工程款抵车三方协议

工程款抵车协议

甲方：

乙方：

丙方：（身份证号：）

甲乙双方根据所签订的工程合同，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述车辆，并转让给丙方。经友好协商，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就此甲方车辆抵乙方工程款的事宜达成协议如下：

一、所抵车辆情况

甲方以机动车辆，抵扣乙方工程款，具体车辆情况如下：

1、车号：颜色：产地：型号：发动机号：车架号：；计价人民币（￥）。

2、甲方应协助丙方办理产权过户手续，全部费用由丙方自行承担。

3、甲方应确保车辆无权利瑕疵，无抵押行为，各项手续齐全。

二、车辆交付

1、本协议签订后日内甲方将车辆及随车工具交付给丙方，甲方保证交付前该车的维护正常，手续完整，并交付给丙方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

2、车辆交接时当场验收，乙丙两方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。乙丙两方验收车辆无误后，甲方向丙方交付车辆及随车文件，三方签署车

辆交接书，即为该车辆正式交付。自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙丙两方。

三、根据双方签订的工程合同，甲方应付乙方工程款用本协议第一条所指车辆抵扣，该款项在乙方后期办理工程款结算时扣除。

四、丙方承诺从乙处购得此车，车款交于乙方，并承诺本协议签订之日起关于此车的一切经济纠纷与甲方无关。丙方不得向甲方提出索取其他赔偿要求，否则由此给甲方造成的全部损失由乙方承担赔偿责任。

五、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

六、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，丙方执壹份。

甲方（公章）

法定代表人或代理人

年月日

乙方（公章）

法定代表人或代理人

年月日

丙方（签字）

年月日

车辆抵款协议书

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 车辆抵款协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方：黑河龙江化工有限公司 乙方：大庆盛浩工程建筑分包公司 因乙方为甲方承担了建筑工程项目，为结算工程款，盘活资产，明确 双方权利义务，甲乙双方就用车辆抵付工程款事宜，经过平等友好协商达成如下协议： 一、甲方用其所有的丰田霸道4000车辆一台，抵付工程款人民币二十八万元。 二、车辆状况： 车架号：；发动机号：；颜色：银灰；品牌: 丰田霸道；随车物品见附件。 三、此车于年月日交付乙方。 四、甲方配合乙方在一周内办理该车的过户手续，过户手续费用由乙方承担。 五、该车交付乙方后，从年月日起，所发生的一切费

用和法律责任，由乙方白行承担，甲方对该车的一切费用和责任均不再负责。 六、本协议签订时，乙方应给甲方开具与顶车款相一致的票据。 七、甲乙双方必须全面认真履行本协议约定的义务，否则支付本车顶付款30%的违约金。 八、本协议一式二份, 甲乙双方各执一份, 签字后立即发生法律效力。 甲方（签字）乙方（签字）： 盖章盖章 签订日期 附件： 随车物品 1、车辆购置税完税证明一份。

2、机动车行驶证一份。 3、机动车登记证书一份。 4、机动车交通事故责任强制保险单一份 5、随车钥匙两把。 6、雪地胎4条。

THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等 打造全网一站式需求 欢迎您的下载，资料仅供参考

工程款抵房三方协议范本

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程款抵房三方协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司 法定代表人： 乙方：林州市祥隆劳务有限公司 法定代表人： 丙方：阳城其铭泽房地产地产开发有限公司 法定代表人： 鉴于: 1、甲方系丙方阳城其芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位， 该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于_________________ 年一月一日前向甲 方支付工程合同签定的相应的工程进度款。 2、乙、丙双方于2016年一月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号 为：_________________________ 已其中约定乙方购买丙方开发的1幢4单元 402室商品房【1】套，乙方应于2016年一月一日前向丙方支付购房款人民币729064兀。截止一年一月一日，乙方已向丙方支付购房款一兀，尚有729064兀购房款未付。 甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：

一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付729064元工程款的债权于本协议牛效当日转让给乙方, 乙方自愿受让该债权。丙方签署 本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务, 已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙 丙方 方应向乙方支付该等金额的工程款。 二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于一年一月一日前向乙方支付工程款 人民币华匹、元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月 日前向丙方支付购房款人民币729064元,乙、丙双 方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。 四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。 五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其 他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。 甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理 不影响本协议效力。 七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。 八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权

款项支付三方协议书

输变电工程款项支付三方协议书 发包人： 承包人： 担保人： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由于康定富泰水电开发有限公司（以下简称“发包人”）银行基本账户正在办理变更等工作，无法履行与阿坝州明珠电力建设开发公司有限公司（以下简称“承包人”）在合同约定的履约保证金收取和工程进度款支付工作。发包人作为四川太平洋投资管理有限公司（以下简称“担保人”）的全资子公司，经三方协商一致，共同达成如下协议： 一、协议内容 1、该工程所有建设资金由四川太平洋投资管理有限公司负责担保，并代发包人完成履约保证金收取和工程进度款支付。 2、该工程往来款必须通过三方公司开户银行基本账户完成履约保证金收取和工程进度款支付。 二、权利与义务 （一）发包人的权利与义务 1、发包人必须保证工程的真实性和合法性。 2、根据承包人上报的预付款、备料款和工程进度款申请及时审批，并通知担保人在7个工作日内支付相关款项。 （二）承包人的权利与义务 1、该工程在完成施工图交底和路径复测后，工程进场施工前办理完成履约保证金的支付。 2、按照合同约定及时完成预付款、备料款和工程进度款申请工作。 （三）担保人的权利与义务 1、担保人收到承包人的保证金后，在进场通知书规定时间仍不能开工的，发包人应退还承包人已交纳的保证金并承担合同继续有效的违约责任。 2、担保人退还保证金应从进场后第三个月发包人分两次退完，第一次退还40万元，退还时间为2016年04月01日。第二次退还40万元，退还时间为：

