河北建设工程监理专业基础知识及案例分析.doc

单位 _______________________________________________________ 姓名 ________________

河北省工程建设监理人员业务知识考试

《建设工程监理专业基础知识及案例分析》

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、监理人员应包括总监理工程师、（c ）,必要时可配备总监理工程师代表。

A. 技术负责人.专业监理工程师

B. 监理员技术负责人

C. 专业监理工程师监理员

D 高级监理工程师专业监理工程师

2、 大型建设工程由两个以上单位联合监理的，确定联合体资质等级的原则是：（B ）

A. 资质高的监理单位的资持等级

B. 资质低的监理单位的资质等级

C. 重新审定资质等级

D.

由质量监督部门确定其资质等级

3、 工程项目竣工预验收的组织单位一般是：（D ）

A. 建设单位

B. 质量监督单位

C. 承包单位

D. 监理单位

4、 施工单位应当在施工组织设汁中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对基坑支 护与降水工程.脚手架工程等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具 安全验算结果，经（C ）签字后，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A. 施工单位项目经理

B. 施工单位技术负贵人

C ?施工单位技术负责人和总监理工程师

D. 总监理工程师

5、 监理规划是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项li 监理机构（D ） 的指导

性文件。

A.控制工程质量

B.制定工作计划

C.开展协调工作

D.全面开展监理工作

6、监理实施细则应符合（B）的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

A.监理工作

B.监理规划

C.监理计划

D.监理合同

7、建筑工程开工前，（B ）人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A、施工单位向工程所在地的县级以上

B、建设单位向工程所在地的县级以上

C、建设单位会同施工单位向工程所在地的市级以上

D、建设单位或施工单位向工程所在地的省级

8、监理员检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好（A ） o

A、检查记录

B、验收

C、测量

D、巡视检查

9、监理单位应公正、（A ）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。

A、独立、自主

B、认真、负责

C、公平、独立

D、公平、公开

10、专业监理工程师负责本专业（B ）验收及隐蔽工程验收。

A、单位工程

B、分项工程

C、工程项目

D、单项工程

11、专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实

际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行（C ）,合格时予以签认。

A、检查

B、清点

C、平行检验

D、旁站

12、平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照（C ）独立进行检查

或检测的活动。

A、公正原则

B、合同约定

C、一定的比例

D、规定的比例

13、建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（D ）,由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，

应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。

A、设计单位

B、监理单位

C、建设单位

D、总监理工程师

14、依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为（B ）个釆暖期。

A、1

B、2

C、3

D、4

15、《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（C ）监督下

现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A、施工企业质量管理部门

B、设计单位或监理单位

C、建设单位或监理单位

D、工程质量监替机构

16、在监理规划的主要内容中，最能反映“具体内容有针对性”编写要求的是（C ）。

A、项目监理范围

B、项目监理工作内容

C、项目目标控制措施

D、项目监理工作制度

17、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，（A ）应当按照国家有关规定向工程所在地县级

以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A、建设单位

B、设计单位

C、承包单位

D、监理单位

18、施工单位应保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施

工措施所需费用，应当用于（B ）,不得挪作他用。

A、安全作业人员的薪酬

B、安全生产条件的改善

C、安全施工措施的落实I）、施工安全防护用具及设施的采购和更新

19、《建设工程监理规范》规定，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，（B ）

A、总监理工程师代表应安排监理员进行旁站

B、专业监理工程师应安排监理员进行旁站

C、总监理工程师应安排专业监理工程师进行巡视

D、总监理工程师代表应安排专业监理工程师进行巡视

20、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（D ）。

A、检验由发包人负责，费用由承包人负责

B、检验由发包人负责，费用由发包人负责

C、检验市承包人负责，费用由承包人负责

D、检验由承包人负责，费用由发包人负责

21、分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害吋，应向（C ）提出索赔要求。

A、工程师

B、业主

C、总承包商

D、责任人

22、招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（C ）。

A、评标委员会算岀的评标价

B、招标人编制的标底价

C、中标人的投标价

D、施工图预算价

23、在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设

计或者标准要求不符时，（C ）是错误的。

A、工程师可以拒绝验收

B、承包人承担由此发生的费用

C、承包人可存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品

D、由此造成工期延误不予顺延

24、工程标底是工程项目的（B ）。

A、中标合同价格

B、招标预期价格

C、施工结算价格I）、工程概算总价格

25、在施工合同屮，项目经理是（B ）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。

A、发包人单位法定代表人

B、承包人单位法定代表人

C、总监理工程师

D、发包人代表

26、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（B ）应当由发包方承担。

A、承包方人员伤亡损失

B、发包方人员伤亡损失

C、承包方施工设备损坏的损失

D、运至施工场地待安装工程设备的损害

27、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和（D）实施

监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A.施工合同

B.监理大纲

C.项目管理规范

D.工程建设强制性标准

28、监理员与监理工程师的区别主要在于监理工程师具有相应岗位责任的（D ） o

A.审核权

B.监督权

C.管理权

D.签字权

29、开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是（B ）。

A、中华人民共和国建筑法

B、建设工程质量管理条例

C、建设工程监理范围和规模标准规定

D、建设工程监理企业资质管理规定

30、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（B ）。

A、低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B、低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C、低于市场的价格竞标，不得降低工程质量

D、低于成木的价格竞标，不得降低工程质暈

31、分包工程（A）,专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资

料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。

A.开工前

B.施工中

C.开工后

D竣工时

32、（ C ）应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和口检结果进行现场检查，符合要求了以签认。

A、总监理工程师

B、总监理工程师代表

C、专业监理工程师

D、监理员

33、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录，是（I））

的职责。

A、总监理工程师

B、总监理工程师代表

C、专业监理工程师

D、监理员

34、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保（B ）和主体结构的质量。

A＞屋面防水工程

B、地基基础工程

C、装饰工程

I）、供热、供冷系统工程

35、监理单位投标书的核心内容是（C ）。

A、监理费报价

B、监理规划

C、监理大纲

D、资质条件

36、监理单位在业主开始委托监理的过程中，为承揽监理业务而编写的监理方案性文件是（A ）。

A、监理大纲

B、监理实施细则

C、监理规划

D、监理风险分析

37、《屮华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工（A ）。

A、必须由总承包单位自行完成

B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

I）、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

38、根据监理规划，Ftl专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目某一专业或某一方而

监理工作的操作性文件是（B ）。

A、监理规划

B、监理实施细则

C、监理大纲

D、监理手册

39、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专

项施工方案是否符合（A ）。

A、工程建设强制性标准

B、监理规划

C、监理实施细则

D、施工验收规范

40、项目监理人员应参加由（B ）组织的设计技术交底会，总监理工程师应対设计技术交底会议纪要进

行签认。

A、总承包单位

B、建设单位

C、设计单位

D、监理单位

41、依据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的（C ）,应当依法取得相应的执业资格证书,

并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。

A、勘察设计单位

B、施工企业

C、专业技术人员

D、工程管理人员

42、监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是（C ）的监理工作。

A、设计阶段

B、招标阶段

C、施工准备阶段

D、施工阶段

43、分包商在施工中发生的问题，由（B ）负责协调工作。

A、业主

B、承包商

C、监理机构

I）、总监理工程师

44、专业性监理会议由（C ）主持召开。

A、总监理工程师

B、总监理工程师代表

C、专业监理工程师

D、项目经理

45、依据《建设工程监理规范》,监理资料的管理应由（A ）负责。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

