二建《机电实务》经典案例题梳理

二建《机电实务》经典案例题梳理

案例一：

背景：具有电力工程施工总承包一级资质的某施工单位，曾多次承揽过500KV 输电线路工程施工，拥有大型的施工设备，有丰富经验的施工技术人员和项目经理，近几年的经营状况和财务状况良好，但目前施工任务不太饱满。该单位从“中国招标网”上获悉“呼-辽直流500KV 输电线路工程”施工的公开招标公告内容如下：

1、项目法人：国家电网公司。招标单位：国网建设有限公司。建设地点：内蒙古。计划工期：2006 年7 月底开工，2006 年10 月底竣工。招标方式：无标底公开招标。资金来源：国家电网公司自筹资金或银行贷款。

2、投标人必须同时具备的条件：(1)响应招标、参加投标竟争的中华人民

共和国境内的法人或其他组织。(2)具有国家建设部颁发的“电力工程施

工总承包一级”资质;

(3)承担过500KV 及以上输电工程(4)具有良好的财务

状况、施工业绩和大型的施工设备;(5)有较丰富经验

的项目负责人。

问题：

1、该施工单位是否应参加此次投标?说明理由。答：施工单位应该参加此次投标。因为本案例该施工单位

作为一家具有电力工程施工总承包一级资质的

施工单位，并且曾多次承揽过500KV 输电线路工程施工，有良好的业绩和丰富的经验，符合投标人条件。

2、招标单位对投标单位资格审查时一般审查哪些方面?该施工单位能否通过资格审查?答：该施工单

位能够通过资格审查。招标单位对投标单位资格审查时，一般审查以下方面：

(1) 法定代表人资格证书；

(2) 授权代表的授权委托书；

(3) 企业营业执照、企业资质等级证书；

(4) 企业概况及履约能力说明资料；

(5) 企业近三年的财务审计报告；

(6) 主要工机具、机械设备一览表；

(7)企业施工业绩及其证明材料。3、该工程投标实行工程量清单报价，若允许调整，施工单位如何对

策?答：要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量，对有较大误差的，通过招标单位同意后进行

调整。

案例二：

背景：某工程机械厂(甲方)扩建一动力车间，工作项目共有A、B、C、D、E、F、G、H 等8 项内容，

通过招标，最终确定由某安装公司(乙方)中标，承建动力车间的改造。双方按规定签定了施工承包合同，约定

开工日期为8 月16 日。工程开工后发生了如下几项事件：

事件1：因原有设备搬迁拖延，甲方于8 月17 日才提供全部场地，影响了A、B 两项目的正常工作时

间，使该两项工作开始时间延误了2d，并使这两项工作分别窝工6、8 个工日，C 项目未受到影响。

事件2：乙方与租赁商原约定D 项目使用的某种机械于8 月27 日进场，但因运输问题推迟到8 月29

日才进场，造成D 项目实际工作时间增加1d，多用人工7 个工日。

事件3：在E 项目施工时，因设计变更，造成施工时间增加2d，多用人工14 个工日，其他费用增加1.5

万元。

事件4：在F 项目施工时，因甲供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6 个工日，其他费用1000 元，并影响H 工序作业时间延长1d，窝工24 个工日。上述事件中A、D、H 三项工作均为关键工作，无机动时间，其余工作有足够的机动时间。

问题：

1、乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?试简述其理由。

答：事件1：因施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任，且A 位于关键线路上，所以对于A

工作作可以提出工期补偿和费用补偿要求;工作B 位于非关键线路上，且未超过其总时差，故不可以向甲方

提出工期赔偿，但可以提出费用补偿;工作C 未受影响，所以不必提出工期和费用的赔偿要求。

事件2：乙方不能提出补偿要求，因为租赁设备晚进场属于乙方应承担的风险。

事件3：由于设计变更造成的影响是属于甲方责任，所以乙方可以向甲方提出工期和费用补偿要求，但由

于E 工作所耽误的时间未超过其总时差(10d)，不对总工期造成影响，所以即使提出工期补偿，甲方也应

不予补偿。

事件4：由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔，并且H 工作处在关键线路上，故应给预工

期补偿和费用补偿，费用增加甲方应予补偿。

2、若工程所在地人工费标准为30 元/工日是，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18 元/工日是，施

工管理费，利润等不予补偿。则在该工程中，乙方得到的合理经济补偿有哪几项?经济补偿额是多少? 答：在本工程中，乙方应得到的合理的经济补偿有：

(1)由于事件1 引起的经济补偿费用：(6+8)×18=252 元;

(2) 由于事件3 引起的经济补偿费用：14×30+15000=15420 元;

(3)由于事件4 引起的经济补偿费用：30×6+1000+18×24=1612 元。乙方可得到合理的经济补偿费用为：252+15420+1612=17284 元。

案例三：

背景：某施工单位通过投标承接了由某市政府投资的造纸厂机电安装工程的施工。工程开工一个月后，

厂区管道工程施工进行到70%时，施工单位发现该厂址地下有一座汉朝古墓，并向监理单位、建设单位报告，经考古专家鉴定为国家保护文物，根据《中华人民共和国文物保护法》，该管道工程必须停止。建设单位向该市领导及有关部门申报，经过论证、协商、决定重新设计再施工。该施工单位己投入了大量的人力、物力和财力，因此决定向建设单位索赔。

问题：

1、该项施工索赔能否成立，为什么?

答：该项索赔能够成立。因为在施工中遇到地下文物而停止施工是因为建设单位在设计选址上的失误，施工单位应该得到赔偿。

2、该施工单位的上述索赔应按什么程序进行?

