当前位置：文档库 › 全国监理工程师考试深度密押试卷建设工程合同管理C卷-中大网校

全国监理工程师考试深度密押试卷建设工程合同管理C卷-中大网校

全国监理工程师考试深度密押试卷建设工程合同管理C卷

总分：110分及格：66分考试时间：120分

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1)决定合同法律关系性质的是（）。

A. 合同法律关系的主体

B. 合同法律关系的客体

C. 合同法律关系的内容

D. 合同法律关系的责任

(2)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则（）。

A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

(3)连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A. 只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B. 只可要求债务人履行债务

C. 不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D. 既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

(4)债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于（）。

A. 质押

B. 留置

C. 抵押

D. 定金

(5)对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。

A. 人民法院的判决

B. 仲裁机构的裁决

C. 经过公证的还款协议

D. 经过鉴证的还款协议

(6)对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。

A. 有效

B. 无效

C. 要约人未表示不接受有效

D. 要约人虽表示接受也无效

(7)如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。

A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议

B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议

C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议

D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式

(8)代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。

A. 违约

B. 隐瞒

C. 缔约过失

D. 违法

(9)按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款时应按（）的顺序履行。

A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

D. 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

(10)某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（）。

A. 双方享有的同时履行抗辩权

B. 后履行方享有的抗辩权

C. 先履行方享有的不安抗辩权

D. 后履行方享有的不安抗辩权

(11)在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。

A. 撤销合同，无须通知对方

B. 撤销合同，但应当通知对方

C. 解除合同，无须通知对方

D. 解除合同，但应当通知对方

(12)依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。

A. 按原价格执行

B. 按新价格执行

C. 按原价和新价的平均价执行

D. 按市场价执行

(13)当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当（）。

A. 经对方同意

B. 通知对方

C. 由仲裁机构解除

D. 由人民法院执行解除

(14)合同的履行以（）为前提和依据。

A. 有效的合同

B. 合同标的

C. 法律法规

D. 合同当事人

(15)按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。

A. 工程所在地

B. 被告住所地

C. 原告住所地

D. 合同签字地

(16)关于设计招标下列说法错误的足（）。

A. 设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争

B. 一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C. 设计招标应采用设计方案竞选的方式

D. 设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细

(17)公开招标在开标时，应当由（）。

A. 招标监督机构主持，所有投标人均应参加

B. 招标监督机构主持，投标人自愿参加

C. 招标人主持，所有投标人均应参加

D. 招标人主持，投标人自愿参加

(18)全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业

分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。

A. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C. 管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D. 备理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

(19)在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。

A. 建设工程委托监理合同

B. 建设工程委托监理合同标准条件

C. 建设工程委托监理合同专用条件

D. 双方共同签署的修正文件

(20)施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用（）合同。

A. 总价

B. 成本加酬金

C. 单价

D. 估计工程量单价

(21)投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是（）。

A. 以大写金额为准

B. 以金额高者为准

C. 以小写金额为准

D. 以金额低者为准

(22)勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。

A. 成立但不生效

B. 既不成立也不生效

C. 承诺生效但合同不成立

D. 生效但不成立

(23)开标时判定为无效的投标文件，应当（）。

A. 不再进入评标

B. 在初评阶段淘汰

C. 在详评阶段淘汰

D. 在定标阶段淘汰

(24)关于委托人提供的物质服务说法错误的是（）。

A. 属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人

B. 如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿

C. 物质服务是免费向监理人提供的合同专用条款约定的设备、设施和生活条件

D. 一般不包括交通设备、办公用房和生活用房

(25)监理合同的有效期是指（）。

A. 合同约定的开始日至完成日

B. 合同签订日至合同约定的完成日

C. 合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

D. 合同约定的开始日至工程验收合格日

(26)监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

A. 执行监理业务的时间超过合同内约定的时问

B. 委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求。

C. 委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

D. 由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

(27)勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一：）、（二）两个版本，分别适用于（）的委托任务。

