人防设计合同

GF-2016-0427

建设工程设计合同

(民用建设工程设计合同)

合同编号: HNSRFSJY2016- 04-27

(由设计人编填)

设计证书等级: 甲级

发包人:

设计人: 河南省人防建筑设计研究院有限公司签订日期: 2016.7.18

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

发包人:

设计人: 河南省人防建筑设计研究院有限公司

监制

订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

第五条本合同设计收费估算为￥万元整人民币

设计费支付进度详见下表。

说明:

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.本合同履行后，定金抵作设计费。

3.人防工程施工图全部交付时按最终人防施工图建筑面积结算施工

图设计费。

4.发包人支付设计费前，设计人需足额提供增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付设计费，并不承担任何责任。

第六条双方责任

6.1发包人责任:

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、真实性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2若发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人可以按合同第四条规定的交付设计文件时间相应顺延；若超过规定期限15天以上时，设计人员有权与发包人以书面形式重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3发包人变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作重大/本质性修改，以致设计需要返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。若因政策变更或其他非发包人的原因致使设计人重新设计的，设计人应按要求设计，发包人无需另付费用。

6.1.4发包人有权对项目的设计提出己方的建议，设计人在设计时应当予以考虑，同时设计人应当与发包人及时沟通，对于发包人提出的合理建议应当予以采纳。

6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件，费用由设计人承担。

6.1.6发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任:

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是: 《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程设计规范》、《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计防火规范》、人防工程防护设备选用图集及其它现行的相关规范、标准。

6.2.3设计合理使用年限为50 年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，应按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论,对原范围内的事项做必要调整补充。设计人应按合同规定时限交付设计资料及文件，确保本年内项目开始施工，按约定向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题并参加竣工验收。若在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，发包人可根据设计人的工作程度给付适当的费用.

6.2.6设计人应保护发包人的商业秘密/知识产权及其他相应权

利,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术/经济及其他任何资料。如发生以上情况甚至给发包人造成经济损失，发包人有权要求设计人承担相应的法律责任。

6.2.7施工过程中如有需要设计人到场解决图纸问题时，应随时到场并免收费用。

第七条违约责任:

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付定金的80%；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

合同履行期间，若设计人单方要求终止或解除合同，或因设计人无法达到设计要求、完成合同目的，设计人应当双倍返还定金或发包人先期支付的设计费用，给发包人造成其他损失的，应当予以赔偿。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。若因设计不达标、不符合发包人要求，以致发包人延期支付的，不再上述情形内，发包人不承担违约责任。若因发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批以致合同期限延长的，发包人不存在过错，不应承担违约责任。

7.3设计人应对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的过错造成工程质量事故及损失，设计人除应积极采

取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费以及事故产生的其他损失。若损失较为严重，应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的100%。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

第八条其他。

8.1设计人应当派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，双方可另行签订补充协议或技术咨询服务合同作为本合同的从合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应有相关设计人员参加。出国费用，除制装费等个人消费外，其他合理费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意到发包人所在地人民法院提起诉讼。

8.8本合同一式伍份，发包人叁份，设计人贰份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其它约定事项：

发包人名称: (盖章) 设计人名称：(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

（或）委托代理人: （或）委托代理人:

住所: 住所:

邮政编码: 邮政编码:450004

电话: 电话:

传真: 传真:

税号：

开户银行: 开户银行:

银行帐号: 银行帐号:

附件一

廉洁合作协议书

发包人：

设计人：

为加强双方的廉洁合作，双方经协商于签订小区人防设计合同的同时签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、发包人责任

1. 向设计人介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定，对本单位相关人员进行廉洁合作教育。

2. 严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受设计人的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

3. 发包人在业务合作期间发现本方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报设计人。

4. 发包方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，发包人应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5. 对于设计人举报发包方人员违反廉洁合作规定的情况，发包人应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、设计人责任

1. 保证设计方有关人员了解发包方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2. 不得宴请发包方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3. 设计人在业务合作期间发现设计方人员任何向发包方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报发包人。