答：(1)该施工单位用书面形式向监理单位提出索赔意向通知。

（2）该施工单位应编制详细的索赔文件，文件中应说明该工程的开工时间、工程进度、施工人力投入情况、施工机械设备投入情况以及与该工程有关的费用投入情况，工程改建的具体原因，该工程的施工承包合同。

(3)该施工单位在向监理单位发出索赔意向通知书后的28d 内向监理单位提交索赔文件。(4)索赔文件提

交后，请求和催促建设单位在28d 内给予答复。

(5)与监理单位进行充分协商，就索赔事宜达成一致。(6)如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见，则

施工单位和监理单位可以根据合同约定选择采用仲裁或者诉讼方式解决。

案例四：

背景：某新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×30MW 的汽轮发电机组，采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉，锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理，所有排放废水车间处理再循环使用。

工程由A 施工单位承包，其中：2×30MW 汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B 施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始，与此同时建设单位要求A 施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500 塔吊。汽机间的设备用60t 行车吊装。安装质量要求高，焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系，根据分析现场的危险源，制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。

问题：

1、建设单位要求A 施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么?答：

建设单位要求A 施工单位编制施工组织设计的时间不妥，因为初步设计刚刚开始，施工组织设计

编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是：工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。

2、B 施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案?

答：B 施工单位应编制单位工程施工组织设计，其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。

3、施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些?

答：十二项内容：已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

案例五：

背景：西南炼钢厂3 号板坯连铸机安装。其型号为1 机双流弧板坯连铸机，年产量2500000t,板坯宽≥2.2m，该板坯连铸机包括钢包回转台、中间罐车、连铸设备。设备安装前按照设备说明、设计图纸、工程施工技术及验收规范和现场情况，施工单位编制了“西南炼钢厂3 号板坯连铸机安装施工方案。”

问题：

1、简述施工方案应包括哪些内容?

答：工程概况及施工特点;主要工程量;机电安装工程施工方法和工艺流程;施工机械的选用及场地布置;进度计划安排和控制;工程质量要求;安全技术措施等方面。

2、施工单位编制的施工方案要点是否符合要求?简要说明理由。

答：施工单位编制的施工方案要点符合施工方案编写依据和内容的要求。因为施工单位编制的施工方案

满足施工综合进度依据的要求;满足进度计划安排和控制内容的要求;满足施工方法和安全技术措施内容的要求;满足施工方法和工艺流程，以及工程质量容的要求;满足施工机械的选用、施工方法内容的要求;满足安全技

术措施内容的要求。

3、该施工方案的选用，一般要经历哪几个阶段?

答：根据施工方案编写程序的要求，其必须经过明确要求→确定目标→分析与综合→评价→优化→提供方案

→审核批准七个阶段。

案例六：

背景：东北某机电工程公司在承包东北某大型鼓风机制造厂工程，为保证工程优质高速建设，按施工总

平面图设计要求进行了总平面图布置设计，经建设单位审核，施工总平面图设计依据正确，施工总平面图

内容全面，符合施工总平面图设计的要求。经建设单位组织咨询单位、勘察单位、设计单位、监理单位会审，批准了该项目的施工总平面图设计。

问题：

1、编制施工总平面图设计应考虑哪些要求?

答：应根据施工总平面图设计的依据和施工总平面图的内容来布置，布置时应符合以下要求：(1)紧凑，方面，合理利用地形，节省施工用地，占地要省，不占或少占农田;

（2）短运输、少搬运、二次搬运要尽可能减少到最少;(3)临时设施要在满足需要的前提下，充分利用可利用的社会资源，少用资金;(4)符合施工管理流程，减少施工过程的交叉作业;(5)有利于施工、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等。施工总平面布置效果应满足现场文明整洁的要求。

(6)符合国家有关的规定和法律、法规。

2、施工总平面图的设计要经哪些步骤?

答：一般步骤是：起重机的位置→设备组合、加工及堆放场地→设备库区、材料库区→交通运输→办公、生活

等临时设施→供水、供电、供热线路→计算经济指标→综合对比评价→修改及制图。

3、施工总平面图设计应根据哪些内容布置?

答：起重机械的布置;设备组合、加工及堆放场地的布置;交通运输平面布置;办公、生活等临时设施的布置;供水、供电、供热线路的布置;经济指标。

案例七：

背景：某施工单位承建某供油工程，主要为管道和设备安装。为组织好施工，项目部编制了施工组织设计和相应的施工方案，并对特殊作业人员提出了要求。施工过程检查发现，有1 名正在进行压力管道氩弧焊

接作业的焊工，只有压力容器手工电弧焊合格证;另一名具有起重作业证书的起重工，因病休养8 个月刚刚上班，正赶上大型设备安装，项目经理安排其负责设备吊装作业。

问题：

1、本工程的主要特种作业人员有哪些?答：主要特种作业人员

包括电焊工和起重工。2、项目经理对刚上班的起重工的工作安

排是否妥当?说明理由。

答：不妥;该起重工已经离开工作岗位8 个月，上岗前，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗作业。

3、具有压力容器手工电弧焊合格证的焊工，为什么不能从事管道氩弧焊接工作?答：本案例中焊工只具

有压力容器手工焊合格证进行氩弧焊接，焊接方法改变了，属于无证操作。4、要使上述事件不再发生，施工单位应在哪些方面加强管理?答：必须加强对特殊作业人员的培训、考核、上岗和档案的管理，以保持其符合性。

案例八：

背景：某机电安装公司项目部承建某工程机电安装任务，建设单位将一台进口高压输油泵和一台滤油器

直接交该公司项目部保管，交接时进行了设备清点、检查。项目部为了节约开支，将这些设备放在了钢材库，由材料员代为临时看管。输油泵安装时，没有找到说明书和相关技文件，查看验收记录没有记载，建设单位也说没有收到，只好向外方索要，寄回的全部是外文资料，严重影响了工期。滤油器安装时，发现其进口法兰密封面有很深的机械划伤，严重影响密封效果，因无法确定损坏原因，由该项目部负责进行了处理。

问题：

1、建设单位与项目部进行设备交接时只清点、检查有何不妥?

答：建设单位与项目部对设备进行交接时只按箱内物件清点、检查是不够的，还应按照装箱清单核对实物，看是否有缺件、错供现象。

2、项目部将高压输油泵和过滤器放在钢材库由材料员代管的作法是否正确?说明理由。答：项目部将高

压输油泵和过滤器放在钢材库由材料员代管的作法不正确。设备保管应设专门库房并由

专人管理。

3、从法兰密封面划伤事件，分析项目部在工程设备管理上有哪些环节失控?

