当前位置：文档库 › 青山小学附属工程施工合同

青山小学附属工程施工合同

普安县青山小学附属工程施工合同

合同字号[2013]第13号

甲方：（发包方）普安县教育局

乙方：（承包方）伍保林

青山小学属于选址新建学校，新选校址凸凹不平，需对建设场地进行平整，设置挡土堡坎、围墙、排水沟，地面、路面硬化，为确保校园安全和项目建设如期完成，经县教育局党组会议研究决定，同步启动该校的附属设施建设，根据现行建筑法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、工程内容：

青山小学附属工程场地平整（开挖、回填土方）、挡土墙、围墙、排水沟、花池、水泥砂浆抹光、阶梯、地面、路面硬化等工程。

二、工程地点：青山小学新校园内。

三、质量要求及价格：

（一）挡土墙：用毛石、75#水泥砂浆砌筑，1：2水泥砂浆勾单面平缝。单价：每立方米贰佰捌拾伍元整(285元/立方米)。

（二）围墙：用100#水泥标砖、75#水泥砂浆砌筑，高度约2米，每4-5米设置一棵加固柱；小砖压顶。单价：每平方米壹佰柒拾伍元整（175元/平方米,含材料二次倒运费用）。

（三）地面硬化：用15公分毛石垫层，10公分厚200#混凝土面层，要求工艺精细、平整光滑，单价：每平方米捌拾叁元整（83元/平方米）,原土辗压不计价。

(四)路面硬化: 路基石方回填（从外运入），机械逐层辗压，单价：每立方米捌拾伍元整（85元/每立方米）;路面用15公分厚200#混凝土面层，要求工艺精细、平整光滑，单价：每平方米捌拾叁元整（83元/平方米）。

(五)有盖板排水沟：用水泥标砖，75#水泥砂浆砌筑,水沟规格为：高50cm×宽30cm，沟壁厚24cm，沟底用8公分C20混凝土垫层，沟壁用1：2水泥砂浆抹光；沟盖板用双向8#钢筋，厚10cm，200#混凝土预制盖板，排水沟每米单价贰佰贰拾元整（220.00元/米）。

（六）场地平整：土方开挖、外运每立方米叁拾捌元整（38元/立方米）。

（七）人工挖土：开挖基础、沟槽，单价：每立方米伍拾元整（50元/立方米）。

（八）花池：用标砖砌筑（单砖），贴白色面砖，高度为60cm，每米单价壹佰贰拾元整（120.00元/米）。

（九）阶梯工程：用水泥标砖，75#水泥砂浆按规范砌筑，1：2水泥砂浆抹光，单价：每米捌拾元整（80.00元/米）。

（十）水泥砂浆抹光：1：2水泥砂浆抹光，单价：每平方米肆拾元整（40.00元/平方米）。

四、施工安全：乙方应建立安全防护措施和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,并听从甲方安排，确保施工安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。

五、付款方式：合同签订生效后，预付工程材料款贰拾万元整（200000.00元），以后根据工程进度及工程量支付工程款，工程验收结算后，20个工作日内支付工程余款，合同价款含各种税费，均由乙方负责。

七、开工日期：二0一三年五月二十五日。

八、竣工日期：二0一三年十二月三十日。

九、组织验收：由甲方、施工方、中心校、学校共同验收。

本合同共贰页，一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：普安县教育局乙方：

法定代表人：工地负责人：

委托代理人：

工地负责人：

合同订立时间：二0一三年五月二十三日

学校工程施工合同(精选5篇)

学校工程施工合同（精选5篇）学校工程施工合同（精选5篇）随着法律观念的深入人心，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的学校工程施工合同（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。学校工程施工合同1 建设单位(甲方)：施工承包单位(乙方)：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：质量要求：工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：元工程期限：20xx年月日起至20xx年月日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道

路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。三、乙方在组织施工中必须坚持质量第一的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。一、本合同一式两份，甲乙方各执一份; 二、本合同自双方签订之日生效。三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