46、下列职责中，属于监理员职责的是（B ）。

A.核查进场材料的质量证明文件及质量情况，并对合格者予以签认

B?检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录

C.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据

D.审查分包单位的资质，并提出审查意见

47、建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》规定，监理规划屮应当包括（A ）o

A.安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施

B.安全监理的方法、措施和控制要点

C.对施工单位安全技术措施的检查方案

D.对施工单位应急救援计划的检查方案

48、下列职责中，属于专业监理工程师职责的是（C ）o

A.组织编写并签发监理月报

B.审定承包单位提交的进度计划

C.审核工程计量的数据和原始凭证

D.对工序施工质量检查结果进行记录、签字

49、下列文件屮，由专业监理工程师编制并报总监理工程师批准后实施的操作性文件是（B ）。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理月报

50、依据《工程监理企业资质管理规定》，具有专业乙级资质的工程监理企业，可以承担（C ）建设工

程项目的监理业务。

A.所有专业类别三级以下（含三级）

B.相应专业类别三级以下（含三级）

C.相应专业类别二级以下（含二级）

D.所有专业类别二级以下（含二级）

二、多项选择题（共10题，每题2分。每小题备选答案中至少有2 个符合题意，至

少有一个错项。少选、每选对1个得0?5,错选本题不得分，全选对者得2分）

1、按照《施工合同文本》规定，在施工屮由于（B.D.E）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺

延。

A.承包人未能及时调配施工机械

B.发生不可抗力

C.雨季天数增多D?工程量变化和设计变更

E.—周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

2、根据《建设工程监理规范》的规定，对承包单位项目现场监理的试验室，专业监理工程师进行考核的内容

有（A.B.C ） o

A.试验室的资质等级及其试验范围

B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

C.试验室的管理制度与试验人员的资格证书

D.试验室设备的新旧程度

E.试验室设备性能与价格是否符合投标书的要求

3、在监理规划编制完成后，应当对（A.C.D ）进行审核。

A.监理工作内容和目标

B.监理工作依据

C.项目监理机构结构

D.投资、进度、质量控制方法

E.监理设施

4.总监理工程师不得将（A.B.C.E ）委托给总监理工程师代表。

A.审核签认竣工结算

B.调解建设单位与承建单位合同议，处理索赔

C.签发开工/复工报审表

D.参加工程质量事故调查

E.调换不称职的监理人员

5.影响工程质量的因素很多，主要有4MIE,即人员素质、（A.B.C.E ）。

A.建筑材料

B.施工机械设备

C.施工方法

D.评价方法

E.施工环境条件

6.建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好的几项工作为（A.B.C.E ） o

A.对计划目标值的论证和分析

B.收集实际数据

C.进行项目计划值与实际值的比较

D.不断地与质量目标进行对比

E.采取控制措施以确保投资目标的实现

7.哪些项目应执行《建设工程工程量清单计价规范》？（A. B. C. D ）

A.全部使用国有资金投资的大中型项目

B.所有大中型项目

C.以国有资金投资为主的大中型项目

D.自筹资金的大型项目

&《建设工程监理规范》规定，下列人员中的（A.B.C.D ）均需具有国家注册监理工程师资格。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理单位技术负责人

E.监理员

9.建设工程监理实施原则有：（B.C.D.E ）o

A.经济效益原则

B.权责一致原则

C.总监理工程师负责制

10.建筑工程施工质量应符合（B.C ）的规定。

A.建设工程监理规范

B.建筑工程施工质量验收统一标准

C.相关专业施工质量验收规范

D.建设工程勘察设计管理条例

三、简答题（共2题，每题10分。）

（一）、按监理规范要求，施工阶段的监理资料应包括哪些内容？

答：施工阶段的监理资料应包括下列内容：

1施工合同文件及委托监理合同；2勘察设计文件；3监理规划；4监理实施细则5分包单位资格报审表；6设计交底与图纸会审会议纪要；7施工组织设计（方案）报审表；8 工程开工/复工报审表及工程暂停令；9测量核验资料；10工程进度计划；11工程材料、构配件、设备的质量证明文件；12检査试验资料；13工程变更资料；14隐蔽工程验收资料；15工程计量单和工程款支付证书；

16监理工程师通知单；17监理工作联系单；18报验申请表；19会议纪要；20来往函件；21监理日记；

22监理月报；23质量缺陷与事故的处理文件；24分部工程、单位工程等验收资料；25索赔文件资料；

26竣工结算审核意见书；27工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告；28监理工作总结。

（二）、按国务院建设工程质量管理条例和国家建设部令第86号《建设工程监理范围和规模标准规定》，国家规定必须实行监理的工程是指那些？

答：国家规定必须实行监理的工程是指：

（一）国家重点建设工程；（国家重点建设工程，是指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。

（二）大中型公用事业工程；（大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：

（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目；

（二）科技、教育、文化等项目；

（三）体育、旅游、商业等项目；

（四）卫生、社会福利等项目；

（五）其他公用事业项目。）

（三）成片开发建设的住宅小区工程；（成片开发建设的住宅小区工程，建筑血积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。

为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。）

（四） 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（利用外国政府或者国际组织贷款、援助资 金的工程范围包押b

（一） 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；

（二） 使用国外政府及其机构贷款资金的项目；

（三） 使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。）

（五） 国家规定必须实行监理的其他工程。（国家规定必须实行监理的其他工程是指：

（一）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项冃：

（1） 煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；

（2） 铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目。

（3） 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项日；

（4） 防洪、灌溉、排涝、发电、弓1（供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；

（5） 道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础 设施项目；

（6） 生态环境保护项目；

（7）其他基础设施项0 o

（二）学校、影剧院、体育场馆项目。）

（一）（20分） 建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见中要求监理单位在施工准备 阶段主要做好五个方面的审査?审核工作是什么？要求监理单位在施工准备阶段和施工阶段主要做好六个 方面的检查督促工作是什么？

答：（1） 一是审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施 工方案是否符合工程建设强制性标准要求；二是审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效;；三 是审查施工单位项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格；四是审查施工单位特种作业人员的 特种作业操作资格证书是否合法有效;；五是审査施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

（2） 一是要检查施工单位在工程项目上安全生产规章制度和安全监管机构的建立?健全及专职安全生 产管理人员配备情况，督促施工单位检查分包单位的安全生产规章制度的建立情况；二是定期巡视检查施 工过程中危险性较大工程的作业情况；三是核查施工现场施工起重机械?整体提升脚手架?模板等自升式架 设设施和安全设施的验收手续；四是检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要 求，并检查安全生产费用的使用情况；五是督促施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工 方案组织施工，及时制止违规施工作业；六是督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进

（一）、

（2（）分）某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计进行审核时发 现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要 安排在省建筑工程检测中心单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程 使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对 其单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。

项目监理过程中有如下事件：

四、论述题（共1题，每题20分。）

五、案例分析（共1题，每题20分。）

行抽查。

事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。

事件2：设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位现场安装人员与资格报审名单屮的人员不完全相符，其屮五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。

事件3：设备调试吋，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。対此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的巾请，强调设备调试为关键工作，停工2 天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。

问题：

1 .总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。

2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容？

3.事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?写出正确的做法。

4.监理单位应如何处理事件2?

