建筑水电安装分包合同范本

合同编号：__________建筑水电安装分包合同范本

甲方：___________________________

乙方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

发包方（甲方）：______________

分包方（乙方）：______________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。

第一条工程名称：

第二条工程地点：

第三条工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。

第四条承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。

第五条结算方式：以建筑面积为准。

第六条工期

总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。

第七条工程质量

合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求；

第八条工程款支付

按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。

第九条设备材料供应

1．工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。

2．乙方提前十天提出材料计划。

第十条文明施工

1．在施工中，甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

2．甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，

并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。

3．乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册，并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案，对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案，确定专人负责安全工作。

4．凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。

5．凡有不适应高处作业者（心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等）以及1 6周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。

第十一条乙方职责

1．乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图（含设计变更通知单、技术变更核定单）和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。

2．乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创造条件。

3．乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工

作。

4．乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。

5．乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。

6．乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。

第十三条工伤

甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。

第十四条治安、防火

1．甲、乙双方分别确定甲方，乙方为治安防范负责人、防火负责人。

2．乙方入场一周内，必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安管理有关制度的宣传教育。

3．乙方人员内部治安纠纷、案件、事故，由乙方负责查办，如涉及甲方人员，则必须派员与甲方配合查处。

4．甲方项目部有权对乙方进行防火安全检查、督促，查处防火违法行为，

乙方人员因违章引起火警、火灾，除对责任人员依法查处外，发生一次未遂火警，罚款100元，一般火灾事故，罚款300-800元。

第十五条在合同履行中若发生争议，解决方式：

1．双方协商解决。

2．向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。

第十五条其它

本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。

甲方（签章）：_______________ 乙方（签章）：_______________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ ________年________月_______日________年________月_______日

水电安装工程分包合同

建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发（总）包单位 _____________________________________________ （甲方）承（分）包单位 _____________________________________________ （乙方）根据____________ 工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方（以 下简称甲方）将工程的安装分部水、电安装分项工 程，分包给承（分）包方（以下简称乙方），为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。 —、工程概况： 1.1工程名称____________________________________________________ 1.2工程地点____________________________________________________ 1.3建筑面积_____________________________________________________ 二、承包内容： 2.1给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋；给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装； 2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式： 3.1本合同总造价暂定为人民币_________ 元（大写人民币壹佰捌拾陆万 元）（合同造价含6.11%的建安劳保费）。

3.2乙方采用__________ 方式承包。 3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期： 4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协 商确定为746个日历天, 2014年5月丄日至2016年5月15 日止。 4.2乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施，甲方应提供适宜的作业面。 4.3如遇①设计变更；②业主未按合同拨付工程款；③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续（属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行）。 4.4非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。 五、质量: 5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商，乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准，评定达到合格标准等级。若达

建筑水电安装分包合同(标准范本)

建筑水电安装分包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号：YH-FS-608670建筑水电安装分包合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包方（甲方）：______________ 分包方（乙方）：______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。 第四条承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。 第五条结算方式：以建筑面积为准。 第六条工期

总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。 第七条工程质量 合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求； 第八条工程款支付 按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。 第九条设备材料供应 1．工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。 2．乙方提前十天提出材料计划。 第十条文明施工 1．在施工中，甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。 2．甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。 3．乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注

水电安装专业分包合同

建设工程施工专业分包合同 （水电安装工程） 承包人：方远建设集团股份有限公司 分包人：刘小飞 签订地点：阳春市新居商贸城现场办公室签订时间： 2013 年月日

第一部分协议书 承包人（全称）：方远建设集团股份有限公司佛山分公司（以下简称甲方） 分包人（全称）：刘小飞（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：阳春市新居商贸城（一期）合水城市广场4号楼工程水电安装工程 分包工程地点：阳春市合水镇双塘村 二、分包工程承包范围： 蚝四居民统建楼A区工程总包合同范围内的所有水电安装工程，包括： 1、施工图纸内的室内给水、排水、排污工程，电气（含弱电）、照明工程（含防雷），小区排水、排污管道工程，户内不装修为毛胚房； 2、水电安装工程相关的剔槽、堵洞、三箱等部位修补抹灰等。 3、承包范围内施工场内的材料倒运、垃圾清理倒运至现场指定地点等所有文明施工技术措施等所包括的内容。 4、施工现场临时三类用水布置、安装和维护（含主辅材）。 上述工程项目的具体内容、范围和要求，详见甲方提供的施工图纸、以及相应的标准图、技术交底、设计修改联系单等。 三、分包合同价款： 暂定：17400000.00元，大写：壹仟柒佰肆拾万元整，最终以结算为准。 四、工期

