多孔砖购销合同

砖购销合同

供方：

需方：豪爵（亚洲）实业有限公司

遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合建筑工程用砖具体要求，经协商需方同意将本工程所需多孔砖向供方订购，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同：

项目名称：磨头镇董堡村豪爵小区

工程地点：磨头镇董堡村

一、供方供应的产品

本项目涉及的空心砖：

1、产品种类、数量及产品进场时间由需方决定；

2、需方提前3天将进场产品的规格、数量以电话或书面的形

式通知供方，供方必须在需方规定时间内按需方的计划保质、保量进场。

二、质量：

1、供方提供的产品质量必须符合现行行业标准。

2、供方责任：

1 供方必须严格按需方的材料计划进场，且下车、堆码在需

方的场内指定地点。

2 供方提供的产品至需方场内的下车、堆码过程中所发生的

一切费用、损耗及安全责任事故供方承担。

3 供方负责产品运输车辆所经路线的道路清洁卫生、扬尘治

理等，如因上述原因导致相关部门的处罚全部由供方承担并支付。

4 供方自行确定运输道路并协调与之相关的一切事宜，承担与之相关的一切费用，并按照需方公司要求使用运输车辆。

5 供方进场产品的检测报告由供方提供，供方进场产品的现场抽样、检验供方负责，且现场抽样必须符合相关规范规定。

三、结算方式

1、砖的单据双方现场确认，以需方收货人签字单据作为结算依据；

2、成品砖运至现场单价：多孔砖：0.48元/块；

3、供方垫资为30万元，垫资数额以外30万元为一个付款结算点，本工程完工后三月内需方无息支付供方垫资款。

四、违约处理及合同解除

1、供方产品的质量如达不到相关标准的要求，所产生的返工

材料、人工、机械费用由供方承担，且供方还应承担需方的工期延误损失。

2、如供方累计两次未按需方材料计划进场时间组织材料进

场，需方有权对供方处以2000元/次的处罚；如供方累计两次未按需方材料计划进场时间组织材料进场，需方有权解除本合同；

合同解除后经双方协调按以下方式结算：结算工程款只计算供方已进场合格产品的90%，进场的数量按双方签字认可的数量计算，单价执行本合同相应单价。

供方代表人：需方代表人：

年月日

新瓷砖购销合同标准样本

合同编号：WU-PO-324-97 新瓷砖购销合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

新瓷砖购销合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 购方： 供方： 购方因工程建设需要，经项目部采购邀标比选及双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，就如下事项达成一致协议定立本合同，以兹双方遵照执行，最简单的瓷砖购销合同范本。 一、工程概况： 1、工程名称：德阳经济技术开发区东河搬迁房一区三期工程 2、工程地址：德阳市东河镇

二、产品明细： 2、以上数量为暂估数量，按实供数量结算。 三、质量标准：按照国标执行。供方所供的产品必须与供方提供的样品基本一致。 四、供货期限： 双方合同签定生效后，供方在15天内发第一批货陆续组织到工地，以后根据购方工程进度，购方将所需货物数量以书面形式加盖公章后提前5天通知供方，以便供方在接到购方通知后及时安排供货。 五、交提货方式及地点： 由供方负责送到东河施工工地，双方点清数量，由供方负责卸货，购方指定范*林、谢-斌为收货人，联系电话********、收货人在供方送货单上签字确认，并出具有效收货凭证给供方，作为结算依据。 六、验收标准：

石灰材料购销合同范本大全

合同编号： 石灰材料购销合同范本大全 签订地点： 签订日期：年月日

石灰材料购销合同范本大全 石灰产品购销合同 甲方：大冶市燎原辉煌灰沙砖厂乙方：武汉鑫尖峰建筑材料有限公司 一、产品要求标准：品种 质量要求 单位 单价 数量石灰 有效氧化 钙含量 消解时间消解温度 吨 265元/吨 每月 ≥65% 8-15分钟 ≥60℃ 根据乙方生产需要足额供应 备注：①.石灰钙执行标准上下浮动不超过2%、特殊情况双方自行协商、协商不成合同

自行终止、双方均不承担违约责任。②.石灰包心、杂质含量≤2%。 ③.氧化镁含量≤5%。 二、交(提)货地方：乙方生产现场，甲方负责运费。三、交货方式：以乙方工厂电子称为依据。四、验收标准、方法： 石灰验收以乙方工厂的检验报告为依据，交货时乙方在石灰中抽取试样。检验合格即可收货，也可由甲方提供的自检报告收货、但乙方可凭甲方单据再次抽样化验。检验结果相符可收货。不合格拒绝收货、产生相关运费由甲方承担。五、供货方法： 乙方以电话、短息、传真等方式提前24小时通知甲方送货、或自行到甲方工厂来装货，但必须提前24小时通知甲方，好安排车间提前准备，如乙方未提前通知甲方自行来装货所产生费用甲方概不负责。待甲方安排后再可装货。 六、结算方式及期限： 1、每月1-5号对完上月份全部单据，10-15号付款。延迟未付清甲方有权停止供 货，直到付清货款后再恢复供货。 2、每月货款全部付清，甲方货款65万(10月1号之前乙方所欠甲方货款)乙方应在2014年1月25日前全额付清。七、其他事项约定：1、甲方确保所提供石灰质量符合乙方生产要求标准，如因甲方石灰发生质量问 题导致乙方产品出现生产及质量问题，由甲方承担相应责任和损失。 2、运输过程中，甲方应避免货物被雨水淋湿，若发生该问题由甲方