5.在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。

问题1答：（4分）

（1）总监理工程师组织审批施工组织设计的方法：总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理

工程师对承包商提交的施工组织设计进行审查（1分），提出意见后，由总监理工程师审核签

认（1分）。

（2）总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理不妥当（0?5分）。

理由：施工单位将设备管道竖井的位置作了移位处理，涉及到的是设计变更，应征得建设单位同

意并办理书面变更手续（1分），凡涉及施工图审査内容的设计变更还必须报请原审査机构审查

后再批准实施（0?5分）。

问题2答:（4分）

专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核的内容：（1）法定计量部门对试验设备岀具的计量检定证明；（1分）

（2）试验室的管理制度；（1分）

（3）试验人员的资格证书；（1分）

（4）本工程的试验项目及其要求（1分）

问题3答：（3分）

第一次工地会议的做法中不妥之处和正确做法是：

（1）不妥之处：开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工（0?5分）。

正确做法：开工准备工作全部完成，施工许可证办理完毕后，才可以开工（0?5分）。

（2）不妥之处：会后建设单位起草了会议纪要（0?5分）。

正确做法：会议纪要由项目监理机构负责起草（0?5分）。

（3）不妥之处：将会议纪要送发监理单位、施工单位（0.5分）。

正确做法：会议纪要由与会各方代表会签（0?5分）。

问题4答：（4分）

监理单位对事件2的处理：监理工程师下达停工令（1分），并责令施工企业将5名无安装资格证书的

安装人员撤岀施工现场（1分），并对已完成的设备安装工程进行检验（1分）。责令施工企业进行整改（1分）。

问题5答：（5分）

总监理工程师的做法是妥当的（1分）。施工单位的费用索赔和工程延期不应该被批准（1分）。理由：该质量和安全隐患是由施工单位未按技术规程的要求进行调试（1分），虽然是关键工作, 但也不应该批准工期顺延（1分），费用由施工单位承担（1分）。

教师招聘考试公共基础知识教育学案例分析

教师招聘考试公共基础知识教育学案例 分析题一（附解析） 作者：文亮教招来源：教师网时间：2011-03-13 浙江省教师招聘考试 案例1：赵老师是某中学的一名青年教师，现在正担负着班主任工作，他深深服膺于伟大的人民教育家陶行知先生“爱满天下”的教育格言，发誓要做一名热爱学生的优秀教师。大学毕业走上工作岗位后，他一心扑在对学生的教育教学上。为了解和接近学生，以便取得学生的依赖，他与学生一起参加课外甚至校外活动，如打球、下棋、逛电子游戏厅等，几乎对学生的各种愿望都是有求必应。但是，一学年下来，赵教师却感到非常沮丧；不仅学校领导批评他过于放纵学生，而且班上的同学也对他的管理方式颇有微辞，抱怨老师有偏向。为此，赵老师非常苦恼，几乎动了辞掉班主任职务的念头。 问题： （1）请从教育学有关原理的角度，指出赵教师工作的主要问题在哪里？ （2）试结合教师素养的理论观点，谈谈如何改进赵老师的工作 答：(1)赵老师用教育家陶行知先生"爱满天下"来鞭策自己是正确的,立下的志愿也很好,但他为了取得学生的依赖,几乎对学生的各种愿望都是有求必应,这种做法严重违背了德育的基本原则,德育要方向性与现实性相结合,严格要求与尊重信任相结合,才能获得良好的效果,赵老师方法失当,爱严相失.(2)赵老师应加深教师的基本素养,特别是教育理论素养和教育能力素养,要懂理理论联系实际,把所学到的知识分析,再创造,制定一套可行的方案.要尊重信任学生,也要严格要求学生. 案例2：最近一项调查结果显示：98.6%的学生见到老师能主动问好或打招呼，而只有不到9%的老师主动跟学生问好或打招呼。 问题：这个现象说明了什么问题？请从教师职业道德素养及师关系角度进行分析。 答：这个现象说明在现今的教育过程中,教师的职业道德素养的缺点以及教师对学生亲切关怀耐心帮助平等相待,作学生的知心人.教师对学生的这种爱应是对学生严格要求和尊重信任的统一,应做到公正无私,关心热爱每一个学生,尤其是那些需要帮助的落后生,差生做为教师应努力营造和谐融洽的师生关系,而不要扮演高高在上,遥不及的"老师". 案例3 ：70%的学生恐惧开家长会据北京汇文中学主管德育的副校长谢海涛介绍，从调查结果看，至少有70%的学生在开家长会的时候提心吊胆，剩下的30%是那些被公认的好学生。谢海涛说，造成这种结果的原因有两个，一是长期以来，家长会的主要内容是教师向家长揭孩子的短儿，甚至有些家长会遭到教师的严厉批评，以至于家长都不愿意开家长会，怕丢面子，而学生也有“天不怕，地不怕，就怕教师找爸爸”的想法。另一方面，即使教师在家长

2017年建设工程监理案例分析

[真题] 2017年建设工程监理案例分析 多项填空题 第一题 某施工，实施过程中发生如下事件： 事件1：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目建立机构：①确定项目建立机构目标；②确定建立工作内容；③制定监理工作流程和信息流程； ④进行项目建立机构组织设计，根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。 事件2：总监理工程师对项目建立机构的部分工作安排如下： 造价控制组：①研究制定预防索赔错失；②审查确认分包单位资格；③审查施工组织设计与施工方案。 质量控制组：④检查成品保护措施；⑤审查分包单位资格；⑥审批工程延期事件3：为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。项目监理机构拟采取下列措施开展工作： （1）明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务 （2）拟定合理的承发包模式和合同计价方式 （3）建立健全实施动态控制的监理工作制度 （4）审查施工组织设计 （5）对工程变更进行技术经济分析 （6）编制资金使用计划 （7）采用工程网络计划技术实施动态控制 （8）明确各级监理人员职责分工 （9）优化建设工程目标控制工作流程 （10）加强各单位（部门）之间的沟通协作 事件4：采用新技术的某专业分包工程开始施工后，专业监理工程师编制了相应的监理实施细则，总监理工程师审查了其中的监理工作方法和措施等主要内容 问题： 第1题： （1）指出事件1中项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的有点。 参考答案： (1)组建项目监理机构的步骤不妥，正确的步骤是①②③④，先④进行项目监理机构组织结构设计，然后再③制定工作流程和信息流程。(2)矩阵制组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向职能系统，另一套是横向子项目系统。这种组织形式的纵、横两套管理系统在监理工作中是相互融合关系。矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最忧结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。确点是纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现

