明的要求进行施工。 四、工程工期：工期六个月，自2012年12月6日起，至2013年5月31日止。 五、工程价款：单价每米约为1151元，合同总价款约为518.00万元（伍佰壹拾捌万元整），具体价款待验收合格后，结合工程结算审计的方式确定。 六、付款方式：分段施工，分段付款，每段工程完工并经甲方及相关单位验收合格后付总工程款的50%，审计完成后付总工程款的40%，剩余10%为质保金，两年后（自验收

合格次日起计算），如无质量问题，付清余款。 七、权利、义务： 1、施工图纸、招标、投标文件为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。施工图纸、招标、投标文件内容与本合同不一致时，按合同约定执行；合同附件之间关于施工标准不一致时，由甲方决定施工执行标准。 2、乙方书面向甲方申请开工，申派工程监理人员，经甲方下达开工令后，正式进行施工。 3、乙方应服从和积极配合甲方向施工现场派驻的工程监理及履约监管的工作安排。工程监理独立负责施工工程质量，对甲方及工程质量负责。履约监管负责监督本合同的履行，其职责权限为： （1）定期接受乙方对工程进展情况的通报；随时了解乙方施工概况或细节，监督乙方的采购、施工情况，并根据工程具体情况，分阶段、分步骤给乙方出具阶段性检验报告。 （2）合理调整工期及进度，决定开工、停工，变更施工方案和施工标准。 （3）对乙方的违约行为及工程监理提出的涉及工程质量的问题予以制止和纠正，必要时中止合同的履行，并提出违约处罚方案。 （4）协助乙方处理施工过程中遇到的纠纷和影响正常施工的意外事件，所需费用由乙方承担并签证解决。 5、乙方应安全施工。因施工导致的涉及双方及第三方的人身及财产损害，独立承担全部责任。

污水管道维修合同

污水管道维修合同 发包方：(甲方) 承包方： (乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 1.1工程名称：污水管道维修 1.2工程地点：金源新村 1.3工程内容：污水管道维修 1.4承包范围：全部 1.5保修期：3-5年 1.7工程质量及工程标准： 工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成，工程长度约计260米，管径1500㎜。管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。

1.8合同价款：检查井; ( 元∕个)管道安装; ( 元∕米)支护; ( 元∕米)约计( )万元人民币。 第二条：图纸及附件 2.1提供日期：开工前;提供套数：两套。 2.2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3.1甲方驻工地代表：陈忠赢 3.2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4.1负责工程占地迁占、协调料场占地。 4.2负责施工用水的水源、施工用电的电源。 4.3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。 4.5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4.6组织定期检验和工程验收。 4.7按合同规定拨付工程款。 4.8组织有关单位进行工程的竣工验收。

第五条：乙方工作 5.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 5.2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5.3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5.4保护地下管线。 5.5负责施工现场交通和噪音控制。 5.6负责成品路面和施工管线的保护。 5.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 5.8保持施工场地文明、卫生。 5.9负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5.10负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现 场的道路通畅。 第六条质量与验收 6.1质量等级：合格。 6.2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。

消防维修合同范本_维修合同

消防维修合同范本 消防维修合同范本【范本一】 甲方：某某有限公司 乙方：某某有限公司 甲、乙双方为确保消防报警系统正常运行，经协商就甲方有关消防设施的维护、保养达成以下协议： 一、甲方的火灾自动报警系统委托乙方维护保养，维保期自2013年5月1日至2014年4月30 日止 二、甲方应提供消防系统的档案资料（工程竣工图、验收报告、检测报 告、编码表等），并保证移交乙方维保的消防报警系统运转正常，以便乙方开展日后的维保服务。（） 三、维保期间乙方应确保甲方的消防报警系统能正常运行，全部设备均能达到消防使用范围的要求。 四、甲、乙双方应相互配合，甲方应在乙方服务过程中提供尽可能的帮助；乙方应主动了解、熟悉该消防报警系统的运行情况。 五、乙方的服务承诺： 1、接到甲方故障报修通知的24小时内派人修复（如遇特殊情况，说明原因后可适当调整）； 2、每月一次上门服务，包括巡检、回访、维护及操作讲解，使消防设施管理责任人熟悉本系统的基本操作规范和一般自检技术； 3、免费进行烟感测试； 4、免费更换打印纸、色带； 5、免费进行点位移位（仅限10个点位以下，增加材料另计）； 六、乙方的优惠服务： 1、探头清洗收费标准为50元/只； 2、涉及设备、材料更换的按成本价收取，免收人工费。 七、根据甲方的火灾自动报警系统现状，双方约定维护保养费用为人民币（大写） 贰万元/年，付款方式双方约定如下：签订协议后一次付 清。八、双方需要约定的其他事项： 1、甲方不能擅自拆、装、移该系统的每一个部位，如要变动则应通知乙

材料设备维护用养大小乙方自由编辑为及更换3、 九、本协议一式四份，双方各执二份。未尽事宜协商解决，双方签字盖章后生效。 附表：消防设施统计（报警系统类型）甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签 字）：联系电话：维保电话：年月日消防维修合同范本【范本二】甲方：******* 有限公司（盖章）乙方：******* 工程公司（盖章）根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，为了保障建筑消防设施正常运行，特签署本消防设施维护保养合同。 第一条：合同双方甲方：****** 有限公司乙方：工程公司第二条：合同承包范为（具体工程名称和甲方报公安消防机构验收或已经投入运行的建筑消防设施） □火灾自动报警系统□自动喷 淋灭火系统 □消火栓系统□喷淋冷却系统 □泡沫灭火系统□气体灭 火系统 □防火分隔系统□防排烟 系统 □应急照明及疏散指示系统 □消防通讯设备□移动灭火系统 □其它消防设施注：在选定对象的方框中打“V”，没有的打“ X”。第三条：合同执行目标根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范，对合同承包范围进行维护保养，保障其正常运行。 第四条：双方责任甲方责任：提供合同范围内经公安消防机构认可的全部施工安装竣工图纸及所有消防设施的合法合格手续；承担维修及元器件更换费用；负责消防设施系统的日常运行管理；发现问题及立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便；按合同规定的金额和支付方式支付乙方维护保养费。 乙方责任： 1、根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维修保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；对合同范围内的消防设施除进行定期维修外，在接到甲方消防设施故障的通知后应在24 小时内派人前往维修；定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。 2、乙方以保养人工费计算方式收取本合同费用，维修保养期内设备元件磨损、老化等更换设备元件所产生的费用由甲方全额承担（设备元件可自购或经甲、乙双方议定价格乙方代购）。 3、维修保养期内甲方因经营方式变更需要重新装修，消防设施改造工程所产生的费