产品购销合同协议合同书

产品购销合同协议合同 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

产品购销合同购货方（甲方）：供货方（乙方）： 兹购货方向供货方提供设计及采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议： 一、产品清单 二、应付总金额（RMB）：贰佰捌拾陆万叁仟元整 三、付款方式及周期：产品总金额为￥584000元，本合同一经签订，甲方即应支付定金￥84000元。剩余货款通过银行贷款转账。 四、包装要求：按厂家出厂包装。 五、到货日期：款项到位7个工作日内提货。 六、运输方式：供货方送货，送货费用由供货方支付。 七、双方约定事项 1．供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。 2．购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。 八、产品质量承诺 自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，15天内包换，终身保修。 九、不可抗力及争议解决方式

1．产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 2．双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。 十、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。 十一、其他约定事项：甲方将剩余货款贰佰壹拾肆万元通过银行转账打入乙方指定收款账户，收款人收款行账号。支付日期以银行实际放款日为准，最迟支付日期不能超过2018年8月10日。 十二、合同生效及失效 本合同一式二份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效。 购货方（甲方）：供货方（乙方）： ________年月日年月日

砖采购合同(试行范本)

工程项目 建筑砌块（砖）购销合同 （试行范本） （合同编号：） 需方(甲方)： 供方(乙方)： 签订地点： 建筑砌块（砖）购销合同 需方（甲方）： 供方（乙方）： 依照《中华人民共和国经济合同法》规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经供需双方友好协商，同意就工程项目的砌块（砖）供应有关事宜订立以下合同条款，供需双方共同遵守。 第一条、合同概况 1、工程名称：（全称） 2、工程地点： 3、供货期：从年月日至止。 第二条、产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间

1.每批具体数量由需方按供货计划（或供货单）确定并提前3天提供书面需求 计划给供方，供方按指定厂家在约定时间内送货。 2.合同采购砌块（砖）约，超出预算部分10%以上（含）双方需另签订书面补 充协议，未经需方同意擅自供货的，需方有权拒绝付款。 3.供方提供接收需方有关供货计划、供货单、到货时间、通知等信息的电子信 箱为、手机号码为，需方把有关通知发到该电子信箱或手机号码后，视为供方已经收到。 第三条、质量要求、技术标准按国家现行标准执行 1、普通多孔砖和砌块按《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544-2011标准，其他品种按相关国家标准，进场验收、取样检验结果均应符合混凝土砌块和砖试验方法(GB-T4111-2013)等现行国家标准及规范要求。 2、提供砌块（砖）出厂质量证明书、检验报告、营业执照、资质证书、生产许可证等单位及产品资料（复印件须加盖供货单位公章，注明原件存放处）。 3、目测砖体无变形、无蹦角、无碎块，表面无杂碴等异常现象。 第四条、交（提）货时间、地点、方式： 1、交货时间：供货计划或供货单上双方约定的交货时间。 2、交货地点和接货人：交货地点：工程的指定位置；接货人（材料员）：，身份证号码：。需方如要求变更接货人，应在合同规定的交货日前2天以书面通知供方。供方送货到达合同指定地点，需方接货人验收后，双方要签字确认。 3、需方只对指定签收人员在发货签收单上的数量给予确认，单价按合同或补充协议约定的单价执行。未经需方盖公章确认，附加在发货签收单上的其它附加条款或需方人员所签认的欠条等单据，需方不认可并且不承担任何法律后

标砖购销合同协议范本

编号：_______________ 标砖购销合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日

甲方: 乙方: 二、质量要求、技术标准：乙方对所供产品质量负全责、标砖、空心砖等及必须符合国家现行 相关质量标准，不符合质量标准的产品，甲方有权拒收或退货。 三、交货地点、验收方式：交货地点为甲方工地。乙方按甲方指定的地点堆码整齐，由甲方工 地现场材料员及工长双人验收。 四、运输车辆及到达甲方工地的费用由乙方承担。 五、验收标准、方法：甲方按国标_______________________ 《___________ 》合格品要求验收，外形尺寸，规格必须符合样品和合同约定标准。达不到标准的产品，甲方有权退货，费用由乙方承担。

