风电项目工程总承包合同

XX县XX风电项目

工程总承包合同

发包人：XX风力发电有限公司

承包商: XX工程建设有限公司

2018年XX月

目录

第一部分合同协议书 (3)

第二部分通用条款 (5)

1 一般规定 (5)

2 工程概况 (9)

3 发包人 (10)

4 发包人代表 (10)

5 承包人 (12)

6 施工文件 (17)

7 职工 (19)

8 工程设备、材料和施工质量 (20)

9 开工、延误和暂停 (22)

10 移交及竣工试验 (23)

11 接收工程 (26)

12 移交、竣工后试验 (26)

13 缺陷责任 (27)

14 合同总价与付款 (28)

15 变更 (32)

16 承包人的违约 (32)

17 发包人违约 (33)

18 风险与责任 (34)

19 不可抗力 (35)

20 索赔、争端和仲裁 (36)

21 其他 (37)

第三部分专用条款 (38)

第四部分附件 (45)

第一部分协议书

本协议由XX风力发电有限公司（以下简称“发包人”)与XX工程建设有限公司(以下简称“承包人”)于2018年XX月XX日商定并签署。

鉴于发包人拟建设XX县XX风电项目，并通过2018年XX月XX日的中标通知书接受了承包人以人民币4XXXX万元，其中承包商自行施工承包价4XXX万元（固定价3XXX万元，暂定价XXX万元）为本工程总承包所做的投标，双方达成如下协议：1本协议中所用术语的含义与上文提到的合同文件中相应术语的含义相同。

2下列文件应作为本协议的组成部分：

2.1合同协议书、签署的其他相关协议、合同谈判纪要；

2.2中标通知书；

2.3合同专用条款、合同附件及合同执行过程中签订的补充协议

2.4合同通用条款；

2.5标准、规范及有关技术文件；

2.6招标文件及附件(含招标文件补遗书与此有关的部分) ；

2.7投标报价书及其附件(包括承包人在评标、合同谈判过程中递交和确认并经

发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

2.8投标报价的投标单位报价表、设备清单、材料清单；

2.9审定的图纸；

3上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4考虑到发包人将按下条规定付款给承包人，承包人在此立约，保证全面按合同规定完成XX县XX风电场项目（不包括110KV送出线路工程）采购、施工、试车及质保期内的服务。

5考虑到承包人将进行XX县XX风电场工程（不包括110KV送出线路工程）的采购、施工、试车及质保期内的服务。发包人在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包人。

6为此，双方代表在此签字并加盖公章。

7未尽事宜，双方协商解决。

发包人(章)：XX风力发电承包人(章)：XX工程建设有限公司有限公司

地址：地址：

法人代表：法人代表：

或委托代理人或委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

传真：传真：

邮政编码：邮政编码：

年月日年月日

第二部分合同通用条款

1 一般规定

1.1 定义

在本合同中，下列名词或术语，除本文中另有要求和说明外，应具有本合同条款所指的含义：

1.1.1 文件

1.1.1.1“合同”系指合同条款、合同附件、发包人要求、投标报价书、承包人建议书、投标书附表、中标通知书、合同协议书、招标文件及附件以及可能明确列入中标通知书或协议书中的补充文件。

1.1.1.2“合同附件”指发包人和承包人共同就本合同工程协商一致的附件。

1.1.1.3“发包人要求”系指本合同中包括的对工作范围、标准、施工准则和工程进度计划的说明，以及按本合同对上述各项所作的更改或修改。

1.1.1.4“投标报价书”系1的总承包投标报价文件。

1.1.1.5“投标书附录”系指包含在投标书中的、已填好的附录。

1.1.1.6“承包人建议书”系指包含在本合同中、随投标书一同提交的建议书。

1.1.1.7“投标书附表”系指包含在本合同中、随投标书一同提交的信息与数据。

1.1.1.8“付款计划表”系指承包人提供的本合同工程建设付款计划。

1.1.1.9“中标通知书”系指发包人对投标书的正式接受的函件。

1.1.1.10“合同协议书”系指双方满足各自的需要，经协商后按照一定的格式签订的协议书。

1.1.1.11“图纸”指由发包人提交并经监理工程师批准的所有图纸和其他性质类似的技术资料。

1.1.2 人员

1.1.

2.1“发包人”系指XX风力发电有限公司。

1.1.

2.2“发包人代表”系指发包人书面委托负责本合同及本合同工程管理的代表。1.1.2.3“承包人”系指其投标书已为发包人所接受，并将与发包人签订总承包合同的单位，以及取得该当事人(单位)资格的合同继承人(单位)。

1.1.

2.4“分包人”系指在本合同中被指定为本工程一部分的分包人、制造商或供应商等的任何当事人，或按照第4.5款已分包了本工程某一部分的任何当事人，以及上述当事人财产所有权的合法继承人，但不是上述当事人的任何受让人。

1.1.

2.5“项目经理(即承包人代表)”系指由承包人书面指派负责本合同和管理本合同工程的代表。

1.1.

2.6“监理工程师”系指发包人为本合同目的委托或指定的承担本合同工程监理工作的单位或个人。

1.1.

2.7“监理工程师代表”系指由监理工程师根据相关的规定，指派常驻现场的某个人。

1.1.3 日期、时间与期限

1.1.3.1“合同生效日”系指本合同在法律上正式生效之日。

1.1.3.2“开工日”系指合同条款中规定的开工日期。

1.1.3.3“工期”系指自本合同条款中规定的开工日期至本工程完成整体移交并通过移交试验的全部时间。

1.1.3.4“移交日期”系指本合同工程(或合同工程中规定有单项工程可单独移交)全部完成，发包人完成考核试运行、提交相应的资料后，并通过移交试验合格后，经发包人、监理工程师在移交证书上确认的日期。

1.1.3.5“竣工日期”系指本合同工程全部完成，由发包人组织主管机构、承包人、监理工程师联合进行试验，并合格地通过竣工试验，承包人提供完整的竣工资料后，经发包人、监理工程师在竣工证书上确认的日期。

1.1.3.6“合同有效期”系指本合同正式生效日至发包人代表核证的整个工程竣工日和总包工程中质保期结束之后的1年的整个期限。

1.1.3.7“天”指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算。

1.1.4 试验与移交、竣工

1.1.4.1“移交试验”系指根据国家现行规范及合同规定的试验，或经监理工程师和承包人协议认为必须的其他试验，这些试验是通过承包人的自检和监理工程师的试验，应在承包人提出移交验收申请之前完成。

1.1.4.2“移交证书”系指本合同工程(或合同工程中规定有单项工程可单独移交)移交后，根据第10.1款规定签发的证书。

1.1.4.3“竣工试验”系指根据国家现行规范、合同规定的试验，或经监理工程师和承包人协议认为必须的其他试验，这些试验是通过发包人、承包人、监理工程师及国家有关部门联合的试验，应在承包人提出竣工验收申请之前完成。

1.1.4.4“竣工鉴定书”指根据第10.1款规定签发的竣工鉴定书。

1.1.5 款项与付款

1.1.5.1“合同总价”指在本合同协议书中写明的、承包人按照合同规定完成本合同工程总承包范围内全部工程及其缺陷的修复等应得到的支付价款总额。

1.1.5.2“保留金”指发包人扣留的款额。

1.1.5.3“费用”指现场内外已发生或将要发生的全部正当费用，包括日常管理费及其他正当分摊的开支，但不包括利润。

1.1.5.4“期中付款证书”系指发包人代表根据第13条签发的、除最终付款证书之外的任何款项。

1.1.5.5“最终付款证书”系指发包人代表根据第13.13款签发的付款证书。

1.1.6 其他定义

1.1.6.1“变更”系指发包人代表按照第14款规定，指令或批准对发包人要求所作的任何更改和(或)修改。

1.1.6.2“工程”系指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的之一。

1.1.6.3“永久工程”系指根据合同规定应实施的永久性工程(包括下文所指的设备)。

1.1.6.4“临时工程”系指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程(不包括下文所指的承包人装备)。

