《建设工程法律法规及相关知识》模拟试题A(二级)
2011年二级注册建造师考试 《建设工程法律法规及相关知识》模拟试题（A）
一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是（ ）。
A．按规定注册B．按规定备案
C．受聘单位验证D．主管部门审批
2．《建筑业企业资质管理规定》属于（ ）。
A．行政法规 B．一般法律
C．司法解释 D．部门规章
3．我国宪法规定“公民有休息的权利”，根据劳动，劳动者平均每周工作时间不超过（ ）小时。
A．四十 B．四十四
C．四十八 D．五十
4.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予制服工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。
A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产
C．2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
5．监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（ ）。
A．以要求施工单位修改设计
B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D．应当要求设计单位修改设计
6.在债的发生依据中，（ ）是指没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益。
A．合同 B．侵权行为
C．不当得利 D．无因管理
7．甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（ ）按照有关规定申请领取施工许可证。
A．乙建筑公司 B．丙土方公司
C．甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D．甲房地产开发公司
8．使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．50 B.100
C．200 D.3000
9.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标 则该联合体资质等级应为（ ）。
A．一级 B.二级
C．三级 D.暂定级
10．某生产经营单位按照<<安全生产法>>的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（ ）。
A．100人 B．200人
C．300人 D．500人
11．劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（ ）报告。
A．兼职安全巡查员
B．专业监理工程师
C．发包人代表
D．建设工程安全生产监督站
12．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）。
A．提供相邻构筑物的有关资料
B．编制安全技术措施及专项施工方案
C．办理施工许可证时报送安全施工措施
D．提供安全施工措施费用
13．监理工程师张某在监督现场安全时，发现一脚手架连墙件设置数量不够，致使该部分严重变形，于是要求施工单位停工整改，施工单位以工期太紧为由拒不整改，也不停止施工。此时，张某的正确作法是立即（ ）。
A．对施工单位处以罚款
B．扣留施工单位安全许可证
C．报告建设单位
D．报告建设行政主管部门
14．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法所禁止的是（ ）。
A．明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B．明示施工单位在施工中应优化工期
C．暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同
D．暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
15．某市进行工程监理检查，发现以下情况：甲监理单位是所监理工程的建设单位的下属公司；乙监理单位是所监理工程的施工单位的债务人；丙监理单位是所监理工程的构配件供应单位是同一集团公司；丁监理单位的董事长也是其所监理工程的材料供应单位的股东。根据《建设工程质量管理条例》，不会受到行政处罚的监理单位是( )。
A．甲 B．乙
C．丙 D．丁
16．依据<<建设工程质量管理条例>>的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )。
A.建设单位拨付工程款
B.施工单位实施隐蔽工程
C.商品混凝土应于基础工程
D.大型非标构件进行吊装
17．某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )。
A．建设单位维修并承担维修费用
B．施工单位维修并承担维修费用
C．施工单位维修，设计单位承担维修费用
D．施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
18．建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是（ ）。
A．在办理报监手续时，收取监督费
B．发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚
C．发现工程质量问题时，采取局部停工措施
D．监督竣工验收程序
19．《建设工程文件归档整理规范》属于( )。
A．国家标准 B．行业标准
C．地方标准 D．企业标准
20．施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（ ） 。
A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材
B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护
C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近
D．在道路两旁施工时使用明火作业
21．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（ ）。
A．制定施工现场的消防安全制度 B．向有关部门报审消防设计图纸C．对施工人员进行消防宣传教育 D．定期检修施工现场的消防器
22．甲建筑公司拖欠王某劳动报酬， 于2007年10月2日，双方发生争议，并于2008年11月1日，劳动合终止，则王某最晚应在（ ）之前提出劳动仲裁。
A. 2007年10月2日
B. 2008年10月2日
C. 2008年11月1日
D. 2009年11月1日
23．某建筑公司因经营方试调整裁减50人，应提前( )向全体职工说明情况
A.20天
B.30天
C.50天
D.60天
24．根据《税收征收管理法》，下列说法正确的是（ ）。
A．施工单位可根据情况设置纳税帐簿
B．施工单位必须按规定保管期限保管代扣的本单位从业人员的个人所得税的完税凭证
C． 施工单位不必保管代扣的本单位从业人员的个人所得税的完税凭证
D．施工单位必须按当地政府规定保管期限保管代扣的本单位从业人员的个人所得税的完税凭证
25．甲与乙通过裁决解决纠纷，如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（ ）。
A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行
C．向公安部门申请强制执行 D．再申请仲裁
26．王某骑自行车路过一广场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。承担该责任的主体应是（ ）
A.建设单位
B.施工单位
C.王某与建设单位
D.建设单位与施工单位
27．某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（ ）。
A．串通投标罪
B．工程重大安全事故罪
C．重大责任事故罪
D．重大劳动安全事故罪
28．某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是（ ）。
A．赔偿损失 B．降低资质等级
C．责令停业整顿 D．对主要负责人判处有期徒刑
29．某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（ ）。
A建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更
B承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺
C建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知
D建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知
30．某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（ ）。
A．要约内容不明确 B．要约人不特定
C．受要约人错误 D．无订立合同的意思表示
31．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（ ）。
A．格式条款中不能有免除保险公司责任的内容
B．对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释
C．对格式条款有两种以上解释的，该条款无效
D．格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准
32．某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ ）。
A．该要约进入任一电子邮箱的首次时间
B．该要约进入三个电子邮箱的最后时间