学校建设施工合同

*******县*******乡*******小学学校建设施工合同甲方：*******乡人民政府乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，根据*******县人民政府关于中小学危房改造的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就*******小学学校建设施工事项协议一致，订立本合同。一、工程概况： 1、工程名称：*******乡*******小学校舍建设 2、工程地点：*******乡*******小学原校址 3、工程内容：（1）新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间（约1980平方米）；（2）厕所6间（约120平方米）；（3）传达室2间（约40平方米）（4）院墙：100米（含大门）（5）硬化路面：厚度大于15厘米。（小计1520平方米） ①大门前主路200平方米； ②院内主路800平方米； ③教室门前340平方米

④厕所、门卫范围内硬化180平方米。（6）餐厅内灶台2口，操作台1个。（7）配套水电工程。（8）平整校园，垒挡土墙100米。二、质量要求：符合《*******县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》三、图纸：使用《*******县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》四、工程施工要求： 1、门窗要求：尺寸见图纸，门框使用东北松，上亮穿16号钢筋6根，钢筋内涂防锈漆，外涂调和漆，所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油，再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2CM厚铝材，颜色由甲方定。 2、散水坡：散水坡（三面），每间设一纵沟。 3、每口教室设前后两块黑板，标准为4米×1.2米。五、承包形式：包工包料。六、质量监督：工程的第一质量监督责任人为施工学校校长，县危改办进行重点环节（基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等）质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序

路面附属工程施工合同

遵义北环高速公路项目路面附属工程施工合同甲方：遵义北环高速公路项目路面工区乙方：签订日期：二0一四年八月一日

遵义北环高速路面附属工程施工合同甲方（发包单位）：遵义北环高速公路项目路面工区乙方（承包单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工分包事项协商一致订立本合同。一、工程概况 1.1 工程名称：遵义北环高速路面附属工程 1.1.1工程地点：遵义北环高速公路路面标段 1.1.2承包工程内容：路面排水(路面横向、纵向、中央分隔带排水)；培土路肩、中央分隔带填土、雨水井、跌水井、急流槽；边沟盖板、路缘石预制块、纵向方沟盖板、碎落台预制块、隧道电缆沟盖板、边沟高沟返工等等。 1.1.3承包范围：甲方根据工程整体情况指定施工段落。 1.2 工期 1.2.1开工日期：2014年8月1日 1.2.2竣工日期：2014年12月20日 1.2.3总日历工期：140天 1.3 质量等级：经路面工区、项目业主及质监主管部门验收为合格以上。 1.4 承包合同价款：

本合同为单价合同，不定合同总金额。结算时以实际收方工程量按本合同附件《路面附属工程单价表（修订）》进行结算。二、合同使用标准。 2.1 适用法律法规：国家有关法律法规及建设行政主管部门的有关规定。 2.2 适用标准、规范：《高速公路路面设计规范》《高速公路路面施工技术规范》《公路工程质量检验评定标准》三、甲方工作: 甲方提供施工设计资料，按照国家有关规范及标准监督乙方施工，协调解决施工中的有关问题。 3.1 质量控制：甲方根据工程情况按照有关制度提出质量管理要求，参加工序、重要部位的质量检查验收，并组织竣工验收工作。 3.2 进度控制：根据实际施工情况协调施工单位完成工期计划。 3.3 施工协调：甲方负责与乙方施工工序相关的其它工程项目的协调、特殊区段施工方案调整等工作。 3.4主材主要由甲方提供，完成后按图纸上的工程量扣回，材料单价以我单位物资公司确定单价执行。四、乙方工作: 4.1土建材料必须符合相关规范要求。 4.2施工质量：乙方必须遵守甲方有关工程质量管理的制度规定并应严格按照图纸设计及相关规范标准进行施工，根据甲方管理要求

(完整版)交通工程施工合同-

交通工程施工合同篇一：道路工程施工合同书(范本) 问安镇郑家井村新农村建设公路维修工程施工合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：二、合同工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 3、合同工期：天。四、甲、乙双方一般权利和义务： 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务： ⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划； ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务： ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额：￥：，大写：（不含税金）。2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。 3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（签章）：乙方（签章）：合同订立日期：年月日工程验收表工程预算表工程结算表篇二：公路工程施工合同范文公路工程施工合同发包人：*****置业有限公司承包人：一、工程项目 1.1工程名称：*****道路工程 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)

学校修缮施工合同(完整版)

