二次结构砌体工程合同完整版本

二次结构砌体工程合同

甲方：_____________________________________________

乙方：_____________________________________________

工程名称：__________________________________________

工程地址：__________________________________________

甲方将承建的_______________________ 工程的二次结构工程承包给乙方。根据《合同法》有关条约,

本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成以下条约。

一、主要工作范围：

1、本工程施工图范围内全部二次结构工程

2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输；

3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。

4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运，并按指定现场地堆码以及定额规定的工作内容。

5、沙石的筛选、装车、下车，搅拌机前后台运输、搅拌；砂浆的运输，即到各工作的所有垂

直、水平运输工作内容并包括水泥、白石灰的搬动；

6、所有墙体拉筋的安装。

7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日做到工完料尽、场地清理，达到现场文明管理的要

求；

8、工具及机械费：搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程

所用一切工具等，均有乙方承担。

9、钢筋范围：包括构造柱钢筋，锚拉筋，圈梁，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等钢筋制

作、植筋、绑扎及提供扎丝均由乙方承担

10、木工范围：支撑构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构

木工支模均由乙方承担

11、泥工范围：所有构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构浇筑均由

乙方承担

12、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。

13、升降机由乙方操作，操作不当，由乙方维修。

14、甲方只提供升降机、脚手架、搅拌机，其他小型机具及材料由乙方负责。

二、承包方式

1、承包单价：砌体200元/m3，混凝土860元/m3。

2、砌体包括：所有建筑图施工中的砌筑墙体，混凝土包括钢筋、模板、砼浇筑。

价款的支付

1、甲方按乙方完成工程量结算、并按完成额的80%支付。预留人工费待工程合格验收、乙方又未

违反合同规定的行为、余款待竣工后3个月内付清。

四、工程质量要求

1、乙方接受任务后；由甲方工长向乙方工作人员进行技术交底、每道工序完工后由乙方进行自检，在

得到甲方所管工长的认可后方可验收、如不合格，返工费用均由乙方承担；

2、施工过程中不得有干转上墙、砂浆饱满度达到90%以上；墙面垂直度要小于或等于3mm，平整度要求

小于或等于5mm ；

钢筋方面，支拆模方面，混凝土方面等所有事项按甲方技术交底施工，否则进行处罚，不足一

天按一天计算。

五、工期要求

工程施工时，乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按拖延工期处罚。

六、现场及标准化工地要求：

1、乙方现场施工使用的所有材料必须堆码整齐。

2、乙方应严格按照甲方安全人员的要求进行施工操作，如乙方不按照施工安全进行施工，所发生的安全事

故均由乙方承担。

3、乙方应自行完善其标准化文明施工要求工作。

七、甲乙双方职责：

1、甲方及时提供甲方应该提供的资料

2、乙方及时提供机具及其他材料、工具、确保工程顺利施工

3、甲方为了整个项目顺利施工的需要，乙方必须服从甲方的安排、调整、否则按拖延工期处罚。

4、如果乙方自行退场或有未完成的工作，未完成的工程量按承包单价的___________ 倍从已完工程量

二次结构分包规定合同

工程劳务分包合同 总包单位：商丘国基建筑安装有限公司苏地现代城项目部（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合商丘市和本工程的具体情况，甲方将苏地现代城17#18#楼工程二次结构以劳务分包的形式分包给乙方，双方本着平等、自愿、诚实、信用原则，在乙方现场考察及图纸内容看透情况下经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下： 第一条工程概况 1、工程名称：苏地现代城17#18#楼工程 2、工程地点：商丘天瑞路路西 3、结构类型：框剪结构 4、层数：地下一层；地上十八层。 第二条承包范围 本工程的砌体及二次结构室外零星工程及其他部分。 1、砌筑及二次结构承包范围：各种砖墙砌筑（外墙及分户墙 均为加气砼砌块，墙砌筑均含小基砖、顶部斜法砌筑），门窗和水电安装预留洞口、电梯安装土建配合各洞口封堵，圈过梁及构造柱，钢筋制作、绑扎、植筋、焊接，模板安拆，混凝土浇筑。拉结筋制作、绑扎、植筋、焊接等，预埋件制作、安装，原二次结构变更导致原主体结构预留钢筋的切割、植筋等。 2、室外零星工程承包范围：包括台阶、坡道、散水及与其相 关的工作。 3.他部分工程承包范围：现浇阳台栏板，女儿墙砼（包括钢 筋的绑扎）在粉刷之前所有砌筑，模版，钢筋，混凝土等工作均有乙方制作。以上工作内容、具体做法、部位详见项目

部施工方案和书面交底，方案和书面交底没有详述时以施工图纸、设计说明和有关规范做法图集为准。 第三条双方责任 一、甲方工作 1、乙方工人进总包方施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及公司内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查； 2、提供施工设计图、设计变更及施工技术交底； 3、审批乙方当月已完工程量，按公司有关规定及时审核结算； 4、协调乙方与其他专业施工队之间的关系 5、组织隐蔽工程的验收，对乙方的质量、进度、安全、文明施工进行监督指导，解决乙方在施工中出现的技术问题； 6、开工前提供现场施工条件； 7、不定期对乙方人员及其工作进行检查； 二、乙方工作 1、乙方负责人：电话： 乙方负责人必须常驻施工现场，及时解决在施工中出现的各种问题；如乙方代表不常驻工地，影响施工生产，甲方将视为工程转包，有权解除合同，并追究乙方违约责任； 2、乙方不得将该工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件中止本合同，并由乙方承担由此造成的全部经济损失； 3、按甲方通知的时间进场； 4、建立施工管理组织机构，组织施工人员进场，进场人员必须持有居民身份证，计划生育证或当地派出所证明，施工人员尤其是现场带班人员不得随意变动，因工作需要变更，须事先征得甲方同意；如乙方未经甲方同意擅自更换人员，乙方将承担相应的违约责任； 5、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，进场人员必须持有效上岗证，特种作业证，不得从事与岗位证书不一致的岗位工作，一经查出，每人次乙方缴纳违约金200元； 6、乙方必须按施工图纸说明或甲方审定的作业设计、设计方案和有关变更组织施工，认真审查图纸，及时发现问题，避免不必要的返工及浪费，认真配合其他专业施工，共同完成施工任务，如有合理化建议及时向甲方提出，并办理洽商变

