长山头49.5MW风电场项目风电机组设备采购合同资料

长山头49.5MW风电场项目

风电机组设备采购合同

总目录

一、合同书 (1)

二、合同条款 (3)

1.定义 (3)

2.适用性 (4)

3.原产地 (4)

4.合同标的 (4)

5.标准 (5)

6.使用合同文件和资料 (5)

7.专利权 (6)

8.保函 (6)

9.包装 (6)

10.交货和运输 (9)

11.保险 (10)

12.技术服务和联络 (11)

13.检验、安装、调试、试运行和验收 (13)

14.备品备件/易耗品 (16)

15.保证 (17)

16.索赔 (18)

17.合同价格 (20)

18.付款 (20)

19.变更指令 (22)

20.合同修改 (22)

21.转让 (22)

22.分包与外购 (22)

I

风电施工合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日

合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文

(完整版)风电开发协议-分散式风电

编号：2018-0309 ***分散式风力发电项目 合作开发协议 2018年3月

甲方：***（以下简称：九洲能源） 注册地点： 注册号/统一社会信用代码： 法定代表人： 乙方:***（以下简称：） 注册地点： 注册号/统一社会信用代码： 法定代表人： 一、协议目的 1.1甲方预在***省***市***县境内投资分散式风力发电项目（以下简称“本项目”、“该项目”）； 1.2乙方为甲方提供该项目的审批服务工作，有能力协助甲方取得风电项目开发权、列入***省核准计划、取得项目核准文件、***省电网公司的电网接入批复和协助甲方取得林业部门准予行政许可（审批）决定书、建设用地审批批复； 1.3甲方为乙方提供的审批服务工作支付审批服务费。

二、项目开发立项的原则（即前提） 2.1依据接入变电站的最低消纳情况单项目建设规模不低于20MW容量且不超过30MW容量。一个县、区域内可以多个项目打捆。 2.2项目开发应满足“就近消纳”的原则。项目装机容量小于接入变电站最低负荷，所发电量具备完全就地消纳条件。 2.3项目接入电压等级为110千伏及以下电压等级。 2.4项目拟接入的变电站没有已接入或审定接入的电源项目。 2.5 项目拟建设地有足够的建设用地满足建设需求。 三、乙方的义务 3.1乙方负责按照项目地所在省份具有最高效力的主管发改部门的要求开发分散式风电项目。 3.2乙方负责取得该项目的列入政府核准计划、取得核准文件、***电网公司的接入系统批复和协助甲方取得甲方与***市***县人民政府签订《分散式风电开发协议》、林业部门准予行政许可（审批）决定书、建设用地审批批复； 3.3乙方负责与各级政府及其安监、环保、土地、规划、电网、水利等部门进行沟通、交流，负责取得该项目获得核准前的全部相关文件和电网接入批复的相关文件。

发电机合同【范本】

发电机组采购及安装合同 甲方（全称）： 乙方（全称）： 根据?中华人民共和国合同法?及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同如下： 一、项目名称、规格、型号、数量及合同价款 1.1 合同价款：合同价款为：人民币元整（￥元）。 1.2 本合同价款含：发电机组及相关配套设备的采购、运输、安装、运输保险、卸货就位、调试（包括调试用的机油、柴油）验收、设计联络、现场培训、售后服务、税金等。 1.3 随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：工具备件箱只、电瓶只、500升油箱个、合格证、说明书一套。

二、设备质量标准 2.1 质量标准：根据本合同交付的货物应符合“技术规格”中所列的标准，如果在“技术规格”中没有提及适用标准，则应符合货物原产地适用的官方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 2.2 设备要求：发电机组及相关配套设备为合同内所述厂商生产的全新1 设备。 三、保险 3.1 乙方负责办理货物从出厂地或仓库运抵项目现场途中（包括装卸）的保险，并支付相关费用。保险的受益人均为甲方，保险范围包括全部装运货物。 四、交货时间、交货地点、交货验收 4.1 交货时间：要求于年月日前到货。 4.2 交货地点：甲方指定安装地点。 4.3 交货验收：货到乙方指定安装地点后2天内由甲方代表会同乙方及其他方代表到现场验收，交货验收合格即由甲乙双方及其他方代表在《初步验收合格证书》上签字，该合格证书为乙方交货的凭证。因非乙方原因造成货到甲方指定安装地点后3天内未完成交货验收，则视为交货验收合格。 五、设备调试、现场培训、验收

