当前位置：文档库 › 工程建设法规考试题与答案

工程建设法规考试题与答案

工程建设法规考试题及答案

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．在我国法律体系中，《建筑法》属于( )部门。

A. 民法B．商法C．经济法D．诉讼法

2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是( )。

A．民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D．自然人之间的借款行为属于不要式法律行为

3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是( )。

A．合同B．扶养C．不当得利D．无因管理

4．根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是( )。

A．在建工程可以作抵押物B．即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权

C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自( )起发生效力。

A．买卖合同生效B. 转移登记C．交付D．买方占有

6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。

A．20％B 30％C．50％D．80％

7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取( )。

A．建设用地规划许可证B．建设工程规划许可证C．施工许可证D．安全生产许可证

8．按照建筑法的规定，以下正确的说法是( )。

A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

9．关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是( )。

A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

B．未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D．发包方有权将工程的地基基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位

解释：P53：对工程技术上紧密相连、不可分割的单位工程不得分割标段。D中的三部分属于同一单位工程，不应分割。（但特殊专业工程可以单独发包。）

10．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程，出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是( )。

A．由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利

B．因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任

D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

11．按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是( )。

A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程D．经济适用住房工程

12．根据《招标投标法》规定，投标联合体( )。

A．可以牵头人的名义提交投标保证金B．必须由相同专业的不同单位组成

C．各方应在中标后签订共同投标协议D．是各方合并后组建的投标实体

13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间( )不属于串通投标的行为。

A．相互约定抬高或者降低投标报价B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标报价D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为( )。

A．公开招标B．邀请招标C。议标D．定向招标

15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中的错误有( )处。

A．1 B．2 C．3 D．4

解释：1.发售最短不得少于5个工作日。3日至6日少于5个工作日，错。

2.投标保证金最高不超过报价2%和80万元。100万元错。

3.澄清应在投标截止日15日前。3月22日至25日不到15日。错。

4.投标文件发售（题意不明确，是6日已经不售了还是6日止停售？似应按6日止停售理解，则7日算第一天。）至投标截止日最短不得少于20日，3月7日至25日不到2 0日，错。选答案D更适合。

16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可任职的岗位是

( )。A．施工企业的总经理B．施工项目负责人C．施工企业的技术负责人D．施工企业的董事解释：这里的企业主要负责人似应理解为直接从事生产管理的负责人。董事会是决策机构，董事不直接管安全。故应选D。

17．施工单位违反施工程序，导致一幢13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于( )事故。

A．特别重大B．重大C．较大D．一般

18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由( )负责

调查。A．国务院B．省级人民政府C .该区的市级人民政府D．县级人民政府

19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当( )。

A．要求施工单位整改B。要求施工单位停止施工

C．向安全生产监督行政主管部门报告D。向建设工程质量监督机构报告

20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲

公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则( )。

A．甲公司负主要责任B．乙公司负主要责任

C．乙公司负全部责任D．监理公司负主要责任

解释：因为是建设单位指定的分包单位，总包单位不对其违约行为负责。

21．安全生产许可证的有效期为( )年。A．2 B ．3 C．4 D．5

22，下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是( )。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C．建设单位不得任意压缩合同工期

D．涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案

23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的( )工程质量不符合约定

为由主张权利的，法院应予以支持。

A．主体结构B．电气C．装饰D．暖通

24根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。

A．应当依法取得相应等级的资质证书B．不得转让工程监理业务

C．可以是建设单位的子公司D．应与监理分包单位共同向建设单位承担责任

25．施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织

竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行：10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于

( )起计算。A ．6月1日B．8月30日C．10月8日D．10月20日

解释：P94：由于发包人原因导致无法按规定进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告后90天，工程自动进入缺陷责任期。6月1日至8月30日为90天。故应选B。

但此文件的规定与P177的《解释》14条规定和2007年标准施工招标文件中的合同文本的规定有矛盾。按07年合同文本，发包人的原因不能验收，实际竣工日期应为提交竣工验收报告的日期，同时规定缺陷责任期也应从此算起，故按合同文本，答案应为6月1日。

26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括( )。

A．工程质量保修制度B．施工许可制度C．竣工验收备案制度D．工程质量事故报告制度

解释：P97只提到B和C为手段。此题也属于出题不严密。A和D相比，D与质量监督更密切些，且此节标题中只有工程质量事故报告制度，没有工程质量保修制度，故选A 更合适。

27．建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的

认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．10 B．15 C．30 D．60

28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是( )。

A．购买的电气材料B．购买的塔吊设备C．现场制作的预制板D．商品商品混凝土

29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求( )。

A 必须有产品质量检验合格证明B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期

D．应当有警示标志或者中英文警示说明

30．某建筑公司实施了下列行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是( )

A．将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里B．对已受污染的潜水和承压水混合开采

C．冬季工地上的工人燃烧沥青、油毡取暖D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训

31．下列关于民用建筑节能的表述正确的是( )。

A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B．对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施