4. 有责任接受发包人对设计人在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5. 设计方人员有义务就发包方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向发包人举报；发包方人员受贿，或发包方人员向设计方索贿，设计方满足其要求且并未向发包人举报的，一经查实，除追回由此给发包人造成的损失外，设计人承诺按本协议注明合同的合同价款的10%向发包人支付违约金。设计人应同时对本方知情不报人员进行相应处罚。

6. 如因设计方单位及人员在业务合作期间贿赂发包方人员，被检查机关立案查处的，发包人有权取消或终止设计合同的履行，由此给发包人造成的损失由设计人负责赔偿。

7. 发包人接受设计人实名或匿名投诉，常设举报部门及电话：

发包人盖章（公章或合同专用章）：设计人盖章（公章或合同专用章）：

法定代表人：法定代表人：

（或）委托代理人：（或）委托代理人：

签订日期：年月日签订日期：年月日

人防工程设计合同协议书范本 标准版

发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图

设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。 费用支付进度详见下表： 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件

第七条、双方责任 （一）发包人责任： 1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。 （二）设计人责任： 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照要求，设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。

人防防护设备安装施工专业分包合同

人防防护设备安装施工专业分包合同

xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同

日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx

1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。

人防工程地下室防护设备制作安装施工合同协议书范本

编号： 人防工程地下室防护设备制作安装 施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年___ 月_____ 日

甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和 有关规定，经招标，经甲、乙双方共同商定。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条、工程名称和内容 1?工程名称：人防工程。 2?工程内容：地下室人防设备工程。（详见附表） 第二条、合同价款及承包方式 1?合同价款为人民币：元。 人民币大写：元整。 2?承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包验收、包安全文明施工，包国家 规定的各种税金。 第三条、工期 1?本工程的合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期。为确保月 日前开工，本工程合同工期从年月日开始计算，即该日期为计划开工 日期。 2?合同竣工日期以开工日期加中标日历工期确定。中标后承包人应采取一切措施予以保障。当实 际竣工日期（以发包方验收并签发竣工验收证书日期为准）超过合同确定的竣工日期时，每推迟一天，发 包方向承包方索赔元。 3?总工期为天。

4?因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。 5?因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。 第四条、合同价款支付 1 ?实行代建制，设备工程完工后付合同总价的％,工程设备、安装工程完工并经验收合格后付合同总价的%工程竣工验收合格决算完毕后付合同总价的% %为质量保证金工程质保期过后经双方现场检测无质量缺陷10日内无息一次支付。 第五条、工程质量 1?制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计及相关规范要求。 2?人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3?工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工 验收按照《人防工程施工及验收规范》（）、《人民防空工程质量检验评定标准》及国家现行有关标准规范进行，并将核定资料提交天津市人防办进行审核验收。 4?工程质量标准：工程质量标准需达到合格 5?单位工程完成后，协助整理、填写《民防工程竣工预验收证明书》、《质量保证资料检查表》，填定和签字盖章后送天津市人防办进行核定。 6?及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。 7?本工程的质量监督和验收单位：市人防委员会办公室。 第六条、双方责任 1 .甲方责任 1.1及时向乙方提供市人防办审定的人防地下室的施工图2套和有关资料。

人防工程审查合同

人防审查协议： 河北省施工图设计文件 审查委托协议 河北省建设厅制

河北省施工图设计文件审查委托协议 建设单位（甲方）: 审图机构（乙方）: 河北霄岭工程设计咨询有限公司 乙方在接到施工图审查委托后与甲方签订本协议。甲、乙双方应当遵循平等、协商、互利、诚信的原则签订本协议。 第一条本协议依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计合同条例》和《河北省建设工程勘察设计管理条例》，国家人民防空办公室《人民防空工程施工图设计文件审查暂行办法》。 1.2 河北省物价局、建设厅《关于制订建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》。 1.3 国家及地方有关工程勘察设计、施工图设计文件审查管理法规、规章和文件。 1.4 国家计委、建设部计价格（2002）10号发布的设计收费标准。 第二条本协议审查项目的名称、规模、投资等基本概况： 工程概况 建设单位 设计单位 勘察单位 工程名称 人防工程类别项目所在地 防核武器级别防常规武器级别防生化武器级别 战时使用功能

