万科幕墙项目工程深化设计协议合同

幕墙工程深化设计合同

发包人（以下简称甲方）：

设计人（以下简称乙方）：

经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行招标图深化设计，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程设计合同》文本（GF-2000-0209）及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工

程勘察设计市场管理规定》等。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人与设计人签订的合同。

2.2发包人提交的基础资料。

2.3发包人提供的其他相关资料。

2.4设计采用的技术标准：《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑抗

震设计规范》、《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《玻璃幕墙工程技术规范》、《金属与石材幕墙工程技术规范》、《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙光学性能》、《建筑幕墙物理性能分

级》等。

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2发包人要求

3.3有关设计事宜的函件

第四条本合同设计项目的内容

4.1乙方对杭州明珠国际商务中心B6#楼项目进行幕墙工程招标图深化设计，深化设计范围包括：方案图中的石材幕墙、玻璃幕墙、纯玻璃幕墙、窗、雨棚、旋转门、出入口进出门、B6#楼建筑图中车库出入口侧面石材及顶面、屋顶层铝格栅、项目logo标志幕墙设计（由乙方根据整体建筑效果深化设计布置位置及幕墙形式）及其他甲方提出的深化设计要求；设计费为25万元（大写：贰拾伍万元整）；设计费支付单位为本合同幕墙工程施工单位，支付时间详见本合同第六条。

4.2本合同深化设计采用限价设计，工程总造价设计限价为1700万元，包含规费、税金、措施项目费、总包配合费、管理费、利润等一切费用，限价中的人工费按实际人工单价考虑。

4.3承包人每次提交招标图（包括每次过程稿、初稿及终稿）时，同时向发包人提交招标图预算，须有详细的组价单，标明材料品牌、规格及技术要求。

4.4发包人应向设计人提交的有关资料及文件

第五条设计人应向发包人交付的设计资料、文件名称及数量、期限（包含但不限于蓝图和CAD电子版）：

第六条设计费及支付方式

逾期超过20天未付的，当期设计费由甲方直接支付给乙方。

第七条双方责任

7.1发包人责任：

7.1.1发包人按本合同规定的内容和规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。

7.1.2发包人负责组织设计交底。

7.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商相关费用，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量合理地向设计人增付设计费，但是因设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。

7.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要

的工作条件。

7.2设计人责任：

7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，规范、标准、规程在设计过程中调整的，需符合最新规范和标准的要求。承包人接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2设计合理使用年限为25年。

7.2.3设计人按合同规定时间向发包人交付资料及文件。

7.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收等各项验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。

7.2.5设计人在工程施工期间应安排专人对本项目进行设计服务，对工程施工进行指导，并按甲方要求及时到场配合解决现场问题（要求接到通知后24小时内响应并赶到现场）。

7.2.6设计成果知识产权归甲方所有，设计人应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

7.2.7设计人完成幕墙工程招标图纸设计后，在幕墙施工图深化设计及施工过程中需配合甲方，提供必要的技术支持工作。支持工作主要

有：幕墙施工图审核、施工图优化建议、参与甲方组织的幕墙施工图评审会、施工过程中现场技术问题处理、服务（派专人负责本合同幕墙工程配合工作，按甲方要求及时支持现场工作）及甲方提出的其他合理要求等。

第八条违约责任

8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金；已开始设计的，发包人应根据设计人已完成的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

8.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。

8.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人需向甲方赔偿本合同价款额的违约金。

第九条其他

9.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。

9.2本工程设计资料及文件中涉及的建筑材料、建筑构配件和设备，承包人应当注明其规格、型号、性能等技术指标。

9.3甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由杭州仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。

9.6本合同一式六份，发包人四份，设计人二份。

9.7本合同自签订之日起效。

9.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.9合同附件：幕墙招标图纸深化设计要求

发包人名称：（盖章）设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）签订时间：年月日签订时间：年月日

合同附件：

幕墙招标图纸深化设计要求

一、幕墙工程招标图纸内容要求

幕墙工程招标图纸一般应包括封面、目录、设计说明、材料明细表、立面图、平面图、局部大样图、节点图、埋件图以及开模图等。

各部分图纸内容应统一、完善，立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致，前后对应。应包含夜景照明灯具安装构造做法、广告灯箱、店招等的构造做法。

二、幕墙工程招标图纸编号要求

幕墙工程招标图纸除封面外，应按照图纸内容的分类进行编号，各类别编号应统一连续。

三、封面和目录设计深度要求

1、封面

应包括工程名称、出图日期、公司名称、主要内容等。

2、目录

应按全部图纸的种类划分大项，在大项下按图纸编号、名称等顺序排列，图纸页数应连续编码。

四、设计说明设计深度要求

应包括幕墙工程概况、设计依据、主要幕墙形式说明、幕墙结构及构造要点说明、物理性能、建筑设计、材料选择、加工与施工要求、擦窗机设置及一般说明九个部分。

1、幕墙工程概况

应包括幕墙工程名称、建设地点、业主和建筑师及建筑总承包单位和建设监理单位全称、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式、地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、幕墙工程概述等。