C．该供应商获悉该要约收到的时间
D．该供应商理解该要约内容的时间
33．甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ ）。
A．甲、乙达成合意时 B．甲签字、盖章时
C．乙收到合同书时 D、乙签字、盖章时
34．甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（ ）。
A．有效 B．因乙超越经营范围而无效
C．因乙超越经营范围而效力待定 D、因乙超越经营范围而可撤消 35．下列关于格式条款的说法中，正确的是（ ）。
A．格式条款和非格式条款不致的，应以格式条款为准
B．只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款
C．对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释
D．对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释 36．甲施工单位向乙预制件厂订制非标准购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为（ ）。
A．违约行为
B．行使同时履行抗辩权
C．行使先履行抗辩权
D．行使不安抗辩权
37．甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单 位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到（ ）。
A．国家标准 B．行业标准
C．总承包单位确定的标准 D．其他企业标准
38．某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（ ）承担。
A．发包人 B．承包人
C．监理工程师 D．承包人和发包人共同
39．甲欠乙1.6万元无力偿还，经乙查证：丙欠甲2.5万元，履行期已届满6
个月，甲从未向丙要求返还；甲的退休金600元，抚恤金2000元，有关单位已拖延1个月未发放，甲亦末追要。下列陈述正确的是( )。
A.乙只能向法院请求以甲的名义要求丙归还2.5万元
B.乙可以向法院请求以乙的名义要求偿还2.5万元，
C.乙可以向法院请求以乙的名义要求丙归还1.6万元
D.乙可以向法院请求以乙的名义要求有关单位发放退休金600元，抚恤金2000元
40．如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（ ）。
A．可以同时适用定金与违约金的约定
B．只可选择适用其中一项约定
C．只能适用违约金
D．只能适用定金约定
41．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙不能按约定支付保管费用，则甲可以（ ）。
A．行使质押权变卖全部水泥
B．行使质押权变卖部分水泥
C．行使留置权变卖全部水泥
D．行使留置权变卖部分水泥
42．甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）。
A、丙公司应代甲清偿
B．乙可要求甲或丙清偿
C．只能由甲先行清偿
D．不可能由甲或丙共同清偿
43．某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（ ）。
A．虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B．投标人购买招标文件，属要约行为
C．投标人参加现场考察，属要约行为
D．评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
44．某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人为按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）。
A．予以追缴 B．不予支持
C．支付按合同约定全部支付 D、只支持按银行同类贷款利息支付 45．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）。
A．11月15日 B．11月20日
C．11月30日 D．12月3日
46．某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文 件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。 则利息起算日应为（ ）。
A．2005年10月10日 B．2005年10月20日
C．2005年12月1日 D．2006年5月1日
47．发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（ ）。
A．予以支持 B．不予支持
C．征求发包人意见 D．要求承包人提供证据
48．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（ ）。
A.可视为无效合同
B.按可撤销合同对待
C.在接受货币一方所在地履行
D.在支付货币一方所在地履行
49．施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（ ）。
A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B．如果双方在申请仲裁后达成了和解协议。该和解协议即具有法律强制执行力
C．如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D．如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
50．建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（ ）。
A．工程质量检测机构出具的鉴定报告
B．建设单位职工的书面证明材料
C．建设单位与施工单位签订的施工合同
D．建设单位提交的答辩状
51．人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（ ）。
A．没收 B．扣押
C．查封 D．勘验
52．某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（ ）。
A．2006年9月1日 B．2006年12月1日
C．2007年3月1日 D．2007年6月1日
53．某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民反员开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（ ）。
A．人民法院可直接裁定先予执行
B．王某可请求一审人民法院裁定先予执行
C．尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行
D．若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失
54．某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）。
A．撤消案件 B．中止审理
C．终结审理 D．缺席判决
55．某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（ ）。
A．进行辩论 B．进行和解
C．提起反诉 D．提起上诉
56．某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（ ）万元。
A．15 B．16
C．17 D．20
57．甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（ ）。
A．驳回起诉 B．继续审理
C．终止起诉 D．将案件移交合同约定的仲裁机构
58．下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（ ）。
A．仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭
B．仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭
C．仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开
D．仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
59．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）。
A．分包合同无效，则仲裁协议无效
B．分包合同有效，则仲裁协议有效
C．分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D．分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
60．建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（ ）。
A．申请行政复议或提起行政诉讼
B．申请仲裁或提起民事诉讼
C．申请行政复议后提起行政诉讼
D．申请仲裁后提起民事诉讼
二、多项选择
61．甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（ ）。
A．甲错发设备给丙属于无因管理之债
B．丙向甲返还设备属于不当得利之债
C．乙向甲支付设备款属于合同之债
D．甲向乙少收1万元货款属于侵权之债
E．丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债
62．甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。
A．如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付
