场平工程施工合同

场平工程施工合同

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程范围：

本合同土方工程量为立方米，挖石方工程量为立方米。

（四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为：

挖填土方：

挖石方：

全部工程造价暂定为人民币￥元，大写

第二条工程期限

根据双方协商工程期限自，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

第三条工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程

验收时，应按图纸和验收标准执行。

第四条工程价款结算

（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

（二）工程价款结算与拨付办法：

根据工程进度支付，工程完工后付至95%，剩余5%年底一次性付清。

第五条双方责任

（一）甲方责任

1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在10日内进行验收。

6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

（二）乙方责任

1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方1000元，同奖同罚。

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向神木县人民法院起诉。

第七条附则

（一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

发包方：（章）承包方：（章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

签约时间：年月日签约时间年月日

平场施工合同协议书

平场施工合同协议书 甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其它相关法律、法规之规定，本着自愿、公平公正、和谐诚信的原则，就土石方工程施工承包事项，经过双方友好协商达成如下协议，以便甲、乙双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：水城矿区、煤电、高纯铝、超纯铝建设项目。 2、工程地点：。 3、工程内容：土石方、场地平整。 二、施工内容及单价 1、由甲方指定作业面进行施工，乙方负责土石方的挖、装、爆破、碾压、工作面平整、工区内便道的修筑等工程中所必要的工序。内运2公里之内不含倒土费，超出2公里，每公里多加2元/立方。 2、施工单价 为包干价 /立方计算。不含任何税收及费用。 三、工程量及工期要求 1、甲方给乙方划定的施工量为万立方，结算时以 机械故障事故所造成的一切费用、财产损失，均由甲、乙双方共同协调共同处理。若乙方在施工中未执行安全生产制度、规范、没有做到文明施工，则在施工中发生的人身安全重大责任事故和机械故障事故所造成的一切费用、财产损失及法律法规责任均由乙方负责。 2、必须为在场的施工人员购买办理工伤保险方可进场施工。 3、必须安排专职人员指挥开挖，以免出现滑坡事故。 4、乙方必须派专人协助甲方接送火工用品及燃油，实行日记账登记手册制度，乙方人员必须持证上岗，必须做到火工用品上班出库、下班入库，避免一切安全隐患及事故的发生，否则乙方应负全部责任和承担一切经济损失。

场地平整合同

场内平整施工合同 发包单位: (以下简称甲方) 乙方：（以下简称乙方） 因沭阳天宇·天和花城施工需要，需在场内进行场地平整,乙方愿意承接本项目施工。为确保施工优质、安全、按时完成，明确双方职责,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致,订立本合同，望共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容：清理垃圾、平整场地、铲除地上所有树木并运至场外、地下障碍物的全面检查、破除等工作。?二、承包方式 采用包工包安全。 三、结算方式 按总价一次性包干。 四、合同工期 自乙方接到甲方发出的开工令为计算工期，工期2５天,如不能按期完成,工期每延期壹天，甲方按总造价的0．２%对乙方进行罚款。因甲方原因造成工期延误的工期顺延。 五、质量要求 1、由甲方划定施工范围,范围内的所有树木进行铲除(包括根部），并运送至小区场外，由乙方自行处理;施工中如发现有地下障碍物,应进行破碎处理，确保后期桩机可以施工。 2、划定范围内的场地进行平整，对低洼处应进行抽水和淤泥清理后方可回填,并保证密实度;场地平整度应符合要求。 3、晚上施工期间应加强扰民措施，确保居民无投诉。 4、以上质量要求一次性验收合格，如达不到要求返工所造成的一切责任及 经济损失均由乙方自负。