2、设计依据

应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方颁布的规范及规程、法令以及行业标准文件等。

3、主要幕墙形式说明

应对幕墙工程所采用的主要幕墙形式进行简要说明，包括但不限于对主要幕墙形式的分布部位和位置、结构体系、龙骨和面板材质与规格等、节点做法、主要特点等的简要说明。

4、幕墙结构及构造要点说明

应对幕墙工程的主体结构体系、荷载组合、传力途径、预埋件等进行详细说明，应表明工程设计构造形式和连接节点具有的安全性、先进性和经济性，以及立面分格和幕墙的构造厚度等。

5、物理性能

应明确幕墙工程的设计风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、平面内变形性能；隔声性能、保温性能、耐撞击性能以及光学性能等。

6、建筑设计

主要包括幕墙工程的防雷构造设计、防火、防水构造设计、抗震设计、耐腐蚀设计、绿色环保和节能设计、可视（玻璃、透明）幕墙

所暴露出的内围护结构外表面（墙面、梁柱、洞口、百叶等部位）的设计等。

7、材料选择

表明用于幕墙工程的主要材料的使用部位、材质、规格、产地要求（如有）、主要性能指标等。一般应包括铝合金型材、钢制件、玻璃、金属板、石材及其它板材、胶类、密封胶条、五金配件及其它附件等，应对幕墙工程所用的主要材料进行有针对性的说明和描述。幕墙材料应采用幕墙施工单位易大量生产、加工制作及施工的材料，尽量减少特殊材料、异型构件的使用。

其中特别强调以下内容：

1）铝合金型材、钢制件、金属板、石材等需特别明确材质和表面处理要求。

2）玻璃需特别明确原片、钢化、夹胶、中空层、镀膜等主要性能指标，对原片颜色、玻璃均质处理、夹胶胶片、中空层的构造和填充、镀膜的类型及镀膜面的位置等要重点予以说明。

3）胶类包括硅酮耐候胶和结构胶等，需特别明确区分中性或酸性、单组份或双组分等要求。

4）密封胶条需特别明确材质，区分三元乙丙、氯丁橡胶、硅橡胶等具体要求。

5）五金配件需特别明确材质、开启方式、规格等指标，比如应区分不锈钢304 和316 的材质要求，说明开启五金的铰链、风撑、多点锁系统具体配置、地弹簧的承重要求等。

8、加工及施工要求

应说明对构件加工精度的要求、与土建设计施工的配合要求、与电气设计施工的配合要求、对幕墙施工的要求包括施工精度要求等。

9、一般说明

包括对清洗设备（如有）及设计资料的一般说明。

五、材料明细表设计深度要求

材料明细表应表示出该工程所用的所有材料，包括铝型材、玻璃、铝板、石材、钢板、钢型材、钢加工件、密封胶、胶条、保温防火材料、五金件、螺栓螺钉及其他辅材等。

铝型材须说明各种材料所有的部位，表面处理、颜色要求、材质要求、线密度和断面形式等。

玻璃须说明各种材料所有的部位和主要说明，比如玻璃的厚度、颜色、镀膜处理等。

铝板、石材、钢板、钢型材及钢加工件等须说明各种材料所有的部位、表面处理、颜色、规格要求等。

其他幕墙材料须说明所有的部位和规格、参数等。

六、平面图设计深度要求

幕墙工程平面图应表示出主体结构、平面分格、立柱位置、面板等设计内容。

1、结构平面

幕墙平面图必须以建筑结构平面图为基准进行绘制，应准确表示出幕墙附近的主体结构，包括结构柱、构造柱、剪力墙、填充墙、主

体结构边梁，其中柱、剪力墙及填充墙应区分明确，首层的有橱窗位置应将橱窗内墙和门表示清楚。应绘制足够的墙身大样图，在墙身大样图上应准确表示出主体结构边梁、填充墙及圈梁，并作控制性标注。

2、不同幕墙总类的表达

幕墙平面图应准确表示出立柱的位置及幕墙面板，面板的接缝应予以定位表示，全玻幕墙应表示出玻璃肋。可以看到的装饰面应用图例填充，有装饰条的幕墙应表示清楚装饰条距面板的距离，雨篷应在平面图上表示出来，有吊顶时，应将吊顶平面图表示清楚，如有灯具也应表示。

3、标注

幕墙平面图中应标出面板的分格、幕墙厚度尺寸及幕墙种类的分界线，尺寸标注必须跟相邻轴线有关系，所有的标注必须字高大小一样，字高2.5mm，等比例缩放。索引大样时应明确标注大样的范围和索引号。

4、幕墙平面图绘制比例应合理，必要时应分段绘制，比例要求必须遵循建筑制图标准。

5、幕墙平面图剖切位置应在窗高中部，图中应表示出开启扇及门的位置，表示出门窗编号及幕墙编号。

6、幕墙平面图中应将室内部分表达完整，特别是与幕墙紧邻、相关的隔墙以及临近幕墙的装修和景观。

7、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等，必要时可以表示设计要求等。

七、立面图设计深度要求

幕墙立面图应完善表达出建筑幕墙立面设计效果、幕墙材料及所在位置、分格等。

1、幕墙立面图中应准确表示出立面分格、凹凸转折关系及窗洞位置。有凹凸或转折关系时，应采用粗线明确表示。遮挡部分必须采用展开图表示，斜面幕墙或弧面幕墙可以采用展开图表示等。