开工日期：具体以甲方开工令为准； 竣工日期：具体以甲方要求为准。 乙方的施工进度必须满足甲方的总体施工进度计划要求，延误则罚5000元/天，因乙方原因引起的工期延误，同时承担建设单位对甲方的工期罚款。 五、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格并满足使用功能要求， 六、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、本合同条款； 3、安全生产协议； 4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 5、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 七、合同的生效 合同订立时间： 2010年月日； 合同订立地点：深圳市蚝四居民统建楼A区现场办公室 本合同双方约定签字、盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签定时间：年月日签定时间：年月日 签定地点：

房屋装修水电安装合同范本

房屋装修水电安装合同范本 在许多时候，人们在房屋装修上都会进行一个口头的协议，如今的口头协议并不起多大的作用，更没有法律的护，为了以免后期纠纷，房屋装修合同项目与内容一定要详细写明。 房屋装修水电安装合同范本 委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲方委托乙方对居室水电工程项目进行安装施工，双方依据国家法律法规，经协商自愿签订本合同。 第一条工程概述 1、项目：住宅水电安装。 2、地点：**大道东都怡景花园幢室，套内面积㎡。 3、施工安装内容：拆墙、打洞、开槽(见附件1《基础工程项目》)、强弱电线和开关插座安装、冷热水管及下水道安装、灯具及龙头安装。 4、总价;工程款元。增减项目需经双方商定价格后签字确认生效，依此增减工程安装项目并增减造价。 5、工期：本工程耗时日。工程自XX年月日起至月日止，乙方应按时按质按量完成全部工程安装项目。 第二条甲方工作

1、工程现场无影响水电安装施工的障碍物。 2、提供乙方施工所需的水电接口和主要材料。 3、提供经物业管理部门认可的《房屋平面布置图》(附件2)、《开关插座布局图》(附件3)、《用水器具布局图》(附件4)、《灯具布局图》(附件5)，并向乙方进行现场交底。 4、如确实需要拆改原建筑结构或设备、线路，应向物业管理部门办理手续，并承担有关费用。协助乙方办理施工申请、审批、登记等手续。 5、对工程施工质量进度进行监督检查，有权要求乙方对不合格的项目进行整改，以达到设计和规范要求。 6、施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打招呼，处理好邻里关系。 第三条乙方工作 1、对甲方进场材料确认签收(在附件6 上签收)，合理使用材料，保证材料安全。 2、严格执行施工工艺规范，按合同规范进行施工，保质保量按期完成工程，解决由乙方负责的各项事宜。 3、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、短路停电、物品损坏等事故发生，万一发生，必须负责尽快修复或赔偿。 4、严格执行安全操作规程和防火安全规定，负责施工现场的安全，严防火灾，绝对保证施工现场的防火安全。自担

水电安装劳务分包合同

编号：001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人：xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人： 1

水电安装劳务分包合同 甲方：xxxxxxxxxxx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程水电安装劳务分包事宜，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点：xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式：劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料，包安全，包文明施工，包工期，包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费，包自用的机械设备和小型工具（垂直运输设备由甲方提供）。包绝缘胶带，包预埋填充辅材，包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位，确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求，预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管，排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工，如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线，安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒，安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管，且所有预埋管线穿钢丝，确保线路畅通。 2

水电安装劳务分包合同范本

水电安装劳务分包合同 甲方：联兴建筑工程南部县监管中心建设项目部 乙方： 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、ＡB门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据《中华人民国合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》、《安全生产法》、《劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成共识，订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包容（包含图纸会审记录和不完善部分及不影 响工程造价的容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时水 电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工程竣

工后拆除和清理工作，归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电: 按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作容均包含在，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规要求执行 三、工程承包方式、承包围：

