2014二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案解析(2005-2013年)

2005年二级建造师考试（法规及相关知识）试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、二级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A．建设部或其授权机构

B．人事部或其授权机构

C．建设行业协会

D．省级建设行政主管部门

2、经注册的建造师（）的，原注册管理机构将注销其注册资格。

A．同时在2个建筑业企业执业

B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作

C．未取得二级建造师执业资格

D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年

3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。

A．由被代理人独自承担责任

B．由代理人独自承担责任

C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

4、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（）。

A．2001年5月10日

B．2001年9月10日

C．2002年9月10日

D．2003年9月10日

5、自物权，又称（），是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。

A．抵押权

B．所有权

C．留置权

D．质权

6、全民所有制企业的经营权属于（）。

A．自物权

B．用益物权

C．担保物权

D．债权

7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为（）。

A．1次和3个月

B．2次和3个月

C．3次和2个月

D．1次和6个月

8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。

A、10%

B、30%

C、50%

D、80%

9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。

A．200万元和100万元

B．100万元和50万元

C．200万元和50万元

D．3000万元和100万元

10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（）的体现。

A．公开原则

B．公平原则

C．公正原则

D．诚实信用原则

11、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。

A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B、两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级

C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D、建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

12、联合体中标的，（）与招标人签订合同。

A．联合体

B．联合体各方共同

C．联合体各方分别

D．资质较高的联合方

13、根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是（）。

A．拒绝权

B．建议权

C．紧急避险权

D．拒绝权

14、根据《安全生产法》的规定，从业人员的知情权是指（）。

A．掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力

B．获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利

C．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施

D．熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能

15、有关总包分包的责任承担表述，不正确的是（）。

A．总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B．分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D．总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任

16、大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按照（）顺序办理相应手续。A．工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证

B．报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同

C．申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记

D．报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证

17、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当（），方准使用。

A．向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》

B．向建设行政主管部门申请领取施工许可证

C．向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D．向公安机关申请办理施工方案的审批手续

18、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）。

A．注册资本、专业技术人员和技术装备

B．流动资金、专业技术人员和突出业绩

C．注册资本、专业管理人员并依法设立

D．注册资本、专业管理人员和资格证书

19、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）。

A．分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B．分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任

C．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D．分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任

20、伤亡事故处理工作应当在（）日内结案，特殊情况不得超过（）日。

A、60、90

B、60、120

C、90、180

D、100、200

21、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定（）。

A．办理开工报告手续

B．办理工程质量监督手续

C．签订工程施工合同

D．办理保证安全施工措施的备案手续

22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（）。

A、质量保修书

B、质量保证书

C、质量维修书

D、质量保函

23、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。

A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

D．工程监理单位可以转让工程监理业务

24、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是（）。

A．标准的约束性

B．标准的内容

C．标准的属性

D．标准的等级

25、招标投标活动应当遵循的原则是（）。

A．公开、公平、公正和最低价中标

B．自愿、公平、公正和等价有偿

C．公开、公平、公正和诚实信用

D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用

26、安全生产"三同时"制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。

A．同时设计，同时施工，同时竣工验收

B．同时设计，同时施工，同时投入使用

C．同时论证，同时评价，同时投资

D．同时投资，同时施工，同时评价

27、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A．专业检测机构检测合格，取得安全标志

B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C．专业检测机构检测合格，申请安全使用证

D．建立专门安全管理制度，定期检测评估

28、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。

A．编制安全技术措施及专项施工方案

B．审查安全技术措施及专项施工方案

C．报告安全生产事故隐患

D．承担建设工程安全生产监理责任

29、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区

B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区

D．办公、生活区与作业区

30、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）。

A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告

B．处中标项目金额5%以上10%以下的罚款

C．对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款

D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

31、行政处分的方式是（）。

A．没收非法财产

B．吊销营业执照

C．行政拘留

D．记过、撤职、开除等

32、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A．2年和3年

B．5年和合理使用年限

C．2年和5年

D．2年和合理使用年限

33、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程一切险投保的情形是（）。

A．土木建筑项目不超过总价的10%

B．土木建筑项目不超过总价的20%

C．土木建筑项目介于总价的20%～50%之间的

D．土木建筑项目超过总价的50%

34、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（）。

A．可以随时解除劳动合同

B．必须解除劳动合同

C．可以解除合同，但应提前30日通知劳动者

D．不得解除劳动合同

35、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

A、订立合同时履行地的政府定价

B、订立合同时履行地的市场价格

C、履行合同时履行地的政府定价

D、履行合同时履行地的市场价格

36、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。

A．2004年3月1日

B．2004年3月20日

C．2004年3月10日

D．2004年3月18日

37、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B．承诺中增加的建议性条款

C．承诺中要求增加价款

D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张

38、根据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（）。

A、由当事人诉请人民法院裁决

B、由当事人申请仲裁委员会裁决

C、推定为未变更

D、视为已变更

39、下列选项中属于要约的是（）。

A、拍卖公告

B、投标书

C、招标公告

D、商品价目表

40、下列选项中，不属于效力待定合同的是（）。

A．限制民事行为能力人订立的合同

B．企业负责人越权订立的合同

C．无权处分财产人订立的合同

D．无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同

41、关于合同履行说法错误的是（）。

A．全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务

B．诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等C．合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定

