长沙购房是网签合同

长沙购房是网签合同

篇一：长沙市商品房销售合同上签约备案登记管理办法(试行)

长沙市商品房销售合同上签约备案登记管理办法（试行）

第一条为维护房地产市场秩序，规范商品房销售行为，提高商品房交易信息的透明度，保障交易公平公正，依据国务院《城市房地产开发经营管理条例》和建设部《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》，结合长沙市房地产管理的有关政策规定，制定本办法。

第二条本市市区范围内商品房的销售合同上签约和备案登记适用本办法的规定。

第三条长沙市房屋产权管理局负责商品房销售合同上备案和登记的组织实施及相关管理工作。市局信息中心负责该项工作的技术保障工作。

第四条预售商品房的房地产开发企业在申报商品房预售许可前，应当办理上用户认证手续。

现售商品房的房地产开发企业在申办商品房所有权初始登记时，应当办理上用户认证手续。

房地产开发企业应当携带企业法人营业执照、房地产开发企业资质证、入申请表、授权委托书等相关文件到长沙市

房产局办理入手续，签订上服务协议。

房地产开发企业办理入手续后，应将开发企业、中介机构和商品房销售项目等基本信息录入《商品房上签约和备案登记管理系统》，房地产开发企业不得在上提供虚假的信息资料。

第五条房地产开发企业在申请商品房预售许可证时，应在系统中申报商品房拟预（销）售的价格，在以后的销售过程中需要调整价格的，应当及时在系统中进行变更。

第六条商品房获准销售后，房产局信息中心应当在上公布下列信息：

1、《商品房预售许可证》或《房屋所有权证》的主要内容；

2、商品房楼盘表、总单元套数以及每单元（套）的部位、套型、套内面积、公共分摊面积；

3、商品房项目概况、配套设施及公共配套情况；

4、房地产抵押、查封等权利限制情况；

5、商品房拟销售的价格；

6、商品房销售合同的示范文本。

第七条商品房销售合同统一使用建设部制定的商品房销售合同的示范文本。房地产开发企业需要自制商品房销售合同格式条款的，应当及时提交市房产局进行变更，并上公布。

第八条房地产开发企业在申请商品房预售许可时，可以申请部分房屋作为自留房源。凡已在上公布的可供销售的商品房，购房人要求购买的，房地产开发企业不得拒售。自留房源在取得房屋所有权证后方可销售。

未取得商品房预售许可证的商品房，房地产开发企业不得以预订、预约等方式进行销售

活动。

第九条在取得商品房预售许可证后，方可签定商品房定金合同，定金合同签订后，双方当事人应按照定金合同约定的时间签订商品房预售合同，逾期未签订商品房预售合同的，上定金合同备案将自动撤销，恢复“可售”标识。确需保留该定金合同的，双方当事人应当重新约定定金合同以延续期限。

第十条双方当事人应当根据上公布的商品房销售合同示范文本，协商拟定合同条款，并由购房者在系统中设置购房密码。购房合同条款经当事人双方在系统中确认后，在上签约完成，同时打印纸介质合同文本，双方签字盖章。房地产开发企业通过上操作系统，将合同基本信息传送至市房产局办理预售合同备案和房地产权属登记申请。

第十一条商品房销售合同签订后三十日内必须到市房产局办理备案登记，在三十日内未备案的合同，如交易双方需要变更或撤销合同，可由双方协商处理，在系统中直接变

更或撤销合同。如合同签订后到三十日仍未到市房产局办理备案登记，系统限制该合同不得擅自变更或撤消，交易双方只有将合同报市房产局审核后方可变更或撤消该合同。

第十二条商品房销售合同登记备案后，当事人双方经协商一致，需要变更或解除商品房销售合同的，应持变更或解除合同书书面协议和当事人的身份证明，向市房地产申请办理变更或注销合同的登记备案手续。

第十三条市房产局将建立房地产开发、中介企业以及房地产销售从业人员的信用档案。房地产开发企业及其委托的中介机构以及从业人员在办理商品房销售过程中违反诚信承诺的，予以上公示，并载入该企业及从业人员的信用档案。

第十四条市房产局应当及时汇总、分析和发布全市新建商品房的交易信息，并提供上公开查询服务。

第十五条本办法由长沙市房屋产权管理局负责解释。

第十六条本办法自发布之日起施行。

长沙市房屋产权管理局 20XX年8月

篇二：20XX长沙市房地产政策分析

20XX年长沙市房地产市场分析一、政策分析

（一）"湘五条"正式出台省内异地购房可申请公积金贷款

8月11日，湖南省住建厅印发《湖南省住房和城乡建设

厅关于促进全省房地产市场平稳健康发展的意见》(以下简称"意见")，明确规定将从政府回购普通商品房用做保障房源、异地购房者可申请公积金贷款以及住宅产业化建设项目，资本金监管减半等五方面促进湖南省房地产市场平稳健康发展。

（二）央行发布930房贷新政——后"930"时代长沙各大银行房贷政策一览

9月30日，央行发布"限贷松绑"新政。对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的家庭，贷款购买第二套住房时，可按照首套房贷政策执行。在9月底央行和银监会调整房贷政策后，多家大行已经出台了具体措施，并已按照新的房贷政策开始执行。其中，国有四大行公开表示已经开始落实执行首套房贷新政策。目前，长沙已有多家银行开始执行"认贷不认房"，部分银行已将首套房贷利率回归至基准。

（四）长沙公积金新政于12月18日起正式实施

12月18日起，长沙市出台的系列公积金新政将正式实施。新政取消了公积金贷款担保收费，放宽了租房提取、购房提取及提前结清提取的条件，并将申请贷款缴存时限缩短为六个月。同时，购房和还贷提取公积金仍执行"保一限二禁三"的差别化政策。

（五）长沙公积金贷款利率下调省直公积金将同步下调

长沙住房公积金管理中心明确，自20XX年11月22日起，住房公积金贷款利率同步下调个百分点。其中五年以下（含五年）贷款利率下调至%，五年以上贷款利率下调至%。20XX年11月22日之后发放的公积金贷款，按照新的利率执行。湖南省直单位住房公积金管理中心也将同步下调住房公积金贷款利率。