砖砌体施工合同

砌体结构施工承包合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：___________身份证号码：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合 第一条：工程概况： 1、工程名称：新泰市上海国际商城1#楼 2、工程地点：新矿路中段地税局东临 第二条：工程承包方式： 劳务费承包 第三条：工程承包范围： 一、乙方以包人工、包小型工具的形式承包本工程主体的砌体工程、构造柱浇筑工程、抹灰工程、屋面砌体砌筑工程（防水工程除外）、其它专业的收口补洞工程。室内抹灰简易脚手架搭拆、安全文明施工、带班管理。（小型工具包括灰刀、灰匙、灰铲、灰尺、砖线、手锤、凿、淋水用水管等自用工具，劳保用品、灯线、灯具。乙方所用器具全由乙方自行保管。甲方提供砂浆搅拌机、砖转运架车、脚手架、灰斗。） 二、本协议中的单价是包括国家规定的一切劳保用品、工伤事故医疗费在5000元（五千元）以内由班组自负，如超出五千元，便按照国家相关文件执行。清凉饮料、高温津贴、夜间加班夜餐费、进退场车旅费、雨天停工补助以及乙方本身各项杂务、利润费均包含在内，甲方不再支付任何费用。 三、设计增、减变更的工程内容。 四、负责本分项工程所有材料的人力垂直及水平运输。 五、负责按设计图纸及施工规范要求承包本工程所有的图纸范围内（项目部确定标注）的全部墙体砌筑、其中包括局部脚手架整改、安全防护、预留施工洞的封墙、墙面养护、现场安全文明施工（每日工完场清和落地灰回收）等 第四条：工期及承包单价： 1、工期以甲方制定的要求为准。 2、按实际完成工程量计算：砖体砌筑单价元/m2。 构造柱、门窗过梁砼浇筑单价元/m3。 第五条：结算与支付： 按实际完成量计算。 一层砌体结构完工，二层完成砌体工程量的50%时付一层砌体工程量的80%，以上楼层以此类推，待建设单位、监理单位验收合格后付清全部工程款项。

二次结构砌筑施工一定要注意的14点

二次结构砌筑施工一定要注意的14点 1、砌筑砂浆（要根据图纸要求进行配比，此处为简介） ±0.000以下墙体砌筑采用M7.5水泥砂浆，±0.000以上墙体砌筑采用M5水泥砂浆。 2、砂浆试块的留置 ±0.000以下M7.5三组标养试块。 ±0.000以上M5一层一组标养试块，且不少于三组。 3、构造柱 （1）构造柱构造：砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸为20cm（即一皮砌块高度），马牙槎应先退后进，进退尺寸为100mm。 a、构造柱的设置：按照设计图纸要求，填充墙在内墙转角处，外挑墙端及墙长≥5m的墙中应设构造柱。 b、构造柱的要求：构造柱厚度同墙厚，宽度200mm，柱内竖筋4Φ12，箍筋Φ6@200，接头范围箍筋加密100mm，加密高度600mm。基础墙体构造柱箍筋间距为100mm。 （2）构造柱钢筋绑扎 箍筋与柱竖筋要保证垂直，弯钩叠合处，沿主筋方向错开转圈设置，第一道箍筋距柱根部50mm。柱内竖筋4Φ12，箍筋非加密区Φ6@200，接头范围箍筋加密100mm，加密高度600mm。 4、拉结筋

（1）拉结筋设置要求：拉结筋设置在灰缝内，±0.000以下拉结筋位置沿墙高每隔500mm设置一道，通长设置。±0.000以上拉结筋位置沿墙高每隔400mm设置一道，通长设置。拉结筋与拉结筋搭接长度为55d。（2）拉结筋、板带筋植入深度为90mm，拉结筋锚入墙内长度为不小于墙长的1/5且不小于700。 5、混凝土带 按设计图纸要求，当墙高≥4m的200厚墙及高度3m的100厚墙需在墙半高处设置与柱连接的通长钢筋混凝土带，厚度为60mm，另外注意通长纵筋的型号与联接。 6、填充墙构造柱的设置位置、断面尺寸见各层建筑平面及相关结施图纸。除有关图纸已注明者外，构造柱应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧（≥2000）、悬臂墙端部布置，构造柱间距≤4m，且不大于层高2倍。断面尺寸可据墙身厚度按图一选用。构造柱应先砌墙后浇筑混凝土，用C20 混凝土浇筑砌墙时，构造柱与墙体连接应加拉筋。构造柱上部与梁板连接处应加插筋均见下图一，填充墙砌筑砂浆等级不应低于M5。双墙每1.5m以内必须设置拉接墙，拉接墙采用200厚。砌体在构造柱部位应留成马牙槎，上下皮错开马牙槎宽度为60mm，从根部按先退后进的原则留置，间隔一皮加气混凝土砌块的高度错槎。 二次结构砌筑还应注意 1、砌筑砂浆要提前做配合比，现场拌制时一律采用重量比；并要采用

砖混结构砌体工程施工劳务合同

砖混结构砌体工程施工劳务合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款，供甲、乙双方遵守执行。 一、现甲方将新佳旅业后勤保障基地工程1#、4#楼砌体工程（灰沙砖）承包给乙方施工。 二、承包范围包括灰沙砖砌筑，砖体运输、浇水，沙灰搅拌实验块制作等，工作范围的清理安全文明施工所需的各项措施。 三、乙方的一般义务：乙方应根据合同的规定严格按图纸保质、保量施工。必须做到物尽其用，节约成本，及时清理自己的作业现场，做到工完场清，满足甲方的需求。 四、工期和进度计划：乙方应严格按甲方的进度计划进行，本合同签订后，甲方应对乙方的工期和进度计划交底，1#楼二层以上砌体每层四个工作日，4#楼一层五个工作日，二层以上为每层四个工作日。如因不可抗力因素和业主原因造成工期延误。甲、乙双方应妥善安排劳动力，所产生的误工甲方不予补助。 五、工程质量和验收：本分项工程要求优良，乙方应认真按照标准规范，设计要求进行施工，随时接受甲方及公司业主代表的检查验收。为检查验收提供便利条件，并按甲方的要求进行返工和修改。 六、对本班组在工作中出现的质量问题将根据甲方编制的质量处罚规定进行处罚。产生的质量问题应进行及时修整处理。并且所产生的费用均由方承担。质量和进度达不到甲方要求按合同价的90%结算。

