文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 都江堰灌区2017年度续建配套与节水改造工程(第一批).doc

都江堰灌区2017年度续建配套与节水改造工程(第一批).doc

都江堰灌区2017年度续建配套与节水改造工程(第一批)(旌阳区46-1号支渠整治)监理随机抽取公告

一、本项目经四川省发展和改革委员会、四川省水利厅以川发改农经[2017]556号、川水函[2018]395号批准建设,抽取方案已经政府投资主管部门和行业主管部门备案,备案号为号本项目现通过固定价随机抽取施工监理单位,诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的随机抽取。

二、项目概况(表一):

都江堰灌区2017年度续建配套与节水改造工程(第一批).doc

三、项目内容(合同段划分)

具体内容见附件

四、资格要求

(1)资质要求:

具有独立法人资格,企业资质等级不应低于(包括):水利工程施工监理丙级。

(2)其他要求:

1)、在本市行政区域内工商注册并纳入建设领域企业信用名录库,无四川省建筑市场责任主体不良行为记录扣分的企业。

2)、项目总监理工程师须具备《全国水利工程建设总监理工程师岗位证书》项目总监须具有水利工程建筑中级及以上技术职称,且有3年以上的相关工作经验,年龄在60岁以下;

3)、项目监理工程师须具有《全国水利工程建设监理工程师资格证书》,并按规定注册,取得《水利工程建设监理工程师注册证书》,须具备水利工程建筑中级及以上技术职称。具有3年以上的相关工作经验,年龄在55岁以下;

4)、派驻本工程的监理人员实行“一人一工地”制度,即参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目监理管理人员,中选后至完工前也不得在其他项目担任项目监理管理人员,中选后实行压证监理制度。

5)、提交审核时随机抽取申请人应带齐以上要求的所有资料原件备查,并同时提供一份加盖公章的复印件留存。

6)、资格审查现场不接受补充资料。

(3)本项目不接受联合体参加随机抽取。

五、报名时间

(1)请有意参加本项目随机抽取申请人,仔细查看“附件”中工程图纸,待自检可以接受项目业主确定的工程图纸范围内项目后再自愿报名。

(2)各随机抽取申请人报名及抽取时间、地点为:

报名时间即北京时间: 2018年月日时分至年月日时分抽取时间即北京时间: 2018年月日时分;报名及抽取地点:德阳市政务中心附楼五楼招拍挂交易大厅。

(3)项目业主以随机抽取公告公布的工程发包价(暂定价,最终以审计结算为准)、工程图纸,按照随机抽取方式确定唯一中选人,并实施工程图纸以及工程设计变更范围内所有项目的施工监理服务。

(4)本项目(合同段)工程发报价一览表

(表二):单位:万元

都江堰灌区2017年度续建配套与节水改造工程(第一批).doc

六、报名资格审查

拟任项目负责人应在报名时持以下资料并经业主及现场监督部门审核合格后方可参与随机抽取,审查内容:

1、拟任项目负责人为本项目总监。

2、拟任项目负责人有效身份证原件及复印件,相应执业资格证书或岗位证书原件及复印件,企业为拟任项目负责人缴纳的最近连续6个月养老保险原件及复印件;

3、企业资质证书副本原件及复印件;

3、营业执照副本原件及复印件;

4、随机抽取申请函、授权委托书和法定代表人身份证明,四川省建筑市场责任主体不良行为记录(在四川省住建厅官网打印企业的当前诚信分值页面)。

七、自愿报名参加随机抽取的企业,无需缴纳投标保证金,履约保证金按相关规定缴纳。

八、随机抽取确认后,中选人无正当理由不与发包人订立合同,或在签订合同时向发包人提出附加条件,或不按照随机抽取文件要求提交履约保证金的,取消其中选资格。限定两年内不得参与随机抽取。

九、提供虚假资料,骗取中选的,随机抽取结果无效,给发包人造成损失的,依法承担赔偿责任,限定两年内不得参与随机抽取。

十、联系方式:

项目业主(全称):德阳市旌阳区水利技术服务中心

地址:德阳市屏山街349号

邮编:618000

联系人:

联系电话:

传真:

移动电话:

电子邮件(E-mail):/

附件:

1、随机抽取申请函、授权委托书和法定代表人身份证明;

2、随机抽取诚信承诺函;

3、德阳市非公开招标项目随机抽取中选确认书;

4、监理合同。

5、工程图纸。

2018年月日(公章)

附件1、随机抽取申请函、授权委托书和法定代表人身份证明

随机抽取申请函

(发包人名称):

我方已仔细研究了(项目名称)随机抽取公告及其所有附件的全部内容,在完全理解并严格遵守随机抽取公告的各项规定和要求的前提下,自愿参加本次随机抽取活动。

我方声明:参加随机抽取时所派的拟任项目负责人和提供的申请材料全部符合随机抽取公告所列要求,并真实可信,不存在虚假(包括隐瞒)。拟任项目负责人不同时承担另外的工程,否则自愿放弃抽取的中选机会并接受相应的处罚。

随机抽取申请人(单位盖章):

拟任项目负责人:(签字)

地址:

联系方式:

年月日

授权委托书

本人(姓名)系(随机抽取申请人)的法定代表人,现委托本单位人员(姓名,必须是随机抽取申请函中的项目负责人)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)随机抽取申请、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:。

代理人无转委托权。

附:1、法定代表人身份证明

2、委托代理人身份证复印件、投标人为其缴纳的养老保险(提供最近6个月连续缴费证明)复印件

随机抽取申请人:(盖单位章)

法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)

年月日

注:法定代表人不亲自投标而委托代理人参与随机抽取时适用。

法定代表人身份证明

都江堰灌区2017年度续建配套与节水改造工程(第一批).doc

注:(1)法定代表人亲自参加随机抽取而不委托代理人参加抽取时适用。

附件2、随机抽取诚信承诺函

随机抽取诚信承诺函

(发包人名称):

我单位作为(项目名称)随机抽取中选人,作出以下承诺:

一、所提供证件、资料真实、合法。

二、严守相关法律法规,企业无借牌挂靠、围标串标、买标卖标、违法分包、拖欠农民工工资等违法违规行为,否则志愿接受主管部门处理处罚。

三、我单位承诺在该项目中配备的项目负责人和技术负责人没有在未完工的在建项目(包括已经被确定为中标人的项目)任职。

四、采购建材及工程服务时,在同质同价的基础上优先选择本市供应商。

五、保证遵守廉政建设相关规定。

六、我单位承诺在收到中选人确认书后,在规定的期限内,与你方按照随机抽取文件签订合同。

七、我单位承诺按照随机抽取文件规定向你方递交履约担保。

八、我单位承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

九、我单位承诺因承包人原因导致施工组织设计方案发生变更不增加工程造价。

如违反以上承诺,我单位承担弄虚作假投标责任,以及一切法律责任和行政主管部门处罚。

随机抽取申请人(单位盖章):

法定代表人或其委托代理人:

年月日

附件3、德阳市非公开招标项目随机抽取中选确认书

德阳市非公开招标项目随机抽取

中选确认书

都江堰灌区2017年度续建配套与节水改造工程(第一批).doc

附件4、监理合同

合同条款及格式

建设工程委托监理合同

项目名称:

委托人:

监理人:

签订日期:年月日

第一部分建设工程委托监理合同

委托人:

监理人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程建筑规模及项目内容:

4.工程总投资:

5.签约合同价:

6.期限:工程施工期(含延长期)+缺陷责任期。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

1.监理投标书或中标通知书;

2.本合同标准条件;

3.本合同专用条件;

4.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

本合同自年月日开始实施,至年月日完成。

本合同一式捌份,甲方陆份,乙方贰份。具有同等法律效力。

委托人:(签章)监理人:(签章)

法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

联系人:联系人:

电话:电话:

第二部分标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人的义务

第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人的义务

第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。

第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:

(1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、监理人员工地住房及合

同专用条件约定的设施,对委托人未提供但同意监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。

第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人的权利

第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

(1)选择工程总承包人的建议权。

(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。

委托人的权利

第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人书面同意。

第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,监理人应向委托人支付合同金额的2倍的违约金,且委托人有权要求监理人更换监理人员,直到单方面终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。违约金不足以弥补损失的,监理人应赔偿委托人全部损失。