2、幕墙立面图中应对不同材料和结构形式的幕墙进行不同的填充表示，图中幕墙工程材料超过一种时，应用不同的填充图案表示，并有图例说明。

3、立面图的竖向标注应包括楼层标高标注、楼层号标注、竖向板块分格尺寸标注、层高标注、建筑总高标注等，需要时应对局部标高进行标注，尺寸标注必须跟相应的楼层标高有关系，所有的标注必须字高大小一样，字高2.5mm，等比例缩放。

4、幕墙立面图绘制比例应合理，不能超过1：300，必要时应分段绘制，比例要求必须遵循建筑制图标准。

5、幕墙立面图中应表示出幕墙开启扇的开启方式，出入口门的类型，雨篷的位置、类型及拉杆的位置高度等。

6、幕墙立面图中大的平面转折部位应标注转折角度。

7、幕墙立面图中应表达可视（玻璃、透明）幕墙所暴露出的内围护结构外表面（墙面、梁柱、洞口、百叶等部位）的做法及其与幕墙的关系。

8、若有女儿墙挡住部分幕墙立面，应采用虚线表示被挡住立面

的轮廓及分格。

9、索引大样时应明确标注大样索引图的范围和索引号。如果有方向区分时，应表示出方向。

10、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等，必要时可以表示设计要求等。

八、大样图设计深度要求

不同类型的幕墙包括面板材料、结构形式和做法不同的幕墙，以及幕墙立面或平面比较复杂的部位，均应绘制大样图，比如大商业和底商等必要时全部做相交连续的局部大样图。

1、大样图应标明索引自立面或平面图纸的编号。

2、大样图绘制顺序应先设计主要大样，后设计次要大样。

3、大样图的设计内容至少应包括立面大样图、平面大样图（横剖）和墙身大样图（竖剖），每种不同的位置应要有相应的横剖和竖剖。

4、大样图应采取合适的比例，不能超过1：100，主要大样图比例不能超过1：50，必要时将局部立面大样图、横剖和竖剖相应的分成三张图布置，比例要求必须遵循建筑制图标准，保证图纸表达清楚。

5、大样图中应索引详细的节点图，将各部位的不同做法反映清楚，包括所有的收边收口节点、有墙体部分的幕墙处理、女儿墙处理节点、踢脚收口节点等。

6、大样图中应用填充的方式区分不同的材料，除胶缝可用单线条简单表示外，其余应按节点设计的实际情况表达清楚。

7、平面大样图应对面层的平面分格、立柱的位置及横梁与立柱的连接、防火保温做法等有清楚的表达，并与节点设计保持一致。

8、立面大样图和平面大样图均应表示出幕墙开启扇的开启方式及出入口门的形式等。

9、墙身大样图应对面材的立面分格、横梁的位置及与立柱的连接、防火保温做法等有清楚的表达，并与节点设计保持一致。

10、局部立面大样图的竖向标注和竖剖大样图应包括楼层标高标注、楼层号标注、竖向板块分格尺寸标注、层高标注等，尺寸标注必须跟相应的楼层标高有关系；局部立面大样图的横向标注和横剖大样图应包括幕墙板块的横向分格、幕墙厚度尺寸及幕墙种类的分界线，尺寸标注必须跟相邻轴线有关系，所有的标注必须字高大小一样，字高2.5mm，等比例缩放。

11、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等，必要时可以表示设计要求等。

九、节点图设计深度要求

幕墙工程节点图应能清楚表现整个幕墙的材料及构造做法，对节点做法表达应完整清晰。

节点图应清晰准确的反映幕墙的具体做法和全部材料，幕墙承包范围内的材料均须在节点图内进行表现并准确的进行标注，在节点图上出现的不在幕墙承包范围内的材料，亦须明确标注为非承包项或以其它方式进行区分。

1、节点图应至少包括但不限于以下内容：

1）标准节点，包括标准横剖节点和标准纵剖节点。

2）纵剖节点，包括窗间墙纵剖节点、封顶纵剖节点、封底纵剖节点。

3）横剖节点，包括封边横剖节点，转角横剖节点。

4）立柱安装节点。

5）横梁安装节点。

6）功能节点，包括防雷、防火、防水、连接节点等。

7）开启扇五金配件装配图。

8）开模图。

2、节点图中应标明索引图纸的编号。节点图可以从大样图中索引，也可从其它节点图中索引，均应标注清楚，节点图应采取合适的比例，不能超过1：6，标准节点比例应按1：1 表示。

3、节点图绘制顺序应先绘制主要节点（包括标准节点、功能节点、安装节点、主要交接节点、梁间节点及女儿墙收口节点、踢脚收口节点等），后绘制辅助节点及收边节点。在设计主要节点时应注意考虑与辅助节点和收边节点的配合，尽量减少对辅助节点和收边节点的特殊处理。