XX风电场35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险设备采购合同

设备采购合同 工程名称：山西国电XX风电工程、山西国电XX风电工程 合同设备名称：35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险合同号：XXXX-SS-WP-EPC-YY-P-XXXX-003 买方：中国XX工程（集团）有限公司 卖方：保定XX变压器有限公司 合格供方编号： 签订日期：XXXX年6月

总则 中国XX工程（集团）有限公司作为买方和保定XX变压器有限公司作为卖方，就下列合同文件于XXXX年06月22日签订本合同。 本合同以业主（山西XX电力集团有限公司）及上海电气集团股份有限公司与买方签订的合同（即外合同，合同号）有关条款为基础，买方作为本合同的需方，按外合同相关条款履行其义务；卖方是本合同的供方，按外合同相关条款履行其义务。双方宗旨是履行好外合同。 一、合同文件 附件一：通用合同条款 附件二：专用合同条款 附件三：合同设备供货范围、交货期、交货地点 附件四：技术条款 附件五：投标书 上述文件汇集并代替了本合同签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。本合同没有规定的部分遵从上述文件的有关规定。 二、合同的范围和条件： 本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。 三、货物及数量： 本合同项下提供的合同设备为35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险，详细供货清单见附件三。 本合同提供的合同设备数量按如下规定确定： 1、首批供货设备数量为2套；

2、后续供货设备数量，在首批设备交货验收后10个工作日内以合同附件补充协议形式书面确定。 四、合同金额： 根据上述合同文件，合同单价为人民币205,800元（大写贰拾万零伍仟捌佰元整）。以上合同价格包括合同设备的设计、厂内试验、制造、检测、技术文件、技术服务、安装调试指导、包装费、运输费、生产厂内仓储费等一切费用和合理的利润。此价格为固定、不变价，双方不得以任何理由要求对合同总价调价。 合同最终总价，按最终确认的供货设备数量乘以单价确定。 五、付款条件： 合同货物的付款条件详见附件二，专用合同条款。 六、交货时间和地点： 合同货物的交货时间和地点详见附件三。 七、合同生效： 本合同需同时具备以下条件后生效： 1、双方授权代表签字并加盖公章， 2、卖方向买方开出履约保函， 八、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。 九、其它约定事项 1. 在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。 2.双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。 3. 买方项目负责人：XXX

风电施工合同范本

甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日

合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：

风电开发协议书

风电开发协议书 甲方：** 乙方：**有限公司 根据国家新能源政策，为充分开发利用**县丰富的风能资源，促进县域经济发展，经实地考察和平等协商，双方达成如下风电开发协议。 一、风电场开发区域： **县**乡辖区内的**—*号公路东侧、**镇东北部区域，西为**－*号公路，北与*镇交界，东与*镇接壤，南至**县城北部，总面积约**平方公里。 风电场场址坐标如下： （***村、***村、***村，***村、***村） 1）***************2）*************** 3）***************4）*************** 5）***************6）*************** 二、开发规模及投资 初步确定开发总规模**万千瓦，总投资***亿元。应在20**年底前全部建成。其中：20**年至少开工建设**万千瓦，投资**亿元。 三、责任和义务