B．建设单位可直接要求甲承担12万元
C．建设单位可直接要求乙承担12万元
D．建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
E．先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
63．甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（ ）。
A．乙可以将专业工程分包给丙
B．丙可以将劳务作业分包给丁
C．乙可以将劳务作业分包给丁
D．甲可以将专业工程发包给丙
E．甲可以将劳务作业分包给丁
64．在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（ ）。
A．评标委员会由5人以上的单数组成
B．评标委员会的成员对所提出的评审意见不承担个人责任
C．评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系
D．评标专家不得透露中标候选人的推荐情况
E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责
65．某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（ ）。
A．各自应负责的安全生产管理范围
B．各自应尽的安全生产管理职责
C．各自应采取的安全措施
D．指定兼职安全生产管理人员进行磋商
E．双方的安全责任由总承包单位确定
66．总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ）。
A．总承包单位对施工现场的安全生产总责
B．专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D．专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
67．某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（ ）。
A．该工程必须实行监理
B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理
C．监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理
D．监理单位不得与设备供应单位有隶属关系
E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场
68．某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（ ） A．该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同
B．《建设工程质量管理条例》
C．《建设工程安全生产管理条例》
D．该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同
E．《工程建设标准强制性条文》
69．某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有（ ）。
A．总承包单位，各分包单位将其工程文件整理，立卷后分别移交建设单位 B．各分包单位将其工程文件整理，立卷后移交总承包单位
C．总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理，立卷后移交建设单位 D．总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位
E．监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位
70．在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）
A．混凝土连续浇筑
B．特殊需要必须连续作业
C．自来水管道爆裂抢修
D．由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E．路面塌陷抢修
71．甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥。并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。
A．水泥厂的价目表属于要约邀请
B．甲建筑公司的订购表示属于要约
C．水泥厂的价目表属于要约
D．水泥厂新报价属于承诺
E．水泥厂新报价属于新要约
72．甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，给对方造成损失时，当事人应承担缔约过失责任的有（ ）。
A、甲假借订立合同，恶意进行磋商
B．甲、乙进行多次协商，但没有最终签订协议
C．乙隐瞒其资质的真实情况
D．甲提供虚假项目报批手续
E．乙未尽保密义务
73．甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1
日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起得机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（ ），以维护自己的合法权益。
A．行使同时履行抗辩权 B．终止合同
C．中止履行合同并通知对方 D．请求对方提供适当担保
E．转让合同
74．李某向张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（ ）。
A．张某可以李某的名义对施工单位行使代位权
B．张某可以自己的名义对施工单位行使代位权
C．因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权
D．因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权
E．因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权
75．某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（ ）。
A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任
B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任
C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任
D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，则买方应按其约定主张权利
E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则买方应要求各自承担一半
76．根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。
A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行
C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D．施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E．施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
77．甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ ）。
A．甲可要求乙承担违约责任
B．甲可要求乙承担侵权责任。
C．丙可要求乙承担违约责任
D．乙可要求脚手架生产厂家承担违约责任。
E．丙可要求甲承担赔偿责任
78．发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）。
A．承包人可申请人民法院将该工程拍卖
B．承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C．承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出 D．承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除。 79．下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有（ ）。
A．仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格
B．仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外
C．仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制
D．仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定
E．仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
80．施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）。
A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B．撤销施工单位资质证书的决定
C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分
D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
E.质量监督对在建项目的查封
参 考 答 案
1A02D03 B 04B05C
06C07D08B09C10 C
11A12B13D14D15A
16A17B18B 19A 20B