六、合同总工程款元，大写: 。乙方提供税务部门出具的正规发票给甲方，乙方完工经甲方验收合格后7天内一次性支付。 七、乙方职责 １、乙方按甲方要求确认后施工。 ２、乙方所有施工人员必须服从甲方现场管理人员的检查、监督,如施工质量不符合设计及规范要求,须无条件返工返修，其费用均有乙方自负。 3、乙方对所有进入现场施工作业人员要进行安全、文明教育,特殊工种必须持证上岗,严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》等相关的法律法规，做到安全无事故。如乙方在施工时不论发生任何安全事故，其事故的责任和全部费用（包括医疗费、赔偿费、工资、补助费及其他等一切费用)均由乙方承担和支付，与甲方无涉。同时，如对甲方其他财产造成损失的，乙方应全额赔偿(包括购买、修复等）。 4、乙方必须按有关部门规定按月及时足额支付民工工资,因拖欠民工工资而引起的经济纠纷与治安事件均有乙方责任,并承担各种责任和费用。 八、其他及附件 1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时，可向沭阳县人民法院起诉或仲裁。 2、本合同经甲、乙双方签字之日起生效，待工程验收合格、结算、保修期满、尾款支付完毕后自动失效。 ３、本合同一式二份,甲方执一份，乙方执一份。 ?甲方: 乙方： 代表：代表: 年月日年月日

三通一平合同

附件：三通一平合同编号：01 建设工程施工合同 建设单位：吉林松原石油化学工业循环经济园区建设局 施工单位：吉林省松江路桥建筑有限责任公司松原分公司

三通一平承包合同 发包方：吉林松原石油化学工业循环经济园区建设局 承包方：吉林省松江路桥建筑有限责任公司松原分公司 成吉思汗大街、前炼南路、阿阑豁阿大街道路及排水工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：成吉思汗大街、前炼南路、阿阑豁阿大街道路及排水工程工程地点：吉林松原石油化学工业循环经济园区前郭县炼油厂南大墙工程造价：2505229元 承包方式：包工包料 二、工程承包范围 承包范围：便道新建、维修、维护、场地回填、机械台班、人工等。 三、工期 工期：发包方批准的开工报告之日起，发包方在工程竣工前完工。 四、发包方、承包方代表 发包方代表： 承包方项目经理或委托代理人： 五、发包方工作 1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。

2、负责按合同拨付乙方工程款。 3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。 六、工程质量及验收 1、工程质量标准：达到国家现行验收规范标准合格等级。 2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验。 3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。 七、工程价款及支付 1、工程量的确认：工程量按实结算。 2、本工程付款：工程完工后并结算完十天内一次性付清，付款前承包方应提供等额的税务发票。 八、其他 1、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。 2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。 3、本合同自双方签字盖章之日起生效。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：年月日

场地平整施工合同协议书 完整版

甲方： 乙方： 根据国家法律及建筑行业标准的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过多次协商，就本工程施工事项，达成以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：场地平整。 2、工程地点： 3、施工范围：由甲方提供的施工图纸四周各外放米范围 4、工程内容：甲方所属整个电站场地的平整，按照自然地势，高地挖土，低洼地填土，填方区应分层回填、分层碾压。要求完成场地平整局部高差不超过±15cm，要求做到场地基本平整(斜平面)；乙方给甲方做彩门；电站的主路及环形辅路推平。 二、工程承包形式 甲方将该工程承包给乙方，由乙方组织施工机械、施工人员进行施工。乙方应做好安全生产，严禁违章作业。在施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。由于乙方原因造成停工，所造成的损失由乙方全部承担；由于甲方的原因造成停工，所造成的损失由甲方全部承担。 三、施工工期 年月日至年月日，工期为 天。超出工期一天扣除乙方工程总价款%。 四、质量标准 根据本工程的实际地形，按照工程质量验收规范及甲方的相关要求进行验收。

五、工程总价 本工程为包干价（燃油、材料、机械设备、施工人员费用、运输费用等）均由乙方负责。合计万元（元）。其中：油料款甲乙双方协商定为万元，其他费用 万元。若乙方节省油料未达到万元，余额归甲方所有；元至 万元之间归乙方所有；超过万元由乙方承担超出部分；超过万的由甲方承担超出部分。如果甲方要发票，则甲方承担%的税金。 六、付款方式 工程开工之后，年月日前付乙方万元，剩余工程款按照乙方施工进度逐步拨付。 七、违约责任 在施工过程中，甲乙方因故没有履行施工合同，另一方有权终止施工合同，并要求对方赔偿损失。 八、本合同双方未约定的，甲乙双方协商解决。 九、本合同经双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。 本合同一式两份双方各持一份。 甲方：乙方： 年月日

三通一平工程施工劳务分包合同(改)

红色字体部分自行填写或修改

建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管（含日常维修与保养）用工、各种标

场地平整施工合同书范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 场地平整施工合同书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