%超过损耗比例不予结算。 六、乙方提供的材料质量证书及附件： 乙方提供检验报告书，合格证书，认定证书、资质证书 等相关证明。 七、结算方式及付款方法： 以甲方收料单双方签字确认的数量为准先进行验收结算，不分规格型号，总数量每达到 _______ 万元结算一次，支付已供数量的 _______________ %的货款，余款待工程竣工验收后 _______________ 个月内一 次付清。 八、 其它约定事项： 乙方应按甲方要求及时供货，如乙方不能及时供货造成甲方误工，由乙方 承担责任；甲方不能及时付款造成误工由甲方自负。 九、 未尽事宜，双方协商解决，如发生自然灾害等不可抗力因素造成的损失， 各自损失各自承担。 十、纠纷解决方式： 当双方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地 人民法院申诉 本合同双方签字盖章后生效，合同签字人即合同责任人、负责工程结算等事宜。 本合同一 式 __________ 份，双方各执 ______________ 份, 乙方单位： 法定代表人： 委托代表： 电话： 日 _____________ ____________ 年 月 日 每批供货量损耗比例按 乙方账号及开户行：— 甲方单位： 法定代表人： 委托代表： 电话： __________ 年 ___________ 月

电子产品购销合同协议书范本 通用版

编号：_____________电子产品购销合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方（需方）： 乙方（供方）： 甲方与乙方下列物品的买卖协商一致，特订立本协议以期共同遵守。 一、产品名称、型号、数量、金额： 产品的名称、规格型号、数量都按照甲方传真过来的经过乙方确认后的订单为准，单价与金额按当时的市场行情双方协商。 二、产品的质量标准： 按乙方产品出厂检验标准执行。 三、交货地点、方式及运费承担： 1、交货地点：_________市_________区，若甲方指定地点有变更请送货前三个工作日通知乙方。 2、运费由（甲）方承担。 四、包装要求：按照乙方公司产品包装规范予以包装。 五、产品价格： 因市场情况发生较大变化，乙方需要对产品价格作必要调整时，应由甲、乙双方协商确定。

六、产品的验收： 1. 保证质量，包退包换，焊锡后由甲方负责，若乙方所提供的产品质量未能达到本合同第二条规定的质量要求，乙方应给予更换，并承担退货运费，乙方不承担甲方提出的任何直接或间接所造成的产品经济损失。甲方在收到货后经过检测、检验，确认质量、数量完全符合要求后方可入库。如甲方对乙方所发的产品质量有异议，应当在收货后10日内以书面形式向乙方提出，并将不合格产品样品寄至乙方公司，乙方在接到甲方书面异议和样品后，应在10个工作日内予以答复。 2、如甲方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为乙方交付的产品质量符合约定的质量要求。 七、结算方式及期限： 1、签订合同后甲方应给乙方元，作为定金，剩余元，在送货前全部付清，在甲方货款打到乙方账户后在15个工作日内将货物送达甲方指定地点，（只限北京）收款账户如下： 开户行： 户名： 账号： 2、付款方式：支票或银行转账。 八、违约责任： 本合同系双方真实意思的表示，双方均应自觉遵守，若一方违约，应向非违约方赔偿损失。 九、合同纠纷的解决： 1、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，均可向原告所在地法院起诉。 2、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。

沙石购销热门合同范本

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 沙石购销热门合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

需方(以下简称甲方)： 供方(以下简称乙方)： 依据国家的有关法律、行政法规，遵守平等、自愿和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方的平等协商，签订本合同已兹双方共同遵守。 一、供货内容、地点及期限： 1、交货地点：到甲方工地 2、供货起止时间：从________年____月____日起________年____月____日止 二、供货单价： 沙每立方80元 石子每立方60元 石粉每立方60元 沙砖每车 1、单次送工地未超过10立方，应每立方增加 2、若沙石材料价格有所浮动，双方另行协商。 三、质量要求及验收标准： 1、乙方送达工地的沙石应与甲方所要求的一致。如有质量问题，经双方确定不合格后， 乙方应将质量不合格的沙石运回，并承担运回所发生的费用，同时乙方在2____日内换送合格沙石。 2、验收合格后，乙方应将送货单交由甲方验收人员签字，并作为乙方以后结算依据。 四、运输费用及费用负担。 运输费及卸车，包含送到工地的过路费等一切费用由乙方承担。

五、工程款的支付与结算： 甲方支付给乙方的材料款结算以一个月周期为限。乙方提供有效材料帮助甲方开具发票，甲方将结算款以现金或者银行转账的方式进行结算。 六、其他条款： 1、 乙方不能按时按质的提货交甲方，甲方有权委托其他供应商共同供货，并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失。 2、乙方无故不交货或甲方无故退货(非质量因素)视为违约。违约方应向对方支付不履行部分货款的10%作违约金。 3、本合同在执行中若发生争议及纠纷，甲、乙双方应协商解决。双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 4、本合同所签一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。 5、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲、乙双方协商。另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。 6、本合同一式2份，由甲、乙双方各执正本一份。 甲方： (签字)乙方： (签字) 电话：电话： 签订日期________年____月____日

