当前位置：文档库 › 烟道工程施工合同协议书

烟道工程施工合同协议书

烟道工程施工合同协议书 It was last revised on January 2, 2021

烟道工程制作安装合同

根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方经平等协商，一致同意签订本《耐火材料厨卫排气管道制作安装工程合同》，以下简称合同，共同遵守协议所列条款，并确认本协议为双方解决争议时的依据。

发包人：南通市青建筑安装工程有限公司寿阳寿川嘉园项目部 (称甲方) 承揽人；电话 (称乙方)

一、项目名称：寿阳县寿川嘉园1#、2#楼。

二、项目地址：寿阳县邮电库地块。

三、期限：2016 年月日至2016 年月

四、规格、要求：

五、合同价格：

六、付款比例及工程结算方式：

。

七、使用单位要求：

1、甲方因图纸设计和消防工程验收要求，厨房。卫生间排气烟道采用耐火材料成品安装，成品材料必须有材料合格证、材料检测报告。

2、乙方必须要按照国家相关规范规定和图纸设计要求施工，做好材料运

输、预留洞口修正、吊线、管道安装、管道透气帽安装、预留洞口补浇、垃圾清理。

3、甲方提供施工电梯运送材料，预留洞口补浇水泥砂石材料，提供专人配合技术质量指导，提供施工人员住宿。。

4、甲方由现场负责人电话配合乙方工作。

八、乙方义务

1、乙方应积极配合项目部安全、质量、文明施工工作，根据项目部工程进度要求按时完成承揽工程分项，听从项目部管理，遵守项目部相关管理制度，严禁大家斗殴、无理取闹、赌博，爱护工程项目共有设施，造成损失照价赔偿。

2、乙方施工用的手持工具、小型机械及生活吃饭均由乙方自己负责。

九、现场纪律

1、乙方应遵守甲方制定的规章制度，并积极使其更为完善，珍惜甲方信誉,爱护甲方财产。

2、甲方因乙方违反劳动纪律，可依据国家法律法规或企业规章制度给予处罚或处分。

十、其它约定

1、乙方不论何种原因退场，均应归还借领甲方交其使用的一切机械工具；

2、甲方或乙方违反本协议规定，或乙方不信守本协议约束事项，过错方应承担全部法律责任和违约经济处罚，并应赔偿非过错方全部经济损失。

3、乙方不按项目相关人员技术交底、安全交底施工发生的各种安全以外和施工现场以外的各种安全事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

十一、争议处理

凡因本合同发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可以要求有关部门依法处理，或者依法向甲方所在地申请仲裁、提起诉讼。

十二、未尽事宜条款

本合同未尽事宜，由双方协商另行订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十三、其他

1、本承揽合同订立后即具有法律约束力，甲乙双方均须严格执行。

2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。。

甲方（签/章）：年月日乙方（签/章）：年月日

市政工程施工合同协议书范本完整版

编号：_____________市政工程施工合同发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式：二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。

湖南省：某建设工程施工合同

HNＪS—2008 工程编号: 合同编号: 湖南省建设工程施工合同 (补充协议书) 工程名称:外滩新城

工程地点：发包人: 承包人: 湖南省建设厅目录第一部分合同协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、工程质量标准五、合同价款六、合同的文件七、发包人承诺八、承包人承诺九、合同订立

第二部分通用条款 1 一般约定 2 发包人义务 3 监理人 4 承包人５材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 8 施工测量 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 12 暂停施工１３工程质量 1４工程质量检测１5 变更 16 价格调整 1７计价、计量与支付 18 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保２1 不可抗力２2 违约 2３索赔 24 争议的解决第三部分合同专用条款

1 一般约定２发包人义务 3 监理人４承包人 5 材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输８测量放线 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工１２暂停施工 13 工程质量 14 试验和检验 15 变更 16 价格调整１7 计价、计量与支付１8 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保２1 不可抗力 24 争议的解决 25 补充条款第四部分合同附件及格式附件一材料附表附件二工程质量保修书

第一部分合同协议书发包人:（全称) 湖南大鹏房地产开发有限公司承包人：(全称) 为实施(项目名称），已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。 1、工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容：