4、节点图应表达清楚，标注详细，表达完整的设计思想，主要节点的应将所有的要求尺寸标注清楚，所有用的材料名称须标注清楚。

5、对幕墙的主要部分要进行详细设计，对墙角区和墙面区分开设计，不同楼层标高分开设计，确保节点做法安全、经济。

6、应根据制图规范及三视图的原理，对节点图中的参考投影线及投影面进行合理表达。

7、节点图中无法表示或标注清楚的部位应绘制放大节点图。

8、图纸图框上应有图纸名称、图纸编号、比例、索引位置、页码等，必要时可以表示设计要求等。

十、埋件图设计深度要求

幕墙工程埋件图一般采用平面图方式表达，也可根据需要设计成立面图，比如主体结构立面上有布置了埋件的斜梁，则应绘制埋件立面图以准确表示埋件的定位。

1、埋件平面图应以幕墙平面图为基准，根据节点设计及结构设计，将幕墙埋件的实际平面位置表示清楚，标注埋件的施工定位尺寸，定位尺寸一般包括中心线间距及与相邻轴线的距离等。

2、应在埋件平面图的基础上绘制埋件剖面图，清楚表示各部位埋件的不同配置。剖面图上应表示埋件的施工定位尺寸、楼层标高、楼层名称、相关的轴线及其编号，以及与埋件有关的技术要求。

3、对不同的埋件，应绘制埋件加工图，标注详细，技术要求明确。

4、所有的楼层均须有相应的埋件平面图，应全面反映幕墙工程主体结构上埋件的配置和定位情况。

5、应注意区分不同类型埋件，如板式埋件和槽式埋件等的埋设范围。

6、预埋件应尽量采用槽式预埋件，且预埋件尽量采用幕墙施工

单位容易大量生产、加工及施工的预埋件。

十一、开模图设计深度要求当幕墙工程中铝合金型材、胶条等存在需要新开模具的情况时，应对新开模的铝型材、胶条等绘制开模图，开模图属于节点图的一种。

1、开模图应进行编号，主要的铝型材或胶条编号在前，互相配合、关联的型材或胶条应连续编号。

2、开模图上应详细标注铝型材或胶条的细部尺寸、材质和表面处理等具体指标。

建筑幕墙工程施工合同示范文本

GF-1999-0201 建设工程施工合同 （示范文本） 中华人民共和国建设部

制定 国家工商行政管理局 第一部分协议书 发包人（全称）：***** 承包人（全称）：****** 公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：********** 工程地点：******* 工程内容：报价清单范围内的建筑幕墙工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：报价工程量清单范围内施工内容。 三、合同工期 开工日期：暂定为**年10月18日（具备施工条件后，以工程师在开工报告上的批复时间为准）。 竣工日期：暂定为**年8月18日，根据开工日期作相应调整。 合同工期总天数300天。 四、质量标准

工程质量标准：达到合格标准。 五、合同价款 金额（大写）：***********元（人民币） ￥：****** 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书、招标文件及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点：

建筑幕墙工程施工合同协议范本

建筑幕墙工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，揽悦锦园现场售楼部装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。 一、工程名称及内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：幕墙装饰工程所有石材幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、铝板雨蓬、玻璃雨蓬、铝合金门窗、装饰钢百叶、空调搁板铝合金栏杆、主入口钢架等内容。 二、合同价款及承包方式 1、合同价款：人民币（大 写）（￥元）。本合同采用固定单价确定合同价款。本合同价中对应投标书中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，如无设计变更，除消防报警系统室外部分工程量按实结算外（单价和子目按合同包死），其余所有工程量、单价、总价一次性包死。

2、承包方式：包工包料；包工期、质量；包安全文明施工；包验收通过，严禁转包。 3、本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的（不含总包服务费）包干费用。总包服务费由甲方与总包方结算。 三、工期要求 1、开工时间：年月日 竣工时间：年月日 工期天 2、开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。 3、竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。 （1）通过甲方、设计、监理、乙方和相关质监、消防验收单位共同验收并完成整改。 （2）乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。 4、乙方须在合同签订后7日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图，将合同工期细化到每月份的旬，并确保按以上时间节点完成，以及完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后实施。 5、在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期可作顺延：

幕墙设计合同

**幕墙工程设计合同 发包人：（以下简称甲方） 设计人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订本合同，需共同遵守。 一、工程名称 ** 二、合同依据 1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》； 2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工 程勘察设计市场管理规定》； 3、国家及地方有关建筑工程幕墙设计管理法规和规章； 4、建筑工程批准文件。 三、设计依据 1、招标文件要求； 2、甲方提供的建筑、结构施工图； 3、甲方及建筑设计的要求； 4、国家及浙江省现行规定的幕墙设计、施工规范、验收规范及相关标准， 主要的标准有：《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001） 《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001） 《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003） 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） 四、设计内容