产品购销合同

产品购销合同 甲方： 营业地址： 电话： 法定代表人： 乙方： 营业地址： 电话： 法定代表人： 为增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立此《产品购销总合同》，以便共同遵守。 第一条产品的订购 1、双方在今后的业务往来中，甲方将向乙方下达购销订单，载明产品的名称、品牌、规格型号、计量单位、数量、含税单价、总金额、质量要求、交货日期、交货地点、接货单位[1]等项目；该订单经双方签字盖章后生效。 2、在乙方同意的基础上甲方可以通过发出新订单和修改订单的方式改变产品的订购需求。[2]在乙方收到新订单或者收到对订单的修改文件或者经过修改的订单之日起7日内，乙方没有表示异议的，则认为乙方同意。 第二条产品的包装 1、产品的包装应由乙方负责；国家或业务主管部门有技术规定或者相关标准[3]的，按技术规定或相关标准执行； 2、包装物由乙方提供并应与订单载明的运输方式所通用的条件[4]相符。 第三条产品的交付[5] 1、产品由乙方负责送货并承担相关费用；若甲方[6]指定承运人的，运输手续及费用由乙方负责。

2、到货地点和接货单位：由甲方在订单上指定。在交货完成之前，产品灭失、损坏的风险由乙方承担。甲方或甲方指定的接货单位无正当理由拒绝接受产品的，产品灭失、毁损的风险由甲方承担。 3、乙方或乙方指定的承运人向甲方或甲方指定的接货单位交付产品时，须一并交付产品的全套装箱单据及税票。否则，甲方或者甲方指定的接货单位有权拒绝接受产品，在此情况下，产品灭失或毁损的风险由乙方承担。 4、交货完成：在订单规定的时间内产品、装箱单、17%增值税票到达甲方或甲方指定的接货单位，并在交货后5个工作日内[7]甲方或甲方指定的接货单位没有提出质量异议，方视为交货完成。 第四条产品的交货期限 1、订单上约定的交货日期，乙方不能以任何借口延期；乙方应在订单规定的日期前将所定产品送达甲方指定的地点。 2、乙方一旦发现无法按期交货的，应立即向甲方发出书面通知并阐明原因，但该通知义务并不免除相应的违约责任。 如果在送货到期日产品没有到达甲方或其指定的接货单位[8]，且在其后的3个工作日仍没有到货的，甲方可以据此认为乙方根本违反合同。 第五条 17%增值税票 乙方承诺开具合法增值税发票，抵扣率17%。如因税票问题导致甲方不能抵 扣、退扣、以及其他被处罚款，则由乙方按双倍原则赔偿甲方的经济损失。[9] 第六条货款的结算 1、货款的结算：乙方向甲方完全履行完交货义务，在交货完成的情况下，甲方应在工作日内向乙方支付货款[10]。 2、甲方的支付方式应以人民币为计价单位以电汇方式结算。如果乙方要求以其它方式付款，可由甲乙双方协商确定，乙方同意支付由此而产生的附加费用。 第七条产品的质量及验收 1、产品的质量标准应符合甲方进厂检验的标准和订单上指定的国际、国家、行业标准和（或）签订的质量技术协议。 2、甲方应在货到之日起___个工作日内完成对产品的检测验收，任何不符合质量标准的产品将被拒收，并向乙方出具书面拒收通知[11]。如甲方未按规定期限提出书面拒收通知，视为所交产品符合订单约定。

标砖购销合同范本

材料购销合同书 编号: _________ 甲方：陕西建工集团第一建筑工程有限公司 乙方：__________________________________________________________________ 、产品名称、商标、型号、厂家、金额、供货时间及数量： 二、质量要求、技术标准：乙方对所供产品质量负全责、标砖、空心砖等及必须符合国家现行相关质量标准，不符合质量标准的产品，甲方有权拒收或退货。 三、交货地点、验收方式：交货地点为甲方工地。乙方按甲方指定的地点堆码整齐，由甲方工地现场材料员及工长双人验收。 四、运输车辆及到达甲方工地的费用由乙方承担。 五、验收标准、方法：甲方按国标GB13544-2000《烧结空心砖》合格品要求验

