工程招投标3复习题

工程招投标复习题3

一、单项选择题

1．属于要约邀请的是当事人的。【A 】

A．招标公告 B．投保担保书 C．投标书 D．中标函

2．某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同无效时间从【B 】

A．确认无效之日起 B．订立施工合同之日起

C．工程开工之日起D．下达工程停工令之日起

3．施工许可证的申领单位是【A 】

A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．监理单位

4. 联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签定合同，就中标项目向招标人【C 】

A．各自承担责任 B．按份承担责任

C．共同连带责任 D．承担承担责任

5．在招投标活动中，属于违反招标投标法的行为是【D 】

A．不编制标底B．委托代理机构进行招标

C．委托评标委员会定标 D．约束外省施工单位投标

6．以下不违反《建筑法》的行为是【C 】

A．承包单位将其承包的全部建筑工程转包给具有相应资质的单位

B．将本应当由一个承包单位完成的建筑工程分成若干部分发包给几

个单位

C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个单位承包

D．分包单位将其承包的工程再分包

7．按《招标投标法》的规定，实行邀请招标的工程须邀请的承包商应不少于【B 】

A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

8．仲裁机构作出裁决后，当事人【A 】

A．必须执行裁决结果 B．可以不执行裁决结果

C．不服，申请二次裁决 D．不服，向法院起诉

9．在我国，不能作为建设工程项目的投标人的是【 B 】

A．法人 B．外资企业 C．合伙企业 D．自然人

10．评标委员会的成员中，技术、经济等方面的专家不得少于【C 】

A．3人 B．5人 C．成员总数的2/3 D．成员总数的1/2

11．民事主体的行使民事法律行为的条件是【D 】

A．只要有民事权利能力

B．只要有民事行为能力

C．先有民事权利能力后有民事行为能力

D．同时具有民事权利能力和民事行为能力

12．属于工程直接费的是【 D 】

A．暂定金额B．临时设施费C．教育附加费D．施工机械台班费

13．《施工合同》规定：工程竣工验收后，编制工程竣工结算报告的是【 B 】

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．设计人

14．项目经理易人，承包商书面通知业主的时间应在易人前【 D 】

A．60天 B．30天 C．14天 D．7天

15．发包人返还承包商剩余的保修金及其利息应在工程保修期满后【 C 】

A．60天 B．30天 C．14天 D．7天

16.下列情况投标书友效的是【 D 】

A投标截止日期后送走的 B投标文件未按规定密封

C未经法定代表人签署 D未派代表参加开标会议

17.FIDC合同条件规定【 C 】证书是承包人，以按合同规定完成全部施工或竣工，并修补了其中缺陷的证明

A竣工结算支付 B投标人与受益人 C缺陷责任 D最终支付

18.保险合同是【 C 】约定保险权力义务关系的协议。

A担保人与被保险人 B投保人与受益人

C投保人与保险人 D保险人与被保险人

19.要约是希望和他人订立合同意思，表示在招投标过程中，下列的【 B 】

A发布招标公告 B递交投标书 C发出中标通知书 D签订合同

二、多项选择题

20.订立合同可采用的形式有（ DE ）

A.邀约

B.承诺

C.邀约邀请

D.书面

E.口头

21.保证合同的当事人是（AC ）

A.债权人

B.债务人

C.保证人

D.公证机构

E.保险人

22.对于无权代理，被代理人有（ BC ）

A.撤回权

B.追认权

C.拒绝权

D.催告权

E.决定权

23.工程项目的发包方式有（ CD ）

A. 询价—报价—订立合同

B.议标

C.公开招标

D.邀请招标

E.直接发包

24.监理工程师对承包人施工索赔的处理决定，承包人（ADE ）

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求监理工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

三、填空题

25．建设市场的主体是指有业主、承包商和工程咨询服机构。

26．建设工程市场中的资质管理包括两类为企业的资质和专业人士资格。

27．订立合同的方式主要有要约和承诺两种。

28．不可抗力的条件有不可预见性、不可避免性、不可克服性和履行期限性。

29．诉讼时效一般有普通诉讼时效、特别诉讼时效和最长诉讼时效。

30．我国的建设工程交易中心是按信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能进行构建的。

31．按工程项目建设程序分类，工程项目招投标可以分为项目开发招投标、勘察设计招投标和施工招投标。

32单价”计价的项目；另一类是“项”包干的项目。

33．勘察设计任务的定金为估算的勘察设计费的 20% 。

34．建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针。

35．标底价格由成本、利润和税金组成。

36．合同争议解决的方式有和解、调解、仲裁和诉讼。

37．工程项目的招标方式有公开招标、邀请招标和议标三种。

38．保险合同可分为财产险和人身险两类。

39．施工合同的当事人是业主和承包商，双方的民事主体平等。

40.《合同法》对合同生效规定了成立生效、约定生效和批准登记生效。

41．中标后，甲乙双方先签协议书，后签合同条款。

42．按性质分，投标有风险标和保险标。

43．高报价等于基础报价加上各项风险损失之和乘以修正系数。

44．货物运输合同有承运人、托运人和收货人等三方当事人。

四、判断题

45. 建筑工程合同是一种双务、有偿合同。【√】

46. 法人的民事权利能力和民事行为能力受到其章程所规定的范围限制。【√】

47．投标人可以低于合理预算成本的报价竞标。【×】

48．不编制标底的，按最低价中标。【×】

49．对风险很大的项目，宜采用单价合同。【×】

50．原始招标方法的特点就是谁的报价低就给谁干。【√】

51. 对地震后的救灾工程项目，宜采用单价合同。【×】

52. 质量保修金的比例一般不应超过合同价款的3%。【√】

53. 效力待定合同是否有效需要权利人确定。【√】

54．只要当事人协商一致，即可变更合同。【√】

55.招标单位组织的投标人现场考察的费用一般由招标单位承担。【×】

56.建设工程交易中心，政府管理部门，对工程交易行为实施监督管理职能。【×】

57.建筑工程勘察设计合同的定金一般按合同金额的20%支付。【√】

58.建设工程施工合同条件中，当通用条款和专用条款矛盾之外，应以前者为准。【×】

59.FIDIC成立于1913年，它代表了世界上大多数独立的咨询工程师，是最具有权威性的咨询工程师组织。【√】

60.建设市场的客体一般称作建筑产品，是建设市场的交易对象，既包括有形建筑产品，也包括无形产品一各类智力型服务。【√】

61.投标单位递交的投标文件，未按规定标志和密封，将视为无效。【√】

62.实行总分包的工程，分包单位对分包工程的质量负责，总包单位仅对除分包工程外的其他工程质量负责。【×】

五、名词解释

63. 仲裁：是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。

64. 保险标：对可以预见的情况从技术、设备、资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标，谓之保险标。