2016年06月01日。 3、该工程在建设过程中担保人在收到发包人的付款申请后7个工作日内完成款项支付。 三、违约责任 1、鉴于发包人与担保人之间的关系，该工程发包人与承包人所发生的一切违约责任应由发包人与担保人共同承担。 2、承包人作为施工单位，发包人和担保人应严格按照合同约定支付工程款项，若未在规定时间内完成，承包人有权停止工程施工。 四、其他条款 1、本协议作为发包人与承包人签订的“四川九龙日鲁库、中古、汤古水电站输变电工程施工承包合同”的附件。 2、本协议一式三份，三方各执一份。 3、本协议在履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向工程所地人民法院提起诉讼依法解决。 发包人（盖章）： 法定代表人（签字）： 签订时间：年月日 承包人（盖章）： 法定代表人（签字）： 签订时间：年月日 担保人（盖章）： 法定代表人（签字）： 签订时间：年月日 你还很年轻，将来你会遇到很多人，经历很多事，得到很多，也会失去很多，但无论如何，有两样东西你绝不能丢弃。一个叫良心，一个叫理想。

付款三方协议范本_付款三方协议书

付款三方协议范本_付款三方协议书 近年来，三方付款协议的使用越来越多，你知道付款三方协议书怎么写吗?以下是在为大家整理的付款三方协议书范文，感谢您的阅读。 付款三方协议书范文1 甲方： 乙方： 丙方： XXXXXXX的项目业主为XXXXXXXX责任公司(以下简称:甲方)，XXXXXX有限责任公司(以下简称:乙方)为该项目XXXX、XXX以及附属设备的供应商，乙方采购的XXXXXX由XXXXXXX有限公司(以下简称：丙方)生产供应。 甲方与乙方在20xx年签订了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同编号：XXXXXXXXXX);乙方在20xx年3月与丙方签订了XXXXXXXXXXXXXX(合同编号：XXXXXXXXXX)合同金额XXXXXXXXX万元以及补充协议金额XXXXXXXXX万元，合同金额总计：XXXXXXX万元。目前，丙方已按合同约定完成了供货。现就乙方委托甲方代为支付XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX货款的相关事宜，甲、乙、丙三方协商一致同意，达成协议如下： 1、乙方委托甲方从甲、乙双方签订的XXXXXXXXXXXXXXXXXX(合同编号：XXXXXXXXXXX)的XX款中扣除XXXX万元(大写：XXXXXXXXX 整)，全额代乙方支付给丙方，作为乙、丙双方签订的XXXXXXXX(合同

编号：XXXXXXXXXX)中的XXXXXXXXXXXXX和XXXXXXXXX款(合同金额：XXXXXXX万元)。 2、乙方同意自本协议生效之日起，乙方应付丙方的XXXXXXX万元货款由甲方代为支付，代为支付的XXX款由甲、乙双方签订的XXXXXXXXX(合同编号：XXXXXXXXXXXXXX)的设备货款中相应扣除。 3、丙方同意自本协议生效之日起，乙方应付丙方XXXXXXXXX万元的货款由甲方代为支付。 4、发票的开具仍按原合同关系：丙方为乙方提供XXXXXXXXXXXXXXX全额发票，乙方为甲方提供XXXXXXXXXXXX。 5、丙方收款信息为： 单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户银行：XXXXXXXXXXXXXXXX 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6、本协议未尽事宜由三方友好协商解决。 甲方(盖章)： 代表签字： 日期： 乙方(盖章)： 代表签字： 日期： 丙方(盖章)： 代表签字：

车辆抵账协议书

车辆抵账协议书 篇一：车辆抵账协议 抵账协议 甲方： 乙方： 经双方协商达成如下协议： 一、甲方将车辆号牌号码为，品牌型号为，发动机号码为，车辆识别代号为的面包车一台作价15000元人民币抵给乙方用于偿还甲方所欠款项。 二、甲方确保合法拥有协议中转让车辆。自本协议签订之日起甲方下欠乙方15000元的债务视为已结清。 三、自本协议签订之日起，甲方将该车辆交付给乙方使用。乙方必须在十日之内对车辆进行过户，甲方应予以配合，办理相关过户费用由乙方承担。在未过户期内发生任何风险和纠纷均与甲方无关，由乙方承担全责。 四、本协议签订之日前，有关该车发生一切纠纷、罚款由甲方承担。 五、本协议双方发生争议时，应通过友好协商的方式解决。协商不成，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。(转载自：https://www.wendangku.net/doc/7b3306850.html, 小草范文网:车辆抵账协议书) 六、本协议一式两份，双方各执一份，经双发签字或盖