电大法学本科 法学基础知识 案例分析 考试备用

法学基础案例分析 甲、乙、丙三人为同胞兄弟。三人父母生前拥有一幢私有楼房，这幢楼房于1996年出租给张某夫妇居住，租期为5年，每年租金为2万元，年底支付。 1999年1-2月，甲、乙、丙父母相继去世，没有留下遗嘱，于是楼房由三人依法继承。甲、乙均有房屋居住，而丙暂无自己的房屋，办理遗产继承时，把房屋约定由丙管理。1999年10月5日丙将房屋作价给丁，价款为人民币30万元，丁以为丙即是房屋的产权所有权，于是二人签订了合同，丙将房屋产权证书交由丁，二人一并到房产部门办理了房屋过户手续。同年11月1日，丙告知张某夫妇其已将房屋卖与丁的事实，并要求张某夫妇搬出房屋。张某夫妇不允，要求购买该幢楼房。后甲、乙得知丙卖房一事，向丁提出异议，遂起纠纷。 请问： （1）父母去世后，甲、乙、丙对楼房具有什么财产关系？ （2）丙、丁之间签订的合同有无效力？为什么？ （3）现房屋所有权归谁所有？ （4）甲、乙、丙、丁有无权利要求张某夫妇搬出房屋？ （5）张某夫妇有哪些权利可以主张？ 1、甲、乙、丙对作为尚未分割的遗产的楼房是共同共有关系。 2、无效。因为该买卖合同侵犯了张某夫妇的优先购买权。 3、房屋所有权应归甲、乙、丙三人共同共有。 4、甲、乙、丙、丁四人均无权利要求张某夫妇搬出。因为张某夫妇享有合法的租赁权。 5、张某夫妇可以主张以下权利：（1）房屋所有人出卖房屋前获得通知的权利；（2）在同等价格条件下优先购买的权利；（3）主张丙、丁之间合同无效的权利。 张某，男，30岁，是某县人民银行的出纳员，他利用职务之便，采取伪造、涂改单据等方式，贪污公款35872元。案发后，在提起公诉时，县人民检察院检察长张某某主动提出回避，因为张某是他的儿子。本案在人民法院受理后，组成了以审判长王某为首的合议庭，但后来发现王某是张某的表哥，于是上级领导决定王某回避。 请依据以上案情，回答问题： 张某的贪污案应该由谁来立案侦查；检察长张某某的回避属于什么种类的回避，应当由谁来决定；审判长王某的回避属于什么种类的回避，应当由谁来决定。 答：张某的贪污案应该由人民检察院来立案侦查（4分）； 检察长张某某的回避属于自行回避（4分），应当由同级人民检察院检察委员会来决定（3分）。 审判长王某的回避属于指令回避（4分），应当由本院来决定（3分）。 1、乙幼年丧父，由母亲抚养成人，乙婚后与妻子工共建12间房。1960年生子丙，1970年 乙死亡。乙母自己婚后一直和乙的哥哥甲同住，直至1974年病故。1975年乙妻也去世，丙即与甲共同生活。乙家12间放收作公房，1981年落实私房改革时返还给甲。现丙妻

事业单位公共基础知识案例分析题100套(含答案)

事业单位公共基础知识测试案例分析题 1.测试（案例分析题） 1．郭甲是运煤司机，一日运煤经过309国道某交通检查站时，执勤人员宋丙(身着交通警察制服，佩带执勤袖章)向郭甲走过来，递给了郭甲一张处罚决定书，说：“交20块钱再走。”郭甲接过处罚决定书，见上面印的全部内容是：根据有关规定，罚款20元。决定书印着某省某市交通大队的印章。郭甲对宋丙说：“为什么要罚我?”宋丙说：“你超载。”郭甲辩称：“我只拉半车煤，怎么就超载?”宋丙不耐烦地说：“让你交你就交，罗嗦什么。”郭甲说：“不说清楚，我就不交。”这时，宋丙又递过一张处罚决定书，并说：“就你这态度，再罚20块。”郭甲怕争辩不下，又要罚款，只好交了40块钱离去，宋丙未出具收据。 问：本案中的行政处罚行为哪些地方违反行政处罚法的规定? 2．D市某汽车修配厂私自拼装一辆汽车，欲将其出售，但惧怕该行为被发现，便委托D市邻区农民张某代为推销，答应事成后给一笔数目可观的好处费。张某隐瞒汽车真象，与C市郊区农民王某签订了买卖汽车合同，并收取人民币35000元。王某接到汽车后，发现该车是私自组装的，便向D市某汽车修配厂提出退货还款要求，即被汽车修配厂拒绝。王某便向法院起诉。经法院调查，认为此汽车确为某汽车修配厂私自组装。两被告欺骗原告，属于违法行为。故依法判决：原告和被告签订的买卖汽车合同无效。收缴某汽车修配厂私自组装的汽车。被告退回原告货款35000元及其利息。被告张某与被告某汽车修配厂负连带责任。 问：本案代理人与被代理人负连带责任是否正确? 答案 1．本案中交通检查站执勤人员宋丙对司机郭甲所实施的罚款的行政处罚违反了行政处罚法的规定，具体体现在以下几个方面： ①罚款决定没有事实根据。行政机关实施行政处罚，是以当事人确实存在违法行为为前提的，违法行为的构成又以存在违法事实为条件。因此，作出行政处罚，必须首先查明当事人是否有违法事实。行政处罚法第30条明确规定，对于违反行政管理秩序的行为，依法应当给 予行政处罚。本案中宋丙对郭甲所实施的罚款行为，没有对事实进行查实，是在没有事实依据的情况下作出的处罚。 ②未向当事人郭甲说明理由和告知权利，直接给予处罚。行政处罚法第31条规定，行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人作出处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法所享有的权利。本案中宋丙未对郭甲说明任何事项，就直接交付了罚款决定书。 ③不听取郭甲的陈述和申辩。根据行政处罚法第6条和第32条的规定，当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳；行政机关不得因为当事人申辩而加重处罚。本案中宋丙不仅不听取郭甲的申辩，反而因郭甲的申辩对其加罚20 ④处罚决定书的内容不符合行政处罚法的规定。行政处罚法第34条第2款对当场处罚的处罚决定书应载明的事项作了具体规定，当场处罚的行政处罚决定书应当载明当事人的违法行为、行政处罚依据、罚款数额、时间、地点以及行政机关名称，并由执法人员签名或者盖章。 本案是适用简易程序，即当场处罚程序进行的罚款，其处罚决定书只有罚款数额和行政机关印章两项，其他事项没有载明；决定书中“根据有关规定”字样不能作为处罚依据，处罚依据应当明确具体，写明根据哪部法律、法规的哪一条款。 ⑤实施处罚没有告知当事人复议与诉讼的权利。对行政处罚不服，当事人有权申请复议或者起诉。在处罚过程中，执法人员应告知当事人申请复议和起诉的权利，以及申请复议或者提起诉讼的期限。行政处罚法第39条规定，行政处罚决室书中应载明不服行政处罚决定，申 请复议或者提起行政诉讼的途径和期限。本案中行政处罚决定书中没有载明此项内容，宋丙也未口头告知郭甲。 ⑥当场收缴罚款未向当事人郭甲出具收据。行政处罚法第49条规定，行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据；不出具财政部门统一制

浙江省监理工程师建设工程监理基础理论知识

浙江省监理工程师 建 设 工 程 监 理 基 础 理 论 知 识 20１5年９月１８日

〈〈质量控制〉〉 第一章:建设工程质量管理制度与责任体系1、建设工程质量得特性: 1）耐久性（满足规定功能要求使用得年限) 2)安全性(保证结构安全、人身与环境免受危害得程度） 3）可靠性（完成规定功能得能力) 4)经济性（成本与消耗费用) 5）节能型(节能减排、降低能耗得标准与有关要求得程度） 6)与环境得协调性 (周围生态环境、地区经济环境、周围已建工程) ７）适用性(满足使用目得得各种性能） 2、工程建设得不同阶段，对工程项目质量得形成起着不同得作用与影响： 1）项目得可行性研究直接影响项目得决策质量与设计质量； 2）项目决策阶段对工程质量得影响主要就是确定工程项目应达到得质量目标与水平； 3）工程设计质量就是决定工程质量得关键环节; 4）工程施工就是形成实体质量得决定性环节； 5）工程竣工验收对质量得影响就是保证最终产品得质量； 3、工程质量得特点 1）影响因素多 ２)质量波动大 ３）质量隐蔽性