乙方对**幕墙工程所有**所包含的外围护裙楼的玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金通风百叶、铝合金门窗、玻璃雨篷（采光顶）和主楼铝合金窗及栏杆等所有干挂装饰工程进行施工图设计。 施工图深化设计的文本包括： 1、设计说明； 2、设计结构计算书； 3、幕墙平面图、立面图、剖面图； 4、幕墙大样图； 5、玻璃幕墙、石材幕墙、雨篷（采光顶）等所有干挂外立面装饰等节点 详图； 6、防火构造图； 7、幕墙对主体结构的要求； 8、埋件图； 9、工程量清单。 五、设计周期 六、费用及支付 1、经甲乙双方友好协商，幕墙设计费按*元/平方米取（面积先按设计院提供的建筑图来计算；以后施工过程中变更及增减部分的面积，费用另算）、主楼门窗和栏杆设计费按*元/平方米取（面积先按设计院提供的建筑图来计算；以后施工过程中变更及增减部分的面积，费用另算）；根据甲方提供的建筑图，预算本幕墙工程总面积暂定为*平方米、主楼门窗和栏杆总面积暂定为*平方米；设计费暂定总价为：*元整（人民币：*）* 2、设计费的支付。 平面、立面图纸确定后七个工作日内甲方支付设计费的*%（人民币： *）；施工图审图通过后七个工作日内，甲方支付设计费的*%（人民币：壹拾肆万玖佰伍拾元整）；外幕墙竣工验收后七个工作日内支付设计费的10%。

建设工程设计合同示范文本范本

建设工程设计合同（一）（示文本） （民用建设工程设计合同） 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民国建设部 监 国家工商行政管理 制 局 发包人：_______________________________________________________________________________ _____ 设计人：

_______________________________________________________________________________ _____ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民国合同法》《中华人民国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

建筑幕墙工程合同范本新标准版本

文件编号：RHD-QB-K5209 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建筑幕墙工程合同范本 新标准版本

建筑幕墙工程合同范本新标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 建筑幕墙工程合同范文1 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 甲乙双方根据我国现行有关法律法规和本工程的实际情况，于20xx年7月双方本着互相合作精神，为能按时、保质、按量的完成承包的任务，完善双方的承包关系，并具体明确双方责任和业务，经双方讨论协商，同意签订如下合同条款，如有任何合同内发生事项，双方均同意按本合同条款执行。互不争议，如发生合同条款未列明之事项，双方协商解决，希双方共同遵守执行。

第一条、工程名称：大岭山交通警察监控指挥中心。 第二条、工程地点：大岭山镇石大路旁. 第三条、承包范围：大岭山交通警察监控指挥中心工程中的门窗及玻璃幕墙分项工程：即所有门窗及玻璃幕墙的制作安装;按甲方施工现状完成设计图纸内的一切项目，并包含以下内容： 1、所承包项目按设计图纸、设计变更通知，甲方指定要求和国家现行施工规范的施工程序和操作的全部过程; 2、混凝土梁柱板和墙体内需增加的预埋钢板的植筋、固定; 3、图纸要求楼层或墙体有防火隔离部位的制作安装; 4、门窗、玻璃幕墙与外墙饰面砖和石材接缝处

的防水处理: 5、施工中所使用材料的场内垂直、水平、运输、装卸，按甲方要求堆放整齐. 6、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等扫尾工作。 7、凡因乙方施工原因而造成其他班组的额外工程量的，均由乙方承担。 1、包工包料包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收; 第五条、承包单价： 一、本承包单价按外框制作实际面积计算： 1、50系列平开窗配5厘钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)￥00元㎡); 2、;50系列平开窗配5厘非钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)写：￥00元㎡);

幕墙建设工程设计合同

建设工程设计合同 工程名称：湖南技师学院实训一体化教学楼幕墙工程 工程地点：湖南劳动人事职业学院校区内 合同签订地： 发包人：湖南省第三工程有限公司湖南技师学院实训 一体化教学楼和实训工厂建设工程项目部 设计人：湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 签订日期：2016.4.5 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：湖南省第三工程有限公司湖南技师学院实训一体化教学楼和实训工厂建设工程项目部（以下简称发包人）设计人：湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 （以下简称设计人）

发包人委托设计人承担湖南技师学院实训一体化教学楼幕墙工程幕墙设计 经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见表1.1：

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 设计人应向发包人交付的设计资料、文件，完成的内容,要及时： 第四条本合同设计收费依据国家计委、建设部《装饰设计收费标准》计算，并经双方友好协商，本工程设计费暂定为10元/㎡，面积暂定1.2万㎡，设计费为12万元。实际结算以实际设计完成面积结算结算。

5.1发包人责任： 5.1.1发包人负责委派设计对接人，对设计人进行控制管理工作。发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 5.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费，费用由双方协商解决。 5.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，协助提供必要的工作生活及交通等方便条件。 5.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 5.2设计人责任： 5.2.1 设计人负责委派技术负责人：罗钢，配合发包人完成此次设计项目工作。设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 5.2.2设计人采用的主要技术标准是： 国家和地方现行有关法律、法规、规范、规程和标准。 5.2.3设计合理使用年限为二十年。 5.2.4设计人按本合同第三条规定的内容、进度向发包人交付资料及文件，设计人仅提供设计文件资料电子版，不提供蓝图、白图。 5.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设

