文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程技术资料收集、整编承包合同

工程技术资料收集、整编承包合同

工程技术资料收集、整编承包合同

甲方:

乙方:工程技术资料员吴莉娟

甲方聘任乙方为工程技术资料员,为落实资料员的岗位责任制,明确责、权、利关系,经甲、乙双方协商同意,达成以下条款。

第一条承包范围及内容

甲方承建的工程,甲方与建设方合同明确的承包范围内的土建工程和现行质监站、安监站所要求的技术资料(土建、水电、安全资料)的实施、收集以及质监站、监理公司所要求提供的资料的整理汇编工作。包括项目部的文印、配套资料及总公司所需要提供的资料。

第二条承包范围及内容

1、经甲、乙双方协商,决定以95000(玖万伍仟元整)包干(包括试验费、复印费、办公用品费用等)。工程量为湖南泰松肠衣食品有限公司车间工程,工程工期为天。

2、计费执行说明:

①、工程技术资料的评定达到了管理目标的标准而因甲方的责任(见本合同第五条)致使工程技术资料未能达到管理目标标准时,均执行合同工资。

②、如因水电安装工程或其它分包工程的原因,造成土建工程无法备案时,均执行合同工资。

第三条付款办法

施工期内(从进场之日起算),甲方按月付乙方工资贰仟元整,待整个工程竣工验收并办好备案批文,并将移交业主所需的资料交项目部后,结算付清全部承包工资。如因建设单位或施工单位的原因未在合同签定的工期内(120天)完工,甲方应在延长的工期内仍按肆仟元/月发给乙方,或如因建设单位或施工单位的原因而造成竣工验收后(指三个月以内)无法备案时,仍执行付款办法。

第四条甲方义务

1、按有关的规定要求,提供有证设计施工图一套和与工程有关的一切技术资料,原材料、设备出厂合格证等有关技术资料。

2、提供砂浆、砼试块模具及清理模具的工具和油料,提供试块标准养护间,协助资料员对进场的钢材、焊接接头等其它原材料的取样配合。

3、提供乙方及乙方组织的资料员在工地生活起居条件,并承担其在工地就餐费用。

第五条甲方责任

1、对监理方、建设方现场抽样送检的材料或试块不符合要求时,甲方负责(进行返工等整改)整理与完善工程技术资料所开支的一切费用(材料取样不当除外)。

2、甲方提供乙方施工现场到实验室运送试件的运输车辆或费用。

3、工程建设实际未能达成管理目标和因甲方未能履行合同或履行不到位而影响工程技术资料等级评定未达到管理目标标准,其责任

由甲方承担。

第六条乙方职责

1、必须遵守项目部制定的《资料员岗位责任制》,服从项目部的整体安排及项目管理制度。

2、负责甲方在整个施工过程中,质监站、监理公司以及建设单位要求必须齐全的全套土建工程技术资料的实施和收集整理,并按有关规定整理装订成册三套(暂定)存档。

3、乙方接受任务后,必须坚守工地,确保工作的顺利。

4、乙方应熟悉弄清图纸,掌握工程全貌,及时提供和收集、整理好工程所需的技术资料,办好资料的签证(质监、监理、建设、设计单位)。

第七条其它

未尽事宜,双方另行协商解决,本合同一式二份,双方各执一份。本合同从签定之日起生效。

甲方负责人签字:

乙方负责人签字:

年月日

工程技术资料收集、整编承包合同

甲方:湖南泰松肠衣食品有限公司车间工程项目部乙方:工程技术资料员潘意甲方聘任乙方为工程技术资料员,为落实资料员的岗位责任制,明确责、权、利关系,经甲、乙双方协商同意,达成以下条款。

第一条承包范围及内容

甲方承建的湖南泰松肠衣食品有限公司车间工程,甲方与建设方合同明确的承包范围内的土建、水电工程和现行质监站、安监站所要求的技术资料(土建、水电、安全资料)的实施、收集以及质监站、监理公司所要求提供的资料的整理汇编工作。包括项目部的文印、配套资料及总公司所需要提供的资料。

