造价员继续教育试题

单选题

1.施工索赔按照索赔依据的范围划分，有合同内索赔、合同外索赔以及()。回答：正确

1. A 正常施工索赔

2. B 费用索赔

3. C 一揽子索赔

4. D 道义索赔

2.完善性设计变更属于（）回答：正确

1. A 施工方法变更

2. B 工程师指令

3. C 工程设计变更

4. D 修改性设计变更

3.承包人无法预料的变更是（) 回答：正确

1. A 施工方法的变更

2. B 完善性设计变更

3. C 工程设计变更

4. D 修改性设计变更

4.签订施工合同应遵守的原则（）回答：正确

1. A 合法公正、公平合理、诚实信用、平等互利

2. B 合法公正、诚实信用、等价有偿、效益共赢

3. C 合法公正、有理有节、诚实信用、等价有偿

4. D 合法公正、诚实信用、平等互利、等价有偿

5.下列（）不属于不可预见因素而导致向发包人索赔。回答：正确

1. A 合同缺陷

2. B 不可预见性障碍

3. C 不确定性障碍

4. D 其它第三方责任

6.（）可以向发包人索赔。回答：正确

1. A 某项分部工程施工完毕后，发包人提出修改，造成部分拆改。

2. B 发包人招标时提供地勘报告正确描述了地下分部的原建筑基础及管线。

3. C 因承包人原因造成合同终止。

4. D 承包人采购的设备因运输线路中断而延误进场。

7.（）不属于国家政策、法规的变化而向发包人提出索赔。回答：正确

1. A 国家有关部分在工程中推广某些设备、施工技术的规定。

2. B 国家下调银行贷款利率。

3. C 工程造价管理部门发布的建筑工程材料预算价格调整。

4. D 国家对某种设备、建筑材料限制进口、提高关税。

8.以下关于费用索赔计算方法说法正确的是（）回答：正确

1. A 总费用法比较复杂

2. B 总费用法应用广泛

3. C 总费用法比较合理科学

4. D 总费用法常用于对索赔值的估算

9.在费用索赔计算人工费时，常将闲置人员的人工单价折算，一般折算系数为（）回答：正确

1. A 0.65

2. B 0.70

3. C 0.75

4. D 0.80

10.既可得到工期索赔又可得到费用索赔的是（）回答：正确

1. A 不可抗力

2. B 异常难过恶劣气候

3. C 特殊社会事件

4. D 关键线路上工期延误

11.以下不属于索赔证据特征的是（）回答：正确

1. A 及时性

2. B 真实性

3. C 详细性

4. D 法律证明效力

12.以下不可以进行反索赔的是（）回答：正确

1. A 承包商所使用的材料或设备不合规定

2. B 承包商的工程保险失效

3. C 可原谅工期延误

4. D 永久工程缺陷

13.以下哪项是最常见的索赔形式（）回答：正确

1. A 正常施工索赔

2. B 工程停建索赔

3. C 工程缓建索赔

4. D 解除合同索赔

14.下面属于修改性设计变更的是（）回答：正确

1. A 设计遗漏

2. B 图纸互相矛盾

3. C 局部内容缺陷的修改和补充

4. D 发包人要求的设计变更

15.设计遗漏属于（）回答：错误

1. A 修改性设计变更

2. B 完善性设计变更

3. C 施工方法变更

4. D 设计缺陷

16.以下关于道义索赔说法错误的是（）回答：正确

1. A 在合同内和合同外找不到索赔依据

2. B 发包人给予补偿是出于同情和信任承包人

3. C 相对于发包人来说是一种损失

4. D 承包人估计不足造成的

17.以下不属于工程师工作失误造成索赔的是（）回答：正确

1. A 施工过程中的不正确纠正

2. B 对正常施工工序造成干扰

3. C 对工程进行严苛检查

4. D 对承包人提出的问题久拖不定

18.以下关于费用索赔说法错误的是（）回答：正确

1. A 费用索赔成功与否事关承包商盈亏

2. B 费用索赔是最困难、双方分歧最大的索赔

3. C 索赔资格和权力的确认最为复杂

4. D 许多干扰事件交织很难清楚、准确的划分

19.以下不属于人工费索赔计算方法的是（）回答：正确

1. A 参考定额标准计算法

2. B 实际成本与预算成本比较法

3. C 正常施工期与受影响施工期比较法

4. D 用科学模型计量法

20.下列（）不能形成费用索赔回答：正确

1. A 装修工程中，工程师口头将原普通地砖改成天然大理石地面。

