工程设计合同
经营业务用房维修加固工程设计合同
发包人(甲方)：
设计人(乙方)：
甲方委托乙方承担经营业务用房维修加固工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条设计依据
1、甲方提供给乙方的初步设计方案、原设计图纸及设计要求等相关资料。
2、国家及---市相关的技术规范、规定与标准。
第二条设计内容及要求
1、设计内容
1.1施工图设计阶段：
(1)完成全套施工图设计，设计深度必须满足国家及黄冈市关于施工图编制的要求；
(2)施工图设计文件完成后，送甲方审查认可并通过消防、装饰办等政府主管部门批准；
(3)设计文件取得甲方及政府主管部门同意批准后，视为本阶段工作完成。
1.2施工配合阶段
(1)在招标阶段，乙方按照甲方的要求，积极配合参加相关专业的
招标文件讨论和审查工作，提供招标所需的技术标准。
(2)工程开工后，乙方应指定专人负责本工程从开工到竣
工验收全过程的施工技术配合工作；
(3)协调施工过程中有关设计的问题；
(4)协助施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；
(5)负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸，修改工作量超过15%的部分，另行协商设计费用；
(6)参加分部工程验收和竣工验收；
(7)协助施工单位完成竣工验收资料；
(8)工程全部验收合格视为本阶段工作结束。
2、设计要求
2.1设计工作包括施工图设计、施工配合两个阶段，乙方应完成两个阶段的全部工作，并承担深化设计及政府主管部门审查批准而出现的反复修改的工作责任。
2.2各阶段设计图纸必须满足现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出国内规范、规程、标准，应进行技术论证。
2.3所有图纸设计深度应满足国家有关设计图纸深度要求:
建筑工程设计深度应达到建设部（2008年）编制的《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。
第三条合同期限
施工图设计阶段：合同签订后30天内，乙方向甲方交付所有图纸（含纸质图纸六份；施工图电子文档一份）。
施工配合阶段：工程招标直至工程全部验收合格。
合同价款及付款方式第四条．
1、本项目设计费为壹拾肆万陆仟（￥146000）元整，该设计费用已包括乙方完成本合同设计工作所发生的一切税金和费用等。乙方按照甲方要求提供合法发票，10个工作日内以银行转账的方式支付。
2、设计费支付进度
（1）合同签订后，支付合同总额的20%；
（2）施工图设计阶段完成后，支付合同总额的40%；
（2）施工配合阶段完成后，支付合同总额的40%。
第五条双方责任
甲方责任
1、甲方应在规定（三天）的时间内响应乙方设计需求（相关资料及文件），若未及时响应，则乙方交付设计文件时间相应顺延。
2、甲方变更设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需较大返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
3、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如乙方按要求提前交付，甲方应根据乙方提前投入工作量，向乙方支付赶工费。
4、甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等乙方的设计版权，未经乙方同意，
甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转
让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。
5、甲方不得要求乙方违反国家、地方有关建筑法规、标准进行设计。
乙方责任
1、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，并对其设计成果负责。
、乙方应按本合同要求的时间、内容及份数向甲方交付资2个工作日内出图并料及设计成果；设计变更及设计修改应在10 提交甲方。、乙方交付设计资料及文件后，按国家和地方规定送审相3对不超出原定范围的内容做必并对审查结论负责，关设计图纸，要修改、调整与补充。乙方应在接到《审查意见书》后十五个工作日内将修改意见及相应的修改图纸或设计变更送施工图审查
工期相由于相关主管单位审查未通过造成反复修改，单位复审，应顺延。、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让4如发生以上情况并给甲方甲方提交的产品图纸等技术经济
资料。造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。、本合同中的专业设计内容如须由乙方委托有资质的设计5 单位设计，应提交专
业设计单位资料给甲方，并经得甲方同意。、乙方负责向甲方及
施工单位进行设计交底、处理有关设6 计问题。．
7、乙方应指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工
技术配合工作，根据需要提供现场服务。
第六条违约责任
1、解约责任：合同生效后，甲方要求终止或解除合同（包括甲
方上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建），乙方未开始设计工作的，甲方不予补偿，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费；乙方要求终止或解除合同，乙方应支付合同总额40%的违约金。
2、超时付款：甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设
计费，每逾期支付一天，按应承担支付该付款的2‰逾期违约金，逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面
通知甲方。
3、超时交图：由于乙方自身原因，未按合同规定的时间交付设
计资料及设计文件的，每延误一天，扣减设计费300元。变更
未按规定按时间出图的，每延误一天扣减设计费200 元。
4、设计质量：乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，根据设计错误的性质、程度和造成的实际损失按下列方法进行赔偿：
（1）如因设计错误造成甲方实际经济损失（如返工、材料报废等），经甲方、施工单位、乙方、监理单位四方确认，乙方赔偿实际增加费用的10%)，乙方如有异议可向建设主管部门投诉。（2）因设计原因发生工程质量事故，造成经济损失，由建并按损失程度支设计单位承担事故责任，设行政主管部门裁定，
付赔偿金，同时无偿提供善后服务。
5、未能提供设计服务：乙方应按合同约定指派专人负责本工程的施工技术配合工作及现场服务，如换人必须通知我方同意。如指派人员不履行服务约定，我方视情况扣减设计费。
第七条争议解决
在履行合同过程中产生争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条附则
1、本合同自甲、乙双方代表签字并加盖公章即生效。
2、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：
地址：地址：
法定代表人（负责人）：法定代表人（负责人）：签约代表：签约代表：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
日月年日期：
建设工程设计合同书正式模版
建设工程设计合同书正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-032311
建设工程设计合同书正式模版 工程名称：_____ 工程地点：_____ 合同编号：_____（由设计人编填） 设计证书等级：_____ 发包人：_____ 设计人：_____ 发包人委托设计人承担_____工程设计，工程地点为_____，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2．1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2．2 发包人提交的基础资料 2．3 设计人采用的主要技术标准是：_____ 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3．1 合同书 3．2 中标函（文件） 3．3 发包人要求及委托书 3．4 投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写） _____。 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