第二条承包范围及内容

1、经甲、乙双方协商,决定以13000元包干(不包括试验费、复印费、纸张费及办公用品费用)。工程量为绿城青竹园别墅区三组团一标段14栋别墅,工程工期为陆个月。

2、计费执行说明:

①、工程技术资料的评定达到了管理目标的标准而因甲方的责任(见本合同第五条)致使工程技术资料未能达到管理目标标准时,均执行合同工资。

②、如因水电安装工程或其它分包工程的原因,造成土建工程无法备案时,均执行合同工资。

第三条付款办法

施工期内(从进场之日起算),甲方按月付乙方工资肆仟元整,待整个工程竣工验收并办好备案批文,并将移交业主所需的资料交项目部后,结算付清全部承包工资。如因建设单位或施工单位的原因未在合同签定的工期内(陆个月)完工,甲方应在延长的工期内仍按肆仟元/月发给乙方,或如因建设单位或施工单位的原因而造成竣工验收后(指三个月以内)无法备案时,仍执行付款办法。

第四条甲方义务

1、按有关的规定要求,提供有证设计施工图一套和与工程有关的一切技术资料,原材料、设备出厂合格证等有关技术资料。

2、提供砂浆、砼试块模具及清理模具的工具和油料,提供试块标准养护间,协助资料员对进场的钢材、焊接接头等其它原材料的取样配合。

3、提供乙方及乙方组织的资料员在工地生活起居条件,并承担其在工地就餐费用。

4、提供整理资料必需的电脑、复印机及办公用品等。

第五条甲方责任

1、对监理方、建设方现场抽样送检的材料或试块不符合要求时,甲方负责(进行返工等整改)整理与完善工程技术资料所开支的一切费用(材料取样不当除外)。

2、甲方提供乙方施工现场到实验室运送试件的运输车辆或费用。

3、工程建设实际未能达成管理目标和因甲方未能履行合同或履行不到位而影响工程技术资料等级评定未达到管理目标标准,其责任

由甲方承担。

第六条乙方职责

1、必须遵守项目部制定的《资料员岗位责任制》,服从项目部的整体安排及项目管理制度。

2、负责甲方在整个施工过程中,质监站、监理公司以及建设单位要求必须齐全的全套土建工程技术资料的实施和收集整理,并按有关规定整理装订成册三套(暂定)存档。

3、乙方接受任务后,必须坚守工地,确保工作的顺利。

4、乙方应熟悉弄清图纸,掌握工程全貌,及时提供和收集、整理好工程所需的技术资料,办好资料的签证(质监、监理、建设、设计单位)。

第八条其它

未尽事宜,双方另行协商解决,本合同一式二份,双方各执一份。本合同从签定之日起生效。

甲方负责人签字:

乙方负责人签字:

年月日

公司承包经营合同协议书范本 通用版

发包方(甲方): 承包方(乙方): 身份证号: 鉴于 甲方基于自身经营发展及管理需要,与乙方协商一致,将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务,特签订此合同。 第一条总则 1、承包事项:公司所有与经营管理相关的事宜。 2、承包经营的方式:发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 3、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。 第二条承包的期限、费用 1、承包经营的期限为年,即从年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。 2、承包费用 (1)承包费为_____元/年(大写:人民币每年_____)。 (2)承包费支付方式为下列第_____种: a)一次性支付:乙方应于_____年_____月_____日前支付承包期间全部承包费用共计元(大写:_____圆整); b)分期支付:乙方应于每年的_____月_____日前支付下一年度的承包费用。