D．执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行

42、根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是（）。

A．以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的

B．以合法形式掩盖非法目的

C．因重大误解订立或订立时显失公平

D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

43、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是（）。

A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员

B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1名

D．仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成

44、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行（）。

A．过错责任原则

B．严格责任原则

C．过错推定原则

D．合理分担原则

45、根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

A．1年

B．2年

C．4年

D．20年

46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。

A．本单位职工

B．施工现场人员

C．施工现场从事危险作业的人员

D．施工现场从事特种作业人员

47、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（）到达受要约人。

A．在合同成立前

B．在受要约人发出承诺通知之前

C．在承诺通知到达要约人之前

D．在要约到达受要约人之前或与要约同时

48、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（）。

A．加强风险预防和管理能力

B．加强工程量的计算和审核，避免合同缺项

C．加强工程变更管理

D．严格按照建设程序进行项目建设

49、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是（）。

A．要约邀请

B．要约

C．新要约

D．承诺

50、根据我国《合同法》的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是（）。

A．要约邀请

B．反要约

C．新要约

D．承诺

51、下列关于联合体投标的说法，错误的是（）。

A．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人

D．联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（）。

A．法定代理

B．指定代理

C．委托代理

D．表见代理

53、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的是（）。

A．①、②、③、④

B．①、②、④、③

C．①、④、③、②

D．①、③、④、②

54、．根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（）。

A．甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认

B．乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章

C．丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议

D．戊公司未按招标文件的要求提供投标保函

55、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。

A．有损害事实发生

B．违反职业道德

C．存在违法或损害行为

D．违法行为与损害事实有因果关系

56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A．有期徒刑

B．警告

C．没收违法所得

D．拘留

57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。

A．只能采用违约金

B．由违约一方选择采用违约金或定金

C．由非违约一方选择采用违约金或定金

D．同时采用违约金和定金

58、按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。

A．个人房产

B．国有企业厂房

C．依法可以转让的股票

D．土地

59、下列选项，属债权合同的是（）。

A．监护合同

B．买卖合同

C．行政合同

D．劳动合同

60、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。

A．建设资金未能按计划到位的施工暂停

B．发包人改变项目建设方案的工程停建

C．传染病流行导致施工暂停

D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1．以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。

A．合同

B．志愿服务

C．侵权行为

D．不当得利

E．无因管理

2．根据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的（）终止。

A．代理事项完成

B．被代理人取消委托

C．被代理人死亡

D．代理人丧失民事行为能力

E．代理人辞去委托

3、工程建设法律关系的构成要素是指（）。

A．主体

B．形式

C．客体

D．内容

E．目标

4、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。

A．著作权

B．专利权

C．商标权

D．商业秘密

E．肖像权

5、专利权的客体包括（）。

A．发明B．实用新型C．注册商标D．外观设计E．作品

6、根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（）。

A、已办理工程用地批准手续

B、已确定建筑施工企业

C、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料

E、材料、设备已经购入

7、建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。

A．将建筑工程肢解发包

B．承包人将其承包的建筑工程分包他人

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

D．分包人将其承包的工程再分包

E．两个不同资质等级的单位联合共同承包

8、根据《安全生产法》的规定，从业人员安全生产中的权利包括（）。

A．知情权

B．调查处理权

C．控告权

D．拒绝权

E．紧急避险权

9、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

A．建筑材料

B．周转材料

C．建筑构配件

D．设备

E．商品混凝土

10、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有（）。

A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标

B．投标时递交假业绩证明或资格文件

C．投标人以行贿手段谋取中标的

D．招标人向投标人泄露标底

E．假冒法定代表人签名，递交假委托书

11、根据《合同法》的规定，当事人对合同质量约定不明确的，（）。

A．按国家标准、行业标准执行

B．只要满足使用性能即可

C．没有国家标准、行业标准的，按企业标准执行

D．没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行

E．没有国家标准、行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行

12、《合同法》规定，有下列情形中（）的，合同无效。

A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

C．以合法形式掩盖非法目的

D．损害社会公共利益

E．违反法律、行政法规的强制性规定

13、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。

A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行

D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行

E．逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行

14、有关评标委员会的规定是（）。

A．评标委员会的成员人数为5人以上单数

B．评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C．评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D．评标委员会成员不得私下接触投标人

E．评标委员会由招标代理机构负责组建

15、下列关于招投标程序的说法,正确的是（）。

A．开标在投标截止日后进行

B．招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读

C．评标应当在严格保密的情况下进行

D．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

E．招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人

16、下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是（）。

A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同

B．当事人协商一致可以解除合同

C．因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同

D．一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力

E．合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任

17、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（）的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A．放弃中标项目