A 21B22D 23
B 25
B 24
26B27B28D29B30C
31D32A33D34A35C
36C37B38B 39
C 40B
41D42C43A44D45A
46C47B48 C 49A50D
51A52B53B54D55A
56D57A58A59D60B
61.BCE 62BCE 63ABCD 64 ACDE 65 ABCD 66ABDE 67ADE68ABCE 69 BD 70 ABCE 71ABE 72ACDE73CD 74 ABCD 75 ABC 76ABD 77ADE 78AD 79 ABCE 80 BE
《数字电路》期末模拟试题及答案
. 一、填空题 1. PN 结具有单向导电性。正向偏置时，多子以扩散运动为主，形成正向电流；反向 偏置时，少子漂移运动，形成反向饱电流。 2. 双极型晶体三极管输出特性曲线的三个工作区是放大区、截止区、饱和区。 3. 已知三态与非门输出表达式C AB F ?=，则该三态门当控制信号C 为高电平时， 输出为高阻态。 4. 十进制数211转换成二进制数是(11010011)2；十六进制数是(D3)16。 5. 将若干片中规模集成电路计数器串联后，总的计数容量为每片计数容量的乘积。 6. 若用触发器组成某十一进制加法计数器，需要四个触发器，有五个无效状态。 7. 同步RS 触发器的特性方程为n 1n Q R S Q +=+；约束方程为RS=0 。 8. 下图所示电路中，Y 1 ＝B A Y 1= 2Y 3 ＝AB Y 3= 二、选择题 1. 下列函数中，是最小项表达式形式的是＿＿＿＿c ＿＿＿＿＿。 A. Y=A+BC B. Y=ABC+ACD C. C B A C B A Y +?= D. BC A C B A Y +?= 2. 要实现n 1n Q Q =+,JK 触发器的J 、K 取值应为＿＿d ＿＿＿。 A ． J=0，K=0 B. J=0，K=1 C. J=1，K=0 D. J=1，K=1 3．数值[375]10与下列哪个数相等＿b ＿＿。 A ． [111011101]2 B. [567]8 C. [11101110]BCD D. [1F5]16 4．属于组合逻辑电路的是＿＿＿＿＿b ＿＿＿＿＿＿ A ． 触发器 B. 全加器 C. 移位寄存器 D. 计数器 5．M 进制计数器状态转换的特点是：设定初态后，每来＿c ＿＿个计数脉冲CP ，计数器重 新 B 2 B V CC Y 1
(完整版)数字电子技术基础模拟试题A及答案
74LS191功能表 LD CT D U / CP D 0 D 1 D 2 D 3 Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 0 × × × d 0d 1 d 2 d 3 1 0 0 ↑ ×××× 1 0 1 ↑ ×d 0 d 1 d 2 d 3 加法计数 减法计数 命 题 人 ： 审 题 人 ： 命 题 时 间 ： 系名 专业 年级、班 学号 姓名 数字电子技术 课程试题（ 卷） 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 得分 （请将答案写在答题纸上，答在试卷上不给分） 一． 选择题（16分） 1．已知A B A B B A Y +++=，下列结果正确的是（ ） a ． Y =A b ．Y=B c ．A B Y += d ．Y=1 2．已知A=（10．44）10（下标表示进制），下列结果正确的是（ ） a ． A=（1010．1）2 b ．A=（0A ．8）16 c ． A=（12．4）8 d ．A=（20．21）5 3．下列说法不正确的是（ ） a ．当高电平表示逻辑0、低电平表示逻辑1时称为正逻辑 b ．三态门输出端有可能出现三种状态（高阻态、高电平、低电平） c ．OC 门输出端直接连接可以实现正逻辑的线与运算 d ．集电极开路的门称为OC 门 4．以下错误的是（ ） a ．数字比较器可以比较数字大小 b ． 半加器可实现两个一位二进制数相加 c ．编码器可分为普通全加器和优先编码器 d ．上面描述至少有一个不正确 5．下列描述不正确的是（ ） a ．触发器具有两种状态，当Q=1时触发器处于1态 b ．时序电路必然存在状态循环 c ．异步时序电路的响应速度要比同步时序电路的响应速度慢 d ．主从JK 触发器具有一次变化现象 6．电路如下图（图中为上升沿Jk 触发器），触发器当前状态Q 3 Q 2 Q 1为“100”，请问在时钟作用下，触发器下一状态（Q 3 Q 2 Q 1）为（ ） a ．“101” b ．“100” c ．“011” d ．“000” 7．电路如下图，已知电路的当前状态Q 3 Q 2 Q 1 Q 0为“1100”，74LS191具有异步置数的逻辑功能，请问在时钟作用下，电路的下一状态（Q 3 Q 2 Q 1 Q 0）为（ ） a ．“1100” b ．“1011” c ．“1101” d ．“0000” 8．下列描述不正确的是（ ） a ．EEPROM 具有数据长期保存的功能且比EPROM 在数据改写上更方便 b ．DAC 的含义是数-模转换、ADC 的含义是模数转换 c ．积分型单稳触发器电路只有一个状态 d ．上面描述至少有一个不正确 二．判断题（9分） 1．TTL 输出端为低电平时带拉电流的能力为5mA （ ） 2．TTL 、CMOS 门中未使用的输入端均可悬空（ ） 3．当决定事件发生的所有条件中任一个（或几个）条件成立时，这件事件就会发生，这种因果关系称为与运算。（） 4．将代码状态的特点含义“翻译”出来的过程称为译码。实现译码操作的电路称为译码器。（） 5．设计一个3进制计数器可用2个触发器实现（ ） 6．移位寄存器除了可以用来存入数码外，还可以利用它的移存规律在一定的范围内构成任意模值n 的计数器。所以又称为移存型计数器（ ） 7． 判断时序逻辑电路能否自启动可通过判断该电路是否存在有效循环来实现（ ） 8． 施密特触发器电路具有两个稳态，而多谐振荡器电路没有稳态（ ） 9． DRAM 需要定期刷新，因此，在微型计算机中不如SRAM 应用广泛（ ） 三．计算题（8分） 1、在如图所示电路中，U cc =5V ，U BB =9V ，R 1=5.1kΩ， R 2=15kΩ，R c =1kΩ，β=40，请计算U I 分别为5V ，0.3V 时输出U O 的大小？。 密 线 封 A B
中国音乐学院基本乐科第一级笔试试卷学生卷
中国音乐学院 基本乐科第一级笔试试卷（学生卷） 准考证号：姓名：得分：评委签名： 选择题：（请把正确的选项填入括号内，每题四分） 【练耳部分】 1、（）请听辨出所弹奏的那个音最长 A．第一个音 B．第二个音 C．最后一个音 2、（）请听辨出所弹奏的那个音最低 A．第一个 B．第二个 C．第三个 3、（）请听辨出所弹奏的旋律，是上行还是下行 A．上行 B．下行 听辨所演奏的旋律，回答第.题： 4、（）请听辨出所演奏的力度是什么 A．ff B．p C．f 5、（）请听辨出所演奏的速度是什么 A．快速 B．慢速 6、（）请听辨出所弹奏的旋律中，第几小节有休止 A、第二小节 B、第一小节 7.（）请听辨出老师弹奏的旋律有几个小节 A．六个 B. 四个 C. 三个 8.（）请听辨出老师弹奏的旋律是什么拍子 A. 4/4 拍 B. 2/4 拍 C. 3/4 拍 9.（）请听辨出所弹奏的是哪一个音组 A.第一组 B.第二组 C.第三组 10.（）请听辨出所弹奏的音响与哪一组一致 A. B. C. 11.（）请听辨出所弹奏的音程是几度 A．二度 B.三度 C.四度 12.（）请听辨出三个音程中，哪一个是四度 A．第一个 B．第二个 C．第三个 【乐理部分】 13.（）以下两个音，哪一个更高？
A． B. 14.（）此音的唱名是什么 A. dol B. re C. mi 15.（）这两个音，哪一个更短 A．第一个 B．第二个 16.（）此音程是几度 A.增四度 B.减四度 C.纯四度 17.（）此音程冠音的音名是什么 18.（）3/4拍子的强弱规律是： A．强-弱-次强-弱 B. 强-弱-弱 C. 强-弱 19.（）下例如果是3/4拍，应该划分为几个小节 A.三个 B.四个 C.五个 20.（）下例如果是2/4拍，应该划分为几个小节 A.四个 B.五个 C.六个 21.（）在2/4当中，这个休止符应休止几拍 A. 一拍 B. 两拍 22.（）这个符号的意思是 A．渐强 B.渐弱 23.（）音乐术语中，“mp”和“p”哪一个更弱 A. mp B. p 24.（）这个符号的意思是 A．延长 B．反复 C．终止 25.（）下列谱号中哪一个是低音谱号 A、 B、
数字逻辑模拟试题
数字逻辑模拟试题 一．单项选择题1．表示任意两位无符号十进制数至少需要（）二进制数。 A ．6 B．7 C．8 D．9 2．余3码10001000对应的2421码为（）。 A ．01010101 B.10000101 C.10111011 D. 11101011 3．下列四个数中与十进制数（72）10 相等的是（）A．（01101000）2 B. （01001000）2 C.（01110010）2 D. （01001010）2 4．某集成电路芯片，查手册知其最大输出低电平U oLmax =0.5V，最大输入低电平U lLmax =0.8V，最小输出咼电平U oHmi n= 2.7V，最小输入高电平U lHmi n= 2.0V，则其高电平噪声容限U NH=（） A．0.3V B.0.6V C.0.7V D.1.2V
5 ?标准或-与式是由（）构成的逻辑表达式。 A ?与项相或 B.最小项相或 C.最大项相与 D.或项相与 6.根据反演规则， F A C C DE E的反函数为（）。 A. F [AC C(D E)]E B.F AC C(D E)E C. F (AC CD E)E D.F AC C(D E)E 7、对于TTL或非门多余输入端的处理，不可以（）（ A、接电源 B、通过0.5k Q电阻接地 C、接地 D、与有用输入端并联 8?下列四种类型的逻辑门中，可以用（）实现三种基本逻辑运算。 A.与门 B.或门 C.非门 D.与非门 9.将D触发器改造成T触发器，图1所示电路中的虚线框内应是（）。