1.1.6.5“建设项目工程”系指一个建设项目的全部工程，它可由一个或若干个合同工程组成。

1.1.6.6“合同工程”系指合同范围内的全部工程。

1.1.6.7“单项工程”系指合同工程范围内，合同规定或能单独发挥效益的某一独立的单项工程。

1.1.6.8“材料”系指由承包人提供并用于临时和永久工程中的各项物资(工程设备除外)，包括在本合同中规定的、承包人仅负责供货的项目。

1.1.6.9“承包人设备”指属承包人所有(或租赁)的、为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。

1.1.6.10“现场”指由发包人提供的在本合同实施所在地的场所，及在合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。

1.1.6.11“永久占地”指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

1.1.6.12“临时占地”指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。

1.1.6.13“当地”指本合同工程所在地及其附近。

1.1.6.14“书面”指手写、打字或印刷的通信函电，包括电报、电传和传真。

1.2 标题

本合同条款中标题不应视为本合同条款的一部分，在合同条款或本身的解释中也不考虑这些标题。

1.3 书面文件

除另有规定外，在合同中凡是任何单位或个人发出或发布的任何通知，表示同意、批准、确认、否认、任命、证明、决定、要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

1.4 法律

本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释不得违反国家现行法律和法规。

1.5 合同协议书

一方向另一方提出要求，那么双方就应按照一定格式签订合同协议书。

1.6 合同文件

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如果出现含糊不清或相互矛盾的情况，由发包人代表做出解释和调整。在这种情况下，除非合同另有规定，组成合同的构成及优先支配地位应依次如下：

1.6.1 合同协议书、签署的其他相关协议、合同谈判纪要；

1.6.2 中标通知书；

1.6.3 合同专用条款、合同附件及合同执行过程中签订的补充协议；

1.6.4合同通用条款；

1.6.4 标准、规范及有关技术文件；

1.6.5 招标文件及附件(含招标文件补遗书与此有关的部分) ；

1.6.6 投标报价书及其附件(包括承包人在评标、合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

1.6.7 投标报价的投标单位报价表、设备清单、材料清单；

1.6.8 审定的施工图纸。

本工程合同的缺陷责任期按国家有关规定执行。

1.7 现场文件保存

承包人应在现场保存一套完整的合同文件、施工文件、变更令、根据第1.8款呈送或发出的其他往来文书以及第5.4款中记述的文件。发包人、发包人代表有权在所有适当的时间使用上述文件。

1.8 往来文书

不论在何种场合，任何当事人按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书时，除非另有规定，上述往来文书均应采用书面形式，且不得无故扣押或拖延。

1.9 发包人提供的工程文件

发包人免费提供一套发包人的工程文件，文件由承包人保存和管理，就当事的双方而言，其版权仍是发包人的财产。承包人需要增加份数，经发包人同意可自费复制。未经发包人同意，承包人和承包人代表不得为其他目的使用、复制上述文件或传送给第三方。

1.10 承包人提供的工程文件

由承包人或以承包人名义编制的工程文件，承包人免费提供一式4套给发包人，就当事的双方而言，其版权仍是承包人的财产。承包人因本工程的竣工、运行、维修、更改、调整以及返修等需要增加份数，可自费复制、使用和传送上述任何文件。未经承包人同意，发包人和发包人代表不得为其他目的使用、复制上述文件或传送给第三方。

1.11 遵守法律、法规、条例

承包人在办理合同实施期间所发生的所有事情，应遵守国家法律、法令、法规以及对本工程拥有管辖权的、依法设立的公共机构的有关规章、条例。

1.12 保密事项

发包人和承包人应将本合同的所有条款和组成部分均视为保密事项，但因承包人履行合同规定义务而必须公开的事项除外。未经发包人书面同意，承包人不得在任何专业性报纸上、技术论文中或其他场合，发表、准许发表或透露本合同的任何细节，特别是牵涉到发包人的专利及专有技术、商业机密。发包人在未经承包人同意的情况下，也不能向任何第三方透露本合同的任何细节、商业机密。

2 工程概况

2.1.1工程名称： XX县XX风电场

2.1.2合同编号：

2.1.3工程地点： XX市XX县

2.1.4工程内容：风电场及相关配套设施的工程总承包

2.1.5承包方式及范围：

本项目发包采用工程总承包的方式，招标范围为XX县XX风电场工程总承包（不包括110KV送出线路工程），包括（但不限于）：

1、风电场内（包括风力发电机组、塔筒及110KV变电站在内的）全部设备、材料采购、运输和管理；

2、整个风电场施工设计（含进场道路及场内道路、场内35KV集电线路、110 KV变电站）和工程施工准备与施工；

3、整个风电场设备安装与调试（含风电场内的110KV变电站与电网调试及并网运行、

风电机组及送变电系统的试车及验收）；

4、工程竣工验收及商业化运营，移交、以及风力发电机组质保期内的服务；

5、土地征（占）用及补偿发包人负责，承包人配合；

6 特殊说明

6.1、风电场内（包括风力发电机组、塔筒及110KV变电站在内的）全部设备、材料采购、运输和管理由发包人指定分包商负责。

6.2、进场道路及场内道路由发包人指定分包商负责施工。且道路满足应承包商施工需要。

6.3、整个风电场施工设计（含进场道路及场内道路、场内35KV集电线路、110 KV变电站）和工程施工准备由发包人指定分包商承担。

6.4、土地征（占）用及补偿由发包人负责（承包商配合）；

6.5、风电场所有风电设备由设备厂家运至现场机位，卸车由承包商负责。

6.6、风机基础、升压站建筑及配电设备基础、升压站通风空调设备安装、室外给排水安装、消防系统设备安装由发包人指定分包商负责。

6.7、承包商自行负责施工项目是：风电设备安装、集电线路施工和升压站施工。

6.8、承包商配合发包人协调对外各方关系，承包商负责现场各分包商协调工作。

3 发包人

3.1 发包人应提供现场，并按照第14款的规定付款给承包人。

3.2 发包人原则上在合同条款规定的时间内，给承包人以进入现场和占用现场的权利。但这种进入与占用权并非为承包人所独有。

如果发包人方根据工程建设的需要，调整时间给承包人进场和占用现场的权利，承包人代表在收到通知之后，应服从发包人的总体安排。

3.3 发包人有义务共同协助承包人申办为本工程施工、工程设备、材料和承包人施工机械运输以及工程竣工、移交等所需要的许可证、执照或批准书，费用由承包人承担。同时包括承包人施工机械运离现场时，协助承包人向政府部门申办所需要的许可证，但费用由承包人承担。

3.4 发包人有权在其认为合适的时候，提前30天向承包人发出通知(通知副本交发包人代表)、并退还履约担保函，然后终止本合同。若发生了上述终止合同的情况，承包人则应：

(1)执行第17.4款，并且

(2)按照第19.6款收取发包人的付款。

4 发包人代表

4.1 发包人代表应履行本合同规定的职责。发包人代表无权修订本合同。

4.1.1发包人代表可行使本合同中规定的和必然隐含的权力。

4.1.2除非本合同中明确说明，发包人代表无权免除本合同对承包人规定的任何一部分职责、义务或责任。发包人代表的任何建议、检验、检查、试验、同意、批准或类似行动(包括没有否定)，均不能解除承包人的任何责任，包括承包人对其错误、遗漏、不一致以及不符合第6.4款和第6.5款等的责任。

4.1.3发包人代表应根据本合同发出或收到的所有往来文件复制给发包人。

4.1.4发包人代表可随时指令承包人，要求本工程的某一部分或全部暂停施工，在停工期间，停工部分工程应由承包人加以保护和保管，以保证其不变坏、不丢失、不受损。

4.1.5如果工程移交、竣工试验不合格，发包人代表和承包人可要求按照原试验条件，对试验不合格的竣工试验、移交项目重新进行试验。

4.1.6发包人代表应定期组织发包人和承包人管理人员会议，协调工程有关事宜。发包人代表或承包人代表均可要求对方人员出席管理人员会议。每次会议的议程应当是审查为开展下步工作而要做的各项准备工作，并解决按本款提出的各种问题。发包人代表应对每次会议的议事内容做好记录，而且应向所有与会各方代表提供会议记录副本。