1、甲方： <1>按照*委、*政府“关于招商引资优惠政策”和“优化投资环境若干意见”，依据国家、省、市法律法规和政策规章，为乙方提供便利和保障，为项目建设保驾护航。 〈2〉帮助乙方收集所需的气象、水文、地质、土地、电力、矿藏、军事、文物、环保、旅游等资料，并协助出具相应支持文件。国家规定的相关费用由乙方承担。 〈3〉为乙方提供测风作业面用地。 〈4〉积极配合乙方办理项目的相关报批手续。 〈5〉负责项目建设中的协调服务。 〈6〉对乙方非公开的工程技术资料进行保密。 〈7〉在签订协议后的1个月内乙方未建测风塔测风或乙方在测风期满一年内后，非因不可抗力而无实质性进展（指未获得国家或省发改委的立项批复，以及未动工兴建）甲方有权收回所承诺风电场，另作安排，本协议自动终止，由此造成的损失乙方自负，甲方概不负责。 2、乙方： 〈1〉对风电场区域风能资源进行全面调查、评估，在保证不浪费闲置资源的基础上制定近、远期开发规划，负责风电项目的全部投资、开发、建设和生产运营，并承担全部费用。 〈2〉在签订协议后的*个月内必须建立测风塔开始测风，在测风满*年后必须动工兴建，否则本协议自动终止。终止协议

发电机销售合同范本

发电机销售合同范本 篇一：发电机组购买合同 柴油发电机组采购合同 甲方（买方）：湖南省永州市新亿佳房地产开发有限责任公司（曼谷峰景项目）乙方（卖方）：长沙明邦科联机电有限公司签定时间：2011-1-1 签定地点： 就柴油发电机组采购项目，经甲乙双方协商，根据中华人民共和国合同法签订以下合同，以便共同遵守。 注：以上价格1、含税 2、安装（卸车、发电机组就位）、调试 3、油箱、防震垫、充电机、排烟管道（机房出墙1米）、蓄电池、柴油机备件箱、 二、交货期 设备交货期：2011年1月9日（如延迟一天交货罚款1000元/天） 三、交货时间地点 1．交货地点：甲方工地四、付款 货到工地付至合同总额的80%后卸货，安装调试合格后需在5个工作日内付清全部货款（如延迟一天按1000元/天交纳违约金给乙方）

(在未付清全部货款之前，货物的所有权属于乙方) 五、出机前客户需要准备的工作 1、需提供符合安装机组条件的机房（包括混凝土机座、进风通道、排风通道及排烟通道等土 建工程） 2、提供所需的柴油、机油。 3、提供配电柜到发电机组之间的电缆及接电。 六、售后服务1、所有本公司销售的柴油发电机组，三包服务为一年或者累计运行1000小时（以先到为准），由调试当日计算。电机部分保修贰年。 2、在三包期内，凡属于产品质量或制造缺陷导致的故障，本公司负责进行维修服务为买方尽 快恢复电力。 3、本公司免费为用户调试机组，培训机组操作人员，并亲临现场指导安装。 4、在三包期内，用户应承担更换机油、柴油、空气滤清器等常规费用。 5、在三包期内，用户应使用本公司规定的柴油、机油以及按本公司的建议程序定期进行维修保养。 6、以上三包服务，应在机组正确使用与保养前提下进行。 7、详细操作规则，以机组说明书为准。三包规定的内容以国家三包标准与依据为准。8、即使在保修期内，发生下列情况之一者，不属于免费修理范围：

风电公司助爬器采购合同(含技术要求等附件)

XXXX风电有限公司助爬器采购合同合同号：XXXX-XX -XXXXX XXXX风电有限公司 助爬器 采购合同 合同号：XXXX-XX-XXXXX 买方： XXXX风电有限公司 卖方：XX机电设备有限公司 中国 XX XXXX年XX 月

合同书 买方：XXXX风电有限公司 收货方: XXXX风电有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 卖方：XX机电设备有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 买方愿购买，卖方愿提供通讯助爬器及其相关服务。 合同总价为人民币：(小写) ￥XXXXXX.00元 (大写) 元整。 本合同规定如下： 1.本合同所用语言与“合同条款”中定义的相应用语的意义相同。 2.合同构成资料 以下资料构成本合同,成为本合同不可分割的一部分： 合同书； 合同条款； 附件一：合同价格表及交货时间 附件二：技术协议书 附件三：现场服务条款 附件四：工作进度周报表 附件五：廉洁备忘录 3.买方同意将按合同规定的条款支付给卖方货款，卖方同意按合同规定向买方提供货 物及服务，并保证按合同规定的要求对出现的问题及时进行补救。 4.合同宗旨 4.1 卖方作为一个独立承包商负责本合同项下各项内容，应当独立承担因本合同履行所 产生的所有应负责任和费用。