４)终检得局限性 5）评价方法得特殊性 4、工程质量控制主体 监控主体:政府得工程质量控制、建设单位得质量控制、工程监理单位得质量控制 自控主体：勘察设计单位得质量控制、施工单位得质量控制 5、工程质量控制原则： 1）坚持质量第一得原则 2）坚持以人为核心得原则 3）坚持以预防为主得原则 4）以合同为依据,坚持质量标准得原则 5)坚持科学、公平、守法得职业道德规范 ６、工程质量监督 1）在检查中发现工程质量存在问题,有权责令改正。政府得工程质量监督管理具有权威性、强制性、综合性得特点； 2）主要任务:A、根据政府主管部门得委托，受理建设项目得质量监督； B、制定质量监督方案； C、检查施工现场工程建设各方主体得质量行为; D、检查建设工程实体质量 Ｅ、监督质量验收 F、向委托部门报送工程质量监督报告

国家公务员公共基础知识案例分析试题及答案

国家公务员公共基础知识案例分析试题及答案 成公不等待决胜国考就现在！2017年国家公务员课程火热开售中>> 四、案例分析题 1．郭甲是运煤司机，一日运煤经过309国道某交通检查站时，执勤人员宋丙(身着交通警察制服，佩带执勤袖章)向郭甲走过来，递给了郭甲一张处罚决定书，说：“交20块钱再走。”郭甲接过处罚决定书，见上面印的全部内容是：根据有关规定，罚款20元。决定书印着某省某市交通大队的印章。郭甲对宋丙说：“为什么要罚我?”宋丙说：“你超载。”郭甲辩称：“我只拉半车煤，怎么就超载?”宋丙不耐烦地说：“让你交你就交，罗嗦什么。”郭甲说：“不说清楚，我就不交。”这时，宋丙又递过一张处罚决定书，并说：“就你这态度，再罚20块。”郭甲怕争辩不下，又要罚款，只好交了40块钱离去，宋丙未出具收据。 问：本案中的行政处罚行为哪些地方违反行政处罚法的规定? 2．D市某汽车修配厂私自拼装一辆汽车，欲将其出售，但惧怕该行为被发现，便委托D市邻区农民张某代为推销，答应事成后给一笔数目可观的好处费。张某隐瞒汽车真象，与C市郊区农民王某签订了买卖汽车合同，并收取人民币35000元。王某接到汽车后，发现该车是私 自组装的，便向D市某汽车修配厂提出退货还款要求，即被汽车修配厂拒绝。王某便向法院起诉。经法院调查，认为此汽车确为某汽车修配厂私自组装。两被告欺骗原告，属于违法行为。故依法判决：原告和被告签订的买卖汽车合同无效。收缴某汽车修配厂私自组装的汽车。被告退回原告货款35000元及其利息。被告张某与被告某汽车修配厂负连带责任。 问：本案代理人与被代理人负连带责任是否正确? 四、案例分析题 1．本案中交通检查站执勤人员宋丙对司机郭甲所实施的罚款的行政处罚违反

建设工程监理基本理论与相关法规(一)

建设工程监理基本理论与相关法规（一） 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.包含在工程建设监理概念要点所称的实际阶段之中，却不属于建设程序实施阶段的是（）。 A.设计阶段 B.招标阶段 C.动用前准备阶段 D.保修阶段 2.监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有（）。 A.公正性 B.独立性 C.服务性 D.科学性 3.在下列工作中，（）属于目标规划的内容。 A.安排计划 B.调整计划 C.确定协调流程 D.制定信息规划 4.在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（）。 A.施工单位承担赔偿责任，监理单位不承相连带赔偿责任 B.监理单位与施工单位连带责任 C.施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任 D.施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任 5.在工程建设过程中建立由公正的第三方进行约束协调的机制，属于实施工程建设监理基本条件中的（）。 A.社会主义市场经济体制 B.法制环境

C.监理需求机制 D.竞争机制 6.实施建设监理制可以促进工程建设领域实现“两个根本性转变”，即一是经济体制从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是（）转变。 A.政府职能从“计划、管理” 向“规划、协调、监督、服务” B.管理体制从逐级审批制向基层审批、上级备案制 C.投资体制从政府集中投资向全社会多元化投资 D.经济增长由粗放型向集约型 7.建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为（）提出了规范化的要求。 A.工程建设监理 B.工程建设行为 C.工程建设监理的任务和服务内容 D.监理工程师的职业准则 8.我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有（）。 A.较高的学历 B.丰富的工程建设实践经验 C.良好的职业道德 D.充沛的精力 9.对已取得《监理工程师资格证书》的人员来说，可能由于不满足（）的要求而不予注册。 A.较高学历 B.知识结构

第7章_工程建设监理案例分析

第7章工程建设监理案例分析 案例一 （一）背景材料 业主将钢结构公路桥建设项目的桥梁下部结构工程发包给甲施工单位，将钢梁的制作、安装工程发包给乙施工单位。业主还通过招标选择了某监理单位承担该建设项目施工阶段监理任务。 监理合同签订后，总监理工程师组建了直线制监理组织机构，并重点提出了质量目标控制措施，其内容如下： 1）熟悉质量控制依据。 2）确定质量控制要点，落实质量控制手段。 3）完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。 4）对不符合合同规定质量要求的，拒签付款凭证。 5）审查承包单位的施工组织设计，同时提出了项目监理规划编写的几点要求：①为使该项目监理规划有针对性，要分别编写两份监理规划；②项目监理规划要把握项目运行的内在规律；③项目监理规划的表达方式应规范化、标准化、格式化；④根据桥梁架设进度，监理规划可分阶段编写。但编写完成后，应由监理单位审核批准并报业主认可，一经实施，就不得再行修改。 （二）问题 1）绘出总监理工程师组建的该项目监理组织机构图。 2）监理工程师在进行目标控制时应采取哪些方面的措施？上述总监理工程师提出的质量目标控制措施各属于哪一种措施？ 3）上述总监理工程师提出的质量目标控制措施哪些属于主动控制措施，哪些属于被动控制措施？ 4）逐条回答总监理工程师提出的上述监理规划编写要求是否妥当，为什么？ （三）分析 1）在背景材料中已明确指出：“总监理工程师组建了直线制监理组织机构”，根据工程的实际情况，其监理组织机构可按图7－1组建。 图7－1 监理组织结构图