七、计量单价：按所施工的图纸计量，每块砖0.24元计价，每月结账，付款80%。本工程完工后20天内付清余款，如因业主原因导致不及时支付乙方的工程款时，乙方应予以谅解。 八、文明施工：进场人员必须遵守规章制度，杜绝打架斗欧和违法犯罪事件发生。参与打架斗殴计班组处200元以上罚款，并从当月工程进度款中扣除。 九、其他 1、本合同未尽事宜，双方签订补充合同，补充合同具有同等法律效力。 2、本合同壹式贰份，双方负责人签字盖章后生效。 3、本合同在执行过程中发生纠纷，双方可申请本地仲裁委员会进行调解或向当地人民法院上诉。 甲方（盖章）乙方（盖章） 负责人：负责人： 合同签订日期：年月日

砌体二次结构清工承包合同

砌体二次结构清工承包 合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

(泥工二次结构）清工承包合同 立合同单位： (以上简称甲方) （以下简称乙方） 兹由乙方泥工工班以清包工形式承包本工程主楼砖砌体、二次结构混凝土分项工程；为明确双方责任，更好地相互配合，确保工程的质量和进度，按照《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，并根据本工程的实际情况，本着平等互利的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同信守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、乙方承包范围及工作内容：乙方清工劳务承包的泥工去年未完成的砖砌体分项（其中3# 房地下室砌体、18层以上砌体工程，4#房地下室砌体、1—9层局部未完成砌体、10层以上砌体工程）、清理工作等至主体结构验收为止；具体内容如下： 1、按施工图的各条要求施工(若有变更按建设方的变更通知和要求施工 为准)。 2、3#、4#房泥工砖砌体、、窗台砼浇筑，填充墙顶层离梁底3～6公分的二次细砼堵 塞、设备孔过梁搁置、清理工作等至主体结构验收为止。 3、砖块搬运和浇水湿润、砂浆搅拌和吊运、落地灰清理和回收利用、过梁搬运工 作。 4．所有砂浆由乙方自己搅拌；所有需用到的砖块、砂浆及内脚手架等材料由乙方自己从施工区域搬运至各个操作楼层内，即乙方所用的材料均有乙方自己搬运。 5、二次结构完成后的墙面清理，保持墙面与砼分界线清晰美观、无污染。 6、砖砌体必须采用满刀灰并双面勾缝，墙面要求表面平整、垂直、灰缝顺直、墙清 洁无污染。 7、4#房1—9层上口梁下3—6公分填缝由甲方完成，其他部分由乙方完成。 8、原则上二次结构浇砼工作由甲方完成。如乙方来完成二次结构浇砼，则完成的二 次结构砼结算单价按元/立方米计算；乙方不做二次结构砼，则乙方不得计算二次结构砼立方量。即按乙方实际完成工程量计算（二次结构的工作内容为：腰梁、构造柱、框边柱、导墙砼浇筑，砼自拌及自运，清理工作）。 9、结构验收前的清扫工作。 四、承包方式：主楼填充墙砌体及二次结构浇砼按元/立方米结算（即大写人民币每 立方米贰佰柒拾伍元整计算），如甲方需要做点工，点工按元/工日，乙方要服从甲方安排。注：①单位造价中所含的工作范围按第三条执行；②单位造价中已包含乙方所有一切费用，甲方不再发生任何费用。③3#房1—17层（含17层）去年已完成工程量及4#房1—9层部分去年已完成量乙方不得计算工程量，结算时甲方应扣除去年已完成的工作量。 五、工程质量和安全生产及文明施工： 1、工程质量 （1）质量目标：必须确保无锡市优质结构。 （2）乙方必须严格按图施工，确保工程质量达到优质结构标准，并在合同规定的时间内如期完工。 （3）乙方在每个施工环节必须达到优良标准，如发现达不到标准，必须及时返修，如不服从返工，每次罚款500-1000元处理。 （4）不同材料交接处不得漏浆，发现一处罚款200元。

二次结构砌筑施工协议书.

承包协议书 甲方: 乙方:施工队 甲方将二次结构工程中砌体分部承包给乙方施工,经双方商定达成以下条款,以资甲乙双方共同遵守。 一、承包方式 1、按本工程中二次结构的实际砖砌体立方计算元/m3;清包单价中均已包括手 锯、砌刀、塑料锤、线坠、小白线、卷尺、小水桶、砖夹子等辅助材料;安全帽、手套等劳保用品;社会保险金、养老金和医疗保险金及办理工人各种证件。 二、承包范围 1、本工程中所有木工分项工程工作内容:按施工图纸及甲方要求的二次结构中所有 砌筑分项工程(各种材料的砖砌体等与砌体相关结构的工程;包括材料(砂浆场内运输;砂浆搅拌、材料切割、拉墙筋预埋、脚手架搭设、预埋铁件安装、临 时施工棚的搭设等。 2、施工材料用量计划必须提前五天报项目部材料部门。 3、砼砌块的配制及使用应做到长料长用、短料利用。 4、年内未完成的楼层中零星工程,甲方可按双倍或更高扣除,直至乙方来年来施工 完成后方可给予乙方。