C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统

D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

解释：A、B：书中有。正确。C：不是必须，只是鼓励。D：高于的意思等同于严于。正确。

本题可能题目有误。应问哪个错。

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是( )。

A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火

B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里

C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住

D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜中

33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为( )，仲裁时效期间从当事人知道或者应

当知道其权利被侵害之日起计算。A．2个月B．6个月C．1年D ．2年

34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。

李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业( )。

A．应当与其签订固定期限劳动合同B．应当与其签订无固定期限劳动合同

C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过( )个月。

A．1 B．2 C．3 D．6

36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李

某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为

( )。A ．随时解除B．预告解除C．经济性裁员D．刑事性裁员

37．按照劳动合同法的规定，企业的集体合同由( )与企业订立。

A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工C．企业10名以上职工D．企业绝大部分职工

38．重大建设项目档案验收应在项目竣工验收( )个月前完成。A．1 B．2 C .3 D．4

39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加

收滞纳税款的( )的滞纳金。A．1/10000 B. 5/10000 C. 1/1000 D．5/1000

40．下列属于行政处罚的是( )。A ．没收财产B．罚金C．撤职D．责令停产停业

41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯( )。

A．重大责任事故罪B．重大劳动安全事故罪C．工程重大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是( )。

A．收养合同B 劳动合同C．税款代扣合同D．赠予合同

43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是( )。

A．格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括( )。

A．寄送的价目表B．投标书C．拍卖公告D．招股说明书

45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5 日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约( )的行为。

A．发出B．撤回C．撤销D．变更

解释：乙企业收到了信函，意味着要约生效。撤销是在要约生效后，撤回是在要约生效前。

46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要

求建筑公司承担( )。A．违约责任B．侵权责任C．缔约过失责任D．行政责任

47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是( )。

A．返还财产B．赔偿损失C．罚金D．折价补偿

48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是( )。

A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D。超越代理权限签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同

解释：C为正确。表见代理为有效代理。

D错：如表见代理合同，虽超越代理权限，且未经被代理人追认，却是有效合同。又如企业代表人超越权限订立的合同，只要相对人不知道也属于有效合同，不必追认，。

49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是( )。

A．附条件合同，条件成就合同解除B．附条件合同，条件成就合同生效

C．附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效

50．甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由( )

承担违约责任。

A．甲公司向乙公司B．乙公司自己

C．丙公司向乙公司D．甲公司和丙公司共同向乙公司

解释：属于由第三人履行债务，合同主体不变，仍为曱公司与乙公司。

51．某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。

后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元／吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是( )。

A．应按合同约定的价格4000元／吨结算B．应按国家确定的最新价格3400元／吨结算

C．应当按新旧价格的平均值结算D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同

52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致

使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是( )。

A．刘某可以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求

B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C 刘某行使代位权的必要费用应由甲公司承担

D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

解释：A：刘某应以自己的名义行使代位权。B：只能向法院请求。C：正确。

D：刘某代位权的行使只能以债权为限，即100万元。丙公司尚欠曱公司50万元。

53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是( )。

A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B．因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是( )。

A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B．双方签收的仲裁调解书

C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

55．民事诉讼的证据不包括( )。A．书证B．物证C．视听资料D．科学试验

56．根据《民事诉讼法》规定，( )可以作为民事诉讼证人。

A．本案审判员B．涉及本案的鉴定人员C．本案原告诉讼代理人D．本案被告的亲属

57．对民事诉讼法的基本特征表述正确的是( )。

A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权

B．除简易程序外均采用合议庭合议制

C．所有民事案件审理及判决结果均应向社会公开D．—个案件须由两级人民法院审理才告终结

58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是( )。

A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖

B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院．

D．房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

解释：A：正确。B：施工合同纠纷不适用专属管辖。C：应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。D：房屋买卖纠纷适用专属管辖，由不动产所在地人民法院管辖。

59．当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。

则张律师有权代为( )。

A．陈述事实、参加辩论B．承认、放弃、变更诉讼请求C．进行和解D．提起反诉或上诉

60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是( )。

A．仲裁委员会由当事人自主选定B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C．仲裁审理以公开审理为原则D．对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题

意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有( )。

A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B．人民法院对保全财产予以查封

C．监察机关给予机关工作人员降级处分D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E．行政拘留

62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括( )。

A．在法律面前一律平等B．有言论、出版、游行和示威的自由C．有宗教信仰的自由

D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是( )。

A．建设工程施工合同中的工程价款B．建设工程施工合同中的建筑物

C．建材买卖合同中的建筑材料D．建设工程勘察合同中的勘察行为E．建设工程设计合同中的施工图纸解释：A：施工合同的客体为施工行为，表现为物化的行为即工程本身。不是工程价款。

B：按书中观点，可看成是施工行为的物化结果。（不同书中有不同观点，如监理工程师中就认为是行为。）

C、D当然对。E：可看成是智力成果。答案应为BCDE。

64．国有建设用地使用权是用益物权，可以采取( )方式设立。

A．出租B．出让C．划拨D．抵押E．转让

65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是( )。

A．北京故宫修缮工程B．长江汛期抢险工程C．工地上的工人宿舍D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔

66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是( )。

A．银行保函B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证D．现金E．实物

67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是)。

A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B．交纳投标保证金超过规定数额

C 投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D．投标人在开标后修改补充投标文件

E 投标人未对招标文件的实质性内容和条件作出响应

68．生产经营单位保证安全生产所必须的资金由( )予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的

后果承担责任。

A．公司董事会B．公司法定代表人C．个人经营的投资人D．公司股东会E．公司工会

解释：公司董事会为决策机构，应选。公司股东会为权力机构，不应选。P59.