4.2 一方无权以对方的名义签订合同及其他法律文件，使对方在任何方面对任何第三人 承担任何责任，或由对方负担任何费用、履行任何义务。 4.3 任何一方不得超出本合同规定的作业范围而使用合同，或将合同作为其他方面的证 明。 4.4 双方应本着善意解释和履行合同，特别应当尽其全力，彼此应表明其谨慎、忠实和 合作。 4.5 双方在履行合同的过程中，应遵守法律、法规的相关规定。双方签约代表或履约代 表，在进行合同项下的交易活动，应当有必要的书面授权。 4.6 一方聘用、雇用或借用的职员、雇员、临时人员、学习人员或调用人员，以及该方 的分包商或承包商及其工作人员，为履行合同所实施的行为，应当视为该方的行为，由该方承担行为的法律后果。 5.买方的权利和义务 5.1 向卖方提出具体的工作内容和要求，为卖方提供必要的协助。 5.2 卖方工作完成后，买方组织人员验收。工作成果达到买方要求后，向卖方开具完工 报告，作为付款依据。 5.3 有告知卖方人员需遵守的买方管理规定的义务。 6.卖方的权利和义务 6.1 对于买方提出的建议，卖方应当参照执行，并从专业角度完成规定的工作。 6.2 卖方应于买方事先规定的合理期限内完成本合同中规定的全部工作，交由买方审 验。 6.3 卖方应保证工作质量；对于不能达到要求和质量的工作，卖方应自行承担费用返工 重做。 6.4 定期与买方工作人员沟通情况，及时协调解决可能影响工作进展的各种问题。 6.5 对于买方提出的任何需完善和修改之处，卖方应在最短时限内给予完善和修改。 6.6 严格执行买方的健康安全环保要求。 6.7 卖方保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号,除非合 同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外),或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。 6.8 货物的质量保证期：经调试正式启动，买方向卖方颁发验收合格文件之日起12个月 内，或在最后一批合同货物到达目的地后且验收合格的24个月内，以先发生的为准。 如质保期内对相关设备进行了更换，则该设备的质量保证期为更换完成之日起12个月。

山西大唐新能源公司岢岚燕家村一期风电塔筒项目技术协议(DOC)

大唐岢岚燕家村风电场一期24×2000KW工程湘电XE93-2000风力发电机组塔筒 制作技术协议 二○一一年五月

目录 1.总则 (2) 2.工程概况 (2) 3.供货范围 (3) 4.技术标准 (4) 5.设备技术性能要求 (6) 6.监造（检验）和性能验收试验 (16)

1.总则 1.1 本规范是为满足大唐岢岚燕家村风电场一期24×2000KW 工程湘电风能有限公司XE93-2000风力发电机组塔筒（基础段式）的加工制造和订货而编写。1.2 本规范规定了湘电风能有限公司XE93-2000风力发电机组塔筒的生产、制造以及运输按技术文件和图纸要求执行，未涉及之处按现行有效相关的国家标准或行业标准执行。 1.3本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，制造时应提供满足本规范书和所列标准要求的高质量和最新工业标准的产品及其相应服务；对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。1.4 制造厂在执行标准与本规范书所列标准有矛盾时，应按较高标准执行，并经湘电风能有限公司确认。 1.5 制造厂所采购的任何配套产品等不得有产权方面的争议。 1.6 凡本规范所列标准及规范，如它们之间有某些条款（内容）不一致时，应按最严格的条款（内容）执行；如某个标准的某条款有几个等级要求时，必须最严格的等级要求； 本规范的条款如与设计图纸、相关合同要求不一致时，应按最严格的要求执行。 2.工程概况 本工程山西省忻州市岢岚县。忻州位于山西省境北中部，北邻大同、忻州，南毗太原、阳泉，西隔黄河与陕西、内蒙相望，东以太行山与河北接壤。 大唐岢岚县燕家村风电场位于山西省忻州市岢岚县宋家沟乡及该乡与周边县乡界山梁一带，工程场址地面高程介于1860~2200m之间，范围约为33km ，中心坐标为北纬111°33′~111°42′，东经38°30′~38°35′。

