[0758]《建设法规》

西南大学培训与继续教育学院

课程代码： 0758 学年学季：20201

单项选择题

1、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

.资质不良行为

.工程安全不良行为

.工程质量不良行为

.承揽业务不良行为

2、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）.

. F. 劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

3、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。

.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关验施工许可证

.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告

4、根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予

.责令改正，处以罚款

.降低资质等级

.吊销资质证书

.责令停业整顿

5、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（

.建设单位

.相关专业承包单位

.施工总承包单位

.监理单位

6、关于工程监理单位的相关质重责任和义务，下列说法正确的是（）。

.监理单位仅对施工质量承担责任

.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

.工程监理实行总监理工程师负责制

.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务

7、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质重标准，因而造成重大安全

.工程重大安全事故罪

.重大责任事故罪

.串通投标罪

.重大劳动安全事故

8、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虛假材料申请建筑业企业资质的，不

. 3年

. 2年

. 4年

. 1年

9、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履

求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。

.请求甲支付委员金6万元

.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

.请求甲双倍返还定金8万元

10、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（）

.将承包的工程违法分包

.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

.以他人名义投标

.未在规定期限内办理资质变更手续

11、在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得

.建设工程规划许可证

.施工许可

.质量安全报建手续

.建设用地规划许可证

12、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）。

.降低资质等级

.吊销营业执照

.给予警告

.责令限期改正

13、国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。

.节材

.节能

.节地

.节水

14、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（）。

.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案

.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案

.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案

15、关于履约保证金的说法，正确的是（）。

.中标人必须缴纳履约保证金

.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

.履约保证金是投标保证金的另一种表述

16、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。

.建筑市场有关法律责任

.质量安全问题

.违反法定基本程序问题

.建筑市场有关违法行为

17、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制

.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

18、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。

.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处

万元以下的罚款

.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止用

.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

19、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。

.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整

.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算

.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算

.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整

20、两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责

.重大责任事故罪

.徇私舞弊罪

.玩忽职守罪

.串通投标罪

21、《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。

.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

.总则、正文、附件

.总则、通用条件、专用条件

.总则、分则、附则

22、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下

.设计、施工、监理

.建设、施工、监理

.建设、设计、施工

.建设、设计、监理

23、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权

.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

24、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的

.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

.用于砌筑砂浆的水泥

.地下使用的防水材料

.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

25、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。

.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移交其他部门处理

.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

26、关于垫资的说法，正确的是（）。

.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

.垫资的法律性质是工程欠款

.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

.法律、行政法规明确禁止垫资行为

27、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，竣工总结算的审查人是

.发包人

.总承包人

.同级审计部门

.同级财政部门

28、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当

.按照建设单位的指令确定

.注明生产厂、供应商

.注明规格、型号性能等技术指标

.征求施工企业的意见

29、“绿色施工”是指在工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步

（）。

.节电、节能、节水、节材

.节能、节水、节油、节材

.节能、节电

.节能、节地、节水、节材

30、施工人员对涉及结构安全的试块．试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具

.建设单位或监理单位

.设计单位或监理单位

.施工企业质量管理部门

.建设工程质量监督机构

31、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁

.按甲的意见

.按乙和丙的意见

.请示仲裁委员会主任并按其意见

.重新组成仲裁庭经评议后

32、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司

劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（.共同诉讼人

.有独立请求权的第三人

.无独立请求权的第三人

.原告

33、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。

.建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

.工程价款确定之日

.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

34、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装

.安裝单位质检合格

.建设行政主管部门检查验收

.建设单位检查验收

.监理单位检查验收

35、根据《建设工程施工合同（示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。

.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需新检查

.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可盖

.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

36、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。

.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担

.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

.试样的真实性只能由取样人员负责

37、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。

.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强性标准

.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销租赁证书

.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

38、关于投标报价的说法，正确的是（）。

.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