章后生效。甲方： 乙方： 篇二：以车抵账协议书 以车抵款协议书 甲方：××有限公司 乙方：××有限公司 因乙方为甲方承担了建筑工程项目，为及时结算工程款，盘活资产，明确双方权利义务，甲乙双方经过平等友好协商，就用车辆抵付工程款事宜达成如下协议： 一、甲方用其所有的××××车辆一台，抵付工程款人民币××万元。 二、车辆状况：车架号……；发动机号：……；颜色：……；品牌：××××；发动机型号：……。随车物品（见附件）。 三、此车于××××年×月××日交付乙方。 四、甲方配合乙方在一周内办理该车的过户手续，过户手续费用由乙方承担。 五、该车交付乙方后，从××××年×月××日起，所发生的一切费用和法律责任，由乙方自行承担，甲方对该车的一切费用和责任均不再负责。 六、本协议签订时，乙方应给甲方开具与顶车款相一致的票据。 七、甲乙双方必须全面认真地履行本协议约定的权利、

以商品房抵工程款协议

面积以房管部门实际测绘为准。但如房管部门实际测绘面积如与上述约定面积发生差异的，本合同约定的作价付款工程款金额不变，不作任何调整。 3、为处理财务手续及办理上述商品房的房地产权证，甲、乙双方互开发票，具体操作步骤为：甲方为乙方开具商品房的购房发票，同时乙方为甲方开具相应金额的工程款发票。 第三条、甲方权利义务 1、甲方保证对上述商品房拥有处分权，该房屋来源合法。 2、本协议签订后，为协助乙方办理上述商品房的房地产权证手续，由甲方与乙方（或乙方指定的人员）另行签订《商品房预售合同》，但该另行签订的《商品房预售合同》仅仅是为了乙方（或乙方指定的人员）办理上述商品房的房地产权证手续之用，甲、乙双方的一切权利义务按本协议约定执行。 3、甲方应按购房合同所要求的时间将所上述商品房交付给乙方，交付标准为毛坯房交付标准。交付时，甲方须保证上述商品房必须达到竣工验收合格、达到法律法规和行政规章规定的交付标准且满足办理房地产权证的要求。如甲方逾期交付上述商品房超过180天的，乙方有权解除本协议。 4、本协议签订的同时，甲方为乙方开具上述所有商品房的购房发票，以使乙方尽快办理上述所有商品房的房地产权证。 5、上述抵付乙方**工程款的商品房，甲方不得再对外出售。 6、甲方应协助乙方（或乙方指定的人员）办理上述商品房的房地产权证手续，甲方不得以任何理由拖延，如因甲方不积极协助导致乙方无法办理房地产证的，一切后果均由甲方负责。 7、办理房地产权证应支付的所有税费均由乙方承担。 第四条、乙方权利义务 1、本合同签订之日起上述约定抵付**工程款的所有商品房即归乙方所有。 2、自本合同签订之日至乙方取得上述所有商品房的房地产权证之日起，即被视为甲、乙双方以上述商品房抵付**工程款的行为完成，商品房抵付的

工程款抵房款合同范本五篇

工程款抵房款合同范本五篇 工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考! 工程款抵房款合同范本(一) 甲方：(身份证号：) 乙方：(身份证号码：) 甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议： 一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。 二、乙方向甲方支付万元购买该房产;

三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。 四、乙方向甲方支付购房款的约定： 1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元; 2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元; 3、剩余款项乙方每年支付元。 4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

委托付款三方协议-模板

委托付款三方协议 甲方：武汉盛为芯科技股份有限公司 法定代表人：传真： 地址：邮编： 乙方：武汉世翔科技有限公司 法定代表人：传真： 地址：邮编： 丙方： 法定代表人：传真： 地址：邮编： 鉴于： 甲方与丙方_ 年_ 月_ _日签订了_ 合同（以下简称《_ 》），经约定，丙方同意甲方委托乙方支付款项，人民币(大写) （￥）。 甲方需要乙方为其提供付费代理服务。乙方具备代付费用的合法资格，乙方同意按照本协议的条款和条件向甲方提供代付费服务。 乙方开设结算汇款账户，户名：______________________ 账号： _________________________； 丙方开设结算接受汇款账户，户名：___________________账号： _________________________； 甲乙丙三方合作严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等规定。经甲乙丙三方平等协商达成本协议，以共同信守： 第一条义务范围、方式及要求 1.1甲方委托乙方代理付费项目为甲方与丙方签订的《》 中的项目款项。 1.2除上述费用外，乙方不得因委托向丙方支付其他费用。 1.3甲方在资金充足时，将_购置空调款项，人民币(大写) （￥）以转账或存款等方式存入乙方结算账户。由于金额不足导致乙方未能依照合同支付的，甲方承担相应责任。 1.4甲乙丙三方同意通过乙方代付费平台，及时结算、统一管理。 1.5甲乙丙三方应当建立正常的工作联系制度，保证三方工作渠道畅通。 第二条管理 2.1代付款等相应票价由丙方开具给甲方。 2.2 甲乙双方必须保证帐务、收据、金额相符。 2.3每月结账后，甲方与乙方可以对帐，如有不符，由乙方进行核对，乙 方将核对结果及错误原因传真至甲方处理。