工程设计施工合同样本
工程设计施工合同样本 Sample of engineering design and construction contract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程设计施工合同样本 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 委托方（甲方）： 代表人： 设计方（乙方）： 设计证书等级： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定，为明确双方在本合同中的权益，本着平等、互惠的原则双方就__________工程的设计进行协商，结合本工程的具体情况，特签订如下协议，供双方遵照执行。 第一条、工程概况 1、工程地点： 2、设计范围： 3、承包方式：
4、设计期限：以甲方交付定金时开始计算设计期限，计划于：______年______月______日开工，______年______月______日完成。 第二条、甲方工作 1、合同签订时，甲方应向乙方提交设计前基础资料，并保证交付资料的合法性和完整性。 2、按照合同的规定，甲方的设计要求不得与法律相违背。 3、甲方应按期支付设计费，不得无故拖欠。 4、工程开工前______天，甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。 5、工程竣工时，应通知乙方参加验收。 第三条、乙方工作 1、严格按照国家、行业的强制性规定设计，并对甲方的设计意见进行修改。 2、根据合同规定的时间提交设计图纸。 3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改，则乙方应当负责，且不加收设计费。
工程承包合同书范本
合同编号:___________ 2020工程承包合同书范本 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设工程承包合同，也叫作基本建设承揽合同，指一方，即承包人按期完成并交付他方（发包人）所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。下面是小编为您整理的“ 2020工程承包合同书范本”，供您参考，更多详细内容请点击（）查看2020工程承包合同书范本（一） 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的宵砖或红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定丁自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括 拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
工程设计合作协议书范本
工程设计合作协议书范本 电话： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合作协议，以便共同遵守。 一、工程名称，规模，投资额，建设地点
风险提示： 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 1、工程名称：_____工程的设计项目。 2、建筑安装面积为：______平方米。 3、批准总投资为：____万元。 4、建设地点在：_________。 二、甲方的义务
风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1、甲方应在______年______月______日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在______年______月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
建设工程设计合同书范文
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程设计合同书范文 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
订立合同双方建设单位____，以下简称甲方;设计单位____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条 甲方的义务1甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料或经过批准的资源报告、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。 甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。 甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条
设计工程合同基础版
设计工程合同基础版 Design engineering contract Basic Edition 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
设计工程合同基础版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包人（甲方）： 代表人： 地址： 设计人（乙方）： 设计证书等级： 地址： 根据合同法等相关法律，甲方委托乙方承担 __________________项目的设计，为明确双方的权利义务，现就相关事宜达成一致意见，特签订如下协议，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：
4、承包范围： 5、设计内容： 6、技术标准： 二、费用 1、双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和工程所在地有关规定执行。 2、如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 三、支付方式 1、本合同签订之时，甲方支付设计费总额的______%， 计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设 计费）。 2、乙方提交_______________设计文件后三天内，甲方 支付设计费总额的______%，计________________万元；之后，甲方应按乙方所完成的施工图工作量比例，分期分批向乙方支付总设计费的______%，计_______________万元，施工图完成后，甲方结清设计费，不留尾款。
简单工程合同书示范文本
简单工程合同书样本 合同编号：发包方：__________________ 承包方：_________________ 约时间：签约地点：为了保证__________ 工质 量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、________________________ 工程名称： 二、__________________________________ 建筑面积（工程形式）： 三、____________________________ 施工地点： 四、___________________ 工期：1、开工： __________ 年—月—日；2、竣工： 年—月—日;3、合同工期 总共历时____ 。 五、___________________ 承包形式： 六、________________________ 工程质量标准： 七、工程价款：共计人民币元。 八、__________________________________________________ 付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%计________________________________ 元;工程竣工且验收 合格后，支付工程价款的__%计_______ 元；质保金元，质保期满后支付。 九、质保期：__ 年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护 ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十^一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人：