烟道安装施工合同协议书完整版

烟道安装施工合同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

中宏丽舍T9住宅楼烟道制作、安装合同甲方：中国建筑第六工程局有限公司咸阳中宏丽舍项目部（甲方）乙方：咸阳易方园工贸有限公司（乙方）甲方同意将中宏丽舍T9住宅楼工程中烟道的制作安装工程分包给乙方，为明确双方的权利和义务，为确保中宏丽舍T9住宅楼工程保质保量地完成，经甲、乙双方共同协商，签订以下协议，共同遵守：一、工程名称及地址： 1、中宏丽舍T9住宅楼工程 2、地址：咸阳市人民中路16号二、承包形式：包工包料、包质量、包安全、包现场文明施工。三、承包单价及工程量计算： 1、按照实际施工部位计算工程量 2、承包单价及工程量计算： ①按照现场实际安装面积计算工程量； ②工程质量达到合格，产品名称型号、规格、数量、单价、金额见如下表格。乙方报价为烟道的制作安装全部费用，并且含税。不得由于材料、工资、运费、政策或其他与工程实施有关费用的跌涨而调整。产品名称型号、规格、数量、单价、金额

乙方依据陕2001J57标准设计生产、加工，其质量标准未达到《中华人民共和国建筑工业行业的标准》JG/T3044---1998部颁标准。五、工程款的支付及结算办法：货运到工地后，甲方付总金额的60%，安装完经三方验收合格并竣工验收之后付至 95%，余款保修期满后返还（保修期为二年）。每次付款前必须提供正式发票,并且标明收款单位、开户行以及帐户，且收款单位必须与合同一致。一切按程序执行，否则不予付款。六、质量、安全、工期 1、乙方在施工过程中，必须按照施工图纸及有关规范规定和经甲方批准的施工方案进行施工，做到精心施工、严格管理，工程质量确保合格标准，乙方必须严格按国家现行安全操作规程进行施工，并且遵守甲方制度的安全生产规章制度和奖惩制度，做好安全教育工作。杜绝伤亡事故，月轻伤频率必须控制在%以内，如发生安全事故，一切责任和费用由乙方自己承担，并且赔偿甲方因此受到的损失。 2、工期：年月日—年月日，按甲方要求及现场需要配备劳动力，乙方配备足够的劳动力，保证甲方总工期目标的实现。在工程施工期间，乙方必须完全服从甲方工期进度计划的安排。 3、若因乙方原因造成返修，乙方应对所造成的损失进行全额赔偿。 4、如遇停水、停电或不可抗力的原因，工期是否顺延参照甲方与业主间的约定。七、材料、设备的管理规定： 1、甲方不提供任何材料、设备或工具，所有材料均由乙方采购，先报品牌、样品，经甲方确定后，乙方负责按规定进行材料报验和检验，报验合格后方可使用，乙方对材料的质量负有全面质量责任。乙方负责材料的送检与相关费用。 2、现场安装时所用的加固钢筋若由甲方提供，必须用前经甲方物资管理部门人员过磅称重后方可使用。 3、主要材料为乙方本厂生产的排烟气道。八、甲方的权利和义务：

烟道单项工程施工承包合同

烟道工程施工承包合同项目名称：湖南鑫远集团鑫远·杰座综合楼（以下简称“本项目”）发包方：湖南鑫远建设有限公司鑫远·杰座项目部（以下简称“甲方”）供应方：（以下简称“乙方”）身份证号码：依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方就“本项目”工程施工承包事宜，经协商一致，签订本合同。一、工程概况： 1、结构形式：地下二层，地上二十八层框剪结构。 2、建筑面积：总建筑面积约49763平方米。 3、工程地点：长沙市芙蓉南路与友谊路口相交处西南角。二、承包方式：采取包工包料的承包方式，包质量、包安全、包进度、包文明施工、包材料保管和机具设备及辅材。三、承包范围： “本项目”施工图及相关设计文件和设计变更所，包含的全部烟道工程施工区域范围内的所属烟道施工的工作内容，自备工具、用具、劳保用品和辅助材料。承包范围内不记取任何计时工。 1、本工程所有烟道材料的卸车、现场吊运、现场清理、围墙范围内材料及机具的二次转运。乙方负责洞口清理、吊模、凿砼、灌浆、拆模、烟道开洞、厨房返边凿麻、砼浇捣密实度成型及养护，并达到结构自防水要求。 2、烟道按指定地点堆碼整齐，楼面材料、垃圾及时清理并按指定地点

