监理工程师对工程变更的管理

监理工程师对工程变更的管理

监理工程师在监理过程中，经常会遇到工程变更。现在经常用简单的、生硬的行政手段处理，成为监理工程师在监理过程中的焦点之一。我国已进入WTO，应从目前的规定开始，向国际通用的处理模式转变。本文阐述工程变更的重要性、范围、性质，以及变更文件的编制、变

更价款的确定等管理模式。

国家对工程建设监理规范定义工程变更为在工程项目实施过程中，按

照合同约定的程序对部分或全部材料、工艺、功能、构造、尺寸、技

术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。可见实施监理制后，工程变更与以前的设计变更相比较，无论从范围、性质及具体运做上

都有很大的差异，不能按设计变更的概念来理解FIDIC条件下的工程

变更。

1工程变更的范围

广义上的工程变更范围，是指构成合同文件的任何组成部分的变更、

工程数量的增减或工程质量要求或标准的变动；同时还包括合同条件

的改变。

2工程变更的性质及工程变更的重要性

任何部分的工程变更，业主、承包商、设计者、监理都可以提出，但

按规范规定，不管哪一方提出的任何变更，都要由监理工程师来处理，由总监理工程师签认，并报业主批准备案，监理工程师发出有关的变

更通知，该通知一经发出，应视为合同的一部分，具有一定的法律强

制性。监理工程师发出的工程变更通知，业主承包方都应执行。

工程变更通常发出在工程承包合同执行过程中，是不可预见，事先无

法约定的。需要监理工程师在施工现场决策，要求及时、准确地确定。否则，再合理的变更也会阻碍工程进展；大多数工程变更会涉及到费用。若处理不当，会造成资金浪费、影响工程质量，埋下索赔隐患，

甚至使业主对其工程投资失去控制或承包商的利益受到损害，监理的

形象也会受到影响。

3工程变更的提出和审查

3.1工程变更的提出

工程变更可由承包商提出，也可能由业主提出，有时监理工程师也会

提出工程变更。承包商提出的工程变更，可能是自然条件限制，如地

质条件变化或地下障碍，也可能是承包商为节省工程成本或方便其施工，加快施工进度。这种变更一般都要涉及工程质量和费用，必须经

监理工程师审查。业主提出变更，主要是使用功能的改变。业主提出

工程变更，监理工程师应与承包商协商，看是否合理可行，视工程变

更是否超出合同限定的范围。若属于新增工程，则不能作为工程变更，需另签合同。监理工程师往往会根据施工现场的条件变化，本着降低

工程成本，加快进度和保证工程质量的原则，提出工程变更，有时为

弥补设计中的不足或修正错误。监理工程师提出的变更，如属于业主

授权的范围，可直接下达变更通知，报业主备案；否则应与业主协

商。

3.2工程变更的审查

设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；业主或承包商提出的工程变更，应提交总监理工程师，组织专业监理

工程师审查，审查同意后由为业主原设计单位编制设计变更文件，如

涉及其他部门，应按规定经有关部门审定。总监理工程师必须根据实

际情况、工程变更文件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款。

对工程变更的费用和工期做出评估。

4编制工程变更文件

任何一项工程变更设计，从提出到执行，通常要经过承包商、监理、

业主反复论证、协商；同时，为了具体实施、计量支付、工程管理检

查、竣工审计的需要，必须编制完整的变更文件。应包括以下文

件：

4.1工程变更通知

对于一项工程变更通知，其具有一定的法律性，因此要求其非常严谨

和公正。不应简单地说明决定哪一部分进行变更。而应是一个完整的，包括：变更的原因和依据；变更拟采用的标准；变更的内容和范围；

工程变更的估算价款。

4.2工程量清单

工程变更中的工程量清单同原合同中的工程量清单基本相同。但是为

便于检查该工程变更后对合同价的影响，在工程变更工程量清单中每

个项目都需填写变更前后的单价、数量和金额。

4.3变更设计图纸。特别是详细的建筑结构构造图。

4.4其它有关文件

5确定变更价款

现行的“建设工程施工合同（GF-1999-0201）示范文本”规定：承包

人在工程变更确定后14天内，提出变更价款的报告，经工程师确认后

调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行。

（1）合同中已有知用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同

价款。

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同

价款。

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当价格，经监理师确认后执行。

承包人在双方确定变更后14天内不向监理工程师提出变更价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。监理工程师应在收到变更工程

价款报告之日起14天内予以确认，监理工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款与工程款同期支付。

现行确定变更价款的规定有两点值得探讨。一是由承包商提出变更价款。由于工程变更不包括在原合同造价内，要牵涉到要增加或减少工程费用的问题，直接影响承包商、业主的切身利益。不少承包商认为发生工程变更项目，就应该对该项目重新议价，用以弥补原投标价偏低造成的亏损或获得高额利润的倾向。必须澄清，需要确定新的价格只有以下两类：一是工程量清单的项目中数量增减超过合同规定范围的变更项目，工程量清单以外的变更项目。二是时限问题，一般工程变更很难，在施工前14&的价格只有以下两类：一是工程量清单的项目中数量增减超过合同规定范围的变更项目，工程量清单以外的变更项目。二是时限问题，一般工程变更很难，在施工前14天下达，同时工程价款的确定应在变更单下达时即确定签认。工程变更管理是一个比较复杂的管理过程，应从现行的模式向国际通用模式过渡。

监理工程师如何对待工程变更

浅议监理工程师对工程变更的管理 在施工过程中，监理工程师根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经监理工程师批准的施工方案进行任一方面的改变，统称为工程变更。工程变更常常发生在工程承包合同执行过程中，需要监理工程师随工程进展现场定夺，若处理不当，不仅造成资金浪费，影响工程质量，埋下索赔隐患，甚至使业主对其工程投资失去控制或承包商的利益受到损害，监理单位的形象也会受到影响。因此正确对待工程变更是每个监理工程师应具备的基本素质。 【关键词】施工监理;项目管理;工程变更；监理工程师 一、工程变更的种类 按照工程变更所包含的具体内容，可将其划分为如下5个类别:1)设计变更;2)施工方案变更;3)计划变更;4)条件变更;5)新增工程。 1设计变更 设计变更是指建设工程施工合同履约过程中，由工程不同参与方提出，最终由设计单位以设计变更或设计补充文件形式发出的工程变更指令。设计变更包含的内容十分广泛，是工程变更的主体内容，约占工程变更总量的70%以上。常见的设计变更有:因设计计算错误或图示错误发出的设计变更通知书，因设计遗漏或设计深度不够而发出的设计补充通知书，以及应业主、承包商或监理方请求对设计所作的优化调整等。 2.施工方案变更 施工方案变更是指在施工过程中承包方因工程地质条件变化、施工环境或施工条件的改变等因素影响，向监理工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。施

