人防门工程制作安装合同

人防门工程制作安装合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和 《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。

第一条 工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

第二条 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1. “项目”指甲方所开发的。

2. “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

3. “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

4. “合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

5. “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

6. “检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

7. “技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。

8.

“保修期”指自经大连市人防办验收合格后起，乙方免费对所卖给甲方设备

更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。

9.“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、

规章及其他规范性文件。

第三条合同文件组成及优先解释顺序

本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。

A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪

要、协议、备忘等；

B.本合同条款；

C.中标通知书；

D.招标文件（另册）；

E.投标文件及其说明（另册）；

F.标准、规范及有关技术文件；

G.合同图纸（另册）；

H.由发包方和分包方确认的工程量清单报价表。

第四条合同价款与调整：

1、本合同总价为人民币：元，大写：元。该总价包含人工费、材料费（含施工水电费、预埋件）、机械费、管理费、利润、成品保护费及冬季施工费等所有措施费、检测费、规费、税金等所有乙方将全部货物送至本合同约定地点并经大连市人防办验收合格所需的一切费用，以及所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。总价包死，除设计变更外，上述总价不因任何因素的变化而调整。

2、在实际供货施工中，如原设计图纸或施工范围等发生变更所引起的费用

增加（减少）：①合同中有相应清单项的以实际发生的工程量乘以对应的综合单价，并按合同中的安装费费率取安装费后增加（减少）合同金额；②合同中没有相应清单项的按合同中同种名称人防门的综合单价分析表中的费用明细和报价水平组成新的综合单价，用新的综合单价乘以新增的人防门工程量，并按合同中的安装费费率取安装费后增加合同金额。

第五条工程内容及承包范围

1、工程内容：经甲方确认的人防工程施工图纸、技术要求及报价清单范围内所包含的全部工作，包括但不限于设备材料采购以及虽未载明但为本工程正常施工及验收报竣所必需的一切施工、安全管理、档案资料整理（包括竣工图）等。2. 承包范围：A3区人防门制作、安装、预埋、质量保修期内的售后服务及国家政府相关部门验收等一切工作。

第六条承包形式

本工程承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收。

第七条双方责任

一、甲方责任

1、甲方负责协助乙方进场施工的协调及货物的存放位置；

2、甲方负责审核乙方提交的工期计划安排；

3、甲方负责乙方工程款的按时、按额支付。

二、乙方责任

1、乙方应在工程开工前将施工组织设计（施工方案）和进度计划交由甲方确认。甲方在收到后3日内予以确认或提出异议，甲方提出异议的，乙方应当在2日内进行修改。乙方应当按照甲方认可的施工组织设计(施工方案)和进度计划施工，保证按期竣工交付。但甲方的确认，并不视为甲方对此施工组织设计(施工方案)、进度计划承担责任，前述责任仍由乙方承担。保证人防门按甲方约定的时间进行制作、安装，如因乙方进度没有达到甲方计划要求，而影响甲方的现场工程进度，乙方应承担违约责任。

2、乙方应当在产品进场前24小时通知甲方。产品运抵合同约定交货地点后，由甲方组织相关人员进行产品数量、外观质量的初验，但甲方的初验并不表示乙方提供的产品已验收合格，乙方仍需对产品存在的内在质量问题或其他质量瑕疵承

担违约责任。

3、乙方应严格按国家施工规范和规程进行施工，并根据大连市的有关规定，在开工前或施工中办理各种手续及缴纳相关的费用。如有疏忽，一切责任及损失均由乙方自行承担。

4、乙方应服从甲方、监理方、土建承包单位对该工程的统一管理，负责施工现场及生活区域的安全、文明、防火、防盗等工作。

5、乙方应按工程需要提供和维修自身施工所需要之非夜间施工的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

6、乙方负责具体规格尺寸数据的采集，且产品的规格尺寸应以现场实际情况进行加工制作，并对产品精度负责。乙方应及时向甲方提供产品质量合格证，复检证，备案证等相关资料，并自行承担由此产生的费用。

7、乙方应遵守大连市政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，并承担费用。

8、乙方负责其施工的项目经大连市人防办公室及时验收合格，相关费用乙方自理。

9、甲方不提供现场住宿条件，乙方必须每天将垃圾集中在甲方工地的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由甲方在支付给乙方的工程款中扣除。

10、乙方负责施工现场的施工安全，必须对现场的施工人员进行安全教育，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。如乙方施工人员没有按安全操做标准进行施工，而产生的伤亡及其他损失均由乙方自己承担。