监理人的责任

第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当赔偿委托人所受到的全部损失。

第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,应向委托人

承担赔偿责任。

第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当赔偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等)。

委托人的责任

第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人,完成监理业务的时间相应延长;若因此致使监理人发生了附加工作,则监理人应书面报告委托人并将此额外报酬取得委托人的同意

第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或

自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

第三十七条当委托人认为监理人无正当理由未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知;若委托人发出通知后21日内没有收到答复或答复的理由委托人不予认可的,则委托人可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止,监理人应向委托人支付支付合同金额的2倍的违约金,并赔偿给委托人造成的全部损失。

第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理的报酬

第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。

第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,向工程所在地人民法院起诉。

第三部分监理合同专用条款

第一条本合同适用的法律及监理依据:

1、国家及四川省的有关工程建设和工程建设监理的法律、法规、政策、规范和标准;

2、工程技术标准,施工验收规范,建设工程监理规范;

3、政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及其他有关文件;

4、本工程设计文件、地勘报告、图纸及说明;

5、本工程监理合同和其他工程建设合同。

第二条监理人的义务、监理范围和监理工作内容:

(一)监理人义务:本合同项目将在项目有关部门的指导和监督下施行,监理人应严格按“守法、公正、科学”的准则开展监理工作。

(二)监理范围:在施工和保修阶段监理的“三控制、两管理、一协调”,即:投资控制、进度控制、施工安全与质量控制;合同管理、信息管理;工程的组织协调及其他相关服务。

(三)监理工作内容:

1、协助委托人编写开工报告;

2、审查承包人各项施工准备工作,下达开工通知书;

3、督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施;

4、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,施工质量保证体系和施工安全保证体系,提出改进意见,并负责监督实施;

5、组织设计交底,图纸会审,工程例会,审查设计变更;负责做好会议记录和图纸会审记录;

6、编制投资控制计划,审核已完工程量;

7、负责对现场签证项目的计量和价款结算进行审核、签证;负责对承包方报送的竣工结算送审资料进行审核、签证;对承包方所报送的工程付款凭证进行签证。

8、设计变更经设计咨询单位审核、业主批准后,发布施工工程变更令;

9、审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量,必须

进行测试和监控,并完成平行检测工作;

10、监督承包人严格按技术和设计文件施工,控制工程质量,重要工程部位督促承包人实施预控措施;

11、抽查工程施工质量,对隐蔽工程进行复验签证,负责工程质量事故的分析及处理;分阶段进行进度控制,及时提出调整意见;

12、在实施过程中,监理采取程序报验检查、平行检查、旁站检查、巡视检查、定期与不定期检查等各种手段,按照规范和施工组织设计的要求,克服施工过程中的质量通病。

13、协助处理合同纠纷和索赔事宜,协调委托人与承包方之间的争议;

14、督促施工单位严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工、控制工程质量。

15、督促、检查、落实安全生产和文明施工的各项措施及其实施;

16、按时编写上报监理月报、监理日志、质检运行报告、监理工作阶段报告、专题报告;工程竣工后及时整理上报委托人和有关主管部门所监理的工程质量评估报告、监理工作总结及其他相关的监理资料。

17、督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料;

18、组织对工程初验,参与工程竣工验收,对施工质量提出评价意见;检查各承包人在工程项目交付使用前是否已提供相应产品的合格证;

19、对施工单位提交的竣工图纸、其他竣工验收资料和竣工结算送审资料进行审核、确认,检查督促施工单位对本工程竣工图纸和竣工资料的收集整理和完善工作;

20、编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结;工程竣工验收合格后及时向委托人提交一份监理竣工资料及质量评估报告。

21、签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书;

22、签发各阶段工程款支付证书;负责项目工程造价控制;

23、负责施工现场安全生产管理工作。

第三条外部条件包括:满足工程开工。

第四条委托人应提供的工程资料及提供时间:

1、提供工程资料:提供工程资料满足工程管理要求。

(1)设计施工图纸及相关的标准图纸、说明;

(2)工程立项相关资料;