第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 一、设计单位资质证书副本复印件1份； 二、设计合同复印件1份（附建式人防工程可不提供）； 三、批准的立项文件、初步设计文件和初步设计审查批准文件复印件各1份（附建式人防工程可不提供）； 四、人防主管部门设计要点或批复文件复印件1份； 五、全套施工图（人防工程部分）设计文件 4 套(含总平面图、人防设计说明、首层平面图、剖面图，结构等专业计算书及计算软件名称)； 六、工程勘察成果报告1套。 第四条乙方向甲方交付的文件： 4.1 根据项目审查情况出具审查合格或不合格的结论意见，填写河北省建设工程施工图设计文件审查报告。 4.2 对甲方提交的施工图设计文件审查合格后，加盖施工图审查专用章。 第五条甲方应支付合同项目审查费用: 审查费计算（范例） ㎡审查费万元序号分项名称规模投资万元设计费万元费率% 合计 实收 审查费合计（大写）计万仟佰元整审查费用支付:审查费用为10万元以下的，甲方在协议生效后3日内支付。审查费用10万元及以上的，协议生效后3日内支付60%，支付金额应

施工图设计分包合同

设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。

人防工程施工合同(范本)

人防工程施工合同 委托方：（以下简称甲方） 地址： 受托方：（以下简称乙方） 地址： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《建筑法》、《人民防空法》及人防工程保护设备管理有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承包其人防通风、防化工程安装施工，乙方同意受托的有关事宜达成如下合同，并共同遵守执行。 1．甲方的权利和义务 除本合同其他条款规定外，甲方还负责： 1.1．负责与建设单位、监理单位的沟通协调前期工作，负责具 体项目内部相关协调工作。 1.2．协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。 1.3．负责发放图纸给乙方下生产任务单。 1.4．因甲方现场条件不具备进场后造成的误工，甲方承担乙方 的一切损失。 1.5．负责配合、协调建设单位对具体项目工程检测、初验、复 验工作。

1.6．及时支付工程施工费、材料费、安装费。 1.7．乙方承包的施工项目，其工程总包方、物业公司要求的押 金、出入证费及垃圾处理费，均由甲方承担。 1.8．向乙方培训、宣讲、本公司关于工程质量、安全等方面的 规章制度、管理办法等。 1.9．在未经乙方同意甲方不得将所属项目承包给第三方。2．乙方的权利和义务 2.1．配合甲方具体项目中一切施工。 2.2．负责勘察现场后按施工图纸下生产任务单。 2.3．负责以书面的形式通知甲方进场时间，须提前三天时间。 2.4．乙方所使用的工人，必须自行登记造册。 2.5．乙方的具体项目现场代表、安装人员、特殊工种等专业人员必须具有与甲方协调工作的能力。 2.6．按审定的施工图纸资料和设计变更，遵循国家和行业主管部门颁发的施工及验收规范、安全操作规范以及甲方相关工程质量、安全规章制度和管理办法等，组织具体项目的施工，严格保证施工质量、施工安全。 2.7．具体项目施工过程中，乙方应当严格遵守国家法律法规、行业主管部门以及甲方关于安全施工的相关规定。 2.8．乙方应建立健全内部安全管理制度，保证一定数额的安全费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产条件得到改善等。

建筑设计工程合同

建设工程设计合同 项目名称：衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目项目建设地点：湖南省衡阳市深圳工业园内 委托方（甲方）：曾晴 承接方（乙方）：左曼琳 签订日期：2016年05月29 日 工程设计证书：甲级311006——sj

目录 正文： 1. 合同依据 2. 项目概况 3. 设计范围 4. 服务与职责 5. 费用、付款及设计成果交付 6. 甲方向乙方提供的有关资料 7. 合同终止 8. 违约责任 9. 一般条款 10．其他约定