11、乙方应按大连市有关规定及甲方要求提供工程技术档案及工程验收所需的各种资料,且负责向总包单位提供竣工档案资料四份，并在竣工资料提交给总包方之前告知甲方。

12、乙方必须按规定提供全部完整无缺、未经使用的全新产品，乙方并应按合同约定和国家有关标准保证人防门质量。

13、工程竣工通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前，乙方承包范围

内的在建工程、已完工程及其他工程的成品保护，均由乙方负责并承担所发生的全部费用，如有损坏，均由乙方负责修复并承担费用。

14、乙方开工前应对甲方已完基底结构工程质量进行交验，确认其质量满足其施工要求，乙方开工则视为乙方对其工作面情况完全认可，乙方不得对此再提出任何异议。

15、乙方负责施工时所发生的用水及用电费用（已含在综合单价中），并及时向总包方缴纳。

第八条施工管理技术要求、质量标准

符合标准：人民防空工程施工及验收规范（50134-2004）；防空地下室建筑、结构、给排水、电气设计图集（国标）；国颁和部颁的人防设备生产标准，并达到大连市人防部门合格验收标准，验收合格。

第九条安装工期

本工程计划开工日期为2008年12月20日，具体开工日期以甲方下达开工令为准，乙方在接到甲方安装进场通知后24小时内进场进行安装，安装时间随土建总包单位的施工进度跟进完成。

第十条违约及其他

1、乙方应当按照协议约定作好施工准备工作，并按照甲方要求按时完成

安装，否则由此引起的工期延误等由乙方承担违约，每逾期一日应承担合同总价款0.3％的违约金。

2、在乙方完全履行本合同义务的情况下，甲方应按照合同付款条件向乙方

支付货款。逾期未付款的，甲方应当承担应付而未付货款的中国人民银行同期贷款利率承担应付款项利息，工期不予顺延。

3、如乙方交付的人防门型号、规格等任何一项不符合约定或有质量问题，

如甲方要求乙方重新更换的，乙方应按甲方要求的时间及时更换，如因此而超过合同约定的交货时间的，乙方应当承担逾期交货责任。如拒绝、逾期更换或更换一次后仍不符合约定，甲方有权解除本合同。如甲方要求退货的，乙方应无条件服从，并承担退货部分价款。

4、对于安装工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方

的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达7日仍未符合约定标准，或同一

部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同。

5、乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改正，期满后

仍未改正或经改正仍不能达到合同约定标准的，甲方有权解除合同。

第十一条结算付款、质保金

1、门框安装完毕，经甲方及监理共同验收合格后十日内，甲方向乙方支付

至已完工程的75%；

2、门扇进场安装完毕，经甲方及监理共同验收合格后十日内，甲方向乙方支付至已完工程的75%。

3、本工程经大连市人防办验收合格并交付甲方后，乙方将人防验收合格意见书及工程档案资料、结算资料等交给甲方，双方进行竣工结算，在办理完竣工结算手续后10日内甲方支付至结算金额95﹪。

4、预留5﹪质保金，待一年保修期满后无质量问题，甲方将于10日内一次性无息付清。

5、乙方申请的以上款项必须提供有效足额的正规发票，否则甲方有权拒绝向其支付相应的款项。

第九条特殊约定

1、在工程实施过程中，乙方根据其知道和经验，若发现与其承担工程有关的或相配套的工程存在的缺陷，乙方应自发现之日起3日内将情况如实汇报给甲方，并提出解决方案。

2、双方将按照本合同所列的地址和电话向对方发送各项通知。双方保证所提供的地址及联系方式真实有效，如有变更应于变更之日起 1天内书面通知对方，否则，视为未变更。

3、根据本合同发出的书面通知，若以邮寄方式送达的，邮寄方按照本合同所列的地址向对方发送挂号邮件或特快专递，国内邮件，在寄出 2 日后视为送达。如因对方地址变更或无人签收等原因导致邮件无法送达，其后果对方自行承担。

4、如因乙方违反本合同任何一项约定而产生纠纷、诉讼，则乙方除应按照合同约定承担违约赔偿责任外，还应当承担甲方因处理和解决该纠纷及向乙方索赔而产生或将要产生的各种费用，包括但不限于律师费（包括调解及诉讼）、交通（包括打车等各种最快捷便利的交通方式）费、公证费、邮寄费、调查取证费