平整场地前应先做好各项准备工作，如清除场 地内所有地上、地下障碍物；排除地面积水；铺筑临时道路等。场地平整施工合同书怎么写呢？以下是在小编为大家整理的场地平整施工合同书范文，感谢您的欣赏。 场地平整施工合同书范文篇一 甲方： 乙方： 依据〈〈中华人民共和国合同法》及〈〈建筑安装工程承包合同条例》，为了做好鸣羊路（拆迁房）项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程，签订本合同。 一、项目名称： 二、项目地点： 三、施工内容：拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程 施工的要求等。 四、工程总价：本工程为包干价（材料、机械设备及运输费用）均乙方负责。合计人民币元整（元）。 五、承包方式：甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织施工， 包括地上附着物拆除，清理和场地平整等。乙方应做好安全生产，严禁违章作业，施工过程中发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。 六，施工期限：白本合同签订之日起天内完成该工程。超元，天气下雨不计工期。

七、结算方式：本工程平整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验收，验收合格后，甲方再支付万的工程款，余款工程的 第一次工程款到后付清。 八，本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。 九、本合同一式二份，甲乙各执一份。白签订之日生效。 甲方： 法定代表人： 年月曰 乙方 乙方代表： 年月曰 场地平整施工合同书范文篇二 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依据〈〈中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、白愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵 —、工程概况 工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城；工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内；工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土白由外运到白选地点。本用地平整土方开挖最高点82.4

三通一平承包合同

附件：GF-1999-0201 合同编号： 建设工程施工合同 （示范文本） 建设单位：万星（泉港）置业有限公司 施工单位：福建十建建设有限公司 二0一0年十一月

三通一平承包合同 发包方： 承包方： 土石方平整及围墙等零星工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：土石方平整及围墙等零星工程 工程地点： 建设规模： 工程造价：暂定160万元 承包方式：包工包料 资金来源：自筹拔款 二、工程承包范围 承包范围：红线范围内土石方平整、清理淤泥、填土、围墙、道路硬化、临时配电房等。 三、工期 开工日期：发包方批准的开工报告之日起。发包方在2010年10月 15 日前提供具备施工条件的施工场地。

竣工日期：以承包人送交的具备验收条件的竣工验收报告为准。 合同工期６0日历天 四、发包方、承包方驻工地代表 发包方代表： 承包方项目经理或委托代理人： 五、发包方工作 1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。 2、负责按合同拨付乙方工程款。 3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。 六、承包方工作 1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费用。 2、承包方人员均为甲方的劳力补充，进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。 3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。 4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。 5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。 6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安全施工。 7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。

建设工程场地平整合同

工程 场地土方平整承包合同 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，甲乙双方本着自愿、公平、互惠互利、友好合作的原则，并结合本工程的具体情况，经双方充分协商，一致同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包范围 1、工程范围内的前期土方场地平整。 2、工程范围内基础回填土方的开挖装车运至需回填。 三、承包方式及结算价款 本工程采用固定综合单价包干方式。包干单价包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、与周边单位、个人的协调补偿、一定范围内的风险等全部费用。 1、场地内土方平整：建筑砖渣，砼，挖机开挖运输，填筑夯实按现场实际填方量（或挖方量）每立方米元综合包干单价结算；工程量按本工程勘察测量成果计算。 2、基础回填土方：项目范围内回填土方开挖装车运至需回填指定地点，按每立 方米元包干（基础场内调整填平、夯实由土建施工队负责）。工程量按经发包单位签证认可是回填竣工测量记录或发包方通知单计算。