合同编号：YT-FS-5135-83 学校修缮施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

学校修缮施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了完善我校后勤工作社会化的管理，根据《学校零星维修工程管理办法》，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合本工程具体情况，就校园物业零星维修由乙方承接，经双方协商，达成以下协议。第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：学校 1.3承包方式：乙方包工包料 1.4工期：本工程自签订合同起年月日前竣工。 1.5工程质量：合格。 1.6合同价款(人民币)：大写 (￥ )

第二条甲方工作 2.1 开工前3天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。 2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。第三条乙方职责： 3.1 工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。 3.2劳动安全方面：乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施，如发生工伤事故或意外事故，均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。

学校工程施工合同书完整版

编号：TQC/K154 学校工程施工合同书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

学校工程施工合同书完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。建设单位：(简称甲方) 施工单位：(简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同第一条工程概况 1、工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程 2、工程地点：泉州市商贸学校 3、工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。 4、承包范围：根据甲方提供的设计

小区供电工程施工合同(定稿)

******小区三、四期 10KV配电工程施工承包合同发包人（甲方）：****置业有限公司承包人（乙方）：*****电气工程有限公司签定日期：2017年8月

发包人：****置业有限公司（以下简称甲方）承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。一、工程概况 1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。 2、工程地点：二、承包方式及施工范围 1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。 2、承包范围： 2.1乙方承包内容： 2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。 2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。 2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱内所有装置）安装、铭牌（套码管）、系统调试、组织验收直至送电运行的全部工作（土建除外）。

附属设施施工工程合同协议书

附属设施施工工程合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

资阳市雁江区临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属设施施工工程协议甲方（全称）：资阳市雁江区临江镇昆仑初级中学乙方（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。第一条工程概况一、工程名称：临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程二、工程地点：校园内三、承包范围：（一）工程承包内容： 1、新建围墙。 2、围墙外水沟。 3、拆除水塔、水槽。 4、新建水槽。 5、安装水管及水龙头。 6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。 7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。（二）工程量和计价办法。

1、新建围墙按2.8高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施工，每米长按 340 元计价，共计 48 米，造价 16320 元。拆出原围墙48米工价及运费3000元. 2、学生宿舍围墙外水沟，加盖板，盖板厚度为 0.06 米，每米160 元，长35米造价是 5600 元。（1）拆除旧水塔、水槽工价及运费 4200 元。（2）新建水槽靠围墙边砌，长 5 米，高 0.8 米。造价3000 元（3）安装水槽水管大小为 2.0，每隔 0.5 米一个水龙头，共计 11个，连通进出水管，小计 1500 元，。（4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚，长 2.4 米，宽 0.6 米，每米 105 元，共计长 63 米，造价 6615 元。（5）原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚，每平方米 65元，估计为220平方米，计14300元. （6）校内新做水沟米，加盖板，盖板厚度为 0.06 米，每米250 元，长20米造价是 5000 元. 3、总价约为：59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。

2019年学校工程施工合同协议书范本

编号：________________ 学校工程施工合同甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日建设单位（甲方）：

施工承包单位（乙方）：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：质量要求：工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币￥: __________ 元工程期限：__________ 年__________ 月_________ 日起至__________ 年__________ 月_________ 日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通; 组织设计交底; 乙方必须按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底; 做好施工预算; 负责编制施工组织设计或施工方案; 进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。三、乙方在组织施工中必须坚持质量第一的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准; 在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。合同份数及相关说明：

附属工程合同

小区室外附属工程施工合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同；一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室外地面道路、围墙、雨污水管道、消防管道、商业前铺装、卫生室等; 二、承包方式乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。三、合同价款及计价方式 1、合同总价款：大写：（小写：元）； 2、具体分项工程价格如下: (1)、小区混凝土路面元/㎡；

(2)、雨污水管道铺设?500混凝土管80米，?300混凝土管65米，10个?700检查井,5个矩形检查井，共计：元； (3)围墙元/m，共计：元； (4)1#楼商业前铺装元/㎡，共计：元； (5)卫生室元/㎡，共计：元； (6)消防管道安装共计：元。 3、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算，结算的工程量由双方现场测量及竣工图纸相结合的方式确定工程量。材料价格需由甲方核价确认后才能进入决算。四、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期日历天。五、工程质量乙方所施工的工程项目按照现行工程质量验收标准必须达到合格标准。六、工程款支付方式该期工程完工并经甲方验收达到质量标准后，甲方于15日内付合同总价款的95%，下余的5%为保修金，质保期满后三日内付。七、工程保修 1、承包工程保修期按照国家工程保修方面的现行有关法律、法规的规定执行。保修期自工程验收合格之日起计，保修期为12个月。