等。

第十条争议

如本合同在执行过程中发生纠纷，双方应积极协商解决，协商不成可向甲方所在地区法院提起诉讼。

第十一条合同份数

本合同一式陆份甲乙双方各执叁份，双方签字盖章后生效。

建设单位：

法定代表人：

施工单位：

法定代表人：

7:18 AM

技术要求

本工程须满足如下技术要求：

（1）人民防空工程施工及验收规范（50134-2004）；

（2）防空地下室建筑、结构、给排水、电气设计图集（国标）；

（3）国颁和部颁的人防设备生产标准，并达到大连市人防部门合格验收标准，验收合格。

（4）本工程图纸设计要求。

合同附件建设工程质量保修制度

依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的相关规定，建设单位 (以下称甲方)和施工单位

(以下统称乙方)，经协商一致制定本制度，以资共同遵守。

一、质量保修书

乙方在向甲方递交工程竣工报告时，应当向甲方出具质量保修书。质量保修书中应当明确建筑工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

质量保修书的具体内容：

1、关于保修范围：负责乙方完成的全部工程内容的质量保修。

2、关于保修期限：自工程竣工验收符合合同要求并乙方交付工程之日起开始计算保修期，保修期一年，保修期内由乙方负责保修，并承担费用。超过保修期，但在质量承诺期内，乙方仍按本制度承担修复义务。

3、关于保修责任：乙方对保修期内发生的保修范围内的质量问题承担保修责任。

在保修期限内，如出现质量问题，乙方应当自接到甲方电话保修通知之时或《工程质量维修通知单》送达之时起24小时内派员到达现场，并在接到电话通知之时或《工程质量维修通知单》送达之时起48小时内向甲方提交具体维修方案，并自甲方认可之日起按照甲方之要求将质量问题彻底维修完毕。

乙方逾期未派员或未提交维修方案或未修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权自行或另行委托他人维修，因此所发生的费用甲方有权从质量保修金中双倍直接扣除。且每出现一处质量问题，乙方应按 1000 元的标准向甲方支付违约金。

乙方逾期派人到达现场或逾期提交维修方案，每逾期一小时，乙方应当向甲方支付违约金人民币 200 元。乙方逾期维修完毕的，每逾期一日，应当向甲方支付违约金人民币 1000 元。甲方有权从质量保修金中直接扣除违约金，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

保修期满，质量保修金余额(如有)无息返还。

4、关于保修费用，由质量缺陷的责任方承担。

5、乙方的联系方式：

联系电话为：；联系人为：；联系地址为：；如有变更，乙方应该在变更前的24小时内将新的有效联系方式告知甲方，否则，因无法进行保修通知导致的损失由乙方承担。

二、通知方式

在发现质量问题后，甲方应当向乙方发出保修通知。甲方可通过电话方式发出保修通知，如乙方拒绝进行维修，甲方可通过录音方式取得通知证据。甲方也可以采用传真、信函或邮政快件等方式发出保修通知。

如乙方收到上述函件未在甲方告知的期限内或前述要求的期限内维修的，视为乙方对质量问题的性质、产生原因、另行委托维修、赔偿及承担违约金等均无异议。甲方有权从质量保修金中直接扣除上述费用，不足部分，有权向乙方追偿。

三、保修维修记录

乙方接到甲方的保修通知后，应当在质量保修书中约定的时间内到达现场，核查情况，并在质量保修书中约定的时间内予以保修。发生设计结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，乙方接到报修通知后，应当立即到达现场抢修。

发生涉及结构安全的质量缺陷，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修，原工程质量监督机构负责监督。

乙方到达现场履行保修义务，应当同甲方共同签写《报修维修记录》，填写维修内容、维修方案、维修结果及维修意见等。乙方应将此《报修维修记录》交由甲方存档备案。

四、维修方案

乙方的维修方案、工艺应当科学、合理，并以根本性维修为目的，甲方认为乙方的维修方案属于仅满足保修期内使用要求的临时措施，不满足工程合理使用年限内正常使用的长远要求，有权委托具备资格的设计单位或专业工程施工企业另行设计维修方案及实施维修，费用由乙方承担，甲方有权从质量保修金中直接扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。如因乙方的维修方案出具的不及时或不可实施或实施效果不佳，甲方有权委托他方进行维修，发生的费用由乙方承担，甲方有权从质量保修金中直接扣除。