5、按甲方要求做好砂浆试块。 三、文明施工 1、施工现场的安全、文明施工达到市文明工地。做好现场工完、料尽、场地清, 如做不到位,甲方将另安排人员清理,按每人100元/工从乙方当月生活费中扣 除。 2、如发现有材料浪费,除按价赔偿外,并处当场罚200—1000元之间。 四、质量要求 1、严格按照建筑工程新规范要求施工,各分项工程在施工之前,须与甲方进行技术 交底后才能进行施工,对当日完成的分项工程必须进行自查、自检合格后,提交 甲方质量科复验(附各分项质量评定表验收标准,达到质量标准要求后才能进 行后续工作。 2、乙方必须配合甲方对本施工项目验收工作,如未达到监理要求,应当场进行整改, 直到验收合格。 3、甲方质检员对乙方施工项目进行检查时如达不到验收要求,乙方必须按甲方下发 的《整改通知单》中规定时间内进行整改完毕并书面报甲方质检员;乙方如未在

砖墙砌筑施工合同

砖墙砌筑施工合同 篇一：砖墙砌体施工合同 庄园、香槟国际大酒店及庄园、国际邻海怡园（度假村）a标段工程砖墙砌筑工程施工协议书 合同编号：甲方：长春建工集团有限公司厦门湖里分公司 乙方：砖墙砌筑班组 为了更好的完成庄园、香槟国际大酒店及庄园、国际邻海怡园（度假村）a标段工程（以下简称本工程）的施工任务，在保证工程质量，搞好安全生产的同时，做好增产节约、降低成本，经双方本着互利互惠的原则友好协商、甲方决定将本工程中酒店砖墙砌筑专项工程由乙方承包施工，现根据相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的责任和权利，双方协商达成一致，订立本合同。 一、承包形式：包工不包料（包括砌筑所需一切工具，但搅拌机、垂直运输机械、施工脚手架、箱板、施工用水用电由甲方承担）。 二、承包内容及范围： 1、承包范围：现场施工图上红色线所标注的全部砌筑工程，含止水墩、构造柱及圈过梁的混凝土浇筑施工。 2、承包内容：砖墙砌筑班组在施工过程中所用的各种工、用具（包括广线、砖刀、手推车、灰盆、铁铲等小型工具）的采购和自购工具的维修费用由乙方自行承担以及因乙方施工所产生的垃圾清理工作，

并应于每次工序交接前清理完成。 三、计价方式及价格： 1、计算方式：按实际施工的图纸所示意的尺寸计算体积，以立方计算。 2、项目单价： （1）砖墙砌筑按单价为元/㎡（单价包括除合同已明确的，以及乙方应上交的有关部门管理费及乙方劳务公司的管理费、税金、加班费、基本工资、工具补贴、短途运输费、进出交通费、防暑降温费、保健费、劳保用品费；单价还包括安全文明生产文明施工费用、社会福利劳动保险、因乙方原因引起的工伤事故处理等全部费用；单价还包括所有的零星杂工、计时工及伙食费和住宿费等全部费用）包干施工；工程量以乙方与项目部施工员和预算员核定的工程量为准。 （2）上述单价为乙方完成上款全部工作内容的价格。该单价依据乙方已熟悉本工程的施工图纸、施工条件情况因条件而定，乙方不得因本工程工程量大小、施工难易度及其他状况不同而要求加价。除本条款单价范围外，甲方不再支付其他任何费用和计时工， 除甲方有特殊通知外，乙方不得以任何理由放弃任何项目的施工，否则甲方将按该项目两倍价款扣回另请他人施工。 四、质量要求： 1、根据本工程施工图、设计变更、技术联系单及现行有关标准、规范和质量验评标准进行施工和评定，质量要求为合格，乙方必须严格按设计图纸及设计变更通知书进行施工，严格执行国家有关建筑安装

二次结构的一般做法与施工要求

二次结构砌体得一般做法与施工要求 一、定义 1、二次结构得定义:在框架、剪力墙、框剪工程中得一些非承重得砌体,构造柱,过梁等一些在装饰前需要完成得部分，称为二次结构。 2、范围:主体结构得承重构件部分施工完毕以后才施工得,就是相对于承重结构而言得,为非承重结构,围护结构,比如构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等等。 3、二次结构砌体与砖混结构中砌体得区别 砖混结构就是指结构中主要由砌体与混凝土梁板承重得,砌体为物结构中得主要承重构件;二次结构中得砌体就是为满足建筑物得使用功能，主要起分隔得作用。 二、二次结构砌体施工 1、施工准备 放线---植筋---清底-－-找平---排砖---砌筑-－-擦缝 （1）植筋砌体植筋一般为一级6个得钢，植筋深度为15ｄ,即9cm,长度不小于墙长得五分之一,且不小于700cm【抗震要求8度以下】端头制作成135°弯钩。植筋间距500。楼梯间必须设通筋。 （2）8度已上抗震要求时延墙长全部设通筋,植筋要求相同。 （3）植筋后７2小时即可做拉拔试验,一般取总植筋数量得1‰，且

不少于３根,所以一般拉拔试验以3000头为一个检验批。 2、清理与找平 为了使灰缝便于控制与调整,保证砌体灰缝水平，板面标高相差大于２cm时，必须用细石混凝土找平。 基底必须清理干净,用水冲洗,必须保证砌筑前底层无杂质、垃圾等。 3、砌体施工要求 (1)砌筑前2天进行浇砖,使水充分浸入砖内,保证砖得含水率在10%---１5％,水浸入砖四周１、５cm--2cm为宜。 (２）砌筑前清理底层，对于大于2ｃm得高差，用细石混凝土进行找平,砌筑过程中,立皮数杆控制砌体高度,皮数杆上一般标有门窗洞口高度、50线位置。 (3)2０0墙厚砌筑过程中一般要求单面挂线,挂线面要求砌体平整,灰缝整齐,混水墙垂直度误差要求不大于５mm,平整度不大于８mm,现场控制一般按照清水墙控制要求即垂3平5。 (4)砌筑过程中灰缝宜保持在8--12mm,避免游丁走缝,严禁假缝瞎缝,避免通缝,砌体必须错茬搭接,错茬不小于砖长得?,尽量避免砍砖。 (5)砌筑高度大于50ｃm后,立即弹出50控制线,用于校正皮数杆,控制门窗洞口高度,预留洞口高度,窗台高度应按照图纸要求预留