69．施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括( )。

A．制定安全生产规章制度和操作规程

B．确保安全生产费用的有效使用C．组织制定安全施工措施

D．消除安全事故隐患E．及时、如实报告生产安全事故

70．下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是( )。

A．总承包单位不得将主体工程对外分包

B．分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责

C．总承包单位与每一个分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任

D．施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工

E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务

解释：A：即不得违法分包。正确。

B：对总包单位负责，而不是对建设单位负责。

C：正确。D：应当及时提出意见和建议，无权直接修改设计。

E：验收前履行返修义务。验收合格后履行保修义务。

71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程( )。

A．同时规划B．同时设计C．同时施工D．同时竣工验收E．同时投产使用

解释：三同时中没有同时竣工验收。但P106中，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程同时进行。似D也可以选。

72．下列属于承担民事责任的方式是( )。

A．赔偿损失B．返还财产C．支付利息D．支付违约金E．支付定金

73．下列关于承诺的表述中，正确的有( )。

A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交

B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力

C．承诺一经送达要约人即发生法律效力

D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人

E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出

解释：A：对价格的变更为实质性变更，承诺无效，为新要约。

B：超期后要约人及时通知承诺有效时，承诺有效。

C：正确。

D：承诺不存在撤销，只可撤回。

E：代理人可以代理被代理人。正确。

74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人( )，撤销权消灭。

A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的

B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C．自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

解释：答案为CDE。P169中有。注意与代位权和撤消权中的撤消权的区别，这里撤消的是合同，后者撤消的是债务人的不当行为。

75．致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括( )。

A．发包人严重拖欠工程价款B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决要求工程设计变更D．项目经理与总监理工程师积怨太深

E．要求承担保修责任期限过长

76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则

下列说法正确的是( )。

A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格

B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔

C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任

D．只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺

E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定

金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以

签收。下列说法正确的是( )。

A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B 买卖合同自6月10日成立C．定金合同自6月1日成立D．若卖方不能交付货物，应返还50万E 若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

解释：A正确。B：主合同成立不受从合同影响，故应为6月1日成立。

C：定金合同是实践合同，非诺成合同。从交付定金时即6月10日成立。（P155）

D：定金最高限额为主合同标的的20%，即20万元，超过部分不算定金，只能当作预付款。故应返还20×2+5=45万元。E：20万元作为定金被没收，5万元不作为定金，故应返还。正确。

答案为AE。

78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需举证证明的事实有( )。

A．太阳自东方升起，自西方落下B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险

C．人所共知的某单位偷工减料D．已被仲裁机构的生效裁决书所确认的事实

E．已被人民法院生效裁判所确认的事实

79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括( )。

A．约定的仲裁协议无效B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围

C．适用法律确有错误D．原仲裁机构被撤销E．申请人死亡

解释：P224.原仲裁机构被撤销，不影响已经作出的合法裁决。申请人死亡也不会影响裁决，因为可能会影响到申请人的继承人。答案应为ABC。

80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有( )。

A．只有注册以后才能执业B．一次注册终生有效

C．均需接受继续教育D．不得同时注册于两家不同的单位

E．均有各自的执业范围

工程建设法规课程标准

《工程建设法规》课程标准课程名称：工程建设法规课程性质：《工程建设法规》属于专业领域课，是“建筑工程”专业的核心课程之一。学分：2 适用专业：建筑工程技术专业、建筑工程检测专业、建筑工程监理专业 1．前言 1.1课程定位通过对《工程建设法规》课程内容的学习，掌握关于建筑法规及业务管理的基本理论和基本知识。树立法律意识，从而达到掌握建筑法规，遵守建筑法规、应用建筑法规的目的；培养学生在将来的实际工作中自觉抓住学习机会，获取相应的法律知识，以增强自己的竞争力。本课程是一门专业基础理论课程，属于专业领域课，安排在第一学期学习，为学习建筑工程施工组织与管理、建筑工程质量评定与验收、工程招投标与合同管理等专业课奠定基础。本课程可作为注册建造工程师考试中相关法规内容的学习和补充。 1.2设计思路根据建筑工程行业专家对本专业岗位群工作任务及职业能力分析，改革传统教学模式，与现行工程建设法律法规及标准相结合，与建造师考试结构和体例相结合，采用理论结合工程建设的实际案例进行讲解。教学形式必须结合开放教育“自学、导学、助学”的特点，通过学生自学、辅导教师课堂教学、案例讨论和观看有关建筑法律法规的电视录像等形式，提高学生对建筑法规知识的理解和掌握。本课程学习勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位所涉及的

工程法律法规，重点学会其中与施工单位密切相关的工程法律法规。能够深入理解建设领域相关的法律法规，及相关的操作程序；能应用相关知识分析实际案例，找出原因并从中得到启发。 2．课程目标知识目标： 1.建设工程法律制度学习建设法律、法规基本知识，掌握工程建设所要遵守的准则，培养自身的工程建设法律意识。 2.合同法工程合同管理是工程项目管理的重要组成部分，而合同管理主要的依据就是《合同法》。通过学习合同法，掌握建设工程合同的订立与履行，提高合同管理能力以及项目管理能力。 3.建设工程纠纷处理建设活动非常复杂以及政府监管严格，因此，建设工程纠纷不可避免。学习建设工程纠纷处理，维护自身合法权益。能力目标： 1.建设工程法律制度掌握工程建设所要遵守的准则，会运用所学建设工程法律制度解决工程建设中相关法律问题，会工程建设相关的操作程序。 2.合同法掌握合同法的知识，正确选择使用《合同法》，会有效进行合同管理，提高项目管理水平。

