工程造价管理题库

单选题

1静态投资是以（）的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。

A、某一基准年的建设要素

B、某一基准月的建设要素

C、某一基准年、月的建设要素

D、预期投资

2动态投资是指为完成一个工程项目的建设，预计（）

A、投资需要量的总和

B、建筑安装工程费

C、工程建设及其他费用

D、流动资产投资

3预算造价，是指在（）根据施工图纸通过编制预算文件，预先测算和确定的工程造价。

A、可行性研究阶段

B、初步设计阶段

C、施工图设计阶段

D、合同实施阶段

4实际造价是指在（），通过为建设项目编制竣工决算，最终确定的实际工程造价。

A、竣工决算阶段

B、初步设计阶段

C、施工图设计阶段

D、合同实施阶段

5在投资构成中，建筑安装工程费用约占（）

A、20%～40%

B、30%～60%

C、30%～60%

D、30%～60%

二、多选题

1、工程造价有以下特点（）

A、工程造价的大额性

B、工程造价的个别性、差异性

C、工程造价的动态性

D、工程造价的层次性

E、工程造价的兼容性

2、工程造价的职能（）

A、一般商品价格职能

B、控制职能

C、预测职能

D、评价职能

E、调控职能

3、工程造价的作用（）

A、是项目决策的工具

B、是制定投资计划和投资控制的有效工具

C、是筹集建设资金的依据

D、是合理利益分配和调节产业结构的手段

E、是评价头效果的重要指标

4、静态投资包括（）

A、建筑安装工程费

B、设备和工、器具购置费

C、工程建设其他费用

D、基本预备费

E、涨价预备金

5、计算和确定概预算造价的两种基本方法（）

A、单价法

B、总价法

C、实物法

D、设备系数法

E、生产能力指数估算法

单选题

1、关于工程量清单说法正确的是（）。

A、工程清单是招标文件的组成部分

B、工程清单是投标文件的组成部分

C、工程量清单是合同的组成部分

D、工程量清单同投标人提供

2、由于我国进口设备多为装运港船上交货方式，故进口设备货价多为（）。

A、抵岸价

B、到岸价

C、离岸价

D、出厂价

3、建设单位临时设施费属（）开支范围。

A、建筑安装工程费

B、设备、工器具购置费

C、工程建设其他费用

D、铺底流动资金

4、下列费用中不属于直接工程费的是（）。

A、材料费

B、企业管理费

C、人工费

D、施工机械用费

5、工程量清单计价采用的是（）计价。

A、综合单价

B、固定总价

C、成本加酬金

D、可调单价

二、多选题

1根据国家税法规定，应计入建筑安装工程费用的税费有（）。

A、教育费附加

B、印花税

C、营业税

D、城乡维护建设税

E、固定资产投资方向调节税

2下列属于工程建设其他费用的是（）。

A、建设单位管理费

B、勘察设计费

C、检验试验费

D、联合试运转费

E、进口设备检验鉴定费

3关于工程量清单说法正确的是（）。

A、工程清单是招标文件的组成部分

B、工程清单是投标文件的组成部分

C、工程量清单是合同的组成部分

D、工程量清单由投标人提供

E、工程量清单由招标人提供

4工程量清单由（）组成。

A、措施项目清单

B、其他项目清单

C、分部分项工程量清单

D、零星项目清单

E、单位工程清单

5其他项目清单中投标人部分包括（）。

A、零星工作费

B、预留金

C、总承包服务费

D、材料购置费

E、措施项目

工程造价管理作业（三）

单选题

1建设项目的周期是指建设工程项目（）的全过程。

A、从开始施工到竣工验收

B、从投资意向开始到投资终结

C、从开始施工到投资终结

D、从投资意向开始到竣工验收

2估算指标是一种以（）为对象的扩大造价计算指标。

A、单位工程

B、单项工程

C、单位工程或单项工程

D、分部工程

3（）是建设项目决策阶段的核心内容和进行项目决策的主要依据。

A、项目建议书

B、可行性研究

C、项目的经济评价

D、风险分析

4（）是项目可行性研究和评估的核心内容。

A、经济评价

B、风险分析

C、项目建议书

D、财务评价

5下列财务评价指标中，不属于静态指标的是（）。

A、借款偿还期

B、投资利润率

C、资本金利润率

D、财务净现值

6外贸货物的影子价格以（）为基础，加减国内长途运输费和贸易费用来测算。

A、口岸价格

B、离岸价格

C、到岸价格

D、抵岸价格

7一般来讲，盈亏平衡分析只适用于项目的财务评价，而（）则可用于财务评价和国民经济评价。

A、不确定性分析

B、敏感性分析

C、财务分析

D、确定性分析

8（）是反映项目对国民经济净贡献的绝对指标。

A、经济内部收益率

B、外汇效果分析指标

C、经济净现值

D、社会折现率

9经济内部收益率（）社会折现率时，应认为项目是可以接受的。

A、小于

B、等于

C、大于

D、等于或大于

10国民经济盈利能力分析是以（）为主要评价指标。

A、经济内部收益率

B、经济净现值

C、社会折现率

D、经济外汇净现值

多选题

1项目决策阶段影响工程造价的主要因素（）

A、项目合理建设规模

B、建设标准水平

C、建设地区及建设地点

D、生产工艺和平面布置方案

E、设备的选用

2建设工程投资估算的编制办法（）

A、单位产品投资估算法

B、指数估算法

C、朗格系数法

D、估算指标法

3可行性研究工作包括()阶段。

A、粗略研究

B、投资机会研究

C、初步可行性研究

D、项目建议书

E、详细可行性

4下列财务评价指标中，属于静态指标的是（）。

A、借款偿还期

B、投资利润率

C、资本金利润率

D、财务净现值

E、投资利税率

5反映项目偿债能力的指标是（）

A、借款偿还期

B、投资回收期

C、利息备付率

D、偿债备付率

E、投资利润率

6盈利能力分析的主要指标（）

A、增量财务内部收益率

B、增量财务净现值

C、增量投资利润率和增量财务利税率

D、增量资本金利润率

E、增量投资回收期

7国民经济盈利能力评价指标（）

A、经济内部收益率

B、社会折现率

C、经济净现值

D、经济外汇净现值

E、经济换汇成本

8在下述各项中，属于不确定性分析方法的是（）