砖混结构施工合同

砖混结构施工合同 篇一：砖混结构砌体工程施工劳务合同 砖混结构砌体工程施工劳务合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款，供甲、乙双方遵守执行。 一、现甲方将新佳旅业后勤保障基地工程1#、4#楼砌体工程（灰沙砖）承包给乙方施工。 二、承包范围包括灰沙砖砌筑，砖体运输、浇水，沙灰搅拌实验块制作等，工作范围的清理安全文明施工所需的各项措施。三、乙方的一般义务：乙方应根据合同的规定严格按图纸保质、保量施工。必须做到物尽其用，节约成本，及时清理自己的作业现场，做到工完场清，满足甲方的需求。 四、工期和进度计划：乙方应严格按甲方的进度计划进行，本合同签订后，甲方应对乙方的工期和进度计划交底，1#楼二层以上砌体每层四个工作日，4#楼一层五个工作日，二层以上为每层四个工作日。如因不可抗力因素和业主原因造成工期延误。甲、乙双方应妥善安排劳动力，所产生的误工甲方不予补助。 五、工程质量和验收：本分项工程要求优良，乙方应

认真按照标准规范，设计要求进行施工，随时接受甲方及公司业主代表的检查验收。为检查验收提供便利条件，并按甲方的要求进行返工和修改。 六、对本班组在工作中出现的质量问题将根据甲方编制的质量处罚规定进行处罚。产生的质量问题应进行及时修整处理。并且所产生的费用均由方承担。质量和进度达不到甲方要求按合同价的90%结算。 七、计量单价：按所施工的图纸计量，每块砖元计价，每月结账，付款80%。本工程完工后20天内付清余款，如因业主原因导致不及时支付乙方的工程款时，乙方应予以谅解。 八、文明施工：进场人员必须遵守规章制度，杜绝打架斗欧和违法犯罪事件发生。参与打架斗殴计班组处200元以上罚款，并从当月工程进度款中扣除。 九、其他 1、本合同未尽事宜，双方签订补充合同，补充合同具有同等法律效力。 2、本合同壹式贰份，双方负责人签字盖章后生效。 3、本合同在执行过程中发生纠纷，双方可申请本地仲裁委员会进行调解或向当地人民法院上诉。 甲方（盖章）乙方（盖章） 负责人：负责人：

二次结构砌体工程承包合同范本

永丰乐城金沙湾二次结构砌体及粉刷分项工程劳务承包合同 发包人（简称甲方）：新郑市建安工程有限公司 永丰乐城金沙湾项目 承包人（简称乙方）： 根据国家、河南省及其它有关法律法规等规定。遵循平等自愿公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，特签订本工程砌体分项承包合同。 第一部分专用条款 一、工程概况 1、工程名称：永丰乐城金沙湾2#、13#、14#楼 2、工程地点：新郑市龙湖镇祥云路与湖滨路交叉口 3、结构形式：框剪结构地上三十层，地下二层。 二、承包方式 1、发包人以包工不包料方式承包给乙方。 2、承包人包施工机具：搅拌机、振动棒、灰斗车、手动工具、电动工具及小五金材料（铁丝、铁钉、扎丝、胶带等），二级电箱以下的电线箱、电线、电缆、闸刀、开关、插座等的费用。 3、承包人包人工费、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工发生的费用。 三、承包范围及工作内容 1、本工程全部按设计图纸（±0.000以上），设计变更，图纸答疑及现行施工规范要求施工。 2、乙方承包该工程施工图以内（±0.000以上）的所有填充墙、止水带、构造柱、现浇

构件的钢筋制作、绑扎、模板制作与拆除； 3、乙方负责配合大小机械安装，负责施工电梯操作及操作人员工资，操作人员必须持证上岗，人证统一；负责防护棚搭建的人工费； 4、在工地范围内的材料水平运输，每个工作面完工时的材料清理归类回收。甲方从主体验收后到工程交工的所有土建部分施工的人工（含现场清理，卫生打扫）。 四、工程质量 按国家及河南省相关标准规定的合格标准。 五、合同工期 1、承包人严格按照发包人安排的进度计划组织合理施工，并同时配合与其它工种的施工交叉作业，承包人必须保证有足够的人力保证各项施工正常进行，经质监站验收达到合格工程。 2、2#、13#、14#楼2017年9月10日通过主体验收，总工期102天； 3、承包方必须按发包方及相关部门的进度要求，只准提前，不准拖后。 4、如没有完成，按推迟一天罚款500元，如工期推迟超过10天，按每天1000元罚款。依此类推，按累计天数计算。 5、如承包方不能按时完成由发包方另安排班组施工，所发生的费用由承包方负责赔偿。 六、承包单价 1、按建筑面积，砌体：175元/m2（含模板、钢筋制作、砼浇筑及施工洞口砌筑）； 内粉：14元/m2；外粉：25元/m2；地坪：11元/m2； 2、内粉刷包括：外墙架眼封堵，室内（含厨卫间及公共部分）粘网、喷浆、清地坪、熬107胶、电梯前室公用地板砖、墙面砖、楼梯踏步、顶棚不粉刷、墙面水泥压光，施工洞口补砌。

二次砌体结构劳务分包合同协议书范本

编号： _______________ 二次砌体结构劳务分包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 甲方: 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。

一、工程名称： 二、工程地点： 三、工期：年月日。 四、承包范围： 教学楼一层所有砌体（基础墙体、构造柱、圈梁、过梁、腰梁、卫生间墙体下混凝土止水带、压 顶、素混凝土台、门窗素混凝土垛等）模板支设及拆除、钢筋制作（含锚拉筋）、绑扎、混凝土 砖块的制作及预埋、施工期间现场安全文明施工工作（工完场清），以及二次结构图纸上洞口预 留、配合安装工程套管箱体预留封堵。 五、质量标准： 按现行的《砌体工程施工质量验收规范》、《住宅工程质量通病防治技术规程》、《建筑工程施工质 量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建设工程施工技术标准》（企业标准）， 砌体及混凝土必须达到合格质量评定标准要求。 六、工程量计算方式： 按照实际完成的工作量，依据图纸设计尺寸，根据定额（版）规定的工程量计 算规则进行计算。 七、承包单价： 砌体：单价为元/ n3 ;钢筋砼（含素混凝土）：单价为元/ n3o 以上价格为包死单价，单价中已含安全文明施工费，无论何种情况乙方均不得要求进行单价调整。本工程在合同承包范围内不计任何临时用工。 八、付款方式:

中间支付比例为已完成合格工程量的%工程完工经验收合格后日内付至结算 价款的%内外粉刷全部结束日内扣除相应维修款后无息一次性付清。 九、甲方责任及义务： 9.1、负责提供现场施工场地、施工道路和工人住宿。 9.2、负责提供垂直运输机械。临水部分：甲方负责每栋楼提供给水管，临电部分：甲方负责提供至三级配电箱。9.3、负责提供施工所需的砌块、砖、水泥、砂、石子、钢筋。 9.4、负责全面的工程质量、安全文明施工技术交底。 9.5、乙方不能满足甲方质量、进度要求时，甲方有权将本合同约定范围内的工作分割给其他班组，乙方应积极配合。 9.6、负责相关工种交叉配合的协调。 9.7、甲方有权要求乙方在限定时间内更换有重大失职的或不适合继续在本工程工作的乙方管理 人员和工人。甲方提岀更换要求后，乙方须在日内重新委派合格的管理人员和工人, 否则甲方有权随时终止本合同。 9.8、甲方有权发岀通知、指令，并以书面形式交给乙方，时间紧急时，甲方有关人员可发岀口 头指令，乙方应予执行，甲方于小时内补充书面通知。 9.9、监督乙方的工期、质量、安全生产和文明施工，组织业主、设计、监理工程师对乙方工作进行验收。 十、乙方责任及义务： 10.1、乙方先砌筑样板层，经验收合格后方可进行施工。如达不到甲方质量验收标准时，无条件退场，甲方不支付乙方任何费用。 10.2、组建与工程相适应的施工班组，全面履行承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量向甲方负责，每次下班前做到场清、料清。 10.3乙方提供各种机械、工具、用具如：砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋机械、铁锹、水管、推车、尺杆、灰斗、电缆、电线、照片灯具、振动棒、手锯、操平管、小五金（铁钉、铁丝、扎丝）胶带等。 10.4组织满足技术要求的工人投入工作；不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及项目部的有关规章制度。 10.5乙方严格按照甲方所下发的施工进度计划配备足够的劳动力进行施工。 10.6严格按设计图纸、施工验收规范、有关技术要求组织施工。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖

砌体、二次结构技术交底

技术质量交底记录

3 轴线位移10 尺量 4 水平灰缝平直（10m以内）10 拉通长线用尺量 5 门窗洞口宽度±5 尺量 6 门口高度＋15 －5 尺量 7 外墙窗口上下偏移20 以底层为准用经纬仪或吊线 检查 四、拉结筋 拉结筋长度按设计要求（见结构说明三图12）；拉结筋的模数要求：梁底往下第一道为360，第二道开始，间距500；标注：两种形式选一，拉结筋末端弯钩向外露3~5mm，或末端用扎丝标注外露。 五、构造柱 1、参照L06J125做法，即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱，构造柱钢筋为412 6@100/200，箍筋加密区柱顶及柱底各500mm。 2、女儿墙构造柱的留置，墙高大于0.5m小于0.9m时，间距不大于3m，大于0.9m小于1.5m时，间距不大于2m，大于1.5m时，间距1.5m。外阳台栏板在中间统一设置一根构造柱。 3、构造柱整体设置原则：墙体转角，纵横墙体相交处，直墙端部，挑梁端部。 4、构造柱做法： （1）、马牙槎必须先退后进，砌块逐块进退，进退差值60 mm，进槎与退槎必须吊线找垂直，允许偏差不大于10mm。具体做法如下图

（3）、支设构造柱模板，上口做成45°角浇筑口，在浇筑构造柱混凝土前，必须将砖墙和模板浇水湿润（钢模板面不浇水，刷隔离剂），并将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净。为了便于清理，可事先在砌墙时，在各层构造柱底部（圈梁面上）留出二皮砖高的洞口，杂物清除后立即用砖砌封闭洞口。具体做法如下图。 （4）、混凝土坍落度必须控制在100mm内，以保证浇筑密实。 （5）、构造柱浇筑完以后，企口位置的砼三天后凿除，要求凿除后达到剁斧石面的细腻程度。 六、圈梁、压顶、过梁 1、高度大于4m墙体，设置中部加强带（圈梁），4106@200，高180mm。 2、窗台压顶，366@250，厚80mm。 3、女儿墙压顶，4106@200，高180mm。 4、过梁：统一参照L03G303相关要求执行，门窗洞口及≥300mm的预留洞口设预制过梁，过梁荷载等级为一级，按A类材料选择预制及现浇过梁，过梁两端搁置长度不得小于250mm，过梁一端或两端为剪力墙时改为现浇，过梁与剪力墙连接处，凿毛毛化20mm深以便于过梁连接，门洞口过梁标高严格按控制线控制。 七、门窗洞口侧边 1、所有的内门、外窗、进户门、单元门的侧边如为砌块（砖）砌体，统一制作120*120*墙厚的预制C20混凝土砖并进行预留。对于门洞口，预留高度为上部距门顶180，下部距地面180，中间设