39、根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。

. 1个月

. 2个月

. 4个月

. 3个月

40、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。

.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

41、关于合同形式的说法，正确的是（）。

.书面形式合同是指纸质合同

.书面形式是主要的合同形式

.当事人的行为可以构成默示合同

.未依法采用书面形式订立合同的，合同无效

42、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。

.建筑面积200m2以上的工程

.城镇市政基础设施工程

.工程投资额在20万元以上的工程

.国务院批准开工报告的工程

43、根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大

. B. 由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整

44、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（

.建造师同时具有两个专业的执业资格

.两个项目的发包人是同一单位

.因发包人原因导致停工超过3个月

.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

45、关于定金的说法，正确的是（）。

.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

.定金的法律性质是担保

.订金与定金的法律效果相同

.定金超过合同金额的20%，则定金无效

46、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

.承租人破产的，租赁物属于破产财产

.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

47、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

.施工企业编制的施工方案

.施工企业的名称和标志

.施工企业发明的新技术

.施工企业编制的投票文件

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）

.按份责任

.连带责任

.集体责任

.同等责任

49、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。

.罚款、没收非法财物等行政处罚决定

.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

.限制人身自由的行政强制措施决定

.行政处分或者其他人事处理决定

50、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，

. C. 甲应当对乙承担违约责任

.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

.租赁期满，乙取得该设备的所有权

.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

51、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的

.警告

.吊销营业执照

.责令停产停业

.罚款

52、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全

.允许他人使用本企业名义承揽工程

.使用其他企业名义承揽工程

.违法分包

.与他人联合承揽

53、关于合同示范文本的说法，正确的是（）。

.示范文本为强制使用的合同文本

.采用示范文本是合同生效的前提

.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备

.采用示范文本是合同成立的前提

54、甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公

同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A .甲公司给定的权利自合同公证后获得

.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

55、根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在

. 3个月

. 1个月

. 6个月

. 2个月

56、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，则施工许可证（）。

.继续有效

.重新核验

.自行延期

.自行废止

57、根据《生产安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（）。

.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

.造成5人死亡的事故是一般事故

.造成45人重伤的事故是重大事故

.造成15人死亡的事故是特别重大事故

58、某工程竣工验收时发现隐蔽工程质量检查不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确

.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

59、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。

.地域性

.期限性

.财产权和人身权的双重性

.专有性

60、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。

.合同变更协议自签字之日起生效

.合同变更与工程变更范围一致

.发包人可依据其单方意思变更合同

.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

主观题

61、建设单位的安全责任有什么？

参考答案：

(1) 向施工单位提供资料的责任；

(2) 依法履行合同的责任；

(3) 提供安全生产费用的责任；

(4) 不得推销劣质材料设备的责任；

(5) 提供安全施工措施资料的责任；

(6) 对拆除工程进行备案的责任；

(7) 办理特殊作业申请批准手续的责任。

62、质量管理的原则是什么？

参考答案：

(1) 以顾客为关注焦点；

(2) 领导作用；

(3) 全员参与；

(4) 过程方法；

(5) 管理的系统方法；

(6) 持续改进；

(7) 基于事实的决策方法；

(8) 互利的供方关系。

63、建筑安全生产从业人员的权利有哪些？

参考答案：

(1)签订合法劳动合同权；

(2)知情权；

(3)建议、批评、检举、控告权；

(4)对违章指挥、强令冒险作业的拒绝权；

(5)停止作业及紧急撤离权；

(6)依法获得赔偿权。

64、什么叫工程建设重大事故，我国事故等级如何划分？

参考答案：

工程建设重大事故，是指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏重大事故分为四个等级：

(1)具备下列条件之一者为一级重大事故：①死亡30人以上；②直接经济损失300万元以上

(2)具备下列条件之一者为二级重大事故：①死亡l0人以上；②直接经济损失l00万元以上

(3)具备下列条件之一者为三级重大事故：①死亡3人以上、9人以下；②重伤30人以上；

(4)具备下列条件之一者为四级重大事故；①死亡2人以下；②重伤3人以上，19人以下；

65、原告：某监理公司

被告：某房地产开发公司

基本案情：某房地产开发公司投资开发一个住宅小区，与某工程监理公司签订建设工程委托监理合同。在设计阶段和施工阶段的监理业务。房地产开发公司应于监理业务结束之日起5日内支付最后20%的监理费用。方有口头约定，监理公司监理职责应履行至工程保修期满为由，拒绝支付。监理公司索款为果，诉至法院。法院支付最后一笔监理费，构成违约，应承担违约责任，支付监理公司剩余20%的监理费及延期付款利息。请根据

参考答案：

依据《合同法》第276条和《建筑法》的有关规定，依法应当实行监理的建设工程，发包人应依据《中华人民共和国建筑法》第四章的规定及《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设

1、国家重点建设工程；

2、大中型公益事业工程；

3、成片建设的住宅小区工程；

4、利用外国政府或者国际金融组织贷款、援助资金的工程；

5、国家规定必须实行监理的其他工程。

本案中，房地产开发公司开发的住宅小区，属于需要实行监理的建设工程，依法应与监理人签理范围包括工程设计和施工阶段，而未包括工程的保修期，双方只是口头约定还应包括保修期。依合同。因此，该委托合同关于监理义务的约定，只能包括设计和施工阶段，不包括保修期，也就是决其承担违约责任，支付监理费及利息是正确的。

工程建设法规与相关知识

工程建设法规及相关知识 掌握容 一、建设施工常用技术规及质量验收规（国家、行业、地方等）《建筑工程质量验收统一标准》——验评分离、强化验收、完善手段、过程控制一）、建筑工程质量验收要求 1．建筑工程质量验收要求 （1）建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规的规定 （2）建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求 （3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格 （4）工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行 （5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件 （6）涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测 （7）检验批的质量应按主控项目和一般项目验收 （8）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测 （9）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相关资质 （10）工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认 2．单位（子单位）工程质量验收合格应符合的规定 （1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格 （2）质量控制资料应完整 （3）单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 （4）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量严守规的规定 （5）观感质量验收符合要求通过返修或加固处理仍部满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收（二）、建筑工程质量验收程序和组织 1．检验批及分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行验收2．分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行验收3．单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告4．建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位（子单位）工程验收 5．单位工程有分包单位施工时，分包单位对所呈报的工程项目应按本标准规定的程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，一哦女冠将工程有关资料交总包单位 6．当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理 7．单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管