粤水电：关于签订风电项目塔筒采购合同的公告

广东水电二局股份有限公司 关于签订风电项目塔筒采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签订的合同是采购合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2020年度的经营业绩将有一定的提升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日披露了“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)”的中标情况。详见2020年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于风电项目塔筒制造中标的公告》。 明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)合同已签订，现将相关内容公告如下。 一、合同签订概况

近日，公司与阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳公司”）签订《明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)商务合同》，该风电塔筒制造项目供货范围为风力发电机组塔筒设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。 （一）交易对手方：阳江明阳海上风电开发有限公司。 （二）合同类型：塔筒采购合同。 （三）合同标的：风电机组塔筒及其附件。 （四）合同金额：16,327.64万元。 二、交易对手方介绍 （一）交易对手方基本情况 1.采购方名称：阳江明阳海上风电开发有限公司。 2.法定代表人：肖亦羽。 3.注册资本：500万元。 4.经营范围：新能源的开发、建设、运营等。 5.住所：广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼410、411号房。 6.成立时间：2018年4月3日。 （二）公司与阳江明阳公司不存在关联关系。 （三）公司上一会计年度未承接阳江明阳公司的工程。 （四）阳江明阳公司实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。 三、合同的主要内容 （一）合同主要内容：

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐**风电有限公司 集控中心工程建设 技术协议 甲方：大唐**风电有限公司 乙方： 签订日期：二○一六年十月

目录 1.总则 (5) 2.工程概况 (6) 3.设计和运行条件 (9) 4.技术要求 (10) 4.1. 总则 (10) 4.2. 基本要求 (10) 4.2.1. .................................................................................................... 技术文档要求11 4.2.2. ............................................................................................ 系统接口实现要求11 4.2.3. ................................................................................................ 数据库系统要求12 4.2.4. ................................................................................................ 系统的性能要求12 4.2. 5. ............................................................................................ 系统的安全性要求14 4.3. 实现技术原则 (14) 4.3.1. ............................................................................................ 软件实现技术原则14 4.3.2. .................................................................................... 人机界面实现技术原则14 4.3.3. ........................................................................................ 系统安全性技术原则15 4.4. 范围 (15) 4.4.1. ........................................ 乙方的供货范围（提供具体品牌、型号、参数）15 4.4.2. .................................................................................................... 乙方工作范围26 4.4.3. .................................................................................................... 甲方工作范围26 5.集控中心功能要求 (26) 5.1. 监控中心 (27) 5.1.1. ................................................................................................ 数据采集与传输27 5.1.2. ................................................................................................ 数据处理及存储30 5.1.3. ............................................................................................................ 实时监视35 5.1.4. ............................................................................................................ 远程控制41 5.1.5. ............................................................................................................ 报警系统42

测风塔合同

测风塔及测风设备采购、安装 合同 项目名称：贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目 委托方：贵州昶盛投资有限公司 （甲方） 服务方：衡水双利风电设备制造有限公司 （乙方） 签订地点：贵阳 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目的技术服务，经协商 一致，签订本合同。

一、项目名称： 二、服务的内容、方式和要求 1、测风塔的制作、建设和安装 乙方负责完成测风塔的制作、建设和安装工作，本次测风工作拟在贵州省铜仁市松桃县永安乡新建1座测风塔，采用美国赛风测风设备，测风塔位置、数量和配置见下表： 测风塔数量和位置 测风塔设备配置 2、测风设备的安装、调试、维护 1）设备的安装调试 由乙方负责测风设备的安装调试，以确保设备正常测风。 2）设备的维护 为了保证数据的完整性和连续性，由乙方负责远程监控设备的安全运行，以确保数据的完整率不低于98%。 除地震等不可抗力因素和人为破坏外，测风塔及测风设备质保期一年。 3、数据采集和数据分析