工措施方案的变更应经监理工程师和业主审查同意后实施，否则引起的费用增加和工期延误将由承包方自行承担。重大施工措施方案的变更还应征询设计单位意见。在建设工程施工合同履约过程中，施工方案变更存在于工程施工的全过程，如人工挖孔桩桩孔开挖过程中出现地下流砂层或淤泥层，需采取特殊支护措施，方可继续施工;公路或市政道路工程路基开挖过程中发现地下文物，需停工采取特殊保护措施;建筑物主体施工过程中，因市场原因引起的不同的规格型号材料之间的代换等等。 3条件变更 条件变更是指施工过程中，因业主未能按合同约定提供必须的施工条件以及不可抗力发生导致工程无法按预定计划实施。如业主承诺交付的工程后续施工图纸未到，致使工程中途停顿，业主提供的施工临时用电因社会电网紧张而断电导致施工生产无法正常进行;特大暴雨或山体滑坡导致工程停工。这类因业主原因或不可抗力所发生的工程变更统称为条件变更。 4计划变更 计划变更是指施工过程中，业主因上级指令、技术因素或经营需要，调整原定施工进度计划，改变施工顺序和时间安排。如小区群体工程施工中，根据销售进展情况，部分房屋需提前竣工，另一部分房屋适当延迟交付，这类变更就是典型的计划变更。 5新增工程 新增工程是指施工过程中，业主动用暂定金额，扩大建设规模，增加原招标工程量清单之外的建设内容。

监理工程师如何做好安全管理工作-精品文档资料

监理工程师如何做好安全管理工作 U415.1 1. 对施工单位安全管理方面的审查： 1.1 安全生产责任制项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制，这里各级管理人员包括项目经理、安全员、生产、技术、机械、器材、后勤、分包单位负责人等管理人员，均应建立安全生产责任制，安全生产责任制应经责任人签字确认。项目部应按规定配备专职安全员，具体要求是：建筑工程按建筑面积1万平米以下工程1人，1到5万平米不少于两人，5万以上不少于3 人，并应成立安全小组。 1.2 施工组织设计及专项施工方案工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺，制定安全技术措施；危险性较大的分部分项工程应按要按建设部87 号文规定分别编制安全专项施工方案；超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项方案进行论证；监理应相对应的编制监理细则。 1.3 安全技术交底施工负责人在分派生产任务时，应对施工作业人员进行书面安全技术交底； 安全技术交底应由交底人、被交底人、安全员进行签字确认；安全技术交底主要包括三个方面，一是按工程部位分部分项进行交底；二是对施工作业相对固定，与施工部位没有直接关系的工种，如起重机械、钢筋加工等应单独进行交底，三是对工程项目的各级管理人员，应进行以安全施工方案为主要内容的交底。 1.4 安全检查

工程项目部、监理部均应建立定期安全检查（季节性）制度；最好每周一次；安全检查应由项目负责人组织，相关专业人员及专职安全员参加，定期进行并填写检查记录；对检查中发现的事故隐患，应明确责任，定人、定时间、定措施限期整改完成。重大事故隐患应填写隐患整改通知单，按期整改落实。整改后应组织工地相关人员复查。 1.5 安全教育施工单位应建立安全培训、教育制度；施工人员入场，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规，企业安全制度、施工现场安全管理规定，本工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育和考核； 1.6 应急救援预案 工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。制定防触电、防坍塌、防高空坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等六大伤害为主要内容的专项应急救援预案；并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控；按照应急救援预案要求，配备应急救援器材、设备；培训、配备应急救援人员，进行应急救援演练。 1.7 分包单位安全管理 如果是总包分包，总包单位应对承揽分包工程的分包进行单位资质、人员资格、安全生产许可证的审查评价；总包单位与分包单位签定分包合同时，应签定安全生产协议书，明确双方的安全责任；这里我们应注意，与总包单位签定合同的分包单位应由总包进行管理，分包单位所有资料（包括施工方案）必须由总包签认后报监理审核。 1.8 特种作业持证上岗建筑施工特种作业人员，须经建设主管部门

监理工程师对工程施工的索赔管理

监理工程师对工程施工的索赔管理 摘要：索赔是监理工作中矛盾最为集中，结果也最为敏感的一项工作。本文分析了造成工程施工索赔的原因，简述了监理工程师处理索赔权限和索赔工作内容，解决了监理工程师在建筑施工中的索赔管理问题。 关键词：工程施工索赔管理 前言 在通常情况下，工程索赔是承发包人（施工单位）在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求。随着建筑市场的日趋完善，法律意识的增强，人们对施工中的工程索赔也重视起来，这不但维护了自身的合法权益，也对维护和规范整个建筑市场起着重要的作用。 一、施工索赔的主要原因 1.工程项目的特殊性。现代工程规模大、技术性强、投资额大、工期长、材料设备价格变化快，且工程项目差异性大、综合性强、风险大，使得工程项目在实施过程中存在许多不确定变化因素，合同则必须在工程开始前签订，它不可能对工程项目所有的问题都能作出合理的预见和规定，而且发包人在实施过程中还会有许多新的决策，这一切使得合同变更极为频繁，而合同变更必然会导致项目工期和成本的变化。 2.工程项目内外部环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境、社会环境、法律环境的变化，诸如地质条件变化、材料价格上涨、货币贬值、利率变化、国家政策、法规的变化等，会在工程实施过程中经常发生，使得工程的计划实施过程与实际情况不一致，这些因素同样会导致工期和费用的变化。 3.参与工程建设主体的多元性。由于工程参与单位多，一个工程项目往往会有发包人、总承包人、设计人、勘察人、工程师、分包人、指定分包人、材料及设备供应商等众多参加单位。各方面的技术、经济关系错综复杂，相互联系又相互影响，只要一方失误，不仅会造成自己的损失，而且会影响其他合作者，造成他人损失，从而导致索赔。 4.工程合同的复杂性及易出错性。建设工程合同文件多且复杂，经常会出现措词不当、缺陷、图纸错误以及合同前后自相矛盾或者可作多种解释等问题，容易造成合同对合同文件理解不一致，从而出现索赔。 5.意外风险和不可预测因素。在施工过程中，发生了震、台风、战争、叛乱、放射性污染、核危害等人力不可抗意外灾害及在施工过程中出现流沙泥、