B．投标报价低于其企业成本价

C．因不可抗力提出不能履行合同

D．与评标专家成员有利害关系

E．未在招标文件规定的期限内提交履约保证金

18、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。

A．一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审

B．一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决

C．一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审

D．一审判决适用法律错误的，依法改判

E．当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

19、下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是（）。

A．继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用

B．继续履行与赔偿损失，可以同时适用

C．采取补救措施可以与违约金同时适用

D．赔偿损失与违约金可以同时适用

E．继续履行与定金罚则不能同时适用

20、施工合同主体纠纷的成因一般包括（）。

A．承包方无资质或资质不够

B．因联合体承包导致的纠纷

C．工程款恶意拖欠

D．挂靠

E．单价和总价不匹配

一、单项选择题

1．D；2．A；3．D；4．D；5．B；6．B；7．B；8．C；9．C；10．B；11．D；12．B；13．C；14．C；15．D；16．D；17．C；18．A；19．C；20．C；21．B；22．A；23．B；24．A；25．C；26．B；27．A；28．A；29．D；30．D；31．D；32．D；33．D；34．A；35．B；36．C；37．B；38．C；39．B；40．D；41．D；42．C；43．A；44．B；45．A；46．C；47．D；48．D；49．B；50．A；51．C；52．B；53．D；54．C；55．B；56．A；57．C；58．C；59．B；60．C

二、多项选择题

1．ACDE 2．ABDE 3．ACD 4．ABCE 5．ABD 6．ABCD 7．ACD 8．ACDE 9．ACDE 10．ABE 1 1．ADE 12．BCD 13．ABD 14．ABCD 15．BCD 16．BCD 17．ACE18．BCD 19．ABC20．ABD

2006年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案

一、选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应()。

A.具备一定的施工管理实践经验和资历

B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

C.具备丰富的施工管理实践经验和资历

D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

2.下列法律事实中，属于法律行为的是()。

A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停

B.地基开挖时发现文物而改变设计方案

C.发生非典疫情致使施工进度延迟

D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工

3.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。

A.2003年4月1日

B.2003年8月1日

C.2005年4月1日

D.2005年8月1日

4.众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，()不是必备的条件。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

5.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

6.甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是()。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任

7.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是()。

A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司

C.分包单位将部分工程分包给某公司

D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程

8.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是()。

A.企业投资的体育场

B.企业投资的廉租住房

C.企业投资的商品住房

D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

9.咨询单位申请招标代理机构资质时，()不是必备的条件。

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务相应的资金

C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

10.《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为()。

A.综合资质、专业资质和劳务资质

B.综合资质、行业资质和劳务资质

C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质

D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

11.根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是()。

A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

B.熟悉有关招标投标的法律法规

C.身体健康，能够承担评标工作

D.大学本科以上学历

12.根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍()。

A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

13.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由()负总责。

A.建设单位

B.施工单位

C.分包单位

D.工程监理单位

14.根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业()。

A.应当建立应急救援组织

B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员

C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材

15.建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍()。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

16.对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。

A.地下暗挖

B.降水

C.脚手架

D.起重吊装

17.下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。

A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验

B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用

C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验

D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

18.建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是()。

A.在办理报监手续时，收取监督费

B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚

C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施

D.监督竣工验收程序

19.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送()的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

20.在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是()。

A.将施工图2套送审，其余4套交付施工

B.会同设计单位进行基础工程验收

C.组织相关各方进行竣工验收

D.工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续

21.某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A.2005年3月2目

B.2005年3月7日

C.2005年3月20日

D.2005年3月31日

22.下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。

A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力

B.概算定额不属于工程建设标准范围

C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为

D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚

23.某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。

A.2005年4月20日

B.2005年5月5日

C.2005年5月20日

D.2005年6月5日

24.某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是()。

A.整个项目按安装工程一切险投保

B.整个项目按建筑工程一切险投保

C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保

D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保

25.女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。

A.参寓处高温工作

B.低温、冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业

26.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

27.城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()天，向环境保护行政主管部门申报。

A.5

B.7

C. 10

D.15

28.施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。

A.工业废水处理达标后排人河流

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

29.工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合《消防法》规定的是()。

A.在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工

B.消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准

C.施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住

D.工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用

30.建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是()。

A.项目批准文件

B.城市规划

C.项目投资框算

D.国家规定的建设工程勘察深度要求

31.甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是()。

A.第一年甲应分配利润50万元

B.第二年乙分担亏损30万元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产

D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止

32.根据《公司法》规定，有限责任公司股东会的职权不包括()。

A.决定公司的经营计划和投资方案

B.审议批准公司的年度财务预算报告

C.对公司增加或减少注册资本作出决议

D.修改公司章程

33.下列行为中，属于不正当竞争行为的是()。

A.企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10%的提成

B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售价

C.煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器

D.市政府要求小区建设工艺围栏

34.承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为()。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销

35.建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付。电梯厂的回函属于()。

A.要约邀请

B.要约撤销

C.承诺

D.新要约

36.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是( )。

A.2006年4月1日

B.2006年5月10日

C.2006年6月10日

D.2006年7月20日

37.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是()。

A.违背当事人的意志

B.乘人之危

C.显失公平

D.损害国家利益

38.小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是()。

A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定

B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效

C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效

D.不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销

39.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，()。

A.应将钢材送到施工现

B.应将钢材送到建设单位的办公所在地

C.应将钢材送到建设单位的仓库

D.可通知建设单位自提

40.开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分向商有权()。

A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款

B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款

C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款

D.以承包商的名义向开发商请求付款

41.甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1 日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨()元。

A.360

B.370

C.380

D.390

42.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是()。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

43.施工企业与材料供应裔订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应( )