收，外形尺寸，规格必须符合样品和合同约定标准。达不到标准的产品，甲方 有权退货，费用由乙方承担。每批供货量损耗比例按0. 5 %，超过损耗比例不予结算。 六、乙方提供的材料质量证书及附件：乙方提供检验报告书，合格证书，认定证书、资质证书等相关证明。 七、结算方式及付款方法： 以甲方收料单双方签字确认的数量为准先进行验收结算，不分规格型号， 总数量每达到—万元结算一次，支付已供数量的70%的货款，余款待工程竣工验收后三个月内一次付清。 八、其它约定事项：乙方应按甲方要求及时供货，如乙方不能及时供货造成甲方误工，由乙方承担责任；甲方不能及时付款造成误工由甲方自负。 九、未尽事宜，双方协商解决，如发生自然灾害等不可抗力因素造成的损失，各自损失各自承担。 十、纠纷解决方式：当双方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成， 可向工程所在地人民法院申诉。 十一、本合同双方签字盖章后生效，合同签字人即合同责任人、负责工程结算等事宜。本合同一式四份，双方各执两份， 乙方账号及开户行：_______________________________________________________________ 甲方单位：乙方单位： 法定代表人：法定代表人： 委托代表：委托代表：

石灰产品购销合同

石灰产品购销合同 甲方：大冶市燎原辉煌灰沙砖厂 乙方：武汉鑫尖峰建筑材料有限公司 二、交（提）货地方：乙方生产现场，甲方负责运费。 三、交货方式：以乙方工厂电子称为依据。 四、验收标准、方法： 石灰验收以乙方工厂的检验报告为依据，交货时乙方在石灰中抽取试样。检验合格即可收货，也可由甲方提供的自检报告收货、但乙方可凭甲方单据再次抽样化验。检验结果相符可收货。不合格拒绝收货、产生相关运费由甲方承担。 五、供货方法： 乙方以电话、短息、传真等方式提前24小时通知甲方送货、或自行到甲方工厂来装货，但必须提前24小时通知甲方，好安排车间提前准备，如乙方未提前通知甲方自行来装货所产生费用甲方概不负责。待甲方安排后再可装货。

六、结算方式及期限： 1、每月1-5号对完上月份全部单据，10-15号付款。延迟未付清甲方有权停止供 货，直到付清货款后再恢复供货。 2、每月货款全部付清，甲方货款65万（10月1号之前乙方所欠甲方货款）乙 方应在2014年1月25日前全额付清。 七、其他事项约定： 1、甲方确保所提供石灰质量符合乙方生产要求标准，如因甲方石灰发生质量问 题导致乙方产品出现生产及质量问题，由甲方承担相应责任和损失。 2、运输过程中，甲方应避免货物被雨水淋湿，若发生该问题由甲方承担一切责 任。 3、乙方确定现有石灰供货商以甲方为该地区唯一指定供货商。但由于甲方原因 断货乙方有权自行调货，同时若造成乙方停产等经济损失由甲方承担。 八、违约责任：按《中华人民共和国经济合同法》执行。 九、解除合同纠纷方式：双方协商为主、协商不成，由供货方当地人民法院申诉 裁决。 十、合同期限：2013 年10 月29日至2014 年 1 月30日止 十一、本合同一式肆份、双方各执贰份、双方法人（代理人）签字盖章后生效。 具有同等法律效力。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 电话：电话： 地址：地址： 开户银行：开户银行： 账号：账号

灰沙砖砖购销合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 灰沙砖砖购销合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

灰沙砖购销合同 甲方（需方）：广东华茂达建设集团有限公司 乙方（供方）： 甲方因项目工程建设需要，向乙方购买灰沙砖，根据《合同法》及相关管理规定，经双方协商，就蒸压加气混凝土砌块购销事宜达成以下合同条款： 、以上单价为运卸至本合同项目所在工地的价格，货款按合同单价工程实际用量结 盖其他印章的收据一律无效，乙方不予认可，甲方有权拒绝付款。 2自合同签订之日起，该合同单价不作调整。 3实际购销数量根据项目具体情况相应调整，如与合同用量相差较大时，；甲方须及时书面知会乙方。 4供应期限：开始至工程完工。 二、交（提）货及验收方式 乙方负责将产品运到甲方工地（地址：）,甲方委托（电话：）负责收货，经甲方委托人验收及签署乙方的《发货单》即视为货物交付完毕，如变更委托收货人的，甲方需出具书面委托书。 三、货款支付及对账 1、从开始供货之日起，当月的货款在下个月的15日前双方核对《对账单》，双方确认后在7个工作日内支付，以此类推。在甲方以转账支票支付货款给乙方。 2、乙方只指定（身份证号码：，联系电话：）为乙方唯一认可的代表收款人，非经乙方重新授权甲方不可将货款交予其他非本合同授权人员收取；乙方提供的授权书上除盖有公司公章外，还需加盖“财务专用章”作为样 板；乙方向甲方收取货款时，收款的合法凭据为“盖有乙方财务专用章的收款收据”，加

产品购销合同协议书

产品购销合同协议书文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

购销合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款： 1.产品名称、型号、数量、价格： 2.付款时间与方式： 2.1本合同总价款为人民币____________________________整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元。 2.2在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。 3．质量标准: 4.1乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