总监理工程师变更的情况说明补充协议

中标单位：（盖章） 法定代表人：（盖章） ____ 年______ 月 _____ 日原总监理工程师： （签字并盖执业章） ____ 年_____ 月______ 日 建设单位：（盖章） 法定代表人：（盖章） _____ 年 _____ 月_____ 日 拟任总监理工程师： （签字并盖执业章）_____ 年_____ 月______ 日 关于1井实验楼 XXXXXX；项目X监理项目 总监理工程师变更的情况说明 致XXX建设工程招标投标管理办公室：（建设行政管理部门） 1 #实验楼等XX监理项目（报建号：_________________________________ ）北京XXXXXXXXX管理有限公司为中标单位，于 ___________________ 年_________ 月日办理了中标通知书备案，于_________ 年_________ 月________ 日办理了监理合 同备案。 由于中标单位的总监监理工程师XXX，注册号：XXXXXXXXXX职称：工程师，因因身体健康原因的情况（附证明资料），不能继续担任该项目总监理工程师。 现中标单位经建设单位书面同意，变更该项目的总监理工程师，拟由XXX，注册号：1XXXX，职称: 高级工程师，任该项目的总监理工程师。 中标单位承诺继续履行委托监理合同中的其他条款，拟任新的总监理工程师不低于原委托监理合同约定的总监理工程师的条件，并不降低监理工作质量，同时按规定及时 办理委托监理合同补充协议手续。

1井实验楼 XXXXXX）工程监理 合同补充协议书 委托人（甲方）：（建设单位） 监理人（乙方）：（监理单位） 委托人与监理人于 _____ 年_____ 月____ 日签订了XXXXXXXX项目的委托监理合同, 现经甲乙双方协商一致，就本项目的总监理工程师事项达成如下补充意见： 、本项目的总监由XXX，注册号：XXX，职称：工程师，变更为新的总监 理工程师：XX，注册号：11XXXX，职称：高级工程师。 二、为了确保监理工作顺利进行，监理人承诺变更的新的总监理工程师不低于原 合同约定的总监理工程师条件，也不因总监理工程师的变更而降低监理工作质量。 、原委托监理合同的其他条款不变。 四、本补充协议书按规定到原合同备案部门办理合同备案手续 五、其他约定：_____________________________________________________ 六、本协议一式两份，双方各执壹份。 法定代表人（盖章）法定代表人（盖章） 建设单位（盖章）：监理单位（盖章）： 本协议签于：年月日

注册监理工程师变更注册所需材料

一、变更注册所需材料 1.申请表一式两份（注册系统申报成功后直接打印）（调出省的三份）； 2.本人学历证书原件与复印件（仅变更专业时）； 3.购买社保清单（或退休证）（调出省除外）； 4.劳动聘用合同（使用劳动主管部门的标准文本,合同期不少于1年）或劳动、人事、工资关系证明（调出省除外）； 5.原注册单位出具的解聘证明或到期合同或退休证明（姓名变更除外）； 6.监理工程师注册证书原件； 7.监理工程师继续教育证明（仅变更专业时）； 8.本人执业印章（调出省除外）； 9.小一寸近期彩色照片二张（调出省除外）； 10.变更后的《企业法人营业执照》和当地工商部门出具的企业名称变更函、资质证书原件与复印件（仅企业名称变更时）。 二、注册监理工程师变更注册网络办理流程 1.企业在监理工程师注册管理系统上登录，填写注册资料上报； 2.到省注册窗口提交书面材料； 3.省注册窗口审核后上报住房和城乡建设部审批； 4.企业登陆注册管理系统查询审批进度，“中国工程监理与咨询服务网”网站查询审批结果，广东省建设执业资格注册中心网站查询注册证书、执业印章领取通知； 5.领取注册证书和执业印章。

办理条件 一.取得执业资格； 二.受聘于一个工程造价咨询企业或者工程建设领域的建设、勘察设计、施工、招标代理、工程监理、工程造价管理等单位； 三.有下列情形之一的，不予注册： 1.不具有完全民事行为能力的； 2.申请在两个或者两个以上单位注册的； 3.未达到造价工程师继续教育合格标准的； 4.前一个注册期内工作业绩达不到规定标准或未办理暂停执业手续而脱离工程造价业务岗位的； 5.受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的； 6.因工程造价业务活动受刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的； 7.因前项规定以外原因受刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的； 8.被吊销注册证书，自被处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的； 9.以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册被撤销，自被撤销注册之日起至申请注册之日止不满3年的； 10.法律、法规规定不予注册的其他情形。 所需材料 1.注册申请表（一式两份，正反面打印）； 2.申请人的执业资格考试合格证明件（资格证书）原件与复印件（需复印资格证书1~4页）； 3.本人与注册单位签订的劳动合同原件与复印件（采用劳动主管部门的标准文本,合同期不少于1年且合同应有本人签字）； 4.注册单位的造价咨询资质证书原件与复印件（一式两份）（单

监理工程师如何掌握“五控制”