甲方（发包人）：曾晴 乙方（设计人）：左曼琳 甲方委托乙方承担衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 1．第一条：合同依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 相关建设工程审批文件。 2．第二条：项目概况 项目名称：衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目 项目地点：湖南省衡阳市深圳工业园内 建设规模及经济技术指标（暂定，方案设计以用地规划设计条件为准）： 用地面积：116亩 总建筑面积：47000㎡ 备注：最后结算以政府主管部门批准的施工图设计建筑面积为准。 3．第三条：设计范围 本合同项目设计范围为施工图前方案确认或初步设计(如政府主管部门要求必须做)与施工图设计，具体包括但不限于：建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩土工程勘探和试验、用地红线外的任何设施、市政道路、市政电力等设计和施工图预算及工程量清单乙方提供的各阶段的设计文件需同时符合建设部建筑工程设计（最新版）要求与国家行业和当地相关规范、规程以及设计深度并通过当地政府职能部门的审查，以及甲方提供的设计任务书要求。乙方还应配合发包人进行优化设计，达到最佳经济效果。 4．第四条：服务与职责

人防标识标牌工程安装施工合同

人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。

甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日

人防设计合同协议书

人防设计合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021

建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工 工 工 （ 设 计 发 设 签二 零

发包人： (以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人： (以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第2条设计范围 地下室单体人防方案设计； 地下室单体人防初步设计； 地下室单体人防施工图设计； 人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，其余同第条。

人防门工程制作安装合同协议书范本

发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 第二条定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1.“项目”指甲方所开发的。 2.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 3.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 4.“合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 5.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 6.“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 7.“技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。

8.“保修期”指自经市人防办验收合格后起，乙方免费对所卖给甲方设备更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。 9.“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。 第三条合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。 A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、备忘等； B.本合同条款； C.中标通知书； D.招标文件（另册）； E.投标文件及其说明（另册）； F.标准、规范及有关技术文件； G.合同图纸（另册）； H.由发包方和分包方确认的工程量清单报价表。 第四条合同价款与调整： 1、本合同总价为人民币：元，大写：元。该总价包含人工费、材料费（含施工水电费、预埋件）、机械费、管理费、利润、成品保护费及冬季施工费等所有措施费、检测费、规费、税金等所有乙方将全部货物送至本合同约定地点并经市人防办验收合格所需的一切费用，以及所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。总价包死，除设计变更外，上述总价不因任何因素的变化而调整。

人防设计合同范本

建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点： 工程编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：二零年月日

发包人：(以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人：(以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第2条设计范围 2.1地下室单体人防方案设计； 2.2地下室单体人防初步设计； 2.3地下室单体人防施工图设计； 2.4人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 3.1地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下 室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最 少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 3.2地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占 车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能 的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 3.3地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，

工程勘察设计合同范本

工程勘察设计合同范本 工程勘察设计合同范本 委托方(甲方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 承包方(乙方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术

要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。 6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条乙方责任 1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文

2015版建设工程设计合同示范文本

GF—2015—0209 合同编号： 建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，

也考虑了工程设计管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。 《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布臵、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。

人防防护设备、安装施工专业分包规定合同

xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同 日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002

xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx 1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防

给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。 2.7、人防标识部分：施工部分及地下室人防标识的订购、制作、预埋、安装。 三、人防工程与土建、水电施工交接界面： 1、预留预埋所需的标高线由甲方土建专业提供（参照相关施工图）； 2、人防通风井的砌筑及地面出风口的百叶窗,由土建方负责完成。 3、人防区的排水系统所需的防爆地漏，由人防施工单位提供及安装。 4、进入人防区的给水管、消防管、电缆穿墙所需的刚性套管由水电、消防施工班组负责安装； 5、人防区的人防设备所需的电源的电缆、电缆套管、桥架、配电箱由水电施工班组负责安装及敷设，人防施工班组负责配电箱（柜）出线端→设备控制箱→用电设备的线路敷设； 6、平战接合部的镀锌铁皮风管，由甲方指定施工班组负责安装；人防口部所需预埋件，滤毒室的风管（厚度3㎜铁管及所需的法兰）等应由人防施工班组负责制作、安装； 7、人防区所需的气密性测量管、放射性检测取样管、增压管带球阀、尾气监测取样管、压差管、测压管、工事超压测压装置等人防设备，应由人防施工单位负责制作、预埋、安装。 四、工期： 工程竣工日根据土建进度确定