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

D.直接要求供应商支付3万元

44.水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失。

A.由水泥厂承担

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

45.甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因()。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

46.甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自()起不发生法律效力。

A.人民法院决策撤销之日

B.合同订立时

C.人民法院受理请求之日

D.权利人知道可撤销事由之日

47.甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

48.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是()。

A.免除

B.抵销

C.混同

D.提存

49.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求()。

A.甲、乙对合同承担连带责任

B.解除合同

C.撤销合同

D.原施工单位上级主管部门承担责任

50.根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是()。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

51.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。

A.30

B.45

C.60

D.90

52.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。

A.抵押合同签字、盖章

B.房产行政主管部门登记

C.到公证部门办理公证

D.贷款合同生效

53.下列关于保证担保的说法，正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

54.施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

55.甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是()。

A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁

B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁

C.双方可就此纠纷向人民法院起诉

D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决

56.甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席裁决

57.下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是()。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

58.建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。

A.开庭审理前

B.法庭辩论前

C.法院判决前

D.举证期限内

59.法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由()批准中止执行。

A.执行员

B.执行庭庭长

C.审判委员会

D.法院院长

60.法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是()。

A.乙可以向法院另行起诉

B.乙可以申请法院恢复执行

C.该执行已经终结

D.乙可以提起审判监督程序

61.乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在()提出。

A.仲裁庭组成之前

B.仲裁庭裁决之前

C.仲裁庭首次开庭之前

D.法院受理之前

62.甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.双方不到法院起诉的承诺

D.请求仲裁的意思表示

63.甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.建设行政主管部门

64.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

C.当事人可以经调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

65.建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括()。

A.责令其限期改正

B.对其处20万元以上50万元以下的罚款

C.造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任

D.建设单位直接责任人员承担相应行政责任

66.建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权()。

A.没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿

B.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失

C.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失

D.向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金

67.建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是()。

A.警告

B.支付违约金

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。 A．激光准直仪B．激光经纬仪 C．激光指向仪D．激光水准仪 2．关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。 A．垂直使用时，作用力应通过承压中心 B．水平使用时，应有可靠的支撑 C．随着工件的升降，不得调整保险垫块的高度 D．顶部应有足够的工作面积 3．一般情况下，焊接厚度为3．5mm的焊件，选用的焊条直径是（）。 A．2mm B．3.2mm C．4mm D．5mm 4．设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。 A．钢铆钉B．木桩 C．普通角钢D．铜棒 5．封闭母线找正固定的紧后工序是（）。 A．导体焊接B．外壳焊接 C．电气试验D．与设备连接 6．管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的（）。 A．1/5 B．1/4 C．1/3 D．1/2 7．锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。 A．压力试验B．泄漏试验 C．灌水试验D．通球试验 8．直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。 A．吹扫清洗B．压力试验 C．无损检测D．防腐保温 9．管道保温作业正确的做法是（）。 A．伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B．用铝带捆扎保温层，每节管壳至少捆扎一道 C．阀门的保温应采用可拆卸式结构 D．同层保温预制块的接缝要对齐 10．下列耐火材料中，属于中性耐火材料的是（）。 A．高铝砖B．镁铝砖 C．硅砖D．白云石砖 11．高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用（）。 A．石棉水泥密封B．橡胶圈密封 C．铅密封D．膨胀性填料密封 12．高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）。 A．避雷针B．均压环 C．接地线D．引下线 13．通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。A．5% B．10% C．15% D．20% 14．将4个１ＫΩ（21℃）。镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度21℃，传递到变送器的电阻值是（）。 A．０．５ＫΩB．１．０ＫΩ C．２．０ＫΩD．４．０ＫΩ 15．拽引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（）。 A．土建交接检验B．轿厢导轨安装 C．随行电缆安装D．安全部件安装 16．下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。 A．声级计B．超声波测厚仪 C．压力表D．垂直检测尺 17．用于电力线路上的电气设备是（）。 A．金具B．集箱 C．断路器D．叶栅 18．下列设备中，属于特种设备的是（）。 A．风机B．水泵

一级建造师历年考试真题及答案下载

一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制

历年一级建造师真题(打包下载)

历年一级建造师真题(打包下载)。一级建造师历年真题是考生们复习备考一建的重要资料，对历年真题的分析可以了解出题规律以及答题技巧，下面小编就给大家整理了一级建造师历年真题汇总。 小编将历年一级建造师真题(打包下载)整理如下： 1.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后()内。 A.10日 B.5日 C.15日 D.20日 【答案】A 【考点来源】第六章第1节P221 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 2.关于建设工程代理的说法，正确的是()。 A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代表关系 【答案】C 【考点来源】综合性考题，考查点有第一章第二节法定代表人、第三节委托代理和第三章第一节招标基本程序P15

【解析】招标的组织形式包括自行招标和委托招标，招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。A错误。 在委托代理中，代理人可以辞去委托，被代理人也能取消代理，因此B错误C 正确。 法定代表人代表法人，不需要法人授权，法定代表人的行为就是法人的行为。D错误。 3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。 A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 【答案】D 【考点来源】第一章第4节P21 【解析】 A错误，甲的地役权因签订合同而设立。 B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。 C错误，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。 D正确，丙是权利转让的受让人，地役权对丙具有约束力。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉

2014年二级建造师施工管理真题及答案

2014年二级建造师施工管理真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题l分。每题的备选项中，只有l 个最符合题意） 1.关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是( )。 A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订 D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织 答案：D 2.关于项目管理工作任务分工表特点的说法，真确的是( )。 A.每一个部门只能有一个主办部门 B.每一个任务只能有一个协力部门和一个配合部门

C.项目运营部应在项目竣工后介入工作 D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分 答案：D 3.关于线性组织结构的说法，错误的是( )。 A.每个工作部门的指令源是唯一的 B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令 C.在特大组织系统中，指令路径会很长 D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行 答案：B 4.下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是( )。杭州华夏优职为大家提供 A.工程概况 B.施工部署 C.施工平面图 D.技术经济指标 答案：C

5.下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是( )。 A.目标分解 B.目标计划值搜集 C.目标计划值与实际值比较 D.采取措施纠偏 答案：B 6.项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括( )。 A.组织项目管理班子 B.指挥项目建设的生产经营活动 C.签署项目参与人员聘用合同 D.选择施工作业队伍 答案：C 7.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是( )。 A.企业法定代表人

2014建筑工程二级建造师继续教育考试题库(答案版1)11

建筑工程施工与技术 第一章建筑结构工程技术与新发展 一、单选题 1．有关建筑结构的功能要求，选出下列不正确的选项（A）。 A.能承受使用期间可能出现的各种作用 B.保持良好的使用性能 C.具有足够的耐久性能 D.当发生爆炸、撞击、人为错误等偶然事件时，结构能保持必需的整体稳固性 2．下列建筑结构体系中，抗震性能最差的是（ C ）。 A .钢结构框架 B .现浇钢筋混凝土框架结构 C .砌体结构 D .现浇钢筋砼剪力墙结构 3．有关建筑工程抗震设防类别，下列说法不正确的是（ D ）。 A .所有建筑工程进行抗震设计时均应确定其设防分类 B. 特殊设防类：指使用上有特殊设施，涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑，简称甲类 C.重点设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑，简称乙类 D.适度设防类：指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑，简称丙类 4．建筑工业化的发展主要是指（ A ）。 A. 发展预制装配式建筑体系和使现场施工作业工业化 B. 仅指发展预制装配式建筑体系 C. 仅指现场施工作业工业化 D. 仅指施工机械化 二、判断题 ( 对)1．我国工程设计采用以概率理论为基础、以分项系数表达的极限状态设计方法。( 对？)2.在教育建筑中，幼儿园、小学、中学和大学的教学用房以及学生宿舍和食堂，抗震设防类应不低于重点设防类。 ( 错) 3. 工程设计中，只要考虑使用荷载，不需要考虑施工荷载与检修荷载。 ( 对)4．绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。 （对）5. 预应力混凝土结构适用于裂缝控制等级较高的结构、对构件的刚度和变形控制要求较高的结构及大跨结构等。

2014年二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试题(3)

2014年二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试题(3) 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1 关于脚手架主节点处搭设的说法，正确的是（）。 A.必须设置两根横向水平杆 B.横向水平杆用直角扣件扣接在横向水平杆上 C.横向水平杆严禁拆除 D.两个直角扣件的中心距不应大于200ram 2 跨度大于15m的吊顶，应在主龙骨上每隔（）加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。 A.10m B.15m C.20m D.25m 3 工程中最常用的经纬仪是（）。 A.DJ0.7 B.DJ1 C.DJ2 D.DJ6 4 圆柱中纵向钢筋沿周边均匀布置，并不应少于（）根。 A.4 B.5 C.6 D.8 5 施工方法的确定原则是兼顾（）。 A.适用性、可行性和经济性 B.先进性、可行性和经济性 C.先进性、可行性和科学性 D.适用性、可行性和科学性

6 水泥混凝土垫层的厚度不应小于（）。 A.20mm B.40mm C.60mm D.80mm 7 饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于（）、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。 A.16m B.18m C.20m D.24m 8 工程建设档案应该由（）单位移交城建档案馆。 A.工程管理 B.建设

C.监理 D.总承包 9 建筑局部夹层有人员正常活动的最低处的净高不应小于（）m。 A.1.8 B.1.9 C.2.0 D.2.2 10 关于硅酮结构密封胶的施工工艺检测环节，不需检测的项目是（）。 A.蝴蝶试验 B.强度试验 C.胶杯试验 D.剥离试验 11 三级动火由（）审查批准后，方可动火。 A.项目安全管理部门 B.项目负责人 C.项目安全管理部门和项目责任工程师 D.项目责任工程师 12 一级设防钢筋混凝土抗震墙的厚度构造要求规定是（）。 A.不应小于150mm且不宜小于层高或无支长度的1/20 B.不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20 C.不应小于170mm且不宜小于层高或无支长度的1/20 D.不应小于180mm且不宜小于层高或无支长度的1/20 13 工程观感质量应由（）确认。 A.总监理工程师 B.建设单位项目负责人 C.政府质量监督部门 D.验收人员共同商定 14 施工现场综合考评的对象是（）。 A.监理和总包单位