2019年3月西南大学网络教育3月机考答案-0758 建设法规2

0758 建设法规 单项选择题 1、根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。 责令改正，处以罚款 降低资质等级 吊销资质证书 责令停业整顿 2、关于工程监理单位的相关质重责任和义务，下列说法正确的是（）。 监理单位仅对施工质量承担责任 监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任 工程监理实行总监理工程师负责制 监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务 3、《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 总则、正文、附件 总则、通用条件、专用条件 总则、分则、附则 4、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。 B. 用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效 劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同 存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效 5、施工人员对涉及结构安全的试块．试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 建设单位或监理单位 设计单位或监理单位 施工企业质量管理部门 建设工程质量监督机构 6、当事人对可撤销合同的撤销权的放弃，（）。 只能以默示方法作出 可以以明示或默示的方法作出 须经双方当事人同意 只能以明示方法作出 7、《建筑业企业资质管理规定》中规定，下列不属于工业与民用建筑工程施工企业的二级标准的是： 企业近10年承担过单位工程建筑面积10000平方米以上的建筑工程 企业具有二级资质以上的项目经理不少于10人 企业年完成建筑业总产值5000万元以上，建筑业增加值15000万元以上 企业经理具有5年以上从事施工管理工作的经历 8、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。 设计文件规定的该工程的合理使用年限 5年

建设法规课后思考题和答案解析(朱宏亮)

建设法规课后习题答案（朱宏亮） 1:什么是建设法规？建设法规调整的社会关系有哪些？ 建设法规指调整自然人、法人和其他组织在建设活动中所发生的社会关系的法律规范的总称。 国家建设行政主管机关与规划单位、建设单位、勘察设计单位、建筑施工企业、建筑监理单位、公民等之间的行政管理关系 调整建设活动中有关主体之间的民事关系 2：何谓建设法规体系？我国建设法规体系是如何构成的？ 是指把已经制定和需要制定的建设法律，建设行政法规和建设部门规章衔接起来，形成一个相互联系，相互补充，相互协调的完整统一的框架结构。 构成：（1）建设法律（2）建设行政法规（3）建设部门规章（4）地方性建设法规（5）地方建设规章。 3：建设法律：《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建设法》《中华人民共和国城市房地产管理法》 4：我国建设立法的基本原则？ a市场经济规律原则b法律统一原则c权责一致原则 5：建设法规的实施包括哪几方面？ 建设法规的执法，司法，守法三方面 1.何谓工程建设程序？意义？我国工程建设程序分为哪几个阶段？ 工程建设程序是在认识工程建设客观规律基础上总结提出的，工程建设全过程中各项工作都必须遵守的先后次序。 a工程建设前期阶段-----决策分析b工程建设准备阶段c工程建设实施阶段d工程建设验收与保修阶段e终结阶段 2.工程建设前期阶段包括哪几环节？ 投资意向；投资机会分析；项目建议书；可行性研究；审批立项 3.土地所有权？ 我国《土地管理法》规定农村和城市郊区的土地（除法律规定属国家所有者外）属于农民集体所有，其余土地都归国家所有。 4.工程建设准备阶段分为哪几个环节？ a规划b环境影响评价审批c取得土地所有权d房屋征收与搬迁e保健f工程发包与承包 5.工程建设实施阶段所有环节？ 阿勘察设计b设计文件审批c施工准备d工程施工e生产准备

建设法规作业答案

1、建设法律关系的构成要素是什么？ 建设法律关系是由建设法律关系主体、建设法律关系客体、建设法律关系内容这三个要素构成。建设法律关系主体国家机关、社会组织和自然人。 建设法律关系客体物、行为和智力成果。 建设法律关系内容指建设权利和建设义务。 2、建设法规的法源有哪些？ 我国建设法规的法源包括 宪法法律行政法规地方法规、自治条例和单行条例部门规章地方规章国际条约 3、如何理解“工程建设”的含义？ 工程建设：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等工程项目的新建、扩建和改建， 是形成固定资产的基本生产过程及与之相关的其他建设工作的总称。 4、简述建设法律关系的特征。 建设法律关系有综合性和计划性两大特征。 综合性是指其包含民事法律关系、行政法律关系、刑事法律关系多种法律关系。 计划性指建设法律关系受到国家计划指令的影响较大，工程建设的各程序受到的国家干预较多。 5、在计划颁行的建设法律的八个方面，已经制定实施了哪些法律和行政法规 《城乡规划法》2007年10月28日通过，自2008年1月1日起施行。 《建筑法》1997年11月1日通过，自1998年3月1日起施行。 《城市房地产管理法》1994年7月5日通过，自1995年1月1日起施行，2007年8月30日修订。 《风景名胜区条例》2006年9月6日通过，自2006年12月1日起施行。 其余四个方面目前尚未制定全国性的法律和条例。 1、什么是工程建设程序？为什么法律法规要对工程建设程序进行规范？ 工程建设程序：是指一项工程从设想提出到最终投产或交付使用的过程中，各项工作应当遵循的先后顺序。 法律对工程建设程序予以规范，可以保证工程建设的秩序，保证投资效果和工程质量。 2、我国工程建设程序分为哪几个阶段？每个阶段各有哪些内容？ 工程建设程序分为以下几个阶段： ①前期阶段，其中包括投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项等； ②准备阶段，包括规划环评、获取土地使用权、拆迁、报建、工程发包与承包； ③实施阶段，包括工程勘察设计、设计文件审批、施工准备、工程施工、生产准备； ④竣工验收与保修阶段，包括竣工验收、工程保修；5、工程终结阶段，包括生产运营、投资后评价。