建筑工程设计合同协议书范本
建筑工程设计合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
X X X集团范[20X X]Z B0X 编号： 建筑工程设计合同 项目名称： 建设地点： 发包人： 设计人： 签订地点： 签订日期：年月日 建筑工程设计合同 发包人（甲方）： 设计人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定， 甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好 协商，就甲方委托乙方承担工程设计达成一 致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条本合同依据下列文件签订 1、《中国人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》； 2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章； 3、建设工程批准文件。 第二条工程概况 1、工程名称：建筑工程设计 2、工程地点：，总用地面积约平方米，现拟建总建筑面积约平方米,拟建设。 3、本工程投资控制（选择其中一项）： （）本工程实行限额设计，限额设计值为或工程总造价不超过。 （）本工程不实行限额设计，但各设计阶段的估算、概算、预算必须报甲方审批。 第三条设计范围 第四条设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容标准及设计深度（在括号内打“√”选择） （）1、按照甲方所提供的平面图及立面图，对项目 的外立面进行设计，并根据内部平面布置及每层的功能分配于外立面设计上反映；应能配合周围的地理环境；
（）2、对项目的平面布置提供改善意见； （）3、在甲方已确认外立面设计风格的基础上，进行修改及调整，并提供最后的外立面设计效果图； （）4、对室外景观进行设计，配合项目的外貌及形象； （）5、协助甲方选定外立面设计用料； （）6、就以上设计范围在本合同签订之日起天内，提供以下图纸： （a）（）外立面设计效果图(于本合同签订之日起天内提供款供甲方选择,再按甲方意见提供修改后不小于A2图幅的外立面设计效果图)； （b）（）四面立面图； （c）（）外立面设计大样示意图； （d）（）室外绿化设计图；环境设计图；构筑物大样； （e）（）主楼、副楼及室外绿化等分别提供初步设计图纸及文件。 （f）。 （）7、乙方保证文件的质量应同时符合工程所在地的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。 （）8、初步设计及文件的内容与深度如下：
2020年工程设计合同书详细版
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-041899 2020年工程设计合同书详细
2020年工程设计合同书详细版 工程名称： 工程编号： 合同签约时间：年月日 委托单位：(公章)设计单位：(公章) 法人代表：法人代表： 联系人：联系人： 地址：地址： 电话：电话： 单位全称：单位全称： 账号：账号： 开户银行：开户银行： 第一条根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定，制定本合同。 第一条委托方名称：(简称甲方) 承包方名称：(简称乙方) 第二条设计依据： 第三条甲方委托乙方设计的工程项目：
设计规模： 收费标准：% 投资： 预估设计费：元(结算时按实际发生数计)。 预付设计费：元 第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料，技术要求，最终的提交时间为工程设计日开始。 第五条本工程收费标准，按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》2020年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。 第六条合同生效后，甲方不履行合同，无权请示返还预付金，设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时，应返还定金。 工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时，甲方应向乙方结清全部设计费。 第七条双方各自的责任是： （一）委托方 1。向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料，并对提供资料的可靠性负责。 2。在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时，应负责提供必要的工作条件。3。按国家有关规定，预付款单到户起五日内，办妥预付设计费的汇付手续。4。维护承包方设计和设计成果的完整；不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。 （二）承包方
设计工程合同标准范本
协议编号：LX-FS-A45384 设计工程合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
设计工程合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人： 设计人：发包人委托设计人承担 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)、《计价格[20xx]10号》文。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、
阶段、投资及设计费等见下表： 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条设计的费用以人民币结算，本合同设计收费为人民币(大写) )。 2、实际设计费按实际方案建筑面积×单价(其中按元/平方米、)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 3、本合同履行后，定金抵作设计费。 4、设计费含图纸盖章费(盖章单位设计证书等级：建筑工程甲级)，含税金。 5、如分批出图，按已交付成果的工程量支付设计费。
工程施工合同书范本
建筑工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 （一） __________________________________________________ 工程地点： （二） __________________________________________________ 工程内容： （三） ______________________________ 承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币____________________ 第三条合同工期 1.双方商定总工期—天。 开工日期：______ 年—月_____ 日，竣工日期：______ 年____ 月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的
停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 （二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的吕，甲方付总造价的旦给乙方； （二）乙方完成工程量的J%，甲方再付总造价的J%给乙方； （三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的旦； （四）剩余旦工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任