1）数据采集和存储 为了取得至少一个完整年的测风数据，测风工作要无中断地连续进行一年以上，且数据的完整率不低于98%，有效数据的完整率不低于90％。根据国家有关规定确保原始数据的安全保存。 2）数据的分析 根据《GB/T18079－2002风电场风能资源测量方法》和《GB/T 18710－2002风电场风能资源评估方法》的要求，乙方对数据质量进行控制，对缺测和可疑数据进行处理。在对甲方完成培训前，数据采集的分析由乙方负责协助整理，并在第二月的前五日内向甲方提供整理报告。 三、承包方式 本合同甲方以总价发包方式将工程交乙方承包。 四、结算货币单位 本合同以人民币为结算货币单位。 五、合同总价款 注：工程总承包价中不含二次搬运和山地施工费用，如果实际施工中产生二次搬运和山地施工，则该项费用由甲方另行支付。 六、合同工程工期 本合同全部工期为 15天，于4月15日前完成并开始测风工作。

发电机组采购合同模板

发电机组采购合同模板 近年来我国电力行业发展迅速,大量结构复杂、装机容量不断增大的汽轮发电机组相继投入电厂运行,发电机组采购合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的发电机组采购合同范文，感谢您的阅读。 发电机组采购合同范文1 供方： 需方：签定地点： 一、产品名称、型号、单位、数量、金额、交货日期产品名称规格型号单位数量单价(元) 金额(元) 发电机组台合计(大写):以上报价为交货价，该产品包含爱斯凯自动切换装置。 二、质量要求：技术标准及质量保证期，按JB/T1033-20xx 生产供货。质量“三包”期1年或1000个小时，解答用户提出的技术方面的问题，做好能及所能的售后服务工作。产品验收时，供方技术人员在现场指导安装调试运行(安装耗材由需方自购)。

三、交货时间及交货地点：供方收到预付款日前交货，交货地。 四、运输方式及达到的费用：供方负担厂部到昆明运输并承担运费，需方至。 五、合理损耗及计算方法：无 六、包装标准、包装货物的供应与回收;不回收。 七、验收标准：由需方安合同的第一项验收。 八、随机备品，配件及供应办法、随机、还需要提供原装配件各出厂检验合格证、使用说明书和各项技术参数资料一套。 九、结算方式，需方按照合同签订后预付%( .00)作为设备款给供方，供方组织安排生产，合同项下所列全部货物在到达需方所在地，提货时支付合同总额的%( .00)给供方，经需方安装验收合格后，支付到合同价款的%( .00) 十、如需提供提合同担保书另定，作为本合同附件。 十一、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，当事人双方同意由供方项目所在地仲裁委会员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向在地人民法院起诉)。

EPC合同模板-风电epc合同模板

工程总承包（EPC）总承包合同

第一部分合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 （EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 基础）、设备安装、调试和保修服务等，即EPC/交钥匙工程。（总承包范围详见附件2） 二、主要技术来源 外部输入资料由发包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：年月日 施工期限(绝对日期或相对日期)：年月日 （其中：施工日期(绝对日期或相对日期)：年月日 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：暂定万元。 详见专用条款的补充条款。 六、词语定义 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 八、其他 1

2、合同订立地点：山东省青岛经济技术开发区 3

发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章） 法定代表人或其授权代表：（签字）法定代表人或其授权代表：（签字） 工商注册住所：工商注册住所：组织机构代码：组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：