65. 标底：是由招标单位或委托建设行政主管部门批准的具有编制标底资格和能力的中介代理机构，根据国家(或地方) 公布的统一工程项目划分、统一的计量单位、统一的计算规则以及施工图纸、招标文件，并参照国家规定的技术标准、经济定额所编制的工程价格。

66. 合同工期：是指施工的工程从开工起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。

67. 工程项目投标：是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

68、项目经理：是由承包人单位法定代表人授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人，他代表承包人负责工程施工的组织、实施。承包人施工质量、进度的好坏与承包人代表的水平、能力、工作热情有很大的关系，一般都应当在投标书中明确，并作为评标的一项内容。

六、问答题

69. 《民法通则》的基本原则是什么？

答：1、当事人民事地位平等的原则；2、自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则；3、保护公民、法人合法民事权益的原则；

4、遵守法律和国家政策原则；

5、维护国家和社会公共利益原则。

70. 合同变更的条件有哪些？

答1、要求变更合同的一方当事人提出变更合同的建议，在该提议中，当事人应明确变更的内容，以及变更合同引起的财产后果的处理2、由另一方当事人对变更建议表示接受。

71. 建设工程监理的依据有哪些？

72. 简述工程索赔特征。

73. 目前我国已经确定的工程专业人士有哪些？

答：工程专业人士有五种：建筑师、结构工程师、监理工程师、造价工程师和建造（营造）工程师。

74、FIDIC合同条件特征。

答：1、国际性、通用性、权威性；2、公正合理、职责分明；3、程序严谨，易于操作；4、通用条件和专用条件的有机结合。

75、建设单位招标的条件有哪些？

答：1、招标单位是法人或依法成立的其他组织；2、有与招标工程相适应的经济。技术、管理人员；3、有组织编制招标文件的能力；4、有审查投标单位资质的能力；5、有组织开标、评标、定标的能力。

76、代理人的职责是什么？

答：1、向雇主（即投标人）传递招标信息，协助投标人通过资格预审；2、传递投标人与业主间的信息往来；3、提供当地法

律咨询服务（包括代请律师）、当地物资、劳力、市场行情及商业活动经验；4、如果中标，协助承包商办理入境签证、居留证、劳工证、物资进出口许可证等多种手续，以及协助承包商租用土地、房屋、建立电话、电传、邮政信箱等。

七、计算分析题

77．施工合同中是怎样对施工项目管理各方提出工程变更要求的？

答：1、监理工程师提出工程变更:在施工过程中，由于设计中的不足或错误或施工时环境发生变化，监理工程师以节约工程成本，加快工程进度和保证工程质量为原则，提出工程变更。2、承包商提出工程变更：承包商在两种情况下提出工程变更，其一是工程施工中遇到不能预见的地质条件或地下障碍；其二是承包商考虑为便于施工，降低工程费用，缩短工期之目的，提出工程变更。3、业主提出工程变更：业主提出工程的变更则常常是为了满足使用上的要求，也要说明变更原因，提交设计图纸和有关计算书。4、工程相邻地段的第三方提出的变更：监理工程师先要报请业主，然后由业主出面与第三方相协调，以利工程进程。

78．论述工程担保与工程保险的区别和联系。P64

答：1、区别：工程担保人，可以是银行、保险公司或专业的工程担保公司，这与《保险法》规定的工程保险人只能为保险公司有着根本的不同，除此之外，两者的区别还表现在以下几方面：①风险对象不同:工程担保面对的是“人祸”，即人为的违约责任：工程保险面对的多是“天灾”，即意外事件、自然灾害等。②风险方式不同：工程保险合同是在投保人和保险人之间签订的，风险转移给了保险人，工程担保当事人有三方：委托人、权利人和担保人，权利人是享受合同保障的人，是受益方。

③风险责任不同：依据《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）的规定，委托人对保证人其向权利人支付的任何赔偿，有返还给保证人的义务，而依据《保险法》的规定，保险人赔付后是不能向投保人追偿的。④风险选择不同：同样作为担保人，工程保险的选择性相对较小，只要投保人愿意，一般都可以被保险工程担保则不同，它必须通过资信审查评估等手段选择有资格的委托人。

2、联系：必须指出的是，尽管工程担保和工程保险有着根本区别，但在工程实践中，确是常常在一起为工程建设发挥着保驾护航的重要作用。

八、案例分析

79．外国某公路工程中，图纸上给出的某一条管涵没有注明尺寸，工程师于下水道建造工程将近完工时，才发现这个错误，并将图上的错误改正后，指示承包上按照改正后图纸上的尺寸铺设管涵。这时承包商必须去采购附加的下水管道，结果使一队专门铺设管涵的人员被迫停工一个月，等候管道运来。这期间又无其他工作可做。

试分析：（1）承包商可提出索赔吗？理由是什么？（2）工程师应如何时审理？理由是什么？

（3）当产生纠纷时，应怎样解决？

答：1、承包商可以提出索赔，有FIDIC合同条款可知，承包商具有得到额外费用的权利，因为是工程师指示使其多付出附加费用，因得到额外付款。

2、工程师审理后回答，此项索赔不能被批准，因为：一是虽然图纸上没有注册尺寸，但承包商事先以预见到的。二是承包商应在投标时看懂图纸，故此时应在投标时澄清，或至少在开工初期要求澄清。因此承包商应自行承担工程受阻延误引起的费用。

3、工程师调解；协商解决；国际仲裁。

80.某高速公路建设项目，采用公开招标方式，招标程序如下：⑴成立招标工作小组；⑵编制招标文件（资格预审文件、招标文件）；⑶发出招标邀请书；⑷对投标者进行资格预审并将结果通知投标者；⑸发售招标文件、设计图纸及技术资料；⑹建立评标组织，制定评标、定标方法；⑺标前答疑会；⑻组织投标单位现场勘踏；⑼召开标会议，审查投标书；⑽发出中标通知书；⑾建设单位与中标单位签定承发包合同。

[问题]

1)该建设单位招标程序正确与否？请列出正确的招标程序。

2)资格预审的主要内容有哪些?