四、付款方式 在本合同签订之日起三日内乙方必须交纳质保金万元到甲方账上，合同签订十日之内乙方未进场，则视为放弃本项工程，押金不退。工程全部竣工验收合格后，甲方一次性退还押金给乙方，不计利息。由乙方备齐资料，并开具建安发票移交给甲方，由甲方支付工程总款的95%，剩下5%为质量保证金，待竣工一年保质期满后无质量问题时如数退还给乙方。 合同工期：201 年月日至201 年月日交验，合同有效期为天。 五、甲方的责任和义务 甲方负责协调承包方与土建、钢结构等事故单位的关系，甲方按合同约定付款。 六、乙方的责任和义务 1、在施工过程中，必须服从甲方和监理人员的指挥，不违法乱纪，精心施工，如期如质完成好本合同签订的工程任务，并接受甲方和监理及有关部门对工程质量的监督检查。隐蔽工程应及时通知有关部门验收签证，验收签证合格后，方可进行下一道工序施工。同时做好真实、齐全的技术资料，以备验收结算。 2、乙方必须负责本工程所在地的权益，以及施工围栏边的拆迁和临时占用道路的协调解决工作，如有纠纷或补偿费用，全部由乙方自理，甲方概不负责。 3、遵守当地政府和有关部门对施工场地、交通和施工噪音以及环境保护、清洁卫生、安全生产的管理规定。按规定办理好有关手续和证件（包括夜间施工证），由此发生的费用及罚款由乙方负责。 4、在施工过程中，采取有力措施，保护好场地周围的地下管道、管线、市政设施和邻近建筑物、构造物等，如有损坏、须修复，其费用由乙方负责。

场地平整工程施工合同协议书

甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就花城湖停车场扩改建项目场地平整工程施工事宜协商一致，订立本协议，以共同遵守。 一、工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容： 停车场场地平整、停车场边线、分界线及主要停车线和交通标志的设置。 二、工程造价及工程付款方式： 2.1场地平整： 装载机：元／小时 挖掘机：元／小时 翻斗车：元／小时 平地机：元／小时 压路机：元／小时 2.2停车线和交通标志的设置： 设施设备由甲方采购，乙方负责安装施工。 人工工资：元／天 技工：元／天 普工：元／天 2.3工程付款方式： 工程预算总造价包括平整场地相关的工、料、机，管理费、利润、保险及地方税金费用。工程结

算时单价不变，以实际工程量为准 本协议签订，现场具备施工工作面后，乙方进场施工，甲方即支付万元给乙方作为预付款，之后每次结算按已经完成实际工作量的%支付，全部工程完工验收合格天内甲方一次性付清余款。 三、施工日期： 年月日开工至封冻，春节后复工，至 年月日之前完成。 四、技术质量要求 按设计图纸和现场甲方经理意见进行施工。 五、甲方责任 5.1负责与有关部门沟通好本项目的方案。 5.2负责组织工程量现场确认工作。 5.3货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。 5.4负责按时支付工程款。（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。） 六、乙方责任 6.1乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。 6.2本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。 6.3乙方应在本协议约定时间内完成所有施工，否则每延期一天应支付甲方已付工程款 的违约金。

土石方平场合同范本

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 xxxxxxxxxxxxxxxxx工程 施工合同 工程名称：xxxxxxxxxxx土石方工程 发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 承包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx土石方工程施工协议 发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (甲方) 承包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx （乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，甲方同意将xxxxxx土石方工程承包给乙方，为明确双方职责，特制定以下条款，以兹共同遵守： 一、工程概况 工程名称：xxxxxxxxxxxxxx； 工程地点：xxxxxxxx； 资金来源：xxxx 二、工程承包范围： 本工程施工设计图纸、图说所明确的工程内容。主要包括xxxxxxxx土石方开挖、平场及下平场后形成的部分挡墙等，开挖土石方约10900m3，本工程土石比为1：9（土占开挖土石方的10%，软质岩占开挖土石方的90%）。 三、工期：总工期45日历天。开工日期：以发包人通知的时间为准。 四、工程质量标准：达到国家有关施工质量验收规范要求，并验收合格，平整后按施工图设计标高误差在-100mm范围内。 五、合同价款： 执行xx市xxx年相关计价定额以及xxx年《xx建设工程费用定额》及相关配套文件，其中材料价格、人工价格按照施工期间《xx工程造价信息》公布的xx地区信息价的平均价格执行，造价信息上没有的材料价格，按发包人市场询价后核定的材料价格执行，总价下浮10%后进入结算（其中由发包人核定的材料价差部份不予下浮）。

