甲方与乙方安全管理协议
鼎邦花园建设工程
甲方与施工总包安全管理协议书
甲方（建设单位）：常州金新明珠房地产建设发展有限公司
乙方（施工单位）：江苏武进建筑安装工程有限公司
甲方将建造鼎邦花园工程（工程名称），现委托乙方施工，为了确保建设工程施工安全，明确双方的安全责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和规范性文件规定，双方在签订中标施工合同时，签订本责任书。
一、甲方的权利和义务
1、将遵守有关法律、法规、强制性标准和政府规范性文件，严格执行基本建设程序，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。
2、不得对乙方提出不符合有关法律、法规、强制性标准和政府规范性文件的要求，不得明示或者暗示其违反上述要求。不得压缩合同约定的工期（双方另行制定施工进度计划并签字盖章），不得将乙方施工合同范围内的工程内容进行转包分包。
3、应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料。对施工活动中可能影响的周边建筑物、构筑物制定相应的安全措施。
4、应向乙方提供该工程危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。
5、按照有关规定和合同约定向乙方拨付建设工程现场安全文明施工措施费。双方另行签订建设工程安全文明施工措施费拨付计划，明确现场安全技术、防护设施、劳动保护等用于安全生产、文明施工的各项费用及支付方式等。
6、不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
7、对该工程的安全生产进行综合管理，乙方必须服从配合。甲方指定一名项目负责人在该工程建设全过程具体负责落实本单位安全管理责任，指定现场负责人在该工程建设全过程常驻施工现场，对施工现场实施动态管理，监督和检验乙方的施工安全管理措施落实情况，检查安全措施费用的使用情况。
8、及时妥善地协调处理施工现场出现的重大问题。对施工过程中存在的重大安全隐患，甲方将立即会同有关单位认真研究分析并主持处理，如属于乙方责任的，责令乙方限期整改，必要时应责令其停工整改，并跟踪乙方的整改情况。乙方逾期不改正或拒不整改，甲方将按合同追究其责任，并及时书面向安监站报告。甲方违反上述规定或由于甲方原因导致安全事故的，应承担相应责任及费用。
9、配合安监站依法对该工程的安全监督检查，对检查中发现的安全隐患，责令相关责任单位立即排除，并要求责任单位在整改期限内将整改完成情况报安监站。
10、任命如下：
该工程项目负责人：，联系电话
该工程现场负责人：，联系电话
二、乙方的权利和义务：
1、将遵守有关法律、法规、强制性标准和政府规范性文件，确保建设工程安全生产，对施工现场的安全生产负总责。
2、落实建设工程安全防护、文明施工措施费用，达到投标时承诺和符合《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工现场环境与卫生标准》等标准要求。
3、按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，建立和落实文明施工管理制度。
4、“三类人员”应经主管部门安全生产考核合格。
5、特种作业人员应持有效证件上岗。
6、制定和实施安全生产教育培训计划。
7、制定职业危害防治措施，提供安全防护用具和安全防护服装。
8、编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案。
9、编制生产安全事故应急救援预案。
10、开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施。
11、建立重大危险源的登记、公示与监控制度。
12、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应按规定登记使用。
13、生产安全事故的统计、报告和调查处理。
14、办理施工现场作业人员意外伤害保险。
15、将建设工程分包给其它单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利、义务。
三、本责任书一式两份，甲乙双方各存一份。
建设单位：施工单位：
（公章）（公章）
年月日年月日
专业分包安全管理协议书三方
专业（甲指）分包安全生产文明施工协议 编号: 建设单位：_______________________________________ （以下简称甲方） 总承包单位：____________________________________________ （以下简称乙方） 专业分包单位：__________________________________________ （以下简称甲指方） 因专业承包单位非总包单位的直接分包，根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理，所以进入总包施工现场的专业承包企业，必须服从总包的管理与协调。专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、南昌市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为由专业承包单位承担完全责任。甲、乙、甲指三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。为了明确三方的安全生产责任，结合本工程现场具体情况，确保施工安全，本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，三方必须共同遵守，严格执行。 一、施工内容 1、工程名称： 2、工程地址： 3、专业分包工程名称： 4、承包方式：包工□、包料□、包质量□、包安全文明施工口 5、工程项目期限： 开工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以乙方书面通知为准）； 竣工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以通过验收/备案制验收为准）； 6、工程施工范围及内容： ___________ 分项工程施工进程中的安全，主要是（简要叙述）： ________________________ 二、本工程安全控制目标及文明施工达标： 工程安全目标 1、年负伤事故频率：％。以下； 2、杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等重大事故; 3、一般安全事故为零；
分包安全管理协议书
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
起重机械租赁使用安全生产管理协议
建筑起重机械租赁使用安全生产管理协议使用单位：（以下简称甲方） 租赁单位：（以下简称乙方） 为认真落实《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》，保证生产正常有序进行，明确双方在安全生产中的责任、权利及义务，经甲乙双方共同协商，达成如下协议： 一、设备基本信息 设备名称：，规格型号：，出厂编号：。 工程名称：。 工程地址：。 二、甲方职责 1、严格审查租赁单位营业执照、租赁单位经当地质量安全监督机构审查合格的证明资料、设备产权备案和出厂资料等，并进行进场验收把关。 2、在使用过程中发生基础下沉、滑坡等原因造成的机械事故，甲方负全部责任，并承担所有经济损失。 3、甲方负责配备相应的独立电源，并保证设备在使用期间不得丢失或受到人为破坏。 4、经协商信号司索工由甲方提供的，甲方必须配备指挥人员且必须持证上岗，严格按照操作规程作业，杜绝违章指挥，否则司机有权拒绝作业。设备在运行中因指挥或司索工误操作发生的事故由甲方负责（误操作指挂钩没有挂牢、工具及材料没有捆牢、吊装材料超重等）。如果发生其他事故，责任明确后由责任方负责。 5、经协商由甲方提供设备司机的，甲方必须按照规定配备相应数量的司机，司机必须持证上岗，进行日常设备检查，形成交接班记录。严格按照操作规程操作，禁止疲劳作业。因甲方提供的司机误操作造成的事故，由甲方负责。 6、负责对其提供的司机或信号司索工等进行“三级”安全教育和安全技术交底，并形成记录。 7、对于不安全的作业面，甲方必须搭设安全防护，并设置警示标志，夜间必须在足够的照明条件施工。 8、甲方必须提供一定的时间，以供乙方进行必要的检查、维护和保养。 9、甲方必须安排专人进行日常安全生产检查，并形成记录资料。 10、发生安全生产事故后，甲方必须按相关规定报告建设行政主管部门。
甲指分包与工程总包安全管理协议书
安全管理协议书 总承包单位：通州建总集团有限公司（以下简称甲方） 专业分包（甲方分包）单位：（以下简称乙方） 根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，以及国家、行业、地方现行建设工程法律、法规等相关规定的有关要求，结合本工程现场具体情况。本着公平、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，达成如下配合管理安全协议，共同遵守执行。 一、工程名称：瓦房店依云伴山项目一期工程 二、专业分包（甲方分包）工程名称： 三、工程地址：大连市瓦房店市西外环路天缘酒店南500米 四、协议范围及内容： 分包工程施工过程中的安全，主要是垂直运输设备、简易脚手架（根据总包单位的施工进度要求应该拆除的必须拆除，如因专业分包单位造成确需延期使用所产生的工期、费用全部由专业分包单位承担）。使用期间不得随意拆改、不得随意开动设备，如发现一项按500元处罚。损坏部分按价加一倍作为赔偿金。专业分包单位产生的建筑垃圾不得随意乱倒，必须按甲方的要求统一堆放。进场材料按甲方指定的地点堆码整齐，不得随乱摆乱放，如发现一次或阻碍交通按1000-2000元罚款 五、安全控制目标： 1、杜绝轻伤以上事故。 2、杜绝因人造成设备事故、或违章用电造成触电事故，每发生一例罚款3000-6000元。
3、轻伤控制率在2%以内。 六、甲方责任和义务 1、要求乙方作业人员必须持证上岗，水、电不得随意乱搭乱接，如私自乱搭乱接经查证属实除按每次300元罚款外，所造成的安全事故、经济损失及法律责任由乙方承担。 2、负责向乙方提供施工作业面，参与监理和建设单位组织工作面的交接并办理移交手续，未经办理，乙方不得随意动工，如自行动工，一切损失由乙方承担。经办理移交施工时，乙方应当注意成品保护。注意交叉作业安全，对造成成品损坏概由乙方承担返工费用。乙方对自身未正确佩戴防护用品和安全防护不到位造成的安全事故承担全部责任。 3、负责施工现场安全生产和文明施工管理，乙方应自觉遵守。凡发现有碍甲方安全文明施工，甲方有权按照其规章制度进行对乙方的处理权。 4、场内所有设施、设备、工具及材料不得私拿乱用，确需甲方协助支持的应当找甲方协商。否则按盗窃处理。 5、甲方有对乙方违规行为进行警告，罚款，清退出场等处罚权力。 6、甲方只负责一次修边收口，如因乙方安装原因造成大面积修补及二次修补由乙方自行负责。甲方不负责修补及环境清洁等。 七、乙方的责任 1、必须配备专职安全员，在施工过程中，乙方必须在确保安全的环境下施工，如发现存在不安全因素，乙方必须先消除隐患，再进行施工，如有必要，乙方以书面形式通知甲方。 2、乙方为建设单位直接发包的专业工程施工，分包单位为此所承担施工专业工程质量、安全进度，直接对工程建设单位负责，同时乙方为进入甲方施工现场承担所承包范围
脚手架分包安全生产协议书
常州市东方红日建筑有限公司 工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位：_________________________ （以下简称甲方） 分包单位：_________________________ （以下简称乙方） 为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同 工程名称: 工程地 点：工程 内容: 分 包范围: 进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安 全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规规定，签订本协议。 本协议为《建设工程施工专业分包合同》第三部分专用条款中的第20条补充条款，在双方签订《常州市建设工程施工分包合同》的同时签定本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构、定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育；严肃安全纪律;规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业，本施工现场安全检查生产规章制度，核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目，组织指导
(完整)总包与分包单位安全生产协议书
天津市建设工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位名称： 分包单位名称： 协议签订日期： 天津市建设安全监督管理站监制