A、价值分析

B、盈亏平衡分析

C、敏感性分析

D、概率分析

E、功能分析

9财务评价的程序（）

A、基础数据的准备

B、编制财务基本报表

C、计算与分析财务效益指标

D、进行不确定性分析

E、得出财务评价结论

10现金流量表一般由（）组成。

A、现金流入

B、利润

C、税金

D、现金流出

E、净现金流量

单选题

1（）是影响和控制工程造价的关键环节。

A、工程施工

B、工程设计

C、工程管理

D、设计准备

2价值工程的核心（）。

A、成本分析

B、费用分析

C、价格分析

D、功能分析

3价值系数法研究对象的核心步骤是（）

A、确定现实成本

B、计算功能成本

C、确定必要成本

D、计算功能价值

4（）是设计阶段控制造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。

A、单位工程预算

B、单项工程综合概算

C、施工图预算

D、一般土建工程概算

5下列设计方案评价方法中，属于静态经济评价方法的是（）

A、投资回收期法

B、多指标对比法

C、多指标综合评分法

D、净现值法

多选题

1工程设计程序包括（）

A、设计准备

B、初步设计

C、扩大初步设计

D、施工图设计

E、设计交底和配合施工

2下列设计方案评价方法中，属于动态经济评价的是（）

A、投资回收期法

B、净现值法

C、净年值法

D、差额内部收益率法

E、多指标对比法

3价值工程对象的定量方法有（）

A、ABC分析法

B、百分比法

C、产品寿命周期法

D、多指标综合评分法

E、价值系数法

4限额设计的全过程（）

A、合理确定项目投资限额

B、科学分配初步设计的投资限额

C、根据投资限额进行初步设计

D、合理分配施工图设计的造价限额

E、施工图设计的造价控制

5审查设计概算的方法有（）

A、对比分析法

B、主要问题复核法

C、查询核实法

D、分类整理法

E、联合会审法

单选题

1采用邀请招标方式时，招标人应当向（）具备承担该工程施工能力、资信良好的施工企业发出邀请。

A、2个以上

B、3个以上

C、4个以上

D、5个以上

2投标有效期是指（）的一段时间。

A、从投标开始之日到投标截止之日

B、从投标开始之日起到公布中标之日止

C、从发出招标文件开始到投标截止之日止

D、从投标截止之日到开标之日止

3（）是决定招投标成败的关键因素。

A、评标因素的权重是否科学

B、评标因素是否全面

C、评标评判办法

D、评标是否公正

4（）是合同的核心。

A、价款或者报酬

B、解决争议的方法

C、标的

D、违约责任

5中标者以书面形式答复招标人，并在规定时间内（一般工程在（）日内）进行合同谈判。A、30B、25

C、20

D、15

多选题

1招投标应遵循的原则（）

A、公开原则

B、公平原则

C、公正原则

D、诚实信用原则

E、客观原则

2建设工程招投标的分类（）

A、建设项目总承包招投标

B、工程勘察设计招投标

C、工程施工招标投标

D、工程建设项目监理招投标

E、设备材料供应招投标

3一个独立合同发包的工作范围可以是（）

A、全部工程招标

B、工程主体招标

C、单位工程招标

D、设备安装工程招标

E、装饰工程招标

4建筑工程施工合同的特点（）

A、合同主体的严格性

B、合同标的的特殊性

C、合同履行期限的长期性

D、合同监督的严格性

E、合同形式的特殊要求

5影响合同计价方式选择的因素有（）

A、项目的复杂程度

B、工程的盈利程度

C、工程设计工作的深度

D、工程施工的难易程度

E、工程进度要求的紧迫程度

单选题

1工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于（）天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。

A、20

B、24

C、28

D、30

2下列情况中，承包商既能得到延长工期的赔偿又能得到费用补偿的是（）

A、业主和工程师要求暂停施工

B、纯属业主和工程师的原因造成的工期拖延

C、有关放线的资料不准确

D、有记录可查的特殊反常的恶劣天气

3下列关于建设工程索赔的说法，正确的是()

A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔

B、索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔

C、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可

D、索赔意向通知发出后的14d内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料

4索赔是指在合同的实施过程中，()因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主方

B、第三方

C、承包商

D、合同中的一方

5工程款（进度款）在双方确认计量结果后（）天内，发包方应向承包方支付工程款（进度款）。

A、10

B、14

C、18

D、24

多选题

1下列属于按索赔事件的影响分类的是（）

A、不可预见的外部障碍或条件索赔

B、工程变更索赔

C、费用索赔

D、工程终止索赔

E、其他索赔

2索赔费用的计算方法有（）

A、分部法

B、分项法

C、总费用法

D、修正总费用法

E、网络分析法

3建设工程索赔按所依据的理由不同可分为()。

A、合同内索赔

B、工期索赔

C、费用索赔

D、合同外索赔

E、道义索赔

4下列引起投资偏差的原因中，属于客观原因的是（）

A、图纸变更

B、法规变化

C、材料涨价

D、自然因素

E、人工费涨价

5工程价款的主要结算方式（）。

A、按月结算

B、竣工后一次结算

C、分段结算

D、目标结款方式

E、结算双方约定的其他结算方式

单选题

1（）是建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生的所有实际支出，包括设备工器具购置费、建筑安装工程费和其他费用等。