3)在招标过程中，假定有下列情况发生，你如何处理。

⑴在招标文件售出后，招标人希望将其中的一个变电站项目从招标文件的工程量清单中删除，于是，在投标截止日前10天，书面通知了每一个招标文件收受人；

⑵由于该项目规模大，招标人要求每一个投标人提交100万元的投标保证金；

⑶从招标公告发出到招标文件购买截止之日的时间为6天；

⑷招标人自9月1日向中标人发出中标通知，中标人于9月3日收到中标通知。由于中标人的报价比排在第二位的投标人报价稍高，于是，招标人在中标通知书发出后，与中标人进行了多次谈判要求中标人降低价格，但中标人不同意。于是，招标人于9月10日向排名第二的投标人发出了中标通知，于10月13日签定了工程承包合同。

4)在参加投标的五家单位中，假定有下列情况发生，你如何处理。

⑴A单位在投标有效期内撤销了标书；

⑵B单位提交了标书之后，于投标截止日前用电话通知招标单位其投标报价7000万元有误，多报了300万元，希望在评标进行调整；

⑶C的投标书上只有投标人的公章；

⑷D单位没有参加标前会议。

答：1）不正确。

2）①工程概况、说明工程名称、建设地点、结构类型、建设规模、发包方式、工程质量要求、计划开工日期和竣工日期，发包范围等。②资金来源，说明筹资方式；③资格和合格条件要求。④如果参加资格预审施工单位是一个由几个独立分支机构或专业单位组成的，其预审申请应具体说明各单位承担工程的哪个主要部分。⑤对联营体资格预审的要求。⑥在资格预审合格通过后改变分包人所承担的分包责任或改变承担分包责任的分包人之前，必须征得招标单位的书面同意，否则，资格预审合格无效。⑦将资格预审文件按规定的正本和副本份数和指定时间，地点送达招标单位。⑧招标单位将资格预审结果以书面形式通知所有参加预审的施工单位，对资格预审合格的单位应以书面形式通知投标单位准备投标。

3）（1）10天应改15天。（2）100万元的投标保证金应该是投标标底2%—5%。（3）6天改为15天。（4）属于招标人违约，招标人双倍返回，中标人投标保证金。

4）（1）不退还其投标保证金。（2）不予理睬，应保密，按原投标书评标。（3）废标，但不扣其投标保证金。（4）不影响其参加评标。

建筑工程招标与投标

1 绪论 1.1 课题研究的目的意义 20世纪90年代以来，我国公路建设事业得到快速发展，招投标制度作为公路工程承发包的主要形式在公路工程项目建设中已广泛实施，它是一种富有竞争性的采购方式，是市场经济的重要调节手段，他不但为业主选择好的供货商和承包人，而且能够优化资源配置，形成优胜劣汰的市场机制，其本质特征是“公开、公平、公正”和“充分竞争”。实践证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法。然而在目前的建筑市场中，招投标由于各种法律制度的不甚健全，还存在不少不容忽视的问题，这些问题违背了招投标的原则，最终对公路工程建设项目造成很多不良影响，必须引起我们的重视，还要得到解决。 1.2 公路建设招投标的发展与现状 1.2.1公路建设招投标的发展 公路建设项目招投标，是对未来建设产品市场预价格进行交易的一种采购方式。改革开放以后，招投标制度被引入我国。我国最早采用招投标方法进行国际招标的工程是云南的鲁布格水电站工程，建设的结果，不仅大大节约了投资(接近三分之一)，而且保证了工期，提高了质量。自此以后，招投标制度就在我国逐步推行起来。经过10多年的发展，使得招投标制度日趋成熟和完善，目前己成为体现公平、高效与合理性的工程承发包标准制度，我国实行招投标的工程占当年施工数量的比例已由1984年的4.8%上升到1994年的40.6%，不少地区对符合招投标条件的工程都实行了招投标，招投标已逐渐成为建设市场的主要交易方式。 1.2.2公路建设招投标的现状 全国80%以上的地级市已建立了专门的招投标管理机构，未成立专门机构的地区也指定了负责部门。全国30个省、自治区、直辖市都制定了招投标管理办法，为开展招投标工作提供了重要保证。但由于近几年参加公路建设的地区、部门、行业从事招投标的角度不同，各招投标主体行业都对招投标法有各自的理解和解释，指导思想或具体执行方向有偏差，致使当前的招投标现状仍存在不少不容忽视的问题。

招投标考试复习题及答案

复习题 一、单选题 1、招标采用邀请招标方式的，招标人应当向（ A ）家以上具备承担施工招标项目的能力的法人发出投标邀请书。 A．3 B．5 C．7 D．8 2．按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（B ）。 A． 15天 B． 20天 C． 30天 D． 45天 3．在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( C )。 A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日 C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招标文件之日 4、建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审工作完成之后，紧接着进行的工作是（ C ）。A．刊登资格预审通知，招标报告 B．编制工程标底价格 C．发放招标文件 D．召开投标预备会 5．资格预审的目的是（ B ）。 A．获得合格的投标书 B．排除那些不合格的投标人 C．排除不合格的投标书 D．确保适度竞争 6.投标文件的组成内容中，(A )一般归类为技术文件。 A.施工组织设计 B.项目管理机构 C.报价工程量清单 D.拟分包项目情况表 7、招标公告的内容有（ A ） A．招标项目的规模、招标范围、标段的划分等 B．评标办法 C．主要合同条款 D．有关废标的规定 8.与邀请招标相比，公开招标的特点是（ C ）. A.竞争程度低 B.评标量小 C.招标时间长 D.费用低 9．大中型建设工程项目的立项批准后，建设单位应按（ D）顺序办理相应手续. A.工程发包-报建登记-签订施工合同-申领施工许可证 B.报建登记-申领施工许可证-工程发包-签订施工合同 C.申领施工许可证-工程发包-签订施工合同-报建登记 D.报建登记-工程发包-签订施工合同-申领施工许可证 10.招标人发出中标通知书后，应在（ D ）个工作日内与中标人签订合同。 A．15 B．7 C．14 D．30