(3)3、保证金:乙方应于_____年_____月_____日前向甲方支付承包保证金计_____元(大写:_____圆整)。 (4)甲方指定收款账号: 开户行: 户名: 3、第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 承包方缴纳的承包费由甲方所有人(股东或出资人)支配,不属于承包方的经营收益。 第三条承包方的权利与义务 1、承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利: (1)有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。 (2)有权决定公司的管理机构设置,制定规章制度,人事聘用、任免和奖惩。 (3)有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后,由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 2、包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 3、承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 4、承包方在承包期间应尽的义务 (1)必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚,发包方可向承包方追偿,并可解除承包合同。 (2)承包方应依法履行劳动法规定的全部权利义务,包括但不限于与员工签订劳动合同、依法支付工资(含加班费)、缴纳社会保险公积金、合法办理离职手续并支付法定的补偿等。 承包方与发包方之间不构成劳动关系、劳务关系或类似关系;如承包方在发包方缴纳社保,则社保费用等应由承包方自行承担。

建筑工程包工包料承包合同

建筑工程包工包料承包合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积元/m2(大写: m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。 四、开工日期:年月日 竣工日期:年月日 五、承包范围: 工程施工图及设计图说明,图纸会审纪要及设计变更,甲方以包工包料发放给乙方,乙方在施工过程如有图纸改动,必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有:基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料,以室内清水房交工。(乙方

不含图纸里面有的内容:消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门,室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责,一切由甲方自行负责施工)。 六、甲方内容 1、甲方提供图纸、水电的来源处。 2、监理方的人员由甲方提供; 3、乙方需要各种手续,甲方必须配合提供。 4、如有更改、变动,所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。 七、乙方负责内容 1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。 2、水电预埋和防雷预埋,预埋管和防雷的材料由乙方负责。 3、乙方不负责水电安装,只负责预埋。 4、乙方负责窗子安装,材料以图为准。 八、付款方式 1、乙方进场后地梁起,甲方支付乙方工程款20万元。 2、主体封面,甲方支付乙方工程款60万元。 4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60万元。 5、综合验收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。 6、其余2%作为保修金,在一年之内付清。 九、质量要求

工程施工承包协议书-模板

工程施工承包框架协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 乙方项目负责人:电话: 一、总则: 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则,同时,遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规,为明确甲乙双方的责任和义务,签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内,甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务: (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款; (2) 提供技术要求和图纸,负责现场和土建方、业主的协调工作; (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作; (4) 施工所需材料及设备(不包括施工工具)由甲方提供。

2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具;交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理; (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工;完成己方和其他施工方的成品保护工作; (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求,且经甲方验收合格,若经检查不合格处必须返工,由此而造成的损失,甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失; (4) 乙方妥善保管施工材料等,剩余施工材料退回甲方; (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年,乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为:具体项目开始施工前一天,甲方支付项目金额的30%; 完成整个工程,并经甲方项目经理验收合格后三日内,甲方支付项目金额的60%;质量保证金为项目金额10%,工程完工,业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工

建设工程施工合同实例

建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人(全称):嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人(全称):平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 、工程概况 工程名称:嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点:嘉兴市东升路二环西路口 工程内容:土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件) 工程立项批准文号:嘉兴市国土资源局嘉开供()号 资金来源:企业自筹 、工程承包范围 承包范围:施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期:年月日,自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期:年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准:合格。 、合同价款 金额(大写):贰仟伍佰玖拾捌万元(人民币) (小写):¥元 、组成合同的文件

组成本合同的文件包括: ()本合同协议书. ()中标通知书 ()投标书及其附件 ()本合同专用条款 ()本合同通用条款 ()标准、规范及有关技术文件 ()图纸 ()工程量清单 ()工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间: 2008 年 5 月日 合同订立地点:嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。

包工包料工程承包合同

工程承包合同 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求,甲方决定将承包给乙方,本着平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围:除电梯外,施工图纸范围内的所有项目。 四、工程质量标准:一次性验收合格。如达不到一次性验收合格,扣除 合同总价的5%作为质量保修金。 五、合同价款:固定单价合同:砖混结构人民币800元/m2(大写:捌佰 元每平方米);混凝土结构人民币1050元/m2(大写:一千零伍拾元每平方米)。 六、合同工期:总工期为天,开工日期年月日至年月 日。如不按时完工,每推迟一天罚款叁仟元。 七、开工前水、电由甲方接到施工现场,并保证施工使用,但所产生的