答：造成法兰密封面损伤的失控环节包括：开箱检验没有发现;存储保管不当;吊装运输过程损坏;没认真

做检验记录。

4、针对案例中事件说明，项目部对工程设备的管理应从哪些方面进行改进?

答：项目部应改进的地方包括：

(1) 应建立工程设备管理控制程序或制度;

(2) 配备专项管理人员，明确职责;(3)完善信息反馈和记录见证手续，保持

记录的真实、准确和完整。

案例九：

背景：某施工单位承包了某化工厂施工任务，合同规定管材等主材由建设单位供货。施工单位项目部材料供应部门按照设计给出的材料表从建设单位处将全部管道需用材料领出，入库之后，通知相关工程队领取。施工单位项目部下属两个工程队分别承担两个区域的管道施工作业。乙队尚不具备施工作业条件，未立即领取材料。甲队为了抢进度和使用方便，将与本队管道施工相关的库存管材和管件全部领走。两队均未事先向项目部材料供应部门报送材料需用计划。乙队工程施工开始，领取了库存剩余的所有管材和管件，作业时发现管材和管件的规格不全，再到项目部领取，已经没有了，处于间歇停工待料状态。项目部派一名汽车司机，到钢材市场进行紧急采购;并将从甲队临时回收的无标识或标识不清的管子和管件发给乙队，虽然质检员提出疑义，但项目部材料负责人还是坚持使用。

问题：

1、说明甲、乙两个工程队在领取材料时有哪些做法是错误的?

答：工程队在领取材料中的错误做法包括：甲队超限额乱领和多领材料;两队均未事先报送材料需用计划，

未严格执行限额领料制度。

2、案例中项目部材料供应部门派一名汽车司机到钢材市场紧急采购的作法有何不妥处?

答：工程主要材料应由专职采购人员到已经通过合格供应方考核的供应商处采购。3、

项目部材料负责人将回收的管子和管件发给乙队使用错在哪里?答：错在将未经确认的、

无标识或标识不清的材料发给施工队使用。4、通过本案例，总结施工单位在工程材料

的管理上应该从哪些方面进行改进?答：施工单位应在材料采购、验收、保管、标识、

发放、回收等环节上进行改进。

案例十：

背景：某机电安装公司项目部承建某工程安装任务，工程合同额为2850 万元，工程预付款为20%，以后按进度付款;由于该工程所需材料费和非标容器费占整个工程费的71.5%，其采购加工量大，项目启动资金需要1700 万元。预计该工程可盈利140 万元。该工程管道安装工程量大，部分处在无电源地段。工程后

期在该地段施工时，项目设备管理部门将其他现场停用的一台发电机调到该现场，以解决焊接电源问题。开机发现该机由于机械故障不能正常发电;维修后，使用一段时间，又出现故障，已无法修理面报废。查找原因发现，该机经常由电焊工或民工操作。为解决生产急需，项目部花费30 万元购买一台新发电机。

问题：

1、项目部购买发电机时，其选用原则有哪些?答：项目部在发电机选型时应考虑其类型、主要性能、

参数和使用操作满足工程需要。2、设备部将现场停用的设备直接调到另一现场使用的做法有何不妥?

答：不妥之处是：发电机进场前，没有进行完好性验证，没有进行必要的维护和保养。3、造成发电机报废的主要原因是什么?答：发电机使用没有专人管理，没有按照操作人员持证上岗，按操作规程作业，实行定机、定人、定岗

的规定执行，是造成发电机损坏的主要原因。4、由于资金缺口较大，项目部在资金筹措方面应注意哪些事项?答：(1)做好资金收支预测(2)编制项目流动资金计划，并认真执行(3)充分利用自有资金(4)尽量利用低利率贷款。

5、由于计划外购买发电机，项目部应如何控制资金支出，才不致给正常施工造成影响?

答：项目部应采取的措施包括：尽量节约支出，保证支出的合理性;加强财各核算;坚持做好项目的定期资金分析等。

案例十一：

背景：某施工单位承建某供油工程，主要为管道和设备安装。为组织好施工，项目部编制了施工组织设

计和相应的施工方案，并对特殊作业人员提出了要求。施工过程检查发现，有1 名正在进行压力管道氩弧焊接作业的焊工，只有压力容器手工电弧焊合格证;另一名具有起重作业证书的起重工，因病休养8 个月刚刚上班，正赶上大型设备安装，项目经理安排其负责设备吊装作业。

问题：

1、本工程的主要特种作业人员有哪些?答：主要特种作业人员

包括电焊工和起重工。2、项目经理对刚上班的起重工的工作安

排是否妥当?说明理由。

答：不妥;该起重工已经离开工作岗位8 个月，上岗前，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗作业。

3、具有压力容器手工电弧焊合格证的焊工，为什么不能从事管道氩弧焊接工作?

答：本案例中焊工只具有压力容器手工焊合格证进行氩弧焊接，焊接方法改变了，属于无证操作。4、要使上述事件不再发生，施工单位应在哪些方面加强管理?答：必须加强对特殊作业人员的培训、考核、上岗和档案的管理，以保持其符合性。

历年二建案例真题及答案

2011二级建造师实务 案例分析一 背景资料： 某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。 工程实施过程中发生了下列事件： 事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表： 事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。 事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）： （1）工程清理、恢复费用18万； （2）施工机械设备重新购置和修理费用29万； （3）人员伤亡善后费用62万； （4）工期顺延6天。 问题： 1、事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？5分 答案： 2、事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期的要求？（5分） 答案： 3、事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。（5分） 答案：

4、事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。5分 答案： 案例分析二 背景资料： 某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：（1）钢筋由建设单位供应；（2）工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。 事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。 事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域，责令限期整改。 事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 问题： 1、事件一中，对于建设单位供应分该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责4分 答案： 2、事件二中，施工组织设计修改后，应该什么程序报审？4分 答案： 3、事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理？写出合理安排。4分 答案： 4、写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序（至少列出4项）。4分 答案： 5、事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理？说明理由。写出本工程合理的竣工日期。4分 答案：