A、竣工结算（乙方编制）

B、竣工决算（甲方编制）

C、竣工结算（甲方编制）

D、竣工决算（乙方编制）

2在编制竣工决算时，新增固定资产价值计算以（）为对象。

A、独立施工组织的单位工程

B、经济上独立核算的建设项目

C、单项工程

D、设备供应单位

3下列属于无形资产的是（）。

A、建设单位开办费

B、长期待摊投资

C、土地使用权

D、短期待摊投资

4工程竣工后，由于洪水等不可抗力因素造成的损坏，承担保修费用的单位是（）。

A、设计单位

B、施工单位

C、监理单位

D、建设单位

5通常所说的建设工程竣工验收，是指（）。

A、工程整体验收

B、单项工程验收

C、单位工程验收

D、分部工程验收

多选题

1竣工财务决算是竣工决算的组成部分，是（）。

A、是落实项目建议书及其投资估算的考核

B、正确核定新增资产价值

C、正确反映竣工项目建设成果的文件

D、是办理固定资产交付使用手续的依据

E、是考核项目建成后发挥效益的重要指标

2建设项目后评估的主要内容（）

A、目标评估

B、执行情况评估

C、成本效益评估

D、影响评估

E、持续性评估

3建设工程竣工决算的内容包括（）

A、竣工财务决算报表

B、竣工决算报告情况说明书

C、工程竣工图

D、新增资产价值的确定

E、工程造价对比分析

4下列说法正确的是（）

A、供热与供冷系统，为一个采暖期、供冷期

B、基础设施工程，为设计文件

规定的该工程的合理使用年限

C、屋面防水工程为5年

D、电气管线、给排水管道为一年

E、装修工程为两年

5下列指标，属于项目前期和实施阶段的后评估指标的是（）

A、实现项目决策周期变化率

B、竣工项目定额工期率

C、建设成本变化率

D、主要产品价格变化率

E、实际投资总额变化率

工程造价管理课程测试题（八）

单选题

1个别资金成本率从低到高的顺序为（）。

A、长期借款<债券<优先股<留存收益<普通股

B、长期借款<债券<留存收益<优先股<普通股

C、长期借款<债券<优先股<留存收益<普通股

D、长期借款<优先股<留存收益<普通股<债券

2（）是企业财务报告的中心，是提供财务信息的最主要手段。

A、资产负债表

B、财务报表

C、现金流量表

D、利润表

3（）作为一项特殊费用，在利润表中应予单独反映.

A、主营业务利润

B、营业利润

C、利润总额

D、所得税

4下列说法错误的是（）。

A、比较筹资方式时，使用个别资金成本率

B、比较筹资方式时，使用长期借款的资金成本率

C、在企业全部资本结构决策时，使用综合资本成本率

D、在追加筹资决策时，边际资金成本率

多选题

1以下筹资方式中属于吸收直接投资的是（）

A、发行股票

B、吸收国家投资

C、吸收法人投资

D、吸收个人投资

E、发行债券

2下列属于建筑物重置成本的测算方法的是（）

A、重编预算法

B、使用年限法

C、预决算调整法

D、打分法

E、价格指数调整法

3资产评估价值类型的种类有（）。

A、重置成本

B、现行市价

C、收益现值

D、清算价格

E、整体资产

工程造价管理课程测试题（九）

单选题

1评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）

A、1至2人

B、1至3人

C、1至4人

D、2至4人

2合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立变更、终止（）的协议。

A、身份关系

B、财产关系

C、民事权利义务关系

D、经济关系

3合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关（）的条款的效力。

A、违约责任

B、解决争议方法

C、权利

D、义务

4《建筑法》是调整（）的基本法律。

A、建筑市场

B、建筑活动

C、建设各方主体关系

D、建筑企业

多选题

1依照《中华人民共和国担保法》和最高人民法院《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》的相关规定，连带责任保证的法定保证期间属何种期间？（）

A、诉讼时效期间

B、除斥期间

C、可变期间

D、不可变期间

2根据我国《担保法》规定，担保方式分为（）。

A、保证

B、抵押

C、质押

D、留置

E、定金

3《建筑法》确定的建筑工程质量管理的基本法律制度有（）。

A、保修制度

B、政府质量监督制度

C、竣工验收制度

D、质量责任制度

E、质量体系认证制度

4下列属于《建筑法》提出的安全生产的法律制度的是（）

A、安全生产责任制度

B、群防群治制度

C、教育培训制度

D、重大事故报告制度

E、人身意外伤害保险制度

5合同成立后可能有几种结果，可能是（）

A、有效合同

B、无效合同

C、可撤销合同

D、效力待定合同

E、可变合同

2016年建设工程造价管理真题与答案

2016 年建设工程造价管理真题及答案 一、单项选择题(共60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1 某企业发行普通股正常市价为58 元，估计年增长率为15%，第一年预计发放股利 2 元，筹资费用率为 股票市价的10%，企业所得税税率为33%，则发行普通股的资金成本率为()。 A.12.62% B.17.57% C.18.83% D.20.72% 参考答案： C 2 某项目设计生产能力为年产60 万件产品，预计单位产品价格为100 元，单位产品可变成本为75 元，年固定成本为380 万元。若该产品的营业税金及附加的合并税率为5%，则用生产能力利用率表示的项目盈 亏平衡点为()。 A.31.67% B.30.16% C.26.60% D.25.33% 参考答案： A 参考解析： BEP(Q)=年固定总成本/( 单位产品销售价格- 单位产品可变成本- 单位产品营业税金及附加)=3800000/(100-75-100 ×5%)=190000件( )，即19 万件;生产能力利用率=盈亏平衡点销售量/正常产销量×100%=19/60 ×100%=31.6。7% 3 关于工程项目风险管理，以下说法错误的是()。 A.风险识别最主要的成果是风险清单 B.流程图分析无法显示发生问题的损失值和损失发生的概率 C.风险的非保险转移又称为合同转移 D.风险的分析与评价可以采用德尔菲法 参考答案： D 4 有3 个相互独立的投资方案甲、乙、丙，所有方案寿命期均为10 年，残值为0，基准收益率为10%，可利用资本为18 万元，项目有关数据如表所示，(P/A，10%，10)=6.145，则最优方案组合为()。 A.甲、乙、丙 B.乙、丙 C.甲、丙 D.甲、乙 参考答案： B 统计： 参考解析： 计算各组合方案的净现值，净现值最大的方案为最优方案。 ①甲、乙、丙：因为初始可利用资本为18 万元，三种方案的初始费用总和超过了18 万元，故不可能同时 选择三种方案; ②乙、丙：(1.3+1.6) × 6.145-(6+8)=3.820万5(元); ③甲、丙：(1.7+1.6) × 6.145-(10+8)=2.278万5( 元); ④甲、乙：(1.7+1.3) × 6.145-(10+6)=2.43万5(元)。所以最优方案组合为乙、丙绢合。 5 某企业向租赁公司租赁一台设备，该设备的价格为200 万元，租期为10 年，每年年末支付租金，折现 率为10%，附加率为5%，采用附加率法，该企业每年向租赁公司支付租赁费为()万元。 A.36 B.40 C.46 D.50 参考答案： D 6 下列关于造价工程师初始注册的说法中，正确的是()。 A.初始注册有效期为 2 年 B.自资格证书签发之日起 1 年后不得申请注册 C.申请初始注册时应当提交工程造价岗位工作证明 D.应当向聘用单位所在地县级注册初审机关提出申请 参考答案： C