监理工程师如何掌握“五控制” 近年来，建筑工程建设事业在不断地发展过程中，也是日新月异，它 凝聚了无数建设者的辛勤劳动和集体智慧，在日趋规范的工程施工管 理中不断总结和积累经验，监理工作的重要性也越来越为人们所重视。今天我们就来一起了解下，监理工作中的“五控制”是什么？从事监 理工作的工程师又该如何做好控制？ 什么是“五控制”？主要是从质量、工期、投资、安全、文明施工控 制上来讲的。在建筑行业中，监理工作的“五控制”是互相矛盾又互 为补充的，按照各自的控制原则为共同目标开展工作，对搞好工程建 设尤为重要。 1、重视旁站监理在质量和工期中的地位 旁站监理如果缺乏监督检查和督促,不能做到跟班检查、及时发现问题、及时协调解决问题,在进度控制方面存在等靠业主的话,容易出现工期 失控的情况。因此，旁站监理不仅要具备现场质量控制工作的相应素质，加强合同意识，避免想当然的人为因素，而且需吃透合同规定， 避免出现问题措手不及。要及时果断地处理质量和工期的矛盾。 2、监理工作要突破“要我做”，而更新“我要做” 不要转嫁责任，放弃职权，尤其对于“小业主、大监理”的管理模式 更应如此。因为在这种情况下容易出现管理边缘遗漏和忽略问题或无 法明确界定职责归属问题。此时业主对整个工程都往往希望由监理承 担起该部分职责。监理要管别人不去管，不愿管的事，这对减少扯皮，做好控制和发展自己极为有利。 3、监理工作要及时、规范、准确 市场经济人员流动性大，及时处理往来问题，不仅有利于工作接交， 更有利于解决业主和承包方的经济问题。及时解决经济问题可提高承 包方的资金利用效果。尽管价底也容易使承包方满足,同时也为业主节

监理工程师怎样做好施工阶段的质量控制工作

监理工程师怎样做好施工阶段的质量控制工作 作者：邹云峰 一、清楚质量控制工作依据 监理工程师做好质量控制的前提是应明确监理工作质量控制的依据，主要依据如下： 1、《建设工程施工合同》和《委托监理合同》中约定的质量标准； 2、工程勘察设计文件、设计说明及设计变更、洽商； 3、建筑工程施工质量验收标准及施工规范； 4、施工测量的基础资料； 5、国家及地方的法律、法规和规定。 二、坚持质量控制原则 监理工程师应十分明确质量控制的原则并予以坚持和遵循，方能做好质量控制工作，质量控制的主要原则： 1、以工程施工质量验收统一标准、设计施工图及验收规范等为依据，督促承包单位全面实现施工合同中约定的工程质量标准； 2、对工程项目施工全过程实施全面质量控制，并以预控（预防）为重点； 3、对工程的人、机、料、法、环等因素进行全面控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位，并正常发挥作用；

4、要求承包单位落实材料试验、设备检验及施工试验制度； 5、坚持不合格的材料、构配件及设备不得使用于工程； 6、坚持本道工序未经验收或质量不合格，不得进入下一道工序； 7、施工过程中严格监督承包单位执行已被批准的施工组织设计（施工方案）； 8、以检验批质量保证分项工程质量；以分项工程质量保证分部（子分部）工程质量，以分部（子分部）工程质量保证单位（子单位）工程质量。 三、明确质量控制目标 在实施质量控制之前，监理工程师首先应明确所监理工程的质量目标，只有明确了质量目标，才能确定工程验收中所采用的标准，特别是创优工程，应按照相应的优质工程的标准进行质量控制。监理工程师的质量控制目标应主要根据建设单位与施工单位签定的《工程建设施工合同》确定的质量控制目标。但承包单位自身有创优工程的要求时，也应将其确定的创优目标作为质量控制目标。 四、掌握质量事前、事中和事后控制的方法 监理工程师应做好质量的事前、事中和事后控制，特别是事前控制，即预控，也就是防患于未然，这要求监理工程师本身具有较高的技术水平和丰富的实践经验，能够采取相应的预防措施，避免潜在施工质量问题的出现；监理工程师也要加强事中控制，采用巡视、平行检验

甲方工程师如何管理监理工作

甲方工程师如何管理监理工作 1甲方工程师如何管理监理工作工程监理工作的每一个环节都直接影响到建筑工程的施工进度和质量，所以监理工程师必须做好工程监理工作。那么甲方的工程师如何管理监理工作呢？下面，勤奋边肖为大家整理项目管理方法。 1、根据工程合同，确定工程质量的总体目标 根据工程合同，在项目质量目标确定后，将项目总体目标分解为多个质量子目标，每个子目标落实到各部门、班组、分包商和供应商，直至施工作业队和负责人。必要时可以签订责任协议或合同。 2.严格审查设计图纸 施工开始前，监理必须严格审查设计图纸。项目技术负责人应组织相关工程技术人员和管理人员认真学习施工图纸和设计规范，了解设计目的，以便更好地掌握设计要求。如果在审查过程中发现问题，将首先进行内部图纸会审，然后对问题进行总结，并参与设计交底和图纸会审，将设计提交给设计师采用或修改。在施工过程中，如果发现问题或材料、设备等。变更时，必须与业主沟通，并通过业主向设计方提出修改意见，获得设计修改，监理方不得随意修改。同时，对于施工单位的技术水平和组织设计，监理人员还应检查和找出施工中可能出现的质量问题，与建设工程单位沟通，找出合理的解决办法，避免建筑质量问题的发生。 3.确保项目所需建筑材料的质量

合格的建筑材料质量是保证工程质量的前提。建筑材料的采购，首先施工单位必须注重质量管理，采购符合标准的建筑材料。其次，监管人员应加强对建筑材料质量的监管，因为钢筋、水泥等材料使用量大，采购渠道混乱。因此，在检查工程所需的钢筋和水泥的进场数据时，要求严格控制，材料不允许进入现场，只有经过试验的建筑材料才允许进入现场使用。同时对于半成品材料，如钢筋焊接半成品，如检验不符合要求不得使用。严格控制建筑材料质量，确保建筑工程质量。2施工阶段的监理工作 1、监理资料应认真保存 在整个施工过程中，会记录很多数据。文字的叙述可以详细地展示项目进行中的所有细节。有高质量的零部件需要改进，必须精心保存，因为这些数据可以让程序在项目验收部分顺利运行。同时，在数据记录的过程中，这个建设项目已经成为一个非常规范的建设项目。在工程资料中，是技术性的，包括进度控制、质量控制、成本控制等。它是建筑工程中最重要的文件之一。因此，监理工程师必须加强数据管理。数据监控的正确步骤如下： (一)监理日志的编制，必须按照施工节奏进行记录，并详细、真实、准确地进行阐述。监理资料的整理和归档过程必须落实到固定人员，他们要负责，总监理工程师也要负责； (2)监理信息必须与实际施工现场一致，是最适合施工过程的信息。 2.注意材料的管理