北京市建设小型工程施工合同范本(最新版样本)

编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：承包方：工程名称：工程地点：建筑面积：平方米；层数：结构类型：；檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）：工程性质（指基建、技改、合资等）：承包范围：承包方式：质量等级（优良或合格）：工程承包造价（金额大写）：￥：元

北京市建设工程施工合同条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，在遵循富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治的原则基础上，经双方协商达成如下协议：第1条发包人同意承包人采用设计、施工一条龙总承包的形式来完成与发包人工程有直接关系的自来水改线工程。由于设计和施工都由承包人完成，所以除非发包方提出设计变更或者根据现场实际情况进行的图纸变更事先得到发包人和监理工程师的确认，否则承包人将完全按照图纸施工，并承担全部费用直至工程竣工。第2条工期本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。合同工期日历天数为天。第3条图纸。发包于年月日，向承包方提供套图纸。第4条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。第5条发包人工作 5.1 负责办理施工报建及领取建筑许可证，并且乙方给予积极配合。 5.2 提供一套工程地质报告书和设计图纸一套。 5.3 将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验。 5.4 根据发包人、承包人二方签署的协议，协调、处理施工现场旁边道路、道路附属绿地、建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。如果施工扰民是由于承包人所引起，则扰民的处理费用则由承包人支付。 5.5 组织图纸会审和设计交底。 5.6 在收到承包人提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后，经审查合格后于5日内予以确认。 5.7 发包人将在现场监督检查施工质量、进度、负责处理理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。 5.8 组织对工程竣工验收，并按期办理竣工结算。 5.9 如需要在有毒有害的环境中施工时，承包方按有关规定提供相应的防护措施方案，经发包人审查批准后执行，其经济支出将作为工程变更的一部分。第6条承包人工作 6.1 负责施工场地内临时设施、临时道路、临水、临电管线的修建安装。 6.2 每周向发包方和监理工程师报送施工计划和已完工程进度统计报表（包括工程进度、工程量、工作量以及发包人或现场监理要求的其他数据）。 6.3遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。