二建机电案例分析题

背景：某新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×30MW的汽轮发电机组，采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉，锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理，所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工单位承包，其中：2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始，与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高，焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系，根据分析现场的危险源，制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题： 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答：建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥，因为初步设计刚刚开始，施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是：工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答：B施工单位应编制单位工程施工组织设计，其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要容有哪些? 答：十二项容：已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

二建市政实务案例分析技巧

案例分析技巧 一、只要问到质量控制，特别是材料方面的质量控制。（砼、无机结合材料、沥青） 七点：1、原材料合格。2、配合比准确，3、搅拌均匀。4、运输覆盖。5、摊铺浇筑满足规范要求。 6、碾压货振捣满足规范要求。 7、养护达到养护要求。 二、答所有题目，点要多字要少。 三、答任何题目，质量问题在哪里。违反了什么条例。一问原因在那里 答题三步骤：1、首先回答对错。2、二步答错误之处，首先写（错误之处在于不符合规范），然后抄背景，如果不知道错在那里，将背景里有关质量施工时的步骤全部认为是错的，反正错了不扣分。3、三步答正确做法，(首先写正确的做法是根据规范)如果万一不知道正确做法，将背景里的步骤全部反向答。 四、抄题目，抄背景，将背景里的错误之处一一列出， 五、如题目考到这样做的依据是什么，证据是什么 必须写依据法律法规、设计文件、规范标准 六、题目出现任何要问原因，先抄背景，如不记得，再从人机料法环五方面写。 七、如果题目要针对特点提出问题，把特点写出来，抄背景。 任何（案例分析中出现下列题型，必须照写） 1：任何模板、支架的验算：强度、刚度、稳定性。 2：任何市政工程确定任何参数不凭经验，必须一律通过实验。 3：任何工程的技术交底做法：单位工程、分部工程和分项工程开工前，工程项目部技术负责人应对承担施工的负责人货分包方全体人员进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档，不能代签。 4：任何工程的前期准备工作5项：组织准备（组建项目部，安排施工队伍），技术准备（熟悉图纸，编制施工方案，技术交底，测量放样）物资准备（材料、机具）现场准备（拆迁、三通一平，临时设施、环保文明）地上地下管线，建筑物原始资料。 5：任何成本的管理几个步骤：预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核（成本考核） 6：任何施工组织设计、施工方案、变更方案的确定程序。 均有施工项目部编制后，经项目经理批准后，报送上一级技术负责人（总公司）审批，填写审批表，加盖公章，有变更时，还要有变更审批程序，最后报监理工程师审批。 7：任何工程的设计变更：项目部提出书面的变更要求，经项目经理批准后，报监理工程师，由监理通知甲方，再由甲方联系设计到现场勘查后再出。 8：任何总分包关系：总包对分包负责，分包服从总包，总包对分包承担连带责任。 9：任何方案的内容一定包括：施工方法、施工机具、施工顺序、技术质量安全文明措施。 10：任何工程任何事项的控制（资金、材料等）：确定目标值，测定实际值、目标与实际比较、纠偏。11：任何材料进场须有证件：产品合格证、质量证明书、生产许可证、检验试验报告、使用说明书，营业执照。 12：任何工程模板设计包括内容：形式和材料，模板的强度刚度稳定性，防止变形和位移措施，节点构造措施，隔离剂，风载作用下，拆迁措施。 13：任何工程关于雨季施工要写：及时掌握天气预报，防雨、排水。道路还要假山分段施工和快铺快完快速施工 14：一看见题目中有技术二字：就必须写根据规范。 15：如不要求计算时间参数，坚决不计算时间参数。 16：任何工程索赔程序：提出意向——发出索赔报告——审核——终结 管道施工质量：基槽、基础、吊装、试验、回填。 17：如一般组织设计中的网络图总工期和合同工期一样。如施工中发生工期延误，要压缩关键线路

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例 题一) 本文“二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)”，跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您！ 案例一 某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。 在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况。施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题： 1.【题干】本单位的施工组织设计中应包含哪些基本内容? 【答案】 (1)编制依据;

(2)工程概况; (3)施工部署; (4)施工进度计划; (5)施工准备与资源配置计划; (6)主要施工方法; (7)施工现场平面布置; (8)主要施工管理计划。 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 2.【题干】施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 【答案】施工单位技术负责人或其授权的技术人员 (上级承包单位技术负责人或其授权人) 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 3.【题干】写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月? 【答案】 E 工作延后了一个月; F 工作延后了两个月; D 工作延后了一个月。 如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月。

二建建筑经典案例题10道

案例分析一 背景资料 某学生活动中心工程，建设面积 18000m2，现浇混凝土框架结构，条形基础，地上 4 层，首层阶梯报告厅局部层高 21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。 工程实施过程中发生了下列事件： 事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D 四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表（单位：d）： 表2 流水施工参数表 事件二：在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。安全总监下达了整改通知。 事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了 6d 特大暴雨（超过了当地近 10 年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：（1）工程清理、恢复费用 18 万元； （2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元； （3）工期顺延 6d。 【问题】 1.事件一中，列式计算四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？流水施工的计划工期是多少天？ 2.指出事件二中的不妥之处，分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？ 3.模板设计无要求时，模板拆除的顺序和方法是什么？ 4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。 【参考答案】 1．A、B、C、D 四个施工过程之间的流水步距计算如下：