注册监理工程师变更注册程序

附件二 注册监理工程师变更注册程序 一、申请变更注册的范围 根据《注册监理工程师管理规定》（建设部第147号令）的有关规定，注册监理工程师发生下列情况时，应及时办理变更注册手续： 1、变更执业单位； 2、变更注册专业； 3、所在聘用企业变更企业名称； 4、所在聘用企业变更注册管理部门。 二、申请变更注册所需提交的相关资料 1、申请人如实填写的《中华人民共和国注册监理工程师变更注册申请表》一式两份；跨省、自治区、直辖市、总后基建营房部办理变更注册手续的，需提交一式三份。 2、申请人的身份证件（身份证、军官退休证、警官退休证）复印件（需加盖现聘用企业公章）。 3、申请人的《中华人民共和国监理工程师执业资格证书》或《中华人民共和国监理工程师证书》复印件（需加盖现聘用企业公章）。 4、申请人的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》原件及执业印章。 5、申请人的工作调动证明（与原聘用单位终止或解除聘用劳动合同的证明文件复印件，或由劳动仲裁机构出具的解除劳动关系的劳动仲裁文件复印件）。 6、申请人与新聘用单位签订的有效聘用劳动合同复印件及近期社会保险机构出具的参加社会保险清单复印件（离、退休返聘人员需提供离、退休证明复印件）。 7、申请人跨省、自治区、直辖市变更执业单位的，还须提供满足新聘用企业所在地相应继续教育要求的证明材料。 8、申请人变更注册专业的，应提供与申请注册专业相关的证明材料（毕业证书、学位证书、职称证书、满足相应专业继续教育要求的

证明材料）复印件（需加盖现聘用企业公章）。 9、申请人所在聘用企业名称发生变更的，应提供工商局出具的企业名称变更函复印件。 10、申请人近期免冠一寸彩色照片一张。 三、申请变更注册的流程 1、申请人进入中国工程建设信息网（https://www.wendangku.net/doc/6512522938.html,），通过监理企业、建筑业企业、工程招标代理机构资质身份加密锁登录《注册监理工程师注册管理信息系统》，填写、打印《中华人民共和国注册监理工程师变更注册申请表》，并上传生成数据电子文档； 2、申请人向现聘用企业提交变更注册申请资料，经审核同意后，到北京市建筑业执业资格注册大厅办理相关申报手续。 3、北京市建委注册管理部门对所有申请变更注册的材料进行初审，形成初审意见后连同相关资料一并上报建设部。 4、建设部对所有申请变更注册的材料进行审查，形成审查意见。对准予变更注册的人员，由建设部统一核发《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》及执业印章。 四、申请变更注册的收费标准 根据《国家计委办公厅关于注册城市规划师等考试注册收费标准的通知》、建设部《关于收取注册监理工程师注册费和执业印章费的通知》、北京市发改委《关于造价和监理工程师等注册收费标准的函》的有关规定执行，注册费56元/人，执业印章费65元/人，由注册大厅代收后统一上缴建设部。

怎样当好一名专业监理工程师

怎样当好一名专业监理工程师 当好一名专业监理工程师，首先必须不断学习国家、行业的有关规程、规范、文件，以法律、法规为准绳，以合同为依据,不断学习专业知识、不断提高现场管理水平。其次必须掌握与本工程建设有关的文件,掌握了这些文件才能对本工程的监理做到心中有数，处理问题有理有据，事半功倍。下面本人就如何做好一名专业监理工程师谈点粗浅看法： 一、树立良好的形象是做好监理工作的前提。 工程监理在工程建设中是十分重要的一个环节，也是技术含量高，知识面很广，责任重大的一个行业。由于种种原因，社会对监理工作贬褒不一，作为专业监理工程师，要从我做起，从严要求，以实际行动来维护我们的职业尊严，树立专业监理工程师的良好形象。 二、取得建设、施工单位的信任是做好监理工作的基本保证。 在工程监理过程中，施工单位往往根据自己的经验组织施工，这就需要我们专业监理工程师在沟通、协调、指导方面发挥出重要作用，主动联系建设单位、施工单位，避免不必要的返工、停工、延误工期。用事实说话，提高专业知识，熟悉工程施工特点，用认真负责的态度开展监理工作，是我们做好监理工作的根本保证。施工项目部班子基本是临时组合，对目前背景下的监理信任度不够或不重视, 要想让施工单位对我们产生足够的信任，专业监理工程师要认真熟悉图纸，抓住工程施工特点，不断地认真总结经验，积极协调帮助他们解决工程

施工中，遇到的实际问题。通过我们勤恳的工作来取得建设单位、施工单位的信任，在施工过程中才能愿意听从、接受我们的意见和建议。 三、要做好监理工作必须做到以下几点 1、大胆管理、坚持原则是专业监理工程师必须具备的基本素质。对施工单位在工程中存在的问题及时发现、及时提出整改意见，施工单位一般不愿意或不想整改，这时必须坚持到底、紧追不放，配合使用专业监理工程师对计量支付的否决权，使存在的问题整改到位为止。努力做好事前控制、事中控制，加大现场的检查力度。用国家的法律法规和上级的文件来规范施工单位的施工行为。对隐蔽工程的验收做到紧抓不放，对不合格的分项工程坚持整改完成后再进行下道工序施工。努力提高监理的权威性，强化监理力度，同时仍需加强自的学习，提高专业知识，提高监理工作水平。 2、做到监理工作的灵活性。在坚持原则的前提下也要讲究方法上的灵活性。只有做好灵活性，才能使监理工作协调有效地开展。研究问题要做到多角度思维，多方面去考虑，从建设单位、施工单位、等多方面去考查，避免片面性。对出现的问题要从实质上去认识，并能分析引发问题的多种因素，而在处理中不要刻板，因为各个地方的地质条件、施工环境和施工条件等都不相同，即使是同一地方也存在不同的具体情况，所以，在处理问题中要结合施工现场、施工环境的实际去考虑，而不要脱离实际情况处理问题。专业监理工程师不仅能按法律法规、相关规范和合同要求进行监理，而且能处理一般突发性事件，并确认是否必须通报总监理工程师处理。