第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方

风电安装工程分包合同

工 程 施 工 劳 务 合 同甲方： 乙方： 合同签订地点： 合同签订时间：

工程施工劳务合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条工作内容 1.1 风机安装 1.1.1 风机设备的装卸车、吊车的拆卸组装、吊装工具的搬迁。 1.1.2 风机塔架安装：风机塔架总共段塔筒。 1.1.3 风机机舱发电机总成安装：该机型为机型， 机舱和发电机为型。 1.1.4 叶轮安装：包括叶片和轮毂的组装和叶轮的吊装。 1.1.5 风机主电缆和控制电缆敷设和接线施工。 1.1．6 风机内所有附件的安装和防雷接地。 1.1.7风机连接螺栓力矩施工。 1.2 箱式变压器安装。 1．2.1 箱式变压器主体安装与接地。 1．2.2 箱式变压器主电缆和控制电缆敷设和接线施工以及电缆接地。 1.3 全部工作内容的消缺验收直至移交业主。 1.4 业主及图纸要求的未达事项。 第二条工作要求 2.1 工程施工质量 2.1.1 设备卸车前协助项目部人员检查设备卫生和设备是否完好，附件是 否齐全，设备和附件验收后要签字确认，发现的问题及时向项目部人员汇报以便及时处理。 2．1.2 设备安装工过程中要保证设备内外的卫生，吊装前必须清理干净施工过程中造成的垃圾和印迹（卸车前设备是脏的不负责）。 2.1.3 设备安装开箱过程中要注意检查设备和零部件是否完好齐全，开箱 检查要签字确认，有异常的保护好现场及时汇报。 2.1.4 设备安装过程中要注意保护好设备和零部件的完好性，如果安装过 程中有设备损坏和部件遗失所产生的费用全部由作业队自行负责赔偿。 2.1.5 施工过程中要认真配合项目部、监理和业主的验收检查。 2.1.6 作业队必须按时完成业主和项目部制定的工程进度计划。 2.1.7 作业队必须服从项目部的工作管理和施工安排。 2.1.8隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。 2.2 安全要求 2.2.1 施工现场必须按照安全文明施工作业要求进行施工，禁止现场乱仍 乱丢现象，施工产生的垃圾及时清理干净。

风电场风力发电机组安装工程施工合同(60页)

甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区

协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。

柴油发电机购销合同

柴油发电机组购销合同 甲方（需方）： 乙方（供方）： 甲乙双方共同协商，就甲方购买乙方的“”柴油发电机组合同，达成如下协议，以兹双方共同遵守。 一、供货范围： 发电机组名称及型号发电机组配置情况型号及备注 型号： 免维护电瓶 备品备件 消音器￠150mm 发动机原装专用1套含主机内 随机资料原装发动机及机组标配1套含主机内 随机工具原装发动机及机组标配1套含主机内 蓄电池200A 风帆2只含主机内 蓄电池连接线150# 3根含主机内 二、合同总价：（大写）元整（小写）￥：元，含税。（以上价格含税费、运输费、二次搬运费、安装费、调试费、排烟管的制作安装费、柴油发电机机房排气通风工程费、税金、保险等一切费用） 三、供货日期：年月日前将货物运至甲方工地。于年月日安装调试完毕，验收合格。

四、到货地点：。 包装及标识：。 运输方式：汽车运输。 五、运输及风险责任 1、自货物装货开始至货物交到指定地点安装完毕验收合格之前，所发生的一切费用和风险由乙方承担。 2、货到指定地点。随货应提供产品质量合格文件，技术说明书，检测证明文件等资料。 3、货物交到指定地点之后，甲乙双方代表应根据货物原厂标准配备对货物进行清点确认，若有异议，与合同及附件约定不符的，乙方应在甲方通知后2天内给予换货。 六、技术服务 乙方负责机组安装，调试、排烟管的制作安装、柴油发电机房排气通风工程。 七、技术指导及质量标准 1、乙方提供售前、售中、售后相关技术指标。 2、乙方的设备及其提供的清单（含产品的品牌、型号、规格等相关的技术参数）须符合国家标准及甲方酒店的功能要求。 3、设备按国家相关标准及乙方提供的产品相关质量技术参数进行验收。 八、付款方式 （1）自签合同之日起七个工作日内，甲方支付合同总价的％作为定金给乙方。 （2）在乙方安装完工调试验收合格交付后，资料交付齐全、正确、有效后，甲方在15个工作日内支付至结算总价款的95%（含定金）。 （3）结算总价款的5%的作为质量保证金（不计息），乙方履行完保修义务并经甲方确认的，甲方在质保期满后30个工作日内支付。