水电安装工程劳务分包协议精编

水电安装工程劳务分包 协议精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

瑞祥之春水电安装工程劳务分包协议 发包方(甲方 (以下简称甲方) 承包方(乙方 (以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商，甲方将瑞祥之春水电安装工程(包工不包料)分包给乙方施工。樨据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，接本工程具体情况，经双方协议同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：瑞祥之春 2、工程地点：一澄江大道 二、承包方式及工作范围 1、承包方式：乙方承包水电安装(包工不包料)， ①乙方负责工程水电安装工具。 ②负责配合甲方水电安装工程竣工、验收。 2、工作范围：本项目水电安装工程施工图纸室内预留、室内预埋、安装及调试。 3、工作内容：

①电气工程：防雷接地、楼层电器管线预埋、等电位箱、盒、避雷网、针、公共部分照明安装、线槽桥架安 装、电缆敷设、配电箱安装、强电系统调试。 ②给排水工程：预留穿墙、梁、楼板套管，管道(消防)预埋，消防包安装。公共部分给排水安装(各户水表至套房管道安装)、给水系统调试。 ③弱电(人防、消防)穿线管预埋。 ④负责施工用水、用电管理。 ⑤止水钢板安装(电焊条FF方负责)。 ⑥配合甲方工程验收及材料进场清点、堆放至仓库。三、合同文件 双方共同遵守与业主的相关合同与协议，执行的合同文 件及其解释顺序为： 1、本份协议； 2、施工图纸、施工规范、质量验收规范等； 3、施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件； 4、水电作业指导书。 四、合同价格与合同工期 1、合同价款：本合同按包干价(包工不包料)建筑面积元/平方米 (按建筑面积4万平方米计算)。 2、合同工期：以甲方的计划要求为准。 五、质量要求

水电工装修合同协议书范本完整版

水电装修合同 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 乙方： 经甲乙双方共同协商，就 如下： 编号 号： 联系电话： _______________ 小区 ____ 栋 ____ 号房屋的水电工类装修工程达成协议

一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容，包工不包料的各项单价如下（按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议）：本项工程包括所有水电（强、弱电）气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装（特殊灯具除外），每平方米 ___________ 元（包括打线槽），共计________ 元。面积按套内面积______________ 平米计算。 二、质量要求： 1、以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。 2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。 3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷，水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。 4、乙方应提前3 天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。 5、安装要点： （1）建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。 （2）合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水；先埋管后穿线；强、弱电分槽分开铺设，一般应相距_______________ 厘米，最小相距_______ 厘米；强电线路不走床下、床头、沙发；线槽弹线后用 切割机开槽，槽深度为埋管后有1 厘米的水泥砂浆保护层，热水管有__________________ 厘米的保护层；线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过_____________ 厘米；暗盒安装要与墙面处理后（指厨卫贴 墙砖、其他墙面刮腻子）齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上；PVC管的管径利用率不超过______ %卡子固定PVC管，地面每间隔1米固定，槽每隔2米固定，墙槽每隔1米固定；同

水电安装劳务分包合同范本

水电安装劳务分包合同 甲方：四川联兴建筑工程有限公司南部县监管中心建设项目部 乙方：_____________________________________________________ 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、A B门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据〈中华人民共 和国合同法》、建筑法》、质量管理条例》、安全生产法》、 〈劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则, 经双方友好协商,达成共识,订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包内容（包含图纸会审记录和不完善部分及不 影响工程造价的内容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时 水电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工

程竣 工后拆除和清理工作,归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管内穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程内容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电：按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作内容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作内容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程内容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室内排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作内容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作内容均包含在内，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规范要求执行 三、工程承包方式、承包范围：

水电安装工程承包合同

安装工程承包合同 甲方：中房泰然鑫城8#楼项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目（含雨水）。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续

水电安装劳务分包合同范本

建设工程劳务分包合同 工程名称： 施工总承包商： 劳务分包单位： 分包作业项目： 订立时间：年月日

劳务分包协议书 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项劳务作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 分包作业容： 二、劳务分包作业围 承包围：本工程图纸围所有水电安装工程。 三、合同工期 合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准，具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。 四、质量标准 劳务作业工程质量标准： 五、合同价款 合同单价：元/㎡