乙方在维修施工过程中，甲方有权对维修方案进行调整，乙方应积极配合甲方完成方案的调整工作。

五、施工工艺及质量标准

乙方的施工工艺应满足国家相关规范、法律法规的要求，工程质量应达到甲方满意，且不低于原施工合同约定的质量要求。

六、材料、工具

乙方进行维修所需材料、工具等均由乙方自行负责，与甲方无关。乙方应保证在维修中所使用材料的质量均符合优良标准，并向甲方提供材料合格证明、生产许可证、质量证明等相关资料。否则，甲方有权拒绝验收，要求乙方予以更换、重新维修，由此产生的全部责任及费用均由乙方承担。

如因乙方使用的材料存在质量问题需要更换时，乙方必须与甲方协商确定更换时间及期限，并应严格遵守。

乙方违反本条任何一项义务，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金人民币500元。甲方有权从质量保修金中直接扣除，不足部分，有权向乙方追偿。

因更换导致维修期限逾期的，乙方应按本合同规定向甲方承担违约责任。

七、监督检查

在维修过程中，甲方在不妨碍乙方正常施工的前提下，有权随时对乙方工作进度、质量进行检查。如发现乙方未按经批准的施工方案、方法进行施工的，甲方有权对不符合要求的部位责令乙方返工整改，费用由乙方承担。整改后，经检查仍不合格的，乙方应按每处每次 2000 元的标准向甲方支付违约金。甲方有权从质量保修金中直接扣除，不足部分，有权向乙方追偿。同时，甲方有权要求乙方立即撤换现场技术负责人、项目经理，直至更换施工队伍，由此产生的返工费用等全部由乙方承担。导致维修期限逾期的，乙方应按本制度规定承担违约责任。

八、保修期的重新计算

乙方维修过的工程项目，该维修工程的质量保修期限增加1年，从维修之日重新计算；连续维修的，从最后一次维修完工之日起重新计算。

九、索赔期限

乙方施工过程中造成的质量瑕疵，包括但不限于提供内容不完整、不真实的材料合格证书、检验单、使用说明等原因造成建筑工程质量缺陷，甲方向乙方的索赔期自甲方知道工程质量缺陷之日开始计算两年。

十、赔偿责任

在保修期内，因建筑工程质量缺陷造成任何第三方向甲方提出赔偿要求。甲方向造成建筑工程质量缺陷的责任方追偿。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。

十一、责任划分

因使用不当或者第三方造成的质量缺陷以及不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围。

施工单位和材料供应方对本制度项下的乙方义务互相承担连带责任。

十二、本文件的效力

甲方与乙方应在签订《》同时签订本保修制度，并作为本合同的附件。

建设单位：

法定代表人：

施工单位：

法定代表人：

廉政合作协议

甲方：

乙方：

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要

求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方酌情对乙方进行处罚，乙方自愿根据甲方的要求，在总价的基础上再让利5-100万元，并对本方知情不报人员进行处罚。

6．如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

日期：日期：

安装门施工合同

安装门施工合同 发包方（以下简称甲方）：_________ 承包方（以下简称乙方）：_________ 第一条工程项目 1.1 工程名称：_________；工程地点：_________；承包范围：_________；金额：_________. 1.2 工期： （1）开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 （2）竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 1.3 质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。 1.4 合同价款：包干总造价为人民币：_________元；大写：_________元整（含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及

税金）。 1.5 承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1.6 按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 第二条合同文件组成及解释顺序 2.1 协议条款：_________. 2.2 工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3 洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5 国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。 第三条图纸 本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。 第四条甲方驻工地代表

甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 第五条乙方驻工地代表 5.1 乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。 5.2 甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 第六条甲方权利义务 6.1 甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。 6.2 甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方安排人防门制作、安装，在计划时间内甲方可根据施工进度，要求乙方派人到现场，协商进场施工的配合问题。 6.3 甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、安全进行

2015年人防工程防护设备买卖安装合同

合同编号: 人防工程防护设备买卖安装合同 买受人：置业有限公司 出卖人: 四川XXXXXX门业有限公司 工程名称：[人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装 工程地点：XXXXZZCC

特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防【2009】325号）及有关法律、法规制定的示范文本，订立合同前请仔细阅读。 二、安装人防工程防护设备，专业性强，合同履约期长，双方 订立合同时应谨慎，力求内容具体、全面、严密。 三、人防工程防护设备依照《人民防空工程防护设备产品质量 检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）的标准执行。 四、本合同适用于在四川省境内具有生产、买卖资格的人防设 备定点生产企业。 五、本合同适用于单独修建的人防工程和结合民用建筑修建 的防空地下室所用的防护设备买卖安装。 六、本合同由四川省人民防空办公室（民防局）、四川省工商 行政管理局制定，任何单位和个人不得擅自买卖。