2）监理工程师在进行质量、进度和投资三大目标控制时，应综合采取四大方面的措施，即组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。总监理工程师提出的质量目标控制措施中，第1条、第2条、第5条属于技术措施；第3条属于组织措施；第4条属于经济措施（或合同措施）。 3）所谓主动控制就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。所谓被动控制是指当系统按计划进行时，监理人员对计划的实施进行全方位跟踪，并对输出的工程信息进行加工、分析、整理，从中发现问题，找出偏差，寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案，使得计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。因此，在总监理工程师提出的质量目标控制措施中第2、3、5条属于主动控制；第4条属于被动控制。 4）在总监理工程师提出的监理规划编写要求中，第①条要求不妥，因为一份委托监理合同只能编写一份监理规划；第②条要求妥当，因为监理规划的主要作用是指导项目监理组织全面开展监理工作，监理工程师只有把握建设项目运行的内在规律，才能实施对该项工程的有效的监理；第③条要求妥当，因为监理规划的编写只有规范化、标准化、格式化，才能使监理规划表达得更明确、简洁、直观，才能便于审查和实施；第④条不妥，因为监理规划可以修改，但应按原审批程序报监理单位审批，并经业主认可。 案例二 （一）背景材料 某监理公司受项目业主的委托承担了一项工程建设项目的实施阶段的建设监理工作。在讨论制订监理规划的会议上，监理单位的人员对编制该项目的监理规划提出了构思。下列为其中一部分内容： 1．编制监理规划的原则和依据 1）建设监理规划必须符合监理大纲的内容。 2）建设监理规划必须符合监理合同的要求。 3）建设监理规划要结合该项目的具体实际情况。 4）建设监理规划的作用应为监理单位的经营目标服务。 5）建设监理规划编制的依据包括政府有关部门的批文，国家和地方的法律、法规、规范、标准等。 6）建设监理规划编制应针对影响目标实现的多种风险进行，并考虑采取相应的措施。 2．项目的组织结构及合同关系 1）在整个项目实施过程中，项目的组织结构如图7－2所示（“→”表示指令关系）。 图7－2 项目组织结构图

建设工程监理案例分析(本)形考作业三

建设工程监理案例分析(本)形考作业三

江苏开放大学 形成性考核作业三 学号 2015090500007 姓名 课程代码 020031 课程名称建设工程监理案例分析 评阅教师 第次任务 共次任务 任务内容： 作答结果： 完成日期： 得分： 评阅时间： 评阅教师： 建设工程监理案例分析

形成性考核作业三 本课程形考作业为案例分析题，要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。 【案例分析一】 某实施监理的工程，招标文件中工程量清单标明的混凝土工程量为 2400m3，投标文件综合单价分析表显示：人工单价100元/工日，人工消耗量0.40工H/m3；材料费单价275元/m3；机械台班单价1200元/台班，机械台班消耗量0.025台班/m3。采用以直接费为计算基础的综合单价法进行订价，其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为8%，综合计税系数为3.41%。施工合同约定，实际工程量超过清单工程量15%时，混凝土全费用综合单价调整为420元/m3。 施工过程中发生以下事件： 事件1：基础混凝土浇筑时局部漏振，造成混凝土质量缺陷，专业监理工程师发现后要求施工单位返工。施工单位拆除存在质量缺陷的混凝土60m3，发生拆除费用3万元，并重新进行了浇筑。 事件2：主体结构施工时，建设单位提出改变使用功能，使该工程混凝土量增加到2600m3。施工单位收到变更后的设计图样时，变更部位已按原设计浇筑完成的150m3混凝土需要拆除，发生拆除费用5.3万元。 问题： 1．计算混凝土工程的直接工程费和全费用综合单价。 2．事件1中，因拆除混凝土发生的费用是否应计入工程价款?说明理由。 3．事件2中，该工程混凝土工程量增加到2600m3，对应的工程结算价款是多少万元? 4．事件2中，因拆除混凝土发生的费用是否应计入工程价款?说明理由。 5．计入结算的混凝土工程量是多少?混凝土工程的实际结算价款是多少万元?(计算结果保留两位小数) 答：1.(1)混凝土工程的直接工程费=100×0.4×2400元十275×2400元 +1200×0.025×2400元=828000元=82.80万元。 (2)混凝土工程的全费用综合单价 ={[828000×(1+5%)×(1+10%)× (1+8%)×(1+3.41%)]/2400}元/m3=445.03元元/m3。 2.事件1中，因拆除混凝土发生的费用不应计人工程价款。

刑事案例解析(基础知识点)

刑法的基本理论 刑法的概述 一、刑法的概念 刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。 刑法——是掌握国家政权的统治阶级，为了维护本阶级政治上、经济上的统治，根据自己意志，规定哪些行为是犯罪和应负的刑事责任，并给犯罪人何种刑罚处罚的法律规范的总称。 二、刑法的基本原则 一）罪刑法定原则 刑法第3条规定：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪的，不得定罪处刑。” 罪刑法定原则——是指什么行为是犯罪和犯罪后应当承担什么刑事责任、给予何种刑罚处罚，都必须明文规定在刑法条文中。即，“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”。 （二）适用刑法人人平等原则 1、适用刑法人人平等原则含义 这一原则是指：“对任何人犯罪，在适用法律上一律平等，不允许任何人有超越法律的特权。”（第4条） 具体含义是：对任何人犯罪，不论犯罪人的出身、地位、职业、性别、财产状况、贡献大小、资格、业绩等，都应追究刑事责任，不允许任何人享有特权。 2、该原则的体现 1、定罪上的平等； 2、量刑上的平等； 3、行刑上的平等。 （三）罪责刑相适应原则 1、罪责刑相适应原则的概念 刑法第5条：“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。” 罪责刑相适应原则——是指犯多重的罪，就应承担多重的刑事责任，即重罪重罚，轻罪轻罚，罚当其罪，所以又称之为罪刑均衡、罪刑相称原则。 三、刑法适用效力 刑法适用效力即刑法的适用范围主要解决刑法在什么地方、对什么人和在什么时间内具有效力，包括刑法空间效力与时间效力。 （1）属地原则。即以地域为标准，凡是在本国领域内犯罪，无论是本国人还是外国人，都适用本法；反之，在本国领域外犯罪的，都不适用本法。 （2）属人原则。即以人的国籍为标准，凡是本国人犯罪，不论是在本国领域内还是在本国领域外，都适用本法。 （3）保护原则。即以保护本国利益为标准，凡侵害本国国家或者公民利益的，不论犯罪人是本国人还是外国人，也不论犯罪地在本国领域内还是本国领域外，都适用本法。 （4）普遍管辖原则。即以保护国际社会的共同利益为标准，凡发生国际条约所规定的侵害

公共基础知识教育学案例分析题一

公共基础知识教育学案例分析题一（附解析） 案例1：赵老师是某中学的一名青年教师，现在正担负着班主任工作，他深深服膺于伟大的人民教育家陶行知先生“爱满天下”的教育格言，发誓要做一名热爱学生的优秀教师。大学毕业走上工作岗位后，他一心扑在对学生的教育教学上。为了解和接近学生，以便取得学生的依赖，他与学生一起参加课外甚至校外活动，如打球、下棋、逛电子游戏厅等，几乎对学生的各种愿望都是有求必应。但是，一学年下来，赵教师却感到非常沮丧；不仅学校领导批评他过于放纵学生，而且班上的同学也对他的管理方式颇有微辞，抱怨老师有偏向。为此，赵老师非常苦恼，几乎动了辞掉班主任职务的念头。 问题： （1）请从教育学有关原理的角度，指出赵教师工作的主要问题在哪里？ （2）试结合教师素养的理论观点，谈谈如何改进赵老师的工作 答：(1)赵老师用教育家陶行知先生"爱满天下"来鞭策自己是正确的,立下的志愿也很好,但他为了取得学生的依赖,几乎对学生的各种愿望都是有求必应,这种做法严重违背了德育的基本原则,德育要方向性与现实性相结合,严格要求与尊重信任相结合,才能获得良好的效果,赵老师方法失当,爱严相失.(2)赵老师应加深教师的基本素养,特别是教育理论素养和教育能力素养,要懂理理论联系实际,把所学到的知识分析,再创造,制定一套可行的方案.要尊重信任学生,也要严格要求学生. 案例2：最近一项调查结果显示：98.6%的学生见到老师能主动问好或打招呼，而只有不到9%的老师主动跟学生问好或打招呼。 问题：这个现象说明了什么问题？请从教师职业道德素养及师关系角度进行分析。 答：这个现象说明在现今的教育过程中,教师的职业道德素养的缺点以及教师对学生亲切关怀耐心帮助平等相待,作学生的知心人.教师对学生的这种爱应是对学生严格要求和尊重信任的统一,应做到公正无私,关心热爱每一个学生,尤其是那些需要帮助的落后生,差生做为教师应努力营造和谐融洽的师生关系,而不要扮演高高在上,遥不及的"老师". 案例3 ：70%的学生恐惧开家长会据北京汇文中学主管德育的副校长谢海涛介绍，从调查结果看，至少有70%的学生在开家长会的时候提心吊胆，剩下的30%是那些被公认的好学生。谢海涛说，造成这种结果的原因有两个，一是长期以来，家长会的主要内容是教师向家长揭孩子的短儿，甚至有些家长会遭到教师的严厉批评，以至于家长都不愿意开家长会，怕丢面子，而学生也有“天不怕，地不怕，就怕教师找爸