合同各方对即将采取的行动应付的责任，应载入该会议记要中；倘若合同各方按合同不能取得一致意见，则应由发包人代表作出决定。

对可能发生对工程造成不良影响或有可能增加合同总价或延误工程施工的具体事件和情况，承包人代表应尽早通知发包人代表，并及早就上述事件和情况的预计影响提出估价单或建议书，承包人代表应与发包人代表合作，提出并研究减少上述事件和情况的影响，建议及执行发包人代表的指令。

4.2 发包人代表应当是具有遵行本条各款的经验和能力，具有相应资格的工程师或其它合适的专业人员；或者应当雇用具有相应资格、并能为本合同效力的工程师或其它专业人员。

4.3 发包人代表有时可以将其承担的任何一种职责委托给助理，并可随时撤回这类委托。上述委托和撤回的委托，均应采用书面的形式，并且在其副本送达发包人和承包人之后方才生效。但是

(1)任何工程材料、施工质量未予否定，不应影响承包人代表拒收上述工程材料、施工质量的权利；

(2)如果承包人对发包人代表助理的任何一项决定或指令提出质疑，那么承包人可将此情况提交发包人代表。发包人代表应对上述决定或指令加以确认、取消或改变。

4.4 除非在法律上或自然法则不能实施，承包人应遵行发包人代表按本合同发出的各项指令。

4.5 当需要发包人代表对价值、费用或延期作出决定时，发包人代表应与承包人协商，并努力达成协议。如果不能达成协议，那么，发包人代表应公正、合理地按照本合同对上述事件作出决定。

4.6 发包人应将与施工有关的资料提供给承包人，承包人则应对自己就上述资料的理解或应用负责。

4.7 承包人应接受发包人委派的监理工程师和监理工程师代表对本合同工程进行的全过程的监督管理。并在发包人与监理工程师签订合同中明确监理的内容、方式、监理工程师的职责和权限。

5 承包人

5.1 承包人完成的工程应完全与本合同一致、并符合本合同中所明确的工程设计意图。本工程应包括为满足发包人要求、承包人建议书和投标书附表等所必需的或本合同隐含的以及由承包人义务而产生的任何工程，还应包括本合同虽未言及、但可以推断出对工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的的所有工程。

承包人应在规定工期内完成本工程的设备、材料采购、施工、安装、调试及试车等，包括提供施工文件；并应在合同有效期内修补好所有缺陷。本工程采购、施工、安装、调试、试车以及修补缺陷所需要的所有工程监督、工人、材料、承包人施工设备、临时工程及其他所有物资，不管是临时性的还是永久性的，均应由承包人提供。

承包人在开始施工之前，应弄清发包人第5.7款所言及的各种基准标志。承包人应及时将发包人要求和上述基准标志中存在的错误、不完整或其他缺点通知发包人代表，以便发包人代表重新确认，否则造成的失误由承包人负责。

承包人应对现场全部作业、所有施工方法与全部工程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任。

5.2 承包人应按投标书规定的金额向发包人提交履约保证金，履约保证金采用银行履约保函形式，并在中标通知书发出14天内提供给发包人。

履约保证金的有效期，截至承包人完成本工程施工和缺陷修补。覆约保证金应在履约合格证签发后28天内退还给承包人，如果发包人根据履约保证金提出索赔，那么，在任何情况下，发包人皆应在提出索赔之前通知承包人，说明据此提出索赔的违约性质。

在承包人根据合同进行施工、竣工直至保修完成之前，履约保函将一直有效。

5.3 除非合同中已指定了承包人代表，承包人应在合同生效日后5天内，将其拟任命的代表和姓名及个人详细情况提交发包人代表，以取得同意。未经发包人代表事先同意，承包人不得撤消对该承包人代表的任命。

承包人代表应将其主要精力用于指导工程建设文件的编制和工程的施工。除本合同另有规定外，承包人代表应(代表承包人)受理现合同范围内的所有通知、指令、同意令、批准书、证书、决定及其他往来文书。承包人代表每次离开现场时，均应指定合适的替代人员，并向发包人代表发出相应的通知。

承包人代表可将其任何一部分职权委托给胜任的人员，并可随时撤消此类委托。上述委托与撤消委托均应采用书面的形式，并且，在发包人代表事先收到由承包人代表签发的、说明所委托或撤消的职权内容的通知之后方才有效。

若承包人需更换承包人代表，应至少提前15天通知发包人，并征得发包人同意后，承包人才能更换承包人代表。发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的承包人代表，承包人在无正当理由时，须接受发包人建议。

5.4 承包人应服从发包人的协调(包括在发包人要求范围内与其他承包人的协调)与正确施工。

5.5 承包人不得将合同整体转包给其他单位或个人，但可以将本合同工程的单项工程分包出去；对主要设备及主体工程进行分包，承包人事先必须经发包人书面同意和批准。承包人即使取得上述批准，也不应解除合同规定的承包人的任何责任或义务，并应对其分包人及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。

对于提供劳务或根据合同规定的标准采购材料，虽不要求承包人取得上述批准，但承包人应报发包人备案。

5.6 如果承包人与分包人就其所承包工程所提供的材料或服务，与分包人签订了持续、可转让承包契约，而且在本合同有效期到期后，该契约继续有效，那么，在发包人提出要求并承担费用的情况下，承包人应在本合同有效期满时，可将上述契约剩余有效期内的权益转让给发包人。

5.7 发包人在监理工程师发出开工通知书10天前，向承包人提供原始基准点，基准线和参考标高等书面资料，并进行现场交验。承包人则应：

根据监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和参考标高，负责对本工程进行设计及准确的放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸或线形的正确性负责；以及负责提供放样所必需的经有资质的检验部门检验合格的仪器、机具及必要的专业人员。

在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，当监理工程师提出要求时，承包人应自费纠正这些误差，直到监理工程师满意为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据不正确所致，则承包人及时要求监理工程师给予纠正。

监理工程师对工程的任何核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。

5.8 质量保证

承包人应建立一套质量保证体系，以证明其能遵行本合同的各项要求。该体系应符合本合同的详细规定。但遵行该质量保证体系并不免除承包人所承担的职责、义务和责任。

在每一个施工阶段开始之前，承包人应将所有程序和执行文件的详细情况提交发包人代表，供其查阅。在向发包人代表提交上述任何一种文件时，应按本合同的详细规定，附上经签字的、该文件的质量说明。发包人代表有权对质量保证体系的任何方面进行审核，并有权采取纠正措施。

5.9 承包人已组织了现场考察，已对现场和其周围环境以及与之有关可得到的资料进行了察看和核查，并对以下几点内容已经查明：

(1) 现场的地形、地貌和特征，包括地表以下的情况；

(2) 水文和气象条件；

(3) 实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质和所需用的

材料和加工；

(4) 进入现场的手段和需要的食宿供应条件；以及

(5) 当地的乡规民约和风俗习惯。

承包人已取得有关可能对合同有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。

5.10 承包人作为一个有经验的承包商，如果遇到了无法遇见的地下情况，承包人应通知发包人代表，发包人代表在收到上述通知并对上述情况进行检查和调研之后，确认情况属实，在不影响合同工期的前提下，承包人有权得到此部分工程工期的延长期。

5.11 承包人在收到中标通知书之日后，在工程实施前15天内，应向发包人和监理工程师提交6份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划。发包人代表和监理工程师应在收到该计划后的14天内审查批准或提出修改意见。该进度计划包括下列内容：

(1) 承包人拟定的完成本工程的工作顺序(采购、施工、安装、检查、试验和运行等各个阶段)；

(2) 施工文件编制过程中的所有主要事项和业务工作；

(3) 第5.2款规定的施工前审查的期限、发包人要求中规定的其他送审、批准和同意的期限；

(4) 本合同中规定的各项检查和试验的顺序。

无论何时，如果发包人代表或监理工程师认为工程实际进度不符合根据上述条款已经发包人同意的工程进度计划，则承包人应根据发包人代表或监理工程师的要求立即对工程进度计划进行修订，并提交3份。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

