文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 2019版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷 (含答案)

2019版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷 (含答案)

2019版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷

(含答案)

考试须知:

1、考试时间:180分钟,满分为130分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________

考号:___________

一、单选题(共70题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、根据《工程建设项目施工招标投标办法》,关于投标保证金的说法,正确的是( )。

A.投标保证金不得采用银行保函形式

B.投标保证金最高不得超过50万

C.招标人发出中标通知书,投标保证金的有效期自动终止

D.中标人拒绝签订施工合同时,招标人有权没收其投标保证金

2、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()。

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B令停止生产,并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

3、下列法律中,属于行政法的是()。

A. 《统计法》

B. 《建筑法》

C. 《预算法》

D. 《土地管理法》

4、施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求,人民法院正确的做法是( )。

A.尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持

B.由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支持

C.未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持

D.由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持

5、关于联合体共同承包的说法,正确的是()。

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

6、在施工现场使用的装配式临时活动房屋,应当具有()。

A.安全许可证

B.销售许可证

C.产品合格证

D.安装许可证

7、关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A,不同类型的建设工程,其保修范围相同

B,建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏,施工企业不负责维修

C,建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D,建设工程质量保证金应在保修期满后返还

8、《民用建筑节能条例》规定.()应当按照民用建筑节能强制性标准对施T图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。

A. 城市规划行政主管部门

B. 施_[图设计文件审查机构

C. 住房和建设行政主管部门

D. 节能主管部门

9、2017年7月1日,某工程施工过程中发生坍塌事故,造成人员伤亡,次日在救援中找到2具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为( )。

A.2017年7月6

B.2017年7月8日

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

10、在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生噪音污染的,施工单位必须在该工程开工( )。日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A.10

B.7

C.3

D.15

11、张某委托李某出售本地一处房屋,以下不构成双方委托代理关系终止情形的是:()。

A.张某死亡

B.房屋已出售完成

C.张某后悔不想出售

D.李某病重辞去委托

12、根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

13、在某案件仲裁裁决作出过程中,3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见,则该部分仲裁裁决( )。

A. 暂不作出

B. 由秘书长裁定

C. 应当按首席仲裁员意见作出

D. 由专家委员会裁定

14、某建设单位在给施工单位提供支付担保时,将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同.后建设单位无力支付工程款,施工单位欲行使质权,变卖股票就价款优先受偿.下列选项中正确的是:()。

A.上市公司的流通股票不能作为质押物

B.施工单位对该部分股票不享有质权

C.施工单位行使质权时应当拍卖股票而不能变卖

D.施工单位的质权自股票交付时生效

15、某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书,约定项目部对项目独立经营,自负盈亏.但项目部不是法人,根本原因是()。

A.没有自己独立的名称

B.没有固定的经营场所

C.不能独立承担民事责任

D.没有自己的组织机构

16、下列建设项目中,可以不招标的是( )。

A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同

B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同

C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同

D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500 万元的材料采购合同

17、关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

18、仲裁裁决作出后,当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定,向( )申请执行。

A.人民法院

B.公安机关

C.政府主管部门

D.仲裁委员会

19、关于评标的说法,正确的是()。

A.评标委员会认为所以投标都不符合招标文件要求的,可以否决所以投标

B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果

D.投标文件中有含有不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

20、施工单位向电梯生产公司订购两部A.型电梯,并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》,电梯生产公司的回函属于( )。

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

21、下列关于仓储合同特征的表述不正确的是( )。

A.仓储合同是实践性合同

B.仓储合同的保管对象须为动产

C.仓储合同是双务合同

D.仓储合同是有偿合同

22、关于工程总承包的说法,正确的是( )。

A.采购-施工总承包(P-C)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包(EPC)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成

23、下列选项中,当事人不能据以向人民法院申请执行的是()。

A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书

B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书

C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书

D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书

24、某工程项目,发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年,工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏,则施工单位( )。

A. 无须承担保修责任

B. 须承担保修责任

C. 发包人支付费用后予以维修

D. 维修事宜另行协商

25、根据我国《合同法》的规定,撤销权白债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。在债务人的行为发生之日起( )年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。