堆放。 3、机械设备、工具及用具范围：①除现场配备的塔吊、施工电梯大型设备以外的该工种所有工具、用具全部由供方负责自备；②雨具、手套、安全带、安全帽等劳保用品。③该工种所有设备用电甲方只提供至配电箱（二级配电箱），其余电缆、开关、插头、三级配电箱等均由乙方负责。施工用照明灯具、电缆由乙方自备自收。四、工程质量要求： 1、遵守甲方所制订的一切质量保证措施和国家的技术规范要求，严格按设计文件施工，符合相应施工规范及验收标准，严格按现场施工员、监理工程师、政府质监员要求施工。同时由项目部分层按月参照《建筑工程施工及验收规范》实行质量综合考评，确保分项工程验收达到省优良工程标准。 2、乙方所施工的烟道工程必须达到施工规范验收标准要求，如质量达不到要求造成一切经济费用由乙方承担，并承担甲方相应的经济处罚。五、工期要求： 1、施工工期为：签定合同之日起壹个半月内完成全部烟道安装。 2、分段工期以甲方所排列的切实可行的施工进度计划，必须按时完成，同时满足工程总进度计划和月、周进度计划要求。六、安全要求：乙方严守安全操作规程，遵守《建设工程安全生产管理条例》，加强对所属人员安全生产教育；甲方施工员负责督查，发现违章有权限令乙方整改。

建设工程施工承包合同书

建设工程施工承包合同书第一章合同一般规范第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。

某建筑施工合同

XX省XXXXXX有限公司施工合同书 XX省XXXXXX发展有限公司

建筑工程施工合同发包：XX有限公司（以下简称甲）承包：（以下简称乙）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。结合本工程项目甲资金及各项手续均具备开工条件的前提下，甲乙双协商一致，订立本合同。第一条工程概况一、工程名称：XXX公司办公大楼二、工程地点：XX市XX区XX乡三、工程特点：框架结构，均为5层四、建筑面积：总建筑面积约为：㎡，标准层主楼约为：㎡，架空层面积㎡五、设计单位：XX规划建筑设计有限公司六、勘察单位：七、监理单位：第二条工程承包围及承包式一、承包围甲提供XX规划建筑设计有限公司施工图的所有容。 1、土建工程：施工图纸的所有土建容，即以栋号的水平投影为界，自桩顶承台垫层以上（含凿桩头）至屋顶技术层的全部土建容，主楼

水平投影下的面积、墙面外防潮处理和室外回填土及消防水池，所有土建给排水、照明设施的预埋协作配合等，包括所有窗户、所有防火门及防盗防火门制作及安装;消防设备安装专业施工单位的管线、配件预埋和预埋件及设备安装工作，所有室外排污检查井、化粪池，二次装修和防水、桩基工程都在施工围之。 2、给排水工程：施工图上所有给排水容，即自分户表至各用水位置的所有供水管线、管件、阀门安装，屋面雨水管及室外排水安装顺直。各用水处至室外污水井至化粪池或雨水井的管道，确保排水通畅，接头、支护牢固等2（该项由甲另外分包）。 3、电气及防雷工程：施工图纸所有强电路施工容，即分户表后所有强电路及附件安装，确保各线路不混线、不断路、不漏电，各栋防雷网络的布设和接地设置格按图施工，必须达到设计和规要求。3（该项由甲另外分包）。 4、装饰：外墙装饰按照施工图要求施工，墙仿瓷电梯间、楼梯间及公共部位为底层一遍，面层两道抛光，其余墙面为一底一面，地面水泥砂浆拉毛。安格栅电灯，楼梯间不锈钢扶手，楼梯间地面水泥砂浆压光，楼梯间的扶手栏杆安装不锈钢管，卫生间1∶2水泥砂浆抹面，所有地面为水泥砂浆找平。 5、本工程消防、通风部分、铝合金窗、弱电、水电均在该合同乙承包单价。二、承包式：包工包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。第三条合同工期开工日期：年月日