工程造价管理复习题及答案1

中南大学网络教育课程考试（专科）复习题及参考答案 《工程造价管理》 一、单项选择题 1.大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费应计入（ A） A措施费 B 间接费 C 施工机械使用费 D 直接费 2．某建设项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6%，建设期间只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（ A）万元 A.204.11 B.245.60 C.345.00 D.355.91 3.某工程为了验证设计参数，按设计规定在施工过程中必须对一新型结构进行测试，该项费用由建设 单位支出，应计入（ D） A.建设单位管理费 B.勘察设计费 C.施工单位的检查试验费 D.研究试验费 4.哪个不是建筑安装工程应缴纳的税金 ( B ) A.营业税 B.个人所得税 C.城市维护建设税 D.教育附加税 5.工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括（ D） A分部分项工程量清单 B 措施项目清单 C 其他项目清单 D 直接工程费用清单 (2)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（D ）为分部工程顺序码。 A.一.二位 B.五.六位 C.七至八位 D十至十二位 6.（B ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术.生活.安全等方面的非工程 实体项目。 A.措施项目 B.零星工作项目 C.分部分项工程项目. D.其他项目 7.在约定风险范围时，（A ）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。 Ａ.自然灾害 B.不可预见性灾害 C.设计变更及施工条件变更 D.政策性调整 8.发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照 （ C ）计价。 A.分部分项工程项目 B.措施项目 C.其他项目 D.零星项目 9.（A ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术.生活.安全等方面的非工程 实体项目。 A.措施项目 B.零星工作项目 C.分部分项工程项目. D.其他项目 11.教育费附加的税率为（C ） A．1％ B．2％ C．3％ D．5％ 12.价值工程的功能评价方法有两类，包括功能成本法和（B） A．方案估算法 B．功能指数法 C．强制确定法 D．多比例评分法 13．按照我国有关规定，下列固定资产中不需要计提折旧的是 ( D ) A．未使用的房屋及建筑物 B．因修理而停用的固定资产 C．以经营租赁方式租出的固定资产 D．破产.关停企业的固定资产 14．建筑产品从筹建到竣工验收为止所投入的全部成本费用是指（ C ） A．寿命周期成本B．维护成本 C．建设成本D．能耗成本

工程造价管理试题及答案

工程造价管理试题及答 案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

工程造价管理试题及答案 单选 1、工程造价的两种管理是指（ B ）。 A 建设工程投资费用管理和工程造价计价依据管理 B 建设工程投资费用管理和工程价格管理 C 工程价格管理和工程造价专业队伍建设管理 D 工程造价管理和工程造价计价依据管理 2、进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（ C ）。 A 出口国供货地至进口国边境港口或车站 B 出口国的边境港口或车站至进口国的边境 港口或车站C 进口国的边境港口或车站至工地仓库D 出口国的边境港口或车站至工地仓库 3、某个新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款 500万元，第三年贷款400万元，贷款年利率为10%，建设期内利息只计息不支付，则建设期贷款利息为（ A ）万元。 A 205.7 B 356.27 C 521.897 D 435.14 4、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则每台班产量定额为（ C ）。 A 12.8 m3/台班 B 15 m3/台班 C 102 m3/台班 D 120 m3/台班 5、某项目总投资为3000万元，单项工程总费用为1800万元，建筑单位工程费用为700万元，建设单位管理费率为2.4%，则建设单位管理费为（ B ）万元。 A 72 B 43.2 C 28.8 D 16.8 6、工程定额计价法计算建安工程造价由（ D ）组成。 A 直接工程费、间接费、利润、增值税 B 直接费、间接费、利润、营业税 C 直接工程费、间接费、利润、营业税 D 直接费、间接费、利润、税金 7、工程量清单计价规范中门窗工程量按（ C ）计算。 A 框外围平方米 B 洞口平方米 C 樘 D 数量 8、建设项目可行性研究报告的主要内容是（ C ）。 A 市场研究、技术研究和风险预测研究 B 经济研究、技术研究和综合研究 C 市场研究、技术研究和效益研究 D 经济研究、技术研究和资源研究 9、项目可行性研究阶段的投资估算，是（ C ）的重要依据。 A 主管部门审批项目建议书 B建设贷款计划 C项目投资决策 D 项目资金筹措 10、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编织建筑工程概算可以采用（ C ）。 A 单位工程指标法 B 概算指标法 C 概算定额法 D 类似工程概算法 11、审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的方法是（ C ）。 A 分组计算审查法 B 对比法 C 全面审查法 D 筛选法 12、根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（ A ）。 A 联合投标 B 共同投标 C 合作投标 D 协作投标 13、在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程造价，下列形式中最好采用（ D ）。 A 成本加固定金额酬金 B 成本加固定百分比酬金 C 成本加最低酬金 D 最高限额成本加固定最大酬金 14、根据合同文本，工程变更价款通常由（ C ）提出，报（）批准。 A 工程师、业主 B 承包商、业主 C 承包商、工程师 D 业主、承包商 15、竣工决算的计量单位是（ A ）。 A 实物数量和货币指标 B 建设费用和建设成果 C 固定资产价值、流动资产价值、无形 资产价值、递延和其他资产价值 D 建设工期和各种技术经济指标

工程造价管理试题及答案(1)