5.12 承包人应编制进度报告，一式7份，提交给发包人代表和监理工程师。第一次报告所包含的时段，应自开工日起至开工当月后第一个历月的25日。此后每月报一次，每次报告的时间均应在次月的前14天内，在本工程接受证书上记载的、至竣工日尚未完成的那些工作全部完成之前，承包人应持续提供报告。每一份报告应包括：

(1) 采购、施工、安装、试验和试运行等每一阶段进展情况；

(2) 反映施工文件、采购订单、制造和施工等状况的图表；

(3) 各主要工程材料的制造商名称、制造地点、进度百分率，以及开始制造、承包人检查、试验与交付等的实际日期或预计日期；

(4) 在现场人员与承包人施工设备的记录；

(5) 质量保证文件、材料试验结果及合格证的副本；

(6) 安全统计，包括对环境和公共关系有危害的事件与作业的详细情况；

(7) 实际进度与计划进度对比，包括可能会影响本工程按期竣工的各种因素的详情，以及为消除这些因素所采取(或准备采取)的措施。

5.13进度考核：承包人应按合同规定时间开工和移交。如发生延期，承包人应在5天

内向监理工程师提出延期要求，监理工程师在2日内给予答复。如因承包人原因不能按规定时间开工，则按每推迟一天扣除承包人贰拾万元作为违约赔偿金。如因承包人原因不能按规定时间移交，则按每推迟一周扣除承包人合同总价的0.5％作为违约赔偿金(但最高违约赔偿金为合同总价的5%)，如承包商提前移交生产，每提前一天，业主奖励承包商20万元。奖罚依据双方确认的网络进度计划为准。

5.14 设备、材料交接

5.14.1承包人负责本合同范围内所有工程设备、材料的采购、运输、接货、卸货、仓储和保管。

5.14.2因运输条件限制必须解体的设备，承包人负责现场组装。

5.14.3 所有承包人施工设备，一经运到现场，即视为供本合同工程施工专用。承包人除将上述设备在现场内转移外，若无发包人代表或监理工程师的同意，不得将上述任何设备运出现场。

5.15 承包人在进场安排及现场作业过程中，应遵守所适用的安全规章、条例。为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，自现场开工至发包人接收本工程，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施。

5.16 承包人应采取各种合理措施，保护现场内外的环境，限制由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失；承包人应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过发包人要求中规定的排放标准以及法律规定的排放标准。

5.17 承包人自行解决因工程需要电、水、煤气等及其他公共设施，并承担相应费用。

5.18 文明施工

5.18.1 承包人施工期间应做到文明施工，严格遵守承包人和关于施工的有关规定。5.18.2 承包人应全面根据本合同及相关安全规程，采取所有必要的安全措施和计划，保证工程的人员及财产的安全，进入施工工地的人员应由承包人严格加以控制，未要求施工的区域，未经发包人代表的许可，承包人不得进入。

5.18.3 承包人应对由承包人负责保护和看管的工程被盗或毁坏的任何损失完全负责，并应重建，修复或更换受损失工程或产品，同时无权因此而要求额外补偿。

5.18.4承包人应随时保持所有工程区域及其出入口的整洁和安全。在工程的任何部分完工后，承包人应立即拆除所有在工程的以后阶段不再使用的所有机具，临时建筑及其它设施，使工程区域处于整洁安全的状态。如没达到上述要求，应承担发包人为达此要求所支付的费用。

5.18.5在施工期间，承包人在发包人要求的时限内应随时保持现场整洁，废料、垃圾和不再需的的临时设施应从现场清除、拆除并运走。

5.18.6在签发移交证书时，承包人应从与移交证书相关的现场清除承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，使发包人和监理工程师满

意，但在缺陷责任期终止之前，承包人有权在现场保留为在缺陷责任期内履行本身义务所需用材料、装备及临时设施。但不能影响发包人的生产及符合发包人定置管理的规定。

如果承包人未在发包人或监理工程师允许的合理时间内把所有的承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则发包人可以：

(1) 委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；

(2) 委托他人清除并运走垃圾、废料。

在履约合格证签发后28天内，若承包人未运走所有剩下的承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，发包人可将上述物资出售或另作处理。发包人有权从出售上述物资的收入中，扣留足够的款额以抵付出售、处理上述物资和清理现场所发生的费用。上述收入的余额应归还承包人。若上述收入不足以抵付发包人的支出，则发包人应从承包人处收回未清偿的差额。

5.19 安全预防措施

5.19.1 承包人施工期间应做到文明施工，严格遵守发包人和当地主管部门关于施工的有关规定。

5.19.2 承包人应全面根据本合同及相关安全规程，采取所有必要的安全措施和计划，保证工程的人员及财产的安全，进入施工工地的人员应由承包人严格加以控制，未要求施工的区域，未经发包人代表的许可，承包人不得进入。

5.19.3 承包人应对由承包人负责保护和看管的工程被盗或毁坏的任何损失完全负责，并应重建、修复或更换受损失工程或产品，同时无权因此而要求额外补偿(已通过验收并交予发包人使用的除外)。

5.19.4 承包人应随时保持所有工程区域及其出入口的整洁和安全。在工程的任何部分完工后，承包人应立即拆除所有在工程的以后阶段不再使用的所有机具，临时建筑及其它设施，使工程区域处于整洁安全的状态。如没有达到上述要求，应承担发包人为达此要求所支付的费用。

5.19.5 发生重大伤亡事故，承包人按有关规定立即通知发包人并上报有关部门及监理工程师，同时按政府有关部门要求处理。发包人为抢救提供必要条件(费用由责任人承担)。

5.19.6 危险品：如由于工程的实施有必要使用和储存易燃或其它危险材料或机具，承包人应根据相应的法律和规定在合适人员的监督下从事此作业，任何危险材料不能永久进入工程的任何部位。

5.20 承包人应将其各项作业限制在现场以及可能由承包人提供、经发包人代表同意作为工地的其他另增的作业区内，承包人应采取一切必要的预防措施，保证人员与设备均处在现场和上述作业区范围内，避免并禁止其他人员与设备占用邻地。

5.21 在工程现场所发现的化石、钱币、珍贵文物或古文物、具有地质或考古价值的建筑及其他遗迹或物品，均为国家的财产。承包人应采取适当的预防措施，防止其职员、

工人或其他人员拿走或损坏上述任何物品。承包人一旦发现上述物品，应立即通知承包人代表，发包人代表上报有关部门发出关于处理上述物品的指令。

6 施工文件

6.1 本合同工程竣工后，承包人应向发包人提供全套的竣工资料(含竣工图二套)一式三套，设备随机资料二套，以及发包人要求中规定的其他文件。上述资料的数量以实际需要为准，其费用已含在合同总价中。

6.2 承包人编制的施工文件，其深度应能满足各级管理部门审批的需要，应足以能用来指导施工人员实施本工程，应对本工程竣工后的运行加以说明。无论在何处编制施工文件，发包人代表有权对施工文件的编制过程进行审核与检查。

已编制完毕、有待使用的任何一种施工文件，均应交发包人代表和监理工程师进行施工前审核。在本款中，“审核期：系指发包人代表和监理工程师所需要的工作周期；自发包人代表和监理工程师收到施工文件与承包人通知之日算起，该工作周期(除非发包人要求中另有规定)不得超过7天。上述承包人通知应说明，所交施工文件可供本款进行施工前审核之用，同时也可供实际施工之用。如果发包人代表或监理工程师在审核期内通知承包人，所交施工文件(在所规定的范围内)不符合发包人或监理工程师要求，那么，承包人就应该对该施工文件进行修改，然后按本款规定重新提交审核。

对于本工程的任何一个部分，除已事先取得发包人代表和监理工程师同意的事项外，

(1) 在涉及该部分施工的施工文件审核期期满之前，该部分工程不得开工；

(2) 施工应按照已经审核的施工文件进行；

(3) 如果承包人想对已交施工前审核的设计或文件进行修改，那么承包人应立即通知发包人代表和监理工程师；随后，应将修改好的文件交发包人代表和监理工程师进行施工前审核。