建筑工程招投标完整流程

招投标完整流程 一、招标人准备工作 1、项目立项 （1）提交项目建议书主要内容有：投资项目提出的必要性，拟建规模和建设地点的初步设想，资源情况、建设条件、协作关系的初步分析，投资估算和资金筹措设想，项目大体进度安排经济效益和社会效益的初步评价等。 （2）编制项目预可行性研究、可行性研究报告并提交主要内容有：国家、地方相应政策，单位的现有建设条件及建设需求；项目实施的可行性及必要性；市场发展前景；技术上的可行性；财务分析的可行性；效益分析（经济、社会、环境）等。 2、建设工程项目报建 招标人持立项等批文向工程交易中心的建设行政主管部门登记报建。 3、建设单位招标资格 （1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 （2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 （3）如果没有资格自行组织招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。 4、办理交易证 招标人持报建登记表在工程交易中心办理交易登记。

二、编制资格预审、招标文件文件 1、编制资格预审文件资格预审文件内容： 资格预审申请函、法定代表人身份证明、授权委托书、申请人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况。 2、编制招标文件 （1）招标文件内容招标公告、投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准及要求、投标文件格式 （2）编制招标文件注意事项 1）明确文件编号、项目名称及性质； 2）投标人资格要求； 3）发售文件时间； 4）提交投标文件方式，地点和截止时间。招标文件应明确投标文件所提交方式，能否邮寄，能否电传。投标文件应交到什么地方，在什么时间。 3、投标文件的编制要求内容包括： 投标函及投标函附录、法定代表人身份证明或授权委托书、投标保证金、已标价工程量清、施工组织设计、项目管理机构、其他材料、资格审查资料。 ①投标的语言；点击免费下载海量工程资料 ②投标文件的构成； ③投标文件的装订；

建设工程招标投标试题及答案解析

《建设工程招标投标》试题（A ） 一、填空题（每题2分，共20分） 1、建设工程交易中心是 ________________ ，而非 身不具备监督管理职能。 2、 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是 __________________ ，二是 ________________ 。 3、 我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向 _________________ 个以上具备承担招标项 目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 4、 为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成： ;二是 5、 设备FOB 价，即设备 __________________ 价，包括 ____________________ 、 __________________ 港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 __________________ 日内，按照招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。 同。 &《建设工程施工合同示范文本》由 ___________________ 、 ______________ 、 _____________ 三部分组 成， ______________ 是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、 按索赔的处理方式分索赔可分为 ________________和 _______________ 。 10、 工期索赔值的计算方法主要有 _______________ 和 ________________ 。 二、单项选择题（每题1分，共10分） 1、 建筑业企业连续（ ）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、 二 B 、三 C 四 D 五 2、 一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ ）家。 A 、 二 B 、 三 C 四 D 五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一 定期限内作出答复，这种行为是（ ）。 A 、谈判 B 、要约邀请 C 要约 D 承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（ ，也不是政府授权的监督机构，本 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为 、成本加酬金合 ）产生法律约束力。

工程招投标复习题

城建院工程招投标复习题 一、填空 1．建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。 2．影响投标决策的客观因素为：业主和监理工程师的情况、竞争对手和竞争形势的分析、 法律、法规的情况、风险问题。 3．建筑工程招投标的主题包括：招标人、投标人、招标代理机构。 4．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日之内订立书面合同。 5．邀请招标是一种由招标人选择 3 位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。 6．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的预期价格。 7．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30％。 8．施工招标文件的内容一般不包括资格预审条件。 9．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报高单价。 10．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人 应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。 11．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额。 12．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即单项索赔和工期索赔。 二、判断题 1．详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。（×）2．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（×）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（√）4．公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（×）5．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。√）6．通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（×）7. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（√）8．投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（×）9．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。（√） 三、案例解析题（共计10分) 1．书第20页 2. 书第76~78页 3. 书第136页 4. 书第163页 四、简答题 1．《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？（答案见书第196页） 2. 建设工程施工合同订立应具备的条件是什么？（答案见书第110页） 3. 《中华人民共和国招标投标法》是自什么时间起实施的？（答案见书第203页） 4. 建设工程评标程序分为哪几个阶段？（答案见书第68~70页） 5.国际工程招标的主要程序分哪几个阶段？（答案见书第90页） 1

工程招标与投标考试试题

一. 简述工程招标的程序及注意事项 答：（1）工程招标的程序: 招标准备阶段招标阶段决标成交阶段，共三个阶段，具体阐述如下： 1.1 招标准备阶段: 从办理招标申请开始到发出招标广告或邀请批标函为止的时间段。 申请批准招标→组建招标机构→选择招标方式→准备招标文件→编制标底； 1.2 招标阶段:也是投标人的投标阶段，从发布招标广告之日起到投标截止之日的时间段。 公告承包商参加资格预审或发投标邀请函→对投标人进行资格预审→发售投标文件→组织投标者考察现场→对招标文件澄清和补遗→投标者提问→投标书的提交和接收； 1.3 决标成交阶段: 从开标之日起到与中标人签订承包合同为止的时间段。 开标→评标→授标。 （2）注意事项： 2.1.招标活动必须遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，遵守有关法律和法规； 2.2.招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量和可能影响公平竞争 的有关招投标的其它情况。招标人已设定标底的，标底必须保密； 2.3.招标人不得在招标文件中标明特定的厂商或特定的产品；