烟道施工合同

烟道施工合同篇一：排气烟道生产安装合同甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，本着互惠互利的原则，经双方协商一致达成如下排烟气道生产安装协议：一、工程概况该工程名称是武宣裕达·仙城世家，位于武宣县城北路。二、承包价格及说明三、质量要求 1、乙方的工程质量必须符合本合同要求、施工图纸及现行国家、行业、生、市相关规范 2、生产执行标准：桂05J602-A-6《住宅厨房、卫生间防火组合变压型排气道》。表观密实、平整，厚度为，允许偏差为2mm，其余允许偏差按上述图集执行。 3、安装质量要求，保证垂直度，固定可靠，层间烟道接头位置必须留在结构板面标高处。 4、乙方必须烟道及止回阀样品，经甲乙双方共同认可后进行样品封存，作为验收依据之一。

5、乙方的防水层必须保证烟道处楼板预留洞口补缝处不漏水。四、双方职责 1)、甲方责任： 1、负责向乙方提供材料及提升机运输产品； 2）、乙方责任： 1、乙方应主动与其他队组对交叉作业进行施工配合、协调及沟通； 2、负责产品生产、运输及安装，严格按照有关规定进行施工； 3、向甲方提供烟气管道相关资料及材料合格证； 4、服从甲方监理的全面管理和各项现场管理规定，做到完工清场，否则由甲方直接安排他人清理，费用从乙方的工程款中双倍扣回； 5、自行负责工程交付甲方前的成品、半成品保护，发生损坏由乙方自行修复； 6天完成，从甲方通知正式开始安装之日开始计算，如果因甲方原因造成停工，乙方要以书面报告及时通知甲方，经甲方确认后方可顺延工期；

7、乙方不得将本合同约定的工作日内容分包或转包。五、工程款支付（按单栋楼号为结算单位）甲方支付乙方开始安装的单栋工程总造价20%作为进度款，安装完毕支付至工程款的80%，工程竣工验收合格后付清总工程款。六、安全问题 1、双方必须严格按照甲方质量管理细则进行操作，严格按安全操作规程进行施工，严格执行安全生产六大纪律和十大不准，十项安全措施； 2、乙方必须做到文明施工，确保安全。施工中的一切安全事故由乙方负责。与甲方无关。七、违约责任 1、如果因为乙方原因未能按时完工，逾期超过10天的，甲方有权按总价的80%结算；逾期超过20天的，甲方有权单方面终止合同； 2、未尽事宜甲乙双方共同协商解决，协商不成时双方可向合同签订的工商局申请调节或仲裁委员会仲裁，任何一方也可直接向人民法院起诉。

工程施工合同签订注意事项

工程施工合同签订注意事项建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。第一部分协议书《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面：一、合同主体协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。二、合同工期合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。三、工程质量标准工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。四、合同价款此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。五、组成合同的文件

排烟管道施工合同

成品烟道施工合同承包人（甲方）：永同昌建设集团有限公司分包人（乙方）：工程名称：漳浦尚城豪庭西区45#--49#楼签订时间：2015.04 第一条标的物第二条质量要求：排烟管道外观平整、顺直，尺寸必须符合要求，表面无裂缝及空洞，预留空洞尺寸符合要求，并根据甲方要求加工并负责安装完整，靠墙拼装，按规范要求施工。第三条随附必备品、配件、工具的数量及提供方法：自备。第四条合理损失标准及计算方法：水泥、沙、水电、及工地的垂直提升及工地管理配合费由甲方提供并承担相关费用。第五条运输方式及到达站（港）和费用负担：由乙方负责运送到甲方指定地点。第六条验收标准、方法、地点及期限：货到现场由甲方管理人员现场检验成品的外观质量以及规格。第七条成品安装：乙方负责在成品烟道生产中预留甲方要求的孔洞。第八条对标的质保期：壹年。第九天结算方式：每栋楼烟道安装完成，经甲方验收合格付清全部费用。