存贷款利率11月22日起下调房贷"打了94折"：中国人民银行宣布，自20XX年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调个百分点至%;一年期存款基准利率下调个百分点至%。这是继20XX年7月后，两年多来央行首次降息。

20XX年长沙楼市相关政策一览

（一）土地成交情况

20XX年长沙楼市成交量与成交金额同比均出现较大幅度下降。今年1-12月，长沙市五区内累计成交92宗地块，同比降%，成交面积万平方米；土地出让金亿元，同比降%。

根据相关统计显示，1-12月份，长沙五区共计划供应108宗，其中成交92宗，未成交16宗。

整体来看，长沙土地市场表现较为低迷，月均卖地亿元，其中成交额最低的11月份不足1亿元。20XX年长沙土地市场呈现新特点，即“工业用地唱主角”、成交“迈入底价时代”。数据显示，20XX年长沙土地市场工业用地成交45宗，

占比近成交总量的5成；底价成交也成为新常态，仅12宗为溢价出让。

根据相关统计显示，长沙市内五区（不包括望城区）今年共成功出让92宗地，同比降%，出让总金额亿元；出让总面积万平方米，20XX年仅商业、住宅土地出让就达731万平米。20XX年长沙土地市场表现较为低迷，月均卖地亿元，其中成交额最低的11月份仅5873万元。

（三）20XX年岳麓区为长沙土地市场的供应主力

从区域上看，岳麓区是长沙土地供应和成交的主力军，20XX年岳麓区共挂牌60宗（包括高新区），成功出让51宗，占成交总量的%；其次是雨花区和开福区，分别成交15宗和14宗。岳麓区是长沙土地出让的集中地区，这块热土多次吸引地产大佬的角逐，2月份，绿地以亿元摘得溁湾镇商圈核心地块，楼面价高达元/平，成为20XX年长沙土地市场的“地王”；12月岳麓区梅溪湖板块和滨江新城板块2宗地起价共超10亿，均成功出让。虽然该区一直备受关注，但也难逃整体市场下滑带来的影响，20XX年岳麓区地块多次遭遇流拍，其中最引人注意的便是6月份滨江新城起始价19亿的一商住用地遭流拍。

（四）20XX年长沙土地成交类型分布情况

长沙工业用地唱主角成交占比近五成

数据统计，20XX年长沙市共挂牌108宗土地，成功成交

92宗，其中有45宗为工业用地，占据长沙土地市场的半壁江山。从月份分布来看，工业用地供应主要集中在20XX年9月、11月和12月。商业用地和商住用地共成交38宗；纯住宅用地供应低迷，成交仅4宗；其他用地成交

5宗。

（五）20XX长沙土地市场迈入"底价时代" 房企拿地谨慎——全年底价成交宗数约占总成交量的87%

20XX年2月，长沙土地市场还硝烟弥漫，绿地地产集团、卓越集团等大牌房企集体补仓。但进入第二季度，长沙土地市场迅速降温，成交总额亿，仅占一季度的20%。

土地市场冷暖的一个重要参考值便是溢价率。自6月份以后，长沙土地市场持续乏力，连续4个月长沙土地成交都是零溢价；商住用地还出现多次流拍。全年成功出让的土地约87%都是底价成交，仅12宗为溢价成交，且仅2宗溢价出现在下半年。

20XX年前三季度，长沙楼市量价齐跌。随着放松限贷、放松限购、公积金新政等利好政策接二连三出台，长沙楼市也出现了回暖迹象。尤其是在岁末，房企为年底冲量推出了给力折扣，使得长沙楼市频传捷报，周成交量节节攀升，20XX 年12月连续两周成交量破“三千”大关。不过，长沙楼市的根本格局并未因此而改变。

据相关数据统计显示，20XX年长沙新建商品房签共

104060套，成交面积为

万平方米，同比分别下跌%和19%。价格方面，长沙内六区新建商品住宅签均价为6443元/㎡，同比跌11%，长沙楼市整体量价齐跌。

当20XX年过去一半时，楼市亮出了警示灯：1-6月，长沙内六区住宅累计成交面积和成交套数同比均大幅下降。7月以后，由于市场情况不明朗，购房者观望情绪浓厚，长沙楼市成交量下跌月份居多。直到“9·30房产新政”出台，房企趁机推出各种促销，才出现10月环比增长迅速。随后，楼市一系列利好政策的出台，给市场吹来一阵阵暖风。虽然11月环比有少许回落，但成交量整体回归平稳。尤其是到20XX年年底，开发商为冲刺销量推出大幅度优惠，使得成交量步步攀升。

20XX年长沙楼市开盘量上半年推盘波动大下半年整体较平稳。在经历了2月份的开盘“冰点”期之后，进入二季度，长沙入市的新盘明显开始增多。尤其5月恰逢长沙地铁2号线正式开通运营，地铁口物业受关注度持续高涨，不少楼盘瞅准这一时机，推货上市。进入20XX年楼市下半场，随着限购取消、“湘五条”等一系列政策的刺激，开发商在推新热情较高昂，幅度变化较小。为缓解库存压力，房企纷纷迈开了冲刺的步伐，不管是老盘推新还是纯新盘入市都有不同程度的优惠措施。

20XX长沙内六区商品住宅区域成交概况——长沙楼市成交下滑芙蓉区同比跌%居首

20XX年房地产市场成交态势整体不佳，长沙各区商品住宅整体成交全线下滑。从各区商品住宅成交量来看，岳麓区全年成交24937套万㎡，同比下跌%，居于六区成交首位；芙蓉区成交3413套万㎡，同比下跌%，降幅最大。雨花区成交14414套万㎡，同比下跌%；望城区成交10680套万㎡，同