A.2

B.3

C.5

D.10

26、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

27、关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是()。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据,人民法院不予采纳

28、甲乙两公司为减少应纳税款,以低于实际成交的价格签订合同,根据《合同法》,该合同为( )合同。

A.无效

B.可变更可撤销

C.有效

D.效力待定

29、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是( )。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元

30、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约,要求玻璃厂5月20日之前确认,玻璃厂于5月25日答复统一,玻璃厂同意的行为应视为()。

A.要约邀请

B.承诺

C.承诺意向

D.新要约

31、宋某将其房屋出租给陈某,房屋租赁合同约定租期1年,租金按月支付。期间,宋某因子女出国留学急需资金,便决定出售该房屋。对此,下列说法中错误的是()。

A. 该租赁合同在房屋出售后即无效

B. 宋某有权在租赁期出售房屋

C. 同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利

D. 宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋

32、某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定:双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》,赶工奖罚协议属于( )合同。

A.可变更可撤销

B.附期限

C.附条件

D.显失公平

33、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法,正确的是()。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

34、按照《建设工程质量管理条例》规定,工程建设过程有关主体的下列行为中,除( )外都是违法的。

A. 为保证工程质量,设计单位对某重要设备指定了生产商

B. 建设单位装修过程中指令拆除承重墙

C. 施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比,提高了混凝土强度

D. 监理工程师采用旁站、巡视、平行检测的方法实施监理

35、根据《水污染防治法》,与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施,应当经过()验收,验收不合格的,该建设项目不得投入生产或者使用。

A.建设行政主管部门

B.省级人民政府

C.县级以上人民政府

D.环境保护主管部门

36、某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中,利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法,则关于该作品的使用表述错误的是()。

A.该作品著作权由窦某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用

C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用

D.经单位同意,窦某可以许可第三人使用

37、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是( )。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制

38、建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下,强令工人进行施工作业,而导致发生架体坍塌事故,造成严重后果,则该项目经理涉嫌()。

A.工程重大安全事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.失职罪

39、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政麦任是( )。

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

40、承包人在施工中遇到暴雨袭击,导致工程停工,同时发生各项费用损失,按照不可抗力索赔处理原则,下列()费用,发包人不予赔偿.

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场,恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复

41、某施工项目材料采购合同中,当事人对价款没有约定,未达成不成协议,也无法根据合同有关条款或交易习惯确定,应按照( )的市场价格履行。

A.履行义务一方所在地

B.材料所在地

C.合同签订地

D.订立合同同时履行地

42、甲公司将施工机械借给乙公司使用,乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司,关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法,正确的是( )。

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

43、甲公司授权其材料员到乙公司购买一批钢材,并交给材料员一份已盖公司公章的空白合同书,该材料员用此合同书与乙公司订立了购买钢材的合同。乙公司按时交货后未收到货款,双方发生纠纷后,乙公司应()。

A. 要求甲公司支付钢材货款

B. 要求该材料员支付钢材货款

C. 中止合同并要求甲公司退货

D. 换货后要求甲公司支付钢材货款

44、在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷,双方同意调解解决。在下列解决方式中,由( )主持或参与的调解,属于行政调解。

A.施工方上级单位

B.建设方

C.当地建设行政管理部门

D.人民法院

45、某告诉公路项目进行招标,开标后允许( )。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

46、关于工程再分包的说法,正确的是( )。

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

47、关于招标文件的说法,正确的是()。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的,应当在投标截止时间至少10日之前,通知所有获取招标文件的潜在招标人

48、施工合同履行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商,将基础部分分包给了乙分包

商,但是甲分包商工期延误,乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A. 发包方

B. 总包方

C. 甲分包商

D. 监理单位

49、某市西城区建委根据市政府总体规划,对某大街实施改造,刘某房屋位于改造区。某日,西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知,刘某未搬迁。数日后,区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋,刘某不服提起行政复议,则可以作复议机关的是( )。

A. 省政府

B. 市政府

C. 西城区政府

D. 西城区建委

50、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法,正确的是( )。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利

C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的,有权向分包单位追偿

51、根据《绿色施工导则》,关于临时用地指标和临时用地保护的说法,正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标,临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理、紧凑,在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度的减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被,对于施工周期较短的现场,可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化