付款方式：转账（需附劳务人员工资表）第十条违约责任：由违约方承担一切经济损失。第十一条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）依法向诉讼人所在地人民法院起诉。第十二条本合同自签定盖章起生效。第十三条其他约定事项：未尽事宜，双方友好协商解决。第十四条本合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。变更事项：甲方如有变更须提前壹天以书面盖章签字形式通知出卖方，并将所变更部分及时收方签字交于出卖方，特殊规格定制材料如有变更，所定制材料款计入工程造价并及时将该部分变更货款结算给出卖方才视为变更起效。补充协议另立，双方签字盖章起效。买方全称：卖方全称：公章：公章：地址：地址：法人：法人工程负责人：身份证号：电话：电话：签订日期：签订日期：

彩门工程施工合同协议(模板)

编号：_____________彩门工程施工合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米

小工程施工合同协议书

小工程施工合同协议书施工合同是我们工程动工时需要用到的，那么如何制定一份完整的施工合同呢?下面是收集整理的小工程施工合同协议书，欢迎阅读。小工程施工合同协议书(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。

四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;

(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx 年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

(完整版)施工合同(烟道)

` 厨卫烟道工程施工合同甲方；江西昌厦建设南京同仁项目部乙方：签订地点：项目部办公室签订日期：二〇一二年五月二十日

厨卫烟道施工合同甲方：江西昌厦建设南京同仁项目部乙方：依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的厨卫烟道项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同：一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000㎡：。二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程所有的厨卫烟道（单道玻化纤维水泥单道直排烟道，含成套部件）。 2、分包内容：烟道预制、运输、安装、吊模、灌缝等一切工作内容。 3、工艺做法：放样→洞口修正→立烟道→较正垂直度→封堵洞口→安装烟帽

→安装防火止回阀→验收。三、工期约定 1、总日历工期：10天。具体开工日期：2012年5月20日。 2、施工期间，按照甲方进度需求安排施工，不得影响下道工序施工。如有延误，每延期一天处罚人民币1000元。四、工程安全要求、质量要求（一）安全要求 1、安全、文明施工目标（1）乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定等，杜绝违规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故，如乙方违章作业造成的事故，乙方承担一切责任。（2）安全事故责任界定：发生安全事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。（二）质量要求 1、质量目标及验收标准：（1）达到该分项工程优良标准；符合现行建筑工程质量验收规范标准和相关文件规定；（2）符合甲方技术交底要求。（3）同样板层（乙方先施工样板间（套）经建设、监理及甲方验收合格），必须经验收合格。 2、质量事故责任界定：发生质量事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。

排烟管道施工合同协议书范本

编号：_____________排烟管道施工合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

承包人（甲方）：分包人（乙方）：第一条标的物第二条质量要求：排烟管道外观平整、顺直，尺寸必须符合要求，表面无裂缝及空洞，预留空洞尺寸符合要求，并根据甲方要求加工并负责安装完整，靠墙拼装，按规范要求施工。第三条随附必备品、配件、工具的数量及提供方法：自备。第四条合理损失标准及计算方法：水泥、沙、水电、及工地的垂直提升及工地管理配合费由甲方提供并承担相关费用。第五条运输方式及到达站（港）和费用负担：由乙方负责运送到甲方指定地点。第六条验收标准、方法、地点及期限：货到现场由甲方管理人员现场检验成品的外观质量以及规格。第七条成品安装：乙方负责在成品烟道生产中预留甲方要求的孔洞。第八条对标的质保期：年。

第九天结算方式：每栋楼烟道安装完成，经甲方验收合格付清全部费用。付款方式：转账（需附劳务人员工资表）第十条违约责任：由违约方承担一切经济损失。第十一条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）依法向诉讼人所在地人民法院起诉。第十二条本合同自签定盖章起生效。第十三条其他约定事项：未尽事宜，双方友好协商解决。第十四条本合同一式_____份，甲方_____份、乙方_____份。变更事项：甲方如有变更须提前壹天以书面盖章签字形式通知出卖方，并将所变更部分及时收方签字交于出卖方，特殊规格定制材料如有变更，所定制材料款计入工程造价并及时将该部分变更货款结算给出卖方才视为变更起效。补充协议另立，双方签字盖章起效。甲方全称：乙方全称：公章：公章：地址：地址：法人：法人工程负责人：身份证号：

一般工程建设施工合同制式版本

建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1.工程名称：工程。 2.工程地点：河南省新郑市。 3.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。二、合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天；工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，以高者为准。四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：固定总价人民币（大写）：￥元，工程结束后，乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。其中：该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部