4.2在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内 给予相应处理，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲 方。 5.违约责任 5.1除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。 5.2如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的5‰向甲方支 付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的5‰向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总金额的10%。 5、争议的解决： 凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。 本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。 合同附件与本合同具有同等法律效力。 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，传真件具有同等法律效力。 甲方：乙方： 签字：签字 （盖章）（盖章） 联系电话：联系电话： 日期：日期：

多孔砖购销合同协议(简版)

多孔砖购销合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ___ 月____ 日编号号：

甲方：____________________________________ 签订地点：_________________ 乙方：____________________________________ 签订时间：_________________ 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商就煤矸多孔砖购销达成以下合同。 一、价格及规格型号： 空心砖每块元，空心砖每块元，标砖每块元，以上价格含运费，最终数量以到工地签收为准（以抽查数量最少的 车最终结算）。 二、交货地点、时间及方式： 乙方在产品运抵交货地点后，甲方应提供堆放场地，且甲方需保证乙方在进入工地卸货地点道路畅通，并做好验收工作。 1、交货地点、方式：工地收料人指定地点（___________________ ）收料人通过清点数量确认签字。 2、交货时间、数量：甲方按照工程进度、用量实际情况，以电话或口头方式提前 _________ 小时通 知乙方，乙方需在保证工程的用量同时，尽可能在规定时间内完成甲方规定数量、质量。乙方拖晚时间不能超过壹天，影响甲方施工进度赔偿甲方___________ 元/ 天。 3、如乙方违反合同规定，甲方不支付任何材料款。 4、所有各种型号砖检测费用由乙方承担。 三、结算方式：乙方以冲抵房子_____ 套（_____ 室_____ 厅），最后结算多退少补（房子价 格按售楼部实际售价为准）。 四、规格质量要求：多孔砖按国标___________ 执行。 五、其它： 1、如市场价格有所变动，甲方不予承担任何费用。 2、如发生合同纠纷双方协商解决，协商不成的，向签订合同所在地法院提起诉讼。 六、本合同一式____ 份，甲、乙双方各执_____ 份签字盖章后生效。 甲方：乙方：

地砖铺设施工合同范本

地砖铺设施工合同范本 甲方：湖北万力建筑工程有限公司劲牌毛铺三期宿舍楼项目部 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经双方协商，甲方现将劲牌三期宿舍楼脚手架搭设拆卸工程承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，为了明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，确保工程质量、安全及工程顺利施工，特签订本协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：劲牌三期宿舍楼 2、工程地点：劲牌毛铺酒厂三分厂 3、工程规模：桩基础，底层架空层，上部九层框架全现浇砼电梯楼 第二条： 承包人要求在承包单项工程范围内，首先熟悉图纸里面结构要求。如发现错、掉造成返工现象，甲方有权对乙方承包人罚款。 第三条：承包范围 砖材湿水，砂浆制作以及砖材、砂浆和预制构件转运至相应部位，墙体基层处理，墙体砌筑，预制构件安装，

成品养护保护，工完场清，乙方自备小型工具，安全帽雨衣等。 另外：1、每柱间窗台压顶，人工浇灌混凝土30.00元/个; 2、预制过梁7.00元/根; 3、构造柱、电梯圈梁、厕所防水砼，各30.00元/件 经综合考虑，包含工具费，打杂等其他费用，要求保质保量，工完场清，养护及成品保护。 第四条：质量控制措施 1、在此承包范围内各分项工程，必须达到优良标准。无论实测和观感均达到优良，否则每平方扣0.5元。 2、优良标准，按国家现行规范要求，实测达到90%，观感达到85%以上。 3、在每层完后，到现场进行实测，验收数据归纳结算凭证，先结算工程质量，后结算工程款，做到以经济手段管理好工程质量。 第五条：进度要求 1、乙方承担的工程项目，不能按甲方的要求如期完成，甲方有权对乙方罚款。 2、从开工日期起，甲方指定乙方施工人员不能及时到位，甲方有权对乙方人员每人每天50元的罚款;如乙方

混凝土实心砖购销合同-

购销合同 销售方：___________________________________________________________ 购买方：________________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 货物清单及价格 质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： 销售方销售的产品质量标准必须达到国家规定的混凝土实心砖质量技术标准。 购买方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足购买方对产品的要求 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 二、收货事项 1、本合同产品的到货日期为：合同生效起个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币：（大写）。 3、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：（）支票（）电汇（）银行汇票（）LC（） T/T （）现金。 四、包装、运输、交货、验收及异议的提出。 1、货物包装为制造商原包装。