2. B 土方开挖时发现不可预见性障碍。

3. C 设计变更局部增加砼柱数量。

4. D 设计变更取消已按图施工的原砼梁。

21.国家有关部门在工程中停止使用某种设备、施工技术的规定使得承包商增加更换设备的费用，这种费用形成的原因在索赔中属于（）回答：正确

1. A 国家政策、法规的变化

2. B 不可预见性障碍

3. C 其他第三方原因

4. D 合同缺陷

22.经计算索赔的直接成本费为500万，则索赔的总部管理费的合理区间为（）回答：正确

1. A 15万-50万

2. B 15万-40万

3. C 20万-40万

4. D 20万-60万

23.已知延期合同额为5000万，同期公司所有合同额为50000万，同期公司总计划管理费为500万，计划合同期为200天，延期20天，问应用日费率分摊法计算总部管理费索赔值为多少（）回答：正确

1. A 5万

2. B 6万

3. C 8万

4. D 10万

24.融资成本又称为资金成本，即取得和使用资金所付出的代价，其中最主要的是支付资金供应者的（）

回答：正确

1. A 股息

2. B 本金和利息

3. C 本金

4. D 利息

25.属于一般有效的索赔证据特征的一组是（）回答：正确

1. A 真实性、及时性、全面性

2. B 真实性、有效性、全面性

3. C 有效性、合理性、及时性

4. D 有效性、全面性、合理性

26.在反索赔审查中进行的三态分析是指（) 回答：正确

1. A 合同状态、可能状态、实际状态

2. B 合同状态、实际状态、不确定状态

3. C 合同状态、实际状态、确定状态

4. D 实际状态、确定状态、不确定状态

27.发生合同一方要求过于苛刻、约束不平衡，甚至发现某些条款是一种全套，隐含着较大风险，此种情况属于（）回答：正确

1. A 合同不公

2. B 合同缺陷

3. C 合同欺诈

4. D 合同无效

28.以下关于索赔小组说法错误的是（) 回答：正确

1. A 具备法律方面的知识

2. B 掌握合同知识

3. C 信息公开

4. D 领会执行总部策略

29.按延误发生的时间分布划分（) 回答：正确

1. A 单一延误和共同延误

2. B 关键线路延误和非关键线路延误

3. C 单一延误和交叉延误

4. D 可控因素和不可控因素

30.施工合同履行过程中，对合同范围内的工作内容进行修改或补充，这是（) 回答：正确

1. A 合同缺陷

2. B 合同变更

3. C 合同解除

4. D 合同补充

31.干扰事件的影响分析基础是事实根据和（）回答：正确

1. A 设计图纸

2. B 施工图纸

3. C 合同

4. D 合同变更

32.相对于不确定性障碍来说，不可预见性障碍的索赔（）回答：正确

1. A 较易

2. B 较难

3. C 难易程度相当

4. D 无法比较

33.承包商在合同规定的时间内向工程师提交的要求发包人给予一定经济补偿和延长工期的书面文件是（）

回答：正确

1. A 索赔报告

2. B 索赔意向通知

3. C 索赔备忘录

4. D 工程报告

34.以下关于索赔处理的说法错误的是（）回答：正确

1. A 一般发生合同争端先将争端的问题通知工程师

2. B 工程师决定的通知在规定时间内发包人和承包人无异议的，可以作为最后决定

3. C 仲裁是解决争端的最好方式

4. D 仲裁有时会给工程带来不利影响

35.关于提交索赔报告的说法错误的是（）回答：正确

1. A 索赔报告采取竣工结算时一揽子索赔的方式，应在合同约定的时效内提出

2. B 索赔报告由合同管理员起草并提交发包方

3. C 重大或复杂的索赔报告要经过索赔小组审核，必要时报公司合约部审核后方可发出。

4. D 索赔报告由合同管理员保存

36.一般的工程合同中都规定有保留金的数额，为合同价的（）左右回答：正确

1. A 5%

2. B 10%

3. C 15%

4. D 20%

37.施工索赔，是指（）在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非自身的过错，而是应由合同对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出给予补偿的要求回答：错误