三通一平工程施工合同--模板

三通一平工程施工合同--模板

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

******三通一平工程施工合同 发包方（以下简称：甲方）： 承包方（以下简称：乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建本工程的有关事宜，甲乙双方在协商一致、互惠互利的基础上，达成如下合同条款。 第一条工程概况 1.1工程名称：*****一期三通一平工程（以下简称：“本工程”） 1.2工程地点： 第二条承包内容 2.1 承包范围： 包括但不限于材料采购、结构施工、供货、验收合格及维护、保修等图纸范围内（包括二次设计）的全部内容；且包括依据本合同文本、法规、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 2.2承包方式：包工包料、包相关部门验收合格、包维修等。 第三条合同价款 3.1本工程合同暂定价为元（大写：元整）。工程结算时，以经 双方确认的实际发生的工程量为准计算本工程结算总价款。 3.2 附件中的固定综合单价是完成一个规定计量单位项目所需的包括但不限于二次设 计费、人工费、材料费、机械使用费、安装费、运输费、装卸费、措施费、水电费、规费、企业管理费、检测费、完善招投标手续费、合同备案费、相关政府部门验收费、材料及成品保护费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的一切风险、责任和义务等本工程验收合格且交付使用的全部费用及保修期内的保修费、维护费。 3.3 附件中的固定综合单价价款已包含图纸上已体现或图纸上虽未体现但属于承包本 工程必需有的所有分项工程的费用，附件中未标明的项目和费用均被视为已经包含在合同固定单价价款中。 3.4 因甲方原因导致工程变更而增、减费用的，若本合同附件中有相同或类似项目的， 按照该项目的固定综合单价进行结算；若本合同附件中没有相同或类似项目可作

场地平整工程施工合同

发包人（全称）：______________________________ 承包人（全称）：______________________________ 发包人决定委托承包人承担___________场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。 1、工程概况 工程名称：场地平整（含土方外运）工程 工程地点：______________________ 2、工程承包范围及要求 2.1本合同项目范围:__ _____与_______之间土方场地平整约___㎡及土方外运至甲方 指定地点约________m3。 2.2合同内容包含的图纸及设计变更。 3、合同工期 3.1_____年________月_____日开工，_____年________月_________日竣工交付。 3.2遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工。（2）政府行为，如征收、征用。 4、质量标准 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—____执行，工程验收合格率100％。

5、承包方式及合同价款 5.1本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写）_________元整（￥:_________）（不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。价格不受国家政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价。在合同执行期内，承包人应严格按发包人要求及时进行施工。 5.2承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。 6、付款方式 6.1本工程无预付款 6.2本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后，承包商开始办理付款(即结算)，结算付至总工程款的95%，（监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应比例的扣款）。 6.3质量保证：5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。 7、设备和物资供应 本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管，且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后，经监理人及发包人认可后方可用于本工程。承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给

场地平整合同

合同编号：DY001 “美悦湾”楼盘工地场地清理平整工程合同 合 同 书 建设单位：广州龙裕贸易有限公司 工地场地清理平整工程施工承包合同

发包方：广州龙裕贸易有限公司 （以下简称甲方） 承包方：广州市风华建筑劳务分包有限公司（以下简称乙方） 根据甲方开发建设的“美悦湾”项目工程施工需要，就甲方将“美悦湾”工地场地清理平整工程委托乙方施工的相关事宜，双方经平等、友好协商签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： “美悦湾”项目工地场地清理平整工程 二、工程地点：广州市经济技术开发区丽江街1号 三、工程施工范围及内容 沿甲方“美悦湾”项目国有土地使用证所载明地块的红线内侧边缘砌建新围墙，总面积平方米。 1、拆除原有残旧围墙。沿甲方“美悦湾”项目国有土地使用证所载明地块的红线内侧边缘砌建新围墙，总长度约585米。 2、平基土方挖填运 3、将土地平整至符合施工条件 四、合同工期 本合同施工工期为60天，从2013年10 月10日至2013 年12月9日竣工验收格 五、工程总价