计划工期T=（12+18+52）+（12+13+15+14）=136d。 2.（1）不妥之处及理由如下： ①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。 正确做法：最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。 ②不妥之处二：水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。 正确做法：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。 （2）水平拉杆无处可顶时的措施是：应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 3.模板拆除的顺序和方法是：先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。 4.事件三中，各项索赔成立与否判断和理由分别如下： （1）工程清理、恢复费用 18 万元：索赔成立； 理由：根据合同约定，不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。 （2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元：索赔不成立； 理由：根据合同约定，不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。 （3）工期顺延 6d：索赔成立； 理由：根据合同约定，不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。 案例分析二 背景资料 某商业建筑工程，地上 7 层，砖混结构，建筑面积 24000mm2，外窗采用铝合金窗，内门采用金属门。在施工过程中发生了如下事件： 事件 1：土方由挖掘机分层开挖至槽底设计标高，验槽时发现基底局部有～lm 的软土层，施工单位自行进行地基处理，将软土挖出，回填石屑。 事件 2：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝，经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格（集料含泥量大）、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料，合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面，要求进一步完善原因分析和防治方法。

二建机电实务案例题

2案例并进入,：司承建一滨海电厂地输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工该公司邀请业主代表和监理工,试运转地尾声,为了下一步顺利进行竣工验收地检查工作电动机转子电阻器有白色烟雾,程师共同参加关键设备地试运转,港口卸煤机桥臂起板时施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执；验收前自检,冒出最终业主和监理同意启,时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理. 动竣工验收程序问题：卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾地原因,其查明途径是什么？(1)建设单位接受施工单位竣工验收申请报告(2)验收前自检发现不合格应怎样处理？(3)竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作？后应怎样展开工作？(4). 不须作任何处理,施工时仅检查绝缘和接线,正确答案：(1)电阻器是电动机地成套产品通过查阅竣工验收依据文件之一设备技术,因此,施工单位有把握认为不是施工质量所致是由于防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一,说明书便很快查明原因. 问题迎刃而解途径正确,层薄膜状地蜡,初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾.应在检查中作,,是施工地失误和缺陷(2)皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏. 在复验时列为重点部位并指定专人负责、定期整改、补足配重块,好记录,要组织设计、施工、监理、使用和其,(3)建设单位收到施工单位提交地竣工验收报告后在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满

足功能,他相关单位进行初验或直接验收并完成各方地会应准予验收,和使用要求、有必要地文件资料、竣工图表齐全地情况下,施工单位正式提交报告前应征得建设单位口头同意可接受竣有两点要加以说明,签手续.其次参加大型工程竣工验收地其他相关单位包括工程立项评审参加地部门工验收申请,日内到县级以上人民政府建设行政主建设单位在工程竣工验收合格后地15或单位. (4). 管部门或其他有关部门备案：案例3设备由建设单位有两条同样地工艺生产线,司承建一规模较大地中成药制药厂,现场检验,台备用地因途中运输不慎,内衬玻璃涂层被损台淬取罐中地采购供应,其中6l个月才能进场,要在完工后3该公司向建后退回制造厂返工重做,但由于制造工艺复杂,设单位提出甩项办理竣工验收,同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接,使之处于良好地备用状态,可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置,以减少经济损失,建设单位同意办理竣工验收. 问题：(1)建设单位同意竣工验收地理由是什么？(2)该工程竣工验收地基本程序有什么特点？(3)施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐地安装实录？(4)请分析业主同意竣工验收地潜在原因. 正确答案：(1)该公司已履行合同约定地全部内容,造成甩项现象是建设单位采购地设备运输途中受损,责任不在施工方.况且该设备是备用地,不影响已建成地生产线能满足建成投入使用地要求,仅是3个月地生产风险略大一点,况且早日投产于早日回收投资有利,建设单位权衡之后,利大于弊,同意验收.

二建市政实务案例整理

二建市政实务案例整理 【案例题1】 (20分) 目经理部中标某城市道路工程A标段，中标价为3 000万元。项目经理部依据合同、招标文件和施工组织设计，为该项目编制了目标成本计划。参加编制的主要人员有项目经理、项目总工、预决算员。参与人员踏勘了施工现场，召开了编制前的准备会议。经过工程量复核、工程单价分析、工程量计算对比、综合管理(间接)费用分析等步骤，得出了本工程的 问题 1(编制项目目标成本目标成本计划指标:直接成本2620万元，间接成本80万元。 计划，还有哪些必要依据, 2(编制项目目标成本计划时，还应有哪些主要人员参加,3(计算本项目上交公司的利润(请用汉字写出计算式)。 4(应以哪些表式具体描述项目目标成本计划编制的结果, 【提建议】 :参与此题评论 【正确答案】 : (1)编制项目目标成本计划，还有以下必要依据:补遗文件、图纸、投标报价清单、总体布置实施方案、设备的市场价格。(2)编制项目目标成本计划时，还应有材料员、设备员参加。(3)本项目上交公司的利润=中标价-直接成本-间接成本 =(3000-2620-80)万元=300万元。(4)应以工程量复核表、工程单价分析表、两算对比表、其他直接成本和间接成本表式具体描述项目目标成本计划编制的结果。 【案例题2】 (20分) A承建一项污水泵站工程，主体结构采用沉井，埋深15m。场地地层主要为粉沙土，地下水埋深为4m，采用不排水下沉。泵站的水泵、起重机等设备安装项目

分包给B公司。在施工过程中，随着沉井入土深度增加，井壁侧面阻力不断增加，沉井难以下沉。项目部采用降低沉井内水位减小浮力的方法，使沉井下沉，监理发现后予以制止。A将沉井井壁接高2m增加自重，强度与原沉井混凝土相同，沉井下沉到位后拆除了接高部分。 B进场施工后，由于没有安全员，A要求B安排专人进行安全管理，但B一直未予安排，在吊装水泵时发生安全事故，造成一人重伤。工程结算时，A变更了清单中沉井混凝土工程量，增加了接高部分混凝土的数量，未获批准。问题 1(A降低沉井内水位可能会产生什么后果,沉井内外水位差应是多少, 2(简述A与B在本工程中的安全责任分工。 3(一人重伤属于什么等级安全事故,A与B分别承担什么责任,为什么, 4(指出A变更沉井混凝土工程量未获批准的原因。 【提建议】 :参与此题评论 【正确答案】 : (1)A单位降低沉井内水位可能会产生的后果:流沙涌向井内，引起沉井歪斜，并增加吸泥工作量。沉井内外水位差应是1,2m。(2)A单位与B单位在本工程中的安全责任分工:A单位对施工现场的安全负责;分包合同中应当明确A单位与B单位各自的安全生产的权利、义务，A单位与B单位对分包工程的安全生产承担连带责任;如发生事故，由A单位负责上报事故。B单位应当服从A单位的安全生产管理，不服从管理导致生产安全事故的，由B单位承担主要责任。(3)一人重伤属于一般安全事故。A单位承担连带责任。B单位承担主要责任。原因:B 单位不服从A单位的管理导致生产安全事故的，由B单位承担主要责任。(4)A单位变更沉井混凝土工程量未获批准的原因:沉井井壁接高2m所增加的费用属于施工措施费，已包括在合同价款内。 案例题3】 (20分)