工程建设法规课程标准

工程建设法规课程标准

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

《工程建设法规》课程标准 课程名称：工程建设法规 课程性质：《工程建设法规》属于专业领域课，是“建筑工程”专业的核心课程之一。 学分：2 适用专业：建筑工程技术专业、建筑工程检测专业、建筑工程监理专业 1．前言 1.1课程定位 通过对《工程建设法规》课程内容的学习，掌握关于建筑法规及业务管理的基本理论和基本知识。树立法律意识，从而达到掌握建筑法规，遵守建筑法规、应用建筑法规的目的；培养学生在将来的实际工作中自觉抓住学习机会，获取相应的法律知识，以增强自己的竞争力。 本课程是一门专业基础理论课程，属于专业领域课，安排在第一学期学习，为学习建筑工程施工组织与管理、建筑工程质量评定与验收、工程招投标与合同管理等专业课奠定基础。本课程可作为注册建造工程师考试中相关法规内容的学习和补充。 1.2设计思路 根据建筑工程行业专家对本专业岗位群工作任务及职业能力分析，改革传统教学模式，与现行工程建设法律法规及标准相结合，与建造师考试结构和体例相结合，采用理论结合工程建设的实际案例进行讲解。教学形式必须结合开放教育“自学、导学、助学”的特点，通过学生自学、辅导教师课堂教学、案例讨论和观看有关建筑法律法规的电视录像等形式，提高学生对建筑法规知识的理解和掌握。本课程学习勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位所涉及的

工程法律法规，重点学会其中与施工单位密切相关的工程法律法规。能够深入理解建设领域相关的法律法规，及相关的操作程序；能应用相关知识分析实际案例，找出原因并从中得到启发。 2．课程目标 知识目标： 1.建设工程法律制度 学习建设法律、法规基本知识，掌握工程建设所要遵守的准则，培养自身的工程建设法律意识。 2.合同法 工程合同管理是工程项目管理的重要组成部分，而合同管理主要的依据就是《合同法》。通过学习合同法，掌握建设工程合同的订立与履行，提高合同管理能力以及项目管理能力。 3.建设工程纠纷处理 建设活动非常复杂以及政府监管严格，因此，建设工程纠纷不可避免。学习建设工程纠纷处理，维护自身合法权益。 能力目标： 1.建设工程法律制度 掌握工程建设所要遵守的准则，会运用所学建设工程法律制度解决工程建设中相关法律问题，会工程建设相关的操作程序。 2.合同法 掌握合同法的知识，正确选择使用《合同法》，会有效进行合同管理，提高项目管理水平。

《建设法规》练习题

习题 1 一、单项选择题：（每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1. 东州市第二人民医院欲新建一办公大楼，该办公大楼由东州市城建集团承包建造，则施工许可证应由( )申领。 A. 东州市城建集团 B. 东州市第二人民医院 C. 东州市城建集团分包商 D. 东州市第二人民医院或东州市城建集团 2. 建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期的时限( )。 A. 建筑施工许可证自行废止 B. 由发证机关收回建筑施工许可证 C. 由建设行政主管机关处以罚款 D. 取消该建设项目 3. 建设施工许可证应在( )时申领。 A. 投标以前 B. 施工准备工作完成后 C. 正式施工以后 D. 施工准备工作完成后，组织施工以前 4. 建筑法中规定了申领施工许可证的必备条件，下列条件中( )不符合建筑法要求。 A. 已办理用地手续 B. 已经取得了规划许可证 C. 已有了方案设计图 D. 施工企业已落实 5. 上海市百联集团欲新建一座大型综合市场，于2009年2月20日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于2009年10月15日中止施工，2010年10月20日恢复施工。 根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答以下各题。 （1）．该工程正常开工的最迟允许日期应为2009年（）。 A. 3月19日 B. 5月19日 C. 5月20日 D. 8月20日 （2）．该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2009年（）为止。 A. 6月19日 B. 7月19日 C. 8月19日 D. 11月19日 （3）．建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有（）。 A. 1次 B. 2次 C. 3次 D. 4次 （4）．因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2009年（）。 A. 10月15日 B. 10月22日 C. 11月14日 D. 12月14日 （5）．该工程恢复施工前，该建设单位应当（）。 A. 报发证机关核验施工许可证 B. 重新申领施工许可证 C. 向发证机关报告 D. 请发证机关检查施工场地 6. 中国国际建筑承包工程公司承建土耳其的伊斯坦布尔-安卡拉高速公路项目，则在该项目施工过程中（）。 A. 必须遵守我国《建筑法》 B.如果该项目属大型项目，则要遵守我国《建筑法》 C. 不用遵守我国《建筑法》 D. 将不受我国所有法律的约束 7. 我国《建设工程安全生产管理条例》规定，对没有安全施工措施的建设项目，建设行政主管部门不予颁发（）。 A. 建设工程规划许可证 B. 施工许可证 C. 建设用地规划许可证 D. 安全许可证

建设法规课程作业(案例分析)

一、某工程项目，经过有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目为政府的公共工程，已经列入地方的年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，但征地工作尚未完成，施工图及有关技术资料齐全。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，因此业主委托咨询公司编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标的评定。业主要求将技术标和商务标分别封装。某承包商在封口处加盖了本单位的公章，并由项目经理签字后，在投标截止日期的前1天将投标文件报送业主，当天下午，该承包商又递交了一份补充材料，声明将原报价降低5％，但是业主的有关人员认为，一个承包商不得递交2份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。开标会议由市招投标管理机构主持，市公正处有关人员到会。开标前，市公正处人员对投标单位的资质进行了审查，确认所有投标文件均有效后正式开标。业主在评标之前组建了评标委员会，成员共8人，其中业主人员占5人，招标工作主要容如下： (1)发投标邀请函； (2)发放招标文件； (3)进行资格后审； (4)召开投标质疑会议； (5)组织现场勘察； (6)接收投标文件； (7)开标； (8)确定中标单位； (9)评标； (10)发出中标通知书； (11)签订施工合同；