篇三：长沙限购政策解读

各区人民政府、各有关单位：长政办发[20XX]10号文件长沙限购令|长沙限购令细则为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强房地产市场管理有关问题的通知》(国办发[20XX]1号)精神，促进我市房地产市场持续健康发展，现就有关事项通知如下：

一、自本通知发布之日起，暂执行以下购房管理措施：对在本市市区(市辖五区，下同)已拥有1套住房的家庭(环长株潭户籍家庭)，限购1套90平方米(含)以下新建商品住房；对在本市市区无住房并能够提供本市居住证的外地家庭，在主城区限购1套90平方米(含)以下新建商品住房；对在本市市区，已拥有2套(含)以上住房的家庭、拥有1套(含)以上住房的外地家庭、不能提供本市居住证的外地家庭，暂停在本市主城区购买90平方米(含)以下新建商品住

房。

二、境外机构和个人在本市购房的，按《住房和城乡建设部、国家外汇管理局关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》(建房{20XX}186号)的有关规定执行。

三、限购期间，按本通知第一条规定可购买新建商品住房的，已有住房以房屋买卖合同上签约时间为准。

四、对购买90平方米(含)以下新建商品住房的购房人，应在申请房地产预告登记时，如实填写《购房人家庭成员住房情况申报表》(以下简称《申报表》)。非同一家庭的2人以上共同购买90平方米(含)以下新建商品住房的，应分别填写《申报表》。购房人应对《申报表》信息的真实性负责，提供虚假证明或虚假信息的，应承担相关责任。

五、限购期间，房地产开发企业、房地产经纪机构，应当在营业场所醒目位置，张贴限购政策，履行告知义务，督促购房人如实填写《申报表》，核对购房人及其家庭成员的户籍、婚姻等证明材料(对外地家庭购房的、还应核对本市居住证)，在《申报表》签署意见并盖章。

六、房地产开发企业、房地产经纪机构及其执(从)业员，不执行本通知规定的，暂停上签约，其违规行为记入信用档案，并由当事人承担相关责任。

七、限购期间，国家、省政府另有规定的，从其规定。

八、具体执行过程中的相关问题由市住房城乡建设委负

责解释。

长沙市人民政府办公厅二O一一年三月四日

“我的户口在益阳，请问可以按照本地客户待遇购买新房吗？”“请问望城的房子在此次限购范围内吗？”……长沙限购令于3月4日下发并执行，但不少市民对一些政策细节仍有疑惑。3月11日，长沙市住房和城乡建设委员会下发了《关于贯彻执行长政办发[20XX]10号文件有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）。该《通知》对限购令进行了补充，就市民普遍关心的热点问题进行了说明。3月15日，长沙市有关部门对《通知》进行了解读。

外地购房客户新定义

长沙限购令中明确指出“对长沙市区（市辖5区）已拥有1套住房的家庭（环长株潭户籍家庭）限购1套90平方米（含）以下新建商品房。”其中首次提出的“环长株潭户籍家庭”概念，指的是湖南“3+5”城市群还是长株潭家庭？

解读：《通知》中明确指出，环长株潭户籍家庭指长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳、娄底、衡阳等8个地区的户籍家庭。长沙限购令中，未将环长株潭户籍家庭列入外地家庭，湖南“3＋5”城市群都可享受本地家庭购房待遇。

长沙限购令中明确将“3+5”城市群以外的客户界定为外地客户，在加速“3+5”城市群建设的大背景下，环长株潭户籍人口均列入本地客户的同时，省内其他客户以及外省

客户均被界定为外地客户。

明确限购区域为长沙市内五区

长沙限购令中有关限购范围，指明为“长沙市区”、“主城区”，那么长望浏宁地区是否在限购之外？长沙限购令出台以后，有关限购令将带动望城、暮云等周边地区房价提升的传言不绝于耳。

解读：从区域限制来看，《通知》中明确指出限购范围为长沙市内5区，即芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区，长望浏宁4县（市）排除在限购之外。在主城区限购的情况下，长望浏宁4县（市）将迎来一定的市场机遇。特别是离长沙主城区较近的星沙、含浦、暮云以及金星大道以北区域将有可能受到热捧。

购房时间以签为准

长沙限购令出台以后，在3月4日之前签订了购房合同，但房屋并未登记所有权或还没来得及办理房屋买卖合同上签约的购房者尤为担心。究竟长沙限购令中指出的“已有住房”如何定义？限购期间购买的商品住房如何定义？

解读：《通知》中，对长沙限购令中指出的“已有住房”明确做出了解释。家庭购房当时其名下拥有的住房，包括已经所有权登记的住房以及办理了房屋买卖合同上签约、受理了转移登记的住房，称之为“已有住房”。同时，《通知》指出限购期间，购买的新建商品住房的以房屋买卖合同上签

约时间为准。

也就是说，合同签备案时间在20XX年3月4日之前（含3月4日）的新房，不受住房限购政策限制，如果仅仅是向开发商交了预定金或签订了协议，未作签的，一律将受到限购令的限制。

征用安置房不在限购范围内

征用安置房是否在限购令范围内？这个问题也让不少市民感到犯难。市民李先生咨询说，他和妻子名下有两套房，现在父母房子即将征用，准备把征用安置的两套房子写上他们夫妻俩的名字，这样一来，他们名下就有4套房子了。“按照刚出台的长沙限购令，我们还能办房产证吗？”他困惑地说。

解读：《通知》指出，限购期间被征收人货币补偿后购买用于安置的住房不在限购范围内。此次长沙限购令并没有涉及政策性住房的安置和分配，因此，诸如李先生情况的市民，大可不必困惑。