风电项目合同协议书书

风电项目合同协议书书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

风电项目合同书 甲方：南乐县寺庄乡人民政府、南乐县外商投资管理局 乙方：北京天润新能投资有限公司 为促进南乐县经济发展，根据国家有关法律法规和南乐县招商引资的有关政策规定，经过甲、乙双方友好协商，在平等互利、诚实守信、共谋发展的基础上，签订如下合作条款： 一、项目概况 项目名称为风能发电项目，总投资15亿元，总占地面积105亩。项目分期建设3个5万千瓦风力发电场，每个5万千瓦风力发电场所需土地占地面积约为35亩，其中约15亩建设升压站综合楼，20亩放置风力发电机组，每一台风电机组基础部分占地20米×20米，400平米，呈散状或线形分开，风机间距在300-500米左右，项目选址在南乐县寺庄乡境内。 现经甲乙双方充分友好平等协商，双方就上述风电合作开发有关事宜达成如下，由双方共同遵守履行： 二、合作及开发内容

1、甲方授权乙方对甲方辖区全境具有风电场开发潜力的区域进行立塔测风以精确评估，并将在测风一年后为甲方出具测风数据和辖区风电开发规划，以作为甲方制定辖区风电产业投资开发规划的参考。 三、合作双方的责任与权利 1、甲方的责任与权利： （1）甲方依据现行产业政策及招商引资优惠政策，为乙方提供开展工作的相关便利；协调合作中所涉及气象、电网、国土、林业等部门，为乙方开展工作提供相关必要的资料、信息支持。 （2）甲方向乙方提供其掌握的现有在开发或开展前期测风工作的风电场项目的相关资料，以便乙方开展甲方辖区风资源整体规划评估工作参考，节约评估时间。 （3）甲方对于乙方提出具备风电场开发价值的区域授予乙方开发权，并积极配合乙方办理项目报批手续，协助各级有关部门的协调工作，并协助乙方获得国家和地方对风电的各类鼓励和税收减免的优惠政策；甲方对其他风电投资商享有的优惠政策同样适用乙方。 2、乙方的责任与权利

发电机组采购合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-3595-14 发电机组采购合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

发电机组采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供方： 需方：签定地点： 一、产品名称、型号、单位、数量、金额、交货 日期产品名称规格型号单位数量单价(元) 金额 (元) 发电机组台合计(大写 ):以上报价为交货价， 该产品包含爱斯凯自动切换装置。 二、质量要求：技术标准及质量保证期，按 JB/T1033-20xx生产供货。质量“三包”期1年或1000 个小时，解答用户提出的技术方面的问题，做好能及 所能的售后服务工作。产品验收时，供方技术人员在 现场指导安装调试运行(安装耗材由需方自购)。 三、交货时间及交货地点：供方收到预付款日前 交货，交货地。

四、运输方式及达到的费用：供方负担厂部到昆明运输并承担运费，需方至。 五、合理损耗及计算方法：无 六、包装标准、包装货物的供应与回收;不回收。 七、验收标准：由需方安合同的第一项验收。 八、随机备品，配件及供应办法、随机、还需要提供原装配件各出厂检验合格证、使用说明书和各项技术参数资料一套。 九、结算方式，需方按照合同签订后预付%(￥ .00)作为设备款给供方，供方组织安排生产，合同项下所列全部货物在到达需方所在地，提货时支付合同总额的%(￥ .00)给供方，经需方安装验收合格后，支付到合同价款的%(￥ .00) 十、如需提供提合同担保书另定，作为本合同附件。 十一、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，当事人双方同意由供方项目所在地仲裁委会员会仲裁(当事人双方未在本合同