问题： 1．招标中有哪些不当之处? 2．招标工作的容是否正确?如果不正确请改正，并排出正确顺序。 [参考答案] 1．招标中的不当之处体现在： ①因征地工作尚未完成，因此不能进行施工招标； ②一个工程不能编制两个标底，只能编制一个标底； ③在招标中，业主违反了招投标法的规定，以不合理的条件排斥了潜在的投标人； ④承包商的投标文件若由项目经理签字，应由法定代表人签发授权委托书； ⑤在投标截止日期之前的任何一天，承包商都可以递交投标文件，也可以对投标文件作出补充与修正，业主不得拒收； ⑥开标工作应由业主主持，而不应由招投标管理机构主持； ⑦市公正处人员无权对投标单位的资质进行审查； ⑧评标委员会必须是5人以上的单数，而且业主方面的专家最多占1／3，本项目评标委员会不符合要求。 2．招标工作容中的不正确之处为： ①不应发布投标邀请函，因为是公开招标，应发招标公告 ②应进行资格预审，而不能进行资格后审，施工招标的正确排序为： (1)——(3)——(2)——(5)——(4)——(6)·——(7)——(9)——(8) 二、某国有企业计划投资700万元新建一栋办公大搂，建设单位委托了一家符合资质要求的监理单位进行该工程的施工招标代理工作，由于招标时间紧，建设单位要求招标代理单位采取部议标的方式选取中标单位，共有A、B、C、D、E五家投标单位参加了投标，

工程建设法规

1、工程建设法规的含义是什么？ 答：工程建设法规市值调整、规范工程建设活动中发生的社会关系的法律规范的总称 2、工程建设活动和工程建设的基本特点是什么？ 答：工程建设实施阶段的基本特点：①工程项目固定，施工队伍流动，工程类别复杂，建设条件多变，建设周期长，人、财、物消耗大；②生产活动与交易行为交织在一起；③必须经过勘察设计、施工、竣工验收、保修等程序 3、工程建设法律关系的三要素：主体、客体和内容是什么？ 答：建设法律关系主体：是指参加工程建设活动，受工程建设法律规范调整，在建设法律关系中对权利的享有者和义务的承担者，主要有国家机关、社会组织、公民 建设法律关系客体：是指建设法律关系主体享有的权利和义务所共同指向的事物，一般是行为、财、物、智力成果。 建设法律关系内容：即建设法律主体之间的权利和义务。 4、我国工程建设法规的体系是什么？ 答：建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地方建设规章 5、工程建设法规调整的对象是什么？ 答:工程建设民事关系、工程建设行政关系、经济协作关系 6、工程建设法规的行政执法和行政司法是如何表现出来的？ 答;建设行政执法： ①建设行政决定：行政许可、行政命令、行政奖励； ②建设行政检察：实地检查、书面检查； ③建设行政处罚：财产处罚、行为处罚和惩戒； ④建设行政强制执行。 建设行政司法： 行政调解、行政复议、行政仲裁 7、简述工程建设法规立法的基本原则。 答：法制统一原则、确保建设工程质量与安全的原则、责权利相一致的原则、市场经济规律原则 8、什么是工程建设程序？ 答：工程建设前期阶段（决策阶段）；准备阶段；勘察设计阶段；施工阶段；验收与保修阶段；后评价阶段。 9、初步设计文件的组成是什么？ 答：初步设计文件由：①设计说明书、②设计图纸、③主要设备和材料表、④工程概算书四部分组成。 10、工程建设实施阶段的主要内容是什么？ 答：工程地质勘察、工程设计设计文件、施工准备(施工招标投标）、工程施工、生产准备； 11、在签订工程建设合同的时候，什么是发包人、什么是承包人？请举例说明。 答：发包人是业主或者业主委托的管理机构，而承担任务的勘查、设计、施工方是工程的承包人。 12、建设工程合同的法律特征是什么？ 答：①承包人的主体资格受到严格限制；②合同的签订与履行受到国家的严格监督管理； ③合同主体之间具有严密的协作性与连带性；④建设工程合同应当采用书面形式。 13、建设工程合同按合同的性质、按工程承发包的形式、按承发包工程的计价方式划分，分为哪些种类？ 答：按合同的性质划分：勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同、物资采购合同、货