机电一级建造师考试真题及答案

一、单选题 1、下列非金属风管材料中，适用于酶碱性环境得就是()。 A、聚氯脂复合板材 B、酚醛复合板材 C、硬聚氯乙烯板材 D、璃璃纤维复合板材 答案：C 2、下列电工测量仪器仪表中，属于较量仪表得就是()。 A、兆欧表 B、机械示波器 C、钳形表 D、电位差计 答案：D 3、起重吊装中，安全系数就是45得6×19钢丝绳宜做（）。 A、缆风绳 B、滑轮组跑绳 C、吊索 D、用于载人得绳索 答案：A 4、常用于设备安装标高控制得测量仪器就是()。 A、水准仪 B、经纬仪 C、全站仪 D、合像仪 答案：A 5、关于悍接工艺评定得说法，正确得就是()。 A、针对种钢号母材评定为合格得悍接工艺评定不可用于同组别得其她钢号母材 B、份悍接工艺评定报告只能作为份悍接工艺卡得依据 C、国内新开发得钢种应自钢厂进行悍接工艺评定 D、改变悍后热处理类别须重新进行悍接工艺评定 答案：D 6、采用电化学保护方法进行防腐施工时，不属于阳极保护系统得就是（）。 A、参比电极 B、牺牲阳极 C、点状阴极 D、电线电缆 答案：B 7、关于选用保冷材料得说法，正确得就是（）。 A、导热系数乘以材料单价，值越大越经济 B、宜选用闭孔型材料 C、纤维状保冷材料密度越小，导热系数越小 D、保冷材料得吸湿率越高越好 答案：B 8、耐火喷涂料喷涂完毕后，应及时（）

A、作防水处理 B、进行烘干 C、开设膨胀缝 D、敲击释放应力 答案：C 9、下列电梯安装工程文件中，应有电梯制造单位提供得就是（） A、电梯安装告知书 B、电梯安装许可证 C、电梯安装方案 D、电梯维修说明书 答案：D 10、用于阻挡烟、火与冷却分割物，不具备直接灭火能力得就是（） A、水幕系统 B、预作用系统 C、干式系统 D、干湿式系统 答案：A 11、机电工程项目实施阶段得工作不包括（） A、勘察 B、设计 C、建设准备 D、环境影响评价 答案：D 12、机电工程项目服务采购包括（）。 A、招标文件编制 B、机电设备调试 C、机电设备运输 D、机电工程保修 答案：A 13、电子招投标在截止投标时间前，可解密提取投标文件得就是（） A、招投标管理部门 B、招投标监督部门 C、招标人 D、投标人 答案：D 14、下列文件中，属于施工承包合同文件得就是（）。 A、中标通知书 B、设计变更申请书 C、监理下达得整改通知书 D、工程结算文件 答案：A 15、下列设备验收内容中，不属于外观检查得就是（）。 A、润滑油脂 B、非加工表面

2014年二级建造师施工管理真题及答案解析

1、关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是( )。 A、施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B、施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C、施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均由业主方签订 D、施工总承包方应负责施工资源的供应组织 试题答案：[[D]] 试题解析：【解析】此题考核施工总承包方和施工总承包管理方的区别。 A，一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作说的是施工总承包管理方；A错误；B，施工总承包方对业主指定分包商的施工安全也要承担责任；B错误； C，业主与施工总承包方签订合同，再由总承包方自行寻找分包商，这是总承包模式最大的特点，C错误；D正确。【考点100、发承包模式差别】 2、关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是( )。 A、每一个部门只能有一个主办部门 B、每一个任务只能有一个协力部门和一个配合部门 C、项目运营部应在项目竣工后介入工作 D、项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分 试题答案：[[D]] 试题解析：【解析】 A，每个任务的主办部门并不仅限于一个部门；A错误； B，每一个任务更不仅限于一个协力部门和一个配合部门；B错误。 C，项目运营部应在项目竣工前介入工作；C错误； D正确。【考点9、工作任务分工表】 3、关于线性组织结构的说法，错误的是( )。 A、每个工作部门的指令源是唯一的 、高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令B． C、在特大组织系统中，指令路径会很长 D、可以避免相互矛盾的指令影响系统运行 试题答案：[[B]] 试题解析：【解析】在线性组织结构中，高组织层次部门只能向下属一个层级的部门下达指令，不能跨越躲过等级，这样保证每个部门只有一条指令接收途径。B错误。【考点7、组织结构图的三种模式】 4、下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是( )。 A、工程概况 B、施工部署 C、施工平面图 D、技术经济指标 试题答案：[[C]] 试题解析：【解析】施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工。故选C。【考点12、施工组织设计的内容和顺序】 5、下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是( )。 A、目标分解 B、目标计划值搜集 C、目标计划值与实际值比较

2018年二级建造师建筑实务真题及答案(全)

1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是() A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 答案:D 2、严禁将地下室作为主要用房的是() A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 答案:B

3、不属于应急照明光源的是() A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 答案:C 4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（） A.C25 B.C30 C.C35 D.C40

答案：D 5、属于永久荷载的是() A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 答案:A 6、在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是() A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能

答案:A 7、据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是() A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥 答案:A 8、影响混凝土和易性的主要因素是() A.石子 B.砂子 C.水泥

D.单位体积用水量 答案:D 9、木材在使用前进行烘干的主要目的是() A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 答案:A 10、关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是() A.度低 B.呈酸性 C.密度小