二建建筑实务考试(案例五大题型)

案例题型一：进度控制与索赔案例 相关知识点：①双代号网络计划中时间参数计算，关键路线的确 定和计算（计划）工期的计算，同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因： 可进行工期索赔和费用索赔；不可抗力原因：可 进行工期索赔，一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔， 参照教材P213页内容;承包方原因：不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小；若 该项工作在关键路线上，即总时差为0时，延误 几天就索赔几天；若该项工作不在关键路线上， 即总时差不为0时，索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系，发生了 多少费用，即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素， 如下所示： 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h； ⑤索赔能够成立的3个前提条件，《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失； 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任； 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容， 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述； 索赔事件的发展动态； 索赔依据和理由； 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二：安全与现场管理案例 相关知识点：1）安全控制： ①分析安全事故的原因（直接原因、间接原因、 主要原因）。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害； 重伤，损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害； 死亡，超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则（“四不放过”原则）的具体 内容：《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过； 事故责任者和员工未受到教育不放过； 事故责任者未处理不放过； 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容：《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称； 事故的简要经过； 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失； 事故的初步原因； 事故发生后采取的措施及事故控制情况； 事故报告单位或报告人员； 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容，《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节，当事故发生后，事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产，防止事故蔓延扩大；施工现场要建 立安全事故登记表，对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级，负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档；对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析，查出原因、分清责 任、提出防范措施；坚持安全事故月报制度， 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况， 教材P102～104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案，有：基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程，承重支撑体系， 起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除、 爆破工程，建筑幕墙工程，钢结构、网架和索模 结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、 顶管及水下作业工程，预应力工程，采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证，有：深基坑工程， 模板工程技支撑体系，起重掉及安装拆卸工程， 脚手架工程，拆除、爆破工程，施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程，开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程，地下暗挖工程，顶管工程， 水下作业工程，采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点（P156），脚手架定期检查的 内容（P157），基坑支护安全控制要点（P181）。

二级建造师市政工程实务案例分析题汇总

案例题 1】 背景资料： A 公司中标的某城市高架跨线桥工程，为 宽 22m ，采用 1200mm 钻孔灌注桩基础，埋置式承台， 中标价 2850 万元。经过成本预测分析，项目目标成本为 本） 占 10%。根据总体安排，组建了以二级注册建造师（市政 公用工程专业）王某为项目 负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一：编制目标成本时发现：相对于市场平均价而言，投标报价清单中灌注桩单价偏高， 桥面沥青混凝土面层单价偏低，但都高于 A 公司成本价。 事件二：工程开工两个月后，因资金不足，贷款 500万元，共支付利息 30 万元。 事件三：某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工 30 天，导致总工期拖延 10 天，未发生直接成本损失。 问题： 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗？说明理由。 2. 试用不平衡报价法解释事件一中 A 公司投标报价的做法。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本？项目目标成本中直接成本是多少？ 4. 针对事件三，项目部可以提出哪些索赔要求？说明理由。 答案： 1. 王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。 理由：市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于 40m ，单项工程合同额小于等于 3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2. A 公司投标报价时， 将能够早日结算收回的项目提高了单价， 对于后期项目则降低了单价， 同时两者的报价都不低于 A 公司的成本价。这样既不提高总价，不影响中标，又能在结算 时得到更理想的经济效益。 3?本项目利息支出应计入间接成本。 项目目标成本中直接成本 =2600万元X （1-10%）=2340万 元 4?针对事件三，项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由：发现文物属于不可预见事件， 造成的损失应由发包人承担。 【案例题 2】 资料：某市政道路排水管道工程长 2.2km ，道路宽为30m 。其中，路面宽 18m,两侧人行道 各宽6m ；雨、污水管道位于道路中线两边各 7m 。路面为厚220mm 的C30水泥混凝土；基 层为厚200mm 的石灰粉煤粉碎石； 底基层为厚300mm 、齐U 量为10%的石灰土。工程从当年 3月5日开始，工期共计300天。施工单位中标价为 2534.12万元（包括措施项目费）。招标 是，设计文件明确：地面以下 2.4至4.1m 会出现地下水，雨、污水管道深在施工组织设计 中，明确石灰上雨期施工措施为：①石灰土集中拌合，拌合料遇雨加盖苫布；②按日进度进 行摊铺，进入现场石灰土，随到随铺；③未碾压的料层受雨淋后，应进行测试分析，决定处 理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为：①连续五天平均气温低于 -5 C 或最低气温低于 15C 时停止施工；②使用的水泥掺入 10%粉煤灰；③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、 防冻剂；④养护期内加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后，开始施工。当 开挖沟槽后，出现地下水。项目部采用单排井点降水后， 管道施工才得以继续进行。项目经 理将降水费用上报，要求建设单位给予赔偿。 问题： 1 ．补充底基层石灰土雨期施工措施。 2．水泥 ｝昆凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面， 请改正错误并补充完善。 15 跨 25m 预应力简支梁结构，桥面 Y 形独立式立柱。工程工期 210 天。 2600 万元， 其中管理成本（间接成