1. A 承包人

2. B 发包人

3. C 第三方

4. D 合同中的一方

38.索赔程序的第二步是（）回答：正确

1. A 索赔报告的编写

2. B 索赔报告的审查

3. C 资料准备

4. D 发出索赔意向通知

39.如果没有足够的地质资料，或者发现地质状况与资料不符合之时，应立即采取技术措施加以弥补，减少工程风险，这属于那种风险管理手段? 回答：正确

1. A 回避风险

2. B 转移风险

3. C 弱化风险

4. D 分担风险

5. E 自承风险

40.工程实施中，使用成熟方案，不采用高风险方案，这属于那种风险管理手段? 回答：正确

1. A 回避风险

2. B 转移风险

3. C 弱化风险

4. D 分担风险

5. E 自承风险

多选题

41.投标阶段的工程策划主要包括哪些内容？回答：正确

1. A 施工方案

2. B 工程进度计划

3. C 机械清单

4. D 劳动力计划

5. E 工程量清单

42.估价师要向分包发出的询价问价包括什么？回答：正确

1. A 有关工程量清单

2. B 技术规范

3. C 图纸

4. D 施工章程

43.所谓合约管理，就是围绕合约进行的合约责任、合约权利的行使与维护。根据合约物件，承包商的合约管理可以主要分为以下哪三个方面？回答：正确

1. A 对业主（通常也称为“上家”）的合约管理

2. B 对分包商（通常也称为“下家”）的合约管理

3. C 对总承包商自身的合约管理

44.新增工程与合约外工程的区别是什么？回答：正确

1. A 新增工程有收入

2. B 合约外工程没有收入

3. C 是一样的

45.在提出索赔通知后，承包商需在适当的时间内，正式向业主提出正式完整的索赔档，每份索赔档应包括下列哪几部分？回答：正确

1. A 概要

2. B 引用的合约条款

3. C 索赔陈述

4. D 工程延误和增加工程款

5. E 索赔事件发展历史

6. F 增加工程款明细

7.G 工期延长明细

8.H 追赶工期的措施

9.I 结论

10.J 附录

46.根据项目系统的要素进行分类，风险可以分为哪些？回答：正确

1. A 项目环境风险

2. B 项目结构风险

3. C 行为主体风险

4. D 外围主体风险

47.项目主体尽管不能完全消除，但可以采取相应行动减少、降低这些风险，这种风险是局部可控的，下列那些是？回答：正确

1. A 安全环保

2. B 资源供应

3. C 地质条件

48.作为承包商，工程实施期间的许多工程风险都必须要承担，而难以推卸或者转嫁。下列哪些风险应由承包商承担？回答：正确

1. A 下雨刮风，必然对工程造成损失，但恶劣天气通常工期内必然发生

2. B 政府交通临时管制、改道等

3. C 自身管理人员可能会发生变动

4. D 质量参差

49.当调解出现下列情况之一时，即告调解终结？回答：正确

1. A 双方当事人签订和解协议；

2. B 调解员经与双方当事人协商后以书面知会当事人，表示已经没有充分理由继续进行调解；

3. C 任何一方当事人在任何期间以书面方式通知调解员及对方当事人调解已经终止。

50.调解的优势是？回答：正确

1. A 能够建立一个和谐及有建设性的气氛的沟通环境；

2. B 纠纷的结果可由当事人控制；

3. C 能够加强当事人之间的沟通；

4. D 善用时间；

5. E 具成本效益；

6. F 过程保密；

7.G 当事人能以友好协商的方式有效地解决纠纷；

8.H 解决方式非强制性

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

广东造价员继续教育考试习题(仅供参考)