一年级建造师建设工程法规试题答案附后

一年级建造师建设工程法规试题答案附后文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

【最新资料,Word版，可自由编辑！】一、单项选择题（共70题。每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.法律意义上的行为是指（）。 A.人的活动 B.人的有意识的活动 C.人的无意识的活动 D.人的潜意识的活动 2.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。 A.主体 B.客体 C.内容 D.义务 3.王某参加并通过了房屋建筑工程专业建造师考试，则关于他建造执业范围的表述正确的是（）。 A.王某再也没有机会从事公路工程专业 B.王某目前只能从事房屋建筑工程 C.王某可以从事其他专业中自己熟悉的专业 D.王某可以“一师多岗”，同时在两家企业从事建造师工作 4.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是（）。 A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督 B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督 C.施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督 D.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督 5.关于共同投标协议，说法错误的是（）。 A.共同投标协议属于合同关系 B.共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议 C.共同协议不应同投标文件一并提交招标人

D.联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作和责任 6.在下列犯罪行为中，犯罪主体为特殊主体的是（）。 A.抢劫罪 B.诈骗罪 C.贪污、受贿罪 D.故意杀人罪 7.专利权的客体不包括（）。 A.发明 B.技术进步 C.使用新型 D.外观设计 8.根据我国《建筑法》规定，建筑项目应当在领取施工许可证后的（）内开工。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月 9.当事人通过调解解决合同争议是指（）。 A.当事人之间通过协商自行解决争议 B.通过第三人来协助解决当事人之间的争议 C.仲裁机构根据当事人之问的仲裁协议来调解争议 D.通过法庭调解来解决当事人之间的争议 10.下列行政案件中，人民法院不予受理的是（）。 A.认为行政机关侵犯其人身权 B.认为行政机关侵犯其经营自主权 C.被交通管理部门处以罚款不服 D.对交通厅制定的交通管理规定不服 11.关于保险合同的特征的表述，其中不正确的有（）。 A.保险合同是要式合同 B.保险合同是诺成合同 C.保险合同是射幸合同 D.保险合同主要是由格式条款构成的 E.保险合同是双务合同

2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (附解析)

2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (附解析) 考试须知： 1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生（）起及时补报。 A.60日 B.50日 C.40日 D.30日 2、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。Ａ.行政处罚Ｂ.行政裁决Ｃ.行政处分Ｄ.行政强制 3、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。 A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任 C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任 D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债 4、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设罝围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于( )。 A.行政处罚 B.行政裁决 C.行政处分 D.行政强制 5、根据《劳动法》的规定，对怀孕（）以上的女职工，用人单位不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 A. 3个月 B. 5个月 C. 6个月 D. 7 个月 6、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明( )，人民法院应与准许重新鉴定。 A.当事人对鉴定人员不满意的 B.鉴定程序有轻微瑕疵的 C.鉴定结论有缺陷的 D.鉴定结论明显依据不足的 7、施工单位向电梯生产公司订购两部A.型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于( )。 A.要约邀请 B.承诺

建设工程法规试题

机密★启用前大连理工大学网络教育学院 2020年春《建设工程法规》期末考试复习题 ☆注意事项：本复习题满分共：400分。一、单项选择题（本大题共36小题，每小题5分，共180分） 1、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。 A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请 B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权 C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地 D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证 2、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。 A．对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 B．被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出出面符合申请 C．行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 D．原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明 3、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。 A．重大劳动安全事故罪 B．强令违章冒险作业罪 C．重大责任事故罪

建设工程法规学习心得体会

建设工程法规学习心得体会建设工程法规帮助建筑专业生了解了建筑学专业相关法律知识，提高建筑法规方面的意识，增强对建筑法规的重视。学习了建设工程法规大家有什么感想呢？下面整理了建设工程法规学习心得感想，欢迎阅读。建设工程法规学习心得体会篇一我对建筑规范的理解和学习。做设计作业时，常常会觉得一定要和老师的设计任务，符合本方案的建筑类型规范的要求，所以建筑规范就成为了设计的一种负担，那很正常。刚学习建筑嘛，不急。甚至有时候我们觉得只要外形做得很酷，其它的都不重要。因为方案出来后，模型做出来一定很酷，那就达到目的。现在回想这是一种极端无知浮躁的动作，后来慢慢觉得规范的熟悉掌握应该是建筑设计师的最基本的本领。如果这都没有，那设计肯定有问题。有时老师说的，要求的太多了，我们改做重来，那都是很正常。我总觉得方案的好坏最终决定还是经济，使用者的定位所决定。——涉及到方案定位价值取向的问题，建筑界也由此引出各种流派。因此，在学生阶段注重形态还是功能不是争论和评价的核心所在，关键是你追求的东西是不是能够真正的实现，通过什么方法和手段去实现，实现到什么程度，达到你心中最能接受的。规范为什么是这样的，背后的出发点和理论、方法等方面的支撑。规范是很重要，但是规范是死的，是很容易获得的知识，我认为大学

的培养不能以规范为重头戏，即便是规范要进入教学，也不应是简单的应用层面。而应深入到更深层次的变动，我喜欢变动的教学和学习奥，所以我在做设计时总会反向思考，个性就是不要来一个很粗糙的老东西，一点新鲜感都没有，那就失去了设计的生命力，那对设计界是很可怕的设计状态。规范是死的，那你是活的，新规范，新法则那就是人在变化。把握，观察才是最好的设计法则。建设工程法规学习心得体会篇二通过对《建设工程法律法规选编》的学习，首次初步了解了建筑学专业相关法律知识，受益匪浅。其中让我体会最深刻的是懂法守法的必要性，建设法律法规是指国家权力机关或其授权行政机关制定的、旨在调整国家及有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中，发生的各种社会关系的法律、法规和规章的统称。它也在各个方面发挥着作用。它详细规定了哪些是必须所为的建设行为，哪些是禁止所为的建设行为;它保护符合法律规定的一切建设行为;它同时对那些违法建设行为作出适当的处罚。近年来，由于市场的不规范和缺乏明确的法律制度，建筑领域里的每一个环节都存在着严重危机:工程款拖欠现象十分严重，施工企业在建成一座座高楼大厦的同时，往往因为建设单位拖欠奇绝工程款而深深困扰，从而给本来已经经济十分紧张的施工企业雪上加霜。最后使得民工受罪:"没有资金争着上，有点资金全面上，有了资金也不