如果发包人代表或监理工程师下指令，完成本工程还需补充施工文件，那么，承包人在得到发包人代表或监理工程师的指令后，应立即着手编制所需文件。

施工文件中出现的错误、遗漏、疑义、不一致、不完整及其他缺陷，应由承包人负责纠正。

6.3 承包人保证，只要在法律上以及按自然法则做得到，其施工文件、工程施工与竣工的工程，符合下列文件(按优先次序排列)要求：

(1) 中华人民共和国法律法规。

(2) 按变更令更改或修改后的、构成本合同的所有文件。

6.4 施工文件、工程施工和竣工的工程，均应符合国家的规范，技术标准，建筑、施工与环境方面的规章、条例，适用于本工程拟产产品的规章、条例，以及发包人要求中规定的、适用于承包人建议书和投标书附表的标准或者法律所规定的标准。除非另

有规定，本合同中所引用的上述规范、标准等文件，均应视为在基准日仍适用的版本。如果在基准日之后，上述版本发生了重大改动，或者有新的、适用的国家规范、标准或规章、条例生效，那么，承包人应向发包人代表提出遵行上述规定的建议。发包人代表若认定上述建议已构成变更，则应按照第14条正式提出变更意见。

6.5 承包人应按照第5.1款对施工文件规定的审核程序，向发包人代表和监理工程师提交下列样本及相关资料，供其进行施工前审核：

(1) 制造商的标准材料样本；

(2) 发包人要求中规定的样品(若有的话)；

(3) 发包人代表根据第14条下指令新增的样本。

每一个样本均应附有注明原产地以及在本工程中的预定用途的标签。

6.6 承包人应编制一套完整的、有关本工程施工情况的“竣工”记录，并不断录入最新竣工信息；该竣工记录应如实记载竣工工程的确切部位、尺寸、细部图，以及相互参照的有关规范和数据表。上述竣工记录应保存在现场，其使用范围仅限于本款规定场合。在竣工试验开始之前，应提交三套副本给发包人代表。

此外，承包人应负责编制并向发包人代表提交本工程的“竣工图”，该竣工图应如实记载所有工程的施工情况。竣工图的编制应随着本工程的施工同时进行；承包人应将竣工图提交发包人代表审查，以在竣工工程的尺寸、基准点及其他相关细节等方面取得发包人代表的同意。

在发包人代表签发任何一份接收证书之前，承包人应向发包人代表提交上述相关“竣工图“的一式三套、竣工资料二套，以及承包人要求中规定的其他文件。

6.7 如果发现施工文件中有错误，那么，承包人应负责纠正施工文件及工程中相应的错误，并承担由此发生的全部费用。

6.8 如果属于下列情况，那么，对于由于承包人原因造成的、因侵犯专利权、已注册的设计、版权、商标或商标名、或者其他知识产权而引起的索赔，承包人应保障发包人免于承担所有赔偿责任：

(1) 索赔或诉讼起于本工程的设计、施工、制造或使用；

(2) 本工程的一部份或全部被用于本合同规定的、或按合同合理推定的使用范围之外的某种目的，但侵权(或被指称的侵权)并非由此造成的结果；

(3) 本工程的一部分或全部与其他承包人提供的物资被联合使用(所述联合使用或合并使用一事在基准日之前未告知承包人、在本合同中也没有记载)，但侵权(或被指称的侵权)并非由此造成的结果；

(4) 侵权(或被指称的侵权)并非承包人遵行发包人要求而不可避免的结果。

发包人在接到向其提出的、本款项下的索赔要求后，应立即通知承包人。承包人可以就解决该项索赔进行谈判，或者进行可能由此而引起的诉讼或仲裁，费用自理。除非承包人在接到应诉要求之后的合理时间内未接手上述的谈判、诉讼或仲裁，发包人或发包人代表不得作出任何可能对承包人不利的认错表示。

除已经发包人同意的之外，在承包人按照发包人可能提出的要求、向发包人提供适当担保之前，承包人不得作出任何可能对发包人不利的认错表示。所述担保的金额应为发包人可能承担的、适用本款项下的赔偿条文的补偿、损害赔偿、诉讼费及其他费用的应缴总额。

应承包人要求，发包人应在上述索赔或诉讼活动中，协助承包人进行争辩，费用由承包人承担；发包人因此而发生的全部合理费用均由承包人偿还。

7 职工

7.1 承包人所需(当地或外地的)全部职工的雇用，以及他们的工资、住宿、膳食和交通工具，均应由承包人自行负责安排。

7.2 承包人所执行的工资等级以及所提供的劳动条件，应不低于工作所在地对同类行业所规定的标准。如果现行标准中没有适用的标准，那么，承包人所执行的工资等级以及所提供的劳动条件，应不低于类似行业中各承包人所执行的标准的一般水平。7.3 承包人不得从发包人或发包人代表所雇用的人员中，招收或试图招收其所需要的职工。

7.4 承包人应遵守适用于其雇员的所有相关的劳动法，如期给其雇员支付工资并保障他们享有各项法定的权利。承包人应要求其全体雇员遵守所有适用的、有关安全施工的法律、规章和条例。

7.5 承包人应为其自己的(及其分包人的)职工提供并维护好所有必需的食宿和福利设施。承包人不得允许其任何一个雇员在构成本工程一部分的建筑物内保有临时或永久性居住场所。

7.6 承包人应采取预防措施以保证其职工的健康和安全。承包人应与当地卫生部门合作并按其要求，保证在住地和现场始终陪有医务人员、急救设施、病房和救护设施；保证按照福利与卫生方面的所有必然要求以及预防流行性传染病的需要，作出适当安排。承包人应按照承包人代表提出的合理要求，做好关键人员健康、安全与福利情况以及财产受损情况的记录，并提出报告。

承包人应委派一名在现场的职员，负责现场人员的人身安全与事故预防工作。该职员应具有胜任其工作的资格，并有权下指令和采取保护性措施，以防止事故发生。一旦发生了事故，承包人应尽快将事故详情报告送交发包人代表。

7.7 在本工程施工期间及期后，只要发包人代表认为对承包人正确履行本合同规定的义务是必要的，那么，承包人就应提供所有必要的监督服务。提供上述监督服务应有足够的人员，而这些人员对为圆满、安全地实施本工程而进行的各项作业(包括所需要的方法和技术、可能遇到的意外事件及预防事故的方法)均应非常熟悉。

7.8 承包人应雇用(或促使雇用)工作认真和具有相应资格的、在其各自行业或职业方面有熟练技能和经验的人员。发包人代表可要求承包人撤换(或促使撤换)受雇在现场

或为本工程工作的、发包人代表认为有下列一项行为的人员，包括承包人代表：

(1) 工作中总出差错；

(2) 无能力履地其职责或玩忽职守；

(3) 不遵行本合同的规定；

(4) 坚持有害于安全、健康或环保的行为。

如情况属实，则承包人应另行委派(或促使委派)合适的替代人员。

7.9 承包人应随时采取各种合理的预防措施，防止其职工内部发生非法行为、暴乱性行为或扰乱社会治安的行为，并维持好治安、防止上述行为殃及本工程附近的人员和财产。

7.10假如发生了传染性疾病，那么，承包人应遵守并执行国家政府部门及XX省医疗和卫生主管部门为处理并消除上述传染病而制定的规章、条例、指令和要求。并且解除承包人由此而产生的连带责任。

8 工程设备、材料和施工质量

8.1 承包人负责本合同范围内所有工程材料的采购、运输、接货、卸货、仓储和保管；承包人应保证所提供本合同工程中工程材料的完整性，必须是符合国家和行业有关标准及规范的全新的产品。其技术性能、型号、规格、供货厂商均应满足和按照设计图纸和设计文件（发包人和承包人按相关程序审定后的）进行采购、配套及与之有关的所有工作，并满足工程系统的技术要求。

8.2 对设备和材料提供产品合格证、使用说明及相应的图纸等负责保管，本合同工程竣工后，随竣工资料提供发包人。专用设备及材料须有法定部门的生产许可证或备案证。为保证本合同工程投产后工程设备的正常运转的需要，承包人应提供承包人与所有材料供货厂商所签订的所有技术协议。