广东造价员继续教育考试习题（仅供参考） 一、单项选择题（共20题） 1.采用工程量清单计价的承包合同中的综合单价，如遇设计变更引起工程量增减，对其超出合同约定幅度部分工程量，除合同另有约定外，其综合单价的调整办法是（）。A．由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据 B．由发包人提出，并经承包人同意后作为结算依据 C．由承包人提出，报工程造价管理机构备案后作为结算依据 D．由承包人提出，经监理工程师确认后作为结算依据 A B C D 2.某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为1800万元，报价成本为2400万元，最高限额成本为2600万元，酬金数额为460万元，同时规定成本节约额合同双方各50%，若最后乙方完成工程的实际成本为2650万元，则乙方能够获得的支付款额为（）万元。 A．2100 B．2600 C．2650 D．3110 A B C D 3.建设项目分成几个阶段（）。 A．项目建议书阶段、施工阶段、竣工验收阶段、使用阶段 B．决策阶段、设计阶段、交易阶段、实施阶段、竣工验收阶段、使用阶段 C．决策阶段、设计阶段、交易阶段、施工阶段、竣工验收阶段、使用阶段 D．决策阶段、设计阶段、交易阶段、实施阶段、竣工验收阶段 A B C D 4.分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是（）。 A．施工方法变更 B．合同中的遗漏 C．设计变更 D．追加某些工作 A B C D 5.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是（）。

A．以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益 B．因重大误解订立或订立时显失公平 C．以合法形式掩盖非法目的 D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 A B C D 6.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。 A．按审价部门提出的价格调整 B．按发包人指定的价格调整 C．按设计部门提出的价格调整 D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 A B C D 7.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。 A．工程变更索赔 B．意外风险和不可预见困素索赔 C．工程延误索赔 D．合同被迫终止的索赔 A B C D 8.工程造价鉴定结论确定的工程款计算方法和计价标准与建设施工合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以（）的为准。 A．工程造价鉴定结论 B．法官判定 C．委托方意见 D．合同约定 A B C D 9.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。 A．固定总价 B．调值总价 C．固定单价 D．成本加酬金 A B C D

继续教育工程造价答案

?1、工程建设是指投资建造（）和形成物质基础的经济活动。（3.33 分） 固定资产 B 有形资产 C 无形资产 D 不动产 正确答案:A ?2、造价工程师考试（）科目分为“土建”与“安装”两个专业。（3.33 分） 建设工程技术与计量》 B 《建设工程造价管理》 C 《建设工程计价》 D 《建设工程造价案例分析》 正确答案:A ?3、时间定额单位为（）。（3.33 分） 工日 B 工时 C 工分 D 工作日 正确答案:A ?4、凡“长、宽、高”三个度量都变化时，编制预算定额时，应采用（）计算。 立方米（3.33 分） 立方米 B 平方米 C 延长米

米 正确答案:A ?5、2013版清单计价规范由（）册规范组成。（3.33 分） A 7册 B 8册 C 10册 正确答案:D ?6、项目工程造价的多少主要取决于项目的（）。（3.33 分） 建设标准 B 建设规模 C 占地面积 D 配套工程 正确答案:A ?7、某项目投产后的年产值为2亿元，其同类企业的百元产值流动资金占用额为17.5元，则该项目的流动资金估算额为（）。（3.33 分） A 万元 3500万元 C 4000万 D 4500万元 正确答案:B ?8、施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。 （3.33 分） 200万

300万 C 400万 D 500万 正确答案:A ?9、投标者在参加投标时可同时投( )合同段.（3.33 分） A 2 2～3 C 3～4 D 4～5 正确答案:B ?10、银行保函或担保书的有效期应在投标有效期满后（）内继续有效。 （3.33 分） 28天 B 29天 C 30天 D 31天 正确答案:A ?11、发包人提出变更，应提前（）天向承包人发出变更通知。（3.33 分） 14天 B 15天 C 16天 D 17天 正确答案:A

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算

2016造价员继续教育考试2(98分)

上海造价员继续教育考试 一、单项选择题（共20题） 1.与典型建设工程不同之处在于：信息化工程不仅要管理“实体”资源，还要管理（）资源。A. 信息B. 智力C. 社会 A B C D 2.信息化的技术资源——（）资源。A. 信息B. 石油C. 人力 A B C D 3.下列项目中通常可用于衡量软件规模的指标是（）。A. 研发成本B. 开发周期C. 功能点数 A B C D 4.信息化工程的系统集成包括五个类型，即：硬件集成、软件集成、数据信息集成、技术管理集成和（）。A. 环境设备集成B. 组织机构集成C. 经营业务集成 A B C D 5.信息化的技术内容——信息交流和（）共享。A. 财富B. 知识C. 设备 A B C D 6.信息化工程运维项目中，运维工程师投入40个人日，配置管理30个人日，服务台25个人日，总监15个人日，已知运维工程师500元/人日，则项目费用为（）。A. 55000 B. 60750 C. 60000 A B C D 7.计算机网路系统工程、综合布线工程属于信息化工程的（）。A. 应用工程B. 技术工程 C. 基础工程 A B C D 8.适用于咨询规划类项目的工作量评估方法有（）。A. 任务分解法B. 功能点法C. 用例

点法 A B C D 9.信息化的技术手段——（）技术。A. 电力B. 农业C. 信息 A B C D 10.通信交换的信息形式通常是将文字或语言进行采样、转换为数字序列表达，然后以数字形式在机器中进行自动计算、处理、存储等操作，但此时“（）”被不具有“思维能力”的机器丢失了。A. 语法B. 语义C. 书法 A B C D 11.下列信息化项目，采用定额计价的有（）。A. 咨询规划B. 软件开发C. 机房工程 A B C D 12.下列项目中，既可以采用费率方式又可以采用人工计价的是（）。A. 软件服务B. 软件开发C. 商用套装软件实施 A B C D 13.按照信息系统工程的规范对信息化工程进行绩效评价和审计，以改善、提升、规范工程管理，或提出对工程的升级、改造、乃至重建的决策参考，是信息化工程（）阶段的基本目标。A. 控制B. 营运C. 治理 A B C D 14.已知某信息化项目设备费为100万元，该设备的系统集成费为（）万元。A. 16.67 B. 19.5 C. 23 A B C D 15.下列项目中，属于运维服务人员的是（）。A. 咨询师B. 服务台C. 程序员 A B C D

2018年继续教育工程造价答案

1、工程建设是指投资建造（）和形成物质基础的经济活动。（分） A 固定资产 B 有形资产 C 无形资产 D 不动产 正确答案:A 2、造价工程师考试（）科目分为“土建”与“安装”两个专业。（分） ?A 建设工程技术与计量》 B 《建设工程造价管理》 C 《建设工程计价》 D 《建设工程造价案例分析》 正确答案:A 3、时间定额单位为（）。（分） ?A 工日 B 工时 C 工分 D 工作日 正确答案:A 4、凡“长、宽、高”三个度量都变化时，编制预算定额时，应采用（）计算。立方米（分） ?A 立方米 B 平方米 C 延长米

米 正确答案:A 5、2013版清单计价规范由（）册规范组成。（分） A 7册 B 8册 C 9册 ?D 10册 正确答案:D 6、项目工程造价的多少主要取决于项目的（）。（分） ?A 建设标准 B 建设规模 C 占地面积 D 配套工程 正确答案:A 7、某项目投产后的年产值为2亿元，其同类企业的百元产值流动资金占用额为元，则该项目的流动资金估算额为（）。（分） A 万元 ?B 3500万元 C 4000万 D 4500万元 正确答案:B 8、施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。（分） ?A 200万 B

C 400万 D 500万 正确答案:A 9、投标者在参加投标时可同时投( )合同段.（分） A 1～2 ?B 2～3 C 3～4 D 4～5 正确答案:B 10、银行保函或担保书的有效期应在投标有效期满后（）内继续有效。（分） ?A 28天 B 29天 C 30天 D 31天 正确答案:A 11、发包人提出变更，应提前（）天向承包人发出变更通知。（分） ?A 14天 B 15天 C 16天 D 17天 正确答案:A 12、某工程合同总价为1000万元，合同总工期为28个月，现发包方增加额外工程价值为50万元，则承包商提出工期索赔（）。（分）