本工程实行总价包干，即包材料包人工费、包机械台班费， 含税总金额人民币壹佰叁拾陆万元整（1360000元）。 六、工程款支付及结算 1、本合同签订后10天内甲方向乙方支付合同总金额的30% （36万元）作为预付工程款。 2、土地平整完毕，经甲方工程部签字确认后10天内，甲方向 乙方支付至本合同总金额的60%（即72万元）扣除甲方已 支付的预付款36万元，甲方向已付支付36万元整。围墙 工程完成后，经甲方工程部验收合格后10天内，甲方向乙 方支付至本合同总金额的90%（即108万元）扣除甲方已 支付的工程款72万元，甲方向乙方支付36万元。剩余合 同总金额的10%（即12万元）在本项目开始预售30天内 （以政府颁发预售许可证之日为准），甲向乙方支付完毕。 3、乙方须凭发票向甲方申请工程款。 七、工程质量标准 1、围墙地平线以上米、厚米。 2、墙基开槽：宽米、深米，三合土夯实 3、墙体每隔10米一个三七放大柱 4、墙顶端先砖一层放顶，再放砖一层，墙顶覆盖玻璃渣防跳。 5、采用的砖、水泥、沙等所有建筑材料都必须是正规厂家， 经检验合格，并经甲方工程管理人员书面确认。 八、工程完工后，乙方必须将所有建筑垃圾清理干净

三通一平工程施工合同协议范本

“三通一平”工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 为了实施工程项目，特提前实施“三通一平”工程，在签署本合同前，乙方已自行踏勘现场，本合同价格为固定单价合同，合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，为此根据《合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守： 第一条工程建设内容 1、三通一平 （1）通水工程:潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管m。 （2）通电工程：架设线路 m，包括（型号）变压器一台。（3）通路工程： a、新修道路 m包括修整路基、夯实路面。 b、整修道路 m包括修整填补旧路基、夯实路面。 （4）平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为。 第二条承包方式 1、合同价款承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。 2、合同总价暂定人民币（大写）（￥元）

3、工程完工后经甲方初验合格付95%，剩余部分1年质保期后无息退还，甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户，乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。 第三条合同工期及进度 1、开工日期：自年月日起至年月日止。 2、合同工期历时天数：天 3、为满足本工程工期的要求，乙方承诺采取一切有效措施，满足工期要求。 4、乙方在保证工程质量的前提下，甲方要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，甲方可向乙方支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。 第四条甲方的义务和责任 1、应遵守与本合同有关的法律、法规，并应承担相应的责任。 2、应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 3、应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。 4、应按合同约定按时支付合同价款。 5、应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。甲方对文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。 6、应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查乙方所采取的环境保护措施，并监督其实施。 7、应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。

场地平整工程施工合同

场地平整工程施工合同 发包人：____________________________ 承包人：____________________________

签订日期：______ 年 ____ 月____ 日 发包人（全称）：___________________________________________ 承包人（全称）：___________________________________________ 发包人决定委托承包人承担____________________ 场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根 据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。 1、工程概况 工程名称：场地平整（含土方外运）工程 工程地点：______________________________ 2、工程承包范围及要求 2.1 本合同项目范围：___________ 与_________ 之间土方场地平整约—貳及土方外运至甲方 指定地点约___________ m i o 2.2 合同内容包含的图纸及设计变更。 3、合同工期 3.1 ___ 年__________ 月_______ 日开工，______ 年__________ 月___________ 日竣工交付。 3.2 遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工。（2）政府行为，如征收、征用。

4、 质量标准 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB5030— ______ 执行，工程验收合格率 100%。 5、 承包方式及合同价款 5.1 本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写） _____________________________ 元整 （Y : ________ ）（不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、 拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工 路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费 及市场价 格的影响，即为固定不变价。在合同执行期内，承 包人应严格按发包人要求及时进 行施工。 5.2 承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起 的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。 6、 付款方式 6.1 本工程无预付款 6.2 本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量 后，承包商开始办理付款 （即结算 ），结算付至总工程款的 95% （监理和发包人签字时 考虑其竣工 工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应 比例的扣款）。 6.3 质量保证： 5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留 问题时一次性支付给承包方。 若保修期满时尚需承包人完成剩余工作， 则发包方有权在 付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。 7、设备和物资供应 程周围各条道 用。价格不受国家政策调价

三通一平工程施工劳务分包合同改

红色字体部分自行填写或修改 建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管

场平工程施工合同

场平工程施工合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程范围： 本合同土方工程量为立方米，挖石方工程量为立方米。 （四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为： 挖填土方： 挖石方： 全部工程造价暂定为人民币￥元，大写 第二条工程期限 根据双方协商工程期限自，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 （一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 （二）工程价款结算与拨付办法： 根据工程进度支付，工程完工后付至95%，剩余5%年底一次性付清。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。 2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。 3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。 4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。 5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在10日内进行验收。 6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。 （二）乙方责任 1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。 2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