学校建设工程施工合同

教师大学习大讨论心得体会按照市教育局的工作安排，我校开展了"担当作为、狠抓落实、加快发展"大学习大讨论活动。经过学习动员，查摆问题，深刻剖析三个阶段的活动，确实使自己的认识有了很大提高。现结合自身工作及学校的实际情况，就这段时间的学习心得总结如下：一是激活了自身的思想。教育是培养人才的关键，最需要解放思想，在教育战线，由于思维模式、思维定势和陈旧观念，已经成为教育发展的一大障碍。通过学习讨论，查问题、找差距，极大地激发了我的思想活力。认识到只有坚持解放思想，才能在新的历史起点上开创新局面，为发展教育事业做出新贡献;只有进一步解放思想，深化改革，戒骄满，找差距，才能开拓创新，促进教育大发展。二是转变了工作作风。本次大学习大讨论活动，是深入学习贯彻党的十七大精神和"三个代表"重要思想的重要举措，它以科学发展观为统领，以解放思想、加快发展为目的，以自我学习、自我教育、自我反思、自我查找、自我提高为主体，利用一切时间认真学习相关篇目文章，加强政治理论学习，加深对党的认识，不断提高了我们自身政治素养。在社会生活中充分践行"三个代表"重要思想，教书育人，无私奉献，为建设和谐美丽的大海拉尔做出应有的贡献。三是提高了对自身的完善。智者说："如果你想要抓住沙子，你抓得越紧，沙子就会从你指缝中流出，只有你的力气适当，沙子才会握住。"所以，作为教师我们对学生的爱如何把握住爱的"度"的问题，是十分关键的。我认为这主要体现在全心全意地为学生服务，为家庭与社会服务，以优质的教育造就更优秀的人才和合格的劳动者，满足先进生产力、先进文化发展和最广大人民根本利益的需要上。为此我们教师应该做到： 1.强化服务意识，在教育教学工作中努力为学生发展服务，为家庭服务，为社会服务，实践教育要为人民服务的教育方针;强化以人为本的意识，教育教学改革及方法、模式的选择要以学生的发展为本。 2.要有奉献精神，当我们个人利益与党、国家、集体利益发生矛盾时，我们就应该以党、国家、集体利益为重，必要时能牺牲个人利益;在工作中有自己的追求和目标，维护自己的正当的权利，但不过分计较个人的得失。 3.做到爱岗敬业，加强师德修养。这就要求教师不仅要有扎实的专业知识，还应具备良好的道德修养。由于教师所从事的职业特殊，是教育人、塑造人的事业，因此教师的世界观、人生观和价值观，甚至一言一行，都会通过这样或那样的方式，对学生的各个方面产生影响。因此，我们时刻注意自身道德情操的修养，通过言传身教，在传授知识的同时渗透做人的道理，帮助学生完善人格。 4.做与学生共同学习的伙伴。在科技高速发展的二十一世纪，教师的角色已经发生变化，过去老师是知识的载体，老师既是知识，知识就是老师。现在老师不再是知识的惟一的载体了，学生可以从各种渠道获取知识、掌握信息，老师只是其中一个渠道。同时老师也要学习，如果不进一步学习，就会落后于学生。教师的主导作用主要是引导学生一起来学习，而不是简单的把知识教给学生。要变教学工具为开启新知识大门的钥匙，变传授知识为重点培养学生的创新精神，变德育课程为每时每刻全程育人。教师必须拉近与学生心灵的距离，建立一种新型的师生关系;还要以心换心，与他们沟通情感，成为他们的好朋友。 5.要努力提高自己的业务水平。因为人是生产力的决定因素，也是"教育生产力"的决定因素。所以作为教师，就必须是教育教学的能手。为此要加强业务学习，增强改革意识，积极参与教育改革，在实践中提高自己的教育教学能力。教师是学生心目中的偶像，教师博学多才，学生才会"亲其师、信其道"。 6.教师必须做到与时俱进。"太阳每天都是新的。"时代的日新月异就是我们面临的

学校零星工程施工合同协议书范本

建设单位(甲方)：施工承包单位(乙方)：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：学校实验室药品柜的的新做、校园内的一切设施设备（包括教师寝室、楼梯间栏杆、各教室、功能室门窗以及各种实施设备的维修等）质量要求：质量必须符合学校验收小组的验收要求工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币含税：元。工程期限：年月日起至年月日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工前应解决施工用水、电的畅通；乙方必须按甲方要求施工。二、乙方在开工前应做好施工预算，做好一切施工准备。三、零星工程施工内容： 1、新做学校实验室药品柜一个材料及工资，单价：元/个； 2、维修大门材料及工资：预计元； 3、更换教室玻璃2块预计：元； 4、做保管室窗芯一个材料及工资：元； 6、换、修两道教室门的锁：元； 7、维修教师宿舍楼梯间栏杆材料及工资：元。以上7项含税合计：元。四、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量

检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。五、验收工程、工程款及付款方式：乙方应主动配合甲方完成验收工作，该工程经甲方验收小组验收合格后，按合同价（乙方提供发票给甲方后）付款。六、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。七、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。八、本合同一式两份，甲乙方各执一份，自双方签订之日生效。九、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。建设单位（甲方）签章：施工单位（乙方法人）签字：日期：日期：

附属工程施工合同范本.doc

附属工程施工合同范本导语：附属工程施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。以下是小编为你收集的附属工程施工合同范本，欢迎参考。附属工程施工合同范本(一) (发包方)甲方：______ (承包方)乙方：______ 按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。一、工程概况 1、工程名称：_____________室内装饰工程 2、工程地点：________________________ 3、承包范围：____________________________________ 4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期：本工程自______年__月____日开工，于______年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。 6、工程质量：按本合同第5条约定标准 7、合同价(人民币大写)：__________________元整。二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。四、关于材料供应的约定 1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责

附属工程施工合同

附属工程施工合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，特订立本协议。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：详见招标文件。 4、工程期限：日历日 4.1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。 4.2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定： 4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者; 4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 5、工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。工程量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价调整(详见招标文件和投标报价书)。 6、工程价款：通过公开竞标本工程价款(大写) 元人民币。