买受人（以下称甲方）：四川xxx置业有限公司 出卖人（以下称乙方）：四川XXXXXX门业有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装。 2、工程地点： XXXXZZCC 。 3、工程范围： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作、运输、安装（人防 区域水、电出外）。 4、工程期限： （1）、开工日期：合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。按照甲方进度要求，乙方生产制作、安装人防防护产品的预留、预埋与土建施工同步进行。甲方根据现场进度提前3个月书面通知乙方具体竣工时间。若有设计重大变更或施工进度调整以及资金不到位，甲、乙双方协商工期顺延，该工程因多种原因在贰年后竣工，以当年现行市场价格双方协商合同单价进行调差不含施工配合费。（2）、竣工日期：通过人防办有关职能部门验收并出据人防工程验收合格证之日。第二条标的名称、规格型号、数量、单价等见附件1【人南国际】南侧地下室人防设备制作安装清单计价表 第三条合同价款 1、合同总价款(包干总价)：￥元。大写：万元整（含生产、制作、安装费及税金等所有费用）。不含总包施工配合费，包含临时支撑材料使用费、塔吊使用费、施工水电费等。其中：生产制作费70%，安装费30%。 2、承包方式：本工程人防设计图所涉及需要的人防专业部分验收的人防产品（电气安装全部内容，水施预埋管及下水管除外）进行包制作、包安装、包运输、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包风险、包经国家有关部门验收合格、包利润、包保修、包税金等大包干形式，并保证乙方生产安装的人防产品是验收合格产品。 3、本合同价款为总价包干合同，因设计变更或其他原因造成产品数量或者安装工程量增减，按综合单价进行计价，合同结算价款相应增减。 4、若本工程无设计变更，产品数量或者安装工程量无增减，经甲乙双方在施工过程中核对无误则无需另行办理买卖安装结算。本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 5、人防施工图经甲乙双方共同确认并签字盖章作为合同附件（本附件单独成册），在施工图没有变更及按施工图全部竣工的情况下，合同总价不做调整，本合同价视为结算价。 6、合同价款调整 6.1合同价款为大包干合同价款，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整： 6.1.1设计变更、修改和甲方代表施工现场签证。 6.1.2甲方代表签认的工程量的增减。（造成工程量的增减，按附件1含税综合包干单价进行计价并进行增减）。 6.2上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核后，确定合同价款的增减。结算价款在本合同第二条款列明有的按条款执行，条款中没有列明的按双方商定价格进行结算。

人防门制作安装工程施工合同

人防门制作安装工程施工合同 Civil air defense door manufacturing and installation engineeri ng construction contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

人防门制作安装工程施工合同 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）_________ 承包方（以下简称乙方）_________ 第一条工程项目 1.1工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;金额：_________. 1.2工期： （1）开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 （2）竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 1.3质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。

1.4合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写：_________元整（含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金） 1.5承包方式：本工程。，采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1.6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 第二条合同文件组成及解释顺序 2.1协议条款：_________. 2.2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的 _________市政府部门的文件。 第三条图纸

人防门制作、安装工程施工合同

人防门制作、安装工程施工合同 发包方（以下简称甲方）：江苏南通六建上海芯哲项目部 承包方（以下简称乙方）：上海谊兴人防工程防护设备有限公司 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致同意，订立本合同。以资共同遵守。 第一条工程项目 1.1工程名称：表面贴装IC封装测试项目（二期） 1.2工程地址：奉贤区环城东路323号 1.3承包范围：人防门生产、制作、运输、安装、装配、吊钩制安、油漆、验收。 1.4工期： 开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 竣工日期：通过上海市人防办有关职能部门验收，正常交付应用的日期。 1．5质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_上海_市人防的规定，达到精良标准。

1．6合同价款：暂定为人民币243246.00元；大写：贰拾肆万叁仟贰佰肆拾陆元整（含制作、运输、安装、装卸车、吊钩制安、油漆、二次搬运及专项上缴费用及税金）。 1．7承包方法：本工程采用包人防门制作、包运输、包装卸、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并包通过上海市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1．8按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 第二条合同文件组成及说明次序 2．1协议条款： 2．2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。2．3洽谈、变更等明白双方权利任务的记要、协议。 2．4标准、规范和其它有关技术材料、技术要求。 2．5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的上海市政府部门的文件。 第三条图纸 甲方向乙方提供施工图纸1份。 第四条甲方驻工地代表

2019年人防工程防护设备安装合同协议书范本

编号： _______________ 人防工程防护设备安装合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 发包方（甲方） 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、

《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双 方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位： 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、 防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套 管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、 运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备 数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸， 工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1. 乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。

人防工程设计合同协议书范本 标准版

发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图

设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。 费用支付进度详见下表： 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件

第七条、双方责任 （一）发包人责任： 1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。 （二）设计人责任： 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照要求，设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。

人防门制作、安装工程施工合同书(标准版).doc

人防门制作、安装工程施工合同书 发包方(以下简称甲方)：_________ 承包方(以下简称乙方)：_________ 第一条工程项目 1.1工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;金额：_________。 1.2工期： (1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 (2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 1.3质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。 1.4合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写：_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。 1.5承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1.6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 第二条合同文件组成及解释顺序 2.1协议条款：_________。

2.2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。 第三条图纸 本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。 第四条甲方驻工地代表 甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。第五条乙方驻工地代表 5.1乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。 5.2甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 第六条甲方权利义务 6.1甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。6.2甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方安排人防门制作、安装，

人防设备安装合同

合同编号：XXX项目地下室人防防护设备工程 合同书 2015年3月

甲方：XXX 乙方：XXX 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和广东省有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将地下室人防防护设备工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。

一、工程名称及工程范围 4 二、合同价款及约定5 三、承包方式6 四、工程款支付 6 五、工期及要求 8 六、施工要求 8 七、质量评定等级 9 八、双方责任 10 九、工程变更及确认 12 十、材料和设备 14 十一、竣工验收15 十二、工程结算 15 十三、保修期 17 十四、违约责任 17 十五、技术要求及相关规范 20 十六、合约图纸及清单 20 十七、保密条款 20 十八、争议解决 21 十九、不可抗力 21 二十、附则 23 1、工程名称及工程范围 1. 工程名称：XXX 2. 工程概况：XXX 3. 工程范围： .1 按合约图纸包干（钢筋、混凝土除外），包括报建、设备采购安装及通过验收、退场的全部过程的工作内容。

.2 具体内容包括但不限于： 1）人防防护设备一览表中注明平时安装的设备(按人防工程施工图包干)，如：防护密闭门、密闭门 2）人防给排水安装(按人防工程施工图包干)：如防爆地漏、人防给排水预埋套管、防爆排污管。 3）人防电气安装(按人防工程施工图包干)：人防电气预埋套管；人防配电室的配电箱、控制箱、信号箱、三防显示 屏、抗爆门铃按钮、门铃等；由人防配电室接出至人防单 元内的电缆、电缆桥架； 4）人防通风设备安装：人防通风预埋的套管，人防通风设备材料表中注明平时安装的设备，如电动离心风机、电动轴 流风机、消声器、防火阀等； 5）人防合约图纸中注明的其他设备（如人防指示牌）以及平战转换中需要平时安装完成的设备。 .3 乙方负责提供合同范围内人防验收时质监、人防部门要求的资料，并保证本工程的人防竣工资料通过政府主管部门的审 核。 .4 办理与人防相关的报建及验收工作，包括但不限于：《人防报建申请表》、《人防工程质量监督申请表》、《人防工程 开工通知书》、《人防工程专项竣工验收备案意见书》等。 2、合同价款及约定 1. 工程包干总造价为： ￥（小写） （大写）

人防工程审查合同

人防审查协议： 河北省施工图设计文件 审查委托协议 河北省建设厅制

河北省施工图设计文件审查委托协议 建设单位（甲方）: 审图机构（乙方）: 河北霄岭工程设计咨询有限公司 乙方在接到施工图审查委托后与甲方签订本协议。甲、乙双方应当遵循平等、协商、互利、诚信的原则签订本协议。 第一条本协议依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计合同条例》和《河北省建设工程勘察设计管理条例》，国家人民防空办公室《人民防空工程施工图设计文件审查暂行办法》。 1.2 河北省物价局、建设厅《关于制订建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》。 1.3 国家及地方有关工程勘察设计、施工图设计文件审查管理法规、规章和文件。 1.4 国家计委、建设部计价格（2002）10号发布的设计收费标准。 第二条本协议审查项目的名称、规模、投资等基本概况： 工程概况 建设单位 设计单位 勘察单位 工程名称 人防工程类别项目所在地 防核武器级别防常规武器级别防生化武器级别 战时使用功能