2、 货物的运输和运输过程中产生的费用由销售方承担。 3、 销售方负责在 ______________________________ 将货物交付给购买方。销售方和购买方双方应 对产 品共同验收，销售方供应货物在数量、质量和包装上符合国家规范的规定，则视为销售方 交货完成。 4、购买方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后 书面异议，销售方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助购买方解决，直至验 五、免责条款 1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟， 等不可 抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。 2、受到上述免责事项影响的一方，应在 10 天内通知另一方。 3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过 180 天，则任 何一方均有权解除合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。 4、一旦销售方开具的增值税专用发票出现失控等情况造成购买方无法正常抵扣，购买方 有权拒付 货款，由此造成的损失由销售方承担。 六、 违约责任 1、购买方逾期付款的，销售方可延迟发货。 2、销售方逾期交货的，应每日向购买方支付 100 元的违约金。 七、争议解决的方式 本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同 签订地法院管 辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。 八、 其他 1 、购买方、销售方双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密， 包括本合 同文本，相关技术文 件、相关数据，以及其他有关信息。 2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意 思表示， 应以书面形式作出， 加盖本方公章，且向对方送达，对方应五个工作日内回函，否则 视为无效。 3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律 效力。本 合同及附件经双方以 传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份，双方各执 一份，具有同等法 律效力。 销售方（盖章） 5个工作日内向销售方提出 收合格 购买方（盖章）

标砖购销合同范本

材料购销合同书 编号： 甲方：陕西建工集团第一建筑工程有限公司 乙方： 一、产品名称、商标、型号、厂家、金额、供货时间及数量： 二、质量要求、技术标准：乙方对所供产品质量负全责、标砖、空心砖等及必须符合国家现行相关质量标准，不符合质量标准的产品，甲方有权拒收或退货。 三、交货地点、验收方式：交货地点为甲方工地。乙方按甲方指定的地点堆码整齐，由甲方工地现场材料员及工长双人验收。 四、运输车辆及到达甲方工地的费用由乙方承担。

五、验收标准、方法：甲方按国标GB13544-2000《烧结空心砖》合格品要求验 收，外形尺寸，规格必须符合样品和合同约定标准。达不到标准的产品，甲方 有权退货，费用由乙方承担。每批供货量损耗比例按0. 5 %，超过损耗比例不 予结算。 六、乙方提供的材料质量证书及附件：乙方提供检验报告书，合格证书，认定 证书、资质证书等相关证明。 七、结算方式及付款方法： 以甲方收料单双方签字确认的数量为准先进行验收结算，不分规格型号， 总数量每达到万元结算一次，支付已供数量的70%的货款，余款待工程竣 工验收后三个月内一次付清。 八、其它约定事项：乙方应按甲方要求及时供货，如乙方不能及时供货造成甲 方误工，由乙方承担责任；甲方不能及时付款造成误工由甲方自负。 九、未尽事宜，双方协商解决，如发生自然灾害等不可抗力因素造成的损失， 各自损失各自承担。 十、纠纷解决方式：当双方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成， 可向工程所在地人民法院申诉。 十一、本合同双方签字盖章后生效，合同签字人即合同责任人、负责工程结算等事宜。本合同一式四份，双方各执两份， 乙方账号及开户行： 甲方单位：乙方单位： 法定代表人：法定代表人： 委托代表：委托代表： 电话：电话： 年月日年月日

购销灰砂砖合同欠款纠纷案2021固民初字第92号民事判

购销灰砂砖合同欠款纠纷案2021固民初字第92号民事判 河北省固安县人民法院民事判决书 （2021）固民初字第92号 原告固安县永丰新型建材有限公司。 法定代表人：陈勇，职务：经理。 委托代理人：杨庆茹，公司业务员。 被告江苏省金荣建筑安装劳务有限公司。 法定代表人：王锁荣，职务：经理。 原告固安县永丰新型建材有限公司（以下简称固安永丰公司）诉被告江苏省金荣建筑 安装劳务有限公司（以下简称江苏金荣公司）一般买卖合同纠纷一案，本院于2021年12 月3 日立案受理。依法由审判员胡庆忠适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人杨庆茹到庭参加了诉讼；被告江苏金荣公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭应诉。本案现已审理终结。 被告江苏金荣公司在法定期间内未答辩。 以上事实有原、被告签订的产品销售合同、被告签收的提货单及原告的陈述等证据在 案证实。 本院认为，原、被告所签订的产品销售合同合法有效。原、被告双方均应严格按合同 约定履行自己的义务。但被告未按合同约定履行自己的义务，应按合同约定承担付清砂砖 款和向守约方支付滞纳金的违约责任。对原告要求被告支付交通费、误工费的诉讼请求， 因原告未提供证据证实，本院对该部分诉讼请求不予支持。根据《中华人民共和国民事诉 讼法》第六十四条、一百三十条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百一十四条第一、三款之规定，判决如下： 二、驳回原告固安县永丰新型建材有限公司的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人 的人数提供副本。上诉于河北省廊坊市中级人民法院。 审判员胡庆忠 二00八年一月十四日