二次结构砌体工程合同

二次结构砌体承包协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（施工班组代表） 工程名称： 为了确保本工程的顺利进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 一、合同承包范围以及主要工作内容： 甲方将的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括：本工程图纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为：（本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工）。 1、砌体工程所需材料施工电梯周围100米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。 2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。 3、搅拌水池的砌筑，抹灰等所发生的人工费。 4、份内内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。 5、份内所需的手头工具的购买费（如：手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等） 6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。 7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。 8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费。 9、砌体砂浆人工搅拌，水平运输及垂直运输的人工费。 10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。 11、抢工期所发生的人工费。 12、3000元以内的安全事故的医疗费用。 13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。 14、未施工前设计变更的全部工作内容。 15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清，即“文明施工现场”的保持与整理。 二、合同工期： 本合同自年月日至年月日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期，保证甲方按时结构完工。如果因乙方原因造成工期延误，乙方同意按协议单价的5﹪扣除工期违约金。 三、分包工程单价： 1、所承包的砌体：经双方协商一致确定：地下、地上、屋面、机房顶200mm厚墙体砖的砌筑单价按每立方砖 130 元。120mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖 160 元。乙方在施工中出现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下，为了不影响工期和质量，甲方可以单方面调人协助施工，甲方派人支援所用工乙方同意按 200 元/工日计算，结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议，协议终止劳务费按乙方实际工作量的80%计费，乙方同意将剩余20﹪为乙方中途退场给甲方造成的损失赔

二次结构砌体工程合同

次结构砌体班组工资计件协议 甲方:镇江第二建筑工程有限公司（以下简称甲方 乙方:（施工班组代表 工程名称:夏津县银城国际商住楼A、B、C 区 为了确保本工程的顺利进行,遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益,经双方协商一致特订立本协议。 一、合同承包范围以及主要工作内容: 甲方将夏津县银城国际商住楼B区（包括C区六层办公楼的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括:本工程图纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为:（本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工。 1、砌体工程所需材料施工电梯周围100米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。 2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。 3、搅拌水池的砌筑,抹灰等所发生的人工费。 4、份内内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。 5、份内所需的手头工具的购买费（如:手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等 6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。 7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。 8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费

9、砌体砂浆人工搅拌,水平运输及垂直运输的人工费 10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。 11、抢工期所发生的人工费。 12、3000 元以内的安全事故的医疗费用。 13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。 14、未施工前设计变更的全部工作内容。 15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清,即“文明施工现场”的保持与整理。 二、合同工期: 本合同自2011年07月25日至2011年09月25日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工,不得以任何理由拖延工期,保证甲方按时结构完工。如果因乙方原因造成工期延误,乙方同意按协议单价的5游口除工期违约金。 三、分包工程单价: 1、所承包的砌体：经双方协商一致确定：地下、地上、屋面、机房顶200mm厚墙体砖的砌筑单价按每立方砖130元。120mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖160 元。乙方在施工中出现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下,为了不影响工期和质量,甲方可以单方面调人协助施工,甲方派人支援所用工乙方同意按200 元/工日计算,结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议,协议终止劳务费按乙方实际工作量的80%计费，乙方同意将剩余20劾乙方中途退场给甲方造成的损失赔

二次结构木工分包合同

模板单项工程责任分包合同 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 双方在平等、自愿的基础上经协商，甲方决定将承包的汉景大酒店地下室2层，裙楼上部5层、主楼上部16层，木工二次结构工程的所有构造柱，门窗过梁，上翻梁，压顶，板带，风井盖，栏板及新增，变更等模板工程的施工任务分配给乙方施工，为明确各自的权利义务达成以下合同条款： 一、承包范围：图纸分工内的所有关于二次结构工种的工作、（包括清理所有垃圾），所有场内自己的材料转运；严格按照图纸和甲方的交底施工；楼内周转料具要及时清理，不允许在楼内出现闲置周转料具及材料，施工完毕后应清理干净，按照甲方要求堆放在甲方指定位置，并码放整齐。现场联络通信用品由乙方自己购买，铁线，铁钉，电锯，电线等工具及辅材全部由乙方自己购买（甲方代买，在工程款内扣除）。 二、工期要求：按照公司进度要求施工，乙方必须组织相应的人员进行施工，该加班得安排加班，乙方若因人员不够耽误工期，甲方有权追责乙方，按公司的奖罚制度进行处罚，并赔偿甲方的相应损失。 三、质量标准：质量应按轴线砌筑达到橫平竖直。保证偏差值和外观质量在国家建筑验收规范内。 四、安全质量责任：乙方必须严格执行厦门市建设安全文明管理的规定、质量处罚的规定，登达项目部的书面交底材料及总包方的现场管理条款，《安全责任书》、《施工现场十不准》和《劳动安全十条纪律》，按公司制定的技术质量规范及管理措施施工，承担因自身违章作业造成的一切损失。

五、文明施工 1、乙方必须按照文明施工的要求进行施工，做到工完料尽场清。属于自己范围内的而没有清理，由甲方清理所发生的费用由乙方负责，并从乙方的当月进度款中扣除。 2、乙方劳务人员应90%持证上岗，，登记所有人员个人信息报公司接受三级教育等。经常教育工人不得在工地赌博、斗殴等违法活动，因此造成任何损失概由乙方承担。情节严重者移送公安机关。 六、甲方职责 1、对乙方施工的技术、质量、安全、进度和现场管理，随时进行检查、监督、指导。 2、对乙方在施工中出现的技术、质量问题和安全隐患，随时发出整改指令和整改措施，要求乙方限期完成。 七、乙方职责 1、按质量要求和进度全面完成承包范围内的工作任务，如延误工期，乙方需承担总包方对甲方的全部处罚。因质量、工程进度达不到标准，造成中途退场，或乙方自己不做，要求退场，按其完成工程量的50%给予结算（有质量问题、材料浪费，由乙方赔偿甲方的损失）。 2、乙方组织选用管理人员、关键岗位技术人员及调配本工种劳务人员；严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织工作，确保工程质量达到国家建筑设计标准；科学安排作业计划，投入足够的人力物力保证完成工期；对甲方的指令应立即执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成的影响或损失，乙方承担全部责任；在甲方指令要求的时间内乙方未予以执行，甲方可安排他人完成，所发生的费用从乙方价款中扣除。乙方承担由乙方原因造成的质量修改、二次返工、