监理工程师考试：练习中心工程建设监理案例分析试题精选

监理工程师考试：练习中心工程建设监理案例分析试题精选 1.「背景」 某项工程，钢筋混凝土大板结构，地下2层，地上18层，基础为整体底板，混凝土工程量为840m3，底板底标高一6m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24小时连续施工需4天。 「问题」 1.施工单位在合同协议条款约定的开工日期前8天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由为： （1）电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕； （2）由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场； （3）为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。 监理工程师接到报告后应如何处理，为什么？ 2.基坑开挖进行18天时，发现一6m地基仍为软土地基，与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作： （1）通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。 （2）通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天交图。确定局部基础深度加深到一7.5m，混凝土工程量增加70m3. （3）通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。 1）监理工程师应核准哪些项目的工期顺延？应同意延期几天？ 2）对哪些项目（列出项目名称内容）应核准经济补偿？ 3.工程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中监理工程师进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。 对此事故监理工程师应如何处理？ 4.业主供货，由施工单位选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换。

法律基础知识

高三政法专业第四次模拟考试基础试题 《法律基础知识》（130分） 一、单项选择题 1、下列刑种不属于主刑的是（） A、罚金 B、拘役 C、有期徒刑 D、管制 2、劳动者解除劳动合同应当提前（）天以书面形式通知用人单位。 A、45 B、30 C、15 D、10 3、某精神病院的住院精神病人甲从精神病院出走后，在超市闹事，造成超市经济损失1500元，对此经济损失应承担赔偿责任的是（） A、甲 B、甲的家属 C、精神病院 D、超市 4、张某为孙子张明的出生日期犯愁，其母亲记得是8月26日晚出生，医院的接生记录是8月28日，医院的出生证明是8月29日，其户口薄上记载的是8月30日，依法张明的出生日期是（） A、8月26日 B、8月28日 C、8月29日 D、8月30日 5、在一般情况下，（）是各类行政法律关系必然的一方当事人。 A、社会组织 B、企事业单位 C、国家行政机关 D、公民 6、“依法治国，建设社会主义法制国家”的重要论述是最早出现在哪部重要文件中（） A、国民经济和社会发展“九五”计划和 B、党的十四打报告 C、党的十五大报告 D、1999年3月的宪法修正案 7、甲和乙有私仇，一次与乙路遇时扬言：“你等着早晚我要废了你”。甲的行为属于（） A、犯罪预备 B、犯罪着手 C、犯罪表示 D、犯罪未遂 8、解决民事纠纷最有效的手段是（） A、当事人协商解决 B、民间调解组织解决 C、人民法院审判解决 D、仲裁机构裁决解决 9、治安案件的处理属于（） A、公安机关 B、检察机关 C、人民法院 D、司法行政机关 10、甲委托乙购买旧手机一部，丙委托乙出卖旧手机一部，于是乙同时代理甲、丙签订手机买卖合同，则已的行为属于（） A、滥用代理权 B、居间行为 C、行纪行为 D、超越代理权 二、判断题 1、分立。合并后的法人为新的法人，因此对法人的债务不承担责任。（） 2、对于主犯应当从重或加重处罚。（） 3、犯罪成立的四个条件：犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面（） 4、法制与法治都是法律制度的简称，因此概念相同。（） 5、自然人的民事权利能力始于出生，终于自然死亡。（） 6、平等原则是我国民法的重要原则，是民法基本原则的核心。（） 7、环境保护法是调整保护环境，防治污染和其他公害方面关系的法律规范总称。（）

公务员《公共基础知识》案例分析模拟试题及答案

公务员《公共基础知识》案例分析模拟试题及答案 四、案例分析题(本大题为不定项选择题，即每小题至少有一项是符合题意的,请找出恰当的选项，多选或少选均不得分，请用2B铅笔在答题卡相应题号下涂黑所选答案项的信息点，在试卷上作答一律无效。本大题共有15小题，每小题2分，共30分) (一) 甲公司指派员工唐某从事新型灯具的研制开发，唐某于1999年3月完成了一种新型灯具的开发。甲公司对该灯具的技术采取了保密措施，并于2000年5月19日申请发明专利。 2001年12月1日，国家专利局公布该发明专利申请，并于2002年8月9日授予甲公司专利权。此前，甲公司与乙公司于2000年7月签订专利实施许可合同，约定乙公司使用该灯具专利技术4年，每年许可使用费10万元。 2004年3月，甲公司欲以80万元将该专利技术转让给丙公司。唐某、乙公司也想以同等条件购买该专利技术。最终甲公司将该专利出让给了唐某。唐某购得专利后，拟以该灯具专利作价80万元作为出资，设立一家注册资本为300万元的有限责任公司。 2004年12月，有人向专利复审委员会申请宣告该专利无效，理由是丁公司已于1999年12月20日开始生产相同的灯具并在市场上销售，该发明不具有新颖性。 经查，丁公司在获悉甲公司开发出新型灯具后，以不正当手段获取了甲公司的有关技术资料并一直在生产、销售该新型灯具。 61.唐某作为发明人，依法应享有哪些权利?( ) A.署名权 B.获得奖励权

C.获得合理报酬权 D.终生保密权 62.关于专利，下列说法正确的是( )。 A.专利申请公布以前，适用技术秘密转让合同的有关规定 B.授权以后，适用专利实施许可合同的有关规定 C.专利申请公开以后、授权之前，参照适用专利实施许可合同的有关规定 D.发明人对专利有任意处置权 63.若专利复审委员会认为该专利不具有新颖性，宣告该专利无效，则下列说法正确的有( )。 A.专利局认定错误，不应宣告无效 B.专利局认定正确，该专利确不具有新颖性 C.对该专利应重新认定 D.专利局对已确认的专利再无权管理 64.关于甲公司出让专利权利的，下列说法正确的是( )。 A.唐某有优先受让的权利，所以专利权出让给他 B.乙公司与甲公司有合同关系，应该获得专利权 C.将专利出让给唐某影响了甲、乙两公司所签署的合同的效力 D.不影响合同的效力，甲公司的权利义务由唐某承受 65.若购得专利的唐某，拟于2006年6月以该灯具专利作价80万元作为出资，设立一家注册资本为300万元的有限责任公司，对此，以下说法正确的选项有( )。 A.唐某的出资符合法律规定 B.唐某的出资不符合法律规定 C.唐某的出资是否合法，取决于该专利是否属于高新技术成果