工程造价管理试题及答案 单选 1、工程造价的两种管理是指（ B ）。 A 建设工程投资费用管理和工程造价计价依据管理 B 建设工程投资费用管理和工程价格管理 C 工程价格管理和工程造价专业队伍建设管理 D 工程造价管理和工程造价计价依据管理 2、进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（ C ）。 A 出口国供货地至进口国边境港口或车站 B 出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站 C 进口国的边境港口或车站至工地仓库 D 出口国的边境港口或车站至工地仓库 3、某个新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款 500万元，第三年贷款400万元，贷款年利率为10%，建设期内利息只计息不支付，则建设期贷款利息为（ A ）万元。 A 205.7 B 356.27 C 521.897 D 435.14 4、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则每台班产量定额为（ C ）。 A 12.8 m3/台班 B 15 m3/台班 C 102 m3/台班 D 120 m3/台班 5、某项目总投资为3000万元，单项工程总费用为1800万元，建筑单位工程费用为700万元，建设单位管理费率为2.4%，则建设单位管理费为（ B ）万元。 A 72 B 43.2 C 28.8 D 16.8 6、工程定额计价法计算建安工程造价由（ D ）组成。 A 直接工程费、间接费、利润、增值税 B 直接费、间接费、利润、营业税 C 直接工程费、间接费、利润、营业税 D 直接费、间接费、利润、税金 7、工程量清单计价规范中门窗工程量按（ C ）计算。 A 框外围平方米 B 洞口平方米 C 樘 D 数量 8、建设项目可行性研究报告的主要内容是（ C ）。 A 市场研究、技术研究和风险预测研究 B 经济研究、技术研究和综合研究 C 市场研究、技术研究和效益研究 D 经济研究、技术研究和资源研究 9、项目可行性研究阶段的投资估算，是（ C ）的重要依据。 A 主管部门审批项目建议书B建设贷款计划C项目投资决策D 项目资金筹措 10、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编织建筑工程概算可以采用（ C ）。 A 单位工程指标法 B 概算指标法 C 概算定额法 D 类似工程概算法 11、审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的方法是（ C ）。 A 分组计算审查法 B 对比法 C 全面审查法 D 筛选法 12、根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（ A ）。 A 联合投标 B 共同投标 C 合作投标 D 协作投标 13、在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程造价，下列形式中最好采用（ D ）。 A 成本加固定金额酬金 B 成本加固定百分比酬金 C 成本加最低酬金 D 最高限额成本加固定最大酬金 14、根据合同文本，工程变更价款通常由（ C ）提出，报（）批准。 A 工程师、业主 B 承包商、业主 C 承包商、工程师 D 业主、承包商 15、竣工决算的计量单位是（ A ）。

工程造价管理考试复习题

《工程造价管理》复习题及参考答案 一、单项选择题： 1.大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费应计入[ A ] A. 措施费 B. 2. 某建设项目，建设期为 间接费 C. 施工机械使用费 3 年，分年均 衡进行贷款，第一年贷款 D. 直接费1000 万元，第二年贷 款 2000 万元，第三年贷款500 万元，年贷款利率为6%，建设期间只计息不支付，则该 项 目第三年贷款利息为[ A ] A.204.11万元 B.245.60万元 C.345.00万元 D.355.91 万元 3.某工程为了验证设计参数，按设计规定在施工过程中必须对一新型结构进行测试， 该 项费用由建设单位支出，应计入[ D ] A. 建设单位管理费 B.勘察设计费 C.施工单位的检查试验费 D.研究试验费 4.哪个不是建筑安装工程应缴纳的税金[ B ] A. 营业税 B.个人所得税 C.城市维护建设税 D.教育附加税 5.工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括[ D ] A. 分部分项工程量清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.直接工程费用清单 6. （）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术. 生活.安全等方 面的非工程实体项目。[ B ] A. 措施项目 B.零星工作项目 C.分部分项工程项目 D.其他项目 7. 在约定风险范围时，（）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专 用 条款内约定。[ C ] A. 自然灾害 B.不可预见性灾害 C.设计变更及施工条件变更 D.政策性调整 8.发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后 实施， 费用按照（）计价。

2017年建设工程造价管理真题

一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。P12 A.1 B.2 C.3 D.4 4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 5.美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。P25 A.1 B.2 C.3 D.6 7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。P31 A.工程交付使用 B.竣工审计通过 C.工程价款结清 D.竣工验收合格 8.根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。P37 A.10 B.20 C.30 D.60 9.根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的（）.P44 A.2% B.5% C.10% D.20%

2019建筑工程造价管理 选择题(题目及答案)

一、单选题 1、2000年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2004年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2000年至2004年每年平均造价指数递增4％，预计建设期2年平均造价指数递减5％，估算拟建钢厂的静态投资额为（A）万元(生产能力指数n取0.8)。 A. 16958 B. 16815 C. 4496 D 5304 2、投资估算的内容是估算（D）及建设期内分年资金需要量的过程。A. 建筑工程费 B. 工程费用 C. 建设投资 D. 项目投入总资金 3、项目建设单位向国家计划部门申请建设项目立项，或国家对拟立项目进行决策时，应编制（B）。 A. 设计概算 B. 投资估算 C. 修正概算 D. 设计预算 4、项目建议书阶段对投资估算误差的要求为（B）。 A. ≥30% B. ±30%以内 C. ±20%以内 D. ±10%以内 5、建筑物内的竖向管道井、室内楼梯间、电梯井等，其建筑面积（A）。 A. 按建筑物自然层计算 B. 按一层的水平投影面积计算 C. 按建筑物各自然层的水平投影面积的一半计算 D 不计算 6、基础定额中工程量计算规则中下列哪一项是以m2为单位的（B）。 A. 明沟 B. 散水 C. 地面垫层 D. 楼梯扶手 7、基础与墙身采用不同种材料砌筑时，分界线在室内地坪士300mm以内时，以（C）为界。 A. 设计室内地坪 B. 室外地坪 C. 材料分界线 D. 基础大放脚扩大部分 8、无梁板下的柱，柱高应从柱基上表面算至（A）。 A. 柱帽(或柱托)的上表面 B. 柱帽(或柱托)的中间 C.柱帽(或柱托)的下表面 D. 何处要看柱帽(或柱托)大小 9、当采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种后续费用较高的货物时，宜采用（B）进行评标。 A. 综合评标法 B. 全寿命费用评标价法 C. 最低投标价法 D. 百分评定法 10、设置措施项目清单，确定夜间施工等项目时，主要应参阅（C）。 A. 施工技术方案 B. 施工规程. C. 施工组织设计 D. 施工规范11、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（C）。 A. 工期与施工方法 B. 施工方法与组织施工措施 C. 工期与合同价款 D. 合同价款与施工组织措施 12、设计概算的编制包括以下几个环节：① 收集原始资料；②建设项目总概算的编制；③各项费用计算； ④单项工程综合概算书的编制；⑤单位工程概算书的编制；⑥确定有关数据。（B）。 A. ①③⑤⑥④② B. ①⑥③⑤④② C. ①③④⑥⑤② D. ⑥①③⑤④② 13、设计概算由以下哪些单位完成（A）。 A. 设计单位或委托的造价咨询公司； B. 施工单位或委托的造价咨询公司； C. 建设单位或委托的造价咨询公司； D. 以上都对 14、设计深度不够情况下，编制初步设计概算，应采用（D）。 A. 施工定额 B. 预算定额 C. 概算定额 D. 概算指标 15、施工图预算由以下哪些单位完成（B）。 A. 设计单位或委托的造价咨询公司； B. 施工单位或委托的造价咨询公司； C. 建设单位或委托的造价咨询公司； D. 以上都对 16、在建设工程竣工决算中，不计入新增固定资产价值的有（D）。 A. 已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价 B. 勘察设计费 C. 施工机构迁移费 D. 其他在建的建筑安装工程造价 17、下述各项中，属于措施费的是（A）。 A.材料的二次搬运 B.保险费 C.生产工具用具使用费 D.职工教育费 18、以下哪项不属于材料预算价格的组成内容（A）。 A.运输保险费 B.包装费 C.采购保管费 D.运输损耗费 19、在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（B）*年利率计算。 A.年初借款本息累计+本年借款额 B.年初借款本息累计+本期借款额/2 C.年初借款本息累计-本年借款额 D.年初借款本息累计-本年借款额/2