监理工程师管理办法

监理工程师管理办法 一、监理工程师管理办法职业道德 基本准则 监理工程师在施工监理过程中，应本着“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟、廉洁自律”的监理原则遵守以下职业准则： 职业准则 1.坚持公开、公正、公平、诚信的原则，不损害国家和集体利益，不违反工程建设管理规章制度。尽职尽责、兢兢业业地执行监理工作；2．建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，监督并认真查处违法违纪行为； 3．不接受任何其他商业性委托，不泄露工程和业主的秘密，忠实履行职责，对业主负责。不在同一项目中既做监理又做承包人的商`业咨询，不泄露技术情报，不接受任何回扣、提成或其它间接报酬。不得接受承包人的请客送礼，不得介绍施工队、民工在本工程中分包或转包，不做有损业主利益和影响公正的事情； 4．当其认为正确的判断和建议被业主否决时，应向业主说明可能产生的后果； 5．当认为业主的意见或判断不可能成功时，应向业主提出劝告；6．当证明监理的判断是错误时，要勇于承认错误，及时更正错误；7．当监理工作涉及到业主和承包人双方合法利益时，应按照合同规定，在授权范围内实事求是地进行处理。

二、监理工程师管理办法工作守则 1．维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。 2．执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度、履行监理合同规定的义务和职责。 3．努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平。4．不以个人名誉承揽监理业务。 5．不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职。 6．不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法。7．不收受被监理单位的任何礼金。 8．不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。 9．坚持独立自主的开展工作。 三、监理工程师管理办法廉洁自律 1．监理人员不准利用职务之便和工作关系谋取私利、索贿。在监理工作中必须做到秉公办事，公正合理，一丝不苟。不允许任何懈怠和渎职的现象存在。 2．监理人员不准利用监理权向承包人敲诈勒索、吃拿卡要，亦不得要求承包人为自己提供规定以外的任何方便和需要。 3．监理人员绝对不准由于得到承包人的某些关照而放松合同要求或降低质量标准。更不能参于承包人的经济活动，以“服务”为名，收取劳务

监理工程师如何管理项目

监理工程师如何管理项目 1.监理工程师如何进行项目管理？要真正做好施工现场的安全监理工作，真正发挥施工安全的作用，监理人员不仅要了解和掌握施工安全的专门知识，还要学习相关的法律和技术规范。那么监理工程师如何进行项目管理呢？下面，勤奋边肖为大家整理相关项目管理技巧。 一、设计质量控制 设计是一个项目的基础。如果设计有缺陷或不完善，将直接影响项目的质量、进度和投资。因此，如何改进设计，及时解决设计中的问题，是监理工程师工作的重点。我觉得解决这个问题大致有这几个步骤。首先，在设计交底之前，施工单位要认真阅读图纸，监理也要认真审核图纸，然后总结设计中的缺陷和问题，在设计交底的过程中逐一解决图纸中的问题。对于一些项目庞大、设计复杂、问题多、时间短的项目，所有问题都会在一次设计交底结束后得到解决。监理工程师在施工过程中必须要求施工单位继续认真审核图纸，发现问题及时与设计单位沟通，及时解决；直到工程建设顺利完成。 其次，对于一些设计不完善的项目，需要提出这些问题并形成书面材料，详细说明这些问题对项目的负面影响，督促甲方尽快联系相关部门完善设计，为项目的建设做好铺垫。 在整个施工过程中，会不断发现设计中的问题。作为监理工程师，必须与设计人员保持良好的沟通和联系，及时解决施工中的各种问题。 二、材料和设备的质量控制

材料和设备质量对工程质量的影响不容忽视。工程材料、外购件和设备的进场和检验，以及对其质量认证资料的审查、见证取样和抽样检验是一项关键的监督工作，包括：确定材料的品牌，检查制造商的信誉，以及产品质量的优良程度；最终确定供应商；材料进场时，监理工程师必须对出厂质量证明材料进行审查，并进行现场检查。需要送检的材料应按有关规定送检。在检验过程中，一旦发现假冒伪劣产品，除了责令更换外，一定程度的罚款也可以考虑显示处罚。 监理工程师如何控制市政工程造价 加强施工队伍管理 通过对施工队伍的管理，是实现管理控制最有效、最便捷的途径。实现工程造价动态有效控制的最有效途径是引入行为导向的施工承包控制。我们不能避免在工程投标阶段模仿各投标单位的独立报价和承诺。一份好的合同最能有效地调整和规范合同各方的行为，改变市政建设中追求效益、保证工期、忽视质量和管理的不良状况，有效地控制施工阶段的动态成本。同时，发包人可以降低工程成本，增加合理利润，承包人可以减少不必要的管理和重复消耗，目标明确，精心组织，精心施工，降低工程成本，提高施工合同利润率。要实现上述目标，涉及许多方面。 但就合同控制和合同管理而言，除了对合同价格和建安费用的理解之外，不足之处在于对工程签证及相关问题的处理模糊、茫然。最有效的方法是控制施工承包行为，使工程造价的控制节点向前推进。施工