天津市建设工程施工总包与 分包单位安全生产协议书 总包单位：（章）（以下简称甲方）分包单位：（章）（以下简称乙方）为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工分包合同（工程名称：；工程地点：；工程内容：；分包范围：；承包方式：），进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据《中华人民共和国建筑法》和《天津市农村建筑队安全施工管理办法》及有关法律、法规规定，签订本协议。 本协议为《天津市建设工程施工分包合同》第九条的补充条款，在双方签订《天津市建设工程施工分包合同》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效。具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定
各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。 三、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提出必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。 四、对乙方进场职工进行登记造册，复印身份证件，发放胸卡，
大型起重机械安全管理协议书
塔式起重机使用安全管理协议书 为了切实做好本施工现场的治安、消防管理工作，本着“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据中华人民共和国《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产条例》，北京市《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》以及局、公司的各项管理制度，经承、发包双方协商一致签订本协议，以便明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务： 总包单位： 产权单位： 使用单位： 工程名称： 一、基本原则 加强起重机械的安全管理，合理使用。保障起重机械安全生产，为了明确各方的安全责任，根据北京市《建设工程安全生产管理条例》及有关规定，经各方协商一致，特签订本协议。 设备性能、台数、进出场时间等依据总包单位与分包单位签订的《租赁合同》约定执行。 二、总包单位责任 1、根据施工组织设计合理选择起重机的型号，性能必须满足工程施工需要，与起重机械产权单位协商确定合理安装位置，组织签订起重机租赁合同和安全管理协议书，编制《起重吊装施工方案》和《建筑起重机械事故应急预案》以及书面的安全交底工作。 2、向起重机产权单位提供安装位置及地质情况，具备安拆现场条件，做好场地与道路的畅通及电力电源设备的配备，负责起重机作业范围内设施安全防护的搭设。 3、提出起重机械使用计划，提前通知产权单位合理做好安装、顶升、锚固及拆除等准备工作。严禁违章指挥塔式起重机夜间安装、顶升、锚固和拆除工作。 4、根据产权单位提供的基础方案及图纸做好起重机基础施工。由产权单位技术人员指导，拆装方验收确认合格后填写验收表方可进行整机安装。整机安装验收后，经项目专业安检人员监督检查合格后方可投入使用。并将起重机租赁合同、安全管理协议书、验收资料、
甲指分包与工程总包安全管理协议书
甲指分包与工程总包安全管理协议书 建设单位：广瑞集团股份有限公司安阳分公司（以下简称甲方）总承包单位：浙江新瑞建设集团有限公司绿城玉园二期项目部（以下简称乙方）专业分包（甲指）单位：（以下简称丙方）根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，以及国家、行业、地方现行建设工程法律、法规等相关规定的有关要求，结合本工程现场具体情况。本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，共同遵守执行。 一、工程名称：绿城·玉园二期工程 二、专业分包工程名称： 三、工程地址： 四、协议范围及内容： _____ 分项工程施工进程中的安全，主要是垂直运输设备、施工用电、水、脚手架（根据总包单位的施工进度要求应该拆除的必须拆除，如因专业分包造成确需延期使用所产生的工期）费用全部由专业分包单位承担。使用期间不得随意拆改、不得随意开动设备，如发现一项按500元处罚。损坏部分按价加一倍作为赔偿金。专业分包单位产生的建筑垃圾不得随意乱倒，必须按乙方的要求统一堆放。进场材料按乙方指定的地点堆码整齐，不得随乱摆乱放，如发现一次或阻碍交通按1000-2000元罚款。 五、安全控制目标： 1、杜绝轻伤以上事故。 2、杜绝因人造成设备事故、或违章用电造成触电事故，每发生一例罚款 5000-30000元，造成伤亡的丙方自行负责一切经济及法律、法规并连带损失赔偿责任。 3、轻伤控制率在2%以内。 六、乙方责任和义务
1、负责向丙方提供水、电源接口。负责向丙方提供施工作业面，参与监理和建 设单位组织工作面的交接并办理移交手续，未经办理，丙方不得随意动工。 经办理移交施工时，丙方应当注意成品保护。注意交叉作业安全，对造成成品损坏概由丙方承担返工费用。丙方对自身及他人造成的安全事故由丙方承担全部经济及法律责任。 2、负责施工现场安全生产和文明施工管理，丙方应自觉遵守。凡发现有碍乙方 安全文明施工，乙方有权按照其规章制度进行对丙方的处理权。 3、场内所有设施、设备、工具不得私拿乱用，确需乙方协助支持的应当找乙方 协商。否则按盗窃处理。 4、乙方有对丙方违规行为进行警告，罚款，清退出场等处罚权力。 5、乙方只负责按丙方提供所需配合清单提供一次修边收口砂石材料，如因丙方 安装原因造成大面积修补及二次修补由丙方自行负责费用。乙方不负责提供砂石修补材料。丙方必须做到工完料清确保环境清洁。 七、丙方的责任和义务 1、丙方为建设单位直接发包的专业工程施工，承包单位为此所承担施工专业工 程质量安全进度直接对工程建设单位负责，同时为进入乙方施工现场承担所承包范围内的工程质量安全进度第一责任。 2、丙方进入乙方施工现场必须遵守乙方施工现场的各项规章制度，服从乙方的 现场管理，接受乙方的监督。 3、丙方在乙方施工现场内，对所承担的施工项目在施工进程中发生的质量安全 事故负责并承担一切损失及费用，与乙方无关。 4、丙方由于各种原因在乙方施工现场内场外发生的一切安全事故与乙方无关， 由丙方承担所有责任及费用。 5、丙方负责所承担自己专业施工现场地的垃圾清理和楼层的清洁卫生，并清理 到乙方指定位置，定期将垃圾清运出场。 6、丙方作业人员必须持证上岗，不得随意乱搭乱接，如私自乱搭乱接经查证属 实除按每次300元罚款外，所造成的安全事故应承担全部经济及法律责任。 八、成品保护 1、丙方进入现场施工必须保证乙方在主体施工阶段所完成的成品保护，如因施工中无法避免，必须先经乙方同意，保证质量，并交纳质量保证金后在乙方旁站下