2.4.招标人不得以任何不合理的条件限制或排斥符合条件的潜在投标人； 2.5.招标人应允许投标人在截止投标前补充、修改或撤回已投标书。补充、修改部分视为 投标文件的组成部分，与已发出的投标文件具有同等的效力； 2.6.投标人少于3家时，不能保证必要的竞争性，原则上应重新招标。 2.7.施工招标项目工期超过12个月的，招标文件可以规定工程造价指数体系、价格调整 因素和调整方法； 2.8.招标文件中建设工期比工期定额缩短20%以上的，投标报价中可以计算赶工措施费； 2.9.投标准备时间（即从开始发出招标文件之日起，至投标人提交投标文件截止之日止） 最短不得少于20天。 2.10.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算，投标保证金有效期应当超出投标 有效期30d； 2.11.招标文件中内容进行修改应当在招标文件规定提交投标文件截止时间至少15d之前 通知所有投标人； 2.12.勘察现场一般安排在投标预备会议的前1~2天，投标预备会议可安排在发出招标文件 7d后28d以内举行。 2.1 3.投标单位核对招标文件提供的工程量清单后需要质疑的，应在收到招标文件7d以内 以书面形式向招标单位提出； 2.14.开标时间即为提交投标文件截止时间； 2.15.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15d以内确定中标人，最迟应当 在投标有效期结束30个工作日前确定。 2.16.依法必须进行施工招标的工程，招标人应当自发出中标通知书起15 d内向监管部门 提交施工招标投标情况的书面报告； 2.17.自中标通知书发出之日起30 d之内，招标人与中标人应签订工程承包合同，招标人 与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金；二. 简述工程投标文件的组成部分 答：工程投标文件的组成部分为：技术标、商务标和资格证明。具体说明如下：技术标（施工组织设计）：主要是以施工组织设计体现，即所投标的主要技术参数、规范。 评标时，技术标一般占30%。

建设工程招投标的概念与分类

名词解释 建筑工程招标是指建设单位对拟建的工程发布公告,通过法定的程序和方式吸引建设项目的承包单位竞 概述 我国法学界一般认为，建设工程招标是要约邀请，而投标是要约，中标通知书是承诺。我国《合同法》也明确规定，招标公告是要约邀请。也就是说，招标实际上是邀请投标人对其提出要约(即报价)，属于要约邀请。投标则是一种要约，它符合要约的所有条件，如具有缔结合同的主观目的；一旦中标，投标人将受投标书的约束；投标书的内容具有足以使合同成立的主要条件等。招标人向中标的投标人发出的中标通知书， 则是招标人同意接受中标的 投标人的投标条件，即同意接受该投标人的要约的意思表示，应属于承诺。 建设工程招标的种类 工程项目招标投标多种多样，按照不同的标准可以进行不同的分类。 1. 按照工程建设程序分类 按照工程建设程序，可以将建设工程招标投标分为建设项目前期咨询招标投标、工程勘 察设计招标投标、材料设备采购招标投标、施工招标投标。 (1) 建设项目前期咨询招标投标，是指对建设项目的可行性研究任务进行的招标投标。 投标方一般为工程咨询企业。中标的承包方要根据招标文件的要求，向发包方提供拟建工程 的可行性研究报告，并对其结论的准确性负责。承包方提供的可行性研究报告，应获得发包 方的认可。认可的方式通常为专家组评估鉴定。 项目投资者有的缺乏建设管理经验，通过招标选择项目咨询者及建设管理者，即工程投 资方在缺乏工程实施管理经验时，通过招标方式选择具有专业的管理经验工程咨询单位，为 其制定科学、合理的投资开发建设方案，并组织控制方案的实施。这种集项目咨询与管理于 一体的招标类型的投标人一般也为工程咨询单位。 (2) 勘察设计招标］ 勘察设计招标指根据批准的可行性研究报告，择优选择勘察设计单位的招标。勘察和设 计是两种不同性质的工作，可由勘察单位和设计单位分别完成。勘察单位最终提出施工现场 的地理位置、地形、地貌、地质、水文等在内的勘察报告。设计单位最终提供设计图纸和成本预算结果。设计招标还可以进一步分为建筑方案设计招标、施工图设计招标。当施工图设 计不是由专业的设计单位承担，而是由施工单位承担，一般不进行单独招标。 (3) 材料设备采购招标，是指在工程项目初步设计完成后，对建设项目所需的建筑材料和设备(如电梯、供配电系统、空调系统等)采购任务进行的招标。投标方通常为材料供应 标,通常又称其为总包 2. 按工程项目承包的范围分类

工程招投标考试试题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分。共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台题目要求的请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或朱选均无分。 1．开标是指（C）。 A．给所有投标者打分 B．当众宣布中标者名单 C．把投标文件当众启封揭晓 D.打开投标文件 2．自招标文件发出，至接受投标文件的截止日期，不得短于（C）。 A．7天 B. 15天 C. 20天 D. 30天 3．业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（A） A．投标保证金 B．履约保证金 C．担保保证金 D.签约保证金 4．投标按性质分可分为（ C） A．风险标和盈利标 B.保险标和保本标

C. 风险标和保险标 D.盈利标和保险标 5.建设工程中的招标，在合同订立程序上称为（ A）。 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 6．投标文件一般情况下（ B）附带条件。 A．都带 B．不能带 C.上级批准可带 7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（ B ）承担。 A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同 8．《中华人民共和国招标投标法》自（ C ）开始施行。 A．1999年10月1日 B．1999年12月1日 C．2000年1月1日 D．2000年3月1日 9．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应（ B ）。 A．赔偿损失 B．双倍返回投标保证金 C．返回投标保证金 D．返回履约保证金 10．建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构依法实施（ D ）。 A．开标 B．评标 C．公证 D．监督 11．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于（ A ） A．3家 B．4家 C.5家 D．10家 12．一般的民用建筑或中小型工业项目都采用通用的规范设计。为了提高设计水平， 可以选择（ D ）。 A.直接发包 B.邀请招标 C.议标 D.公开招标 13．监理招标中，业主主要看中的是( C ) A.监理单位的资源 B.监理单位的报价 C.监理单位的技术水平 D.监理单位的信誉 14．中标通知书发出后，中标单位应与建设.单位签订工程承包合同。其时限为

建设工程招投标文件(全套)