A. 岩土工程勘察、水文地质勘察

B. 民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

C. 为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察

D. 要求简单的勘察、要求复杂的勘察

(28)经批准的设计文件，确需变更首先应由（）报原审批机关批准。

A. 发包人

B. 设计人

C. 监理人

D. 承包人

(29)没计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）。

A. 发包人承担

B. 设计人承担

C. 双方各自承担

D. 设计审批部门承担

(30)工程施工前，（）需向承包人进行设计交底。

A. 委托人

B. 设计人

C. 工程师

D. 发包人

(31)施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。

A. 发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用

B. 发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

C. 承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用

D. 承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

(32)冈发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（）。

A. 不退定金

B. 按设计费一半支付

C. 按全部设计费支付

D. 不支付设计费

(33)依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（）。

A. 验收后由发包人负责

B. 验收前由发包人负责

C. 验收后由工程师负责

D. 验收前由工程师负责

(34)按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由（）办理保险。

A. 发包人

B. 承包人

C. 发包人和承包人共同

D. 监理人

(35)按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。

A. 协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B. 按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C. 办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续

D. 组织设计交底

(36)在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。

A. 发包人承担费用和工期损失

B. 承包人承担费用和工期损失

C. 承包人承担费用，但工期给予顺延

D. 发包人承担费用，但工期给予顺延

(37)为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（）。

A. 承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

B. 承包人负责检验工作，并承担检验费用

C. 发包人负责检验工作，并承担检验费用

D. 发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

(38)发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由（）。

A. 承包人负责

B. 发包人负责

C. 谁承担视具体情况决定

D. 承包人和发包人共同负责

(39)施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（）。

A. 送交竣工验收报告日

B. 修改后提请发包人验收日

C. 修改后验收合格日

D. 办理竣工移交手续日

(40)在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于（）。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 工程设计年限

(41)供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。

A. 查点法

B. 理论换算法

C. 衡量法

D. 经验鉴别法

(42)关于业主的资金安排说法错误的是（）。

A. 承包商可以要求业主提供资金安排计划

B. 接到工程开工通知的28天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表

C. 第一份资金需求估价合同应在开工后28天内提交

D. 业主未按资金安排计划执行，承包商可提前21天以上通知业主

(43)按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到（）影响，属于承包商应承担的风险。

A. 不利的气候条件

B. 招标文件未说明的污染

C. 不利于施工的外界自然条件

D. 其他承包商的干扰

(44)FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足，影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，（）。

A. 承包商可以拒绝

B. 承包商应执行，但应给予经济补偿

C. 承包商应执行，但应给予费用和工期补偿

D. 承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担

(45)按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。

A. 本该进行检验日

B. 缺陷通知期内补充检验通过日

C. 工程实际移交日

D. 业主实际使用日

(46)在FIDIC合同条件中，合同工期是指（）。

A. 合同内注明工期

B. 合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和

C. 发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数

D. 发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数

(47)按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。

A. 业主额外支付

B. 工程师承担

C. 承包商自行承担

D. 业主与承包商协商补偿

(48)业主对分包合同的管理主要表现在（）。

A. 对施工现场的协调管理

B. 对分包工程的支付管理

C. 对分包工程的批准

D. 行使对分包商的自主选择权

(49)某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（）。

A. 总索赔

B. 道义索赔

C. 默示索赔

D. 工程变更索赔

(50)施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。

A. 工程师已拒绝索赔要求

B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料

C. 承包人的索赔要求已成立

D. 需等待发包人批准

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)