人防工程施工合同

编号：GC017 人防地下室防护设备制作安装 工程合同 莆田玉湖新城科技馆、图书馆、青少年宫项目工程名 称： 工程地点: 福建省莆田市荔城区张镇村 发包单位: 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司承包单位:

甲方（发包单位）：深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和莆田市有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将地下室人防工程防护设备的制作和安装工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条工程名称和内容 1.工程名称：莆田玉湖新城科技馆、图书馆、青少年宫项目工程。 2.工程内容；地下室人防设备工程，具体施工方法以设计图纸为准。 第二条合同价款及承包方式 1.___________________________ 合同价款为人民币：元。 人民币大写：_________________________________________ 元整。 2.承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包安全文明施工，包国家规定的各种税金。 第三条工期要求 合同签订后，乙方按甲方代表或监理工程师的要求进场配合施工。甲方必须提前三天提前通知乙方。乙方接到通知后于三天内到达现场，与有关人员确定门框及预埋件进场的具体时间和要求，门框及预埋件安装工期为15天，门扇安装日期由甲方提前一个月书面通知 乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在30天内进场安装门扇，工期为30天。乙方必须配合甲方工程进度施工。

第四条合同工程款支付 1.门框安装完毕经民防办验收合格，一周内甲方向乙方支付合 同总造价30%的工程进度款，计人民币：_____________________ 元。 2.门扇安装前（30天），甲方向乙方支付合同总造价25%的门 扇备料款，计人民币：____________________ 元。 3.门扇安装完毕经预验收合格后一周内，甲方向乙方支付合同 总造价的40%，计人民币： _________________ 元。 4._____________________________________ 剩余5%的工程款，计人民币：_________________________________________ 元，作为工程保修金，待保修期满（壹年）后一周内结清余款。 第五条工程质量 1.制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计要求。 2.人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3.质检员对工程的质量检查和核定按照《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1H 90）和《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》（RFJ2-97）的规定进行。 4.工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工验收按照《人防工程施工及验收规范》（GBJ134-90）、《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1H90）及国家现行有关标准 规范进行，并将核定资料提交莆田市民防办进行 验收

人防工程设计图审查合同

人民防空工程施工图设计文件审查合同 甲方： 乙方： 乙方对甲方项目人防工程设计文件审查进行审查事宜，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建筑面积： 1.4设计单位： 第二条审查依据 1.1《人民防空工程战术技术要求》； 1.2《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（人民防空工程部分）； 1.3国家的法律、法规和标准、规范； 1.4人民防空行业标准、规范； 1.5其它有关规定。 第三条审查内容 3.1政策性审查内容（包括但不限于以下） 3.1.1贯彻执行国家、省有关方针、政策、法律、法规、规章和强制性标准的情况； 3.1.2提供施工图的勘察、设计单位是否具有相应的勘察、设计资质和业务范围； 3.1.3提供施工图的勘察、设计单位是否执行注册执业制度； 3.1.4施工图是否符合初步设计批准文件，是否符合国家、省有关建设程序； 3.1.5设计文件加盖图章和签名情况； 3.1.6设计基础资料是否齐全，各专业设计图纸和计算书是否配套齐全； 3.1.7法律、法规、规章规定必须审查的内容。 3.2安全性技术审查内容（包括但不限于以下）： 3.2.1工程地质勘察成果报告和提供的技术参数是否完整、准确； 3.2.2结构设计是否安全（包括地基与基础是否安全、合理，结构选型与选材是否合理、可行，计算假定、计算模型、简图尺寸、计算参数、动静荷载、采用电算程序、