第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 一、设计单位资质证书副本复印件1份； 二、设计合同复印件1份（附建式人防工程可不提供）； 三、批准的立项文件、初步设计文件和初步设计审查批准文件复印件各1份（附建式人防工程可不提供）； 四、人防主管部门设计要点或批复文件复印件1份； 五、全套施工图（人防工程部分）设计文件 4 套(含总平面图、人防设计说明、首层平面图、剖面图，结构等专业计算书及计算软件名称)； 六、工程勘察成果报告1套。 第四条乙方向甲方交付的文件： 4.1 根据项目审查情况出具审查合格或不合格的结论意见，填写河北省建设工程施工图设计文件审查报告。 4.2 对甲方提交的施工图设计文件审查合格后，加盖施工图审查专用章。 第五条甲方应支付合同项目审查费用: 审查费计算（范例） ㎡审查费万元序号分项名称规模投资万元设计费万元费率% 合计 实收 审查费合计（大写）计万仟佰元整审查费用支付:审查费用为10万元以下的，甲方在协议生效后3日内支付。审查费用10万元及以上的，协议生效后3日内支付60%，支付金额应

人防设备安装合同范本

人防设备 安装工程 施 工 合 同 发包方： 承包方： 签订时间：年月日

设备安装工程 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地点: 1.3 建筑面积： 二、工程承包范围： 2.1根据甲方所提供的人防地下室工程设计施工图所涵盖的人防设备的供货、安装、调试、达到人防验收条件的一切内容，保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。（详见合同附件：工程报价书）。 2.本次依据图纸计算战时通风、救护站通风管道及设备、发电站部分通风管道及设备及相应人防战时水、电工程内容。（投标方应现场踏勘，如前期预埋预留管道未到位，由中标方负责，费用不另计。） 2.3负责整个人防设备验收报验工作（不含检测费用）。 三、工程工期： 3.1.工期：总工期日历天，具体开竣工日期以甲方书面通知为准。实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。合同提及任何一段时期或工作日时应作包括法定节假日和休息日的公历日解释，并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素。 四、工程质量 4.1工程质量标准合格，达到监理及相关政府部门的规范要求及验收标准。 4.2所有材料设备具备相应的合格证；所有系统的安装标高符合设计和规范。 4.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 4.4施工中按照以下执行：《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95）；《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）；《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)；《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)；《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）。

建筑设计工程合同

建设工程设计合同 项目名称：衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目项目建设地点：湖南省衡阳市深圳工业园内 委托方（甲方）：曾晴 承接方（乙方）：左曼琳 签订日期：2016年05月29 日 工程设计证书：甲级311006——sj

目录 正文： 1. 合同依据 2. 项目概况 3. 设计范围 4. 服务与职责 5. 费用、付款及设计成果交付 6. 甲方向乙方提供的有关资料 7. 合同终止 8. 违约责任 9. 一般条款 10．其他约定

甲方（发包人）：曾晴 乙方（设计人）：左曼琳 甲方委托乙方承担衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 1．第一条：合同依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 相关建设工程审批文件。 2．第二条：项目概况 项目名称：衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目 项目地点：湖南省衡阳市深圳工业园内 建设规模及经济技术指标（暂定，方案设计以用地规划设计条件为准）： 用地面积：116亩 总建筑面积：47000㎡ 备注：最后结算以政府主管部门批准的施工图设计建筑面积为准。 3．第三条：设计范围 本合同项目设计范围为施工图前方案确认或初步设计(如政府主管部门要求必须做)与施工图设计，具体包括但不限于：建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩土工程勘探和试验、用地红线外的任何设施、市政道路、市政电力等设计和施工图预算及工程量清单乙方提供的各阶段的设计文件需同时符合建设部建筑工程设计（最新版）要求与国家行业和当地相关规范、规程以及设计深度并通过当地政府职能部门的审查，以及甲方提供的设计任务书要求。乙方还应配合发包人进行优化设计，达到最佳经济效果。 4．第四条：服务与职责

2019年人防门工程制作安装合同协议书范本

编号：_____________人防门工程制作安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 第二条定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1.“项目”指甲方所开发的。 2.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 3.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 4.“合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 5.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 6.“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 7.“技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。

人防防护设备安装施工专业分包合同

人防防护设备安装施工专业分包合同

xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同

日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx

1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。

人防门制作安装工程施工合同精华版

人防门制作安装工程施工合同 精华版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-033915

人防门制作安装工程施工合同精华版 发包方(以下简称甲方)_________ 承包方(以下简称乙方)_________ 第一条工程项目 1.1工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;金额：_________. 1.2工期： (1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 (2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 1.3质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。