. 建设工程施工招标文件 招标项目编号：招施工[2010] 222 号 招标项目名称：革成安置小区市政配套工程 招标单位：省东阳经济开发区江北高新产业园区管理委员会 （公章） 法定代表人：马联系：86667666 联系人：联系：86667522 招标代理单位：合众工程咨询有限公司 法定代表人：联系：86648896 联系人：联系：86648897

编制时间：二○一0年二月二十三日 备案单位：市招投标市场管理委员会办公室（备案章） 备案时间：2010年3月6 日 总目录 本工程施工招标公告 (3) 本工程招标活动日程安排表 (5) 一、投标须知前附表一、二 (6) 二、投标须知 (9) (一)总则 (9) (二)招标文件的组成、澄清和修改 (10) (三)投标文件的编制 (12) (四)投标文件的递交 (17) (五)开

标…………………………………………………………………… 19 (六)资格审查 (21) (七)评标…………………………………………………………………… 20 (八)决标及合同授予 (23) (九)工程量变更结算方式 (25) (十)其他…………………………………………………………………… 26 三、评标方法和标准 (26) 四、合同条款 (32) (一)协议书 (33) (二)通用条款(参照示文本) (35) (三)专用条款 (35) 五、工程技术规 (44) 六、工程量清单编制 (45)

七、图纸…………………………………………………………………… 46 八、投标文件投标函部分格式 (47) 九、投标文件商务标格式目录 (52) 十、投标文件商务标附件格式目录 (53) 江北安置小区市政配套工程 施工招标公告 招标编号：苏招施工[2010]222号 建设项目：江北安置小区配套工程已经有关部门批准建设。 一、工程概况： 工程地点：广福路以南,望江北路以东。 质量要求：合格 工期规模：道路工程、排水工程。 工期要求：285日历天 二、招标方式：公开招标 三、投标人主要条件： 1、投标申请人资质类别和等级：市政公用工程施工总承包叁级（含）以上施工企业； 2、对拟派项目班子的要求：①项目经理具有市政专业注册建造师资格且持有安全生

工程招投标考核题

工程招投标考核题 一、单选题(共20题,每题2分,共40分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据《工程建设项目招标围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标围的工程建设项目,勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在( )人民币以上的,必须进行招标。 A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元 2.“评标价”是指( )。 A.标底价格 B.中标的合同价格 C.投标书中标明的报价 D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 3.下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A.建设用地征用完毕,施工图纸完成 B.概算已经批准,建设项目已正式列入计划 C.招标文件已经编制好 D.建设资金、建材、设备来源已经落实 4.一般情况下,( )应当由招标人完成。 A.确定中标人 B.评标情况说明 C.对各个合格投标书的评价 D.推荐合格的中标候选人 5.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。 A.初步设计编制的概算价 B.施工图设计编制的预算价 C.投标书中标明的报价 D.评标委员会算出的评标价 6.施工招标文件的容一般不包括( )。

A.工程量清单 B.资格预审条件 C.合同条件 D.投标须知 7.甲、乙、丙三家单位组成联合体投标,约定权利义务的承担比例为3:3:4,履行过程中乙破产,招标人要求甲承担原本由乙承担的价值700万元的债务。则( )。 A.因为有部关系的约定,甲可以不承担这部分债务 B.甲不得拒绝招标人的要求,只能自己承担这部分债务 C.甲可以只承担300万元的债务,另外400万元可以建议招标人要求丙承担 D.甲不得拒绝招标人的要求,但在履行后可向丙追偿400万元 8.某省高速公路扩建工程,有甲、乙、丙、丁、戊五家单位参与投标,根据招标投标法的有关规定,下列说确的是( )。 A.招标人有可能直接决定中标单位 B.开标时由不同的投标人拆封自己的标书 C.开标应由招标人主持 D.开标时发现乙的投标文件没有密封,但若有三家投标单位同意,则该投标文件有效 9.关于共同投标协议,下列说法错误的是( )。 A.共同投标协议属于合同关系 B.共同投标协议必须详细、明确,以免日后发生争议 C.共同协议不应同投标文件一并提交招标人 D.联合体部各方通过共同投标协议,明确约定各方在中标后要承担的工作和责任10.下列关于连带责任的叙述中,说法错误的是( )。 A.债权人可以向任何一个或者多个债务人请求履行债务 B.负有连带责任债务人可以以债务人之间对债务分担比例有约定来拒绝履行债务 C.负有连带责任债务人中一人或者多人履行·了全部债务后,其他连带债务人对债权人的履行义务即行解除 D.对负有连带责任债务人,根据其部约定,债务人清偿债务超过其应承当份额的,有权向其他连带债务人追偿

招投标法考试试题及答案汇编

姓名部门分数 招投标法部分考试试题（共100分） 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4 12、招标代理机构如泄露与招标投标活动有关的情况和资料的，处（A）万元罚款。 A、5-25 B、5-10 C、10-20 D、15-20

建筑工程招投标文件范本

说明 本投标文件为本，投标单位投标时应根据自己的实际情况及招标文件、投标申请人资格预审须知等文件编制投标文件，投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

工程施工招标 投标文件 项目编号： 项目名称： 投标文件容：投标文件投标函部分 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月日

投标文件 目录 一、法定代表人明书 (1) 二、投标文件签署授权委托书 (2) 三、投标函 (3) 四、投标函附录 (4) 五、投标担保银行保函格式 (5) 六、投标担保书 (6) 七、投标文件要求投标人提交的其他投标资料 (7)

投标文件 一、法定代表人明书 单位名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓名：性别：年龄：职务： 系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。 投标人：（盖章）

日期：年月日 房屋建筑和市政基础设施工程施工投标文件本 二、投标文件签署授权委托书 本委托书声明：我（）系（授权人名称）的法定代表人，现授权委托（本单位名称）的（）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的容。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人：（签字）性别：年龄： ：职务： 投标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

委托授权日期：年月日 投标文件 三、投标函 致：（招标人名称） 1、根据你方招标项目编号为的工程招标文件，遵照<<中华人民国招投标法>>等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以（币种，金额，单位）（小写）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标，我方保证按照合同协议中规定的工期日历天完成并移交全部工程。 5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%的银行