A.或非门 B.与非门 C.异或门 D.同或门 10.以下电路中可以实现线与功能的有（）。 A. 与非门 B.三态输出门 C.传输门 D.漏极开路门 11 ?要使JK触发器在时钟作用下的次态与现态相反， JK端取值应为（）。 A. JK=00 B. JK=01 C. JK=10 D. JK=11 12?设计一个四位二进制码的奇偶校验器，需要（）个异或门。 A . 2 B. 3 C. 4 D. 5 13.相邻两组编码只有一位不同的编码是（） A. 2421BCD码 B.8421BCD码 C.余3 码 D.循环码14?下列电路中，不属于时序逻辑电路的是（） A.计数器 B.全加器 C.寄存器 D.RAM
数字电子技术模拟试题4
泰山学院课程考试专用 《数字电子技术》模拟试题 4 （试卷共8页，答题时间120分钟） 一、填空题（每空 1分，共 20 分。） 1、(33)10=( )16=( )2 2、若各门电路的输入均为A 和B ，且A=0，B=1；则与非门的输出为_________,或非门的输出为___ ___,同或门的输出为__ __。 3、一个数字信号只有 种取值，分别表示为 和 。 4、一个三态门如图1.4， 当E ′=__________时,Y=)('AB 。 5、某EPROM 有8位数据线、13位地址线，则其存储容量为 位。 6、若要构成七进制计数器，最少用 个触发器，它有 个无效状态。 7、多谐振荡器是一种波形 电路，它没有稳态，只有两个 。 8、A/D 转换的一般步骤包括 、 、 和 。 9、欲将触发器置为“1”态，应使D R '= , D S '= 。 二、选择题（每题 2分，共 20 分。请将答案填在下面的表格内）1、在不影响逻辑功能的情况下,CMOS 与非门的多余输入端可_______。 A.接高电平 B.接低电平 C.悬空 D.通过大电阻接地 2、下图中,满足Q ＊ =1 的触发器是_____________。
3、由四个触发器构成十进制计数器,其无效状态有__________。 A.四个 B.五个 C.六个 D.十个 4、以下电路中,欲获得一个数字系统的时钟脉冲源,应采用____________。 A ．D 触发器 B.多谐振荡器 C.单稳态触发器 D.施密特触发器 5、逻辑代数中有3种基本运算： 、 和 。 A. 或非，与或，与或非 B. 与非，或非，与或非 C. 与非，或，与或 D. 与，或，非 6、用555定时器构成的施密特触发器的回差电压可表示为 。 A. cc V 3 1 https://www.wendangku.net/doc/5e7281937.html, V 3 2 C. V cc D. cc V 4 3 7、在下列门电路中，输出端不可以并联使用的是 。 A. 三态门 B.集电极开路门（OC 门） C.具有推挽输出结构的TTL 门电路 D.CMOS 传输门 8、某A/D 转换器有8路模拟信号输入，若8路正弦输入信号的频率分别为1KHz ,…,8KHz ，则该A/D 转换器的采样频率f s 的取值应为 。 A. f s ≤1KHz B. f s =8KHz C. f s ≥16KHz D. f s ≥2KHz 9、四位环形计数器的有效状态有 个。 A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 10、下列电路中不属于时序逻辑电路的是 。 A.计数器 B. 全加器 C.寄存器 D.分频器 1、Y 1=A )('BC +AB C ' 2、Y 2（A ，B ，C ，D ）=∑m （1,3,5,7,8,9）+∑d(11,12,13,15)四、1、电路如图4.1(a)所示,各电路的CP 、A 、B 、C 波形如图（b ）所示。
脉冲与数字电路——模拟试题一及答案
脉冲与数字电路试题 第一套 一、单选题(每题1分) 1. 回差是( )电路的特性参数。 A 时序逻辑 B 施密特触发器 C 单稳态触发器 D 多谐振荡器 2. 石英晶体多谐振荡器的主要优点是( )。 A 电路简单 B 频率稳定度高 C 振荡频率高 D 振荡频率低 3. 对TTL 与非门多余输入端的处理，不能将它们( )。 A 与有用输入端并联 B 接地 C 接高电平 D 悬空 4. TTL 与非门的关门电平是0.8V ，开门电平是2V ，当其输入低电平为0.4V ，输入高电平为 3.2V 时，其低电平噪声容限为( ) A 1.2V B 1.2V C 0.4V D 1.5V 5. 逻辑函数ACDEF C AB A Y +++=的最简与或式为（ ） A ．C A Y += B. B A Y += C. AD Y = D. AB Y = 6. 在什么情况下，“与非”运算的结果是逻辑0。 （ ） A ．全部输入是0 B. 任一个输入是0 C. 仅一个输入是0 D. 全部输入是1 7. 组合逻辑电路（ ）。 A 一定是用逻辑门构成的 B 一定不是用逻辑门构成的 C 一定是用集成逻辑门构成的 D A 与B 均可 8. 已知逻辑函数的真值表如下，其表达式是（ ） A ．C Y = B ．AB C Y = C ．C AB Y += D ．C AB Y +=
图2202 9. 要把不规则的矩形波变换为幅度与宽度都相同的矩形波，应选择( )电路。 A 多谐振荡器 B 基本RS 触发器 C 单稳态触发器 D 施密特触发器 10. 所谓三极管工作在倒置状态，是指三极管( )。 A 发射结正偏置，集电结反偏置 B 发射结正偏置，集电结正偏置 C 发射结反偏置，集电结正偏置 D 发射结反偏置，集电结反偏置 11. TTL 与非门的关门电平为0.8V ，开门电平为2V ，当其输入低电平为0.4V ，输入高电平 为3.5V 时，其输入高电平噪声容限为( )。 A 1.1 V B 1.3V C 1.2V D 1.5V 12. 下图电路，正确的输出逻辑表达式是（ ）。 A ． CD AB Y += B ． 1=Y C ． 0=Y D ． D C B A Y +++= 图2204 13. 下列消除竞争—冒险的方法中错误的是（ ）。 A 修改逻辑设计 B 引入封锁脉冲 C 加滤波电容 D 以上都不对 14. 连续86个1同或, 其结果是 （ ） A ． 1 B ． 0 C ． 86 D ． 286 15. 主从JK 型触发器是( )。
数字逻辑模拟试卷
4、如果竞争的结果导致电路最终进入同一稳定总态，则称为临界竞争。 （ ） 5、门电路的扇出是表示输出电压与输入电压之间的关系。 （ ） 三、简答题（每题5分，共10分） 1、请列出3种“曾经是模拟的”现在却“已经成为数字的”系统，并简述为什么会有这种转变。 2、采用CMOS 晶体管实现的“与非门”和“或非门”，哪个速度快？为什么？ 四、应用题（共70分） 1、已知接收端收到的汉明码码字a7a6a5a4a3a2a1=1100010，问在最多一位错的情况下发送端发送的码字是什么？（5分） 2、用卡诺图化简下列函数：（5分） ()()15,14,13,2,1,012,11,10,5,4,3,,,d F Z Y X W += ∑ 3、旅客列车分为特快A ，直快B 和慢车C ，它们的优先顺序为：特快、直快、慢车。同一时间内，只能有一趟列车从车站开出，即只能给出一个开车信号，试设计满足上述要求的开车信号控制电路。（10分） （1）列出真值表（5分） （2） 写出最简的输出逻辑表达式（5分） 4、运用一个MSI 器件实现余3码向8421BCD 码的转换。（10分） 5、运用“圈到圈”逻辑设计思想，采用74X138译码器和适当的逻辑门设计一个1位十进制数2421码的奇偶位产生电路（假定采用奇检验）。（10分）
1）作出状态/输出表（5分）。 2）说明它是Mealy 机还是Moore 机（2分） 3）说明这个电路能对何种输入序列进行检测。（3分） 7、作“0101”序列检测器的Mealy 型状态表和Moore 型状态表。凡收到输入序列为“0101”时，输出为1；并规定检测的“0101”序列不重叠。典型输入输出序列如下：（10分） 输入X ：1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 输出Z ：0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 看下面的例子就清楚了： 某序列检测器有一个输入端x 和一个输出端Z 。输入端 x 输入一串随机的二进制代码，当输入序列中出现011时，输出Z 产生一个1输出，平时Z 输出0 。典型输入、输出序列如下。 输入 x: 1 1 1 1 1 1 1 输出 Z: 1 1 试作出该序列检测器的原始状态图和原始状态表。 解.假定用Mealy 型同步时序逻辑电路实现该序列检测器的逻辑功能。 设: 状态A ------为电路的初始状态。 状态B ------表示收到了序列"011"中的第一个信号"0"。 状态C ------表示收到了序列"011"中的前面两位"01" 。 状态D ------表示收到了序列"011"。 ※ 当电路处在状态A 输入x 为0时，应令输出Z 为0转向状态B ；而处在状态A 输入x 为1时，应令输出Z 为0停留在状态A ，因为输入1不是序列"011"的第一个信号，故不需要记住。该转换关系如图5.16(a )所示。 Q1 Q2
数字电子技术模拟试题及答案
《数字电子技术》模拟试题 20分）一、填空题（每题2分，共 1511、十六进制数97 。，对应的十进制数为 0 时，输出为2”描述的是与运算的规则。、“至少有一个输入为 0 变量逻辑函数有16个最小项。、 4 3 运算。非和 4、基本逻辑运算有: 与、或 加器。半 5、两二进制数相加时，不考虑低位的进位信号是 电平。高 6、TTL器件输入脚悬空相当于输入 线、地址线和控制线。数据 7、RAM的三组信号线包括：位。最高8、 采用四位比较器对两个四位数比较时，先比较 15分）二、单项选择题（每个3分，共的国标逻辑符号中是异或门。B 1、图1 图1 C 。2、下列逻辑函数表达式中可能存在竞争冒险的是 B)(B?(A?C)F? B A )B?C)(?(A?BFF?(A?B)(B?C)F?(A?B)(B?C) D C 3、下面逻辑式中，不正确的是_ A___。 ABC?A?B?C B. A. A??ABA D. C. AA??B)A(BAAB?4、时序逻辑电路中必须 有___B___。 A. 输入逻辑变量 B. 时钟信号 C. 计数器 D. 编码器 5、有S1，S2两个状态，条件 B 可以确定S1和S2不等价。 A. 输出相同次态不同D. 次态相同C. 输出不同 B. 10分）三、简答题（共A??B左边＝（A?）（A?B）（?1A?A?B）?解：分） 1、（证明：