D.硬度低 答案:B 11．下列哪些是用于工业用水的塑料管道？A．PVC-U管 B．PVC-C管 C．PP-R管 D．铝塑复合管 参考答案：B 12.下列不属于安全玻璃的是( )。 A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃

2014年一级建造师考试《建筑实务》真题及解析

2014年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。 A．50 B．100 C．150 D．200 2．预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。 A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3．某受均布线荷载作用的简支梁，受力简图如下图所示，其剪力图形状为（）。 4．关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。 A．柱的震害重于梁 B．角柱的震害重于内柱 C．短柱的震害重于一般柱 D．柱底的震害重于柱顶 5．下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。 A．普通水泥

B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥 D．粉煤灰水泥 6．在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。 A．砂率 B．单位体积用水量 C．拌合方式 D．温度 7．关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（）。 A．SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B．APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水 C．采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃ D．采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃ 8．对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。A．直角坐标法 B．极坐标法 C．角度前方交会法 D．距离交会法 9．关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。 A．内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 B．土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 C．在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 D．土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 10．下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。 A．冲击钻成孔灌注桩 B．回转钻成孔灌注桩 C．潜水电钻成孔灌注桩 D．钻孔压浆灌注桩 11．关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）。 A．上下通缝砌筑 B．不可采用铺浆法砌筑 C．先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土 D．防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞 12．当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A．过梁上一皮砖处

2017年一级建造师考试真题及答案

2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩

C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是 【选项】 澄清池 A. B.清水池 生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。 【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法，错误的是( )。 【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测 。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是19.

2014二级建造师法规考试真题及答案

2014二级建造师法规考试试题（代码22） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（B ）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ D ）。 A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．甲应承担付款义务 3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（B ）。 A．所有权B．用益物权 C．担保物权D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（A）。 A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（C）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权B．商标权 C．著作权D．发明权 6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（D ）。 A．厂房B．可转让的专利权 C．生产原材料D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ D ）。 A．生产设备B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物D．集体所有的宅基地 8．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。 B A．行政处分B．违约责任 C．行政处罚D．交纳罚金 9．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ B ）。 A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．市场主体的自我综合信用评价 D．行业协会协助政府部门的综合信用评价 10．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ C ）。

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析 一、单项选择题 1. 土路基质量检查与验收的主控项目是（）。【答案】A A．弯沉值;B．平整度;C．中线偏位;D．路基宽度【解析】土方路基主控项目有压实度和弯沉值。 路基质量检验和验收项目：主控项目为压实度和弯沉值(0．01mm)；一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。参见教材P17。 2. 与悬浮-密实结构的沥青混合料相比，关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法，正确的是（）。 A．黏聚力大，内摩擦角大B．黏聚力大，内摩擦角小C．黏聚力小，内摩擦角大D．黏聚力小，内摩擦角小【答案】C【解析】骨架-空隙结构黏聚力小，内摩擦角大。参见教材P8。 3.下图所示挡土墙的结构形式为（）。【答案】B A．重力式;B．悬臂式;C．扶壁式;D．柱板式 【解析】钢筋混凝土悬臂式挡土墙采用钢筋混凝土材料，由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成。墙高时，立壁下部弯矩大，配筋多，不经济。参见教材P13。 4. 关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（）。【答案】D A．模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性;B．支架立柱高于5m时，应在两横撑之间加剪刀撑C．支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯;D．施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性 【解析】支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。参见教材P45。 5.关于预应力施工的说法，错误的是（）。【答案】B A．预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内;B．预应力超张拉的目的是减少孔道磨阻损失的影响C．后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔;D．曲线预应力筋宜在两端张拉 【解析】曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋，宜在两端张拉；长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉。预应力超张拉的目的是防止预应力损失，这其中包含了有孔道摩阻的影响、混凝土收缩徐变、预应力锚具等多个因素。参见教材P55、P56。 6.用于城市地下管道全断面修复的方法是（）。【答案】A A．内衬法;B．补丁法;C．密封法;D．灌浆法【解析】给排水管道全断面修复可以采用内衬法、缠绕法、喷涂法。选项B、C、D属于局部修补方法。参见教材P185。 7.关于隧道浅埋暗挖法施工的说法，错误的是（）。【答案】C A．施工时不允许带水作业;B．要求开挖面具有一定的自立性和稳定性 C．常采用预制装配式衬砌;D．与新奥法相比，初期支护允许变形量最小 【解析】浅埋暗挖法施工时不允许带水作业。采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。浅埋暗挖法与新奥法相比，浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大，初期支护允许变形量比较小，有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。喷锚暗挖法常采用复合式衬砌，衬砌结构由初期支护、防水层和二次衬砌所组成。参见教材P91、P96。 8.设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的监测项是（）。【答案】A A．立柱变形;B．冠梁变形;C．地表隆起;D．支撑梁变形 【解析】由于基坑一直处于开挖过程，直接监测坑底土体隆起较为困难，一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况。参见教材P116。 9.水泥土搅拌法地基加固适用于（）。【答案】C A．障碍物较多的杂填土;B．欠固结的淤泥质土;C．可塑的黏性土;D．密实的砂类土 【解析】水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土（软塑和可塑）、粉土（稍密、中密）、粉细