监理工程师《基本理论与相关法规》真题与答案

监理工程师考试《建设工程监理基本理论与相关法 规》真题与答案 一、单项选择题 1.建设工程监理的性质可概括为（） A.服务性、科学性、独立性和公正性 B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性 D.创新性、科学性、独立性和公平性 【答案】C 【解析】参见教材P2。 2.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（） A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 【答案】B 【解析】参见教材P3-4。 3.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（） A.资金申请报告和概算 B.开工报告和施工图预算 C.初步设计和概算 D.项目建议书和开工报告 【答案】C 【解析】参见教材P7。 4.建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计 A.可行性研究报告 B.项目建议书 C.使用功能 D.批准的投资额 【答案】A 【解析】参见教材P8。 5.建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（） A.组织工程建设 B.策划工程项目 C.负责生产经营 D.承担投资风险 【答案】D 【解析】参见教材P10。 6.根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续

A.1 B.3 C.6 D.12 【答案】C 【解析】第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 7.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A.10 B.15 C.20 D.30 【答案】D 【解析】参见教材P21。 8.建设工程项目管理服务合同属于（） A.委托合同 B.承揽合同 C.技术合同 D.建设工程合同 【答案】A 【解析】参见教材P21。 9.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】B 【解析】参见教材P33。 10.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（） A.工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B.工程完工后，应组织竣工预验收 C.施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错 D.隐蔽工程在隐蔽前，应通知建设单位和建设工程质量监督机构 【答案】D 【解析】参见教材P32。 11.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是（） A.起重吊装工程 B.脚手架工程 C.高大模板工程 D.拆除、爆破工程 【答案】C 【解析】参见教材P36。

法律基础知识

河桥中学校本课程 法律基础知识（2008——2009年度）

法律基础知识教学大纲 一、课程性质与任务 法律基础知识是中等职业学校学生必修的一门德育课程，旨在对学生进行有关法律基础知识的教育。其主要任务是使学牛了解和掌握与自己生活密切相关的法律基本知识，增强法律意识，树立法制观念，提高辨别是非的能力；不仅做到自觉守法、依法办事，而且还能积极运用法律武器维护自身合法权益，依法同各种违法犯罪行为作斗争，成为具有较高法律素质的公民。 二、课程教学总体目标 1．教育学生了解宪法、行政法、民法、经济法、刑法、诉讼法中与学生关系密切的有关基础知识，初步做到知法、懂法。 2．指导学生提高对有关法律问题的理解能力，对是与非的分析判断能力，以及依法律己、依法做事、依法维护权益、依法问违法行为作斗争的实践能力。 3．培养学生树立法制观念，增强适应依法治国所必需的法律意识，提高思想政治素质。 三、教学内容及具体教学目标和要求 法律基础知识课介绍 通过教学，使学生了解法律基础知识课的主要内容和学习方法，懂得学习法律基础知识的重要意义，激发学生学习这门课程的热情。 法律基础知识一般每周2学时，总时数为36课时，其教学时间32学时，复习考试2学时，机动2学时。

四、学习评价与考核 1．评价目的 学习评价是通过确认学生的学习进度、学习水平、行为转变的情况，以考查教学效果，为调节和控制教学过程提供决策依据。 2．评价原则 学习评价应遵循知识、能力和觉悟相统一，理论与实践相结合的原则。 评价的范围应包括学生对所学基础知识和基本理论的识记、理解及分析和解决问题的能力。 3．评价途径 评价应采用书画测评考试与日常观察相结合的途径进行。具体方式包括笔试、口试、具体案例分析、法律文书撰写和实践活动考查等。 4．评价标准 学习评价标准分为认知水平评价和运用能力评价。 认知水平评价分为“了解”、“识记”和“理解”三个层次，“了解”指知道有关知识和原理；“识记”指对有关的知识和原理能正确认识和表述；“理解”指在识记的基础上，对有关知识和原理能较全面、深入地把握。 运用能力分为“举列说明”、“分析判断”和“实践体验”三个层次。其要求是在理解的基础上，能恰当地举出事例说明所学的知识和原理，并能在实践活动中，运用所学的知识和原理分析、解决所接触到的实际问题。 五、教学原则和方式方法

事业单位公共基础知识(案例分析)

四、公文改错题（找出下列公文中的错误并说明理由，本题10分。） ××市工业局文件 ××字（2002）××号签发人：张平 ××市工业局关于印发“关于节减行政经费的几项规定”的通知 我局同意××市财政局关于节减行政经费的几项规定”中提出的意见，认为切实可行，请结合本单位的情况参照执行。 附：××市财政局文件 2002.10.16 主题词：印发、规定、通知 抄送：××市人民政府、××市财政局 五、案例分析题（认真阅读案例，并根据案例回答所附问题，本部分共2题，每题5分，共10分。） 1.潘某系某工艺品进出口公司（国有）特艺科、包装科业务员。某年某日，某印刷社找潘某，要求调拨纸张给该社。潘提出白版纸、玻璃纸每令分别加收15元和25元“奖金”。印刷社领导研究认为，即便付“奖金”，也比买高价纸张便宜，便同意潘的要求，印刷社先后9次向潘买纸，潘本人从中获款1万多元。另外，潘某还违反规定，先后5次向另一印刷厂低价卖出30多吨白版纸，从中获取好处费1万多元。 问：潘某前后两次行为构成了什么罪？ 2.陈某，妻子早逝，有两个儿子，大儿子已参加工作，小儿子刚上小学。陈某因患有严重疾病，故立下录音遗嘱，将财产平均分给两个儿子。1996年5月陈某病发被送进医院，危急之时立下口头遗嘱将财产全部留给小儿子。经抢救陈某脱离危险回家，有感于大儿子病中照顾，又立下代书遗嘱将财产全部让大儿子继承。三个月后，陈某摔伤致死，整理遗产时发现死前一天所立一份自书遗嘱将财产全部留给小儿子。请问：陈某所立各份遗嘱效力如何？陈某的遗产如何继承？六、论述题（本题15分。） 在庆祝中国共产党成立80周年的讲话中，江泽民同志指出：“发展先进的生产力，是发展先进文化，实现最广大人民根本利益的基础条件。人民群众是先进生产力和先进文化的创造主体，也是实现自身利益的根本力量。不断发展先进生产力和先进文化，归根到底都是为了满足人民群众日益增长的物质文化生活需要，不断实现最广大人民的根本利益。”根据江泽民同志的此段讲话，论述“三个代表”之间的关系。 《公共基础知识》强化过关试卷（五）参考答案 一、单项选择题 1. B 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. C 8. A 9. A 10. D 11. A 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. C 20. A 21. C 22. B 23. A 24. D 25. A 26. B 27. C 28. C 29. D 30. C 二、多项选择题 1. AB 2. ABCDE 3. ABCDE 4. ABD 5. ABD 6. ABCDE 7. ABCDE 8. ABCE 9. ABDE 10. ABD 11. ACDE 12. ABCD 13. ACD 14. ABCE 15. ABE 16. BCD 17. ABD 18. ABC 19. ABE 20. ACD 21. ABCDE 22. ABCD 23. AB 24. ACE 25. BCD 三、判断题 1.× 2.√ 3.× 4.√ 5.× 6.× 7.× 8.× 9.× 10.× 四、公文改错题。