车库、商业用公寓等不在限购之列

长沙限购令明确限制了市内5区90平方米（含）以下新建商品住房，车库、商业用公寓、二手房等并没有在限购令中提及，让不少市民充满了疑惑。

解读：《通知》中明确指出，长沙限购令中限购的对象仅为购买90平方米（含）以下新建商品住房，车库、商业

用公寓、二手房、非住宅及90平方米以上的新建商品住房均不在限制范围内。

随着长沙市内5区90平方米（含）以下新建商品住房受限，二手房、商业用公寓等不在限购之列，受到限制的投资型客户群体或将转战二手房市场、商业地产市场等其他物业形式。

购房程序有改变

在各地已出台的限购令中，对外地家庭作了严格规定，要求提供一年或两年以上本地纳税证明。北京规定最严，要求提供5年以上本地纳税证明。在长沙限购令中，并未做此类规定，但在原有购房程序下，增设了新的购房程序。

解读：《通知》中指出，限购期间，只要求购买90平方米（含）以下新建商品住房的购房人，在申请预告登记时，需填写《购房人家庭成员住房情况申报表》，因政策原因不能进行预告登记的，由当事人双方协商办理退房手续。

此外，根据长沙限购令的具体规定，“只要能够提供长沙居住证的外地无房客户就可以在长沙购买一套90平方米以下新建商品房”，给外地客户群的购房增设了一定的程序。

链接《关于贯彻执行长政办发[20XX]10号文件有关事项的通知》

为深入贯彻《市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场管理有关问题的通知》（长政办发[20XX]10号）精神，

落实有关购房管理措施，现就有关事项通知如下：

一、家庭，仅指夫妻双方及未成年子女。

二、环长株潭户籍家庭，是指长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳、娄底、衡阳等8个地区的户籍家庭（含集体户口，包括农业户口和非农业户口）。

三、外地家庭，是指长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳、娄底、衡阳等8个地区以外的户籍家庭。

四、主城区，仅指长沙市内5区，即芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区。

五、本市居住证，是指公安部门发放的在本市（含长望浏宁）的居住证。

六、已有住房，是指家庭购房当时其名下拥有的住房，包括已经所有权登记的住房以及办理了房屋买卖合同上签约、受理了转移登记的住房。

七、限购，是指限制家庭通过市场途径购买90平方米（含）以下新建商品住房（含期房和现房），包括与他人共同购买。

八、限购期间，购买新建商品住房的以房屋买卖合同上签约时间为准。限购对象仅为购买90平方米（含）以下新建商品住房，不含车库、商业用公寓、二手房、非住宅及90平方米以上新建商品住房。

九、限购期间，被征收人货币补偿后购买用于安置的住

房不受此限制。

十、限购期间，只要求购买90平方米（含）以下新建商品住房的购房人，在申请预告登记时，填写《购房人家庭成员住房情况申报表》。

十一、限购期间，因政策原因而不能进行预告登记的，由当事人双方协商办理退房手续。

十二、限购期间，国家、省、市政府另有规定的，服从其规定。

网签购房合同(标准版)的流程

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 网签购房合同的流程

编号：FS-DY-36070 网签购房合同的流程 第一步，购房者在确定了买房意向之后，经过购房者与出卖人双方的平等协商，购房者和开发商共同将正式的合同条款输入合同备案软件，进行网上签约，上报房地产市场信息网。 第二步，开发商和购房者签订的购房合同上报成功后，打印正式的(电子)合同，购房者和开发商履行签字手续，打印的份数依据付款方式确定(一次性付款需打印4份，按揭贷款需打印5份)。 第三步，开发企业需要在网上签约的3个工作日内，到房地产交易管理部门办理合同盖章备案手续。开发商和购房者网上签约上报之后，开发商需要携带全部的购房资料，全套已签字(盖章)的纸质正式合同到具有管辖权的房地产交易管理部门办理合同盖章备案手续。 如需要修改合同信息，在上报房地产市场信息网之前，

开发商和购房者还可以协商变更合同信息，一旦上报之后，电子合同的核心内容(核心内容：购房者姓名、身份证、购房价格、付款方式、合同面积、房号、户型)将不能进行修改。如果需要修改核心信息，则需要在合同备案软件上“申请撤销签约”，重新进行签约。经双方协定，24小时内允许撤销网上签约。 而在商品房签订的3个工作日内，经买卖双方协商一致需要变更合同的就核心内容以外的相关条款，开发商企业可以调阅，重新修改打印电子合同。超过了3个工作日或者已经备案，无论是核心内容还是核心以外的内容，均买卖双方协商一致，持备案合同和合同变更申请到具有管辖权的房地产交易管理部门办理相关手续。 Foonshion创意设计有限公司 Fengshun Creative Design Co., Ltd