4B?BA?A?A12、某逻辑函数的真值表如表所示，画出卡诺图。（6分）某逻辑函数的真值表 1 表 F B A C 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 X 1 1 0 X 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 X 1 1 1 分）四、分析题（20 Z 图2 分析图2所示电路的逻辑功能。 1）列出其时钟方程：（2分） CP1＝CP↑；CP0＝CP↑。 2）列出其驱动方程：（4分） Q1；K0＝＝1 ；J0。Q0J1＝；K1＝1?Q?Q1或XX3）列出其输出方程：（1分）Z＝XQ1Q0 n?1n?1?QQ1Q0Q?Q1?Q0?XQ1或Q1?Q0?XQ1Q04）求次态方程：4（分）；10分）9）作状态表及状态图（5．
数字电路模拟试题 ()
《数字逻辑分析与设计》模拟试题 一、 单项选择题 1. 只有在时钟的下降沿时刻，输入信号才能被接收，该种触发器是（ ）。 A. 高电平触发器 B.下降沿触发器 C. 低电平触发器 D. 上升沿触发器 2. 下列电路中，属于时序逻辑电路的是( ) A. 编码器 B. 译码器 C. 数值比较器 D. 计数器 3. 若将一个TTL 与非门（设输入端为A 、B ）当作反相器使用，则A 、B 端应如何连接（ ） A. A 、B 两端并联使用 B. A 或B 中有一个接低电平0 C. 不能实现 4. 在二进制译码器中，若输入有5位二进制代码，则输出有（ ）个信号。 A. 32 B. 16 C. 8 D. 4 5. 同步RS 触发器的“同步”时指( ) A. RS 两个信号同步 B. Qn+1与S 同步 C. Qn+1与R 同步 D. Qn+1与CP 同步 6. 不是最小项ABCD 逻辑相邻的最小项是( ) A. A BCD B. A B CD C. A B C D D. AB C D 7. 与A B C ++相等的为（ ） A. A B C ?? B. A B C ?? C. A B C ++ 8. 测得某逻辑门输入A 、B 和输出F 的波形如图1所示，则F(A ，B)的表达式是（ ） A. F=AB B. F=A+B C.B A F ⊕= D.B A F = 图1 9. 某逻辑函数的真值表见表1，则F 的逻辑表达式是（ ）。
A. AC AB F+ = B. C B AB F+ = C. AC B A F+ = D. AC B A F+ = 10. 要实现 n n Q Q= +1 ）。 11. 可以用来实现并/( ) A. 计数器 B. 全加器 C. 移位寄存器 D. 存储器 12. 下列触发器中没有计数功能的是（） A. RS触发器 B. T触发器 C. JK触发器 D. Tˊ触发器 13. 某逻辑电路输入A、B和输出Y的波形如图2所示，则此电路实现的逻辑功能是（） A. 与非 B. 或非 C. 异或 D. 异 或非 图2 14. 若两个逻辑函数相等，则它们必然相同的是（） A. 真值表 B. 逻辑表达式 C. 逻辑图 D. 电路图 15. 能将输入信号转变成二进制代码的电路称为（） A. 译码器 B. 编码器 C. 数据选择器 D. 数据分配器 二、填空题 1. 完成下列数制之间的转换（25.25） 10 ＝（） 2 ＝（） 8 A B C F 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
《数字电路》模拟试卷A答案
装 订 线 D A D A C B D A D A B B C B D A D A B D A D A B C B D A D A B AD D A B C B F '+'+'='+'+'+'='+'+'+''+'='+'+'+'''+'=))(()()()()(2013—2014学年第2学期闽江学院模拟试卷 考试课程：数字逻辑电路 试卷类别：A 卷? B 卷□ 考试形式：闭卷? 开卷□ 适用专业年级： 班级 姓名 学号 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 得分 一、填空题10%（每空1分） 得分 1、(2D)16= （ 45 ）10 = 01000101 8421BCD 码。 2、漏极开路门又称OD 门，在使用时必须外接 上拉电阻和上拉电源 ，若把两个OD 门的输出端并接在一起，则可实现 线与 逻辑功能。 3、TTL 与非门多余的输入端不用时，可以怎么处理？说出两种处理办法， A ： 接高电平 ，B ： 悬空或 与其他输入端并接 。 4、将1024×8位的RAM 扩展成4096×8位的RAM 所采用的扩展方式为 字扩展 ，共需 4 片。 5、双积分ADC 中，若计数器为8位二进制，时钟频率为1MHZ ，则转换器的最大转换时间是 0.512ms 。若为逐次逼近型的ADC ，输出为12位，时钟频率也为1MHZ ，则完成一次转换所需的时间又是 14us 。 二、选择题10% （每题2分） 得分 （ B ）1. 已知逻辑函数)('+=CD ABC Y ，可以肯定Y = 0的是 (A) A = 0，BC = 1； (B) BC = 1，D = 1； (C) AB = 1，CD =0； (D) C = 1，D = 0。 （ A ）2. 若将一个TTL 异或门（设输入端为A 、B ）当作反相器使用，则A 、B 端应 连接。 (A) A 或B 中有一个接高电平1； （B ）A 或B 中有一个接低电平0； (C) A 和B 并联使用； （D ）不能实现。 （ D ）3. 用来鉴别脉冲信号幅度时，应采用 (A)稳态触发器；(B)双稳态触发器；(C)多谐振荡器；(D)施密特触发器。 （ A ）4. 下图中，正确的输出波形为 （ B ）5. 一个8位倒梯形网络DAC ，若U R ＝－10V ，当输入数字量为80H 时，其输出电压为 (A) -5V ； (B) 5V ； (C) 4.96V ；(D) -4.96V 。 三、化简题10% 得分 1、公式法化简)()(D A D A B AD D A B E C AB C B F '+'+'+'''+'+'= (5’) 解： 1’ 1’ 1’ 2’
数字电子技术模拟试题及答案
数字电子技术模拟试题及 答案 Prepared on 24 November 2020
《数字电子技术》模拟试题 一、填空题（每题2分，共20分） 1、十六进制数97，对应的十进制数为 （1） 。 2、“至少有一个输入为0时，输出为 （2） ”描述的是与运算的规则。 3、 （3） 变量逻辑函数有16个最小项。 4、基本逻辑运算有: （4） 、 （5） 和 （6） 运算。 5、两二进制数相加时，不考虑低位的进位信号是 （7） 加器。 6、TTL 器件输入脚悬空相当于输入 （8） 电平。 7、RAM 的三组信号线包括： （9） 线、地址线和控制线。 8、采用四位比较器对两个四位数比较时，先比较 （10） 位。 二、单项选择题（每个3分，共15分） 1、图1的国标逻辑符号中 （11） 是异或门。 图1 2、下列逻辑函数表达式中可能存在竞争冒险的是 （12） 。 A ))((C B B A F ++= B ))((C B B A F ++= C ))((C B B A F ++= D ))((C B B A F ++= 3、下面逻辑式中，不正确的是_ （13）____。 A.C B A ABC ??= B. A AB A += C. ()A A B A += D. AB BA = 4、时序逻辑电路中必须有___（14）___。 A. 输入逻辑变量 B. 时钟信号 C. 计数器 D. 编码 器
5、有S1，S2两个状态，条件（15）可以确定S1和S2不等价。 A. 输出相同 B. 输出不同 C. 次态相同 D. 次态不同 三、简答题（共10分） 1、证明：B A+ = +（4分） A A B 2、某逻辑函数的真值表如表1所示，画出卡诺图。（6分） 表1 某逻辑函数的真值表 A B C F 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 X 1 0 0 X 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 X 四、分析题（20分） Z 图2 分析图2所示电路的逻辑功能。 1）列出其时钟方程：（2分） CP1＝；CP0＝。 2）列出其驱动方程：（4分） J1＝；K1＝；J0＝；K0＝。 3）列出其输出方程：（1分） Z＝
中国音乐学院基本乐科第二级笔试试卷学生卷
中国音乐学院 基本乐科第二级笔试试卷(学生卷) 准考证号： _______ 姓名：________ 得分： ____ 评委签名：_________ 选择题：(请把正确的选项填入括号内，每题四分) 【练耳部分】 1. ( )听辨以下音组，选出哪个是最高的音。 A.第一个音 B.第二个音 C.第四个音 2. ( )结合谱例听辨音组，选出音组中方框内的音。 AB C 4 L—7 A 卡一------------- — 3. ( )听辨以下旋律音程，选出音程名称。 A.大三度 B.小二度 C.纯四度 4. ( )请听辨出所弹奏的三个音，第一个音与第三个音为几度关系? A、纯五度 B、纯四度 5. ( )听辨以下旋律音程，哪个是大二度？ A.第一个 B.第二个 C.第三个 6. ( )听辨音响，选出以下哪个是和弦。 A.第一个 B.第二个 C.第三个 7. ( )听辨以下分解和弦，选出有几个大3和弦？
A.三个B?两个 C. 一个
）请听辨出所弹奏的分解和弦为大三和弦还是小三和弦? A、大三和弦 B、小三和弦 9.（）下列选项中，与所读的节奏型一样的是? H | J J——i J J J （」R ■ C」」 A. B. 匸 10.（）听辨节奏，括号中空缺的节奏型为？ A. B. C. 12.（）请听辨出所弹奏的旋律中最高的那个音出现在第几小节? A、第三小节 【乐理部分】 15.（）下列方框中所给音程为小三度的是? A、第二小节 B、第三小节 ）所给谱例中，方框内音程的度数 是? 16.( 17.(）请问哪一个音程为大三度的转位音程? A、第一个 B、第二个 8.( B、第四小节 C. || .nn 11.（）听辨旋律，选出方框内的音高是?