2011二级建造师考试真题及答案

2010 年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A. 热轧钢筋 B. 热处理钢筋 C?钢丝 D.钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2. 在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A. 承受由于弯矩作用而产生的拉力 B. 承受由于弯矩作用而产生的压力 C. 承受剪力 D. 承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3. 某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A. 低层住宅 B. 多层住宅 C?中高层住宅 D.高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4. 某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m, 女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m,该房屋的建筑高度是（）m。

A. 18.300 B．19.100 C．19.400 D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的 高度计算。则该房屋的建筑高度为二21.30-（-0.300）= 21.600m 5. 建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A. 屈服强度 B. 疲劳强度 C?抗拉强度 D.伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6. 砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A. 受压承载力 B. 受剪承载力 C?局部受压承载力 D.稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7. 测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A. 7 天 B. 14 天 C. 21 天 D. 28 天 【答案】D 【解析】混凝土立方体抗压标准强度（又称立方体抗压强度标准值）是指按标准方法制作和养护

2014年二级建造师建筑真题及答案解析版

2014 年二级建造师建筑真题及答案（ 解析版） 单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 下列用房通常可以设買在地下室的杲（）. 瓦游艺厅 医院病房 C.幼儿园 二老年人生活用房 【建鋼工程实务一标准答案】A 【讣t丐二务苕密解出】严荼将幼儿、老年人生》舌用馬设在地下室或半地下室；建筑物内的歌舞、娱乐、赦映、游艺场所不应设買在地下二层圧以下.参见教材刃. 2. 某杆件受力形式示意圈如下，该杆件的基本受力形式是（ 丄.压缩 M弯曲 C剪切 □.扭转 【建氛工程实务一^隹答案】C 【建誼工程实务一答龛解析】参见教材P-3. 3. 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50064,则该房屋的设计使用年限通常为（）年。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 【建筑工程实务-标准答案】B 【建筑工程实务-答案解析】参见教材P16o 类设计使用年限示例 别（年） Vr V,

二.下列指标中，属于常用水泥技术指标的是C A.和易性 玉可泵性 C. 安定性 D. 保水性 【建筑工程实务f隹答家】c 【列诚_斤文賢一孑小】常甲的水泥的技术指标有'凝结时间、悴积安定性和强度及强度等级.参见教 材阪監 亍ES聚氯乙烯（亠'匚丿）管不便用于（人 乩扫E污管道 B. 雨水管道 C. 中水管道 D. 饮用水萱道 1建筑工程实务F准答案】D ［建筑工II奚务一答宴解甘】硬聚氨乙烯de」）管主要用于给水萱道（非恢用水人拄水 管道、雨水管道.夢见敎材兀2? 氐用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护期是（）天. 4 7 氐M 匚2- D. 2S 【建筑工程实务一际准菩秦】D ［汕筑虽萼妄吴—二文解听］砂浆强度由边长7即m的正方形试件，经过2SC标谁养护，测得一组三块试件的抗压强度值来评定.券见教材先去 工深基坑工程的第三方监测磁由（）委托n 山建设单位 6.监理单位 C.设计单位 工施工单位 【建筑工程实务TS准答案】A ［注氏.可文聚工自解勺】基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检

2018一级建造师考试试题及答案

一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来

2014年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案

2014年全国注册二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》试卷及答案解析 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。 A．乙的行为属于法定代理 B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D．甲应承担付款义务 3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。 A．所有权 B．用益物权C．担保物权 D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。 A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权 B．商标权C．著作权 D．发明权 6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。A．厂房 B．可转让的专利权 C．生产原材料 D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。A．生产设备 B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物 D．集体所有的宅基地 8．某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（）申请行政复议。A．市环保局 B．省建设厅 C．省人民政府 D．市人民政府 9．工程项目质量安全第一责任人是（）。 A．项目经理 B．总经理C．部门经理 D．安全经理10．下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A．双方签收的人民法院调解书B．双方签收的人民调解委员会制作的调解书 C．双方签收的建设行政主管部门制作的调解书 D．—方拒绝签收的仲裁调解书 11．检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（）复检。 A．双方共同认可的检测机构 B．原检测机构 C．上级检测机构 D．建设行政主管部门指定的检测机构 12．因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 A．签约时的签约地 B．履约时的签约地 C．履约时的项目所在地 D．签约时的项目所在地13．根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。 A．建设单位对施工企业开工条件的确认 B．政府主管部门的一种行政审批制度 C．监理单位对施工企业开工准备工作的确认 D．政府主管部门对施工企业开工条件的确认 14．下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。A．质量检测站 B．项目咨询单位 C．监理单位 D．建设行政主管部门 15．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。 A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．市场主体的自我综合信用评价 C．行业协会协助政府部门的综合信用评价 D．社会中介信用机构的综合信用评价 16．下列变更中，属于应当经合同当亊人双方协商一致情形的是（）。 A．公司名称变更 B．合同签约人员变更 C．公司法定代表人变更 D．采购数量变更 17．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。 A．按份责任 B．连带责任 C．补充责任 D．公平责任18．根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。 A．1年以上3年以下 B．6个月以上2年以下 C． 3个月以上1年以下D．3个月以上6个月以下19．施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、