1.4合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写： _________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金) 1.5承包方式：本工程。，采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过 _________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1.6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工 程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 第二条合同文件组成及解释顺序 2.1协议条款：_________. 2.2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。 第三条图纸

人防设计合同协议书

人防设计合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021

建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工 工 工 （ 设 计 发 设 签二 零

发包人： (以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人： (以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第2条设计范围 地下室单体人防方案设计； 地下室单体人防初步设计； 地下室单体人防施工图设计； 人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，其余同第条。

人防工程防护设备买卖安装合同

合同编号： xx省人民防空工程防护设备买卖安装合同 xx省人民防空办公室 制定 xx省工商行政管理局

甲方（发包方）：XXXXX有限公司 乙方（承包方）：xxx人防工程防护设备厂 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1．工程名称：XXXX地下室人防工程。 2. 工程地点：。 3. 工程开工日期：年月日，竣工日期.年月日，总工期天。 4．质量等级：合格。 第二条合同价款及结算方法 1．按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防[2009]325号）规定，设备价格根据湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。 2．根据甲方提供的设备清单，结合图纸对所有人防门实行总价包干，本工程合同价款计人民币￥元（大写：元整）。设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。 3．因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减，合同价款做相应增减。 4．若本工程无设计变更，设备数量或者安装工程量无增减，则无需另行办理买卖安装结算，本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 第三条支付方式 合同生效后，甲方按下列方式向乙方支付合同价款： 1．合同订立后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为设备备料款，计：￥元（大写：元整）。 2，门框运抵现场后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。 3．门扇运抵现场后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。 4. 工程竣工验收合格后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10 %，计：￥元（大写：元整）。

人防标识标牌工程安装施工合同

人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。

甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日

人防设计合同范本

建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点： 工程编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：二零年月日

发包人：(以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人：(以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第2条设计范围 2.1地下室单体人防方案设计； 2.2地下室单体人防初步设计； 2.3地下室单体人防施工图设计； 2.4人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 3.1地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下 室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最 少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 3.2地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占 车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能 的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 3.3地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，

人防门制作、安装工程施工合同书

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载人防门制作、安装工程施工合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

发包方以下简称甲方_________ 承包方以下简称乙方_________第一条 工程项目11 工程名称_________;工程地点_________;承包范围_________;金额 _________。 12 工期1开工日期在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 2竣工日期通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 13 质量等级严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。 14 合同价款包干总造价为人民币_________元;大写_________元整含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金。 15 承包方式本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 16 按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 第二条 合同文件组成及解释顺序21 协议条款_________。 22

工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 23 洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 24 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 25 国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。 第三条 图纸本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。 第四条 甲方驻工地代表甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 第五条 乙方驻工地代表51 乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。 若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。 52 甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 第六条 甲方权利义务61

江苏省人防工程防护设备产品购买合同范本正式版

YOUR LOGO 江苏省人防工程防护设备产品购 买合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

江苏省人防工程防护设备产品购买 合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 供热方：____________ 用热方：____________ 用热地址：__________ 电话：______________ 联系人：____________ 供用热量契约表 日期 报装号 新装或原装容量 增减容量 总装用容量 供方经手 年 月 日 备注： 双方亦可约定供用热的时间以及保证用热方维持使用温度

的范围。 双方主要权利义务： （1）供用热方要贯彻执行合理地使用热资源，充分发挥设备潜力，达到安全、经济用热。 （2）用热方热力负责人应认真执行《电、热价格》及其它有关法律、法规规定。 ①认真执行热力安装、运行规程，对设备不断采取技术措施，加强维护，保证设备安全运行，作到计划用电。 ②用热单位应严格按照本契约表规定的供热量。如用热性质变更，或增强供热量时，应即时到供热方办理有关手续。在未经供热方正式同意前，不得使用，否则一经查出，用户应立即将其私增设备停用、拆除。供热方除按照规定追收热费外，并处以追收热费的__________倍到____和每次______元的罚金，供热方如发现用户有违章用热情况时，当即停止其部分或全部供热。待用户交清各项费用并补办申请用热手续，经供热方同意后，再行恢复供热。 ③在规定厂休日及禁用动力时间内不得使用热力。 ④供热方应于每年_______月_______日至次年_______月_______日，每天从____时至____时不间断地向用热方供热。 （3）本协议应妥善保管，未经双方协商一致不得随意修改。 （4）本协议一式______份，自签订之日起生效。