8.3 没有监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖，承包人应保证监理工程师有充分的机会对将覆盖或隐蔽的工程进行检查和量测。无论何时，当任一部分工程已经或即将为检查做好准备时，承包人应事先通知监理工程师，并约定检查的时间，监理工程师则应按时参加上述工程的检查和量测，不得无故拖延，除非监理工程师认为没有必要检查，并就此通知承包人。如果上述约定时间后的12小时内，监理工程师及其代表未能到场对上述工程或基础进行检查和量测，承包人即可自行检查，并如实作出自检报告后，覆盖或隐蔽，监理工程师事后应予认可。

承包人应按监理工程师随时发出的指令，剥开工程的任何一部分，或在其内部或贯穿其内部开孔，并负责使该部分恢复原状。如果该部分已经根据上述要求已予覆盖或隐蔽，其施工被认为符合合同规定，则监理工程师在与发包人和承包人适当协商后，应确定剥开或在其内部或贯穿其内部开孔以及恢复原状的费用，此费用由发包人承担。在任何其他情况下，一切费用应由承包人承担。

个人与公司合作协议书

个人与公司合作协议书 1、公司与个人合作协议 甲方：北京泽恒企业管理咨询有限公司 法定代表人：张敏洁 住所：北京市丰台区马家堡西路36号东亚三环4号楼807 电话： 乙方：禹斌 性别：男 身份证号码： 现住址：杭州市缤纷小区12幢1单元602室 联系人电话： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，共同确立以下合同条款，以供遵守。 合作内容： 第一条：甲方与乙方在项目上达成合作，乙方为甲方提供企业管理咨询的项目来源，甲方向乙方支付项目金额中的相关费用。甲方的责任义务 第二条：甲方对于乙方提供的项目客户应该尽其所能去满足客户要求，并且按照其客户要求与客户达成合作意向。 第三条：甲方要向乙方支付其合作费用，费用的金额为项目含税总额度的30%，即项目首次付款后的二个工作日内将全部合作费用一次性以银行转帐的形式汇至乙方提供的银行帐号内。 第四条：项目签订后一个工作日内，甲方需一次性支付乙方总金额的5%的现金，作为乙方为此项目的营销所产生的营销费用。

第五条：甲方应该有能力保证项目的顺利进行与完成，应该调配有能力满足客户需求的项目人员完成项目实施工作，而不能用没有能力的人员实施项目。 乙方的责任义务： 第五条：乙方要尽其所能为甲方寻找相应的企业管理咨询项目。 第六条：乙方要了解客户的相关实际情况及客户需求。 第七条：乙方应该配合甲方对客户进行前期的调研和诊断。 第八条：乙方在甲方项目持续期间，对于甲方与客户之间的所有事宜，应该尽力协调好双方的利益，保证项目的顺利完成。 协议的生效、变更与解除： 第九条：此合作协议自双方签字盖章之日起生效，对于合同中合作费用及其他重要事项的变更则需要签定变更协议或重新签定合作协议。 第十条：合作协议的解除由一方提出申请，另一方同意后可以解除其合作关系。 第十一条：乙方也可以在合作执行过程中申请加入甲方成为其公司员工，其薪酬与奖金的具体数额则由双方协商确定。 其他事项： 第十二条：甲乙双方因为合作在执行过程中所产生的相应纠纷以合同法的相关规定执行。 第十三条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：乙方： (盖章）签字: 20XX年月日 20XX年月日 2、公司与个人合作协议书 甲方： 地址：

建设项目工程总承包合同(EPC)示范文本2017

GF-2017-0216 建设项目工程总承包合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大唐盛世商务公寓、白云山、龙珠塔、半岛酒店项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围： 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)：

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 四、工程质量标准 工程设计质量标准： 工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字）

工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同订立时间：年月日 合同订立地点：

熙和甘肃风电施工合同范本

甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区

协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。

风电施工合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日

合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文

个人合伙协议书范本.docx

精品文档 个人合作协议 甲方：姓名________，身份证号; 乙方：姓名________，身份证号; 经甲乙双方友好协商、达成以下合作协议： 第一条合作项目名称：。 第二条合作经营项目的所有手续证件：。 第三条合作期限，自年月日起，至年月日止，共年。 第四条出资金额、方式、期限。 ( 一 ) 甲方出资人民币元，大写；乙方出资人民币元，大 写； ( 二 ) 本合作出资共计人民币元，大写。合作期间各合作人的出资为共有 财产，不得随意请求分割。合作终止后，各合作人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第五条出资的转让。允许合作人转让其在合作中的全部或部分财产份额。在同等条件下，合作人有优先受让权。如向合作人以外的第三人转让，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。合作人以外的第三人受让 合作企业财产份额的，经修改合作协议即成为合作企业的合作人。 第六条合作负责人及合作事务执行。 ( 一 ) 甲方负责经营管理及财务出纳；乙方负责财务会计。 ( 二 ) 合作协议约定或全体合作人决定，委托_______ 为合作负责人，其权限为： 1.对外开展业务，订立合同 ; 2.对合作事业进行日常管理 ; 3.出售合作的产品 ( 货物 ) 、购进常用货物 ; 4.支付合作债务 ; 5._____________________ 。 第七条合作人的权利和义务。 ( 一 ) 合作人的权利： 1.合作事务的经营权、决定权和监督权，合作的经营活动由合作人共同决定，无论出资多少，每个人都有 表决权。

2.合作人享有合作利益的分配权 ; 合作利益按投资占比分配。 3.合作人分配合作利益应以出资额比例或者按合同的约定进行，合作经营积累的财产归合作人共有。 4.合作人有退伙的权利。 ( 二 ) 合作人的义务： 1.按照合作协议的约定维护合作财产的统一; 2.分担合作的经营损失的债务; 3.为合作债务承担连带责任。 第八条禁止行为。 ( 一 ) 未经全体合作人同意，禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动 ; 如其业务获得利益归合作，造成的损失 按实际损失进行赔偿。 ( 二 ) 禁止合作人参与经营与本合作竞争的业务。 ( 三 ) 除合作协议另有约定或者经全体合作人同意外，合作人不得同本合作进行交易。 ( 四 ) 合作人不得从事损害本合作企业利益的活动。 第九条合作的终止和清算。 ( 一 ) 合作因下列情形解散： 1.合作期限届满 ; 2.全体合作人同意终止合作关系 ; 3.合作事务完成或不能完成 ; 4.被依法撤销 ; 5.出现法律、行政法规规定的合作企业解散的其他原因。 第十条违约责任。 ( 一 ) 合作人未经其他合作人一致同意而转让其财产份额的，如果他合作人不愿接纳受让人为新的合作人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合作人因此而造成的损失。 ( 二 ) 合作人私自以其在合作企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理 ; 由此给其他合作人造成损失的，承担赔偿责任。 ( 三 ) 合作人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合作企业法》而导致合作企业解散的，应当对其他合 作人承担赔偿责任。 第十一条合同争议解决方式。 凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合作人之间共同协商，如协商不成，提交法院仲裁委员会仲裁。仲 裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

风电施工合同范本

甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日

合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：

个人工程合作合同范本

合作合同 甲方: 姓名身份证号码： 乙方: 姓名身份证号码： 本着平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与的XX市卡尔房地产开发公司“XX城”C地块挡土墙、护坡、景观工程项目达成如下合同条款： 第一条总则 1.1本合同为双方共同参与的卡尔房地产开发公司“XX城”C地块挡土墙、护坡、景观工程项目联合合同.合同的各项条款仅对共同参与的项目实施具有约束力. 1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规. 1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动. 1.4 “XX城”C地块挡土墙、护坡、景观工程项目甲乙双方各占50%股份，甲乙双方各按股份分享项目利润及承担项目风险. 第二条工程项目管理 2.1 项目组建：“XX城”C地块挡土墙、护坡、景观工程项目成立独立的项目部进行项目管理及成本核算.项目部一般成员由甲乙双方共同推荐人员组成；关键岗位人员由甲乙双方各自委派.甲乙方各对自己推荐、委派的人员负责；因推荐或委派人员违法或徇私舞弊给项目