砖混结构合同

合同书 甲方： 乙方：（此工程乙方代表必须在工地现场，不得进行转包） 一、单项工程内容 1、砖混结构工程包工不包料形式，砌砖、抹灰、水泥砂工程，所做工程包括该楼所有压 顶、扶手、零星、门窗角、以及在该楼在验收前的所有执手尾、补烂等工作。 二、施工要求 1、一定要按质按量完成所分包工程，工程质量达到广东省优良样板工程等级。 2、乙方必须按照甲方的施工计划和进度，积极配合甲方的具体施工方案施工，听从工地 管理工员指挥和工作安排，一定做到随叫随到、落实工作、严格按施工图纸和施工规范要求进行文明施工。 3、如因乙方造成甲方窝工、误工或返工等其他损失的一概由乙方负责赔偿并承担所有的 经济责任。对于乙方不满足甲方进度计划施工、半途退场或技术不达要求，则甲方对乙方所做工程不作结算并终止合同。 4、乙方要按甲方要求和计划配合施工，并且无条件配合甲方进度加班加点施工。 三、质量、安全 1、乙方必须按照图纸要求和施工规范进行文明施工、对所做的工程质量按现行国家规范 进行验收，经工地验收质量达到优良才能生效。 2、对于验收不合格或质量达不到要求，乙方无条件返工，并且赔偿所有的经济损失。 3、砌体要按规范要求插放拉结筋、横平竖直、砂浆饱满、组砌合理、结构牢固。抹灰及 水泥砂工程不得有空鼓、裂缝、掉角、麻面。角线一定要顺、平、直。其他按现行国家规范验收标准。 4、砌体、抹灰的砂浆配合比及水灰比要准确（按图纸或施工员要求）砂浆调配搅拌后使 用时间不准超过2小时，否则当不合格处理。 5、遵守有关安全操作规程和安全生产条例、员工的劳保、工伤、误工、医疗等全部由乙 方负责。

6、不准乱拉、乱接电线或机械，机械要有专人操作。 7、上班要戴安全帽、穿劳保鞋、不准酒后上班，不准高空抛物。对违反安全操作规程和 安全生产条例的一切后果由乙方负责。 8、上下班时间由工地管理人员定，不能随便自定时间。 9、对违规、违章的上班人员每发现一次一个罚款100元。 四、工程价格（包该工程所用的、所需的全部工具、线等。斗车除外。） 砌砖 20cm厚元/m2 , 10cm厚元/m2( 用加气泡沫砖、陶粒砖或加气混凝土砖)，如砌标准砖元/个，砌砖工程包括淋水、配砖、顶砖、门窗过梁、窗台压顶砼、施工洞口、封砌其他洞口等全部工作工序。 抹灰元/m2, 压顶元/m 抹灰工程包括：淋水、拉毛、梁柱平面缝挂铁网、墙柱挂纤维网、过油、门窗角、洞口及该楼验收前的全部手尾、补烂等工作。 水泥砂地面元/m2，楼梯步级元/级（平台当二级算） 卫生间批沉池元/套：包括清、凿、洗地面，扫水泥油、光面及全部手尾，卫生间沉池要试水，不能有渗漏现象。 卫生间、厨房、地面墙身、地砖、瓷砖元/m2, 基层做好后镶贴要过水泥油，扫均后再贴，不能有渗漏现象。 1、所包工程包括包括材料在工地的水平运输和垂直运输（由工地管理人员合理安排），并 要做到工完场清。 2、桥架搭拆由乙方负责人工费，每完成一施工段要按规定地方堆放好。 3、砌砖、抹灰要将砖、基层淋水湿透。特殊情况的要扫水泥油或按工地管理人员所定方 法处理。 4、抹灰工程的混凝土表面用水泥浆拉毛（此工序要提前几天做，一定要将基层淋水湿透） 5、使用灰粉要提前一天放在灰池发水处理后才准使用，人工费由乙方负责。 五、节约材料、文明施工（违反下列条例者发现一次罚款100元） 1、砂浆要有控制性使用，每到下班前要把砂浆用完，不准把用剩砂浆丢掉。 2、开工前要将场地清净，工作时掉在地面上的砂浆要捡回使用。 3、工完场清，每节下班前一定要将施工场地清净，并将余渣用提升架放到地下按规定地 方堆放。 4、所用的材料、砂浆、水泥、石灰等按配合比要求配比，机械工具每天要清洗净保养好。

二次结构砌筑工程

滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（商业）项目 （花雨商业广场） 二次结构砌筑施工方案 编制： 审核： 审批：

编制单位：中国建筑一局（集团）有限公司 滨海汇能东丽湖生态休闲居住区一期（商业）项目部 编制日期：二〇一五年五月 目录 1、编制依据 (1) 1.1规范及图集 (1) 1.2本工程资料 (1) 2、二次结构砌筑概况 (1) 3、施工部署 (2) 3.1施工工序部署 (2) 3.2施工现场安排 (2) 4、施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2机械、用具准备 (4) 4.3材料准备及相关施工要求 (4) 4.4现场准备 (5) 4.5二次结构钢筋的预留 (5) 5、施工方法 (7) 5.1施工顺序 (7) 5.2测量放线 (7) 5.3钢筋连接要求 (7) 5.4构造柱、抱框住、圈梁、过梁构造 (7) 5.4砌块施工 (12) 5.5机电处理 (16) 5.6二次结构钢筋砼施工 (18) 6、砌筑工程质量要求 (19)

6.1雨季质量保证措施 (19) 6.2砌筑工程质量验收 (20) 6.3质量注意事项 (22) 6.4验收资料 (22) 7、质量通病预防 (23) 8、文明施工及成品保护措施 (23) 8.1文明施工管理 (23) 8.2成品保护措施 (23) 9.安全施工措施 (24)

1、编制依据 1.1规范及图集 1.2本工程资料 2、二次结构砌筑概况 外墙：地上部分采用200厚蒸压加气混凝土砌块墙；地下部分采用实心页岩砖。（卫生间等有水房间用页岩砖） 内墙：填充墙采用100/200厚蒸压加气混凝土砌块墙，卫生间内隔墙底部做与墙同宽的C20混凝土300mm高。 ±0.00以上采用砂浆、砌块类别及强度：蒸压加汽混凝土砌块B06级强度A5.0，专用砂浆砌筑（预拌砂浆）（强度M5.0）。 ±0.00以下采用砂浆、砌块类别及强度：实心页岩砖强度≥MU10，水泥砂浆M7.5