数字逻辑期末考试A卷参考答案
数字逻辑期末考试A卷 参考答案 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
《数字逻辑》期末考试A卷参考答案 一、判断题：下面描述正确的打‘√’，错误的打‘×’（每小题1分，共10分） 1、为了表示104个信息，需7位二进制编码[√ ] 2、BCD码能表示0至15之间的任意整数 [× ] 3、余3码是有权码 [× ] 4、2421码是无权码[× ] 5、二值数字逻辑中变量只能取值0和1，且表示数的大小[× ] 6、计算机主机与鼠标是并行通信[× ] 7、计算机主机与键盘是串行通信[√ ] 8、占空比等于脉冲宽度除于周期[√ ] 9、上升时间和下降时间越长，器件速度越慢[√ ] 10、卡诺图可用来化简任意个变量的逻辑表达式 [× ] 二、写出图中电路的逻辑函数表达式。（每小题5分，共10分） AB+ 1、F=A⊕B 2、F=CD
三、选择题：（多选题，多选或少选不得分，每小题2分，共20分） 四、填空题（每空1分，共20分） 1、一个触发器可表示__1__位二进制码，三个触发器串接起来，可表示__3__ 位二进制数。 2、欲表示十进制的十个数码，需要__4__个触发器。 3、寄存器中，与触发器相配合的控制电路通常由_门电路_（选择提示：门电路、触发器、晶体二极管）构成。 4、一个五位的二进制加法计数器，由00000状态开始,问经过75个输入脉冲后，此计数器的状态为__01011_。 5、四位移位寄存器可以寄存四位数码，若将这些数码全部从串行输出端输出，需经过__3__个时钟周期。 6、_RS_触发器存在输入约束条件，_主从JK_触发器会出现一次翻转现象。
中国音乐学院基本乐科一级试卷(共3套)及教程内容提纲
中国音乐学院基本乐科第一级笔试模拟试 卷（第一套） 选择题：（请把正确的选项填入括号，每题四分） 【练耳部分】 1、请听辨出所弹奏的两个音，哪一个音更低？（） A、第一个音 B、第二个音 2、请听辨出所弹奏的两个音，哪一个音更高？（） A、第一个音 B、第二个音 3、请听辨出所弹奏的两个音，哪一个音是si？（给标准音）（） A、第一个音 B、第二个音 4、请听辨出所弹奏的两个音，哪一个音是sol？（给标准音）（） A、第一个音 B、第二个音 5、请听辨出所弹奏的两个音，哪一个音更长？（） A、第一个音 B、第二个音 A、2/4 拍 B、3/4 拍 6、请听辨出所弹奏的旋律一共有几个小节？ （） A、三个小节 B、四个小节 7、请听辨出所弹奏的旋律是2/4拍还是3/4拍？ A、2/4 拍 B、3/4 拍 8、请听辨出所弹奏的旋律中，第几小节有休止？ A、第二小节 B、第一小节 9、请听辨出所弹奏的旋律是2/4拍还是3/4拍？
（） 10、请听辨出所弹奏的两个音，哪一个音更短？（） A、第一个音 B、第二个音 12、请听辨出所弹奏的旋律是几个小节？ A、四个 B、八个 12、请听辨出所弹奏的两个音，哪一个音是？（弹标准音，） A、第一个音 B、第二个音 13、请听辨出所弹奏的两个音，哪一个音是？（弹标准音，） A、第一个音 B、第二个音 14、请听辨出所弹奏的节奏型是哪一个？（） A、B、 15、请听辨出所弹奏的两个音，哪一个音更低？（） A、第一个音 B、第二个音 A、第一个音 B、最后一个音 16、请听辨出所弹奏的旋律是2/4拍还是3/4拍？ （） A、2/4 拍 B、3/4 拍 17、请听辨出所弹奏的节奏型是切分还是附点？（） A、切分 B、附点 18、请听辨出所弹奏的旋律片段中哪一个音的时值最长？ （）
09年数字逻辑期末试卷(A卷)试题及答案
09年数字逻辑期末试卷(A卷)试题及答案
华东师范大学期末试卷（A ） 2009 — 2010 学年第 一 学期 课程名称：___数字逻辑______ 学生姓名：___________________ 学 号：___________________ 专 业：___________________ 年级/班级：__________________ 课程性质：公共必修、公共选修、专业必修、专业选修 ………………………………………………………………………………………… 一、填空题 （20分，每空2分） 1. （34.5）10 = ( （1） 11 0100.0101 )8421BCD = ( （2） 100010.1 )2 = ( （3） 2 2.8 )16 。 2. ()Y A B C CD =++的对偶式为___（4）Y ’A C B C A D ''''''=++ 。 3. 在数字系统中，要实现线与功能可选用___（5）OC/OD 门；要实现总线结构可选用___（6）传输 门。 4. 化简F （A,B,C,D ）=∑m(3，5，6，7，10)＋d （0，1，2，4，8）可得 (7) F ＝A ’＋B ’D ’ 。 5. 已知某左移寄存器，现态为011001，若空位补0，则次态为 (8)110010 。 6. 二进制数（－ 10110）2的反码和补码分别为 （9）101001 和 （10）101010 。
二、选择题(20分，每题2分) 1.在下列逻辑部件中．不属于组合逻辑部件的是 D 。 A．译码器 B．编码器 C．全加器 D．寄存器 2.逻辑表达式A+BC ＝ B 。 A．A＋C B．(A＋B)(A＋ C) C．A+B+ABC D．B＋C 3.能得出X＝Y的是 C A．X＋Z＝Y＋Z B.XZ=YZ C. X＋Z＝Y＋Z且XZ=YZ D.以上都不能 4.为将D触发器转换为T触发器，图中所示电路的虚框内应是 _ A_。 A．同或门B．异或门 C．与非 门D．或非门 5.设A1、A2、A3为三个信号，则逻辑函数 C 能检测出这三个信号中 是否含有奇数个高电平。 A．A1A2A3 B．A1+A2+A3 C．A1⊕A2⊕A3 D．A1＋A2A3 6.以下说法正确的是 C A．TTL门电路和CMOS门电路的输入端都可以悬空
数字电路模拟题
题型分布：填空题2*9=18、选择题3*4=12、逻辑函数化简6+7+7=20、画波形10、分析与设计15+25=40 一、填空题 1、与非门的逻辑功能为。 2、数字信号的特点是在上和上都是断续变化的，其高电平和低电平常用 和来表示。 3、三态门的“三态”指，和。 4、逻辑代数的三个重要规则是、、。 5、为了实现高的频率稳定度，常采用振荡器；单稳态触发器 受到外触发时进入态 6、计数器按增减趋势分有、和计数器。 7、一个触发器可以存放位二进制数。 8、优先编码器的编码输出为码，如编码输出A 2A 1 A =011，可知对输入的进 行编码。 9、逻辑函数的四种表示方法是、、、。 10、移位寄存器的移位方式有，和。 11、同步RS触发器中，R，S为电平有效，基本RS触发器中R，S为 电平有效。 12、常见的脉冲产生电路有 13、触发器有个稳态，存储8位二进制信息要个触发器。 14、常见的脉冲产生电路有，常见的脉冲整形电路 有、。 15、数字电路按照是否有记忆功能通常可分为两 类：、。 16、寄存器按照功能不同可分为两类：寄存器和寄 存器。 17、逻辑函数F== 18、触发器有两个互补的输出端Q、，定义触发器的1状态 为，0状态为，可见触发器的状态指的是端的状态。 19、一个触发器可以记忆位二进制代码，四个触发器可以记忆位二进 制代码。 20、主从JK触发器的特性方程。 21、时序逻辑电路按照其触发器是否有统一的时钟控制分为时 序电路和时序电路。 22、为了实现高的频率稳定度，常采用振荡器；单稳态触 发器受到外触发时进入态。 23、触发器有个稳态，存储8位二进制信息要个触发器。 24、逻辑函数的化简有，两种方法。 25、组合逻辑电路没有功能。 26、主从JK触发器的特性方程，D触发器的特性方