造成的损失由推荐人承担. 2.2项目工程管理：项目工程管理由乙方主要负责，乙方派代表参与监督. 2.3 项目财务管理：甲乙双方各派一名财务人员参与项目管理.甲方委派人员为：，身份证号码：； 甲方委派人员为：，身份证号码：；项目工程费用支出必须由甲乙双方参与管理的人员确认签字. 第三条双方权利和义务 3.1 项目双方投资：甲方投资人民币100万元，乙方投资300万元.前期投资款用于支付项目保证金200万元；用于项目前期启动资金200万元.甲方必须在需支付保证金前全额投资100万元，乙方必须在需支付保证金前投资150万元，余款150万元根据工程资金需要可分批投入，但不得因资金不到位影响工程施工，否则，由乙方承担资金不到位引起的全部损失.如果工程垫付资金超出200万元需在投资，甲乙双方按需要资金各按占股比例50%进行投资. 3.2甲方主要负责协调与业主及相关部门的关系；乙方主要负责管理工程项目. 3.3甲乙双方共同对项目部工程费用承担责任，共同承担盈亏.由项目部进行成本核算及利润分配；工程资金及利润分配原则：按投资款多少先退投资款，然后各按净利润的50%进行分配利润.

建筑工程总承包合同格式正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 建筑工程总承包合同格式 正式版

建筑工程总承包合同格式正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 总承包方： (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方) 建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工程的顺利完成，经双方协商，达成以下协议： 第一条工程项目 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程范围和内容：根据确认的方案和报价说明书内容为依据，除施工方案及说明书未表明的变更工程量，由甲方根据现场核定签字后，作为决算增减依据。

本合同施工图及说明书未表明者，若习惯上该部分属于本合同标的之一部分，乙方亦应照做，并不向甲方要求任何费用。 4. 工程造价：全部工程造价人民币(暂控)(含税)。 第二条工程期限 1.全部工程自年月日开工，至年月日竣工(工期日历天)。 2.在施工时如遇到下列情况，需顺延工期。顺延期限，应同建设方及时协商，签订协议并报有关部门及项目部备案。 (1) 由于不可抵抗力，而被迫停工者。 (2) 因变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。

风电项目前期总包合同

合同编号： XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二○一年月

XXX项目前期总包合同为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1.甲方：指XXXX，或其合法受让人。 1.2.乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3.双方：甲方和乙方合称双方。 1.4.项目：指位于XXX项目。 1.5.合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6.技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8.技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9.合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。 1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1.技术服务的内容： 2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、

个人项目合作投资协议书

个人项目合作投资协议书 目录 第一篇：项目投资合作协议书 第二篇：项目投资合作协议书 第三篇：个人投资合作协议书 第四篇：投资合作协议书-个人 第五篇：个人投资合作协议书 正文 第一篇：项目投资合作协议书 投资合作协议 投资人一:姓名：性别：年龄：住所：身份证号码：(以下简称甲方) 投资人二:姓名：性别：年龄：住所：身份证号码：(以下简称乙方) 以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲 乙双方合作投资项目事宜达成如下协议，以共同遵守。 第一条共同投资人的投资额和投资方式 甲、乙双方同意，共同投资项目，项目注册形式为： 各方出资分别：甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。 第二条利润分享和亏损分担

共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。 共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。 投资项目债务先以共有财产偿还，共有财产不足偿还时，以出资额度为依据，按比例承担。 第三条事务执行 1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于： (1)在项目注册形式发起设立阶段，行使及履行作为项目注册形式发起人的权利和义务； (2)在项目注册形式成立后，行使其作为项目股东的权利、履行相应义务； (3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置； 2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况； 3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或 者民事责任，由共同投资人承担； 4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任；

建设项目工程总承包合同--完整版范本

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 工程承包合同 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，本着平等互利，诚实信用的原则，依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，特签订本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程范围： 工程地点： 第二条工期： 从20年月日开始至 20年月日结束。工期天。在合同签定后3天内，乙方应组织施工人员进场施工。3天后施工人员还没有入施工场地，则视为违约，并承担违约金。甲方有权终止合同并另行发包。 第三条工程质量和技术要求： 施工要求： 第四条合同价款： 第五条甲方责任： 第六条乙方责任： 1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照甲方的要求和设计进行施工。 2、做好施工记录、隐蔽工程记录。 3、做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。

4、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责养护，乙方保护期间发生损坏(景观损坏、苗木死亡)，乙方负责恢复。 5、进入 所发生的安全事故及施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任，并立即报告甲方。 第七条工期顺延： 1、除自然灾害和甲方原因外，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的百分之一的违约金。 2、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。 第八条工程付款及竣工结算： 1、 2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起7天内将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。 第九条竣工验收： 乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。甲方代表收到报告后十天内组织验收。 第十条违约责任： 1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延，乙方违约，工期不得顺延。 2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 %的违约金。 第十一条安全施工： 1、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。

风电场风力发电机组安装工程施工合同范本

风电场风力发电机组安装工程施工合同 -----------------------作者： -----------------------日期：

民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：熙和集团 工程名称：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机 组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展 承包方：熙和集团 签订日期：2014年9月 签定地点：市海淀区

协议书 发包方：大唐威武新能源发展 承包方：熙和集团 大唐威武新能源发展（业主名称，以下简称“业主”）为实施民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受熙和集团（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规 b.参考资料中包括的技术规 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

风电道路合同

进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时

要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。

风电项目前期总包合同

合同编号：XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二o—年月

XXX项目前期总包合同 为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1. 甲方：指XXXX或其合法受让人。 1.2. 乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3. 双方：甲方和乙方合称双方。 14 项目：指位于XXX项目。 1.5. 合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6. 技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可 行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7. 技术服务成果：指合同第3 条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项 目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8. 技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9. 合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人 工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10. 日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24 小时；“周”是指7 天。 1.11. 元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1. 技术服务的内容： 2.1.1. 进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对 项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、国家安全批 2.1.2. 文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。 22 本合同技术服务执行以下质量标准： 2.2.1. 中华人民共和国电力行业标准DL/T5067《风力发电场项目可行性研究报告编制规

分散式风电项目合作合同协议书范本

甲方： 乙方： 经甲乙双方多次洽谈、考察，甲方认可乙方具备分散式风电项目前期开发的优势资源，乙方认可甲方具备项目投资、建设、运营的实力。为明确双方权利义务，双方本着平等互利、合作共赢的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就项目开发达成以下合作协议，以供双方遵照执行，具体内容如下： 一、合作内容 甲方委托乙方开发省范围内的分散式风电项目(以下称“目标项目” )，由乙方提供目标项目前期的开发咨询及协调全程服务工作，确保项目顺利备案并投产实施。 1．本协议签订之后2日之内，双方均有权对对方公司进行尽职调查，尽职调查应在 3 日之内完成。双方应当对调查工作给予全面配合。 2．乙方负责获取目标项目备案指标，为明确起见，本协议项下目标项目备案等前期工作之完成是指目标项目取得包括但不限于附件 1和附件 2 所列的以及付款节点表中的所有文件，本项目之前期开发和后续投建所涉协调服务工作类事项均由乙方主导完成且协调各方资源，甲方予以辅助配合相关事宜。 3．在目标项目完成备案等前期所有合规性手续后且经甲方认可通过后，甲方按照已获得的项目的实际批复容量支付乙方咨询服务费用。价格为元/瓦(本价格已涵盖并包含项目开发及全部手续费用等，为固定大包干费用，包括但不限于本协议附件 1、附件2 以及付款节点表中所列全部工作事项)。 二、服务期限 1.本协议项下服务的有效期限为年月日—年月日，有效期到期但乙方未能完成本协议约定的代理或服务内容的，经甲方同意后，本协议有效期限自动顺延。本协议也可以由双方协商一致提前终止。如一方提出延长此服务期限的，须在服务