工程招招投标考试题

一、单选题(共20题,每题2分,共40分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据《工程建设项目招标围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标围的工程建设项目,勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在( )人民币以上的,必须进行招标。 A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元 2.“评标价”是指( )。 A.标底价格 B.中标的合同价格 C.投标书中标明的报价 D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 3.下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A.建设用地征用完毕,施工图纸完成 B.概算已经批准,建设项目已正式列入计划 C.招标文件已经编制好 D.建设资金、建材、设备来源已经落实

4.一般情况下,( )应当由招标人完成。 A.确定中标人 B.评标情况说明 C.对各个合格投标书的评价 D.推荐合格的中标候选人 5.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。 A.初步设计编制的概算价 B.施工图设计编制的预算价 C.投标书中标明的报价 D.评标委员会算出的评标价 6.施工招标文件的容一般不包括( )。 A.工程量清单 B.资格预审条件 C.合同条件 D.投标须知 7.甲、乙、丙三家单位组成联合体投标,约定权利义务的承担比例为3:3:4,履行过程中乙破产,招标人要求甲承担原本由乙承担的价值700万元的债务。则( )。 A.因为有部关系的约定,甲可以不承担这部分债务 B.甲不得拒绝招标人的要求,只能自己承担这部分债务 C.甲可以只承担300万元的债务,另外400万元可以建议招标人要求丙承担

D.甲不得拒绝招标人的要求,但在履行后可向丙追偿400万元 8.某省高速公路扩建工程,有甲、乙、丙、丁、戊五家单位参与投标,根据招标投标法的有关规定,下列说法正确的是( )。 A.招标人有可能直接决定中标单位 B.开标时由不同的投标人拆封自己的标书 C.开标应由招标人主持 D.开标时发现乙的投标文件没有密封,但若有三家投标单位同意,则该投标文件有效 9.关于共同投标协议,下列说法错误的是( )。 A.共同投标协议属于合同关系 B.共同投标协议必须详细、明确,以免日后发生争议 C.共同协议不应同投标文件一并提交招标人 D.联合体部各方通过共同投标协议,明确约定各方在中标后要承担的工作和 责任 10.下列关于连带责任的叙述中,说法错误的是( )。 A.债权人可以向任何一个或者多个债务人请求履行债务 B.负有连带责任债务人可以以债务人之间对债务分担比例有约定来拒绝履 行债务

《工程概预算与招招投标》期末复习题答案_3981457578080592

中国石油大学（）远程教育学院 《工程概预算与招投标》期末复习题答案 一、简答题 1、建筑工程实行招标投标制的优越性有哪些？ 答： 1.有利于确保和提高工程质量 2.有利于缩短施工工期 3.有利于降低工程造价 4.有利于提高投资效益 5.有利于提高企业素质 6.简化结算手续 7.有利于调动各方面的积极性 2、常见的建筑工程招标的方式有哪些？ 答： 1.公开招标 2.邀请招标 3.协商议标（议标） 3、工程建设项目费用包括哪些容？（图示） 答： 4、工程造价的计价特点是什么？ 答：

1.单件性计价 2.多次性计价 3.组合性计价 4.方法的多样性 5.依据的复杂性 5、根据编制程序和用途不同，建设工程定额如何分类？（图示） 答： 6、什么是建设工程定额？ 答： 定额就是在合理的劳动组织和正常的生产条件下，完成单位合格产品所需要消耗的人工、材料和机械台班的标准。 7、什么是工程概预算？ 答： 工程预算是建设工程预算的简称，建设工程预算是建设工程设计概算和施工图预算的统称。 8、直接工程费包括哪些容？（图示） 答：

9、什么是建设工程竣工结算？ 答： 建设工程竣工决算是指在竣工验收交付使用阶段，由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工投产或使用全过程实际成本的经济文件。它也是建设单位向国家报告建设工程实际造价和投资效果重要文件。 10、定额具有哪些特性？ 答： 一、定额的科学性 二、定额的强制性 三、定额的群众性 四、定额的相对稳定性 11、建筑业在国民经济中的地位和作用是什么？ 答：1）建筑业在国民经济中收入占重要的地位，能为社会创造新价值，提供积累。 2）建筑业为社会和国民经济各部门提供生产用和生活用的固定资产 3）建筑业是重工业和其它行业的重要市场 4）建筑业是社会劳动就业的重要部门 5)建筑业可以参加国际建筑市场的竞争，进行综合性的输出 6）建筑业是先导行业，对国民经济的发展能起到一定的调节作用。 12、建筑生产的技术经济特点是什么？

建筑工程招标书完整版

建筑工程招标书完整版 我单位XX楼新建工程,按照已办理招标申请,并报经省(市)招标办批准,决定采用公开招标方式,择优选定施工单位,现将本工程的招标事宜及有关要求说明如下: 1.工程概况 1.1工程名称:XX楼建筑工程 1.2建设地点:XX市和平路XX号 1.3计划批准机关:XX市计委文号X计基[200X]XX号 1.4勘测单位: 市建筑设计院,,级别甲级 1.5设计单位: 市建筑设计院,级别甲级 1.6招标代理单位: 市建设工程招标代理中心,级别乙级. 1.7资金来源:自筹,已到位资金15万元 1.8建筑面积:300平方米 1.9工程结构概况 本工程类别为四类土建,安装工程,结构形式为框架,砖混,层数为三层.总高度7.2米,基础形式为钢筋混凝土独立基础,钢筋混凝土条形基础。 1.10工程建筑概况：外墙：水泥砂浆面上刷墙漆;窗：铝合金推拉(平开)窗;内墙：混合砂浆上刷外墙涂料;门：一层外门为防盗门，其他为榉木板门;屋面防水：刚性与柔性防水结合。 1.11工程主要使用功能：商住楼。 1.12施工图设计及设计资料：施工图设计资料齐全。 1.13施工现场四通一平情况(包括地理、气象、地形、地质、水文、水源、供电、物源、通讯、交通运输及可供利用的旧建筑物等情况) 1.14采用新技术、新材料、新设备和特定材料设备，以及对防水、防腐、防污染、地下、水下特殊工程施工的要求。(无) 1.15大中型工业、公共建设项目用电线路、管道和设备安装工程，高中楼 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 装饰装修工程，另列工程量清单;(无) 2.招投标有关事宜