水、电费用由乙方承担支付。 八、结算方式:固定单价合同:固定单价x实际工程量。 九、主材进场:该工程项目所有的材料必须使用国标产品,如不合格的 产品进入工地,造成甲方损失,其费用由乙方负责。 十、付款方式:开工前不支付工程预付款,工程封顶后支付%的工程款; 工程内外墙装饰装修结束后,支付%工程款;待工程竣工验收合格后支付%工程款,其余款项待工程保修期满后一次性支付。保修金为5%。 十一、保修时间:从该工程验收合格之日起,保修期为一年。 第二条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、负责联系现场工程师,向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控 制点,并对乙方测量数据进行审核。 2、向乙方提供所需施工图纸。 3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导,对工程质量、 进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权,并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。 5、在施工过程中,根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范 围和工程数量。 二、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织设计,绘制分项工程施工图和上报开工报告,

工程项目承包合同

发包人(以下简称甲方):______________________________ 法定代表人:____________________________________ 承包人(以下简称乙方):________________________ 代表人:__________________________________________ 为了全面履行施工合同,加强对工程项目的管理,提高企业经济效益,增加项目经理及项目相关人员的收入,经甲方研究决定,对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评,确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则,达成如下协议: 一、承包的方式:风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元,对工程项目的管理负责,以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限:自_____年____月_____日至该工程竣工交验(工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕)。 三、承包工程项目概况: 1、工程名称:___________________________ 2、工程地址:___________________________ 3、建设单位:___________________________ 4、设计单位:___________________________ 5、承包范围:招标文件中规定的内容(含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加

或调整的工程内容。) 6、建筑面积:____平方米 7、施工工期:总日历工期:____天,以开、竣工报告为准,业主工期若延期,工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的,按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场,则视为违约。 8、分段任务:________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期,则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标:本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标:一次验收合格率100%。 3、安全指标:无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标:满足总承包合同的要求, 5、其他约定:_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 (1)负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。 (2)根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料

建设工程施工工程施工合同案例分析

引发了社会的不稳定因素。现 并就建设工程施工合同非法转 实际施工人利益的保护途径等 建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革,建筑市场逐步走向规范与完善,目前建筑市场竞争激烈,企业利润少、风险大, 建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性,做好合同管理 ,才能有效的降低工程风险,维 护企业的利益,增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下,承包人与发包人之间的经济利益的冲 突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革, 建筑市场逐步走向规范与完善, 目前建筑市场竞争激烈, 企 业利润少、风险大,建设工程 合同管理越显重要。 企业应自觉重视合同的重要性, 做好合同 管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益,增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈 的条件下,承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 近年来,承包人与发包人 或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下, 尚有越演越烈之势。而在诸多承发包 纠纷案件中,以工程款纠纷案件为数之最。近年来,由于政府、建设单位、施工单位等多方 面因素的影响,在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目 中,出现了前所未所的拖欠工程款事件。 这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、 职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序, 结合一起建设施工合同拖欠工程款案, 对这种现象进行分析, 包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、 问题提出自己的一些见解。 、案情介绍 2005年底,为进一步加强基础设施建设,某省某市政府决定,控股成立了某高速公路 有限责任公司(以下简称业主 A )。2006年3月份,业主A 通过在全国范围内的招投标, 将一 条通往省外的高速公路以总承包施工的方式,发包给某施工集团公司 (以下简称B )施工建 设。B 承接整个工程的施工任务后, 将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司 (以 下简称C )。2006年5月,B 与C 签订《建筑工程劳务承包合同》约定:承包方式为总承包, B 配合C 进行现场管理、技术管理,C 全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算, 实行综 合单价承包,合同期内不作调整, 工程量以业主 A 批复的工程量为准。B 不向C 预付工程款, 每月底验工计价,扣除 5%质量保证金。工程税金由 B 承担。C 由于是家投资公司,没有相应 的施工资质,于 F 2006年6月与施工班组(实际施工人)D 签订了一份《劳务合同协议书》, C 将承接高速公路桥梁工程项目承包给 D 施工,包工包料;合同价,以工程量 清单为准,在此基础上下调 6%乍为C 的管理费用,单价表详见双方签字确认的附件 ;付款方 式为,C 按照D 每月工程进度,由项目部报业主批复后,按实际完成的工程量 90%支付,每 月余额的10%在工程完工后付 5%余款5%乍工程质保金,两年内付清。2006年12月,因各 种原因,实际施工人 D 被迫退场。经D 与C 书面结算,本工程总工程款为 1314178.3元,扣 除材料款 793267.8元,代付款 81048元,借支款199000元,C 拖欠D 工程款392302元。2 007年底,因民工上访,业主 A 支付了 D 实际施工人班组 5万元民工工资。截止 2008年实 际施工人D 作为原告起诉之日, 共被拖欠工程款 342302元。因业主A 、总承包施工人 B 转 包人C 三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款,遂致诉。 、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则 合法的工程分包存在着众多风险 (如工程质量、工期、安全、工程款结算与支付以及政 策法律、