建设工程法规基本知识

建设工程法规及相关知识基本知识《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地使用权可以抵押。建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承担工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书，营业执照，以本企业的名义承担工程。投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。招标代理机构的工作事项是审查投标人资格，编制标底，组织开标。进行评标应由招标代理机构组织评标委员会进行。评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标人。《建设工程安全生产管理条例》第14条规定："工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准"在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也不能批准施工单位的施工组织设计。意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。 18，在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（）承担。【答案】C A．总承包单位B．使用设备的分包单位C．具有相应资质的单位D．设备出租单位【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

法律法规有关建设工程转包分包的规定

法律法规有关建设工程转包分包的规定一、适用法律《招标投标法》—《中华人民共和国招标投标法》，1999年8月30日颁布，2000年1月1日起执行。《建筑法》—《中华人民共和国建筑法》，1997年11月1日颁布，1998年3月1日起施行。《合同法》—《中华人民共和国合同法》，1999年3月15日颁布，1999年10月1日起施行。二、名词解释发包—发包是指依照双方议定的条件把建筑、加工、订货等任务包给企业单位承办。承包—承包是指依照双方议定的条件接受并完成（工程、利润、订货、产量等）任务。肢解—肢解是指古代一种割去四肢的酷刑，现比喻完整的国土、体系、建设工程等被分割。转让—转让是指把自身拥有的物件、应享有的权利、应承办完成的工程（供货）等以一定的方式让给他人的行为。转包—中标项目的转包，是指中标人将其承包的中标项目倒手转让给他人，使他人实际上成为该中标项目的新的承包人的行为。分包—中标项目的分包，是指对中标项目实行总承包的单位，将其总承包的中标项目的某一部分或某几部分，再发包给其他的承包单位，与其签订总承包合同项下的分包合同，此时中标人就成为分包合同的发包人。三、法律规定（一）《建筑法》第二十八条规定禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后，以分包的名义分别转包给他人。（二）《建筑法》第二十九条规定建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。

施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。（三）《合同法》第二百七十二条规定发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。（四）《招标投标法》第四十八条规定中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

建设法规试卷及答案

试题部分一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分） 1.( )经注册后，方可担任建设项目施工的项目经理以及从事其他施工活动的管理。 A. A.监理工程师 B.造价工程师 C.建造师 D.咨询工程师 2.以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须( )，取得建造师的执业资格。 A.取得建造师执业资格证书 B.参加建造师执业资格考试 C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记 3.具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为( )。 A.法人 B.自然人 C.法定代表人 D.法人代表 4.将法律事实分为行为和事件的依据是( )。 A.是否包含当事人的意志 B.法律、行政法规 C.法院判决 D.仲裁机构的裁决 5.代理人实施代理行为时，应当以()的名义进行意思表示。 A.法人 B.自然人 C.代理人 D.被代理人 6.代签工程建设合同属于()。 A.委托代理 B.指定代理 C.法定代理 D.转托代理 7.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益属于()。 A.有权代理 B.无权代理 C.滥用代理人 D.违约行为 8.技术进出口合同争议提起诉讼的期限和寄存物被丢失或者损毁的诉讼时效期间分别为( )。 A.2年和1年 B.2年和4年 C.4年和2年 D.4年和1年 9.自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权 10.当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复，物权人可以请求行为人( )。

A.排除妨碍 B.恢复原状 C.返还原物 D.赔偿损失 11.专利是指对于( )所享有的独占权。 A.发明创造 B.公开的发明创造 C.秘密的发明创造 D.科学发现 12.知识产权的客体为( )。 A.财 B.物 C.行为 D.智力劳动成果 13.商标权的客体，是指( )。 A.商标 B.注册商标 C.包装装潢 D.商铺字号 14.建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.5年 15.建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位( )。 A.不承担责任 B.由分包单位承担责任 C.承担管理责任 D.和分包单位承担连带责任 16.大型基础设施项目，施工单项合同估算价在( )必须进行招标。 A.200万元 B.100万元 C.50万元 D.3000万元 17.连带债务人可以根据其内部约定，就其向债权人清偿债务所超过其应当承担的分额( )。 A.有权要求债权人予以返还 B.有权向其他连带债务人追偿 C.无权向其他连带债务人追偿 D.请求债权人提供担保 18.借用其他企业的资质证书参加投标的，属于( )于法律所禁止。 A.投标人之间串通投标 B.投标人与招标人之间串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以非法手段骗取中标 19.评标应当由( )负责评审。 A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.建设行政主管部门 20.招标人和中标人应当自( )内，签订合同。 A.投标人收到中标通知书30日 B.中标通知书发出之日起30日 C.招标人确定中标人之日起15日 D.投标人收到中标通知书之日起15日 21.安全监督检查人员依法可以行使( )职权。 A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权 22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A.本单位职工 B.施工现场人员