合同价款：元 ￥：元 六、双方派驻现场代表 发包方派驻的项目经理 ：职务： 职权：代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理，指导并监督承包方的施工作业。 承包方派驻的施工负责人 ：职务： 职权：代表承包方全面履行本合同。 七、工期管理 7.1 进度计划 承包方必须根据发包方总体施工进度计划，合理安排劳务分项施工作业，确保承包方进度计划的实现。 7.2 工期延误 乙方根据甲方的工期计划（根据实际情况，工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准）及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工，以500元/天暂收罚款押金。 押金处理方式：a中途离场或分包工程竣工超过总进度计划，罚款和押金没收；b按总进度计划时间没有超过的，罚款和押金退还；提前完成的，按实际情况给予相应的奖励。 由于甲方原因引起的，工期相应顺延。 八、质量管理 8.1 乙方必须严格按图施工，并结合施工规，市有关规定及施工员技术交底要求施工，杜绝质量通病； 8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准，分部工程以质检站验收评定

水电安装分包合同范本

水电安装分包合同范本 水电属于水利科技名词，意思是指水和电，水力发电等。那么水电安装分包合同怎样写的呢?以下是在小编为大家整理的水电安装分包合同范文，感谢您的欣赏。 水电安装分包合同范文一 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲方将四川房产公司。。商住楼工程防雷、水电安装分部工程施工任务委托乙方实施。为了明确各自职责和经济关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致，达成如下协议，共同信守。 一、工程名称：四川。。房产公司。。商住楼工程。 二、分包范围和工作内容：四川。。房产公司。。商住楼，施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管

道，弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填，包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。 三、分包方式：按建筑面积计算人工费。 人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。 四、工期：必须满足甲方施工总进度要求。 五、质量标准：工程质量标准合格。 六、甲方职责 1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。 2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。 3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。 4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。 5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理

水电安装工程分包合同协议书完整版

水电安装工程分包合同 协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发（总）包单位（甲方） 承（分）包单位（乙方） 根据工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方（以下简称甲方）将工程的安装分部水、电安装 分项工程，分包给承（分）包方（以下简称乙方），为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。 一、工程概况： 工程名称 工程地点 建筑面积 二、承包内容： 给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋；给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装； 设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式：

本合同总造价暂定为人民币元（大写人民币壹佰捌拾陆万 元）（合同造价含%的建安劳保费）。 乙方采用专业分包方式承包。 设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期： 乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为 746 个日历天， 2014 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 15 日止。 乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施，甲方应提供适宜的作业面。 如遇①设计变更；②业主未按合同拨付工程款；③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续（属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行）。 非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。

家装水电工合同——范本

水电工程协议 业主（以下简称甲方）：身份证： 联系电话： 承包人（以下简称乙方）：身份证： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址： 工期： 工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。 具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币25元/平米×85平米；打隔墙18元/平米；打踢脚线槽3元/米；卫生间改造150元/间；包管250元/条；卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式 工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处

理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口（或物业指定地点）。 6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 日期：日期：

水电安装工程施工分包合同

水电安装施工分包合同 甲方：承包人（全称） 乙方：分包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于安徽金盛食品有限责任公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方 就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况： 1、分包工程名称： 2、分包工程地点：淮南市经济开发区朝阳东路 3、分包工程内容：综合车间、猪圈、冷库及9层综合楼的水、电和消防。 二、分包工程方式： 分包方式：包工包料，乙方自行做预算以发包人认可为准。施工过程中所产生的与水电安装相关的费用由乙方自理。乙方按照2元/平方米交纳服务费给甲方，甲方负责帮乙方做施工资料。 三、工期： 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准： 1、乙方应保证按照图纸要求和国家施工规范施工，最终以发包人及工程监理单位认可为准。 2、其他要求 五、付款方式： 甲方按照与发包人已经签订的总包合同相同的付款方式及金额付款给乙方。 六、双方责任： （一）甲方责任 1、对乙方负有管理、监督的责任。