植筋承包合同协议书范本 标准版

编号:_____________植筋承包合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和编号为项目(合)字第号本工程《建设工程施工合同》以下简称为“总合同”)的条款及本工程施工现场具体情况,甲方将本工程植筋专业工程分包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下合同条款: 一、工程概况 建设单位名称: 工程名称:项目施工。 建设地点:市。 建筑面积:m2, 结构类型:。 层数:层 二、质量要求:合格,经检测达不到合格按合同价款的%支付违约金。 三、工期要求:该合同内容按甲方要求进度按时完成。由于乙方原因造成的工期延误,按元/天支付违约金,累计计算。 四、承包范围及工作内容:施工图、补充施工图、设计变更范围内中所有的墙体拉筋、构造柱、过梁、门边柱等需要植筋的工作。 五、承包方式:包工、包料(钢筋除外)、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

六、合同价款:按实结算 1、包干单价: 2、以上单价均包括完成该项目的电钻、电线、吹风、建力得胶水、人工费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资、病假人员工资、管理费及税金、乙方的管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。 七、工程付款 1、工程付款:第一次支付工程款同时满足有地下室的部分施工至地下室顶板混凝土浇筑完成,无地下室的部分施工至首层地面混凝土浇筑完成后支付已完工程量价款的%,以后按完成进度付款%,余款于交工验收合格后(工程总体验收)在半年内付清 2、乙方按规定缴纳结算总价%的个人所得税,由甲方在每次付款时按付款额扣除(如遇国家及地方税收政策调整按调整后的税率扣除),乙方的管理费和税金由乙方自行交纳。 3、为了保证民工工资的发放,由乙方按进场人员花名册造工资表(花名册必须附身份证复印件

工程分包合同规范包工包料

承包施工合同 发包方(以下简称甲方):(填上项目部名称) 承包方(以下简称乙方):(填上承包公司名称) 依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《武汉市建筑工程施工合同》及有关法律、法规,结合本公司有关规定和本工程的具体情况,为明确甲、乙双方施工过程中的权利、义务和经济责任,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务。为明确甲、乙双方在本工程施工中的权利、义务和责任,双方本着平等自愿、平等互利、诚实守信的原则,按甲方在招标时提出的要求和乙方在投标书中的承诺,经双方协商一致达成如下协议,望共同遵守并严肃履行。 第一条:工程承包方式、范围及内容 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程承包方式: 1、4 工程承包范围: (若乙方不按承包范围施工,未施工的部分

由甲方另行组织人员施工,甲方将按承包价格倍扣除) 1、5 承包内容 第二条:工期、甲乙双方提供人员设备 2、1施工工期 1)、开工时间:年月日(具体时间以乙方进场之日起)2)、竣工时间:年月日 3)、工期总日历天数:天 4)、 1 2、2甲乙双方提供设备、人员 1)、甲方负责项目主要管理人员,提供吊栏、升降机、塔吊及司机操作人员。

2)、本工程所有工程资料均由甲方负责整理,乙方积极配合。3)、乙方负责施工内容及自行带工具、用具等: 第三条:合同价款、支付方式、结算办法 3、1 合同价款 本合同单价已包括安全风险、文明施工、进度赶工、质量等费用。(由分公司及项目部验收 达到优良为准,若未达到优良标准该合同价下浮3%为合同结算单价。)安全、文明及进度见后相关条款。3、2 工程款支付方式: 1)、合同签订前,乙方向甲方支付元安全质量保证金,工程结算后甲方无息返还 乙方。主体分项工程付款为:主体封顶后付至80%,二次结构及其它所有承包范围内的内 容完成后付至95%,余款交房后付清。(装修分项工程付款:分项工程完工后付至80%,验 )95%收交房后付至,余款保修期满后付清。 3)、甲方在支付给乙方工程款费用时,乙方应首先满足其作业人员

(完整版)工程项目总承包合同模版

合同编号: ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人:###############公司 承包人:****************公司 合同签订地: 2015 年10 月06 日

第一部分:合同协议书 本协议由(以下简称“发包人”)与(以下简称“承包人”)于2015年10月06 日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于###################光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(¥万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务,经发包人和承包人充分协商一致,特签订本合同,以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程,承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作,电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书; (2) 合同条款及合同附件; 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币万元(¥万元)。 杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定,保证工程质量达到合格标准,并符合以下标准: GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479 《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》

建设工程施工合同案例分析

建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革,建筑市场逐步走向规范与完善,目前建筑市场竞争激烈,企业利润少、风险大,建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性,做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益,增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下,承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革,建筑市场逐步走向规范与完善,目前建筑市场竞争激烈,企业利润少、风险大,建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性,做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益,增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下,承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来,承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下,尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中,以工程款纠纷案件为数之最。近年来,由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响,在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中,出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序,引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案,对这种现象进行分析,并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底,为进一步加强基础设施建设,某省某市政府决定,控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份,业主A通过在全国范围内的招投标,将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式,发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后,将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月,B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定:承包方式为总承包,B配合C进行现场管理、技术管理,C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算,实行综合单价承包,合同期内不作调整,工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款,每月底验工计价,扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司,没有相应的施工资质,于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》,协议书约定:C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工,包工包料;合同价,以工程量清单为准,在此基础上下调6%作为C的管理费用,单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为,C按照D每月工程进度,由项目部报业主批复后,按实际完成的工程量90%支付,每月余额的10%在工程完工后付5%,余款5%作工程质保金,两年内付清。2006年12月,因各种原因,实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算,本工程总工程款为1314178.3元,扣除材料款793267.8元,代付款81048元,借支款199000元,C拖欠D工程款392302元。2 007年底,因民工上访,业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日,共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款,遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则

承包合同协议书范本通用版

承包合同协议书范本通用版 General version of contract agreement 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

承包合同协议书范本通用版 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义, 便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方:(简称甲方) 乙方:(简称乙方) 甲方将XX产品XX工程委托乙方承包施工,依照《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,为满足施工需要,明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,现经双方协商达成一致,甲乙双方同意订立本合同。 第一条、工程概况 本工程位于咸阳世纪大道北,该工程地下一层,地上九层,框剪结构,总建筑面积暂估为1.1万平方米。 第二条、承包方式及承包范围 1、承包方式:采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式,由甲方提供材料、设施料、大型机械设备(机械保养、维

修由乙方负责),乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材,组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。 2、承包范围:基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围 内全部钢筋工程:包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接(水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等)、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构(构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程)范围内的钢筋工程。 第三条、工程质量 1、本工程合格率100%,确保省结构示范工程,争创“长安杯”工程,在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习,自审和专业图纸会审,进行设计和施工技术交底,使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。 2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导, 做好各工种的配合工作,每道工序施工完成自检合格后,必须

外墙涂料工程施工合同-包工包料

外墙涂料工程施工合同 发包方: 承包方: 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包范围:外墙涂料工程 1.4承包方式:包工包料包辅材 1.5工期:甲方通知进场到工程竣工。 1.6工程质量:合格。 1.7合同价款(人民币): 单价:25 元/m2 (不含税收) 工艺:_①、外墙漆腻子粉采用昆明市广元佳巢腻子粉(打底二遍并打磨); ②、外墙漆采用三棵树SGD103底漆一遍;③、三棵树SGE000高级面漆一遍;④、三棵树SGE000高级面漆一遍。 工程完工后按实际涂装面积结算,合同单价不变工程总价以结算审计定价为准。 第2条甲方工作 2.1开工前7天,向乙方提供电子版施工图纸1份,并向乙方进行现场交底。全 部交出工作面,清除影响施工的障碍物,对不能清除的墙面设施采取保护措施。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 提供乙方施工所需住宿、用水、电源等设施,须提供设备材料放置场地,具 体可双方协商。 2.3指派同志为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行 监督检查,办理验收,变更,登记手续和其他事宜。 第3条乙方工作 3.1 参加甲方组织的施工图现场交底,提供施工工艺说明和拟定施工方案和进度 计划,交甲方审定。 3.2指派同志为乙方驻地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质, 保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。严格按 照图纸和施工工艺说明进行施工,参加竣工验收,编制工程结算。 3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5负责工程完工验收前的成品保护工作。 3.6在施工现场应服从总包单位的统一管理。 3.7根据图纸及现场尺寸,结合效果图,重新优化设计墙面涂料分块尺寸图,经 甲方确认后实施。 3.8 参加工地例会及其它相关会议。 第4条关于工期的约定 4.1 合同生效后 3 日内原材料及工人进场;按现场进度,在外墙抹灰完成15 天内完成施工任务,超出15天,则支付相应的外架及机械等配合费。 4.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶 工采取的措施费用。 4.3 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.4 因乙方的责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。 4.5 如遇下列情况,经甲,乙双方协商,工期相应顺延: (1)施工中因停电,停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延; (2)工作面不能及时交接而影响施工; (3)需要甲方解决的问题,乙方以书面形式提出后,甲方在24小时内未予答复而影响施工。 第5条关于工程质量及验收的约定 5.1 乙方必须严格按照甲方认可的样板颜色进行施工,并接受甲方工地代表和监理的监督。 5.2本工程质量须达到国家质量评定标准。 5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参 加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,

工程项目承包合同

工程项目承包合同 工程项目承包,是我国基本建设体制改革的具体措施,对于工 程项目承包合同你了解多少呢?下面是出guo的“工程项目承包合同”,供您参考,请点击出guo()查看。 现针对xx工程项目,双方本着平等互利的共同合作精神,为确保项目的实施,按照《 * 合同法》、《 * 建筑法》的规定,结合具体情况,经过友好协商,特订立本合同书。 xx有限公司 (以下简称甲方) xx (以下简称乙方) 项目内容:消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压 送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算 工程内容)。 本项合同工程施工进度应根据具体情况,与土建、装饰施工单 位积极配合,协调同步进行,以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间,施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸,并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书,项目施工整体工程进度表;

(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时,甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后,甲方及时协调乙方组织有关部门验收。 2、乙方的职责 (1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求,乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。 (2)乙方在本合同正式签订后,应根据甲方的要求,及时做好施工前的各项准备工作,并根据甲方提供的总体进度要求,制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件,并报甲方核校和确认。 (3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期,乙方应及时派出该项目的主管人员,技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。 (4)乙方在收到甲方开工通知后,应立即组织项目管理人员和施工人员进场。 (5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责,甲方不承担连带责任。

建筑工程合同案例(含答案)