车辆抵债协议书

车辆抵债协议书 进行车辆抵债时，需要签订车辆抵债协议书，确定车辆的使用权。下面是xxx范文小 编给大伙儿整理的一些对于车辆抵债协议书的模板，希翼对大伙儿实用。 车辆抵债协议书范文篇一 债权人：（简称甲方） 债务人： 乙方在《XXXX合同》履行过程中截止到目前还欠甲方玖万元整（XX00元整）工程款未付。因乙方在资金周转上处于困难，想用车辆抵债。甲方和乙方在充分协商的事情下就车辆抵债 一事达成以下协议，现签订本协议，供双方遵照执行： 一、抵债标的物 1、乙方就所欠甲方玖万元工程款，现用一辆牌号（XXX车辆）（该车降户名是XX 抵债给甲方。乙方保证转让的车辆权属清楚，没有债权债务纠纷和侵权责任纠纷，甲方接受同意乙方抵债的上述车辆。 二、该车作价人民币XX万元整（XX.00元），以上价款含整车及附带物品和保险权益转移。 2、甲方别再给乙方出具《XXXX合同》中工程款的有关税务票据。 三、XXXX年XX月XX日，乙方将该车的各种有效手续（1、行车证；2、附加费证、保险单）移交给甲方。 四、本协议在XX年X月X日前因该车引起或发生的债权债务、车祸事故的法律责任、经济责任由乙方彻底承担。本协议在XX年X月X日后因该车引起或发生的债权债务、车祸事故的法律责任、经济责任概由甲方彻底承担。 五、乙方要求甲方在提车之日15天内办理过户手续，过户费用由甲方承担。乙方在甲 方必要时，应协助甲方办理车辆过户相关手续。 六、本协议未尽事宜，双方协商签订补充协议。 七、履行本协议发生争议，双方友好协商解决。 八、本协议壹式贰份，甲、乙双方签字生效，双方各持一份。 甲方（盖章）：电话： 乙方（盖章）：电话： 20XX年X月XX日 车辆抵债协议书范文篇二 甲方：xxx（身份证号：） 乙方：xxx（身份证号：） 经双方协商达成如下协议： 一、甲方将车辆号牌号码为xxx中型特殊结构货车，品牌型号为解放xxxx,发动机号 码为xxx,车辆识别代号为xxxx货车一台抵给乙方用于偿还甲方所欠款项。 二、甲方确保协议中转让车辆使用权是其合法拥有。自本协议双方签订之日起甲方与 乙方已无任何债务关系，甲方对乙方的所有欠款均已结清。 三、自双方签字之日起，乙方必须在十日之内对车辆进行过户，甲方应予以配合办理 相关过户费用由乙方承担，在未过户期内发生任何法律纠纷均与甲方无关，由乙方承担全责。如十日内别能完成对车辆的过户，甲方有权对车辆进行收回并认同乙方已放弃主张权利。 四、本协议双方发生争议时，应经过友好协商的方式解决。协商别成，依法向原告方所在地人民法院提起诉讼。 五、本协议一式两份，双方各执一份，经双发签字盖章后生效。 甲方： 乙方：

工程款抵房三方协议范本

协议书 甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司 法定代表人： 乙方：林州市祥隆劳务有限公司 法定代表人： 丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司 法定代表人： 鉴于： 1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。 2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：），其中约定乙方购买丙方开发的 1幢4单元402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元。截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064元购房款未付。 甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议： 一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 729064 元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。 二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元，乙、

丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。 四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。 五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。 甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。 七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。 八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。 九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。 协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 甲方： 乙方： 丙方： 签约时间：年

委托付款三方协议 模板

甲方与丙方_ 年_ 月_ _日签订了_ 合同（以下简称《_ 》），经约定，丙方同意甲方委托乙方支付款项，人民币(大写) （￥）。 甲方需要乙方为其提供付费代理服务。乙方具备代付费用的合法资格，乙方同意按照本协议的条款和条件向甲方提供代付费服务。 乙方开设结算汇款账户，户名：______________________ 账号： _________________________； 丙方开设结算接受汇款账户，户名：___________________账号： _________________________； 甲乙丙三方合作严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等规定。经甲乙丙三方平等协商达成本协议，以共同信守： 第一条义务范围、方式及要求 甲方委托乙方代理付费项目为甲方与丙方签订的《》中的 项目款项。 除上述费用外，乙方不得因委托向丙方支付其他费用。 甲方在资金充足时，将_购置空调款项，人民币(大写) （￥）以转账或存款等方式存入乙方结算账户。由于金额不足导致乙方未能依照合同支付的，甲方承担相应责任。 甲乙丙三方同意通过乙方代付费平台，及时结算、统一管理。