(工程合同)幕墙工程设计合同

幕墙工程设计合同 Design Contract for Curtain Wall Project 工程名称Name of Project： 工程地点Location of Project： 合同编号Contract No.： 委托人（甲方）Consignor(Party A)： 承接人（乙方）Consignee(Party B)： 设计证书等级Level of Design Certification： 签订地点Place of Signing： 签订日期Date of Signing： 甲方委托乙方承担设计工作，经双方协商一致，签订本合同。 Party B is entrusted by Party A to design_______. Both the two parties herewith agree to sign the contract based on the principle of common consensus. 第一条本合同签订依据 Article One Basis for conclusion of this Contract

1．1《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计管理条例》。 “The Contract Law of the People’s Republic of China”; “Management Regulations of Investigation and Design in Construction Engineering”. 1．2国家及上海市有关建设工程勘察设计管理法规和规章。National and local rules and regulations on Management Regulations of Investigation and Design in Construction Engineering. 第二条设计依据 Article Two Design Basis 2．1甲方发给乙方的设计委托书或中标函。 Letter of design assignment or Letter of acceptance provided by the Party A to the Party B. 2．2甲方向乙方提交的有关资料和文件。 Related information and documents submitted by the Party A. 2.3乙方采用的主要技术标准： Main technical standards adopted by the Party B can be showed as follows: 幕墙技术要求应符合国家标准GB/T 21086-2007《建筑幕墙》、JGJ102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》和JGJ133—2001《金

建筑工程设计合同范本2020版

建筑工程设计合同范本2020版 （本文为你提供合同范本两篇） 篇一： 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察 设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以 便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为 ____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足 初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设 计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予 以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲 方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重 复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务

(完整版)幕墙设计顾问合同范本

项目名称 幕墙工程咨询顾问服务 合 同 书 业主（甲方）：雨润集团 幕墙咨询顾问公司（乙方）：XXXX幕墙设计咨询顾问有限公司 日期：XX年XX月XX日

业主（甲方）：雨润集团 幕墙咨询顾问公司（乙方）建筑幕墙设计咨询顾问有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXXX项目一期项目幕墙工程咨询顾问服务事项协商一致，签订本合同。 1 定义和解释 在本协议书中如果没有其他特别说明，下列词汇分别定义如下： “项目”或“XXXX项目”代表幕墙工程所需的咨询顾问服务； “合同方”代表本协议书的签约双方； “招标图”等同于“达到施工图深度招标图”； “《幕墙咨询顾问服务》”是指由本合同中“5.顾问咨询服务内容”中定义的服务范围； “幕墙咨询顾问服务费”是指甲方支付乙方的费用含税总价,包含本合同约定的全部咨询服务项目、咨询、设计、服务等全部费用。 1.1 乙方为甲方《XXXX项目幕墙工程》按照双方相互满意的价格、范围及程序条件提供幕墙咨询顾 问服务。 1.2 幕墙顾问公司必须按照本合同中“5.顾问咨询服务内容”中规定的内容提供优质服务，在严格控 制幕墙系统成本造价的总前提下，其技术含量力求达到国际先进一流水平，满足现行的国家标准，为外幕墙系统提供最佳的总体节能方案及最佳性价比材料配置，并对其客观性、真实性、实用性负责。 1.3 幕墙咨询顾问公司必须按照和甲方商定的项目执行时间计划表提供幕墙设计顾问服务。 1.4 《幕墙咨询顾问服务》必须由经验丰富的高级专家并且配备足够的人员完成，且所有参与人员均 应在附件人员登记表中登记。 1.5 根据甲方对《幕墙咨询顾问服务》的满意程度，甲方将按照“9.付款计划”向幕墙咨询顾问公司 支付咨询顾问服务费用。 2 合同有效期及合同文件的优先次序 2.1 本合同书的有效期为自签订之日至幕墙工程竣工验收通过之日或甲方解除此合同书之日。

建设工程设计合同示范文本(2015年新版)

GF—2015—0209 合同编号： 建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程） 住房和城乡建 制定 设部

国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，

也考虑了工程设计管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。 《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。

(完整)建筑幕墙施工合同

建筑幕墙工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，将工程项目的幕墙工程甲方委托乙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。 一、工程名称及内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：幕墙装饰工程所有石材幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、室外吊顶、 造型幕墙、外立面所有雨篷、钢结构（含钢结构楼梯、电梯井内所有钢结构及分层楼板、幕墙避雷接地等图纸中包含的施工项目的预留、预埋、制做、购买、安装与验收内容。 二、合同价款及乙方式 2.1合同价款：本合同内除钢结构采用专项包干价外，其它项采用“综合单价* 实际完成工程量”方式确定合同价款，本合同中清单报价对应的工程内容已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，无论发生任何情况如图纸变更等，清单项的综合单价均不再做调整。（见附表） 2.2承包方式：包工包料；包工期、质量；包安全、包防护、包安全文明施工； 包验收通过，严禁转包。 2.3 本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、移动脚手架费用、 安全防护费用、保险费、试验费、管理费、利润、税金（11%专用发票）、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的（不含总包服务费）包干费用。总包服务费由甲方与总包方结算。