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准，你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们，要抓紧备考了。学习有方法，专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例，帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程，建筑用地面积61672 m2，总建筑面积45026 m2，其中地上部分建筑面积为42589 m2，人防地下室建筑面积为2437 m2，建筑层数地上五层，地下一层，建筑总高度23.4m，现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m，西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖，内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时，项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用： 土方工程：土方开挖采用机械一次挖至槽底标高，再进行基坑支护，基坑支护采用土钉墙支护，最后进行降水。 脚手架工程：外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时，要从底到顶，先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆，最后搭设剪刀撑，并由底至顶连续设置。脚手架搭好后，铺设脚手板。拆除脚手架时，为了加快施工进度，可以上下同时作业，先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程：直径12 m m以上受力钢筋，采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题： 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8211923806.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析： (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法，违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离，一次挖到底后再支护，会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为：直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接，剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求，不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定，脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时，必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定： 1)脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取 130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时， 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8211923806.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

16二建机电实务一页纸(案例篇)讲解

16二建必过班机电实务一页纸（案例篇） （前部分33题） 1、流动式起重机的选用步骤？ （1）根据被吊设备或构件的吊装重量（或计算重量）、就位高度、位置和已确定的吊车使用情况，初步吊车的占位位置。 （2）根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车占位位置，查吊车作业范围曲线图，初定吊车臂杆长度。 （3）根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长，查吊车的起重能力表，查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量，选择合格，否 则重选。 （4）计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离，若符合规范要求，选择合格，否则重选。 （5）按上述步骤进行优化，最终确定吊车臂长、工作半径等参数。 2、焊接工艺评定的目的? （1）评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头。 （2）验证施焊单位拟定的焊接工艺指导书书是否正确。 （3）为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术支持。 3、焊接中检验内容里面焊接工艺？ 焊接中是否执行了焊接工艺要求，包括焊机方法、焊接材料、焊接规范电流、电压、线能量）、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 4、影响设备安装精度的因素？ （1）设备基础主要是强度和沉降 （2）垫铁预埋主要是承载面积和接触情况 （3）设备灌浆主要是强度和密实度 （4）地脚螺栓主要是紧固力和垂直度 （5）测量误差主要是仪器精度、基准精度 （6）设备制造只要是加工精度和装配精度 （7）环境因素主要是基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所 （8）操作误差主要是技术水平和责任心 5、交接实验注意事项？ （1）在高压试验设备和高电压引线周围，均应装设遮挡栏并悬挂警示牌 （2）进行高压试验时，操作人员余高压回路应具有足够的安全距离。电压等级6-10kv，不设防护栏时，最小安全距离为0.7m （3）高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测设备多次放点，放点时间至少1min （4）断路器的交流耐压试验，应在分、合闸状态下分别进行 （5）成套设备进行耐压试验时，宜将链接在一起的各种设备分离开来单独进行 （6）做直流耐压试验时，试验电压应按每级0.5倍额定电压分阶段升高，每阶段停留时间至少1min，并记录泄漏电流 6、对从事工业管道工程施工单位的基本要求 （1）施工单位应取得相应的施工资质，并在资质许可范围内从事相应的管道施工

二级建造师机电实务复习技巧

首先感谢论坛这个平台，再感谢论坛中的前辈们给我指点指引和其他的一些帮助，我觉得受益匪浅。为表示感谢，我把我自身的一些体会写出来，希望有用。 我是2011年3月份报的浙江二建，从4月底开始复习，总共看书、看课件、听课件、做题一直到6月低考试前，用了大概两个月的时间学习。9月29日成绩出来，管理90，法规75，机电实务79.勉强通过了。下面我结合考试情况从头开始说说我认为在这个过程中的关键点，希望对新同学有所帮助。 我是3月份报考的，然后大约过了两个礼拜，在网上看到了可以报名交费的通知，然后在网上报名并直接网上交费180RMB（可以用淘宝卡以及其他网银卡的），交费完成后，直接打印考试的一些科目、时间、地点、准考证等的相关事宜。 随后，在淘宝网上订购2011年的二建复习资料，呵呵，网上盗版的，7本书加光碟一共70RMB，10RMB邮费，因为书还没有出，所以只是预定。因为是第一次报考这个，所以压力比较大，在网上到处搜索二建的相关资料，呵呵，看到了“大家论坛”这个网站，觉得很不错，评价、资料、往年考题等等很全面。在书没到的这段日子里，在论坛里下载了一本管理电子书看，但是看了两三天，觉得一点头绪都没有，而且兴趣也逐渐减少，加之，在电脑上看，难免受不了电脑游戏、小说的诱惑，最终放弃了学习。一直玩到4月份网购的书到的时候。4月底开始，书到了之后，开始努力学习了。 第一步：根据复习总的时间，计划每本书的学习时间，规划复习步骤。体会：可很好的避免到快考试的时候，才发现还有很多的书没有时间看的杯具出现； 第二步：在网上下载“环球”的管理和法规，包括课件、视频、录音。体会：环球的管理讲的很好，很细，很基础，比较全面，环球的法规讲的很细、很连贯、很通畅、很好理解也好记。开始为了好上手，我把管理的课件的前面三四章都打印出来了，一边听录音一边看课件。后来觉得没有必要了，直接看视频。每天晚上至少看3课件，然后根据课件在树上画重点，不懂的在书上展开来看，增加理解记忆，至于多少复习量大家可以根据自己的时间定的。待一章学完后，直接做章节复习题，边做边把不会做、模糊记忆的、模棱两可的等等，

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析，请持续关注学尔森二级建造师频道，完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考，考试报名时间于1-3月开始，小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料： A 公司中标的某城市高架跨线桥工程，为15 跨25m 预应力简支梁结构，桥面宽22m，采用1200mm 钻孔灌注桩基础，埋置式承台，Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析，项目目标成本为2600 万元，其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排，组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一：编制目标成本时发现：相对于市场平均价而言，投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低，但都高于A 公司成本价。 事件二：工程开工两个月后，因资金不足，贷款500 万元，共支付利息30 万元。 事件三：某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30 天，导致总工期拖延10 天，未发生直接成本损失。 问题： 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三，项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案： 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由：市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m，单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时，将能够早日结算收回的项目提高了单价，对于后期项目则降低了单价，同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元

二建机电-实务案例题

二建机电实务案例题 某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件： 事件1：施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交，在投标文件的截止时间后30min送达；F安装公司的招标文件未密封。 事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件3：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。事件4：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，由此增加了设备保管费支出。 问题： (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2，A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3，A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4，A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。 (1)对E、F公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，逾期送达的投标文件视为废标；未密封的投标文件视为废标。 (2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。 (3)A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担，可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程，合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件，施工期间，该国因闹学潮而触发了大规模的罢工，该咖啡生产线项目也受罢工影响，部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许的，从来不曾视为不可抗力事件，因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。 仲裁法庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确的规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”，于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。 问题： (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识? (2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧? (3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?