购房合同父母代签

：签购房合同八大注意事项篇一签购房合同注意事项 一查证 最主要的应该看两证一个是国有土地使用证一个是预售许可证一定要看原件要看。，，．。1，。，商品房预售清楚您所预购的房屋是不是在预售范围之内以确保将来顺利的办理产权证，预售人应当在签约之日起三十日内持商品房开放经营企业应当与消费者签订商品房预售合同。确保将来顺利的办理预售合同向县级以上房地产管理部门和土地管理部门办理登记备案手续。产权证必须要求承诺办理产权证的时间明确房产证办理的具体时间以及无房产证迟办房产证、。．2。９０，办理产权的违约责任日内出卖人应当协助买受人于房屋交付之日起或合同签订之日起 登记手续开发企业应当在交付使用后日内将需要由其提供的办理房屋权属６０。，第一阶段(登记的资料报送产权登记机关第二阶段的日里由买受人办理产权登记手续)，３０；应注意新建商品房应取得住宅交付使用许可证后方可交付使用无住宅交付使用许《．》《，3》，。可证公安部门不予办理入户手续的房地产开发企业在商品住宅交付使用时应当向消费者提供住宅质量保 证书和住宅《．》，《4，《》。。》使用说明书并按确保将来顺利的办理产权证住宅质量保证书的约定承担保修责任二房屋面积的条款 建筑面积套内面积使用面积和公摊的面积(自己分摊的公用面积)及其测量方法要明、．、1晰具体做法建筑面积中含公用面积的组成部分及具体平米，：。应在条款中写明建筑面积a,、、。使用面积平米数数建筑面积与使用面积的比例和开发商约定清楚不仅要有一个笼统的公摊面积的 数字而且要约定公摊的，：，公摊面积b,，。，，实际上有的时候是公用的赠与那个要确定公摊的位臵现在有很多赠与这个是哪一部分。面积所购楼房的楼号房号单元在整幢楼中的位臵示意图单元的平面图也应在合同、、、：其他c,。（）。另外房子宏观规划要详细约定中写明或作为附件主要是外部环境面积差异的处理方式一种是双方自行约定约定使用面积不能大于1%或者0.5%另一；：，，种约定面积误差比绝对值在3%以内的据实结算房款面积误差比绝对值超过3%开发商必，，，，。某些开发企业将这一条规定在合同中直接格式化为同时允许购房者退房须承担违约责任据实结算”此点必须注意不接受约定清楚。，、，多退少补“房屋质量的条款．2。：、、、，、如卧室等级厨房建材配备清单要详细地把质量要求写进合同卫生间的装修标准，，、、、，、、，。，管线通畅门房屋抗震等级等窗家具瑕疵同时等级屋内设备清单水电气合同中还可以规定房屋的保质 期附属设备保质期等墙面渗水屋顶漏雨、、、、。下水道堵塞()墙体起鼓等等问题． ：、、，合同要求双方注意涉及装饰公共配套建筑正常运行的承诺时设备标准承诺和基础设施对有关承诺的违约责任作出处理约定避免笼统地写上“由出卖人继续完善”或是“由买卖双方。协商解决”或干脆空白不填另外要注意楼盘小区内的规划及配套是否与广告说明相符如。，。户型绿化相关配套设施开发商对小区的承诺等可以以“附页”或“附条件合同”的形式，、、、。签订，，：房屋主体结构质量下列情况有权要求解除合同并要求赔偿损失购房人因为房屋质量问题 ，；，；因房屋质量不能交付使用房屋主体结构质量经检验确属不合格房屋交付使用后不合格。，，出卖人应当承担修问题严重影响正常居住使用在保修期内交付使用的房屋存在质量问题；，。复责任买受人可以自行或者委托他人修复出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担注意查看交付标准多数开发企业选择的是第 一种交付标准即“该商品房经验收合格”而。：，《》，住宅小区等群体房地产开发项目应当中已明确规定城市房地产开发经营管理条例国务院，，。。否则不得交付使用进行综合验收确保将来顺利的办理产权证分期开发的应当分期验收三交房时间和预期交房条件 。、、，同时明确违物业的服务项目在预售合同中应予明确交付时间比如交房装饰标准收费等约责任注意开发商利用“合理顺延”权利过长延迟交楼时间对于一些不合理的缺少依据、。。，、、，。要清楚您所预购的房如发展商聘请律师的费用委托中介费拒付的收费银行手续费等，：、、预售屋是不是在预售范围之内应注意车位号如要购买地下车库应注明地下车位的范围、，、。面积维修费

购房合同范本样本大全

合同模板Contract template 购房合同范本样本大全A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板

购房合同范本样本大全 我们以标准购房合同为范本，将其中需要重点注意、容易产生争议的部分作了详尽的注解，希望对您签订购房合同有所帮助。 合同中有蓝色下划线部分可点击察看详解 合同中有红色下划线部分为核心内容，请务必详查商品房买卖合同范本1、本合同文本为示范文本，也可以作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询。 2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定货补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 4、本合同中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。 5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。 6、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。 合同双方当事人： 出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 注册地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿ 委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 注册地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【本人】【法定代表人】姓名：＿＿＿＿＿国籍＿＿＿＿ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【委托代理人】姓名：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿

网签购房合同范本下载

网签购房合同范本下载 合同双方当事人： 出卖人： 法定代表人： 买受人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就购房合同书样本达成如下协议： 第一条项目建设依据 出卖人以___________方式取得位于___________、编号为 ___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权 划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为 ______________________。 该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用 年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】 ___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为 ___________。

第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的： 第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为 ___________，建筑层数地上___________层，地下 ___________层。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。 第四条计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：

丈夫代签购房合同是否有效

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 丈夫代签购房合同是否有效 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

篇一：妻子代丈夫签字卖房法院判决合同有效 妻子代丈夫签字卖房法院判决合同有效 妻子出卖夫妻共有房屋多年后，丈夫以合同上没有自己签名为由，拒绝配合办理房屋过户手续。湖南省常德津市人民法院新洲法庭审理一起房屋买卖合同纠纷案，法院判决二被告协助原告办理房屋产权过户。 1997年，奚某与曾某以双方工龄折价购买一套单位的房改房，房屋产权登记于丈夫曾某的名字。20XX年妻子奚某与 原告程某签订房屋买卖合同，代替丈夫曾某在合同上签字，合同签订后曾某夫妇即腾退房屋，原告程某付清购房款后开始居住。后丈夫曾某怀疑其遗失一张存单于诉争房屋中，系与原告程某签订一份查看房屋协议，方便进入涉案房屋查找其遗失的存单。现程某要求奚某、曾某协助其办理房屋产权过户手续，被告曾某以其未在协议上签字为由拒绝协助。 最高人民法院关于适用若干问题的解释（一）》第十七条第一款第（二）项规定“夫或妻非因日常生活需要对夫妻共同财产做重要处理决定，夫妻双方应当平等协商，取得一致意见。他人有理由相信其为夫妻双方共同意思表示的，另一方不得以不同意或不知道为由对抗善意第三人”，该案查明客观事实出卖房屋系奚某与曾某共同意思表示，被告曾某的事后行为亦让原告有充足理由相信卖房系曾某夫妇共同意思，且原告对房屋的取得基于当时的 市价合理，属于善意取得，二被告亦无合法理由对抗原告的合法