(1)法人应当具备（）等条件。

A. 依法成立

B. 有必要的财产或者经费

C. 有自己的名称、组织机构和场所

D. 能够独立承担民事责任

E. 经上级行政主管机关批准

(2)保险人对事故的赔偿应遵循的规定是（）。

A. 不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额

B. 最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额

C. 以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准

D. 特殊情况下，赔偿不受限制

E. 以保险人的裁定为准

(3)建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（）日。

A. 工程动工

B. 全部工程验收合格

C. 工程所有人实际占有全部工程

D. 施工合同约定的竣工

E. 保修期满

(4)当事人一方有权请求人民法院和仲裁机关变更或撤销其合同的情况包括（）。

A. 因重大误解而订立

B. 在订立合同时显失公平

C. 以欺诈手段使对方违背真实意思而订立合同

D. 损害国家利益

E. 假借订立合同，恶意进行磋商

(5)缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（）。

A. 缔约一方受有损失

B. 缔约一方有违约行为

C. 缔约当事人有过错

D. 合同尚未成立

E. 合同已经成立

(6)法定解除合同的条件包括（）等。

A. 因不可抗力致使不能实现合同目的

B. 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行

C. 当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行

D. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务

E. 在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

(7)施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。

A. 建设行政主管部门

B. 仲裁机构

C. 人民法院

D. 设计单位

E. 工程师

(8)采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）。

A. 以评标价最低的标书为最优

B. 以投标报价最低的标书为最优

C. 技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

D. 中标后按投标价格签订合同价

E. 中标后按评标价格签订合同价

(9)发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（）鉴定部门鉴定。

A. 申请人指定的

B. 政府建设主管部门指定的

C. 工程师指定的

D. 当事人约定的

E. 仲裁庭指定的

(10)根据建设工程委托监理合同的规定，（）是监理人的权利。

A. 选择施工总承包人的确认权与否决权

B. 工程实际竣工日期的签认权

C. 工程上使用的材料和施工技师的检验权

D. 设计变更的审批权

E. 工程款支付的审核和签认权

(11)在开标时，如果发现投标文件出现（）等情况，应按无效投标文件处理。

A. 未按招标文件的要求予以密封

B. 投标函未加盖投标人的企业公章

C. 联合体投标未附联合体协议书

D. 明显不符合技术标准要求

E. 完成期限超过招标文件规定的期限

(12)在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（）。

A. 开展监理业务前向监理人支付预付款

B. 负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件

C. 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D. 与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E. 将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

(13)建设工程监理招标的特点包括（）。

A. 招标文件强调对人员数量的要求

B. 招标宗旨是对监理单位能力的选择

C. 报价在选择中居于次要地位

D. 邀请投标人较少

E. 强调对监理单位提供设备的要求

(14)在下列（）情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。

A. 监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付据，而委托人未做出书面解释

B. 暂停监理业务期限已超过三个月

C. 暂停监理业务期限已超过半年

D. 因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大

E. 因不可抗力导致合同履行暂停

(15)监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。

A. 委托人违约，赔偿监理人经济损失

B. 因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失

C. 因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

D. 因监理人工作失误，不赔偿委托人损失

E. 任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出

(16)下列关于设计期限说法正确的是（）。

A. 设计期限是合同约定的交付设计文件的时间

B. 设计期限还包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和

C. 因不可抗力影响，设计应顺延

D. 因非设计人的原因影响，设计期限应顺延

E. 因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延

(17)按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括（）。

A. 设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金

B. 设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金

C. 设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费

D. 设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费

E. 设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费

(18)设计合同中发包方的义务包括（）。

A. 为设计人员提供工作和生活条件

B. 明确设计范围和深度

C. 委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D. 按合同承担设计文件的保密责任

E. 向施工单位进行技术交底

(19)按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A. 发包人未按约定提供施工场地

B. 分包人对承包人的施工干扰

C. 设计变更

D. 承包人的主要施工机械出现故障

E. 发生不可抗力

(20)下列说法中错误的是（）。

A. 工程师易人需提前7天书面通知承包人

B. 发包人和承包人均不许转让合同

C. 总监理工程师的职责应由发包人和承包人共同协商

D. 发包人派驻工地代表应由承包人同意

E. 工程预付款的支付应在专用条款中具体明确

(21)下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。

A. 承包人自检后书面通知工程师验收

B. 工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C. 若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D. 若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E. 重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延