建设工程设计合同模板
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程批准、核准或备案文号：。 3.工程内容及规模：。 4.工程所在地详细地址：。 5.工程投资估算：。 6.工程进度安排：。 7.工程主要技术标准：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：。 3.工程设计服务内容：。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：年月日。 计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：； 2.签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订地点 本合同在XX市签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自双方签字盖章生效。 十二、合同份数 本合同一式捌份，发包人执肆份、设计人执肆份。 发包人：（盖章）设计人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 经办人：
工程合同书新范本正式版
YOUR LOGO 工程合同书新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程合同书新范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_____ 乙方：_____ 地址：______ 地址：______ 电话：______ 电话：______ 兹（以下简称甲方）委托东莞市弘康电力设备有限*司（以下简称乙方）进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下： 一.工程依据和技术指标 1、发电机组型号： 冷却方式： 台数： 2、技术指标 根据（《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93）和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65db(A)。 评价点位置： 所属区域： 噪声标准：白天65db(A)晚上65db(A) 注: 1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处（例如窗外1米处）。 二、噪音治理要求： 1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。 2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。 三、噪音治理措施 采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。 具体治理项目见施工图和报价表。 四、承接方式 ·合同书怎么写·解除劳动合同书·终止合同书样本·装饰装修工程合同书 乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。 五、完成期限 在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制 工程在天内完成交付验收使用。 六、施工条件及协作事项
建设工程设计合同协议书1
建设工程设计合同（2） 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： （由承接方编填） 委托方： 承接方： 签订日期： 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。 1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计容及标准： 工程特征及附注说明： 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：
第四条乙方向甲方交付的设计文件：
第五条甲方应支付合同项目的设计费为元（取费计算标准详见表）。 设计费的支付方法为： 5.1 本合同生效后天，甲方支付设计费总额的２０％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）； 5.2 乙方提交设计文件后天，甲方支付设计费总额 的％，计元。 5.3 乙方提交全部设计文件后天，甲方付清其余的设计费，计元。 第六条双方责任
6.1 甲方责任： 6.1.1 甲方按本合同第三条规定的容，在规定的时间向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限１５天以，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过１５天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费； 6.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付； 6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过３０天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合
建筑工程设计合同书(合同范本)
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑工程设计合同书(合同范 本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建筑工程设计合同书(合同范本) 建设单位：__________________，以下简称甲方； 设计单位：__________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称，规模，投资额，建设地点。 甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________ 二、甲方的义务 1．甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月
______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方的义务 1．乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；
工程设计合同(通用版)
工程设计合同（通用版） 场景 不适用于建筑主体设计 要点 本合同适用于除建筑整体设计外的其他各专业工程设计（如装修设计、园林景观设计、幕墙设计等），甲方（发包方）委托乙方（设计方）提供工程设计服务，甲方支付费用。 工程设计合同（通用版） 合同编号： __________________ 甲方（发包方）： 乙方（设计方）： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用 原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包工程（以下简称本工程”或工程”）设计事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。 第1条本工程概况，设计依据及标准，设计范围、内容及设计要求 1.1工程名称：。 1.2工程地点：___________________ 1.3工程规模：。 1.4设计依据及标准： 按照国家、行业、工程所在省及市的相关标准、规范、规定、甲方及合同要求完成本工程设 计工作，包括但不限于： （1 ）《 ________________ 设计任务书》（以下称设计任务书”）及甲方对其调整、修改的 内容。 （2）甲方提供的建筑设计图等设计基础资料。