吃拿卡要,整改措施

篇一：关于整治“吃拿卡要”问题的整改措施 松烟中学 关于整治“吃拿卡要”问题的整改措施 一、统一思想提高认识。 认真学习、深刻领会省、市、县会议精神，落实工作方案，建立工作领导组，坚决整治吃拿卡要的恶劣风气，不断优化发展环境，为搞好教育教学工作提供坚强的政治保证； 二、突出宣传舆论造势。 要充分利用学校广播站、宣传版面、黑板报等平台，开展“整治吃拿卡要、创优发展环境”专题评议和“端正政风行风、优化发展环境”政风行风主题宣传活动，组织全体教职工，结合工作职责和岗位特点，向社会做出“创优发展环境、抵制吃拿卡要”公开承诺。引导全校上下形成正确的舆论导向； 三、狠抓典型严格问责。 对“吃拿卡要”问题坚决实行“零容忍”，尤其要坚决查处效能低下、不负责任、弄虚作假、奢侈浪费的行为，一经查实，按照有关规定从严处理。对在专项整治期间，仍顶风违纪、我行我素、吃拿卡要的，要坚决予以从严从重查处，决不姑息。 1篇二：整治吃拿卡要整改措施 ***局整治吃拿卡要问题 整改措施 为深入推进我局整治吃拿卡要问题创优发展环境活动，按照**县整治“吃拿卡要”问题创优发展环境领导组的统一部署，我局认真开展了自查整改，共自查出以下四个方面的问题，并制定整改措施如下： 一、整改问题 1、开拓创新意识不强。抓业务范围内工作多，谋划有特色、有亮点工作少，思想不够解放，工作上没有大的突破； 2、解决实际问题较少。虽然积极为项目单位服务，但工作还不够深入，为企业、群众招商引资、争取资金不足； 3、宏观政策研究不深。在全球金融危机形势下，对经济预测和分析不深，如：对金融危机何时能平稳过渡，寿阳经济如何在短期内能够恢复等研究不透彻； 4、学习不够全面。机关每周每次集体学习后，一些工作人员个人下基层工作多，具体学习少，知识不够全面。 二、整改措施 1、加强学习，提高整体素质。针对单位学习不够全面等问题，推行菜单式、课题式学习方法，把学习重点篇目进行列表，由个人每月选择1—2个篇目进行重点学习，特别是业务和廉政方面的学习。每周确定一个学习主题，轮流由局工作人员负责讲课，严格保证学习时间和学习效果。 2、完善各项制度，规范办事机制。坚持一手抓解决主要问题，一手抓建章立制，修订完善挂牌上岗制度、办文限时制度、离岗告示制度和过错道歉制度等相关制度。综合机关职能，制定责任追究制度、政务公开制度、服务承诺制等可操作、实用性强的制度，坚持依法行政，规范从政行为，既防止不作为，也防止乱作为，切实做到按制度办事、用制度管人、靠制度防腐。 3、认真落实问题，纠正不当行为。坚持谁主管、谁负责的基本原则，按照班子成员的工作分工和各股室的工作职责，将问题和整改责任分解量化到岗、到人，责成相关责任人对所涉及问题在规定的时限内进行整改。原则上属于领导班子的问题，由局长负总责，班子集体进行整改；属于股室的问题，由股室负责人负责整改，分管领导负责督查整改到位。要求要增强

建设法规试题及答案

1．关于注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。 A．施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人 B．可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询 C．经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章 D．在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业 2．法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。 A．依法成立 B．有必要的财产和经费 C．有自己的名称和组织机构 D．有固定的生产经营场所 3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。主体改变也称为（），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。 A．权利移交 B．义务分担 C．合同变更 D．合同转让 4．民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。 A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同 B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务 C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同 D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包 5．法律规定合同的诉讼时效为2年。若某合同的诉讼时效进行到18个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。 A．8个月 B．6个月 C．3个月 D．1个月 6．在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。 A．不当得利 B．不当行为 C．侵权 D．债 7．建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

建设法规论文作业

期末论文 课程：建筑法规 班级：建筑工程管理1402班学号：1401040206 学生姓名：方佳峰 任课老师：徐玉凤

对建设工程法律法规的认识和看法 摘要：1998 年《建筑法》的实施，保证了国家从法律上对建筑活动实施统一的管理。实施10 多年来，有效地规范了建筑市场的交易行为，维护了建筑市场的正常秩序，保障了建筑活动当事人的合法权益，保证了建设工程的质量和安全，促进了建筑市场的顺利发展。主要涉及到招标投标、土地使用权、建设监理等几个方面。 关键词：招标投标；土地使用权；建设监理； 一、招标投标制度存在的法律问题与对策 第一部分，目前我国招标投标制度存在的漏洞 建设项目有发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采用的一种交易方式。在这种交易方式下，通常是由项目采购，包括货物的购买，工程的发包和服务的采购的采购方作为招标方，通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商，承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购的项目的性质及其数量、质量、技术要求，交货期、竣工期或提供服务的时间，以及其他供应商和承包商的资格要求等招标采购条件，表明将选择最能够满足采购要求的供应商，承首先介绍下何为招标投标，招标投标是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖，工程包商与之签订采购合同的意向，由各有意提供采购所需货物，工程或服务的报价及其他响应招标要求的条件，参加投标竞争。经招标方对各投标者的报价及其他的条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与其签订采购合同，当然，招标投标应该是买方占主导地位的，我的理解就是买方从卖方中挑选，但是也得满足一定的条件：一是要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制。二是必须存在招标采购项目的买方市场，对采购项目能够形成卖方多家竞争的局面。有市场就有市场规范，这个规范就是《招标投标法》。我国《招标投标法》被称为投资，建设领域的阳光法案。《招标投标法》颁布实施一年来，虽取得了一定成效，但一些项目招投标违法违规现象未得到有效遏制。 第二部分，招标投标制度存在问题的原因 当然，说到底就是为了金钱和利益，但是这种现象的泛滥也应该有法律制度和