【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。 问题:1.该工程采用固定价格合同是否合适? 2.该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点:本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性,解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为:固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围,分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1:答:因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件,故采用固定价格合同是合适的。 问题2:答:根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间,甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工,造成逾期交付,责任在乙方,故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2:超资质承建工程,合同无效,责任难逃 1993年10月2日,某市帆布厂(以下简称甲方)与某市区修建工程队(以下简称乙方)订立了建筑工程承包工程。合同规定:乙方为甲方建一框架厂房,跨度12m,总造价为98.9万元;承包方式为包工包料;开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底,甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101.6万元。到合同规定的竣工期限,未能完工,而且已完工程质量部分不合格。为此,双方发生纠纷。经查明:乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程,无资格承包此项工程。经有关部门鉴定:该项工程造价应为98.9万元,未完工程折价为1 1.7万元,已完工程的厂房屋面质量不合格,返工费为5.6万元。 问题1:该合同是否有效?请说明理由 问题2:乙方应返还甲方多少钱?(多付的工程款和质量不合格的返工费) 【案例评析】 (1)原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 (2)被告返还原告多付的工程款14.4万元。(101.6-98.9+11.7) (3)被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。

承包合作协议合同范本

承包合作协议合同范本 篇一:承包经营合同范本(通用版) 承包经营合同 发包方(甲方): 有限责任公司 承包方(乙方): 鉴于 甲方基于公司(以下简称公司)发展及管理需要,与乙方协商一致,将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务,特于签订此合同。 第一条承包事项:公司所有与经营管理相关的事宜。 第二条承包经营的方式:发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 第三条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。 第四条承包经营的期限为年,即从年月日起至年月日止。 第五条承包费为元/年(大写:人民币每 年),五年共计元(大写:人民币)。承包费用在本合同签订后5日内支付完毕。

第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 第六条承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利: 有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。 有权决定公司的管理机构设置,制定规章制度,人事聘用、任免和奖惩。 有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后,由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 第七条承包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 第九条承包方在承包期间应尽的义务 必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚,发包方可向承包方追偿,并可解除承包合同。

建房承包合同包工包料

建房承包合同包工包料 篇一:包工包料建房施工合同书 包工包料建房施工合同书 甲方:身份证号:电话: 乙方:身份证号:电话:甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议: 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的,乙方应对此负全部责任。 二、施工要求 1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务,不得随意更改,如需更改,需征得甲方同意。 2、乙方自本合同签订后开始施工,月天),即自按期交房。 3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢 材、中联水泥。 三、付款方式 工程报价:每平方元,以实际建筑面积为准。

1、地基挖好后甲方支付乙方首批款 2 万元。 2、第一层盖好后付4 万元。 3、第二层盖好后付4 万元。 4 后如因房屋未出现质量问题,甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题,所需维修资金由剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。 四、工程内容:从地基到完成砖砌结构,室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。 五、违约责任: 1、乙方承诺:如建好后的房屋出现重大质量问题,足以影响甲方生活安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。 2、本合同一式签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结清外,须赔偿另一方违约金 2 万元。 3、若乙方未在规定的工期内完工,每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金,逾期时间进过一个月以上的,乙方需向甲方支付不低于万元的违约金。 六、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解 决,协商不成的,均可向西峡县人民法院提起诉讼。 七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。 甲方:乙方签字:

工程项目承包合同示范文本

工程项目承包合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

工程项目承包合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 现针对“恒洋·印象江南小区”消防工程项目,双方本 着平等互利的共同合作精神,为确保项目的实施,按照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 的规定,结合具体情况,经过友好协商,特订立本合同 书。 一、合同签订人: 安庆市恒洋房地产开发有限公司(以下简称甲方) 江加 帅(以下简称乙方) 二、项目名称:“恒洋·印象江南小区”中小高层及地 下车库消防工程。 三、项目实施地址:安庆市大桥开发区 项目内容:消防给水系统√自动喷淋系统、自动报警系

统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。 四、工程施工期限: 本项合同工程施工进度应根据具体情况,与土建、装饰施工单位积极配合,协调同步进行,以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间,施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸,并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书,项目施工整体工程进度表; (3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时,甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后,甲方及时协调

相关文档
相关文档 最新文档