三、工期要求 3.1开工时间：2017年2月4日;竣工时间：2017年4月5日；工期共60个日历天。具体见：施工进度表。 3.2开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。 3.3竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。 3.3.1通过甲方、设计、监理、乙方和相关质监、消防验收单位共同验收并完成整改。 3.3.2乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。 3.4乙方须在合同签订后3日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图，将合同工期细化到每日，并确保按以上时间节点完成，以及完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后实施。 3.5在施工工期内无论遇到任何情况，工期均不作顺延。 四、合同工程款支付 4.1本工程无预付款。 4.2工程款（进度款）支付： 4.2.1工程中全部钢结构（含钢结构楼梯、钢结构电梯井道、雨篷钢结构及幕墙龙骨）安装完成，全部石材到工地，经甲方及监理单位现场书面确认后付总工程款的35%. 4.2.2本合同所约定的工程全部完工，经三方质检验收合格后，付至总工程款的80%. 4.2.5至2017年12月31日付至实际合同总价款的95%. 4.2.6余5%质保金，质保期按规定2年执行，至2019年5月20日质保期满后无息付清。 4.2.7每次付款前乙方应提供相应金额的增值税专用发票给甲方。

幕墙合同(合同范本)

合同编号：建筑幕墙工程施工合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 日期：200 年月日

合同目录 一、工程概况：---------------------------------------------------------------------------2 1.工程名称 2.工程地点 3.承包内容 4.承包方式 5.工程标高 二、工程承包范围：---------------------------------------------------------------------2 1.工程部位层数 2.工程量报价清单 三、合同工期：---------------------------------------------------------------------------2-3 1..开工日期 2.竣工日期 3.合同工期总日历天数 4.总工期内容 5.工期延误 6.暂停施工 四、质量标准------------------------------------------------------------------------------3-4 1.施工图设计标准、规范 2.工程质量验收标准、规范 3.检查和返工 4.隐蔽工程的中间验收 五、合同价款------------------------------------------------------------------------------4 1.工程总金额 2.工程付款方式 3.工程量确认和结算规则 六、安全施工与检查----------------------------------------------------------------------4 1.遵守安全生产规定 2.甲方安全教育 3.安全防护 4.工伤事故处理 七、双方权利和义务----------------------------------------------------------------------4-5 1.甲方委派代表 2.对甲方代表处理异议 3.甲方的指令 5.项目经理 6.甲方工作 7.乙方工作 八、竣工验收-------------------------------------------------------------------------------6 1.甲方责任 2.乙方责任 九、违约、争议----------------------------------------------------------------------------6 1.违约 2. 争议 十、质量保修------------------------------------------------------------------------------6-7

建设工程设计合同新(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-019853 建设工程设计合同新(合同示

建设工程设计合同新(合同示范文 本) 建设单位（甲方）：______________ 地址：__________________________ 邮码____________________________ 电话____________________________ 法定代表人：____________________ 职务____________________________ 设计单位（乙方）：______________ 地址：__________________________ 邮码____________________________ 电话____________________________ 法定代表人：____________________ 职务____________________________ 为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为

________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在______。 第二条甲方的义务 1．甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1．乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，

幕墙工程设计合同范本

编号：_____________幕墙工程设计合同 发包人：___________________________ 设计人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包人： 设计人： 经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程设计合同》文本（GF-2000-0209）及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书 2.2发包人提交的基础资料 2.3发包人提供的其他相关资料 2.4设计采用的技术标准：《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑抗震设计规范》、《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《玻璃幕墙工程技术规范》、《金属与石材幕墙工程技术规范》、《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙光学性能》、《建筑幕墙物理性能分级》。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如

下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2发包人要求 3.3有关设计事宜的函件。 第四条本合同设计项目的内容 乙方对项目进行幕墙设计，设计费按元/m2收取；甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款（进度款）的一部分，并在工程预付款（进度款）总额中抵扣。 第五条发包人应向设计人提交的有关资料及文件 序号资料及文件名称份数提交日期备注第六条设计人应向发包人交付的设计资料及文件 序号资料及文件名称份数提交日 期 备注 1 幕墙工程初步设计方案图和工程量清单 1 2 幕墙立面分格图、幕墙平面布置图、单幅幕 墙大样图、构造节点图、幕墙防雷设计图、 幕墙防火设计图、结构计算书等 1

《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)合同范本.doc

GF—2015—0210 建设工程设计合同示范文本 （专业建设工程） 工程名称： 工程地点： 合同编号： 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 2016年月日 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》供合同双方当事人参照使用。 《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。 房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。