监理工程师合同管理

2014年监理工程师《建设工程合同管理》答案及解析 22．关于《建设工程勘察合同（一）（GF-2000-0203）》和《建设工程勘察合同（二）（GF-2000-0204）》两个示范文本的说法，正确的是（）。A．两个文本的主要内容是致的B．两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务【答案】 C 【解析】建设工程勘察合同（）和建设工程勘察合同（二）适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。参见教材P62。23．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。A．发包人应在合同生效生支付预付款B．工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】 D 【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。工程建设期间如遇概算调整，设计费也应做相应调整。设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款。参见教材P73。24．关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A．发包人必须是建设单位B．承包人必颂是法人C．总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质D．发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】 B 【解析】建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。参见教材P65。25．根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。A．定金应以勘察费为基础计算B．定金应以工程投资额为基础计算C．定金的比例由当事人自由约定D．定金只能抵作勘察费【答案】 A 【解析】合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。参见教材P68。26．根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A．招标文件B．投票函及投票函附录C．委托监理协议书D．投票企定额标准【答案】 B

注册监理工程师管理规定

注册监理工程师管理规定（熟悉） 08、09年各2题，10年1题 第一章总则 第一条为了加强对注册监理工程师的管理，维护公共利益和建筑市场秩序，提高工程监理质量与水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本规定。 第二条中华人民共和国境内注册监理工程师的注册、执业、继续教育和监督管理，适用本规定。 第三条本规定所称注册监理工程师，是指经考试取得中华人民共和国监理工程师资格证书（以下简称资格证书），并按照本规定注册，取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书（以下简称注册证书）和执业印章，从事工程监理及相关业务活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的人员，不得以注册监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动。 第四条国务院建设主管部门对全国注册监理工程师的注册、执业活动实施统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设主管部门对本行政区域内的注册监理工程师的注册、执业活动实施监督管理。 第二章注册 第五条注册监理工程师实行注册执业管理制度。 取得资格证书的人员，经过注册方能以注册监理工程师的名义执业。 第六条注册监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩，按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别，按专业注册。每人最多可以申请两个专业注册。 第七条取得资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门初审，国务院建设主管部门审批。 取得资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请；省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理后提出初审意见，并将初审意见和全部申报材料报国务院建设主管部门审批；符合条件的，由国务院建设主管部门核发注册证书和执业印章。 第八条省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门在收到申请人的申请材料后，应当即时作出是否受理的决定，并向申请人出具书面凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。 对申请初始注册的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起20日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门。国务院建设主管部门自收到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门上报材料之日起，应当在20日内审批完毕并作出书面决定，并自作出决定之日起10 日内，在公众媒体上公告审批结果。

广西建设工程监理工程师管理暂行办法

广西建设工程监理工程师管理暂行办法 第一章总则 第一条为适应我区建设工程监理行业发展需要，规范监理人员从业行为，提高监理从业人员从业能力，确保建设工程质量安全，根据《建设工程监理规范》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，结合我区实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于在广西境内从事工程监理及相关业务活动，经考试(含考核)合格，并取得《广西建设工程监理工程师培训合格证》(以下简称《培训合格证》)的专业技术人员，以及对此类人员考试、登记备案、继续教育和行业自律的管理。 第三条本办法所称广西建设工程监理工程师，是指参加规定的从业培训，经考试（考核）合格并取得《培训合格证》后，从事工程监理及相关业务活动的专业技术人员。 第四条广西建设厅职工培训中心（广西建设执业资格注册中心）和广西建设监理协会分工负责、共同组织实施广西建设工程监理工程师的培训、考试、登记备案、资格认证和管理、考核取证、继续教育和行业自律管理工作，接受广西建设行政主管部门的指导和监督。 第二章培训、考试 第五条广西建设工程监理工程师应达到行业执业能力标准要求，并取得《培训合格证》。 第六条广西建设工程监理工程师培训、考试原则上每年举行一至两次，考试内容参见《广西建设工程监理工程师考试大纲》。 第七条广西建设厅职工培训中心（广西建设执业资格注册中心）和广西建设监理协会共同负责广西建设工程监理工程师的培训、考试和考核工作。其任务是： （一）组织实施广西建设工程监理工程师的培训工作； （二）制定广西建设工程监理工程师考试大纲；

（三）确定考试命题及评分标准； （四）负责资格审查、报名、组织考试、阅卷、评分等考务工作； （五）组织考试分数汇总分析。 第八条广西建设工程监理工程师考试教材设《建设工程监理概论》、《建设工程质量控制》、《建设工程进度控制》、《建设工程造价控制》、《建设工程安全监理》、《建设工程合同管理》、《建设工程信息与档案管理》、《相关法律法规及文件》、《建设工程监理案例分析》等课程，采用国家统编教材及我区自编教材。 第九条广西建设工程监理工程师报考条件： （一）具有工程技术或工程经济专业大专（含大专）以上学历，取得工程技术或工程经济专业中级专业技术职称满5年，并从事监理工作满5年，年满35岁； （二）具有工程技术或工程经济专业本科（含本科）以上学历，取得工程技术或工程经济专业中级专业技术职称满3年，并从事监理工作满3年，年满35岁； （三）具有其他专业以上本科学历、取得工程技术或工程经济专业中级专业技术职称满8年，并从事工程监理工作满5年，年满40岁； （四）取得工程技术或工程经济专业高级专业技术职称满1年，并从事监理工作满3年，年满35岁； （五）具有国家一级建造师注册执业证书，取得工程技术或工程经济专业中级技术职称满3年，并从事监理工作满3年，年满35岁。 （六）取得监理员上岗证书后，从事监理工作满5年，取得工程技术或工程经济专业中级专业技术职称满3年，年满35岁； （七）取得监理员上岗证书后，从事监理工作满8年，取得工程技术或工程经济专业中级专业技术职称，年满35岁；