甲乙丙三方应当建立正常的工作联系制度，保证三方工作渠道畅通。 第二条管理 代付款等相应票价由丙方开具给甲方。 甲乙双方必须保证帐务、收据、金额相符。 每月结账后，甲方与乙方可以对帐，如有不符，由乙方进行核对，乙方将核对结果及错误原因传真至甲方处理。 2. 4因乙方原因给甲方造成损失，由乙方承担责任并负责妥善处理。由甲方过错造成的损失，由甲方承担。 第三条甲方的权利和义务 甲方对乙方授权为不可撤消授权，自乙方签字之日起生效。 甲方保证结算账户有足额资金支付_ _ 项目款，因金额不足造成乙方无法按时、足额支付的，甲方承担责任。 凡涉及甲丙《》合同项目的费用变更时，甲方应及时通知乙方。 由于甲方未及时足额汇款或转账到结算账户或因甲方与丙方双方变更合同金额未及时通知乙方等原因造成的相关责任，由甲方承担。 甲方有权对乙方支付费用进行核实，乙方应予以配合。 甲方应确保提供给乙方的客户接受汇款账户的准确性，如由于账户有误导致产生纠纷，应由甲方负责。 非乙方原因产生的丙方与甲方的争议由甲方负责处理。 第四条乙方的权利与义务 在甲方结算账户拥有足额资金的情况下，乙方按时转账《》项目款，划入丙方接受汇款账户。 乙方于年月 _日前转账支付。 乙方转账金额为人民币（￥）。 乙方付款后_3_日内，需向甲方提供付款凭证，付款时间以付款通知发出时间为准；

代付款三方协议

代付款三方协议 合同编号: 甲方（建设总承包企业）: 地址： 法定代表（委托）人: 乙方(建筑用工企业)： 地址： 法定代表人(委托)人： 丙方(材料供应商)： 地址： 法定代表人(委托)人： 为了切实保障遵XXXXXXXXXXXX项目施工进度，由乙方承包施工的XXXXXXXXXXXX项目（以下简称“本项目”），按照甲乙双方签署的施工合同约定本项目应于2020年5月30日竣工，因丙方资金周转困难、人员不足等原因导致工期延误。为确保尽快完工，帮助乙方解决购买材料引起的资金周转困难，在甲方确保2020年5月30日完工的前提下，甲方同意代丙方支付材料采购款，为此三方经协商一致，达成协议如下：第一条本协议自乙方向甲方提供符合要求（以甲方盖章确认为准）的赶工措施后，并且自甲方向丙方实际支付材料采购款时生效。 第二条由乙方负责采购材料的质量、检验等。甲方除代付款义务外，无其他任何义务。采购材料质量不合格的责任，由乙方承担。 第三条乙丙双方同意将本项目材料直接运输至甲方现场，材料的

安全保管由乙方负责。 第四条甲方代乙方向丙方支付材料采购款。在支付前，丙方应先向乙方提供合法、有效发票。乙方按照甲乙双方签订的合同要求开具合法、有效发票交于甲方，甲方审核后根据发票金额考虑一次还是分期支付。 第五条甲方代乙方支付款项系为本项目购买材料专款，乙丙双方应确保其双方之间存在真实的交易，签署的材料采购合同为有效合同。否则，甲方有权采取包括但不限于通过诉讼等合法方式主张损失的权利。 第六条如出现乙方工期逾期、提供虚假合同、材料质量不符合要求，甲方代付货款后未按甲方要求供货、变更材料款用途、因乙方的其它逾期欠款致使各级供应商行使抵押权而不予发货，甲方有权随时停止代付材料款，并要求乙方返还已支付款项及同期银行贷款利息。 第七条甲方代乙方支付的材料采购款视为甲方提前向乙方支付的工程款，乙方同意甲方在应付乙方任何一期工程款中扣回，全部扣回之前，甲方有权拒绝向乙方支付进度款、结算款等任何款项。不足部分由乙方在甲方限定的期限内一次性支付甲方。 第八条本协议的签署并不代表甲方放弃应向乙方主张的任何权利。 第九条应甲方有权随时终止代付款，故甲方有权随时终止该协议，且不承担任何责任。 第十条本协议与甲乙双方签订的施工合同不一致的，以本协议为准，其他仍执行原协议。 第十一条各方授权指定的工作对接,签字代表为: 甲方: 乙方:

工程款抵房协议书

房屋抵款协议书 甲方：______________________________________ ; 乙方:_______________________________________ ; 甲、乙双方就工程款抵房一事经友好协商，达成如下协议： 一、_______________________________ 双方确认甲方欠乙方小区建筑工程款共计人民 币 _______ 元（大写：_________________________ ）； 双方一致同意以_________________ 小区 ________ 套房屋折抵工程 款共计___________ 元（大写：___________________________ ）； 二、保证条款： 1. 甲方保证以上用于折抵工程款的商品房为正常未售房源，不存在被查封、抵押或已售的情况； 2. 该协议签订后，甲方保证不得出现因甲方原因导致抵款房屋被查封、抵押、出售等诸多致使乙方权利无法实现的情形； 3. 甲方保证抵款房屋无产权争议，可正常办理产权证； 4. 甲方保证在未取得乙方书面通知得情况下，不得随意出售该 部分抵款房源； 5. 甲方负责无偿为乙方办理该部分抵款房源的房屋产权证； 三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权（包括但不限于自用、出租、转让、抵押等）； 四、本协议书签订后，乙方有权选择当即办理房屋产权登记手续或