新房购房合同范本.pdf

新房购房合同范本 出卖人: 买受人姓名： 法定代表人：身份证: 联系电话：联系电话： 电话：地址： 买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房（以下简称该商品房）＿＿层＿＿号房。该商品房的用途为＿＿，属＿＿结构，建筑层数地上＿＿层，暂定名＿＿。该商品房阳台是封闭式。该商品房合同约定建筑面积共＿＿平方米，其中，套内建筑面积＿＿平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积＿＿平方米. 第二条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述方式计算该商品房价款：按建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米元， 总金额（人民币）千＿＿百＿＿拾＿＿万＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。 第三条面积确认及面积差异处理根据规定按照房地产管理局相

关部门实测面积，多退少补。 第四条付款方式及期限买受人按下列第＿＿种方式按期付款：1．一次性付款买受人在签订本合同时，一次性付清所购房屋全部房款。2．分期付款. 第五条买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第＿＿种方式处理：1．按逾期时间，分别处理（不作累加）1）逾期在＿30＿之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之＿五＿的违约金，合同继续履行；2）逾期超过＿30＿后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的＿5＿％向出卖人支付违约金。 第六条交付期限出卖人在＿＿年＿月＿日前，将商品房交付买受人使用：但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1．遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起180日内告知买受人的；2．遇政府规划变更。 第七条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1．水、电设施在房屋交付时达到使用条件；2．暖气设施在房屋交付后第一个采暖期达到使用条件. 第八条1．该商品房所在楼宇的屋面使用权归出卖人所有2．该商

开发商购房合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-4106-46 开发商购房合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

开发商购房合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 开发商购房合同范本 甲方(卖方)： ( 代签) 乙方(买方)： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议： 第一条：房屋基本情况 乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履

行。 第二条：付款方式 双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整，剩余房款乙方须在年月日 第三条：房屋过户 1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房，暂无房产证，所以甲乙双方都不具备过户条件，等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。 2、本合同签订后，甲方对张家口市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。 3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同

房地产网签合同范本2篇

房地产网签合同范本2篇 在房地产领域网签就是交易双方签订合同后，到房地产相关部门进行备案，并公布在网上。然后会给个网签号，用户可以通过网签号在网上进行查询。网签是为了让房地产交易更加透明化，防止"一房多卖"，签合同后可以撤销。一般的"网签"程序是：交易双方当事人根据网上公示的商品房定金协议或买卖合同文本协商拟定相关条款→由房地产开发企业通过网上签约系统，打印经双方确认的协议或合同→双方当事人签字(盖章)→在电子楼盘表上注明该商品房已被预订或签约。今天要与大家分享的是：房地产网签合同范本；具体内容如下,希望能帮助到大家! 房地产网签合同范本一 甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙双方同意就下列房地产的交换事项，本着平等、自愿的原则，订立本合同。 一、甲方有房地产一间，座落于_________，用地面积为_________平方米，建筑面积为_________平方米，房地产的基本情况已载于编号为_________的房地产权证中。 乙方有房地产一间，座落于_________，用地面积为_________平方米，建筑面积为_________平方米，房地产的基本情况已载于编号为_________的房地产权证中。 二、甲乙双方自愿交换上述房地产的【全部】【其中部分，即甲

方以述房地产的_________平方米用地，_________平方米建筑交换乙方上述房地产中的_________平方米用地，_________平方米建筑】。 三、甲乙双方议定甲方所提供交换的房地产价值为人民币：_________元;乙方所提供交换的房地产值为人民币_________元;双方同意【补房地产差价换产，房地产差价于_________年_________月_________日交付】【不补房地产差价换产】。 四、甲乙双方同意本合同签订之日起_________日之内携带有关资料到房地产管理部门办理过户手续;同意在_________年_________月_________日将上述房地产互相交付给对方。 五、甲乙双方均保证各自提供交换的房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生换产前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由换产前的权属人负责处理，并承担相应法律责任，由此给另一方造成经济损失的，则负责赔偿。 六、在办理换产过程中，如中途一方提出终止该换产协议的，有关税费由提出方负责缴纳，并支付给另一方赔偿金_________元。 七、有关换产所需的税费，由甲乙双方【按规定各自负责】【按双方协定缴纳】。 八、本合同履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。 九、本合同未尽事宜，由双方约定后作为补充合同并与本协议具有同等法律效力。 十、本合同一式四份，甲、乙双方各存一份，提交两份给房地产

代签购房合同,委托书格式

代签购房合同,委托书格式 篇一：购房委托书范本 授权委托书 证件类型：，证件号码： 受托人：性别，出生，住址：证件类型：，证件号码： 委托人系关系，受托人与委托人系关系，准备以的名义购买位于区路（街）号幢单元楼号房屋。我（们）因故不能亲自办理上述房屋的相关手续，特委托 作为我的代理人，办理以下事项： 一．代为购买上述房屋并与开发商签订上述房屋的买卖合同及相关的附件，协议，代交首付款及相关费用。 二，作为向银行申请个人贷款，与银行签订借款合同等法律性文件，办理借款合同，授权委托书等法律性文件的公证事宜（如果合同中附有强制执行条款，我（们）愿意办理赋予强制执行效力的公证），并向银行及公证处提供我（们）的相关材料。 三，作为与担保公司签订与个人贷款有关的合同等法律性文件，并办理费用缴纳等相关事宜。四，作为在银行开立我（们）名下的储蓄卡，作为此笔贷款的委托扣款账户。五，代为签署委托银行查询我（们）在中国人民银行个人信用信息基础数据库中征信记录的申请。六，代为办理上述

房屋的预购商品房预告登记手续，抵押预告登记手续，抵押登记手续，并领取相关的证明材料。 七，代为办理并领取上述房屋的《房屋所有权证》及《国有土地使用权证》八，代为到相关管理部门查询住房登记记录信息并领取相关证明文件。 九，签署因为办理上述各项事项需要的全部文件。 受托人在办理上述委托事项范围内所签署的文件及发生的全部费用，委托人均予以承认并同意承担。 委托期限：至上述委托事项办结为止。 受托人有转委托权。 委托人： 年月日委托人：性别，出生，住址：篇二：个人买房授权委托书 个人授权委托书 委托人：姓名性别年龄身份证编号受托人：姓名性别年龄身份证编号兹委托受托人为我的代理人，全权代表我办理下列事项： 代缴购房定金，首付款，代签商品房购房合同，银行按揭贷款，以及办理商品房购买时的所有相关手续。 代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，我均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。本授权委托书自委托人签字之日生效。