造价工程师《造价管理》考试真题及答案汇总

2015年造价工程师考试《建设工程造价管理》真题 一、单项选择题 1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须( )。 A.分布组合 B.分层组合 C.多次计算 D.单独计算 参考答案：D 题目解析：建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。 2.生产性建设项目总投资由( )两部分组成。 A.建筑工程投资和安装工程投资 B.建安工程投资和设备工器具投资 C.固定资产投资和流动资产投资 D.建安工程投资和工程建设其他投资 参考答案：C 题目解析：生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。 3.下列工作中,属于工程项目策划阶段造价管理内容的是( )。 A.投资方案经济评价 B.编制工程量清单 C.审核工程概算 D.确定投标报价 参考答案：A 题目解析：选项BD属于工程发承包阶段的内容；选项C属于工程设计阶段的内容。 4.根据《注册造价工程师管理办法》,注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位,则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为( )年。 A.1 B.2 C.3 D.4

题目解析：初始注册为4年，在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更注册手续。变更注册后延续原注册有效期，在新单位的注册有效期为4-1=3年。 5.根据《注册造价工程师管理办法》,对于已取得造价工程师注册证书人员,发现有( )的情形,应撤销其注册。 A.受到刑事处罚 B.以不正当手段获准注册 C.死亡或者丧失民事行为能力 D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用 参考答案：B 题目解析：可以撤销注册造价工程师的情形：行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的；超越法定职权作出准予注册许可的；违反法定程序作出准予注册许可的；对不具备注册条件的申请人作出准予注册许可的；依法可以撤销注册的其他情形。同时，申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。 6.根据《工程造价咨询企业管理办法》,已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满( )年的企业,方可申请甲级资质。 A.3 B.4 C.5 D.6 参考答案：A 题目解析：已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年，方可申请甲级资质。 7.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成致意见时的合同状态称为( )。 A.合同订立 B.合同成立 C.合同生效 D.合同有效 参考答案：B 题目解析：合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。 8.关于合同争议仲裁的说法,正确的是( )。 A.仲裁是诉讼的前置程序 B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力 C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定

工程造价管理考试题目及答案

1、建设工程造价：P19 2、施工图预算造价；P252 3、直接费；P26 4、措施费；P26 5、建设工程定额；P38 6、预算定额；P52 7、人工工日单价；P74 8、机械台班单价；P77 9、工程量计算；P111 10、工程量清单计价法。P93 二、问答题： 1、建设项目如何分解？请以一具体的工程建设项目为例，来说明建设项目的组成。P2 2、在项目建设全过程中，需要编制哪些有关得工程造价文件？请对比不同阶段工程造价文件。 答：建设项目工程造价全过程管理的基本内容，即是对建设项目工程造价的合理确定的过程。在国家规定的建设程序的各个阶段，合理确定投资估算、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价。 1、在项目建议书阶段，按照有关规定，须编制初步投资估算。经有关部门批准，作为拟建项目列入国家中长期计划和开展前期工作的控制造价。 2、在可行性研究阶段，按照有关规定编制的投资估算，经有关部门批准，即为该项目控制造价。 3、在初步设计阶段，按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关部门批准，即作为拟建项目工程造价的最高限额。对初步设计阶段，实行建设项目招标承包制签定承包合同协议的，其合同价也应在最高限价相应的范围以内。 4、在施工图设计阶段，按规定编制施工图预算，用以核实施工图阶段预算造价是否超过批准的初步设计概算。 5、对施工图预算为基础招标投标的工程，承包合同价也是以经济合同形式确定的建筑安装工程造价。 6、在工程实施阶段要按照承包方实际完成的工程量，以合同价为基础，同时考虑因物价上涨所引起的造价提高，考虑到设计中难以预计的而在实施阶段实际发生的工程追加价款和费用，合理确定结算价。 7、在竣工验收阶段，全面汇集在工程建设过程中实际花费的全部费用，编制竣工决算，如实体现该工程的实际造价。 3、试述我国工程建设的程序？ 答：工程项目建设程序是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，是建设工程项目科学决策和顺利进行的重要保证。工程项目

2018年《建设工程造价管理》真题及答案

2018年一级《造价管理》真题及答案（完整版） 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是()。 A.工程概算文件 B.施工图结算文件 C.工程结算文件 D.竣工决算文件 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是()。 A.处理工程变更 B.审核工程概算 C.进行工程计量 D.编制工程量清单 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为()年。 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于()人。 5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是()。 A.现行市场行情或市场租赁价 B.联邦政府公布的上月信息价 C.现行材料及设备供应商报价 D.预计项目实施时的市场价 6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为()年