暂不办理登记手续;

五、在未办理产权登记手续前，乙方可免费对该部分房源各进行一次更名。乙方将以书面通知方式告知甲方，其将与第三方签订购房合同并须甲方为第三方办理房屋产权登记手续。 五、物业管理费用： 在本协议书签订后，乙方或业主应按相关规定支付物业管理费用； 六、相关税费问题： 1 .甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三方办理抵款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》、开具发票、提供相关资料、办理房地产权证及其他相关工作； 2.甲乙双方需按照国家规定，各自承担办理产权证相关税费； 七、自本协议签订之日起，乙方可自行销售或委托第三方销售抵款的房源，甲方不得进行干涉； 八、违约责任： 如抵款房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理产权证时，乙方有权要求甲方于五日内支付同等数额的工程款。同时，甲方还须支付乙方违约金 ___________________________ 元（大写：____________________）。甲 方如无能力支付该笔款项，须提供其它房屋抵偿或赔偿乙方一切损失； 九、本合同签订后，乙方须继续履行已签署的_________________ 施 工合同，并保证按照原有合同履行双方的责任和义务。 十、协议有效期至所有抵款房屋办理完房屋产权证为止;

委托付款三方协议范本

委托付款三方协议范本 范本

甲方：法定代表人：传真：地址：邮编： 乙方： 法定代表人：传真：地址：邮编： 丙方： 法定代表人：传真：地址：邮编： 合同签订地点：

合同签订时间： 鉴于： 甲方与丙方_____年_____月_____日签订了_____合同（合同编号_____以下简称《融资合同》），融资合同约定，丙方同意甲方委托乙方支付融资合同款项。 甲方需要乙方为其提供付费代理服务。乙方具备代付费用的合法资格，乙方同意按照本协议的条款和条件向甲方提供代付费服务。 甲方在乙方开设结算汇款账户，户名：______ 账号：______； 丙方在乙方开立接受汇款账户，户名：______ 账号：______； 甲乙丙三方合作严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等规定。 经甲乙丙三方平等协商达成本协议，以共同信守： 第一条义务范围、方式及要求

1.1甲方委托乙方代理付费项目为甲方与丙方签订的《融资合同》中的项目款项。 1.2除上述费用外，乙方不得因委托向丙方支付其他费用。 1.3甲方在每月_____日前，将下月融资合同项目款以转账或存款等方式存入结算账户。由于金额不足导致乙方未能依照合同支付的，甲方承担相应责任。 1.4甲方每月支付丙方人民币_____元，由乙方从结算账户中转账，划入丙方接受汇款账户。 1.5乙方每月_________日之前转账支付。 1.6甲乙丙三方同意通过乙方统一代付费平台，每月按时、足额支付融资合同项目费用，并及时结算、统一管理。 1.7甲乙丙三方应当建立正常的工作联系制度，定期协同分析双方业务中的存在的问题，保证三方工作渠道畅通。 第二条手续费及管理

委托付款三方协议-模板

鉴于： 甲方与丙方_ 年_ 月_ _日签订了_ 合同（以下简称《_ 》），经约定，丙方同意甲方委托乙方支付款项，人民币(大写) （￥）。 甲方需要乙方为其提供付费代理服务。乙方具备代付费用的合法资格，乙方同意按照本协议的条款和条件向甲方提供代付费服务。 乙方开设结算汇款账户，户名：______________________ 账号： _________________________； 丙方开设结算接受汇款账户，户名：___________________账号： _________________________； 甲乙丙三方合作严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等规定。经甲乙丙三方平等协商达成本协议，以共同信守：

第一条义务范围、方式及要求 1.1甲方委托乙方代理付费项目为甲方与丙方签订的《》中的项目款项。 1.2除上述费用外，乙方不得因委托向丙方支付其他费用。 1.3甲方在资金充足时，将_购置空调款项，人民币(大写) （￥）以转账或存款等方式存入乙方结算账户。由于金额不足导致乙方未能依照合同支付的，甲方承担相应责任。 1.4甲乙丙三方同意通过乙方代付费平台，及时结算、统一管理。 1.5甲乙丙三方应当建立正常的工作联系制度，保证三方工作渠道畅通。 第二条管理 2.1代付款等相应票价由丙方开具给甲方。 2.2 甲乙双方必须保证帐务、收据、金额相符。 2.3每月结账后，甲方与乙方可以对帐，如有不符，由乙方进行核对，乙方将核对结果及错误原因传真至甲方处理。 2. 4因乙方原因给甲方造成损失，由乙方承担责任并负责妥善处理。由甲方过错造成的损失，由甲方承担。 第三条甲方的权利和义务 3.1甲方对乙方授权为不可撤消授权，自乙方签字之日起生效。 3.2甲方保证结算账户有足额资金支付_ _ 项目款，因金额不足造成乙方无法按时、足额支付的，甲方承担责任。