建设工程法律法规试题

法律法规试题一、单项选择题（52题，每题1分） 1、安全是（） A、没有危险的状态 B、没有事故的状态 C、舒适的状态 D、预知人类在生产和生活各个领域存在的固有的或潜在的危险，并且为消除这种危险所采取的各种方法、手段和行动的总称【答案】D 2、我国安全生产的方针是（） A、安全责任重于泰山 B、安全第一、质量第一 C、管生产必须管安全 D、安全第一、预防为主、综合治理【答案】D 3、下列哪部法律确定了我国的安全生产基本方针（） A、劳动法 B、产品质量法 C、安全生产法 D、刑法

【答案】C 4、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（）机构。 A、检查 B、监督 C、监理 D、管理【答案】D 5、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大工程的标准，由（）制定。 A、县级以上建设行政主管部门 B、设区市建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门 D、有关部门【答案】C 6、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担或按合同约定执行。 A、责任方 B、施工方 C、业主方 D、设计方【答案】A

7、《建设工程安全生产管理条例》规定，在城市市区的建设工程，施工单位应当对施工现场（） A、划分明显界限 B、实行封闭围挡 C、安排专人巡视 D、设置美观围栏【答案】B 8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定（）。 A、安全责任人 B、保卫责任人 C、义务消防队 D、消防安全责任人【答案】D 9、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（）有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告。 A、最终用户 B、勘探单位 C、作业人员 D、产品经销单位【答案】C 10、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权（）。

2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(II卷) 附答案

2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（II卷）附答案考试须知： 1、考试时间：120分钟，满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、实行施工总承包的，建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。 A．基础工程 B．主体工程 C．装饰工程 D．安装工程 2、法人可以分为（）。 A、行政法人和事业法人 B、企业法人和非企业法人 C、行政法人和社团法人 D、非企业法人和事业法人 3、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。 A、施工结束 B、竣工验收合格 C、工程投入使用 D、工程保修期结束

4、关于合同成立地点的说法，正确的是（） A.当事人不得约定合同成立地点 B.要约发出地点为合同成立地点 C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点 D.承诺生效地点为合同成立地点 5、下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（） A．财产继承纠纷 B．劳动争议 C．婚姻纠纷 D．工程款纠纷 6、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。 A.效力待定 B.可撤销 C.无效 D.有效 7、甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万元定金给乙，乙出具的收条上写明：“收到甲定金1万元。”3天后，甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况，故拒绝签订合同。则下列说法正确的是（）。 A．甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失 B．甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失 C．甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失 D．甲有权要求乙承担违约责任 8、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。 A.作出 B.送达双方当事人 C.双方当事人签收

通信建设工程常用法律法规及行业规范汇编

《通信建设工程常用法律法规及行业规范汇编》一、法律类 1.中华人民共和国民法通则 2.中华人民共和国合同法 3.中华人民共和国招标投标法 4.中华人民共和国政府采购法 5.中华人民共和国建筑法 6.中华人民共和国土地管理法 7.中华人民共和国安全生产法 8.中华人民共和国劳动法二、司法解释类 1.最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法能则》若干问题的意见 2.最高人民法院关于适用《中华人民共和国全同法》,若干问题的解释（一） 3.最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见 4.最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 5.最高人民法院关于建立工程价款优先受偿权问题的批复 6.最高人亿法院关于愈期付款金应当按照何种标准计算问题的批复 7.最高人民法院关于修改《最高人民法院关于愈期付款违约的金应当按照何种标准计算总是的批复》的批复 8.最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 9.最高人民法院关于人民法院司执行中查封、扣押、冻强财产的规定三行政法规类 1.建设工程质量管理条例 2.建设工程安全生产管理条例 3.建设工程勘察设计管理条例 4.建筑工程安全生产许可条例 5.工程建设项目招标范围和规模标准规定 6.建筑工程施工许可管理办法 7实施工程建设强制性标准监督规定四、政府规章类 1.通信工程建设项目招标投标管理办法 2.通信建设工程安全生产管理条例 3.通信工程质量监督管理规定 4.关于禁止串通招标投标行为的暂行规定 5.工程建设项目堪察设计招标投标办法 6.通信工程建设项目招标投标管理办法 7.工程建设项目招标投标活动投诉处理办法 8.招标公告发布暂行办法 9.工程建设项目自行招标试行办法 10.国家计委关于指定发布依法必须招标目招标公告的媒介 11.评标专家和评标专家库管理暂行办法五、通信建设工程行业近两年最新标准号 1．《移动通信基站安全防护技术暂行规定》,编号:YD/T 5202-2015 2．《交换设备抗震性能检测规范第三部分：移动通信核心网设备》，编号:D5084.3-2015