监理工程师处理工程变更的操作技巧

监理工程师处理工程变更的操作技巧分析 1 工程变更的范围 广义上的工程变更的范围，是指构成合同文件的任何组成部分的变更，并不局限于设计变更所特指的与施工图纸有关的部分。它既包括工程进展中形式的变更、工程数量的增减或工程质量要求及标准方面的变动；同时又包括合同条件的修改。 2 工程变更的性质及其工程变更工作的重要性 任何部分的工程变更，业主、监理和承包商都可以提出，但按照FIDIC合同条件的规定，不管由哪一方提出的任何变更，都应交由监理工程师来最终处理，并报与业主批准备案，监理工程师发出有关的变更指令，该指令一经发出，应视为合同文件的一部分。因此，工程变更具有一定的法律强制性。没有监理工程师的变更指令，合同的任何一方都不能对工程及其有关方面做出任何的改动，监理工程师发出的工程变更指令，合同双方则必须执行。实质上，工程变更是对合同文件进行修正、补充，使其更加完善。 一般在土木工程项目实施中，只要在原合同规定工程范围内进行变更，不超出合同规定，变更是允许的，必须或需要变更部分，原合同一般都已讲明。 工程变更常常发生在工程承包合同执行过程中，通常是不可预见的，因而事先无法约定，需要监理工程师随工程进展现场定夺，若久拖不决，即使是合情合理的变更也会阻碍工程进展；况且大部分的工程变更会涉及到费用，若处理不当，不仅造成资金浪费，影响工程质量，埋下索赔隐患，甚至使业主对其工程投资失去控制或承包商的利益受到损害，监理单位的形象也会受到影响。 3 工程变更的提出和审议 3.1 工程变更的提出 工程变更可以由承包商提出，也可能由业主或工程相邻地段的第三方提出，有时监理工程师也会提出工程变更。 承包商提出的工程变更，一种情况是工程遇到不能预见的地质条件或地下障碍，另一种情况可能是承包商为了节约工程成本或方便其施工条件，加快工程施工进度。这种提出，一般都会涉及费用的增加或引起索赔。FIDIC合同条件特别强调，没有监理工程师的指令承包商不得作任何变更。

监理工程师合同管理

2012 年监理工程师《合同管理》模拟题（2 ） 2012-02-06 11:36 【大中小】【打印】【我要纠错】 单项选择题 1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权， 法律规定其撤销权消灭。 A. 1年 B . 2年 C. 3年 D . 5年 2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市 场价格履行。 A ?工程所在地 B .施工单位所在地 C ?建设单位所在地 D .合同签订地 3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政 府对价格进行调整时，应按照（）计价。 A ?原价格 B .交付时的价格 C .原价格和交付时价格中的较高者 D .原价格和交付时价格中的较低者 4、施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止 施工，这是承包人行使（）。 A. 先履行抗辩权 B .先诉抗辩权 C.不安抗辩权 D .同时履行抗辩权 5、债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的， 债权人可以请求人民法院（）债务人的行为。

A ?变更 B .代位 C ?解除 D ?撤销 6 、甲与乙签订了采购10 吨水泥的合同，合同中约定由乙向甲交付8 吨，向丙交付2 吨。这种情况为（）。 A ?债务承担 B ?债务人向第三人履行债务 C?由第三人向债权人履行债务 D ?债权转让 7、根据我国《合同法》的规定，既具有对合同未违约方进行补偿，又具有对违约方实 行制裁双重性质的是（）。 A ?罚金 B ?赔偿金 C ?预付款 D ?违约金 8、合同当事人约定了定金3 万元，违约金4 万元，收受定金的一方违约应返还给付定 金的一方（）万元。 A ? 3 B．6 C．7 D ．10 9 、某工程总投资2100 万，预计某一设备的采购价为300 万元，就设备采购而言， （）。 A.必须进行招标 B ．可以不进行招标 C ．必须采用询价来确定供应商 D ．只能通过公开招标来确定供应商 10 、邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。 B. 5

监理工程师对工程变更的法定处理程序

监理工程师对工程变更的法定处理程序 1、设计单位对原设计存在的权限提出的工程变更，应编制设计变更文件。发包人或承包人提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由发包人转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全。环保、规划等内容时，应按规定经有关部门批准和审定。 2、项目监理机构应了解实际情况并收集有关的资料。 3、总监工程师根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关。条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期做出评估： （1）确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度。 （2）确定工程变更项目的工程量。 （3）确定工程变更的单价或总价。 4、总监工程师就工程变更费用及工期的评估情况与承包人和发包人进行协调。 5、总监工程师签发工程变更单。 在工程变更的处理中，总监工程师在工程变更的质量、费用和工期方面取得发包人的授权，可按施工合同规定与承包人进行协商，协商一致，总监工程师将协商结果向发包人通报，并由发包人在变更文件上签字认可。总监工程师未经发包人授权，应协助发包人与承包人就工程变更的质量、费用和工期进行协商并取得一致。若双方未能就工程变更的费用等方面达成协议，可由监理方提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据，工程最终结算时应以承发包双方达

成的协议为准。 在总监工程师签发工程变更单之前，承包人不得实施工程变更。未经总监工程师审查同意而实施的工程变更，监理方不予以计量。 施工管理中，在科学合理、有利于施工和达到合同目标的前提下，监理工程师应发挥监理单位的技术和经验优势，帮助业主和承包单位，尽量减少工程变更，特别是随意地修改工程设计或盲目追求施工速度而造成不必要的工程浪费。 现场监理如何写好旁站记录? 旁站是监理人员控制工程质量，保证项目目标实现必不可少的重要手段。旁站部位往往是那些施工难度大，技术要求高，难以检查，出现问题后难以处理的关键部位或关键工序。因此真实、准确地记录好旁站情况，是做好监理工作的重要环节。如何写好旁站记录呢，小编发一篇建筑工程短文供参考,路桥也是一样的方法。 1 旁站记录的要求 旁站记录应真实、及时、准确、全面反映关键部位或关键工序的有关情况。文字书写应工整、清晰，语言表达应简明扼要，措辞严谨。旁站记录应尽量采用专业术语，不用过多的修饰词语，更不要夸大其词。涉及到数量的地方，应定清准确的数字。如有的旁站记录这样记述：“4月26日，2号楼基础底板浇筑砼”，“5月10日，地下室垫层涂刷聚氨酯防水涂料”，短短几句话，既没有说清施工部位，也没有记述旁站时的情况，这显然是不符合要求的，如果发生质量问题，那么监理人员很难说清当时的情况。再如：“4月28日，3号楼四层楼板浇筑砼20余方”，这也是不行的，应准确写清楚砼的浇筑数量。