土方开挖分包安全管理协议书
土方开挖分包安全管理协议书
甲方：**国际建设有限公司 乙方： 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好工程的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议。 一、工程概述： 1、工程名称： 2、工程地址：北京市朝阳区孙河乡 3、分包工程范围和内容： 4、分包形式： 二、工程项目期限： 自2020年月日开工至 2020年月日止完工。 三、协议内容： 1、施工期间，甲方授权于春革同志为本工程甲方项目负责人，乙方授权同志为本工程乙方项目负责人。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。 2、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工
作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 （二）安全责任划分原则： 1、甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。包括分管安全生产的领导，配备专职或兼职安全员，应有各种机械、各工种的操作工程，特种作业人员、驾驶人员的操作证、驾驶证的审证考核制度，各级管理人员的安全生产责任制和定期安全检查制度。 2、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： ①工程项目应由甲方编制施工组织设计 ②工程项目由乙方按照甲方的要求自行编制施工组织设计、制定有针 对性的安全技术措施，乙方必须严格按照施工组织设计的要求施工。 ③甲乙双方的安全管理人员及有关技术人员必须认真的对本单位职工 进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全法规、纪律、制度。 ④施工前及施工中，甲乙方应共同对乙方进场的人员进行安全三级教育
总分包安全协议书
商业、办公及配套设施(创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称:商业、办公及配套设施（创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位(乙方):四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业,办公及配套设施(创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（以下简称甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电: 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证Ｂ级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
起重机械安装安全协议
起重机械安装安全协议 施工单位（甲方）： 安装单位（乙方）： 为了确保建筑起重机械在安装、拆卸的安全,明确甲乙双方的安全责任,根据经甲、乙双方方协商同意,特此签订建筑起重机械安装、拆卸安全协议书。 工程项目名称： 工程地址： 工程范围： 协议期限：工程完毕协议自动解除 一、（甲方）应当履行下列安全职责： （一）向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件； （二）审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；
（三）审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书； （四）审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案； （五）审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；（六）指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况； （七）施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止 塔式起重机相互碰撞的安全措施。 二、（乙方）应当履行下列安全职责： （一）按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机 械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字； （二）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件； （三）组织安全施工技术交底并签字确认； （四）制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；
（五）将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。 三、乙方施工人员违反有关安全生产规程制度时,甲方安全部门有权予以纠正制止,有权通知乙方并给予经济处罚,直至停止乙方的工作。 四、因乙方施工人员违反操作规程造成的安全事故,由乙方承担相应责任。 五、因甲方未履行安全职责造成的安全事故,由甲方承担相应责任。本责任书一式肆份,由甲方、乙方各执两份。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 委托代理人 : 委托代理人: 签定日期年月日
推荐-甲指分包安全管理协议书
编号：总包－甲指分包安全管理协议书 工程名称： 总包方（甲方）： 分包方（乙方）：
总包－甲指分包安全管理协议书 工程名称： 总包方（甲方）： 甲指分包方（乙方）：