建设法规期末考试试卷

姓名: 年级: 专业: 建设法规期末考试试卷

一、单选题 : (每题只有一个选项正确，每题 1 分) 1、下列选项中，不属于法律关系要素的是( ) 。 A. 主体 B.标的 C.客体 D.内容 2、关于法律关系的终止，下列说法不正确的是( ) 。 A. 法律关系的终止，可分为自然终止、协议终止和违约终止 B. 法律关系的终止，必须要有当事人双方的同意 C. 法律关系的自然终止是指法律关系的目的实现 D. 违约终止也包括不可抗力导致的法律权利无法实现 3、民事权利能力是指 ( ) 。 A. 获取民事权利的资格 B.享有民事权利和承担民事义务的资格 C.承担民事责任的资格 D.处分自己权利的能力 4、下列民事行为中属于代理的是 ( ) 。 A. 由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴 B. 乙雇佣李四为其修缮房屋 C. 丙委托中介为其征婚 D. 丁企业委托律师事务所代其办理营业执照 5、法定代理的成立，是基于( ) 。 A. 代理人与被代理人之间的亲属关系 B. 法律的直接规定 C. 被代理人的请求 D. 代理人的请求 6、对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由( ) 承担法律责任。 A. 被代理人 B.代理人 C.第三人 D.行为人 7、公民甲接受乙的委托代其购买一批A标号的水泥，甲自行购买了一批廉价的B标号的水泥冒充A标号的水泥，赚取中间的差价。甲的行为构成()。 A. 无权代理 B.滥用代理权 C.欺诈行为 D.侵权行为 8、诉讼时效届满，根据法律的规定权利人的( ) 消灭。 A. 诉权 B.胜诉权 C.请求权 D.获得赔偿权 9、我国《民法通则》规定的普通诉讼时效通常为() 。 A. 1 年 B.2 年 C.4 年 D.5 年 10、根据我国《民法通则》的规定，适用 2年普通诉讼时效和 1 年的短期诉讼时效是从（）起计算。 A. 权利被侵害之日 B. 当事人知道或者应当知道权利被侵害时 C. 当事人主张权利时

建筑工程法规学习心得精选3篇

建筑工程法规学习心得精选3篇篇一：建筑工程法规学习心得篇一：学习心得体会学习心得体会通过对的学习，首次初步了解了建筑学专业相关法律知识，受益匪浅。其中让我体会最深刻的是懂法守法的必要性，建设法律法规是指国家权力机关或其授权行政机关制定的、旨在调整国家及有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中，发生的各种社会关系的法律、法规和规章的统称。它也在各个方面发挥着作用。它详细规定了哪些是必须所为的建设行为，哪些是禁止所为的建设行为;它保护符合法律规定的一切建设行为;它同时对那些违法建设行为作出适当的处罚。近年来，由于市场的不规范和缺乏明确的法律制度，建筑领域里的每一个环节都存在着严重危机:工程款拖欠现象十分严重，施工企业在建成一座座高楼大厦的同时，往往因为建设单位拖欠奇绝工程款而

深深困扰，从而给本来已经经济十分紧张的施工企业雪上加霜。最后使得民工受罪:“没有资金争着上，有点资金全面上，有了资金也不给，逼着企业先垫上”，层层经济压力最后转移到了民工身上，这是造成民工工钱被拖欠的一个重要原因。无序的挂靠，转包及承包也存在着好多不合法的现象，还有由于我国的监理制度起步比较晚，工程监理单位更是存在着很多的问题，这些无疑都需要用法律的手段来解决。纵观整部，主要是围绕建筑工程的质量和安全，因为这些直接关系到国计民生和全体公民切身利益。的出台可以解决以上这些现象，从而加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展。篇二：学习建设工程法规有感学习建设工程法规有感曹洁 1245703101 摘要：社会经济不断发展，虽然城乡建设水平大幅度提高，但是违法违规建筑却大量涌现。建筑工程质量责任

《建设工程法规及相关知识》重点整理

1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301001设工程法律体系p1 1.我国的法律体系包括宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法和诉讼与非诉讼程序法。P1 2.宪法是我国的根本大法。民法是规定并调整平等主题的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是涮整市场经济关系中商人及商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。P2 公司法、合同法、民法通则、招标投标法等属于民法商法。经济法是调整在国家协调、干预经济运作的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。 3.法的形式p3 宪法——全国人大法律——全国人大及常委会××法行政法规——国务院××条例地方性法规、自治条例和单行条例——地方人大及常委会××地方××条例自治区的自治条例和单行条例报全国人民代表大会常务委员会批准后生效部门规章——国务院各部委以及地方政府××地方××办法、规定地方规章——省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府××地方××规定、办法国际条约 4.法的效力层级p5 宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法、需要有关机关裁决适用的特殊情况、备案和审查 1Z301020 建设工程法人制度p9 5.法人成立具备的条件：依法成立、有必要的财产或经费、有自己的名称，机构和场所、能够独立承担民事责任。 P10 法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。 6.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者；由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理行为的法律后果由企业法人承担。P12 1Z301030 建设工程代理制度p12 7.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。代理的种类：委托代理、法定代理、指定代理。法定代理是根据法律的规定而发生的代理。《民法通则》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。P13 8.建设工程的承包活动不得委托代理。建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理。 9.委托代理终止：（1）代理期满或完成；（2）取消代理关系；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。P14 10.法定代理终止：（1）被代理人恢复民事行为能力；（2）被代理人或代理人死亡；（3）代理人丧失民事行为能力；

土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案101

土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案 101 一、单项选择题 (每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 2011年年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。因为某种缘由，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在前进行。 A.2011年3月1日 B.2011年4月1日 C.2011年5月1日 D.2011年8月1日答案：C 2. 注册建造师继续教育证书可作为申请逾期的证明。 A.初始注册、增项注册、减项注册和重新注册 B.初始注册、延续注册、增项注册和变更注册 C.初始注册、变更注册、增项注册和重新注册 D.初始注册、延续注册、增项注册和重新注册答案：D 3. 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由提出意见，其认为应该适用地方性法规的，应该抉择在该地方适用地方性法规的规定。 A.国务院 B.国家行政机关 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会