工程建设法规的现状与发展前景

工程建设法规的现状与发展趋势 姓名：张翔 学号：2011878 班级：13级建工5班 2015年12 月20 日 中南林业科技大学

摘要：现行的《中华人民共和国建筑法》是1997年11月1日八届全国人大常委会通过、自1998年3月1日起施行的，这部法律是根据当时建筑市场的客观实际情况和需要而制定的，实施6年以来，对规范建筑市场、保证工程质量、促进建筑行业的健康发展发挥了重要作用。但是，随着我国社会主义市场经济的发展，建筑市场的环境也发生了重大变化。在这种情况下，随着一些新问题、新情况的出现，现行《建筑法》的有些规定已明显不适应新形势的要求。目前《建筑法》的修改工作正在紧锣密鼓地进行中。目前，修订的征求意见稿已经在网上公布。针对建筑行业存在的一些具体问题，结合征求意见稿的有关内容，笔者对现行《建筑法》的修改提出以下几点建议。 招标投标制度作为建筑工程承包发包的主要形式在国内的工程项目建没中已广泛实施。我国从80年代初期开始实行工程建设招标投标制度，是建筑业管理体制和经营方式的一项重大改革。运用市场竞争机制，树立公平、公开、公正的实施原则，由发包单位择优选定设计单位、施工单位、材料设备供应单位。实践证明，招标投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承包发包方式，也是保证建设工程质量标准，加快工程建设进度，取得理想经济效益的最佳办法。但是，由于目前建筑市场发育尚不规范，管理体制的束缚以及经验不足等原因，建筑工程招投标在具体操作中还存在不少问题。本文主要分析工程招标投标中存在的不正当竞争行为及其防止办法。 1工程招投标中不正当竞争行为的表现形式及认定工程招投标的不正当竞争行为也称为串通招投标，它是指招标者与投标者之间或者投标者与投标者之间采用不正当手段，对招投标事项进行串通，进而排挤竞争对手或者损害招标者利益的行为。工程招投标中的不正当竞争行为包括两个方面，即：招标者与投标者之间进行串通和投标者相互之间进行串通，他们各有不同的表现形式。这种不正当竞争是通过不正当手段，排挤其他竞争者，以达到使某个利益相关者巾标，从而谋取利益的目的。国家工商局1998年1月发布的((关于禁止串通招标投标的暂行规定》和国家五部一委一局2003年3月审议通过发布的工程建设项目施工招标投标将串通招标投标行为列举如下几种主要表现： 1．1投标者之间的串通投标行为 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标报价；在投标项目中轮流以高价或低价中标；投标者之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标。

西南大学《建设法规概论》复习思考题及答案

（0758）《建设法规概论》复习思考题 一、选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、建设法规调整的社会关系包括( )、经济协作关系及其相关的民事关系。 A、家庭关系 B、国家关系 C、人民关系 D、行政管理关系 2、下列法律事实中，属于法律行为的是( )。 A、进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停 B、地基开挖时发现文物而改变设计方案 C、发生非典疫情致使施工进度延迟 D、施工企业因工程款不到位而拒绝开工 3、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。 A、2003年4月1日 B、2003年8月1日 C、2005年4月1日 D、2005年8月1日 4、众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，( )不是必备的条件。 A、有符合规定的注册资本 B、有符合规定的专业技术人员 C、有符合规定的工程质量保证体系 D、有符合规定的技术装备 5、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，( )应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。 A、项目部 B、施工企业 C、监理单位 D、建设单位 6、甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是( )。 A、双方应签订联合承包的协议 B、按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程 C、甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任 D、联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任 7、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是( )。 A、承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包 B、总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司 C、分包单位将部分工程分包给某公司 D、分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程 8、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是( )。 A、企业投资的体育场 B、企业投资的廉租住房

建设法规选择题库

选择题（共94题） 感谢迷之潘潘 1、负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的，由上级机关责令改正，对责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究（）。 A 、行政责任 B 、刑事责任 2、建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究（）。 A 、行政责任 B 、刑事责任 3、工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者（）。 A 、吊销资质证书 B 、依法追究刑事责任 4、建筑施工企业违反本法规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者（）。 A 、吊销资质证书 B 、依法追究刑事责任 5、建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者（），没收违法所得，并处罚款。 A 、吊销资质证书 B 、承担赔偿责任

6、勘察设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察设计单位处合同约定的勘察费设计费1倍以上2倍以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，（）。 A 、吊销资质证书 B 、承担赔偿责任 7、建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担（）。 A 、赔偿责任 B 、违约责任 8、未取得建设工程勘察、设计资质证书承揽勘察设计业务的，予以取缔；处合同约定的勘察费、设计费（）的罚款。 A 、１倍以下 B 、１倍以上２倍以下 9、注册工程师应当履行的义务包括（）。 A 、遵守法律、法规和有关管理规定 B 、执行工程建设标准规范 C 、在本人执业活动所形成的勘察、设计文件上签字、加盖执业印章 D 、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密 E、不得涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章 10、注册工程师享有的权利包括（）。 A 、使用注册工程师称谓 B 、获得相应的劳动报酬 C 、接受继续教育 D 、对本人执业活动进行解释和辩护 E 、保管和使用本人的注册证书和执业印章

工程建设法规在线作业1

工程建设法规_在线作业_1 交卷时间：2016-03-23 15:10:30 一、单选题 1. (5分)联合体中标的，联合体各方应当_____与招标人签订合同。 ? A. 由承担主要责任的公司 ? B. 分别 ? C. 推选1名代表 ? D. 共同 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案D 解析 2. (5分)政府对工程质量监督管理的目的是_____。 ? A. 保证工程使用功能和安全性 ? B. 保证工程使用安全和环境质量

? C. 保证工程环境质量和经济性 ? D. 保证工程使用安全和经济性 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案B 解析 3. (5分)建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，_____。 ? A. 延期以1次为限，不超过3个月 ? B. 延期以2次为限，每次不超过3个月 ? C. 延期以1次为限，不超过6个月 ? D. 延期以2次为限，每次不超过1个月 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案B