结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。二、合同组成部分： 1、工程施工合同协议条款; 2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要; (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用; 3、招标文件; 4、投标报价书; 5、施工图纸; (2)调查的方法。在网络已经非常发达的今天，通过网络搜索，了解对方的情况是一个有效的途径。同时，通过查询工商年检登记，到对方住所实地调查、向对方业务往来单位咨询等也是调查的方法。 6、工程变更通知单; 7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。甲方(公章)：乙方(公章)：签约代表：签约代表：签约时间：年月日签约地点：感谢您的阅读，祝您生活愉快。

学校工程施工合同书

学校工程施工合同书在实际工作中,一些学校喜欢用工程施工的方式来解决教育问题。那么签订学校工程施工合同书需要注意什么呢?以下是学习啦小编为大家整理的学校工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。学校工程施工合同书范文1 建设单位： (简称甲方) 施工单位： (简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况 1、工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程、工程地点：泉州市商贸学校、工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。、承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。第二条承包形式与工程造价 1、本工程的承包形式：包工包料。、工程造价： ⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币 ⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币 ⑶、以上两项工程合计人民币

第三条工程结算和付款方法 1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按2002年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。、资金开户银行：甲方开户银行：帐号：乙方开户银行：帐号：第四条工程施工期限及竣工验收。 1、三期围墙工程项目总工期为天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

附属工程劳务合同-建议收藏

附属工程劳务承包合同甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）甲方承建工程，根据施工需要，甲方将路面附属工程的老路补强现浇混凝土、现浇混凝土路肩挡块、路肩挡块与老路间隙现浇混凝土、现浇水泥混凝土面板、现浇水泥混凝土基层、安砌路缘石、φ110mmPE横向排水管、φ300mm钢筋砼横向排水管、带φ110mm软式透水管的纵向碎石盲沟、桥面碎石盲沟、人行道、现浇混凝土急流槽、现浇混凝土集水井、安装C25混凝土集水槽、复合排水土工网、防渗土布劳务施工承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》,本着友好协商、互惠互利、平等自愿的原则，双方签署本合同，达成以下共识：一、工程概况： 1、项目名称：。 2、工程地址： 3、暂估工程量：

4、工期：根据业主及现场实际情况确定，从乙方开始施工时的日期开始计算。 5、乙方人员及设备应于年月日到达甲方指定的地点。二、承包方式及内容：乙方的承包方式为综合单价承包。此综合单价已包含以下内容： 1、管理人员及民工所产生的费用：（1）乙方驻地的建设费用；（2）施工及生活用水用电费用；（3）施工管理人员、机手、民工食宿费用、差旅费等；（4）管理人员、机手及民工工资、加班补贴、其他补贴、其他福利待遇等； 2、施工过程、小型机械、工具、用具及辅材：（1）老路补强现浇混凝土包含清理基坑、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（2）现浇混凝土路肩挡块包含安拆模板、预埋∮50PVC排水管、预埋波形护栏钢套筒、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料、模板材料、铁丝、钢管等为加固模板所消耗的所有辅材。（3）路肩挡块与老路间隙现浇混凝土包含混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（4）现浇水泥混凝土面板包含安拆模板、混凝土的浇筑、抹平、养护、刻纹、板缝处理；振动捧、振动台或梁、发电机、刻纹机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（5）现浇水泥混凝土基层包含场地清理、安拆模板、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、振动台或梁、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。（6）安砌路缘石包含挖基、安砌路缘石、砂浆拌和及转运；砂浆拌和机、砌筑路缘石

工程施工协议书模板(标准版)

编号：FB-HT-05021 工程施工协议书(标准版) Engineering construction agreement template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日编订：ｘ原创设计

工程施工协议书(标准版) 发包人（全称）：—————————————————承包人（全称）：—————————————————依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：———————————————————— 工程地点：———————————————————— 工程内容：———————————————————— 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件

1）工程立项批准文号：—————————————— 资金来源：———————————————————— 二、工程承包范围承包范围：———————————————————— 三、合同工期：开工日期：——————————— 竣工日期：——————————— 合同工期总日历天数××天四、质量标准工程质量标准：—————————————————— 五、合同价款金额（大写）：××元（人民币） —————————￥：元—————————

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和