购房合同范本式样(标准版)

编号：FS-HT-05018 购房合同式样(标准版) Purchase contract specifications 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计

购房合同式样(标准版) 出卖人(甲方)：_____买受人(乙方)：______身份证号码：______身份证号码：_______地址：_______地址：________ 邮编：_______邮编：________ 电话：_______电话：________ 其他权利人书面同意声明： 见证人： 出卖方：_____ (本人)(法定代表人)姓名：_____国籍：_____ (身份证)(护照)(营业执照号码)：_____ 地址：_____ 邮政编码：_____联系电话：_____ 委托代理人：_____国籍：_____电话：_____地址：_____邮政编码：_____

买受方：_____ (本人)(法定代表人)姓名：_____国籍：_____ (身份证)(护照)(营业执照号码)：_____ 地址：_____ 邮政编码：_____联系电话：_____ 委托代理人：_____国籍：_____电话：_____ 地址：_____邮政编码：_____ 第一条房屋的基本情况。 出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层，共_____(套)(间)，房屋结构为_____，建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_____平方米)，房屋用途为_____;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_____。 第二条房屋面积的特殊约定。 本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如

房地产网签合同范本2篇(完整版)

合同编号：YT-FS-6315-35 房地产网签合同范本2篇 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

房地产网签合同范本2篇(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 房地产网签合同范本一 甲方：_____ 乙方：_____ 甲乙双方同意就下列房地产的交换事项，本着平 等、自愿的原则，订立本合同。 一、甲方有房地产一间，座落于_____，用地面积 为_____平方米，建筑面积为_____平方米，房地产的 基本情况已载于编号为_____的房地产权证中。 乙方有房地产一间，座落于_____，用地面积为 _____平方米，建筑面积为_____平方米，房地产的基 本情况已载于编号为_____的房地产权证中。 二、甲乙双方自愿交换上述房地产的【全部】【其 中部分，即甲方以述房地产的_____平方米用地，_____ 平方米建筑交换乙方上述房地产中的_____平方米用

地，_____平方米建筑】。 三、甲乙双方议定甲方所提供交换的房地产价值为人民币：_____元;乙方所提供交换的房地产值为人民币_____元;双方同意【补房地产差价换产，房地产差价于_____年_____月_____日交付】【不补房地产差价换产】。 四、甲乙双方同意本合同签订之日起_____日之内携带有关资料到房地产管理部门办理过户手续;同意在_____年_____月_____日将上述房地产互相交付给对方。 五、甲乙双方均保证各自提供交换的房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生换产前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由换产前的权属人负责处理，并承担相应法律责任，由此给另一方造成经济损失的，则负责赔偿。 六、在办理换产过程中，如中途一方提出终止该换产协议的，有关税费由提出方负责缴纳，并支付给另一方赔偿金_____元。

售楼部购房合同范本(标准版)

编号：FS-HT-05018 售楼部购房合同(标准版) Model of purchase contract of sales department 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计

售楼部购房合同(标准版) 出卖方（简称甲方）_______ 买受方（简称乙方）_______ 甲、乙双方本着平等、自愿的原则，同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》，以资甲、乙双方共同遵守： 一、乙方认购甲方开发的位于_________住宅小区的下列物业： 1.商品住宅：______号楼______座______号，建筑面积______平方米。 2.商铺：______号楼______号，建筑面积______平方米。 3.车位（库）______号，建筑面积______平方米。 二、上述房屋的价格 1.商品住宅：人民币每平方米______元，合计人民

币：______元。优惠价为______，实际成交价格为人民币：______元。（买受人如选择公积金按揭贷款方式，商品住宅的优惠价为______元，成交价格为______元） 2.商铺：人民币每平方米______元，合计人民币：______元。优惠价为______，实际成交价格为人民币：______元。 3.车位：人民币每间（位）______元，合计人民币：______元。 以上______项合计人民币：______元（大写）______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。 三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币______万元整（其中住宅定金______万元，商铺定金______万元，车位定金______万元）甲方另开《收款收据》。 四、乙方选择的付款方式 1.一次性付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》的同时，一次性付清购房款（已付的定金抵作价款）

购房合同书样本

范文一: 合同双方当事人： 出卖人：_________________________________ 注册地址：_________________________________ 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人：_____________ 联系电话：__________ 邮政编码：___________ 委托代理人：__________________ 邮政编码：_______________ 注册地址：___________________________ 营业执照注册号：_________________________ 【本人】【法定代表人】姓名：________ 国籍 _______ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】________ 地址：_________________ 【委托代理人】姓名：_______ 国籍：______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据 出卖人以____________________ 方式取得位于______________________ 、编号为 _______ _____________ 的地块的土地使用权。 第二条商品房销售依据 【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_________________ 。 该地块土地面积为_____________________ ，规划用途为_____________________ ，土地使 用年限自___________ 年________ 月__________ 日至 ____ 年—月_______ 日。 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】 ____________________ 。 建设工程规划许可证号为_____________________ ，施工许可证号为 __________ 。 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_________________ ___ ，商品房预售许可证号为___________________ 。 第三条买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的： 第_____________________ 【幢】【座】____________________ 【单元】【层】_________ ___________ 号房。 该商品房的用途为_____________________ ，属 _____________________ 结构，层高为— ----------------- ? 建筑层数地上____________________ 层，地下______________________ 。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 第六条买受人所购商品房的基本情况 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共_____________________ 平方米，其中，套内 建筑面积____________________ 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________ _________ 平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。 第四条计价方式与价款