总包—甲指分包安全管理协议 总包方（甲方）： 甲指分包方（乙方）： 为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《北京市安全生产条例》以及北京市住房和城乡建设委员会关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 甲指分包内容（范围）： 甲指分包方式： 二、工期 开工日期： 竣工日期： 三、安全生产 1.甲指分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，甲指分包方是与其资质相符并在授权委托书范围内从事工程施工的经济组织。 2.甲指分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑施工安全检查标准（JGJ59—2011）》、《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。 3.甲指分包方必须学习、掌握国家、北京市行政管理部门的有关安全生产法律法规和文件，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。 4.甲指分包方必须执行总包方与甲指分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案，甲指分包自行完成工作范围内的安全、技术交底，并递交一份交与总包备案。 5.甲指分包方必须严格执行三级安全教育制度，其项目经理、技术负责人、工程负责人、专（兼）职安全员及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
总分包安全管理协议书(1)
中建一局集团第二建筑有限公司即墨蓝色新区工程市政项目部总分包安全管理协议书总分包安全管理协议书 甲方：中建一局集团第二建筑有限公司乙方： 为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，促进施工生产的顺利进行，依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议：在施工工程总分包合同的执行上，本协议书具有优先权。安全生产组织管理第一条一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门；乙方必须配备一名以上专职安全管理人员；二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及。条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目《现场出入证》并在甲方将施工人员登记在册，、办理《安全教育上岗卡》、交易备案注册》，严禁使用童工和未成年人。若在京外施工，必须遵守当地政府关于（费用由乙方承担）企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，
建筑起重机械安装安全协议
建筑起重机械安装安全 协议 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
建筑起重机械安装安全协议委托方：（甲方） 安装方：武汉华江承信机械设备租赁有限公司（乙方） 甲方将建筑机械项目委托给乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签定本协议，双方必须严格执行。 一、工程概括： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程项目期限；自年月日起开工至年月日止完工。 三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： （1）工程项目应由乙方编制施工组织设计； （2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间，乙方指派2同志负责本工程项目的有关安全工作；甲方指派1同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、规定。甲乙双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全，共同预防事故发生。 7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理为各种规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。
安全生产管理协议书(甲指分包)
中建四局第筑工程XXXX项目部 安全生产管理协议书 工程名称： 工程地点： 建设单位：（以下简称甲方）总承包单位：（以下简称乙方）专业分包单位：（以下简称丙方）乙方现场负责人：安全生产管理人员： 丙方现场负责人：安全生产管理人员： 协议使用条件说明： 1、本协议书为本，可根据总承包单位与建设单位合同条款中约定的责权容、工程施工特点等由项目经理和所属公司经理修改与增加相关条款。 2、本协议书适用于总承包单位与建设单位直接发包施工的单位之间签订安全生产管理协议的情况。 3、为了贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和属地政府的相关规定，以及中建四局第筑工程安全生产管理的规定。明确建设单位、总承包单位及甲指分包单位各自的安全生产管理职责，共同维护施工现场的安全生产，在三方自愿平等情况下，签订此安全管理协议书。
一、甲方的责任、权利和义务： 1、甲方对专业工程直接发包前应审查专业工程施工单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，应按照相关法律、法规要求将工程发包给具有相应资质的分包施工单位，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包容不相符的分包单位或个人。 2、甲方不得向有关施工单位提出影响安全生产的要求。不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资。 3、甲方在施工过程中有权利要求施工参建单位对施工安全隐患进行整改，拒不整改的单位，有权下发停工整改要求。 4、在项目实施过程中，甲方应积极响应总承包单位在安全生产施工过程中对专业分包单位进行的安全生产工作监督管理要求。 5、协调专业分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。 6、检查和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对专业分包单位提出整改或停工要求。 二、乙方的责任、权利和义务： 1、贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保工程施工全过程的安全生产与文明施工。积极督促丙方落实《中华人民国建筑法》、《中华人民全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部“建质[2004]213号通知”、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46—2005)、
最新专业工程分包安全协议书(通用)
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
分包安全协议书