解析 4. (5分)能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为_____。 ? A. 行为 ? B. 事实 ? C. 事件 ? D. 法律事实 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案D 解析 5. (5分)在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为_____。? A. 债 ? B. 不当得利 ? C. 侵权 ? D. 无因管理 纠错

得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案B 解析 6. (5分)工程管理人员_____，才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。? A. 要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理 ? B. 不需取得建造师执业资格，但必须经注册 ? C. 要取得建造师执业资格，但不必经注册 ? D. 要取得建造师执业资格，并经注册后 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案D 解析 7. (5分)安全生产检查制度是安全生产的_____。 ? A. 目标

建设工程法律法规

建设工程法规与相关知识 陈印 目录 建造师管理制度 法律体系和法的形式 民法 合同法 担保法 建筑法 招标投标法 建设工程质量管理条例 安全生产法 建设工程安全管理条例 劳动法 民事诉讼法 仲裁法 最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》 最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》

注册建造师管理规定 定义和一般规定* 注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。 考点提示： （1）取得资格证书是取得注册证书和执业印章的前提； （2）未取得注册证书和执业印章的，可以担任小型项目的项目负责人； （3）项目负责人包括但不限于项目经理。 注册 取得资格证书的人员，经过注册方能以注册建造师的名义执业。 （一）初始注册 申请初始注册时应当具备以下条件： （一）取得资格证书； （二）受聘于一个相关单位； （三）达到继续教育要求； （四）没有本规定不予注册情形。 初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册*。 取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请（初审）。 ** 取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批，并送国务院建设主管部门备案。 考点提示： （1）资格证书签发后任何时候都可以提出初始注册申请，只不过3年之后才提出的，需要参加继续教育并取得相应证明； （2）注册不得由本人提出申请，必须由聘用单位提出申请，注意一级有初审程序，不是直接向建设部提出。

2019春西南大学 建设法规答案

西南大学 网络与继续教育学院 课程代码： 0758 学年学季：20191 单项选择题 1、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（ ）作出裁决。 . 按甲的意见 . 按乙和丙的意见 . 请示仲裁委员会主任并按其意见 . 重新组成仲裁庭经评议后 2、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还迟迟未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（ ）。 . 共同诉讼人 . 有独立请求权的第三人 . 无独立请求权的第三人 . 原告 3、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（ ）。 . 建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 . 建设工程未交付的，为竣工结算完成之日 . 工程价款确定之日 . 建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日 4、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（ ），并出具合格证明。 . 安裝单位质检合格 . 建设行政主管部门检查验收 . 建设单位检查验收 . 监理单位检查验收 5、某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（ ）。 . 甲、乙承担连带赔偿责任 . 乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任 . 建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任 . 甲和乙承担按份赔偿责任 6、根据《建设工程施工合同（示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（ ）。

建设法规第二次作业复习资料

- 我的作业列表 - 《建设法规(Ⅰ)》第二次作业答案 你的得分：92.0 完成日期：2015年01月15日15点18分 说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2015年03月12日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。 1.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的， 必须进行招标。 ( D ) A.30万元人民币 B.100万元人民币 C.50万元人民币 D.200万元人民币 2.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的 应当（）。 ( A ) A.与承包单位承担连带赔偿责任 B.独立承担赔偿责任 C.不承担赔偿责任 D.其责任由承包商承担 3.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。 ( D ) A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 4.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准， 造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。 ( C ) A.3年以上5年以下 B.5年以上8年以下 C.5年以上10年以下 D.10年以上15年以下 5.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。 ( D )

A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责 C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任 D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 6.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的 承包合同的履行（）。 ( C ) A.共同承担责任 B.按照承揽工程的比例分别承担责任 C.承担连带责任 D.各自承担责任 7.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。 ( C ) A.工程咨询合同 B.建设工程合同 C.委托监理合同 D.技术服务合同 8.由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称: ( E ) A.合同 B.合同条件 C.合同条款 D.合同 E.合同条件 F.合同条款 9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承 包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（）。 ( D ) A.7天、14天、4天 B.7天、7天、7天 C.14天、28天、28天 D.28天、28天、28天 10.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。合同变更过程中使一方当事人遭受的 损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。 故( )。 ( B ) A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效

18秋西南大学《0758建设法规》在线作业

单项选择题1、根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。 A. 责令改正，处以罚款 B. 降低资质等级 C. 吊销资质证书 D. 责令停业整顿 单项选择题2、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质重标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。 A. 工程重大安全事故罪 B. 重大劳动安全事故 C. 重大责任事故罪 D. 串通投标罪 单项选择题3、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虛假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。 A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年 本题参考答案： 单项选择题4、关于履约保证金的说法，正确的是（）。 A. 中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目 B. 履约保证金不得超过中标合同金额的20% C. 履约保证金是投标保证金的另一种表述 D. 中标人必须缴纳履约保证金 单项选择题5、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。 A. 需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 B. 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收 C. 建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款 D. 环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用 本题参考答案： 单项选择题6、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。 A. 建设、设计、施工 B. 建设、设计、监理 C. 设计、施工、监理 D. 建设、施工、监理 单项选择题7、“绿色施工”是指在工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。 A. 节能、节电 B. 节能、节水、节油、节材 C. 节能、节地、节水、节材 D. 节电、节能、节水、节材 本题参考答案： 单项选择题8、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还迟迟未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。 A. 原告 B. 共同诉讼人 C. 有独立请求权的第三人 D. 无独立请求权的第三人