以房抵工程款协议范本

以房抵款协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，经甲乙双方协商一致，就甲方以房屋产权折抵相应工程款事宜达成如下协议。 第一条甲乙双方根据年月日签订的《工程结算书》，甲方应向乙方支付所欠工程款人民币大写：整，小写￥：元整。经甲乙双方协商，甲方同意将下述商品房折抵上述所欠的工程款。 第二条甲方用于折抵工程款的房屋为： 1、座落于市室及负一层停车位号，单套建筑面积（图纸）均为平 方米，抵顶上述所欠工程款小写￥：元整，如实测面积（按政府相关规定）与图纸面积有出入时，甲乙双方按照元/平方米价格和车位万元/个多退少补（单套正负两平米为忽略不计）。同时乙方同意甲方一次性扣除万元为维修保证金作为甲方自行调配使用不再退还。抵顶价格与工程款相差忽略不计。 2、甲方抵顶给乙方的房源均为商品房交易的合法房源，不存在与第三方买卖交易或抵押，保证房 源及房产权利的完整性和合法性，如果存在第三方交易视为违约并同意追究法律责任。 3、房款中不包含该房屋办理产权的相关税费及物业管理费（所抵房源与甲方售楼部对外销售给业 主所需缴纳给政府相关配套费用为同等待遇），以上费用收取种类、额度，按政府相关文件执行。第三条本协议签订后，即表示甲方已按合同约定履行了所欠工程款的付款义务，自此之后双方再无经济纠纷。但关于乙方承建的楼未完成的相关备案手续，乙方继续配合甲方并承担乙方应履行的义务。 第四条甲乙双方经协商一致，确认由乙方指定的购房人按照本协议第二条约定的房屋与甲方签订《商品房买卖合同》，合同价格由乙方自行确定但不低于元/平方米，不高于甲方售楼部所销售的价格，并且最终由乙方指定的购房人获取房屋产权证。 上述房屋及车位由乙方（，身份证号：，手机号：）指定的购房人办理相关手续，并不再享受其他购房人的优惠活动。 第五条违约责任： 1、本协议签订后任何一方不得违约，违约方承担本协议款万元的违约金。 2、因甲方原因在本协议签订后8个月内不能办理《商品房买卖合同》签订和备案、乙方有权退房，

工程款抵房款三方协议

工程款抵房款三方协议 协议书 甲方: 乙方: 丙方: (身份证号: ) 鉴于: 1、乙方系【】项目施工单位之一，甲方依据有关合同需向乙方支付 相应工程款; 2、甲方同意乙方指定丙方购买本协议约定的房屋以用于抵消其相 应债权。 甲乙丙三方经平等友好协商，就债权债务抵销及购买相关房屋事宜，达成协议如下: 一、丙方购买甲方位于【】市【】区“【】”项目【】号楼【】号商品房(下称“该 房屋”，房屋性质:【】，建筑面积【】平米)。该房屋总价款为,【】元(大写:【】元整)。 二、甲方同意在收到本协议约定的工程款发票后【3】日内与丙方签署该房屋的 纸质商品房买卖合同。因该房屋为现房，且丙方在签署本协议及商品房买卖合同前已对该房屋现场查验，故丙方已清晰了解该房屋，且对房屋现状无异议。 三、如丙方未在本协议约定的期限内与甲方签署商品房买卖合同的或放弃购买该

房屋的或丙方签署该房屋的商品房买卖合同后解除商品房买卖合同的，不影响本协议第五条约定的债权债权关系已消灭的完成，丙方应向乙方赔偿等同于相关购房首付款数额的违约金。 四、除本协议另有约定外，甲丙方应按照该房屋的商品房买卖合同的约定享有各 自权利和履行各自义务。 五、乙方应于本协议生效时向甲方开具,【】元(大写:【】元整)的工程款发 票，甲方应于该房屋商品房买卖合同签署后【】日向丙方开具,【】元(大写:【】元整)购房发票;乙方向甲方开具工程款发票时，视为甲方支付乙 方,【】元(大写:【】元整)的工程款债务即为履行完毕，甲方向丙方开 具房款发票时，视为丙方因购买该房屋而发生的购房款,【】元(大写:【】元整)债务也履行完毕。 六、乙方与丙方之间的债权债务关系由其双方自行解决，与甲方无关。七、因本协议履行过程中发生的争议，各方应友好协商，经协商不成的，应向本协议约定房屋所在地的人民法院提起诉讼。 八、本协议自甲乙方盖章，乙方签字后生效，本协议一式三份，甲乙丙方各执壹 份，具有同等法律效力。 第 1 页共 2 页 甲方(盖章): 经办人: 签署日期: 年月日 乙方(盖章): 经办人:

工程款抵房款合同范本

工程款抵房款合同范本 篇一：工程款冲抵房款协议书 工程款冲抵房款协议书 甲方：河南中力房地产发展有限公司 乙方： 鉴于乙方承揽了甲方开发的位于项目中工程，为解决项目遗留问题，甲乙双方经协商同意用剩余工程款冲抵房款，针对此特达成如下协议： 1、截止目前，甲方已向乙方累计支付工程款金额￥元，剩余工程款数额以工程决算单为准；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款冲抵甲方开发的位于通泰路东、宏伟街南中力.七里湾项目指定住宅，具体房号、户型、面积、单价、总房款、套数以决算金额及销售部正常售价为准。该住宅名下产生的契税、维修基金、印花税、办证费等一切税费全部由乙方自行承担。 2、冲抵房款过程中，若发生工程款不足冲抵房款的话，乙方可采取按揭方式支付，若由于乙方自身原因导致不能办理按揭手续的，乙方应自接到甲方或银行不能贷款书面、电话、传真、手机短信通知后30个工作日内一次性把剩余房款补交完毕，否则，甲方有权单方解除售房合同，并追究乙方差额房款20%的违约金。售房过程中，产生的权利义务以售房合同约定为准，同时乙方有权要求将选定的房子签

约至符合郑州市政府关于房产限购政策购房资格的乙方或乙方指定人名下。 3、冲抵工程中，乙方应向甲方出具相对应金额的合法工程发票， 甲方需向乙方提供相对应金额的售房发票。 4、本协议签订后，甲乙双方应继续履行施工合同约定的后合同义务，如违约，可按照施工合同约定继续追究对方相应违约责任。 5、本协议生效后，既视为双方都同意工程款冲抵房款事实，若一方反悔，违约方应向守约方支付剩余工程款总额20%的违约金。 6、未尽事宜，另行协商，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 7、本协议一式两份，双方各持一份，每份具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方： 签约日期：20XX年月日 篇二：工程款抵房款协议书 xxxxx工程款抵房款协议书 甲方：xxxx有限公司 乙方：xxxxxx有限公司 经双方友好协商达成以下协议： 1、乙方申请将甲方所欠乙方xxx项目外墙涂料工程款￥xxxx，现 乙方申请将该笔款项转给xxx，由xxx在xxxx购买住宅一套，该房

委托付款三方协议(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 委托付款三方协议

编号：FS-DY-20106 委托付款三方协议 甲方：... 法定代表人：传真： 地址：邮编： 乙方：... 法定代表人：传真： 地址：邮编： 丙方：... 法定代表人：传真： 地址：邮编： 合同签订地点： 合同签订时间： 鉴于： 甲方与丙方XX年6月23日签订了_____合同（合同编号_____以下简称《融资合同》），融资合同约定，丙方同意甲

方委托乙方支付融资合同款项。 甲方需要乙方为其提供付费代理服务。乙方具备代付费用的合法资格，乙方同意按照本协议的条款和条件向甲方提供代付费服务。 甲方在乙方开设结算汇款账户，户名：____ 账号：____； 丙方在乙方开立接受汇款账户，户名：____ 账号：____； 甲乙丙三方合作严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等规定。 经甲乙丙三方平等协商达成本协议，以共同信守： 第一条义务范围、方式及要求 1.1甲方委托乙方代理付费项目为甲方与丙方签订的《融资合同》中的项目款项。 1.2除上述费用外，乙方不得因委托向丙方支付其他费用。 1.3甲方在每月_____日前，将下月融资合同项目款以转账或存款等方式存入结算账户。由于金额不足导致乙方未能依照合同支付的，甲方承担相应责任。 1.4甲方每月支付丙方人民币_____元，由乙方从结算账

工程款抵车三方协议

工程款抵车协议 甲方： 乙方： 丙方：（身份证号：） 甲乙双方根据所签订的工程合同，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述车辆，并转让给丙方。经友好协商，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就此甲方车辆抵乙方工程款的事宜达成协议如下： 一、所抵车辆情况 甲方以机动车辆，抵扣乙方工程款，具体车辆情况如下： 1、车号：颜色：产地：型号：发动机号：车架号：；计价人民币（￥）。 2、甲方应协助丙方办理产权过户手续，全部费用由丙方自行承担。 3、甲方应确保车辆无权利瑕疵，无抵押行为，各项手续齐全。 二、车辆交付 1、本协议签订后日内甲方将车辆及随车工具交付给丙方，甲方保证交付前该车的维护正常，手续完整，并交付给丙方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。 2、车辆交接时当场验收，乙丙两方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。乙丙两方验收车辆无误后，甲方向丙方交付车辆及随车文件，三方签署车

辆交接书，即为该车辆正式交付。自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙丙两方。 三、根据双方签订的工程合同，甲方应付乙方工程款用本协议第一条所指车辆抵扣，该款项在乙方后期办理工程款结算时扣除。 四、丙方承诺从乙处购得此车，车款交于乙方，并承诺本协议签订之日起关于此车的一切经济纠纷与甲方无关。丙方不得向甲方提出索取其他赔偿要求，否则由此给甲方造成的全部损失由乙方承担赔偿责任。 五、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，丙方执壹份。 甲方（公章） 法定代表人或代理人 年月日 乙方（公章） 法定代表人或代理人 年月日 丙方（签字） 年月日