（3 ）甲方对乙方设计成果提出的设计修改意见。 1.5设计范围及内容： 1.5.1设计范围 本工程设计范围为___________________ 及设计任务书中包括的范围，包括但不限于以下范围：（1） -- 。 1.5.2设计内容 乙方负责本工程范围内的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计等设计工作，负责做 好本工程各专业设计的统筹协调工作，按合同要求提交甲方书面确认合格的设计成果；提供招标及施工阶段的配合及服务；提供设计交底及竣工验收服务等，以及设计任务书中还包括 的内容，包括但不限于以下内容： （1）° （2）° （3）° 1.5.3本工程乙方设计工作与其他专业设计单位工作的分界 （1）° （2）° 1.6甲方有权进行工程变更、修改，或增、减乙方设计范围和内容，乙方应按甲方指令按时完成设计工作，不得以任何理由拒绝，若出现按合同约定应予增、减费用且合同未有适用单价的，乙方在设计的同时按合同约定向甲方报价，由甲方审核确定。否则，视为该等价款已 经包含在设计费总额中。 1.7设计要求： 1.7.1工程造价限额： （1）本工程造价限额为万元。乙方应在保证满足甲方要求和造价限额的前提下， 根据设计区域及价值不同，优化分配不同位置的造价。若工程造价超限的（若甲乙双方对本工程造价无法达成一致，以双方同意委托的造价咨询单位编制的工程预算总价或中标单位的报价为准），乙方自费返工，确保设计成果满足工程造价限额要求，设计工期不予顺延。 （2 ）为确保每阶段设计成果符合前述工程造价限额要求，乙方在提交概念设计成果时需提 交工程造价估算，提交方案设计成果及初步设计成果时需提交工程造价概算，提交施工图设计成果时需提供工程造价预算，其中提交工程造价概算和预算书时，必须提供计算依据（电 子表格及计算式、套价、主材价格表等），以便于甲方复核（甲方复核发现乙方提供的工程概算或工程预算质量不合格，乙方需重新调整合格后提交），未提供者，视为该阶段的成果
建筑工程合同书范本(标准版)
编号：FS-HT-05018 建筑工程合同书(标准版) Construction engineering contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
建筑工程合同书(标准版) 总承包人：______(以下简称甲方)，地址：______，电话号码： 分包人：______(以下简称乙方)，地址：______，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于______年______月______日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。 第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工日期：(以竣工报告为准)交付日 5.3合同总工期：天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通
建设工程设计合同书
合同编号: ___________ 建设工程设计合同书2020 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设单位（甲方）：________________________________ 地址：，码话 法定代表人：务 设计单位（乙方）：________________________________ 地址：，码话 法定代表人：务 为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据比准的计划任务书, 经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条 甲方委托乙方承担程的设计项目，建筑安装面积为方米，批准总投资为元，建设地点在。 第二条甲方的义务 1. ______________ 甲方应在年日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选 址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在__________________ 年日施工图 设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2. 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3. 在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4. 在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5. 甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大
建设工程设计合同(一)
GF-2000-0209 建设工程设计合同（一） （民用建设工程设计合同） 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人：________________________________________________ 设计人：________________________________________________ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 —1—
序号分项目名称 建设规模设计阶段及内容 估算总投资 （万元） 费 率 % 估算设计费 （元）层数 建筑面积 （m2） 方案初步设计施工图 说明
小工程施工合同范本正式版
YOUR LOGO 小工程施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
小工程施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 合同编号： 发包方：_________ 承包方：_________ 签约时间： 签约地点： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________ 二、建筑面积(工程形式)：____________ 三、施工地点：_________ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：________ 六、工程质量标准：________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质
建设工程设计合同协议书一
建设工程设计合同协议 书一 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建设工程设计合同（一） ［民用建设工程设计合同］ 工程名称：______ 工程地点：______ 合同编号：______ （由设计人编填） 设计证书等级：______ 发包人：______ 设计人：______ 答订日期：______ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○○○年三月发包人：_______ 设计人：_______ 发包人委托设计人承担_______工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订： １．１《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 １．２国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 １．３建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为_____元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明： １．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 ２．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 ３．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 ４．本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 ６．１发包人责任：_____ ６．１．１发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。