52、关于建设工程监理的说法,正确的是( )。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

53、李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是( )。

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

54、划拨土地使用权只能由( )人民政府依法批准。

A.县级以上

B.中央

C.省级以上

D.镇级以上

55、关于人身保险合同的说法,正确的是( )。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

56、根据《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员未执行工程建设强制性标准的,可责令其停止执业( )。

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

57、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是( )。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

58、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列监督检查内容中,不属于强制性标准监督检查的内容是( )。

A.工程项目采用的材料、设备

B.工程项目技术人员的劳动合同

C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节

D.工程项目的安全、质量

59、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线,欲查明相关情况,需( )负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

60、以下列合同中,不能实现留置权的合同是()。

A. 运输合同

B. 担保合同

C. 保管合同

D. 加工承揽合同

61、下列关于建筑节能主体的节能义务的表述不正确的是( )。

A.对设计方案不符合民用建筑节能强制性标准的,城乡规划主管部门不得颁发建设工

程规划许可证

B.经审查施工图设计文件不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证

C.施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的,不得使用

D.对不符合民用建筑节能强制性标准的,建设单位不得组织竣工验收

62、根据我国《担保法》的规定,定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的( )。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

63、在同一个法律体系中,按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为()。

A. 法律形式

B. 法律体系

C. 法律规范

D. 法律部门

64、根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是( )。

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址、古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

65、借用其他施工企业的()投标的行为,属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照

B.技术方案

C.施工设备

D.施工业绩

66、某施工单位在基坑作业过程中,降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷,结构出现裂缝;为此居民要求施工单位承担责任,此债务发生的依据是( )。

A.施工合同

B.无因管理

C.侵权行为

D.不当得利

67、下列某建筑公司的工作人员中,有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是( )。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年,并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年,但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同,但因公负伤不能从事原工作的李某

68、关于建筑节能的说法,正确的是()。

A.已经建成的项目,2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中,必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区,地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设

69、施工合同履行过程中,监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知,施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以( )为标准进行质量验收。

A.施工图纸

B.技术规范

C.监理通知

D.施工合同

70、关于法的效力层级,下列表述中错误的是()。

A. 宪法至上

B. 新法优于1日法

C. 特别法优于一般法

D. -般法优于特别法

二、多选题(共30题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。

A.具有财产权和人身权双重属性

B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护

D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

2、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法,错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定,应报国务院批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业,须经国务院文物行政部门批准

E.全国重点文物保护单位不得拆除

3、根据《合同法》的规定,下列合同中无效的是()。

A.损害社会公共利益的合同

B.附期限的合同

C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同

D.因重大误解签订的合同

E.恶意串通,损害个人利益的合同

4、根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有( )。

A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备

B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质

C.检测机构不得转包检测业务

D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行

E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

5、建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法,正确的有( )。

A.由于建设单位擅自提前使用,施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任

6、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的,责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的,依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的,吊销执业资格证书,5年内不予注册

7、某工程公司承建写字楼工程,根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。

A. 工程本身受损

B. 施工用设施受损

C. 被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残

D. 被保险人在施工现场被高空坠物砸死

E. 场地清理费

8、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有( )。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色

E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地

9、某投标人向招标人行贿15万元人民币,从而谋取中标。则该行为造成的法律后果应当是()。

A. 中标无效

B. 有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任

C. 中标有效,对当事人以行贿受贿罪论处

D. 中标是否有效由招标人重新评估投标人实际能力后决定

E. 如果给他人造成损失的,应当承担民事赔偿责任

10、下列选项中,用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有()。

A. 劳动者在用人单位已经连续工作满8年

B. 劳动者在用人单位已经连续工作满10年

C. 用人单位改制,劳动者在该用人单位已连续工作满15年

D. 用人单位与劳动者已连续订立2次固定期限劳动合同

E. 用人单位改制,劳动者在该用人单位已连续工作满10年且距法定退休年足10年

11、根据我国《专利法》的规定,专利权的客体包括( )。

A.发明

B.工程设计

C.实用新型

D.外观设计

E.文学艺术