二级建造师公路经典案例题分析

二建公路经典案例题分析 经典案例题一 【背景资料】某大桥工程，该大桥桥址位于两山体之间容地，跨越一小河流河流枯水期水深0.5m左右，丰水期水深2m左右，地面以下地层依次为黏土、砂砾强风化砂岩，该桥基础原设计为40根钻孔灌注桩，桩长12.0～13.8m不等。施工中发生如下事件：事件一：大桥基础施工时，恰逢河流枯水期且大旱无水。施工单位考虑现场施工条件、环保、工期等因素影响，提请将原设计大桥基础钻孔灌注桩全部变更为人工挖孔桩。监理单位与相关部门评估、审定，认为该变更属于对工程造价影响较大的重要工程变更，在履行相关审批程序后，下达了工程变更令。事件二：开工前，施工单位编制了人工挖孔柱专项施工方案，为保证施工安全，人工挖孔桩施工采用分节现浇C25混凝土护壁支护，每节护壁高度为1m，桩孔混凝土护壁形式及结构如图3所示。挖孔施工过程中，发现地层中有甲烷、一氧化碳等气体，施工单位重新制订了专项工方案。

事件三：桩基础人工挖孔施工中，施工单位采取了如下做法：(1)挖孔作业时，至少每2h检测一次有毒有害气体及含氧量，保持通风;孔深大于10m时，必须采取机械强制通风措施。(2)桩孔内设有防水灯泡照明，电压为220V。 (3)桩孔每开挖2m深度浇筑混凝土护壁。【问题】 1.事件一中，监理工程师下达工程变更令之前，须履行哪两个审批程序? 2.图3中，混凝土护壁形式属于外齿式还是内齿式?写出构造物A的名称，说明混凝土护壁节段中设置的管孔B的主要作用。 3.根据《公路工程施工安全技术规范》，图3中标注的D与H 的范围是如何规定的?事件二中，为防止施工人员发生中毒窒息事故，挖孔施工现场应配备哪些主要的设备、仪器? 4.事件三中，逐条判断施工单位的做法是否正确?若错误，予以改正。 5.该大桥挖孔桩修订后的专项施工方案是否需要专家论证审查?说明理由。

二建市政实务案例.doc

【案例 l 】 背景资料： 某城市主干道路改扩建工程，线路长度 1．98km；随路敷设雨、污水和燃气管线，道路面层为 200mm厚的改性沥青混合料，基层为 360mm厚水泥稳定碎石， 底基层 300mm厚石灰土。施工红线范围内需拆迁较多房屋，合同工期为当年 5 月16日至 9月15日。 由于该工程施工环境复杂，管线与道路施工互相干扰，现场发生如下事件：1．根据管线施工需处理地下障碍物的情况，项目技术负责人编制施工组织 设计变更方案，经项目经理审批后执行。 2．为保障摊铺水泥稳定碎石基层的施工进度，在现场大量暂存水泥稳定碎 石，摊铺碾压时已超过 24h。由于层厚过厚，故采用分层摊铺，为防止水分蒸发，第一层摊铺完之后，随即摊铺第二层。基层成型后，发现水泥稳定碎石基层表面松散，骨料明显离析。 3．为防止刮风扬尘，现场对基层采取洒大水方式，碾压后发现表面不平整，局部有水渍和坑凹现象，现场采用薄层贴补石灰粉煤灰稳定碎石进行找平，保障基层的平整度。 4.为保证沥青路面施工正常进行，要求厂家加大改性沥青混合料生产量， 储存量保证两天的摊铺量。摊铺时，采用梯队作业，故纵缝采用热接缝，横缝采 用平接缝。横缝施工时，用机械切割不平整面，清除泥水，干燥后涂刷粘层油， 铺筑新料，施工队采用轮胎压路机碾压，先纵向碾压，再横向碾压。 问题： 1 ．旋工组织设计变更审批程序是否妥当 ?如不妥当，写出正确审批程序。 2 ．水泥稳定碎石的施工是否正确?如不正确，写出正确做法。 3．指出碾压过程有哪些违规之处?有什么主要危害 ? 4.请指出沥青路面施工错误及正确做法。并阐述路面纵向接缝如何处 理？ 5、沥青路面施工质量验收的主控项目有哪些？ 答案： 1．不妥当。项目部编制了施工组织设计变更方案，但审批程序不符合要求。 正确做法：施工组织设计编制后应由项目部上一级技术负责人审批，有变更 时要办理变更手续，其变更手续仍由原审批单位签认。 2．不正确。厂拌水泥稳定碎石混合料，自拌合开始至摊铺有时限要求，不 超过 3h。 正确做法：拌成的混合料堆放时间不得超过 24h，否则将影响石灰粉煤灰稳定碎石混合料的强度，失水后再碾压将影响基层的质量。 3．有两处违反施工技术规程要求： (1)为防止扬尘，对基层洒大水； （2) 采用薄层贴补方式进行找 平。其危害主要有： (1)对基层洒大水，改变石灰粉煤灰稳定碎石的含水量，将影响压实度，水 渍集中处还可能造成翻浆。 (2)采用水泥稳定碎石薄层贴补方式进行找平，将破坏厚 360mm道路基层的整体性，投入使用后当重车碾压时，薄层将脱落，甚至造成路面沥青混凝土的破