场平工程施工合同范本

场平工程施工合同范本 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政 法规的规定，遵循平等、自愿、公平互利和诚实信用的原则，双方就本工程的承包建设事项，经协商一致订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：xx工业园区xx 。 2、市xx区xx组团局部地块平场设计西部区域、xx市xx区xx组团局部地块平场设 计东部区域施工图，工程编号为HXCQ-KS0711xx”、招标文件、答疑纪要中的全部内容。 平场土石方工程包含表土清理、填前作业、软土处理、土石方开凿爆破、挖运、分层回填 碾压、边坡处理、临时排雨水、污水管的安装、道路和水渠的挖方等工作内容，其技术标 准除应达到设计要求和有关规范要求外，还应执行以下基本技术条件： ⑴、场地平整度的技术要求并非挖填工程量唯一的的计量依据，实际完成工程量应以 施工图以及变更设计图为计量基础。 ⑵、施工车辆确须跨越兰成渝管道时，承包方必须对兰成渝管道进行保护，如因保护 措施不当或不到位而损坏管道设施的，由承包方承担修复责任和相关费用。 ⑶、为保障回填工程质量，发包方及设计单位将派驻工作人员对整个平场过程进行跟 踪抽查，施工单位应予配合并按照上述要求进行平场。 二、工期 1、开工时间：暂定为20xx年04月20日竣工时间：以实际开工时间推算 2、工期： 40日历天，除人力无法抗拒的自然灾害、重大设计变更外，工期不作调整不含管网和道路。约定工期已包含外借土石方回填工作在内。由于本工程涉及拆迁及征地、协调借土等问题，故因此而产生的工期顺延。。 3.工期奖罚提前工期奖：每提前1天奖励2000元。延期赔偿费：每延迟1天罚款 2000元不含管网和道路。 三、质量标准

“三通一平”工程施工合同

三通一平”工程施工合同 要点 乙方（承包方）承包甲方（发包方）的通水、通电、通路、平整场地工程的施工工作，承包方式 为固定单价承包，本合同适用于三通一平”的施工合同。 三通一平”工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 为了实施工程项目，特提前实施三通一平”工程，在签署本合同前，乙方已自行踏勘现场， 本合同价格为固定单价合同，合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，为此根据《合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守： 第一条工程建设内容 1.1三通一平 1.1.1通水工程：潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管 m。 1.1.2通电工程：架设线路_________ m，包括_____________________ （型号）变压器一台。 1.1.3通路工程： （1 ）新修道路m包括修整路基、夯实路面。 （2 ）整修道路m包括修整填补旧路基、夯实路面。 1.1.4平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为。 第二条承包方式 2.1合同价款承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。 2.2合同总价暂定人民币（大写） _____________________ （￥ ________ 元） 2.3工程完工后经甲方初验合格付95%，剩余部分1年质保期后无息退还，甲方将上述款项 支付到本合同约定的对公账户，乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。

第三条合同工期及进度 3.1开工日期：自_________ 年 _______ 月 ______ 日起至 ________ 年_______ 月_______ 日止。 3.2合同工期历时天数：天 3.3为满足本工程工期的要求，乙方承诺采取一切有效措施，满足工期要求。 3.4乙方在保证工程质量的前提下，甲方要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，甲方可向乙方支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。 第四条甲方的义务和责任 4.1应遵守与本合同有关的法律、法规，并应承担相应的责任。 4.2应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 4.3应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。 4.4应按合同约定按时支付合同价款。 4.5应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。甲方对 文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。 4.6应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查乙方所采取的环境保护措施，并监督其实施。 4.7应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。 4.8应按合同规定负责办理由甲方投保的保险，负责应由甲方承担的协调工作，应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。 4.9有权对乙方的施工进度、质量、安全等事项进行监督检查，必要时要求乙方及时纠正，否则甲方有权单方面解除本合同并另行委托第三方进行施工。 第五条乙方的义务和责任 5.1应遵守有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。 5.2应在接到开工通知后 3日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若乙方未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理，应承担相应违约责任。 5.3应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。 5.4应按合同约定及图纸规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由乙方负 责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 5.5按有关规定负责办理由乙方投保的保险，应按国家有关规定文明施工，保证工程施工和