(22)工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是（）。

A. 发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款

B. 工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工

C. 工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责

D. 因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担

E. 工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任

(23)依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（）。

A. 发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人

B. 承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更

C. 承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更

D. 工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付

E. 合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行

(24)设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“没备初步验收词：书”的情况包括（）。

A. 一次检验即达到性能保证值指标

B. 一一次检验虽有个别微小缺陷．但不影响设备安全可靠运行

C. 二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原冈

D. 二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因

E. 采购方生产原因在合同约定期限内小能进行性能试验

(25)FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有（）。

A. 工程所在国军事政变的损失

B. 放射性污染引起的损失

C. 施工质量出现问题的损失

D. 分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E. 一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

(26)依据FIDIC《施丁合同条件》规定，指定分包商的特点表现为（）。

A. 由业主指定，并与其签定合同

B. 工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围

C. 对其付款从暂列金额内开支

D. 承包商负责对其施工进行协调管理

E. 对其违约行为承包商承担连带责任

(27)采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（）等。

A. 施工工程的计划进度

B. 分包商在施工阶段的安排

C. 重要检查检验的次序和时间

D. 保证计划实施的说明文件

E. 滞后于进度计划的责任

(28)承包人在索赔报告中提出没备费的索赔包括（）。

A. 运转操作费

B. 机械折旧费

C. 设备租赁费

D. 机构分班费

E. 机上人员的工资

(29)当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括（）。

A. 经工程师认可的施工进度计划

B. 汇率变化表

C. 施工会议记录

D. 招标文件

E. 合同履行中的来往信函

(30)要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是（）。

A. 公平合理地处理索赔

B. 及时提出和处理索赔

C. 尽可能通过协商达到一致

D. 诚实信用

E. 独立自主

答案和解析

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1) :C

(2) :D

(3) :D

(4) :B

(5) :D

(6) :C

(7) :A

(8) :C

(9) :C

(10) :B

(11) :D

(12) :B

(13) :B

(14) :A

(15) :A

(16) :B

(17) :C

(18) :A

(19) :A

(20) :D

(21) :A

(22) :A

(23) :A

(24) :D

(25) :C

(26) :D

(27) :C

(28) :A

(29) :A

(30) :B

(31) :A

(32) :B

(33) :A

(34) :A

(35) :B

(36) :B

(37) :A

(38) :B

(39) :B

(40) :C

(41) :A

(42) :C

(43) :A

(44) :D

(45) :A

(46) :B

(47) :C

(48) :C

(49) :C

(50) :C

(1) :A, B, C, D

(2) :A, B, C

(3) :B, C

(4) :A, B, C

(5) :A, C, D

(6) :A, B, D, E

(7) :B, C

(8) :A, D

(9) :D, E

(10) :B, C, E

(11) :A, B, C

(12) :A, B, C, E

(13) :B, C, D

(14) :A, C

(15) :A, C, E

(16) :B, C, D, E

(17) :B, C, E

(18) :B, D

(19) :A, C, E

(20) :C, D

(21) :A, B, C

(22) :C, E

(23) :A, C, E

(24) :A, B, C, E

(25) :A, B, E

(26) :B, C, D

(27) :A, C, D

(28) :B, C, D

(29) :A, B, C, E

(30) :A, C, D

建筑工程合同管理答案

《建筑工程合同管理》综合复习资料一、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险、克服风险 B C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。、承包人办理申报手续，发包人承担费用 A B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用

( )。、不属于委托监理合同监理人义务的是 4A、工程建设外部协调工作 B、按合同约定派驻监理人员 C、不泄露委托人申明的秘密 D、运用合理技能认真勤奋地工作。( ) 5、工程师有权处理的索赔是承包商A、依据合同条款提出的索赔 1 、依据法律法规提出的索赔B． C、提出的道义索赔 D、提出的缺少证据索赔 6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( )。 A、工程已竣工不需竣工试验 B、工程已竣工还需竣工试验 C、经竣工试验判定是否竣工 D、经竣工试验后判定是否合格 7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺

陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人( )。 A、继续后续工作的施工 B、向发包人请示复工 C、向工程师再次请示复工 D、向发包人发出解除合同通知 8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。 A、通知对方并与他协商 B、提交监理工程师请他作出决定 C、自己提交仲裁 D、直截提请诉讼 9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求、合同约定的开工日起按投标文件中承诺C． D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 2

全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理》试卷

2009 年度全国监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》试卷一、单项选择题(共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意) 1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。 A.全部消灭 B.还有100 万元 C.还有150 万元

D.还有180 万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案

2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法，错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担C. D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。

A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提。) ( 超过合同价格的供履约保证金的，其额度不应． A. B.10% C. D.30% 参考答案:B 9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。 A.一切险 B.一切险加第三者责任险 C.一切险加人身保险 D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B 10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。 A.行业协会网站发布招标公告 B.行业协会网站发布投标邀请书 C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书参考答案:C 11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。 A.提交投标书后，开标前 B.提交投标书后，评标前 c.开标后，定标前 D.提交投标书前 B 参考答案： 12.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( )起算。 A.发布招标公告日 B.开始资格预审日 C.发售招标文件日 D.投标截止日参考答案：D 13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。 A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改 B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明 C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人 D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

3监理工程师考试《合同管理》真题及答案

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。 A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为 2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。 A.保证 B.定金 C.留置

D.质押 4.依据有关"建筑工程一切险"的规定，下列描述中正确的是( )。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。 A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。 B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。 C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。

工程建设合同管理模拟试题A

《工程建设合同管理》模拟试题（A）一、单项选择题（共50题，每小题1分。每小题的被选项中，只有一个最符合题意，请将其题号填放在括号内） 1.FIDIC《施工合同条件》内规定的保留金属于（） A.合同计价方式 B.业主的风险费用 C.制约承包商履约的措施 D.工程师可以自主使用的费用 2.采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由（）投保建筑工程一切险。 A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.项目经理 3.中标通知书（）具有法律效力 A.对招标人和中标人均 B.只对招标人 C.只对投标人 D.对招标人和中标人均人 4.设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应（）。 A.没收全部定金补偿损失 B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50% 5.执行政府定价的合同，当事人一方愈期提货的，遇到价格上涨时，（）。 A.按原价执行 B.按新价执行 C.按市场价执行 D.按原价和新价的平均价格执行 6.当事人既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方可以（）。 A.选择定金或违约金条款 B.同时选择定金和违约金条款 C.只能选择违约金条款 D.都不选择 7.合同无效时，并不影响合同中独立存在的有关（）条款的效力。 A.质量 B.数量 C.违约 D.解决争议方法 8.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同必履行过程中进行阶段支付时，委托方（）。 A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回 C.每次阶段支付时均不许扣减定金 D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费 9.担保方式中的保证是（）订立保证合同。 A.债权人和债务人 B.保证人和债权人 C.保证人和债务人 D.合同当事人 10.投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）。 A.全部损失 B.规定为除外责任内的损失 C.在承保责任范围内的全部损失 D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失 11.因不可抗力导致工程本身的损坏，由（）承担。 A.发包方 B.双方共同 C.承包方 D.双方均不 12.FIDIC合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，也是（）。 A.由业主选定，与总包商签订合同 B.由总包商选定，与业主签订合同 C.由监理工程师选定，与业主签订合同 D.由业主选定，与监理工程师签订合同 13.表见代理的法律后果由（）承担。

工程合同管理概述

工程合同管理概述工程合同管理概述提要：建设工程合同以工程计价方式或付款方式不同进行划分，可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同自工程合同管理概述工程项目招投标：《招标投标法》中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种工程项目施工招投标程序：a审批手续及建设资金到位后可成立招标小组；b编制招标文件；c编制标底；d发布招标公告和资格预审通告；e投标单位资格审查；f发放招标文件；组织现场勘察和招标答疑；g接受投标文件；h开标；i评标；j确定中标单位；k发出中标通知书；l签合同投标技巧有：不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案、突然降价法、先亏后盈法、投标法等建设工程合同以工程计价方式或付款方式不同进行划分，可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。总价合同――适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不太大的项目，采用这种合同要求建设单位必须准备详细的设计图纸和各项说明，承包单位能准确计算工程量。适用范围如下： ①工程量不太大且能精确计算的项目； ②工期较短的项目、技术不太复杂的项目；