计算结果等是否正确，伸缩缝、沉降缝、防震缝等构造设置以及结构节点、连接等设计是否合理、正确），是否符合有关强制性标准； 3.2.3防护、防电磁脉冲、隔震和防化设计是否安全、可靠（包括主体结构和孔口部分以及其他专业防护和防化能力、防护和防化功能平战转换等是否合理、正确），是否符合有关强制性标准； 3.2.4有关专业设计是否符合消防、防水、抗浮、抗震、节能、环保、卫生等有关强制性标准、规范； 3.2.5施工图是否按初步设计的审查意见进行调整和修改； 3.2.6施工图是否符合有关设计文件编制深度及质量要求。 3.2.7法律、法规、规章规定必须审查的内容。 第四条审查人员应当具备的条件 4.1熟悉国家有关法律、法规和人民防空方针、政策，熟练掌握有关防空地下室设计规范、标准、要求等。 4.2具有独立开展工作和较好的语言文字表达能力，讲求职业道德，能够履职尽责、严谨认真、诚信廉洁。 4.3通过人防专业培训和考核，能够承担防空地下室施工图审查咨询工作。主要审查人员应为专职审查人员，专职审查人员只能在一个审查机构承担审查任务，从事审查工作。 4.4具有十年以上所需专业设计工作经历；完成过不少于五项中型以上人民防空工程相应专业设计；已实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师或设备注册工程师资格，未实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有工程师满八年或高级工程师职称。 4.5审查人员必须身体健康，年龄不超过60岁。 4.6审查人员应当为专职审查人员，与乙方签订有劳动合同，且乙方按照规定对其缴纳了社保。 第五条甲方向乙方提供的有关资料和文件 第六条审查期限

工程设计协议书范本详细版

编号：YB-HT-030204 工程设计协议书范本详细版 The agreement stipulates mutual obligations and rights that must be performed 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design

工程设计协议书范本详细版 委托人(甲方)：________( )发展有限公司 设计师(乙方)：________国际( )设计顾问有限公司 依照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【________________】建设工程设计及顾问服务的相关事项协商一致，同意签订补充协议(简称本协议)如下，并共同遵守：一、甲方委托乙方(乙方接受委托)为设计师，负责【________________】建设工程方案至施工图阶段的工程设计，并按附于本协议后的协议条件及甲方提供的设计任务书及本工程的建筑及环境规划设计法规要求执行。 二、甲方同意按本协议条件规定的设计费用金额及时间，支付设计费用。甲方在付清乙方各设计阶段的设计费用之后，即拥有本工程设计图纸的版权。

三、乙方同意若因乙方自身原因致使乙方设计进度有拖延或设计错误，致使甲方蒙受金钱、时间或质量上的损失，则乙方必须给予甲方相应的补偿;对于此损失补偿，甲方有权在甲方向乙方的任何支付中扣除，若该赔偿不能以此方式全数扣回，甲方有权向乙方以债务方式追讨其余额部分，补偿额根据损失的程度而定，但补偿金最多与受损部分的设计费用金额相等。 四、乙方不得将本协议赋予乙方的权利让给第三者，或由第三者继承，但因某种原因，乙方的权利和义务必须转让时，要经甲方和乙方商定后才能办理，相应的费用由乙方决定并在设计费用中分摊或支付，并统一由乙方向甲方负责。否则甲方有权随时终止合同和对乙方实行罚款，罚款上限为全部设计费用。 五、双方同意如对本协议内之工程引起或涉及其他有关事项之争议，将按附列协议条件所述办理。 六、本协议一式六份，甲、乙双方各持三份，均具有法律效力。本协议自双方签字之日起生效，在双方履行完本协议所约定的全部义务后或双方协商一致同意解除本协议时，本协议自动失效。

人防工程监理合同范本

（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 住房和城乡建设部

制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程规模： 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 专用条件； 3. 通用条件；

4. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：。 身份证号码：。 国家注册监理工程师号：。 人防监理工程师资格证书编号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：监理标准服务费的95% 。 （小写）：/ 六、期限 监理期限: 施工阶段日历天（实际期限以签订合同之日起至竣工验收合格之日止），并提供工程保修阶段监理服务。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。

3. 本合同一式8份，具有同等法律效力，双方各执4份。委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人：（签字）的代理人：（签字） 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱：