钢筋工程制作安装施工承包合同

钢筋工程制作安装施工承包合同

甲方（发包方）：

法定代表人；

乙方（承包方）：

法定代表人；

根据《中华人民共和国经济合同法》，公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点，甲方将分部分项钢筋工程制作安装施工委托乙方施工。双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款,双方共同遵守。

上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称；

2、工程地点：

二、承包范围

1、承包范围暂定为墩（台）柱、盖梁钢筋制作及安装,施工过程中甲方可视乙方施工能力调整乙方承包范围。

2、施工部位根据图纸及甲方要求,工程数量按图纸面积结算。

三、承包方式

本项承包属包工性质,由甲方提供起吊设备及主要材料（钢筋）,乙方包扎线、焊条、相关机械设备（断筋机、焊机、对焊机、弯曲机等）及组织人力进行施工（包括相关的安全防护工作）。乙方负责将甲方运至工地的材料加工制作以及安装在桥涵施工相应的部位;工地范围内与乙方施工有关的材料进场、调运等所需的运输、吊装车辆由甲方提供,装、卸车人工由乙方负责。

四、承包单价

1、钢筋制作安装综合单价每吨人民币（大写）（￥元）,按实际完成工程量计量。

2、非甲方司意的中途退场已完成工程量按上述各单价的60%结算,其余40%作为对甲方工期损失的补偿;如乙方施工质量（或进度或管理）达不到甲方（或业主或监理）要求被甲方勒令退场的,己完成工程量按上述各单价的70%结算,其余30%作为甲方工期损失的补偿。

3、乙方在施工过程中,如发生合同外新增项目单价,必须当天填报分项工程报价审批表,

待甲方相关部门审批签证完毕后方可施工,特殊情况的必须在三天内补签确认。

4、乙方在施工过程中,如发生合同外新增项目变更（签证）工程量,必须当天上报现场变更（签证）工程量签证单（或计划增加工程数量）,待甲方相关部门现场核实后作为结算依据。

5、在施工过程中,如甲方需派乙方工人（普工）协助施工的,乙方必须给予积极协助,特别是特殊条件下的抢灾抢险用工必须无条件服从,费用按每工日（10小时）工资人民币

元计算,如需干技术活,费用按每工日（10小时）工资人民币元计算,乙方必须当天开具派工单并提请甲方相关部门给予审批签证。

6、在施工过程中,乙方不准叫甲方施工员派工干涉属乙方责任的转运材料、清理废料和垃圾等的任何工作,否则一经发现,甲方将按派工工资的3倍扣罚乙方并在乙方工程款中扣除。如乙方没有按合同条款的要求将废料、垃圾等清理干净,甲方将自派工人清理,所有完成工程量按合同各分项单价的70%结算,其余30%作为甲方的补偿。甲方生产副经理

及队长应严格监督施工员的派工情况,如发现派工与合同条款内容相抵触时应及时制止,并调查原因追究施工员的责任。

7、若乙方发生3~5项有关签证的,必须当天（最迟第二天）上交甲方财务部或工程部作为结算或付款凭证,没有经甲方工程主管人员（二人以上）和财务主管人员签名的任何签证,甲方在结算时一概不予以承认该工程数量和款项。

8、乙方在施工过程中的施工任务必须服从项目部的安排,不能挑肥拣瘦,如有不服从安排的现象,所有结算均按完工程量的80%与以结算。

五、工程款的支付

在每月底计量一次。本月完成的工程量经验收合格后,在下月业主支付款到位后15日内支付80%,以此类推,全部工程完成交工验收合格,由乙方提交结算单与甲方结算,经双方结算确认后年底时（农历）再支付10%，剩余10％作为安全质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款一个月内付清余款。

劳务人员工资发放办法：。乙方每月须编制一份有关劳务费用分配细则及工资表（须落实到个人），在每次结帐后付款前交甲方财务人员。

六、甲方职责

1、乙方劳务工人进场后,甲方负责对其进行遵纪守法、安全、消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。

2、甲方负责提供乙方所需的技术资料,向乙方进行技术交底,提供第一次施工必备的机貝（若乙方遗失或损毁须照价赔偿）及施工现场用电接电箱。一般小型手工及电动工具由乙方自行解决。

3、甲方为乙方工人提供临时宿舍居住，乙方不得随意改变临时宿舍内相关设施，不准私自做饭、搭设水电。

4、甲方负责办理为乙方人员购买意外伤害保险。

5、甲方负责组织乙方特种作业人员参加培训和考试,负责申报办理特种作业操作证（培训费、办证费由乙方承担）。

6、甲方负责按合同规定支付乙方工程款。

7、甲方负责对施工过程进行监督。凡因乙方组织管理不力、人力不足或技术水平低等原因而引致的工期拖延与质量问题,甲方随时有权调整承包范围并对乙方进行必要的经济处罚。

8、负责协调乙方和现场其他施工班组工作关系及各工种的配合工作。

9、甲方任务不足时或确实需裁减人员,应提前三天通知乙方,双方协商后可提前终止协议。

10、由于甲方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责

任,由甲方承担

七、乙方职责

1、乙方须对进场施工的作业人员进行审查,保证其政治素质、身体素质和技术水平。作业人员应是18周岁至60周岁内健康男性。乙方按规定将作业人员造册、并为其建立个人档案,个人档案应具备：

1）务二人员登记表（附照片）

2）本人有效身份证（复印件）乙方须保证劳务人员的相对稳定,不得单方面随意调整人员,特别是管理和技术人员。

保证按期保质完成甲方安排的生产任务,服从甲方的统筹安排,统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下。可向甲方出具书面调整意见,征得甲方同意可将队伍进行适当调整。

2、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底,严格按施工图和国家、业主、现行有关工程施工操作规程及验收规范施工,接受甲方管理和监督,确保工程质量,

如造成返工责任由乙方负责。在施工中应注意保护成品和半成品,爱护使用甲方提供的机械设备及其他工具,如不合理使用造成损坏或故意损坏,应按甲方有关规定赔偿。

3、乙方须对作业人员进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育。乙方人员须严格遵守国家、省、市有关施工及安全技术规范、规程和标准,严烙遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查并及吋向甲方提供有关情况和资料。

4、乙方人员施工时必须戴安全帽,高空作业必须戴安全带,不准穿拖鞋。乙方人员必须注意施工安全,若由于乙方人员责任造成的安全事故均由乙方自行负责、乙方须确保自带材料和机具设备符合有关规范要求,否则引起的质量和安全事故及所造成的损失由乙方承担全部责任。

6、积极主动与甲方及其他专业队伍作好施工配合,接受甲方的监督检查

7、乙方须对乙方作业人员进行严格管理,严禁出现打架斗殴事件,否则每发生一次罚款1000元,在结算款中扣除。

3、乙方不得将本工程劳务分包以任何形式转包给其他人员;否则一经发现,甲方有权中止本协议:并将乙方及乙方雇员强制清退出本工地;如乙方祓强制勒令退场,已完成的工作量的单价按本合同单价的70%结算。涉及乙方或乙方任一雇员的工资及费用由乙方自行负责;

9、乙方负责人须亲自进驻工地进行管理,每天在施工现场指挥施工,因事离岗必须事先向甲方管理请假同意后方可离开。否则按擅自离岗处理,处罚人民币元/次。

10、乙方负责人须按时参加甲方组织的工作会议,凡未请假而未与会者,每次罚款元人民币;无论任何理由连续3次请假者,自第3次起每次罚款人民币元。

11、乙方须依照《中华人民共和国劳动去》及市地方法规有关条文并尊重建筑业的行业特性做好本工种工人的管理工作、开展各种形式的思想教育,正确处理劳动权益与行业特性之间的矛盾,保证在整个施工过程中不发生任何职工投诉行为;凡发生本工种工人因劳动争议未经内部调解而乱投诉造成生产受到干扰或因内部工作关系没有理顺导致劳动仲裁败诉者,每例罚款人民币元。

12、乙方须根据甲方的需要,充分、及时、无条件落实对其他工种、工序的配合及特殊事件如抢险救灾、缺陷修复下的配合（如产生费用,可由甲方后补签证）。

八、工期管理

乙方须按甲方进度计划表完成各节点施工任务,如由于乙方作业人力不足或工人技术水平低或乙方管理松散,导致未按时完成各节点任务,将影响甲方工期进度目标,而且乙方三天无法达到甲方指定整改目标时,甲方有权随时调整乙方的承包范围,将后续工作的一部分安排给其他班组施工,或中止本协议并将乙方立即清退出本工地:已完成的合格工作量按本协议第四条第2点结算,乙方应无条件服从并配合甲方做好结算退场工作,否则甲方有权对乙方不退场所造成甲方的一切损失进行索赔。

2、在甲方司意的劳动力配置情况下,乙方须通过加强和提高艻动力操作技能、协助甲方优化安排工序和采取必要的赶工措施（如加班等）保证工序工期不发生延误;采取赶工措施所必须进行的劳动保护措施（如防暑等）费用已包含在包干费用中。

3、乙方未经甲方同意不得擅自停工,否则每停工一天罚款人民币元,连续停工三天视为乙方违约中途退场,已完工作结算按协议条款第四条第2点办理。

九、安全生产及安全事故处理

1、乙方所有作业人员须严格遵守国家省、市有关法律、法规及规定及甲方有关现场安全生产的有关规定,如违反安全生产操作规桯和规定导致疾病、伤亡或伤及他人事故的一切责任及损失由乙方承担;同时甲方保留对乙方因乙方责任事故导致甲方受到本工程业主处罚金额进行分摊的权利；

2、乙方须遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》、《省建设工程高支模施

工管理办法》及《建筑安装工人安全技术操作规程》中有关条款凡未遵守上述规定者,

给予乙方或乙方所管理的工人人民币50~150元/人次的罚款；

3、乙方使用的机械设备（无论乙方自带或甲方提供,办理进场验收和交接验收手续后视为乙方责任人）须满足现行《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑机械使用安全技术规程》等要求;凡未遵守上述规定者,给予乙方或乙方所管理的工人人民币50~150元/人次的罚款;

4、乙方须同时遵守甲方制定的《安全操作规程》,如相关条文与国家或省市标准有出入,以较严格的条文为准;凡未遵守本规定者,给予乙方或乙方所管理的工人人民币50~150元/人次的罚款;凡罚款数额在不同条文有不同约定时,按不同约定的最低额为下限、最高额为上限;

5、发生伤亡事故时,甲乙双方应尽力抢救,同时保护好现场,以便有关部门进行勘察、鉴定。

6、伤亡事故定性后,若属乙方责任,由乙方遵照有关法律、法规自行对伤亡职工或家属进行处理,甲方应协助乙方做好善后工作伤亡事故定性后,若属甲乙双方责任,由双方遵照有关法律、法规协商处理费用承担按各自的责任大小按比例分摊,但具体善后工作由乙方负责安排和处理。

8、伤亡事故定性后,若属甲方或第三方责任,按法律程序裁定。如政府部门或本工程业主对甲方给予处罚,乙方不承担罚款。

9、特别约定：

（1）乙方人员进入施工现场不戴安全帽或不系带则每人每次罚款人民币50元;

（2）乙方人员高空作业不戴或不正确佩戴安全带者,每人次罚款人民币50元

（3）乙方人员赤脚作业、穿拖鞋作业,每人次罚款人民币30元

（4）严禁从高处往下抛掷物件,违者每次人罚款人民币500元

（5）造成其他损失,由乙方及责任人本人负责。

（6）所有电动工具、机械、灯具等需专业电工搭接的,严禁非专业电工乱拉乱接,违者每人次罚款5C元;造成安全用电及机械事故,一切责任及损失由乙方及相关责任人承担;

十、材料管理

1、进场材料由乙方派人负责堆放,堆放要确保材料质量不爱损坏。

2、乙方须编制每月用料计划提前15天报甲方有关人员审核后，共同商定供料计划，合理安排周转材料，减少损耗，严格按施工有关部门制定材料损耗表控制，严禁浪费材料,钢筋材料损耗不超过1%,超出部分材料由乙方负责赔偿给甲方;如造成业主对甲方的一切情款均由乙方承担。

3、甲方提供给乙方使用的一切机械、设备、材料,乙方必须保管好并由专人使用,否则造成的损坏、丢失均由乙方负责赔偿

十、其他

1、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第种方式解决

（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力

（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

本合同一式份,甲乙双方各执份,具有等同法律效力

本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商签订补充协议

签署时间: 年月日

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或受权代表（签字）：

钢筋工承包合同协议范本

钢筋工承包合同 甲方：公司 乙方： 身份证号： 经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1. 承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。

3. 钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4. 无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施 工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5. 合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价 格另行协商。 6. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2003年年月进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 四、承包单价： 1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋 工包干范围内。 2. 计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6 元/吨、文

钢筋工程施工合同

钢筋工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国建筑法》的有关规定，并结合本钢筋工程的具体情况，经双方共同洽商达成以下协议。 一、工作范围与内容 工程施工图纸、答疑纪要、设计变更及施工规范规定的全部钢筋分项工程内容，包括施工放样、下料、制作、绑扎、校正，场内材料的装卸、搬运、堆放，剩料清理及落手清工作等，班组在施工前要根据施工图出好下料单，并上交项目部预算员进行审核，认可后方可进行下一道工序。钢筋立焊，梁钢筋搭接要求单面焊5倍的钢筋直径,并清理焊渣。 二、承包方式与计价方法 1. 钢筋工程承包方式为包清工（钢筋立焊，钢筋加工，钢筋搬运），地下室按人民币元/吨，±0.00以上按照建筑面积元/平方，钢筋工程中所使用的扎丝，焊条由乙方自己购置。 2. 钢筋损耗按定额为0.2%，若超出该损耗，超出部分由乙方按原材料市场价赔偿。 3. 因甲方工程需要，乙方派的零星点工，按普工元/工日,技工元/ 工日计算。 三、工程质量

1、质量等级优良。 2、具体要求乙方详见施工规范、质量评定标准、广西省的有关规定及施工员的技术交底，以优质为目标，坚决杜绝与工程相关的质量通病。 3、对质量等级评定和标化评定由甲方、监理部门、建设单位、质（安）监站及有关部门评定为准，达到优质、标化和本协议的有关规定。 4、优良标准要求：分包项目全部达到优良且一次性通过验收；如发生验收通不过，按1000元/次给予罚款，如发生较大的负面影响的按2000-5000元/次给予罚款。 5、施工中乙方必须服从有关甲方人员指挥，严把质量关，乙方应配至少一名专职质量员进行自检、互检，配合甲方施工员、质量员进行复检。 6、对乙方质量达不到要求不及时整改的，甲方有权按以下方案进行处理： ①进行返工、拆除。 ②甲方另外派人整改，工资按大工元/工日，小工元/工日、材料按150%的价格在乙方工程款中扣除。 ③乙方如多次在各部位施工中造成较大的质量事故，甲方有权令其停工，直至终止协议乙方无条件退场，工资按70%结算。 7、乙方应派技术骨干对职工进行质量意识教育，加强管理和监督，在施工中积极同各工种进行协调，做好配合工作。 8、乙方如发生质量超过误差值，按工程管理手册进行罚款，并在当月的工程款中扣除。 四、安全生产、文明施工管理 1、乙方职工进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对不

钢筋分项工程劳务分包合同范本

钢筋分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方： 工程名称： 工程地址: 甲方将承建的工程的钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。 一、工程承包范围、内容? 1、本工程从基础→主体工程钢筋制作及安装工作。不包括二次结构及电渣压力焊接头。 ２、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料全部由甲方提供。 3、各种机械设备自备（含对焊机__1_＿台,断钢机_＿＿１＿台,弯钢机＿_２_台，焊机等），所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。 ４、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输由乙方负责 二、承包方式：人工费承包 三、承包单价 本工程+0.０以下钢筋工程不论品种、规格、大小，一律以吨计算，+0,0以上钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以㎡计算。 1、承包单价为＿＿450_元／吨。34元／㎡。 2、计算方法：吨位计算按图纸结算,建筑面积计算按建筑物投影面积计算,屋顶构架按一层建筑面积一半计算。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的％结算；如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得质量奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖；反之，不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖；反之不能获得文明施工奖。

五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的70 ％支付。预留的人工费主体封顶95%支付,余款待竣工后 3 个月内付清。 六、质量要求 1、料表准确,必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中,不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接,对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤０.1d且≤2mm,无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工,不允许出现漏扎现象;垫块必须按80０×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖直、无扭曲，按钢筋砼结构验收规范进行验收。 4、钢筋绑扎成型后，成品保护尤其重要，在砼浇筑过程中铺垫好木板，成品保护时乙方必须派人看守修复,此人必须具有高度责任心，否则甲方以100元/次处罚. ７、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。 七、工期要求 工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成，未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下: １、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 ２、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度;安全教育制度等。 3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方

安装工程承包合同协议书

安装工程承包合同协议书 建筑行业在我国经济的长期持续发展中起到中流砥柱的作用,但目前我国建筑市场管理秩序混乱,法律在一定程度上流于形式，今天小编就给大家看看承包合同，欢迎大家来参考哦 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工期限： 本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为2015年3月25日。竣工验收日期：2015年4月20日。 四、工程内容及质量要求 乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。 五、维修工程造价： 本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。￥：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。 六、付款方式

1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥)为本合同定金。 2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整()为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥：) 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。 七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。 八、其他 1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况，工期应相应延期 (1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

钢筋工程分包合同

钢筋工程分包合同 承包方：云南国泰建设工程有限公司以下简称甲方 分包方：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原则, 甲方同意将沪昆铁路六沾增建二线站后房建新建沾益站房钢筋工程承包给乙方施工，为确保该工程施工工期、质量、安全，明确双方的责、权、利，经双方协商一致，达成以下合同条款。 一、工程概况： 工程名称：沪昆铁路六沾增建二线站后房建新建沾益站房工程 二、承包范围：按本工程设计图纸（包括变更通知），所需要的全部钢筋工程。 三、验收方式： 按本合同约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及相关部门的规定为依据，严格按要求验收。 四、单价及付款方式： 1/吨。 2、按工程量支付工程进度款，待工程完工后，经验收合格后一次性付完尾款。 五、甲方义务： 1、按时提供图纸，供应所需钢筋，提供钢筋制作场地。

2、负责与乙方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 3、施工前对乙方进行技术交底，为乙方提供合理有利的施工条件。 4、甲方提供扎丝。 六、乙方义务： 1、组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划；保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 3、严格执行现行图家有关施工及验收规范，并保证按质、按量、按期完成施工任务。 4、服从甲方现场施工人员的管理及指挥，做到节约材料，严禁大材小用，优材劣用，浪费材料。 5、钢筋制作、绑扎规格尺寸、位置要准确，应满足设计及施工规范的要求。质量目标要求达到优良等级。如质量不合格，乙方应即刻返工至合格，反工造成的人工、材料等费用概由乙方负责。 6、浇筑砼时，乙方必须派足够人手跟班看钢筋。严禁高空抛下钢筋等材料，材料应按现场管理人员指定的地点分类堆放整齐。所有制作现场要清洁，整齐。 7、钢筋下料，下料单必须经甲方工程师或施工员技术员审查后方可下料 8、保证所承担工程的施工质量，甲方制定的工期、施工进度，服从甲方现场施工管理人员的管理，遵守国家、地方及施工现场的各项制度。 七、安全要求 1、乙方必须注意安全生产，文明施工，严格遵守国家有关安全操作规程和公

钢筋工施工合同书样本(示范合同)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-051386 钢筋工施工合同书样本(示范

钢筋工施工合同书样本(示范合同) 承包方（以下简称乙方）： 甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。 二、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离

施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任： 1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。 2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。 3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

水电安装工程施工承包合同(均可使用)

水电安装工程施工承包合同 发包方:(全称): 承包方:(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、承包内容及方式 1、承包内容：发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。 2、工作内容 （1）室内住给水管：含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。 （2）室内分户水管：由业主自行负责安装。 （3）室内主排水管：主管后开口安装三通为止。 （4）给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。 3、承包方式：包工不包料。主材（管道、管件及附

件等）全部由发包人负责提供，其他辅助材料（如铁丝、锯条等）及安装机具由承包人负责，施工用水、用电、砂石料由发包方负责。 二、承包价格及价款结算 1、承包价格：按房屋建筑面积 6元/㎡包干价格承包，发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。 2、价款结算：竣工后按房屋建筑面积进行价款结算，对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量，发包人不予计量结算价款，并赔偿发包人的材料损失费。 三、工程质量及质量保修 1、工程质量标准：双方约定工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—2001为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准，承包人承担违约责任。 2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价，由发包人承担，相应工期顺延。 4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修期为十八个月，保修金为

建筑施工钢筋工劳务承包合同

建筑施工钢筋工劳务承包合同

建筑施工钢筋工劳务承包合同 甲方: 江苏省东盛劳务有限责任公司 乙方: 为代表的施工班组(以下简称乙方) 身份证号码: 家庭住址: 根据<中华人民共和国合同法><中华人民共和国建筑法><建设工程 质量管理条例>及有关法规的规定,综合本工程具体的情况,为明确双 方责任,经双方充分协商,为更好的明确其权利、义务特订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:包人工,包工期,包质量,包文明施工,包治安达标,包 钢筋工机械及机械维修配件费用、包扎丝,以包清工的方式承包本工 程的施工任务。承包人必须常驻现场(每月不少于20天)否则少一天 罚款200元;承包人不参加项目部周、月例会的,每次罚款200元;从 下月生活费中扣除;承包班组必须按项目部制定的周、月进度计划按 期完成,不能完成的,每拖延一天罚款元并承担因此而给其它班组带 来的工期罚款和奖金损失;因承包班组人员明显严重不足,将对整个项 目工期造成严重影响时,项目部有权安排其它班组按原价格的 1.2倍 进行施工,费用从承包人结算款中扣除。 四、承包工作内容:乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图,按结构、 建筑图纸分部工程中所有内容和图纸设计变更的所有的钢筋工和需钢 筋工种配合施工的所有任务。包括但不限于钢筋报计划、图纸会审、 基础工程、梁、柱、板钢筋工程,二次结构的构造柱、圈梁、过梁、

窗台梁钢筋、飘窗、飘板、空调板、构架钢筋,砌体内加固钢筋,屋面细石砼找平层钢筋,预留洞口的加强筋以及室外零星工程用钢筋,同时应完成钢筋的装卸工作,钢筋机械就位保养等所需的全部工作,钢筋加工棚、加工场地、钢筋加工现场的清理、整理、堆放,文明施工,废钢筋的集中堆放(按规格堆放、码堆),对每层用完的钢筋必须清理完毕后方可进行验收,并注意节约钢筋,钢筋的损耗超过 1.5%(含 1.5%)部分,按市场价进行赔偿。做好甲方或业主指定分包工程的配合和服务工作。 五、质量目标: 合格 六、工程价款的结算方法: 根据建设部颁发的编号为GB/50353- <建筑工程建筑面积计算规范>计算出实际施工的建筑面积。按建筑面积综合单价每平方米 25 元计算(含地下室及夹层面积。不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放置;钢筋损耗按1.5%计算,超出损耗的用量按市场价格从结算款中扣除;含钢筋进场所有卸车费用)。商业裙房及地下车库根据建设部颁发的<建设工程工程量清单计价规范>GB50500- 及江苏省建设厅颁发的<江苏省建筑于装饰工程计价表>中的计算规则,计算出在本合同中第四条承包范围内的本工程中实际使用的钢筋下料重量,单价按 380 元/吨计算(不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放

钢筋焊接工程施工承包合同协议书

编号 钢筋焊接工程施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______ 年 _____ 月 ____ 日 甲方：___________________________________________________

乙方：____________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、工程承包内容及范围： 五、承包工费计算方法： 本工程乙方总工程量约为______________ ，计工程款为_____________元。完工时，依质量评定分值与上述 计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。 六、本工程施工的所有设备和机械的提供： 七、工期要求：乙方承包的本工程应在甲方施工员下达的施工任务单中所规定的期限内完成， 并通过甲方、监理的联合验收合格，如乙方逾期完成，每延误一天罚款__________元。 八、质量标准及验收要求： 1、乙方必须严格按施工图、甲方施工员、质量员的技术质量交底和国家现行对钢筋焊接工程的 施工规范施工；并服从甲方施工员、质量员的整改意见限期整改质量缺陷，不按时整改或拒绝整改，甲方向乙方每次处以______________ 元罚款。

2、乙方的钢筋焊接质量必须抽样复试，抽样复试的接头不计入乙方工作量内。 3、乙方在完成每一施工部位或构件后，经乙方认真自检、互检合格后，报甲方复检验收，甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行现场检测、复试验收评分，凡抽样检测全部合格得本工程的完全价格；凡抽检组数有三分之一不及格，加倍取样检测或返工重做直到合格，返工或整改的工料费由乙方承担，造成工期延误，每延误一天由乙方承担承包总价5%的违约金。 九、付款办法： 1、进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调节。 2、施工阶段，甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计算工价，向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%，甲方在付款当月扣除乙方 承担的各项费用。无特殊情况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。 3、乙方承包的本工程全部完工，根据甲方过程验收评分来加权评定乙方承包工程的质量验收分值，并按此分值定价计酬的工程总款，再向乙方支付工程总款的30%。其时，乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。 4、乙方剩留的工程余款，待结构工程验收合格后六个月内付清，如到年终放假结算时未达到“结构工程验收合格后六个月”的期限，甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要，允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。 5、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。 6、甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。 十、保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金_________________________________________ 元（按承包总价的的5% 缴纳），并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监 理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。 如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约 金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。 十一、焊接材料的供应：本工程钢筋焊接的材料由：___________________ 供应。

建筑安装工程承包合同

建筑安装工程承包合同 建筑安装工程承包合同建筑安装工程承包合同工程名称： 工程编号：发包方： 承包方： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目批准单位 批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号） 项目主管单位： 四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：。 五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。 第二条施工准备

一、发包方： 1.月日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的维修。 2.月曰前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点） 份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、 管理、使用和维修工作； 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计 划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日

分包项目(钢筋工)施工安全合同实用版

YF-ED-J9893 可按资料类型定义编号 分包项目（钢筋工）施工安全合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日

分包项目（钢筋工）施工安全合 同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 发包单位：____________(以下简称甲方） 承包单位：___________（以下简称乙方） 为贯彻执行“安全第一、预防为主”的方 针，杜绝工程安全事故，确保施工人员人身、 财产安全和工程、设备安全，有效维护双方合 法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、 《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程 安全生产管理条例》和其它国家、地方行业主 管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法 规、标准、规范及各项规定，明确双方的安全

生产责任，确保施工安全，双方在签订分包项目施工工程合同的同时，签订本协议。 一、工程概述： 1．工程名称：______________ 2．工程地址：______________ 3．分包工程范围和内容：___________ 4．分包形式：______________ 二、工程项目期限： 自______年______月______日起开工至 ______年______月______日止完工。 三、协议内容： 1．甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

钢筋施工工程劳务合同

钢筋施工工程劳务合同 甲方； ______________________________________ 乙方： ______________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑安装工程合同合同条例》直有关规定，遵循诚实信用、平等互利的原则，加强施工中的协调与配和，共同完成施工生产任务，经双方共同协商，鉴定本合同。供双方共同遵守。―、工程名称：二：承包内容及范围： 1、钢筋成型、制作、安装，（顶层的，女儿墙、构造柱、檐口节点及其它 零星构件）。 2、主体范围内的设计变更和技术核定单。 3、与安装和装饰工程的配合工作。 4、机械安装及原材料卸车堆放。 5、现场安全文明施工。 三：承包方式：包工、保安全、保质量、包文明施工。 四：甲方责任： 1、负责施工现场的总体协调。向乙方进行安全、技术交底， 2、提供乙方施工人员临时生活用房、生产用电。

3、提供施工图一套和乙方施工的控制点、线。 4、向乙方下达工程进度计划。 5、按公司合同约定按时支付乙方工程款 五、乙方责任 : 1、听从甲方管理人员指挥调动，遵守工地规章制度，严格按图变更、技术交底要求精心组织施工，确保工程质量达到优良。 2、自觉接受甲方的质量和监督，验收，如达不到质量标准，乙方应无条件及时返修，费用由乙方承担。 3、按甲方的日、周、月进度计划组织施工，确保工程按期完工。施工期间乙方不得中途退场，农忙不得放假，乙方对自身施工人员调剂时，必须征得甲方同意，否则、造成的影响和损失均由乙方承担，必须时甲方令乙方退场，而且一侓不予结算。 4、乙方应对，钢筋施工全过程负面责任，其工作内容如下： （1）、熟悉施工图纸、施工放线、领退料料具、班组自检、保养机具，每班作业完毕后的场地清理，安全文明施工。 （2）、钢筋制作、调运、安装买件等。 （3）、完成属于钢筋施工过程中的其他工作。 （4）、各自小型手动工具：手电钻、锤子、扳手、卷尺等。 5、乙方应遵守安全生产、文明施工的有关规定，采取严格的安全防护措施，严禁违章作业，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。 6 合理利用材料，禁止乱切，乱扔钢筋用料。如乙方原因造成浪费、埙坏甲方将视情节轻重，给予一定数量罚款。 六；质量验收：

建筑钢筋承包合同

建筑钢筋承包合同 篇一：钢筋工承包合同 钢筋工承包合同 甲方：身份证： 地址： 乙方：身份证： 地址： 经双方友好协商，甲方将——————的钢筋工程，委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况，特签定如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程情况：以上工程全部钢筋制作、绑扎、焊接项目 二、承包范围方式 1、承包内容：钢筋的配料、翻样、安装、对焊、绑扎、工完料清、废料堆码等全部人工费，根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、扎丝、焊条、焊具等全部辅材费；工具费；超高、高层施工人工高空作业费等等；均由乙方承担。

2、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包钢筋试件的制作、包辅材（除钢筋外的全部材料、工具）、包机械设备。 3、钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、钢筋的质量验收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等钢筋工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容。 4、除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自————年——月——日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工程衔接上，必须服从甲方的统一调试，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失；如果因为停工待料或甲方造成的其它原因停工，要赔偿一切由此造成的乙方经济损失。 四、承包单价： 1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。 2、计算方式： 按照上述承包范围及方式，本工程施工蓝图中所有的钢

安装工程劳务承包合同

【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日

水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。

钢筋工承包合同模板

编号：_____________ 钢筋工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 经双方友好协商，甲方将的钢筋工程，委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况，特签定如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程名称： 工程地点： 工程情况：以上工程的结构及建筑图纸所有的钢筋工程(包括构造柱、梁，门窗过梁)全部钢筋制作、绑扎、焊接(不包柱及螺丝加工，电渣压力焊)等。 二、承包范围方式 1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降温费等等; 2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。 3.钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运

钢筋机械连接施工承包合同

钢筋机械连接施工承包合同 甲方：温州叶盛建筑劳务有限公司（以下简称甲方） 乙方：身份证号：（以下简称乙方）甲方为确保瓯海商务区国商大厦、香江大厦工程施工的顺利进行，决定将该工程的钢筋连接分项工程承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特拟本工程承包合同。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定、遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方经协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 工程名称：瓯海商务区国商大厦、香江大厦工程 工程地点：瓯海商务区D06-01、D06-06地块 建筑面积：约11万平方米 二、承包方式及范围： 1、承包方式：乙方以包工包料的方式承包该工程，即包人工、机械、材料，包施工质量、施工工期、安全生产、文明施工。 2、承包范围及计价方式：○1按本工程图纸、设计变更单所涉及的所有钢筋连接工作；○2套筒的采购，钢筋的制丝；○3所有机械设备及配电箱均由乙方自行配备，甲方只提供电源。 三、质量要求： 乙方应严格按《钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010》规范施工，甲方随机抽样检测，质量要求要求为一次性合格。如发生施工过程中不合格的项目，乙方无条件返工至合格为止，返工造成一切损失乙方自负。 乙方材料进场的套筒提供产品的技术资料及文件。甲方按照《钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010》规范及行业标准验收。 四、工期要求： 本工程具体开工时间甲方提前7前天通知乙方。乙方在施工过程中，工期应按甲方项目部提供的年、月、周计划执行，配合其他班组施工。且二次结构构件穿插在其中施工。乙方逾期完成，每天罚款1000元，在当月工程款中扣除。如逾期超过2天，甲方

安装工程施工承包合同

安装工程施工承包合同 甲方：庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方：将下列工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，双方自愿达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程项目名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点：黄官寨当庄队 3、工程面积：约41000m2 4、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款：约9160000.00元 6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范 7、承包方式：包工包料 8、质量等级：合格 9、开工竣工日期：2012年5月30日开工，预计3013年11月30日竣工 二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行，建设工程质量管理条例等法规对该项目管理，承担部分协调职责。 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。

三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量 2、乙方必须按照工程设计图纸，国家规范和甲方质量要求进行施工，在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当向甲方提出意见建设。 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理，并接受甲方对该质量体系进行的审查，如出现不符合情况，所造成的损失由乙方自行承担。 5、乙方在施工管理中，明确施工人员，必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。 6、乙方必须保证安全施工，由乙方造成的安全事故由乙方负责。 四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收 2、建设工程的保修期，自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。 3、保修期内发生的工程质量问题，乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。 五、工程结算 1、结算依据： 2、工程进度款的支付：合同签订后甲方前期不向乙方付工程款，安装工程量完成60%以后，甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款，其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%，保修期满结清剩余工程款。 六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工，并验收合格交付使用，由于乙方施

钢筋工程承包合同书(范本)

钢筋工程施工承包 合同书 发包方（以下简称甲方）：_____________________________________ 承包方（以下简称乙方）：______________________________________ 甲方为加强质量与安全管理提高经济效益，根据工程的具体特点和实际情 况，并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》经双方在平等互利的基础上协商，甲方同意将以下工程项目的钢筋制作安装施工工作量分包给乙方，为明确甲乙双方的责任和义务，特签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：___________________________________________________ 2、工程地点：___________________________________________________ 3、工期：定年月日开工；限年月日完工 4、承包范围：本合同工程项目的钢筋制作安装及清理工作，（电渣压力焊除外，此工作量由甲方负责施工完成，但闪光对焊和其它钢筋的焊接均由乙方负责，甲方提供焊接设备及场地）。 5、承包方式：包工不包料，包工期，包质量，包安全的承包方式。 6、本工程所需的钢筋材料及通用机械由甲方负责采购放置于工地现场，供乙方使用。本工程钢筋施工中所需的铁钉，铁锤及铁线由乙方负责采购使用（其费用已包含在合同的承包价格内）。 7、工程质量要求：达到钢筋制作安装分项工程规范要求：优良。

&合同价款：①；以施工图纸及变更为基准，结合实际施工，计算各层配 筋（包含制作安装绑扎）。每吨单价为 _____________ 元。本工程按图纸计算工程 量暂定为 ________________ 吨，合同总造价暂定为（人民币） ______________ 元, （大写_________ 元）。本合同造价仅作为钢筋安装绑扎进度预付款的依据，工 程结算以实际完成工程量作为结算依据。②；以施工图纸及变更修改单进行施工，以每层的水平投影面积工程量之和进行计算，每平方米单价为元。本工程按图纸计算工程量暂定为m 2 ；合同总价暂定（人民币） 元，作为工程进度预付款的依据，工程结算以实际完成工作量作为结算依据。 二、甲方的责任和义务 1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份，并向乙方进行安全技术 交底和安全操作规程交底和质量技术交底，并组织乙方参加图纸会审工作，组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。 2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所，厨房，冲凉房以及生活用水和照明用电。 3、严格审核乙方申报的施工材料计划，按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。 4、甲方现场技术人员，质检员和安全员，有权对制作安装、绑扎施工中的质量和安全进行全方位监督，乙方无条件服从。 5、因乙方人力不够，技术力量差，不能满足施工规范要求，又不能按时完 成甲方制定周计划、月计划，甲方有权终止合同，并责令退场 三、乙方的责任和义务