网签购房合同范本

本文是由合同频道为你提供的《网签购房合同范本》，仅供大家参考! 合同双方当事人： 出卖人： 法定代表人： 买受人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就购房合同书样本达成如下协议： 第一条项目建设依据 出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号土地使用权划拨批准文件号划拨土地使用权转让批准文件号为______________________。 该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名暂定名___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________。 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的： 第___________幢座___________单元层___________号房。该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。 该商品房阳台是封闭式非封闭式。 该商品房合同约定产权登记建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。 第四条计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款： 1、按建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米______元，总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。 2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米__________元，总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。 3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。 第五条面积确认及面积差异处理 根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。 当事人选择按套计价的，不适用本条约定。 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

房屋代签合同委托书

房屋代签合同委托书 房屋代签合同委托书1 授权委托书 证件类型：，证件号码： 受托人：性别，出生，住址：证件类型：，证件号码： 委托人系关系，受托人与委托人系关系，准备以的名义购买位于区路（街）号幢单元楼号房屋。我（们）因故不能亲自办理上述房屋的相关手续，特委托 作为我的代理人，办理以下事项： 一．代为购买上述房屋并与开发商签订上述房屋的买卖合同及相关的附件，协议，代交首付款及相关费用。 二，作为向银行申请个人贷款，与银行签订借款合同等法律性文件，办理借款合同，授权委托书等法律性文件的公证事宜（如果合同中附有强制执行条款，我（们）愿意办理赋予强制执行效力的公证），并向银行及公证处提供我（们）的相关材料。 三，作为与担保公司签订与个人贷款有关的合同等法律性文件，并办理费用缴纳等相关事宜。四，作为在银行开立我（们）名下的储蓄卡，作为此笔贷款的委托扣款账户。 五，代为签署委托银行查询我（们）在人民银行个人信用信息基础数据库中征信记录的申请。六，代为办理上述

房屋的预购商品房预告登记手续，抵押预告登记手续，抵押登记手续，并领取相关的证明材料。 七，代为办理并领取上述房屋的《房屋所有权证》及《国有土地使用权证》 八，代为到相关管理部门查询住房登记记录信息并领取相关证明文件。 九，签署因为办理上述各项事项需要的全部文件。 受托人在办理上述委托事项范围内所签署的文件及发生的全部费用，委托人均予以承认并同意承担。 委托期限：至上述委托事项办结为止。 受托人有转委托权。 委托人： 年月日委托人：性别，出生，住址： 房屋代签合同委托书2 委托人：__________ 性别：____ 年龄：____ 住址： ___________________________ 身份证号码：______________________ 受托人：____ 性别：____ 年龄：____ 住址： ___________________________ 身份证号码： _____________________ 委托人拟购买座落于____________________的房屋，鉴于________________________________，以____为委托人，

购房合同范本经典版

合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：

购房合同范本经典版 甲方：__________(出卖人) 法定代表人：__________ 地址：__________ 邮编：__________ 电话：__________ 传真：__________ 乙方：__________(买受人) 地址：__________ 邮编：__________ 电话：__________ 身份证号码：__________ 为了保护商品房交易双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议：__________ 一、房屋基本情况：__________乙方预定甲方开发建设的位于_____市_____区县_____路_____号楼盘：__________ 号楼_____单元_____号房屋，建筑面积__________平方米，其中套内建筑面积__________平方米，公用建筑分摊面积为_______________平方米。房屋单价_____元(美元)/平方米，总房款为(小写)_______________元(美元)，(大写)____________________元(美元)。户型为____________________。

二、认购期间：甲方承诺为乙方所预定房屋保留天(自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。 三、定金：本协议签订时，乙方向甲方支付定金人民币(小写) _______________元(美元)，(大写) _______________元(美元)。乙方须在上述房号保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时，由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。 四、付款方式：乙方同意选择下列_____种付款方式，在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。 1、一次性付款 2、分期付款：于签约当日付_____%，剩余房款在_____日内分_____次付清; 3、个人住房抵押贷款：__________于签约当日付清房屋总价_____%的首付款。 五、证明文件：__________甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料，甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。 1、企业法人营业执照证号：__________ 2、政府立项证明证号：__________ 3、房地产开发企业资质证书证号：__________ 4、国有土地使用权证书证号：__________ 5、建设工程规划许可证(包括附图) 证号：__________

完整版购房合同范本

完整版购房合同范本 购房合同一般包括商品房预售契约(期房)和商品房买卖契约(现房)两种。今天WTT小雅要与大家分享：完整版的购房合同范本。具体内容如下： (完整版) 购房合同 出卖人：_________________ 注册地址：_________________ 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人：_______联系电话：_____ 邮政编码：______ 委托代理人：__________ 邮政编码：________ 注册地址：______________ 营业执照注册号：_____________ 【本人】【法定代表人】姓名：_____国籍____ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】_____ 地址：_________ 【委托代理人】姓名：_____国籍：_______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在

平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据 出卖人以___________方式取得位于___________、编号为 ___________的地块的土地使用权。 第二条商品房销售依据 【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为________。 该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至___年__月___日。 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为______。 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为 ___________。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的： 第___________【幢】【座】___________【单元】【层】 ___________号房。

网签版购房合同书

网签版购房合同书 卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)见证方：苏州XX公司(以下简称丙方)甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款： 第一条甲方对产权的声明甲方根据国家规定，已依法取得市_________区(县) 的房屋所有权证书，所有权证书_____字第____________号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为_____________________，建筑面积为_________平方米。 第二条甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及市房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。第三条乙方对购买权的声明乙方愿意在本合同 第一条款及 第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。 第四条房屋售价双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币元，价款合计为人民币元。(大写____佰____拾____万____仟____佰____拾元整) 第五条付款方式 (一) 无须银行贷款 1、乙方应在签订《市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%

的定金。 2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%房款。 (二) 银行贷款 1、乙方应在签订《市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。 2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。 3、银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。 第六条违约责任 1。甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返还乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的39;双倍及已付款返还给乙方。 2。乙方如未按本协议 第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的0。4‰作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。 3。甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0。4‰向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约，乙方可要求法院强制执行。 第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目： 1) 没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理费、取暖费等； 2) 没有固定不可移动装修物品的破坏；