门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。合同价格形式：固定单价合同±设计变更±现场签证。例外情形是否适用：。例外情形：承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格（即新郑市每季度发布的材料信息价）的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时，其超过部分据实调整。合同价款支付工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完工并经甲方验收合格后，付至合同总价款的%；经审计决算完成审定后，付至合同总价款的95%，质保期满后余款一次性付清。承包方指定的收款账户基本信息如下开户行：户名：卡号：发包人付款前，承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。六、双方责任（一）甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收，按照合同约定支付工程进度款；以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件，负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表：；身份证号：；职务：；联系电话：。发包人更换发包

某工程施工合同模板

第一部协议书发包人：市置业承包人依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：柏林国际项目工程第栋工程， 1.2工程地点：市大道与建设南路交汇处东北角的佘湖新城B27、B26-1 宗地， 1.3工程容： 1.3.1承包人按发包人的要求（包括发包人交给承包人的所有图纸、工程变更、承包人施工围及发包人确定的施工组织设计和施工方案），结合现场实际需要，组织本工程的安全文明施工、维护、调试、竣工验收、维修、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程容（包括但不限于增加或减少工程围等），调整时发包人应书面通知承包人，由此引起的合同价款调整按合同有关条款规定执行。 2、工程承包围及承包方式 2.1 本合同承包围： 2.1.1发包人发放的建筑工程施工图纸所载的土建（含基础、主体结构及室粗装修）、室水电安装（施工至室外接入点）、管线预埋等所有容和招标文件及招标答疑、技术核定单、设计变更、工程联系单等所含的施工围。图纸上没有说明，但按照施工规定或抗震构造要求必须做的工作。 2.1.2按发包人要求对专业分包工程进行的安装后的堵补修复等，对发包人专业分包工程进行管理配合等工作。 2.1.3弱电工程即有线电视、、多媒体、消防报警系统、智能化管理系统等承包人只负责预埋、预留线管或套管（若预埋线管、套管不通时由承包人负责维修至畅通），其他由专业公司施工。

2.1.4发包人及监理工程师指示的与本工程施工蓝图有关的工程项目。以上工程围为暂定，发包人保留根据工程实际情况进行工程容调整的权力 2.2发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包围，但包括分包工程的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及发包人直接供货材料设备的卸车、倒运、验收、检测及保管和总包管理及总配合。承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。 2.3承包人愿意无条件接受发包人专业分包、发包人指定分包、甲供、甲控材和甲指乙供材料设备围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种围的调整、界定和变更。 2.4承包方式：除本合同另有约定外，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验检测、包调试、包维护、包维修、包验收、包竣工资料。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行 3、合同工期 3.1开工日期暂定为年月日（具体开工日期以开工报告上发包人签认的日期为准）。 3.2合同总工期共计为个日历天。若遇人力不可抗力工期顺延。总工期已经综合考虑了节假日和雨雪天气。 3.3除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求。 4、质量标准：本合同适用的标准、规为国家及省、市有关法律、法规、规章、规性文件和强制性标准以及施工技术操作细则。承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到“优良”标准，如果本合同工程因承包人原因未能达到“合格”要求，承包人同意发包人本工程不予结算。 5、合同价款及承包和结算方式 5.1（本条为暂定）本合同采用固定费率、定额计价结算方式，结算时

排气烟道制做安装合同协议书范本

编号：_____________排气烟道制做安装合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方（发包方）：法定代表人：乙方（承包方）：法定代表人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关的法律法规，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，特签订合同，双方共同遵守执行。一、工程名称名称：地址：二、承包范围及内容厨房、卫生间排气道制做安装。三、施工工期 1、按甲方总工期及项目施工进度要求配合施工。 2、由于自然界不可抗力、甲方或建设单位的原因所造成的工期延误，经双方协商一致，工期顺延。四、质量要求成品烟道的制作产品质量和安装施工质量都应达到建筑工业行业标准 JG/T194-2006。保证产品不开裂、不脱松动、不堵塞、不串烟达到国标（GJT007）的要求。五、承包方式