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

2011年河北省造价员继续教育考试题及答案

2011年河北省土建造价员继续教育网上考试题及答案 单选题 1..按工业建筑用途分类，机械制造厂的热处理车间厂房属于（）。C、生产厂房 2.将骨架结构厂房山墙承受的风载荷传给基础的是（）C、柱子 3. 我国为北京奥运会建筑的“鸟巢”，中间露天，四周有顶盖看台，外围及顶部采用型钢架，这类建筑物的结构称为（）D、空间结构 4. 下列人工处理地基的方法中，不消耗建筑材料的是（）。C、压实法 5. 下列叙述不正确的是（）。C、箱形基础属刚性基础 6. 窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。内窗台的作用主要是（）A、排除窗上的凝结水 7. 设置伸缩缝的建筑物，其基础部分仍连在一起的原因是（）。A、基础受温度变化影响小 8. 关于柔性基础构造下列叙述正确的是( )。D、素混凝土垫层厚100mm左右 9. 适用于120mm厚砖墙的组砌方法是( )。B、全顺式 10.清单项目工程量的计量是按设计图示以( )考虑。B、工程实体的净量 11. '计价规范'包括正文和附录两大部分，二者的效力（）。D、同等效力 12. 发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（）计价。D、计日工 13. 高层建筑垂直运输机械降效不作为单独的工程量清单项目列项，应计入（）中。A、垂直运输机械费 14. （）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 15. 工程量清单计价中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额属于（）。B、暂列金额 16. 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的（）进行编制。D、造价咨询人 17.投标总价应按（）合计金额填写。C、工程项目总价表 18. 建筑工程的规费计费基础是（）。D、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和 19. 清单计价中，装饰柱（梁）面按设计图示外围饰面尺寸乘以高度（长度）以面积计算。这里外围饰面尺寸是指：（）。B、饰面的表面尺寸 20. 商品砼输送泵由施工单位自备，应将泵送费列入（）B、措施费用内 21. 担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。A、保证 22. 甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元。C、24 23. 关于租赁合同，下列表述错误的是（）。C、书面租赁合同未约定租赁期限的，视为20年租赁期限 24. 某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。C、2005年5月1日 25. 新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。C、有符合规定的工程质量保证体系 26.招标投标活动应当遵循的原则是（）。C、公开、公平、公正和诚实信用 27. 某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的（）能力进行审查。B、履行合同 28.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。D、2年和合理使用年限 29. 某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（）参加隐蔽验收。C、建设工程质量监督机构 30. 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）。C、当事人可以经调解程序解决合同争议 31. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，直径为2.2m，高2.4m的屋顶圆形水箱，其建筑面积为( )。A、不计算 32. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，有永久性顶盖无围护结构的加油站其建筑面积应按( )计算。D、顶盖水平投影面积的1/2 33. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，单层高低联跨的建筑物，需分别计算建筑面积时，应以( )为界分别计算。A、高跨结构外边线 34. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T 50353规定，关于建筑面积计算表示正确的是( )。B、用于疏散的室外楼梯按自然层投影面积之和计算 35. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，基础与墙体使用不同材料时，工程量计算规则规定以不同材料为界分别计算基础和墙体工程量，范围是( )。A、室内地坪±300mm以内 36. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是( )。C、伸入墙内部分不另增加 37. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，下列( )项的工程量是按m2计算的。C、砖砌台阶 38. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用帮条锚具时，钢筋增加( )计算。A、0.15 m 39. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500－2008规定，计算不规则或多边形钢板质量应按其( )。C、外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算 40. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，柱面装饰板工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，且( )。D、柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内 41. 下列民事法律关系主体中属于法人的是（）。C、丙省建工集团海外子公司 42. 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。D、2005年8月1日 43. 招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。C、2006年6月10日 44. 在投标形势竞争激烈的情况下，承包人与发包人签订了将风险不合理转嫁给承包人的合同。该合同已履行完毕，承包人对此约定未提出异议，则该合同（）。 A、属于有效合同 45. 甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（）合同。A、无效

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

2011浙江造价员继续教育考试答案

2011浙江造价员继续教育（10学时）80 已通过 1.某流水施工过程，施工段m=4，施工过程n=6，施工层r=3，则流水步距的个数 为（）。 A.6 B.5 C.4 D.3 A B C D 2.在组织成倍节拍流水时，用各施工过程的流水节拍去除以最大公约数，所得的商 数应是（）。 A.流水步距 B.各施工过程的专业队数 C.专业队数之和 D.搭接时间 A B C D 3.某管道敷设工程，划分三个施工过程，流水节拍分别为6、2、4（天），每300m 长为一个施工段，工程量总长为1800m，施工单位采用等步距异节拍流水施工，试问其施工段和总工期各是（）。 A.6（段）和16（天） B.6（段）和22（天） C.6（段）和18（天） D.60（段）和22（天） A B C D 4.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为 3、4、3、3和2、5、4、3天, 则流水步距和流水施工工期分别为( )天。 A.3和16 B.3和17 C.5和18 D.5和19 A B C D