7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。 A.受自然环境限制只有少量潜在投标人 B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C.招标费用占项目合同金额的比例过大 D.因技术复杂只有少量潜在投标人 8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。 9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予追认。 10.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是() A.只能选择适用违约金条款 B.只能选择适用定金条款 C.同时适用违约金和定金条款 D.可以选择适用违约金或定金条款 11.根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时,应当建立()制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。 A.听证会 B.专家咨询 C.评估会 D.社会公示 12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行备案制的项目是()。 A.政府直接投资的项目 B.采用资金注入方式的政府投资项目

造价工程师造价管理真题及答案解析

造价工程师造价管理真题及答案解析 2013造价师工程师《建设工程造价管理》真题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1．下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。 A．基本预备费 B．涨价预备费 C．建设期贷款利息 D．建设工程有关税费 【答案】A 【解析】建设投资可以分为静态投资和动态投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费。P3 2．建设工程全要素造价管理是指要事先（）的集成管理。 A．人工费、材料费、施工机具使用费 B．直接成本、间接成本、规费、利润 C．工程成本、工期、质量、安全、环境 D．建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用 【答案】C 【解析】控制建设工程造价不仅仅是要控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理，参见教材P5 3．根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须（）后方可申请初始注册。 A．通过注册机关的可考核 B．重新参加执业资格考试并合格

C．由聘用单位出具证明 D．符合继续教育的要求 【答案】D 【解析】逾期未申请看，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册，参见教材P10 4．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课（）学时的继续教育。 A．48 B．60 C．96 D．120 【答案】B 【解析】】根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课60学时的继续教育，参见教材P13 5．根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年。 A．3 B．4 C．5 D．6 【答案】A 【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年 6．美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间

2017年造价-建设工程造价管理真题

2017年建设工程造价管理真题 一、单项选择题 1、建设项目的造价是指项目总投资中的（）。（2019教材P） A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额【答案】：D。【解析】：(一）工程造价含义:工程造价通常是指工程项目在建设期（预计或实际）支出的建设费用。由于所处的角度不同，工程造价有不同的含义。 含义一：从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。投资者为了获得投资项目的预期效益，需要对项目进行策划决策、建设实施（设计、施工）直至竣工验收等一系列活动。在上述活动中所花费的全部费用，即构成工程造价。从这个意义上讲，工程造价就是建设工程固定资产总投资。 含义二：从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。显然，工程造价的这种含义是指以建设工程这种特定的商品形式作为交易对象，通过招标投标或其他交易方式，在多次预估的基础上，最终由市场形成的价格。这里的工程既可以是整个建设工程项目，也可以是其中一个或几个单项工程或单位工程，还可以是其中一个或几个分部工程，如建筑安装工程、装饰装修工程等。随着经济发展、技术进步、分工细化和市场的不断完善，工程建设中的中间产品也会越来越多，商品交换会更加频繁，工程价格的种类和形式也会更为丰富。 2、政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。（2019教材P） A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 【答案】：B。【解析】：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。 3、根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。（2019教材P） A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】：C。【解析】：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内；欺骗的3年内。 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。（2019教材P） A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 【答案】：B。【解析】：考查法律责任中经营违规责任。 5、美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。（2019教材P） A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 【答案】：C。【解析】：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。 6、根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。（2019教材P） A.1 B.2 C.3 D.6

《建设工程造价管理》真题及答案

2018年一级造价工程师《造价管理》真题及答案（完整版） 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。 A. 工程概算文件 B. 施工图结算文件 C. 工程结算文件 D. 竣工决算文件 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。 A. 处理工程变更 B. 审核工程概算 C. 进行工程计量 D. 编制工程量清单 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为（）年。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于（）人。 A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 5、美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是（）。 A. 现行市场行情或市场租赁价 B. 联邦政府公布的上月信息价

C. 现行材料及设备供应商报价 D. 预计项目实施时的市场价 6. 根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期 限为（）年 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 7. 根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。 A. 受自然环境限制只有少量潜在投标人 B. 需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C. 招标费用占项目合同金额的比例过大 D. 因技术复杂只有少量潜在投标人 8. 根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部门投诉。 A. 10 B. 15 C. 20 D. 30 9. 根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予追 认。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

建筑工程造价管理试题

建筑工程造价管理试题 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.建筑安装工程费用由_____构成。( D ) A.直接费、间接费、利润和税金 B.直接费、间接费、法定利润和税金 C.直接工程费、间接费、法定利润和税金 D.直接工程费、间接费、利润和税金 2.按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是( C ) A.勘察设计费 B.研究试验费 C.建设期贷款利息 D.联合试运转费 3.工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价_____作为结算的依据。( ) A.由监理师提出，经发包人确认后 B.由承包方提出，经发包人确认后 C.由承包方提出，经监理师确认后 D.由发包方提出，经监理师确认后 4.投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单中每一单项填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( ) A.允许投标单位补充填写 B.视为废标 C.认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中 D.由招标人退回投标书 5.采用_____编制施工图预算，所用的人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算能比较准确地反映实际水平。( ) A.单价法 B.实物法 C.成本法 D.综合单价法 6.竣工结算在_____之后进行。( D ) A.施工全部完毕 B.保修期满 C.试车合格 D.竣工验收报告批准 7.某单位拟建一浴室，预计工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用_____方式较为合理。( ) A.按月结算 B.竣工后一次结算 C.分段结算 D.部分结算 8.基本预备费的计费基数是( ) A.设备及工器具购置费 B.建筑安装工程费 C.设备及工器具购置费+建筑安装工程费 D.设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其它费用 9.在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有( C ) A.人工费、材料费、机械费 B.人工费、材料费、机械费、管理费 C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 10.编制概算定额的基础是( ) A.施工定额 B.劳动定额 C.预算定额 D.概算指标 11.在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑( ) A.台班折旧费 B.台班养路费 C.原材料费 D.台班人工费 12.详细可行性研究阶段投资估算误差率为( C ) A.+30% B.+20% C.+10% D.+5% 13.在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指( A ) Ａ.发现地下构筑物，文物Ｂ.罢工、战争Ｃ.业主提出不正当要求Ｄ.工程师的指令错误 14.建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是( ) A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