2、提供施工所需要的图纸资料，及时下达作业计划和要求。 3、不定期的进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工，发现问题有权要求乙方限期整改。 4、甲方应保证工程项目款按时支付给乙方。 （二）乙方责任 1、保证提供的材料符合要求及本合同第四条约定的质量标准。 2、严格按照施工图纸、施工规范及甲方的施工任务清单，精心组织施工，并听从甲方的正确指挥，按期完成各项任务。 3、在施工过程中，接受监理单位及有关部门的检查。 4、乙方的所有施工材料（包括已安装完毕的）由乙方负责保管，保管期限至工程竣工验收合格，正式投入使用为止。 5、若因乙方操作不当或未按相关标准、规范进行施工，造成安全事故所产生的全部责任及损失由乙方承担及赔偿。 6、现场施工线路和固定电箱由乙方负责安装通电到位，材料由甲方提供。 七、违约责任： 1、工期延误的违约责任：乙方如未能按施工任务单的时间保质保量完成施工任务，每延误一天，按合同总价的%向甲方支付违约金。 2、质量违章：乙方提供的材料不符合要求或施工过程中经检查不合格或发生其他质量问题的，应根据甲方要求无偿更换、整改或者返工直至符合相关部门要求为止，若因此影响工期的，应按本条第1款约定承担延误工期的违约责任。 3、除因乙方原因甲方逾期付工程进度款的，每逾期一天，按逾期部分金额的%向乙方支付违约金。若超过日任不能支付，导致施工无法进行，乙方有权利暂停施工。 八、解决争议的方式： 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商，协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。 九、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书约定的工程进度款，以及其他应当支付的款项。 分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

2017水电安装合同范本

水电安装施工承包 合同书 工程名称： 发包方： 乙方： 签订日期：年月日 建筑水电安装工程承包协议书

发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。 一．工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容： 二、工期进度要求： （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围： （一）承包方式： （二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，

则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担； （3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进

(工程合同)水电安装工程承包合同

（工程合同）水电安装工 程承包合同

四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。 如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3、验收程序： ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及 气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内 整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 ⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结 构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。 4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修 义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。 六安全、文明施工 1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安 全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。 2、安全事故：若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超过5000元 以上的部份由乙方承担40%费用；对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由

房屋装修水电安装合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋装修水电安装合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

在许多时候，人们在房屋装修上都会进行一个口头的协议，如今的口头协议并不起多大的作用，更没有法律的护，为了以免后期纠纷，房屋装修合同项目与内容一定要详细写明。 房屋装修水电安装合同范本 委托方（甲方）: 承接方（乙方）： 甲方委托乙方对居室水电工程项目进行安装施工，双方依 据国家法律法规，经协商自愿签订本合同。 第一条工程概述 1、项目：住宅水电安装。 2、地点：**大道东都怡景花园幢室，套内面积m2o 3、施工安装内容：拆墙、打洞、开糟（见附件1《基础工程项目》）、强弱电线和开关插座安装、冷热水管及下水道安装、灯具及龙头安装。 4、总价；工程款元。增减项目需经双方商定价格后签字确认生效，依此增减工程安装项目并增减造价。 5、工期：本工程耗时日。工程自XX年月日起至月日止，乙方应按时按质按H完成全部工程安装项目。 第二条甲方工作 1、工程现场无影响水电安装施工的障碍物。 2、提供乙方施工所需的水电接口和主要材料。

3、提供经物业管理部门认可的《房屋平面布置图》（附件 2）、《开关插座布局图》（附件3）、《用水器具布局图》（附件4）、〈〈灯具布局图》（附件5）,并向乙方进行现场交底。 4、如确实需要拆改原建筑结构或设备、线路，应向物业管理部门办理手续，并承担有关费用。协助乙方办理施工申请、审批、登记等手续。 5、对工程施工质虽进度进行监督检查，有权要求乙方对不合格的项目进行整改，以达到设计和规范要求。 6、施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打招呼，处理好邻里关系。 第三条乙方工作 1、对甲方进场材料确认签收（在附件6上签收），合理使用材料，保证材料安全。 2、严格执行施工工艺规范，按合同规范进行施工，保质保虽按期完成工程，解决由乙方负责的各项事宜。 3、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、短路停电、物品损坏等事故发生，万一发生，必须负责尽快修复或赔偿。 4、严格执行安全操作规程和防火安全规定，负责施工现场的安全，严防火灾，绝对保证施工现场的防火安全。自担 施工安装过程中的伤亡责任，并承担由此造成的甲方损失。 5、严格按照本合同签认的工程虽表和图纸进行施工，做好强弱