答案：A 4. 民法是调整作为平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产瓜葛和人身瓜葛的法律，下列属于民法的是。 A.授权法 B.票据法 C.保险法 D.担保法答案：D 5. 某高等学校与某建筑钻研所签订了勘察设计合同，合同规定由该建筑钻研所在3个月内为高等学校完成新建教学楼的勘察设计工作，勘察设计工作完成后由高等学校向该钻研所支付勘察设计费用10万元。该勘察设计合同法律瓜葛的客体是。 A.10万元 B.新建教学楼 C.新建教学楼的设计图纸 D.勘查设计讲演答案：D 6. 特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效，我国《合同法》规定涉外合同的诉讼时效期间为年。 A.1 B.2 C.4 D.5 答案：C 7. 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2009年4月1日。因为建设单位逾期未予支付，施工单位于2009年8月1日致函建

学习建设法规的心得体会

学习《建设法规》的心得体会与收获《建设法规概论》是工程管理专业本科具有重要地位与意义的专业基础课。作为工程管理专业的学生的我们，都应当学习和掌握工程建设领域方面的法律知识。通过学习，我了解了建筑法规的概念范畴、原则、特征以及规范现状建设法律体系的构成；重点学习了土地管理法规、建设勘察设计、质量管理、招投标、房地产开发、企业权利法律。明确了建设法的研究对象、研究方法及其理论体系；掌握建设法的基本概念、基本理论和基本知识；系统掌握我国建设法的基本理论及其相关的法律法规；培养了我试着运用建设法的理论，根据法律规定分析和解决实际问题。我总的感受就是建筑法规是一个很庞大的体系，他规范贯穿了建设的全部领域与全过程，它很详尽、细化到了基本操作层面。如果想学好，一定要勤翻相关法律，思考相关案例。学习建设法规，不能仅靠死记硬背，应在记忆、理解的基础上掌握问题的要点，不仅要掌握该概念、原理、方法的基本知识和基本理论，而且应结合识记和领会的基础知识、原理和互动关系，能够分析和解决实际问题。我觉得比较可行的办法就是分析案例，把身边发生的、媒体报道的、司法部门公布的案例，运用所学知识加以分析。还要结合我们

以前所学过的法律知识，如民法概论、经济法、合同法等。建设法规的重要作用：一是保证建筑工程质量和安全；二是规范和保障建筑各方主体的权益。三、对建设单位行为的规范和监督，合同签订和履行的问题，防止签订“黑白合同”等违法行为；四、能有效解决拖欠工程款和农民工工资问题。五、工程索赔问题。下面是我对现在建设领域一些问题的个人思考。希望老师指正。虽然，抛去一些挑剔、细节，建设法律体系在我国已经比较完善了，可是现实执行实施却不是这样，建筑领域里的每一个环节都存在着严重危机，存在大量的问题。我平时很关注一些报道的案例，也曾经去工地实习过。我发现的、总结的问题有如下： 1、工程质量差。不规范操作，施工人员无职业道德，建设单位资质审查不把关。倒塌、伤亡事件司空见惯。 2、工程建设腐败。最直接的后果就是工程质量得不到保证。 3、劳资关系管理不到位。依然存在欺骗、拖欠农民工工资问题。 4、拆迁不以人为本，存在暴力侵权行为，补贴不合理。 5、工程款拖欠现象十分严重。“没有资金争着上，有点资金全面上，有了资金也不给，逼着企业先垫上”， 5、无序的挂靠，转包及承包也存在好多不合法的现象，最直接的后果就是工程质量无法保证。最近有报道，连厨子都承包铁路工程建设，令人震惊。

建设工程法规及相关知识(考点汇总)

《建设工程法规及相关知识》考点汇总第一章建设工程法律基本知识考点1 法的形式考点2 法的效力层级

【2011年试题】根据《合同法》，（）之间对同一事项规定不一致时，由国务院裁决。 A.地方性法规与地方政府规章 B.部门规定 C.部门规章与地方性法规 D.地方政府规章和部门规章 E.同一机关制定的旧的一般规定与旧的特别规定【答案】BD 【解析】A选项，地方性法规属于地方政府规章的上位法，C选项，部门规章和地方性法规发生冲突，要向国务院提出意见，E选项，同一机关制定的旧的一般和旧的特别规定，要按照就的特别规定执行。

考点3 法人的分类（1）营利法人营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人（个人独资公司）等。（2）非营利法人非营利法人包括事业单位（如学校、医院）、社会团体（如行业协会）、基金会（如宋庆龄基金会）、社会服务机构（如法律援助机构）等。（3）特别法人机关法人（如政府部门）、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人（如经济合作社）、基层群众性自治组织法人（如居民委员会），为特别法人。【2018年试题】根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人，企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人，非营利法人和特别法人【答案】D 【解析】法人分为营利法人，非营利法人和特别法人。考点4 企业法人与项目经理部的法律关系【2017年试题】关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。 A.项目经理部具有法人资格 B.项目经理经施工企业授权管理施工项目

C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构 D.项目经理是施工企业的内部岗位 E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果【答案】BCD 【解析】A选项，项目经理部不具有法人资格；E选项，施工行为的法律后果由企业法人承担。考点5 建设工程代理法律关系（1）转代理权（2）无权代理（3）表见代理【2018试题】关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人，非法人组织终止的，委托代理终止 D.表见代理是有权代理【答案】C 【解析】A选项，代理人就第三人的选任及代理的指示承担责任；B选项，数人为同同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权；D选项，表见代理本质上属于无权代理