5.单代号网络计划的自由时差等于( )。 A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值 B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值 C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值 D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值 A B C D 6.同一个施工过程的节拍值彼此相等，而不同的施工过程在同一施工段上的节拍值彼此不相等，这种流水方式称（）。 A.等节拍专业流水 B.无节奏专业流水 C.异节拍专业流水 D.不等步距流水 A B C D 7.下列不是临时设施布置要遵循的原则的选项是（）。 A.方便施工 B.少占或不占农田 C.尽量压缩临设 D.尽量利用原有房屋 A B C D 8.不属于无节奏流水施工的特点是( )。 A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等 B.各施工过程的流水节拍不等，且无规律 C.专业工作队数目等于施工过程数目 D.流水步距一般不等 A B C D 9.施工段、施工层在流水施工中所表达的参数为（）。 A.空间参数 B.工艺参数 C. 时间参数 D. 一般参数 A B C D

2021年造价员考试《经典模拟题》

2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同

D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费

C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会

《二级建造师》-继续教育题库-造价判断部分

二级建造师继续教育题库 造价判断部分 例1经常进行的生产大修理，它属于建设工程投资。（B）正确的表述：经常进行的生产大修理，它不属于建设工程投资 例2 2004年7月16日发布的《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，不再实行核准制。( B ) 正确的表述： 2004年7月16日发布的《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，不再实行审批制。 例3 建设单位应当自领取施工许可证之日起六个月内组织开工。（B） 正确的表述：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内组织开工。 例4 分包合同与总承包合同的约定应当一致；不一致的，以分包合同为准。（B） 正确的表述：分包合同与总承包合同的约定应当一致；不一致的，以总承包合同为准。 例 5 工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部投资费用。( B ) 正确的表述：工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全

部固定资产投资费用。 例 6 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（B） 正确的表述：作为价格管理范畴，工程造价管理，在微观层次上，是生产企业…的系统活动。在宏观层次上，是政府…的系统活动。例7 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（A） 例8 我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步建立以市场形成价格为主的竞争机制。（B） 正确的表述：我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步建立以市场形成价格为主的价格机制。 例9 工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动,应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。( A ) 例10 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。( B ) 正确的表述：我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制。 例11 在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％—85％。( B ) 正确的表述：在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为75％—

造价员考试基础知识模拟试题六

造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）

广东造价员继续教育考试习题仅供参考

广东造价员继续教育考试习题仅供参考

广东造价员继续教育考试习题（仅供 参考） 一、单项选择题（共20题） 1.采用工程量清单计价的承包合同中的综合单价，如遇设计变更引起工程量增减，对其超出合同约定幅度部分工程量，除合同另有约定外，其综合单价的调整办法是（）。 A．由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据B．由发包人提出，并经承包人同意后作为结算依据 C．由承包人提出，报工程造价管理机构备案后作为结算依据 D．由承包人提出，经监理工程师确认后作为结算依据 A B C D 2.某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为1800万元，报价成本为2400万元，最高限额成本为2600万元，酬金数额为460万元，同时规定成本节约额合同双方各50%，若最后乙方完成工程的实际成本为2650万元，则

乙方能够获得的支付款额为（）万元。A．2100 B．2600 C．2650 D．3110 A B C D 3.建设项目分成几个阶段（）。 A．项目建议书阶段、施工阶段、竣工验收阶段、使用阶段 B．决策阶段、设计阶段、交易阶段、实施阶段、竣工验收阶段、使用阶段 C．决策阶段、设计阶段、交易阶段、施工阶段、竣工验收阶段、使用阶段 D．决策阶段、设计阶段、交易阶段、实施阶段、竣工验收阶段 A B C D 4.分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是（）。 A．施工方法变更

B．合同中的遗漏 C．设计变更 D．追加某些工作 A B C D 5.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是（）。 A．以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B．因重大误解订立或订立时显失公平 C．以合法形式掩盖非法目的 D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 A B C D 6.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。 A．按审价部门提出的价格调整 B．按发包人指定的价格调整 C．按设计部门提出的价格调整 D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 A B C D