瓷砖购销合同协议书

瓷砖购销合同协议书 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

合同编号： 瓷砖购销合同 需方（甲方）：签订地点： 供方（乙方）：签订时间： 甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款： 工程名称：工程地点： 第一条标的（材料品牌、名称、规格、数量、单价及总价） 注：1、以上为暂定数量，根据甲方实际用量计算金额： 2、以上价格为不含税票。 第二条交货时间、地点及方式 1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：仓库，甲方指定：仓管：为收货人，为验货人，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。 2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同约定（加工砖按样品型号、花色为约定）： 3、交货地点： 4、交货日期：号前全部到齐甲方工地。 第三条付款方式 1、合同签订后天内付预付款，合同金额的%，即￥元； （或定金模式：甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金 %，或按总价谈定一个定金金额。） 2、货到工地后验收合格天内付清余款，即￥元； 第四条质量标准及验收标准 1、质量承诺：产品出厂时必须附有“产品质量检验报告”和“产品合格证”，如因产品质量问题，乙方负责产品“三包”，保质期为年（自交货之日起算）。

2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到产品标准和技术参数。 第五条产品运输 1、运输：乙方送至甲方指定地点及卸货。 第六条验货 1、验收：对于外墙砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方验货无异议，不能退货。 第七条违约责任 1、乙方逾期交货天以内的，每天按不能交货的货款价值 %向甲方支付违约金；逾期达到天，则甲方并有权解除合同，要求乙方退还全部已付款，并向甲方支付相当于合同总价 %的违约金； 2、货物经检验达不合同约定的质量标准（如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据），乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担；如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理；如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。 3、甲方如逾期付款的，应按逾期付款（不算公司正常办理付款手续时间）部分总额承担千分之一的违约金。 第八条合同争议及解决办法 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。 第九条其他事项 1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效； 2、《报价单》、《申请购物单》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力； 3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议； 4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。 甲方（盖章）：邮编： 地址：传真： 电话： 开户银行： 开户帐号： 纳税证号： 法人代表： 授权代表： 乙方（盖章）：邮编： 地址：传真： 电话： 开户银行：

地板砖销售合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 地板砖销售合同正式版

地板砖销售合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 需方：(以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方) 为了保障供需双方的合法权益，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经供需双方友好协商一致达成以下条款： 一、货物明细：名称陶粒砖，规格19×19×39 (CM) ，数量，单价350元/m3，金额元。 二、合同总额：。 三、材质要求及技术标准：材质按双方认可的样品为标准。

四、交货及退货：交货时产品表面完整，重量合格，由于陶粒砖为易损货物已经确认出厂不可退货。 五、运输费用：合同货物运输费用由供方承担。 六、交货地点：。 七、验收标准及验收期限：验收标准按供方提供的产品清单及企业产品生产制作标准;验收期限：供方生产完毕后，提前三天通知需方，需方应在三天内组织验收，如逾期仍未组织验收，视为验收合格。 八、结算方式：需方预付合同总额 的 %，验货后付 %，发货完毕付剩余 %。 九、违约责任：

1，合同一经签定，供需双方必须严格执行，如单方无故终止合同，终止合同方应一次性赔偿对方合同总额50%的违约金(遇有不可抗力因素除外); 2，按合同规定的付款时间，需方须及时付款。 3，供方按合同按时交货。 十一、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不能解决的，应递交国家有关法律部门进行裁决。 十二、本合同一式四份，供需双方各持二份，签字盖章生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代

物资采购合同

物资采购合同 供方：武汉诚兴机械化市政工程有限公司签订时间： 需方：合同编号： 根据中华人民共和国《合同法》，经供需双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵照执行。 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 产品名称规格型号 （mm） 计 量 单 位 数 量 单价 （元） 总价 （元） 备注 碎石1至3 m390 具体数量按需方数量供货碎石2至4 m390 具体数量按需方数量供货黄沙中粗m390 具体数量按需方数量供货灰砂砖240×115×53 块0.35 具体数量按需方数量供货水泥 加气块 （注：空格不够用时，可另附物品清单。） 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按产品相对应的国 家标准执行（需按产品明确对应标准编号）。 三、交（提）货地点、方式：送达需方施工现场指定地点。

四、运输方式及到达港和费用负担：供方负责 五、合理损耗及计算方法：需方按国家相关规定执行 六、验收标准、方法及提出异议期限：按照国家标准验收，质量异议提出期 限为货到15日内（针对不同物资需明确不同的计重标准及方式）。 七、计算方式：待相应工程量计量支付，甲方相应工程进度款到帐后付款。 八、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。 协商不成，可向武汉市人民法院起诉。 九、本合同一式2份，供方持1份，需方持1份，经供需双方签字、盖章后 生效。本合同附件及清单具有与本合同相同法律效力。 供方： 单位名称（章）法定代表人：委托代理人：电话：需方： 单位名称（章） 法定代表人： 委托代理人： 电话： 鉴（公）证意见： 经办人： 鉴（公）证机关（章） 年月日 (注：除国家另有规定外，鉴 （公）证实行自愿原则） 合同有效期：自2013年8月至2013年月日。