③风险不大的项目。单价合同――的适用范围比较宽，工程风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包单位通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。成本加酬金合同――是业主须承担项目实际发生的一切费用，因此承担了工程的所有风险，承包商无风险。主要适用范围为： ①需要立即开展工作的项目，如震后救灾； ②新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定的； ③风险很大的项目。变更合同价款的程序：1.变更发生后14d内，承包方提出变更价款报告，经监理工程师确认后调整合同价；2.若变更发生后，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；3.监理工程师收到变更价款报告日起14d内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起14d后该报告自动生效。施工合同文件的组成及解释顺序：本合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；本合同专用条款；本合同能用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书承包商的索赔成立必须同时具备四个条件： a.与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失； b.造成费用增加或工期损失属于承包商的行为责任； c.造成的费用增加或工期损不是应由承包商承担的风险； d.承包商在事件发生后的规定时

《建设工程合同管理》试卷及答案

. 《建设工程合同管理》试卷及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.监理公司取得法人资格的时间为（）日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。 A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任 13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意，但应提供担保 C.无须征得对方同意，但要通知对方 D.无须征得对方同意，也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（）条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（）。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。 A.由招标人组织，费用也由招标入承担 B.由招标人组织，费用由投标人承担 C.由投标人组织，费用也由投标人承担 D.由投标人组织，费用由招标人承担 18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是专业资料

（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。专业资料

A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正专业资料

工程合同管理试题(带答案)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分．共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A. 拟建办公楼 B ．甲单位和乙单位 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 D ?甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A. 口头形式 B .法律规定的形式C .口头或书面形式 D. 书面形式 3.根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A .合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4 .合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A ．合同变更B．合同生效C．合同转让D.合同无效 5．合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C .合同被判定为无效后 D.合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】 A ．l 年内 B ．2 年内 C ．3 年内D．4 年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A. —方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B .损害社会公共利益C .以合法形式掩盖非法目的 D ．乘人之危订立的合同 8 ．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料 B .完整的施工技术人员资质证件 C .施工单位签署的工程质量保修书 D ．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】 A ．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B ．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A 代理与被代理关系 B 雇佣与被雇佣关系 C 委托与被委托关系 D 监理与被监理关系 12 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交【】 A 索赔意向通知 B 现场同期记录 C 索赔报告 D 索赔证据 13 下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A 工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B 工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C 工期顺

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷（一）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有（ B）。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是（ A ）。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经（ B ） A.监理单位认可，否则属于非法分包。 B.业主认可，否则属于非法分包。 C.总承包商认可，否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可，否则属于非法分包。 5. 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（ B ）。 A．工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（ A ）。 A．实际履行原则 B．全面履行原则C．协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指（ B ）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括（ D ）。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（ B ）。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式

2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷

2009年监理师考试《建设工程合同管理》试题及答案一、单项选择题(共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意) 1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。 A.全部消灭 B.还有100 万元 C.还有150 万元 D.还有180 万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格

8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。 A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任 13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。 A.必须征得对方同意

2018年监理工程师考试《合同管理》真题解析

2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析一、单项选择题 1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制【正确答案】A 【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。 A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构 D、法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】C 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材P5。 3、关于法律事实的说法，正确的是（）。 A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。 4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理

D、延伸代理【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。 5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A、公民个人不得作为保证人 B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。 6、关于抵押的说法，正确的是（）。 A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。 7、关于留置的说法，正确的是（）。 A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）