2.1招标范围 本工程招标范围为下列①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑩项中的第②③项内容。 ①大型土石方工程， ②基础施工 ③土建工程 ④给排水、电气安装工程 ⑤设备安装工程 ⑥装饰工程(系指二次装修工程) ⑦采暖、通风、电视、电话、除尘工程 ⑧附属建筑物工程 ⑨构筑物工程 ⑩拆迁、四通一平工程。 2.2承包方式 本工程按中标造价，以包工包料的方式进行承包。 中标单位不得将工程倒手转包，否则取消该单位对该工程的中标资格，由建设单位报经省(市)招标办批准后从未中标单位中选定一单位承包。 2.3投标报价： 各投标单位根据工程情况、建筑市场行情，以及各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价。 工程量清单数量按《建设工程工程量清单计价规范》规定编制; 工程量清单工、料、机计价参考X市建设造价主管部门发布的市场材料价格信息和市场调查价格信息; 工程量清单计费参考X省公布的建设工程取费率，各企业报价按自身实力确定。 2.4工期与质量要求 2.4.1工期要求：本工程要求在某些方面00X年X月X日开工，总工期按建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》编制确定。要求投标单位按定额工期适当提前的原则自行确定投标工期，并具体明确投标工期日历天数。 2.4.2质量要求：中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工，工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求，工程竣工时必须达到优良工程质量标准;为了达到目的优良工程标准，中标单位必须委派Ⅱ级以上项目经理任项目负责人，工程师以上人员任技术负责人(或具有5-8年以上施工经验的人员或助理工程师任技术负责人，具有5-8年以上施工经历的人员(或类似具备工程施工经历的人)任施工员。 2.5投标须知 2.5.1关于投标书的编制与投送 2.5.1.1标书必须具备下列内容;投标书一式三份，商务标一正本二副本，技术标不分正副本。 (1)封面：包括招标项目名称、投标单位名称、法宝代表姓名、填报日期。 (2)投标书目录 (3)投标书汇总表，加盖单位和法人代表印鉴 (4)投标书综合说明：包括：①投标书编制依据;②投标报价依据，优惠条件及各项费用计算说明;③本单位基本情况(包括企业资质等级、职工人数、经济技术、管理人员、资产资金、技术设备、施工经历、近两年工程质量、安

工程招投标及合同管理练习考试题及答案

工程招投标与合同管理练习（考试）题 1 及答案 、单项选择题 1、下列财产中，（）不得抵押。 A、土地所有权 B、土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 2 、合同争议的解决顺序为（）。 A、和解一调解一仲裁一诉讼 B、调解一和解一仲裁一诉讼 C、和解一调解一诉讼一仲裁 D、调解一和解一诉讼一仲裁 3 、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生 问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（） A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的50% 4、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。 A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损 失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承 担违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 5、FIDIC 《施工合同条件》的“缺陷通知期” ，是指（）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 6、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为 此事件提出的索赔属于应（）。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿 7、在工程建设监理活动中，监理单位是（）。 A、业主的代理人 B、业主的委托人 C、施工合同的当事人 D、绝对独立的第三人 8 、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）。 A、按裁决自觉执行 B、不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C、可向人民法院起诉 D、向合同管理机关申诉 9、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。 A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、设备供应单位 10、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）。 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作 11、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（）。 A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求

建筑工程招投标存在的问题

建筑工程招投标存在的问题 建筑工程招投标存在的问题 建设工程招投标不够规范，是我国建设行业存在已久的问题。对此，各地建设管理部门依照《中华人民共和国招投标法》采取多项有力措施进行专项整顿，加以规范，以使建设工程招投标工作进入有序操作阶段。 但在具体操作中仍存在着一些问题，不容忽视。 一、互相利用，彼此“陪标”。即投标单位暗地相互勾结协商，拟定一中标单位，其他单位全力配合演戏; 二、打牌挂职，形成“围标”。即指某一施工企业为了排斥竞争对手，同时以多个施工企业的名义参与同一个建设工程项目的招标，进行“围标”操作; 三、拉帮结伙，恶意“串标”。即指投标人之间事先拉帮结伙，对招投标事项进行串通，从而使所有投标人的投标报价“高位运行”; 四、黑市中介，“提篮倒卖”。即指某些不法分子以利益为“诱饵”，说服那些缺乏信心的竞标施工企业加入“陪标”、“围标”、“串标”队伍，自己从中谋利; 五、评标匆忙，不利择优。各地现行的评标办法大致为：当天评标，当天抽选评委，当天完成评标工作。如此仓促，自然弊病甚多;

六、合同多变，留下隐患。施工企业一经确定，本应严格根据招标文件签订与其主要内容相符合的建设施工合同，但有的变更造价，有的变更材质要求等，留下隐患; 七、体制缺陷、方法弊端。以上种种问题，违背了建设工程招投标的“公开、公正、公平”的原则，影响着我国建筑市场的健康发展，极需以有力的措施进行规范。 一要创新建设工程管理机制，把过去若干个政府部门分散管理的工程，变为由政府设立的某个部门集中统一建设和管理。如深圳市于2002年在全国率先设立财政全额拨款的建筑工务局，负责政府投资的工程项目的统一建设管理。 二要完善现行的招投标法规，现行的一般有三种方法：合理定价评审抽取法、经评审的最低价中标法、综合评估法，这三种办法都存在问题。我们在对100万元以下，30万元以上的政府投资工程项目进行公开选择施工队伍的探索中，尝试实行“明标抽取法”，即各建设工程项目我们事先委托工程造价咨询机构编制工程预算，经审计部门审计后，作为标底，通过交易中心或固定媒体向社会公布，让符合资质条件的施工单位参与公开抽签定标。 三要健全相配套的部门规章，要建立健全工程投标保证金制度，建立市场准入制度，建立工程担保、工程保险制度，健全市场稽查制度，加快建立规范施工企业与专业人员信用制度等。 四要强化政府的监督管理，主要从这几个方面来努力：

工程招投标与合同管理考试题库参考答案

昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库 一、单选 1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 2.下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 4.合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ） A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 承包为此分包商向承包商提出索赔。由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，8. 商（ C ） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期