幕墙设计合同协议书

幕墙设计合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

x x x x x x x玻璃幕墙）设计合同甲方： 乙方： 根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》并结合本工程具体情况，经双方协商，甲方将xxxxx玻璃幕墙工程委托乙方做该工程的幕墙施工图设计，并签订合同共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程 工程地点：xxxxxxxxxxxxxxx 2、设计工期：年月日开始，年月日交图，设计工期为15天，该设计工期指 的是首次完成施工方案图的时间。时间从提供了完整准确的设计资料 （设计院的最新建筑蓝图和结构蓝图及其对应的电子图，业主的意见及 要求），并收到甲方的设计订金时间算起。 3、质量要求：符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2013，《金属、石 材幕墙工程技术规范》JGJ133-2013，《钢结构设计规范》GB50017- 2012等幕墙相关行业规范，能审核通过，并能准确指导现场施工。 4、合同价款：本项目的设计费单价为20元/m2，工程量暂定为3000m2，合 同暂定总价为陆万元整（￥60000.00）元整，结算时按实际工程量结 算。付款后，乙方给甲方开具对应金额的设计费发票。 第二条、设计范围和具体内容： 设计范围：百色市右江区百城街道办事处城东社区拉域二组综合楼的所有玻璃幕墙工程。

设计内容：玻璃幕墙的施工图深化设计，包括平面图、剖面图、大样图、节点图及计算书等（提供一整套的电子版施工图）。 第三条、设计费支付方式： 1、工程款的支付方式为银行转帐。 2、合同签订后2个工作日内，甲方支付壹万贰仟元整（￥12000.00元） 给乙方作为设计订金。 3、施工图方案设计完成，并得到甲方认可后，3个工作日内，甲方支付 肆万元整（￥40000元）给乙方作为进度款。 4、施工图获得审图公司审核通过后，5个工作日内，甲方向乙方一次性 付清剩余款项。 第四条：关于设计时间的约定 在设计过程中如遇以下几种情况，工期顺延： 1、非乙方原因影响工期，例如：甲方未能提供完整准确的设计资料，业主 提出方案变更，项目暂停等； 2、甲方不能按时支付设计费； 3、甲方在设计过程中变更设计方案； 第五条、双方义务： 1、甲方义务： （1）及时向乙方提供工程设计所需的文件和基础性资料，并对其提供的时间和文件资料的准确性负责。 （2）按本合同规定的支付方式向乙方支付设计费。 （3）办理本工程项目设计阶段有关文件的报批手续，在接到乙方交付的设计

建筑幕墙工程施工合同

建筑幕墙工程施工合同 要点 通过签订该建筑幕墙工程施工合同，发包方（甲方）负责监督承包方（乙方）对工程施工安全质量等进行监督、协调，乙方负责按照甲方要求，按时、保质保量完成建筑幕墙工程。 建筑幕墙工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，揽悦锦园现场售楼部装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。 一、工程名称及内容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程内容：幕墙装饰工程所有石材幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、铝板雨蓬、玻璃雨蓬、铝合金门窗、装饰钢百叶、空调搁板铝合金栏杆、主入口钢架等内容。 二、合同价款及承包方式 1. 合同价款：人民币（大写）（￥元）。本合同采用固定单价确定合同价款。本合同价中对应投标书中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，如无设计变更，除消防报警系统室外部分工程量按实结算外（单价和子目按合同包死），其余所有工程量、单价、总价一次性包死。 2. 承包方式：包工包料；包工期、质量；包安全文明施工；包验收通过，严禁转包。 3. 本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的（不含总包服务费）包干费用。总包服务费由甲方与总包方结算。 三、工期要求 1. 开工时间：年月日 竣工时间：年月日 工期天

2. 开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。 3. 竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。 （1）通过甲方、设计、监理、乙方和相关质监、消防验收单位共同验收并完成整改。（2）乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。 4. 乙方须在合同签订后7日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图，将合同工期细化到每月份的旬，并确保按以上时间节点完成，以及完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后实施。 5. 在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期可作顺延： （1）合同履行中发生重大设计变更（变更工程量超过施工图工程量的30%）直接影响施工进度； （2）甲方进度款支付滞后两周以上的； （3）不可抗力因素； （4）乙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方材料供应不及时的； （5）甲方同意延顺工期的其他原因。 四、合同工程款支付 1. 本工程无预付款。 2. 工程款（进度款）支付：按月完成工程量的70％支付上月工程款（按已完工程量扣减相应发生的甲供材料款），付至合同价的80%后暂停支付，工程竣工验收通过且竣工资料交齐后甲乙双方书面确认不再增加其它资料十五天内付至合同价的85%，结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款的95%，尾款5%留存作为质量保修金，若无质量问题，保修期满后结清余款（满1年退还质量保修金的40%），不计利息。支付至结算款的95%时乙方应提供至全部结算价款的发票。乙方申报进度款必须附相应的预算书，否则甲方有权拒付进度款。每次收款乙方应提供相应金额的符合当地税务要求的建筑安装业发票。 3. 单笔签证变更费用低于5万元的，不予调整工程形象进度款，结算后一并支付。 4. 月度工程款的支付前提：乙方的施工进度必须达到甲方认可的施工进度计划的节点，否则甲方有权拒绝支付相应工程款。 5. 施工用水、电已包含在合同价中，乙方自行从总包处接水接电装表计量，进场前应与总包方做好原始数据的书面确认，水电费用由乙方自行与总包方结算。 6. 乙方保证未经甲方的同意，不进行债权转让。 7. 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。 8. 施工中涉及土建墙面的修补、临时设施费、建筑垃圾清理、土方外运费等费用由乙方自行与总承包协调结算。