期限届满前一个月书面通知另一方，经甲乙双方协商一致并签署新的协议后，本协议项下的服务期限可以延长。 2.乙方在履行本协议时应遵守国家、地方法律法规的相关规定，避免不正当竞争等不当行为，因乙方行为对甲方造成商业信用、信誉、品牌形象损失的，甲方有权立即终止本协议，并有权向乙方要求赔偿由此导致的一切经济损失。甲方委托乙方开展的业务，如果存在同业竞争，乙方应以甲方利益为重，避免甲方利益受损。 三、双方责任 乙方责任： 1.乙方向甲方提供目标项目所在地风力发电方面有关的政策信息，包括但不限于地方发改委的政策信息，当地国土部门、环保部门、规划部门、电网企业等在办理风电项目开发方面的具体流程安排、政策等。 2.乙方负责为甲方在当地境内选择符合分散式风电项目开发的土地，但是推荐的目标项目用地不得为基本农田或公益林地、保护性草地、风景区等国家明令禁止进行建设风力发电项目的土地。提供所用地块的土地性质、坐标、周边电网系统接入和当地气象有关的基础材料，配合甲方完成目标项目评估和规划工作。 3.协调当地政府争取将该目标项目列为当地重大招商引资项目，给予甲方有关优惠政策，同类优惠政策在国家和省、市分别有规定的，按最优惠政策执行。 4.维护甲方投资项目的合法权益，乙方负责办理土地流转、征、租、用等建设项目有关前期手续。 5.配合甲方做好建设风电项目必要的水、电、路及土地平整等目标项目现场的协调工作。 6.乙方负责办理项目开发至项目开工前所需的所有手续及文件(详见附件 1)，办理过程中产生所有费用由乙方承担。 7.营造良好投资环境，积极协调解决甲方在目标项目推进与运营中遇到的各种困难和问题。 8.乙方承担目标项目备案及前期工作过程中发生的全部政府前期开发费用，包括但不限于会议费及专家评审费、申报费用等，以及相关各方的全部协调费用。 9.乙方保证目标项目所用土地符合国家法律、法规关于风电项目建设的要求，包括但不限于土地性质符合要求、土地面积符合容量要求、土地手续完整合规、符合城市规划等。

个人合伙协议书范本

个人合作协议 甲方：姓名，身份证号; 乙方：姓名，身份证号; 经甲乙双方友好协商、达成以下合作协议： 第一条合作项目名称在椒江合作开办水果店 第二条合作经营项目和范围销售各种水果。 第三条合作期限，暂定自2014年5月日起，至年月日止，共年。 第四条出资金额、方式、期限。 (一)甲方出资人民币元，大写，占总投资额的70%；乙方出资人民币元，大写，占总投资额的30%； (二)双方以现金方式出资，于2014年月日以前交齐。 (三)本合作出资共计人民币元，大写。合作期间各合作人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合作终止后，各合作人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第五条盈余分配与债务承担。合作各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。 (一)盈余分配：第一年年终总利润10% 为总额，按投资比例分配；第二年年终总利润10% 为总额，按投资比例分配；第三年年终总利润10% 为总额，按投资比例分配。 (二)债务承担：合作债务先以合作财产偿还，合作财产不足清偿时，以__投资比例_为依据，按比例承担。

第六条入伙、退伙、出资的转让。 (一)入伙。 1. 新合作人入伙，必须经双方合作人同意; 2. 承认并签署本合作协议; 3. 除入伙协议另有约定外，入伙的新合作人与原合作人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合作人对入伙前合作企业的债务承担连带责任。 (二)退伙。 1. 自愿退伙。合作的经营期限内，有下列情形之一时，合作人可以退伙： ①合作协议约定的退伙事由出现; ②经全体合作人同意退伙; ③发生合作人难以继续参加合作企业的事由。 合作协议未约定合作企业的经营期限的，合作人在不给合作企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前30日通知其他合作人。合作人擅自退伙给合作造成损失的，应当赔偿损失。 2. 当然退伙。合作人有下列情形之一的，当然退伙： ①死亡或者被依法宣告死亡; ②被依法宣告为无民事行为能力人; ③个人丧失偿债能力; ④被人民法院强执行在合作企业中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。 3. 除名退伙。合作人有下列情形之一的，经其他合作人一致同意，可以决议将其除名： ①未履行出资义务;

风力发电基础工程承包合同书

风力发电基础工程承包合同书 甲方：奥春鹏风力发电巴彦分公司 乙方：松原市市政建设有限责任公司 经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同，共同遵守执行。 —、工程概况： 1、工程地点：巴彦县巴彦港镇 2、项目名称：巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程 3、工程规模：50台机组 4、土建工程：约人民币10亿元 5、承包方式：包工包料 6、承包方式：本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式；按设计图纸要求所列基础的全部工程（支护、土石方开 挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等）。基础规格为35米X 35米X 20米，自合同生效期两个月内开工。

二、开工日期：2014年09月30日 三、质量要求：合格 四、结算方式： 1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。 2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。 3、该基础项目利润按定额中限进行结算。 4、甲方按结算总造价下浮5个点。 五、付款方式： 甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方，乙方接到进场费后，即调遣施工人员及调运施工设备进场，并申报当月施工计划。待乙方人员设备进场符合开工条件，甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款，乙方接到预付款随即开工，以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度 计划表在月初拨付80%的预付款，如不及时拨付，乙方有权停工，损失由甲方承担。工程竣工验收合格后，甲方在30日内按规定 再支付乙方10%的工程款，合计结算95%，余额5%作为工程保修金一年返还（自结算之日起365日）如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金，甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。 六、合同履约金： 合同签订后，乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金（1000万元），保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银

风电项目前期总包合同

合同编号：XXX项目前期总包合同 甲： 乙： 二○一年月

XXX项目前期总包合同 为明确甲乙双的权利与义务，保护双的合法权益，根据《中华人民国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1.甲：指XXXX，或其合法受让人。 1.2.乙：指中国能源建设集团省电力设计院有限公司，或经甲同意的其合法受让人。 1.3.双：甲和乙合称双。 1.4.项目：指位于XXX项目。 1.5.合同：指甲乙双签署的本文件，包括合同的附件。 1.6.技术服务：指乙接受甲的委托，根据甲的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲提供合同约定的技术服务成果。 1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8.技术文件：指甲根据合同约定向乙提供的所有报告、图纸、标准、规等技术文件。 1.9.合同总价：指根据合同规定乙在正确地、完全地履行合同义务后甲应支付给乙的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“”是指7天。 1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的容、质量标准 2.1.技术服务的容： 2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置案和项目建设案；进行工程投资估算和财务评价。 2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、安全批文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。

建设项目工程总承包合同示范文本

. . . ... .. .. GF-2011-0216 建设项目工程总承包合同示文本 （试行） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包围： 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)： 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 四、工程质量标准 工程设计质量标准： 工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子：电子： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同订立时间：年月日 合同订立地点：

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐**风电有限公司 集控中心工程建设 技术协议 甲方：大唐**风电有限公司 乙方： 签订日期：二○一六年十月

目录 1.总则 (5) 2.工程概况 (6) 3.设计和运行条件 (9) 4.技术要求 (10) 4.1. 总则 (10) 4.2. 基本要求 (10) 4.2.1. .................................................................................................... 技术文档要求11 4.2.2. ............................................................................................ 系统接口实现要求11 4.2.3. ................................................................................................ 数据库系统要求12 4.2.4. ................................................................................................ 系统的性能要求12 4.2. 5. ............................................................................................ 系统的安全性要求14 4.3. 实现技术原则 (14) 4.3.1. ............................................................................................ 软件实现技术原则14 4.3.2. .................................................................................... 人机界面实现技术原则14 4.3.3. ........................................................................................ 系统安全性技术原则15 4.4. 范围 (15) 4.4.1. ........................................ 乙方的供货范围（提供具体品牌、型号、参数）15 4.4.2. .................................................................................................... 乙方工作范围26 4.4.3. .................................................................................................... 甲方工作范围26 5.集控中心功能要求 (26) 5.1. 监控中心 (27) 5.1.1. ................................................................................................ 数据采集与传输27 5.1.2. ................................................................................................ 数据处理及存储30 5.1.3. ............................................................................................................ 实时监视35 5.1.4. ............................................................................................................ 远程控制41 5.1.5. ............................................................................................................ 报警系统42