中国音乐学院 基本乐科第二级笔试试卷(教师卷)
中国音乐学院 基本乐科第二级笔试试卷（教师卷） 选择题：（请把正确的选项填入括号内，每题四分） 【练耳部分】 1.（C）听辨以下音组，选出哪个是最高的音。（弹2遍） A. 第一个音 B. 第二个音 C. 第四个音 2.（B）结合谱例听辨音组选出音组中方框内的音。 （弹3遍） A B C 3.（C）听辨以下旋律音程选出音程名称。（弹3遍） A．大三度 B．小二度 C．纯四度 4. （A）请听辨出所弹奏的三个音，第一个音与第三个音为几度关系？ （弹三遍） A、纯五度 B、纯四度 5.（A）听辨以下旋律音程，哪个是大二度。（弹3遍）
A．第一个 B．第二个 C．第三个 6.（C）听辨音响，选出以下哪个是和弦。（弹3遍） A．第一个 B. 第二个 C. 第三个 7.（A）听辨以下分解和弦，选出有几个大3和弦。（弹3遍） A．三个 B．两个 C．一个 8. （B）请听辨出所弹奏的分解和弦为大三和弦还是小三和弦？ （弹2遍） A、大三和弦 B、小三和弦 9.（B）下列选项中，与老师所读的节奏型一样的是（给1小节预备拍，读3遍）： 教师口读： 10.（A）听辨节奏，括号中空缺的节奏型为（给1小节预备拍，读4遍）： 教师口读： A. B. C. 11.（A）听辨旋律，选出方框内的音高是？（弹三遍）
教师弹奏： A. B. C. 12.（A）请听辨出所弹奏的旋律中最高的那个音出现在第几小节？（弹二遍）教师弹奏： A、第三小节 B、第四小节 【乐理部分】 15.(A )下列方框中所给音程为小三度的是？ A、第二小节 B、第三小节 16.(A )所给谱例中，方框内音程的度数是？ A、纯四度 B、纯五度 17.（C）请问哪一个音程为大三度的转位音程？ A、第一个 B、第二个 C.第三个 18.（C）大3和弦的音程结构从下到上依次为： A．小三度+小三度 B. 大三度+大三度 C. 大三度+小三度 19.(B )请问哪一个是降B大调的调号？ A、第一个 B、第二个 C.第三个
数字逻辑模拟试卷3答案
上海应用技术学院2009—2010学年第2学期 《数字电子技术》期（末）（A）试卷 课程代码: B203115 学分: 3 考试时间: 100 分钟 课程序号:1862 1863 1864 1865 班级：学号：姓名: 我已阅读了有关的考试规定和纪律要求，愿意在考试中遵守《考场规则》，如有违反将愿接受相应的处理。 题号一二三四五六七八九十总分 应得分20 8 6 8 16 8 16 8 10 实得分 一、选择填空(每题2分，共20分) 1．2005个1连续异或的结果是( b )。 (a)0 (b)1 (c)不唯一(d)逻辑概念错误 2．用卡诺图化简具有无关项的逻辑函数时，若用圈1法，在包围圈内的x是按( b )处理； 在包围圈外的x是按( )处理。 (a)1,1 (b)1,0 (c)0,0 (d)不确定 3．用三态门可以实现“总线”连接，但其“使能”控制端应为( d )。 (a)固定接0 (b) 固定接1 (c)同时使能(d)分时使能 4．TTL门电路输人端对地所接电阻R≥R ON时，相当于此端( a )。 (a)接逻辑“1”(b)接逻辑“0”(c)接2.4V电压(d) 逻辑不定 5．多路数据选择器MUX的输入信号可以是( d )。 (a)数字信号(b)模拟信号(c)数模混合信号(d)数字和模拟信号 6．两个与非门构成的基本RS锁存器，当Q=1、=0时，两个输入信号R=1和S＝1。触发器的输出Q会( b ) 。 (a)变为0 (b)保持1不变(c)保持0不变(d)无法确定 7．某触发器的状态是在CP的下降沿发生变化，它的电路符号应为（ b ）。
（a）（b）（c）(d) 8．欲把串行数据转换成并行数据，可用（c ）。 (a)计数器(b)分频器(c)移位寄存器(d)脉冲发生器9．数字系统中，常用( a )电路，将输入缓变信号变为矩形脉冲信号。 (a)施密特触发器(b)单稳态触发器 (c)多谐振荡器(d)集成定时器 10．把模拟量转换成为相应数字量的转换器件称为( d )。 (a)数—模转换器(b)DAC (c)D／A转换器(d)ADC 二、用卡诺图法化简函数（8分） (1) 解：本题的卡诺图如图1所示： 1 1 1 1 A B C D 1 图1 1 1 1 1 1 其化简结果为：
数字电子技术模拟试题4套
模拟试题一 一、选择填空(每空1分，共20分) 1．纯净的半导体叫（）。掺入3价杂质元素形成的半导体叫（），它主要靠导电（）。 A．空穴B．本征半导体C．P型半导体D．自由电子 2．PN结正偏时，多子的（）运动较强，PN结变薄，结电阻较（）。 A．扩散B．漂移C．小D．大 3．三极管有（）和（）两种载流子参与导电，故称作（）极型晶体管；而场效应管称作（）极型晶体管。 A．双极B．空穴C．单极D．自由电子 4．负反馈放大电路的含义是（）。 A．输出与输入之间有信号通路 B．电路中存在反向传输的信号通路 C．除放大电路之外还有信号通路 D．电路中存在使输入信号削弱的反向传输信号 5．一个放大电路的对数频率特性的水平部分为40dB，当信号频率恰好是上限频率时，实际电压增益为（）。 A．43dB B．40dB C．37dB D．3dB 6．通常在下面基本组态放大电路中，输入电阻最大的是（）；输出电阻最小的是（）；高频特性最好的电路是（）。 A．共射电路B．共集电路C．共基电路D．共源电路 7．集成放大电路采用直接耦合方式的原因是（）。 A．便于设计B．放大交流信号C．不易制作大容量电容 8．功率放大电路互补输出级采用共集形式是为了使（）。 A．电压放大倍数大B．不失真输出电压大C．带负载能力强 9．欲得到电流－电压转换电路，应在放大电路中引入（）；欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入（）。A．电压串联负反馈B．电压并联负反馈C．电流串联负反馈D．电流并联负反馈 10．为了避免50Hz电网电压的干扰进入放大器，应选用（）滤波电路。 A．带阻B．带通C．低通D．有源 11．直流稳压电源的基本组成有变压器、整流、（）、稳压。 A．比较B．滤波C．调整 二、判断正误(每题2分，共10分) 1．因为N型半导体的多子是自由电子，所以它带负电。（） 2．电路只要满足，就一定会产生正弦波振荡。（） 3．放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。（） 4．若放大电路的放大倍数为负，则引入的反馈一定是负反馈。（） 5．功率放大电路的最大输出功率是指在基本不失真情况下，负载上可能获得的最大交流功率。（） 三、简答题 1．设图3-1中二极管、为理想二极管，判断它们是导通还是截止？输出电压= ？（4分） 2．测得放大电路中晶体管的直流电位如图3-2所示。在圆圈中画出管子，并说明是硅管还是锗管。 四、（6分）根据图4某共射单放电路中三极管的输出特性曲线及交、直流负载线，试求：（1）静态Q点；（2）三极管电流放大系数β；（3）集电极电阻；（4）最大不失真输出电压幅度。