综合单价总包干的方式承包。即包工、包料、包质量、包报验资料，包安全、包工期、包文明施工的方式承包。六、承包金额 1、烟道的规格型号、数量、单价（含税） 2、综合单价每套含成品烟道、运输费、堆放保管、安装、洞口回填、验收、工完清场、人工、损耗、管理、超时工作、奖金、直接费、间接费等所有费用。 3、结算时按实际发生数计算七、甲方责任 1、提前25天通知乙方做好进场施工准备，提供乙方施工工作面。 2、向乙方提供图纸、会议纪要、有关文件。若甲方的设计图纸或技术变更均应以书面形式向乙方确认，超过本合同范围内的工作，甲方应及时办理现场签证。 3、配合乙方协调各方面关系，配合乙方施工及时办理交工签证，按合同办理工程预算工作。 4、根据乙方的进度工程量，及时发放工程进度款。 5、负责检查、监督乙方的安全生产、文明生产、施工质量、施工进度负责工程的验收和工程竣工验收工作

烟道安装施工合同

一般工程合同模板

工程施工合同项目名称：签订时间：年月日

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工事项，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵照执行。一、项目概况：工程名称：工程地点：工程承包范围及内容：未说明详尽之处以设计图纸为依据。二、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期天数：共日历天。三、质量标准：合格。四、合同价款：金额(大写)人民币：；￥：元。五、双方职责：（一）甲方职责 1、甲方代表，甲方代表根据授权，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。 2、施工合同签订后3日内提供施工图肆套（含制作竣工图使用的图纸）；乙方需要增加施工图套数，甲方联系解决，费用由乙方支付。 3、监督工程质量、安全、进度等工作。 4、负责协调乙方施工的用水、用电及施工货梯等必要条件，协调园区其他各专业承包单位相互配合以保证工程正常施工。 5、负责与设计单位及有关部门的工程联系及协调。 6、办理合理的变更、签证手续及工程款支付。 7、组织工程竣工验收及办理工程结算工作。（二）、乙方职责

1、乙方代表，电话：；乙方代表需常驻现场，乙方代表全权代表乙方，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，解决施工过程中的各项事宜。 2、根据甲方园区平面规划指定地点，乙方搭设办公及生产等临时设施及堆放材料；负责生活及施工垃圾等定期收集和清理并承担相关费用，直到工程交付使用为止，工程竣工移交后，负责工地上所有有关乙方的设备、多余材料及各种临时工程清除、移走。 3、负责本工程施工用水、用电的接引工作，用水、用电接引（含安装水电计量表及水电配置箱）工作及费用由乙方自理，费用已包含在合同总价中；水电费用（含水电损耗费用）由乙方承担，由甲方代缴，乙方在接到缴费通知书3日内按时缴交，否则甲方有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此乙方不得提出任何异议，若水电费没有按时缴交的，被停水、停电的造成的损失均由乙方承担，导致工期延误的，不予顺延；通讯线路及通讯费由乙方自行解决。 4、按甲方及相关施工配套说明严格按照施工规范进行施工，落实每道工序落实“三检”制度，对承包范围内的工程质量负全部责任；对隐蔽工程在隐蔽前，应提前24小时通知验收，经签字认可后方可隐蔽；由于乙方施工操作失误或乙方工程质量等原因给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任并无条件返工至合格为止。 5、乙方应根据工程进度组织专业队伍施工以满足甲方的工程进度要求，应提供计划、报表的名称及完成时间：开工后5天内乙方须向甲方及监理人提供工程施工总进度计划壹式叁份；每月25日向甲方及监理人报当月完成工作量月报表（含累计完成量及价）和下个月施工进度计划表（含资金使用计划表）各壹式叁份；工程完工时提交完工报告书壹式肆份；每周向监理人和甲方报送施工周报壹式贰份及监理人要求的其他有关报表。 6、乙方必须配合甲方单独发包项目、通讯网络等部门的施工（甲方单独发包项目的总包管理费和配合费及其它相关费用不另计取）。 7、乙方在工程实施过程中，不得损坏工地范围内（含甲方单独发包的土建及装修等工程）的成品和半成品，否则须给予损失方相应的赔偿，工程移交前，负责自身承包范围的保护和保洁工作及责任，因乙方管理不善造成损坏的，乙方应负责出资修复，造成工期延误的，工期不予顺延。