工程造价控制与管理期末习题

精心整理工程造价控制与管理期末试题 一、选择题 1. 当计算进口设备的关税时，计算机基础中不包括（D） A．货价B．国际运费C．运输保险费D．外贸手续费 2. A 3. A B C D 4. A 5. A 6. A．建设单位B．施工单位C．勘察设计单位D．监理单位 7. 工程造价工程咨询企业依法从事工程造价咨询活动（A） A．不受行政区域限制B．只能在本省内从事 C．只能在本地区内从事D．可以不受任何限制 8. 通过独立和客观的第三方来达成协议，同样可以保持承包商同业主之间的良好商业关系

的解决工程造价争议纠纷的途径是（B） A．友好协商解决B．调解解决C．仲裁D．诉讼解决 9. 10. 工程清单计价模式所采用的综合单位不包括（D） A．管理费B．利润C．风险费D．措施费 11. A 12. A 13. 14. 1 2. 3. 4. 5. 6. 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，现场管理人员的工资列入人工费（x）（企 7. 税金是国家根据税法向纳税人无偿征收的一部分财政收入（√） 8. 设计阶段是项目成本控制的关键和重点（√） 9. 可行性研究报告可作为建设项目投资决策的依据（√） 10. 其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费（√）

11. 建设项目竣工决算包括开工到竣工验收的全部实际费用（x） 12. 通常所说的建设竣工验收（筹备阶段→交付使用阶段），是指工程总体验收（√） 三、填空题 1. 价格的职能有（价格的基本职能）和（价格的派生职能） 2. 工程造价期间由于工资标准、设备材料价格、费率和利率等发生变化对工程造价产生影 这体现了工程造价的（动态性）特点 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 非工程实体项目的费用。 2. 流通费用-商品在流通过程中所发生的费用。 3. 建设期利息-筹措债务资金时建设期内发生并按规定允许在投产后 计入固定资产原值的利息，即资本化利息。 4. 流动资金-生产经营性项目投产后，用于购买原材料、燃料、备品备件，

工程造价管理复习题参考答案

中南大学网络教育课程 《工程造价管理》复习题及参考答案 一、单项选择题： 1.大型机械设备进出场及安拆费中地辅助设施费应计入 [ ] A.措施费 B.间接费 C.施工机械使用费 D.直接费 2.某建设项目,建设期为3年,分年均衡进行贷款,第一年贷款1000万元,第二年贷款 2000万元,第三年贷款500万元,年贷款利率为6%,建设期间只计息不支付,则该项 目第三年贷款利息为 [ ] 3.某工程为了验证设计参数,按设计规定在施工过程中必须对一新型结构进行测试,该 项费用由建设单位支出,应计入 [ ] A.建设单位管理费 B.勘察设计费 C.施工单位地检查试验费 D.研究试验费 4.哪个不是建筑安装工程应缴纳地税金 [ ] A.营业税 B.个人所得税 C.城市维护建设税 D.教育附加税 5.工程量清单是招标文件地组成部分,其组成不包括 [ ] A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.直接工程费用清单 6.（）是为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术.生活.安全等方 面地非工程实体项目. [ ] A.措施项目 B.零星工作项目 C.分部分项工程项目 D.其他项目 7.在约定风险范围时,（）不应包括在承包人地风险范围内,价款调整方法应当在专用 条款内约定. [ ] A.自然灾害 B.不可预见性灾害 C.设计变更及施工条件变更 D.政策性调整 8.发包人要求承包人完成地合同外发生地用工等,需经发包方现场工程师签字认可后实施, 费用按照（）计价. [ ] A.分部分项工程项目 B.措施项目 C.其他项目 D.零星项目 9.项目编码采用十二位阿拉伯数字表示,其中（）为分部工程顺序码. [ ] A.一.二位 B.五.六位 C.七至八位 D.十至十二位 10.教育费附加地税率为 [ ] A.1％ B.2％ C.3％ D.5％ 11.价值工程地功能评价方法有两类,包括功能成本法和 [ ] A.方案估算法 B.功能指数法 C.强制确定法 D.多比例评分法 12.按照我国有关规定,下列固定资产中不需要计提折旧地是 [ ] A.未使用地房屋及建筑物 B.因修理而停用地固定资产 C.以经营租赁方式租出地固定资产 D.破产、关停企业地固定资产 13.建筑产品从筹建到竣工验收为止所投入地全部成本费用是指 [ ] A.寿命周期成本 B.维护成本 C.建设成本 D.能耗成本 14.工程项目地风险因素有很多,可以从不同地角度进行分类.按照风险涉及地当事人划分时, 不应包括 [ ] A.业主地风险 B.承包商地风险 C.咨询监理单位地风险 D.政治家造成地风险 15.招标代理行为属于 [ ] A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.复代理 16.施工定额属于（）性质 [ ]

造价工程师《造价管理》真题及答案(完整版)

造价工程师《造价管理》真题及答案(完整版) XX年造价工程师《造价管理》真题及答案 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.下列费用中，属于建设工程静态投资的是( ) A.基本预备费 B.涨价预备费 C.建设期贷款利息 D.建设工程有关税费 A 2.建设工程全要素造价管理是指要事先( )的集成管理。 A.人工费、材料费、施工机具使用费 B.直接成本、间接成本、规费、利润 C.工程成本、工期、质量、安全、环境 D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用 C 3.根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须( )后方可申请初始注册。 A.通过注册机关的可考核 B.重新参加执业资格考试并合格 C.由聘用单位出具证明 D.符合继续教育的要求

D 4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课( )学时的继续教育。 A.48 B.60 C.96 D.120 B 5.根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满( )年。 A.3 B.4 C.5 D.6 A 6.美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件时关于( )之间的合同文件。 A.发包人与建筑师 B.建筑师与专业顾问公司 C.发包人与承包人 D.建筑师与承包人 C

7.根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是()。 A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双发的公平权利 B.《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款 C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释 D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款 B 8.根据《合同法》，债权人领取提存物的有效期限为( )年。 A.1 B.2 C.3 D.5 D 23.工程网络计划费用优化的目的是为了寻求( )。 A.工程总成本最低时的工期安排 B.工期固定条件下的工程费用均衡安排 C.工程总成本固定条件下的最短工期安排 D.工期最短条件下的最低工程总成本安排 A 24.为了实施工程风险管理，首先需要识别工程风险，工程风险识别的最主要成果是( )。 A.风险概率分布