总包与分包单位安全生产协议书 总包方：xxxxxxxxx公司 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和青岛安装建设股份有限公司关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、双方共同确认该项目的安全生产管理目标 1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在3‰以内。 2.施工现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。 3.现场无火灾、火警事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。 4.劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案件为零。 5.严格按发包人文明安全施工管理要求进行施工及管理，保证施工现场达到合格文明安全工地标准。 二、总包方、分包方责任 1.分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执
行：国家及行业有关安全操作规程和总包方的一切安全生产管理制度，服从总包方的安全生产管理，安全人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2.分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件报送总包方，经核实无误后方可进场。 3.分包单位进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩单报送总包单位。 4.严禁违章指挥，违章作业，对在工程中出现的不安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期改正，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方自行负责。 5.分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，管道井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。 6.由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、施工用水、脚手架及安全防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是临边洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。 7.为便于现场管理，按施工总承包合同分包方必须向总包方交纳
建筑起重机械安装(拆卸)安全协议范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑起重机械安装(拆卸)安全协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保施工人员在施工中的安 全与健康及国家财产的安全，根据《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关安全管理法规、标准，签订本协议。 一、甲方责任 1、按照乙方提供的起重机械技术要求及基础施工方案，进行施工并提供相应的 该起重机械的基础施工资料。确保设备进场道路畅通，供电电源满足设备运行要求； 2、审核起重机械的特种设备制造许可证、广品合格证、制造监督检验证明、备案登记证明等文件； 3、审核安拆单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和参加作业的特种作业人员的特种作业操作资格证书； 4、审核乙方编制的起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案； 5、监督检查起重机械安装、拆卸、使用情况；发现安全隐患有权立即停止作业， 安全消除后方能作业； 6、施工现场有多台起重机械作业有可能发生碰撞的情况时，组织有关人员编制并实施防止起重机械相互碰撞的安全措施。 7、施工总承包单位应组织出租单位、安装单位、监理单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用。 二、乙方责任 1、必须具备建设行政主管部门颁发的起重机械设备安装工程专业承包资质和建筑安全 生产许可证。在资质许可范围内从事起重机械的安装、拆卸；
专业分包安全生产协议书
编号：YB-HT-008347 专业分包安全生产协议书 Safety production agreement of 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network
专业分包安全生产协议书 甲方（发包单位）：________________ 乙方（分包单位）：________________ （一）工程项目名称：________________ （二）工程地址：________________ （三）本合同分包作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的专业分包合同。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。 （二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。（三）甲方有权监督检查乙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况。 （四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。
（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。 （二）乙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责，乙方必须遵守甲方的施工现场和安全生产管理规定，服从甲方对施工现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。 （三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。 （五）乙方应对甲方提供的施工作业条件进行认真检查，对甲方提供、移交的场地、设施、设备等的完备性、安全性进行认真检查、验收，验收合格后与甲方办理移交、接收手续，并签字确认，乙方对签字负责，未经验收或验收不合格的不得移交、使用。乙