广西监理工程师：建设工程合同管理概述考试试卷

广西监理工程师：建设工程合同管理概述考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意） 1、工程建设其他费用中的研究试验费包括。 A：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用 B：自设实验室进行试验所使用的材料和化学药品等费用 C：设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用 D：新产品试制费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 2、【例1．单选题】设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由整理，与会各方会签。 A：施工单位 B：监理单位 C：设计单位 D：建设单位 E：工程变更单 3、建设工程风险的特点之一是__。 A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小 4、建设工程档案是指__。 A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料 D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录 5、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。A：可以拒绝索赔 B：应承担全部责任 C：先行赔偿再向业主追索 D：代替分包商向工程师递交索赔报告 E：专业监理 6、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有性质。 A：最高决议 B：最终裁定 C：一般裁定 D：行政决议 E：工程变更单 7、建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法，这是工程监理。

工程合同管理-工程师

一、单选题【本题型共40道题】 1.因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（）。 A．代位权 B．撤消权 C．继续履行 D．后履行抗辩权正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 2.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。 A．发包人 B．设计单位 C．承包人 D．设备供应单位正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 3.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。 A．招标文件中的规定 B．现场考察时招标单位的口头解释 C．招标单位在会议上的口头解答 D．发给每个投标人的书面质疑解答文件正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 4.施工的竣工验收应当由（）负责组织。 A．发包人 B．工程师 C．承包人 D．监理单位正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.应以（）为最优投标书。 A．投标价最低 B．评审标价最低

C．评审标价最高 D．评标得分最低正确答案：[B] 用户答案：[] 得分：0.00 6.工程标底是工程项目的（）。 A．中标合同价格 B．招标预期价格 C．施工结算价格 D．工程概算总价格正确答案：[B] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工招标文件的内容一般不包括（）。 A．工程量清单 B．资格预审条件 C．合同条件 D．投标须知正确答案：[B] 用户答案：[] 得分：0.00 8.建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。 A．单价 B．总价可调 C．总价不可调 D．成本加酬金合同正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 9.合同法律关系（）是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A．主体 B．客体 C．内容 D．事实正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 10.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（）。 A．当事人有损失

监理工程师考试合同管理时间

第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过《中华人民共和国担保法》，自1995年10月1日起实行。P9-10 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。P10-11 抵押权的实现：协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内请求人民法院撤销该协议。P12 定金的数额由当事人约定，单不得超过主合同标的额的20%。定金合同从实际交付定金之日生效。P13 投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。P13 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。P14 履约保证的形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。P14 履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。P14 安装工程一切险的保险期限是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计

竣工验收交付使用之日止。如验收完毕先于保险单列明的终止日，则验收完毕时保险期也终止。P18 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。P18 必须招标的范围：1、关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目；2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目/3、使用国有资金投资项目；国家融资项目/4、使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上，或单项合同估算价虽低于200万元人民币，但项目总投资额在3000万元人民币以上的工程应采用招标方式订立合同。P23-24 邀请招标：邀请对象的数目以5-7家为宜，但不应少于3家。P24 给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日。申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停实施招标投标的下一步程序。P26 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/ 评标委员会一般按照择优的原则推荐1-3名中标候选人。P29 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。P29 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。P29 勘察费用的支付：在合同履行中，应当按照下列要求支付勘察费用（1、合同生效

全国监理工程师考试深度密押试卷建设工程合同管理C卷-中大网校

建筑工程合同管理答案

全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理》试卷

建设工程合同管理考试试题及答案

2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案

3监理工程师考试《合同管理》真题及答案

工程建设合同管理模拟试题A

最新建设工程合同管理试题及答案

工程合同管理概述

《建设工程合同管理》试卷及答案

建设工程合同管理考试试题及答案

工程合同管理试题(带答案)

工程合同管理考试试卷一

2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷

2018年监理工程师考试《合同管理》真题解析

广西监理工程师：建设工程合同管理概述考试试卷

工程合同管理-工程师

监理工程师考试 合同管理 时间

监理工程师考试合同管理时间