建设监理模拟试题A

建设监理模拟试题（A）

一、单项选择题。

1．建设项目管理的服务主体是（）

A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位

2．工程项目建能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性

3．项目的最终决策文件和设计依据是( )

A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件

4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（）

A．1年B．2年C．3年D．5年

5．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（）以上学历。

A．中专B．大专C．本科D．研究生

6．管理跨度和管理层次的关系是（）

A．管理跨度加大，管理层次就减少

B．管理跨度加大，管理层次也加大

C．管理跨度加大，管理层次没影响

D．管理跨度减小，管理层次没影响

7．合同法律的主体是（）

A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人

B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人

D．以自己的名义参与民事活动的经济实体

8．下列关于要约与承诺说法不正确的是（）

A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人

B．撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

C．承诺的内容可以与要约的内容不一致

D．承诺须由受要约人向要约人作出

9．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，

其中招标人以外的专家不得少于总成员的（）

A．1/2 B．1/3 C．2/3 D．3/4

10．因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（）承担。A．发包人B．承包人C．发包人和承包人D．不能确定

11．下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（）

A．赔偿损失

B．支付违约金

C．顺延工期

D．继续履行

12．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）

A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制

C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制

13．关于质量体系描述不准确的一项是（）

A．质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分

B．资源是质量体系的人事保证

C．程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件

D．过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动

14．在工程建设中起决定性作用的环节是（）

A．设计质量控制B．施工质量控制

C．监理质量控制D．策划质量控制

15．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（）

A．建筑安装工程费属于静态投资

B．设备工器具购置费属于动态投资

C．建设期利息属于动态投资

D．固定资产投资方向调节税属于动态投资

16．工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（）

A．设计阶段B．建设项目发包

C．施工阶段D．项目竣工验收阶段

17．可行性研究报告是（）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。

A．施工单位B．项目业主

C．监理单位D．设计单位

18．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）

A．人为因素B．技术因素

C．设备与构配件因素D．水文地质与气象因素

19．下列关于关键线路和关键节点说法不准确的是（）

A．双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B．双代号网络计划中以关键节点为完成节点的工作的总时差和自由时差相等

C．关键线路上所有节点均为关键节点

D．关键线路上的工作不必完全是关键工作

20．建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于（）

A．自上而下流动信息B．自下而上流动信息

C．横向流动信息D．建设项目内部与外部环境之间流动的信息

二、多项选择题

1．监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（）

A．不损害他人名誉

B．有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道

C．不泄露保密的事项D．能够听取不同方面的意见

E．热爱本职工作

2．工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（）

A．监理人员素质

B．专业配套能力

C．监理设施和管理水平

D．监理业绩

E．注册资本

3．工程项目三大目标间的对立关系表现在（）

A．提高质量标准就增加投资B．提高质量标准就延长工期

C．缩短工期就增加投资D．提高质量工程不返工，相当于缩短工期

E．缩短工期，项目提前动用，增加经济效益

4．合同法律关系的构成要素是（）

A．主体B．客体C．法律责任D．法律效力E．内容

5．监理招标的特点有( )

A．招标宗旨是对监理单位能力的选择

B．报价在选择中居于次要地位

C．监理单位的选择一般采用邀请招标

D．邀请投标人越多越好E．监理招标鼓励价格竞争

6．造成工期延误的原因可能有（）

A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

B．设计变更和工程量增加

C．不可抗力

D．发包人未按约定支付工程款

E．非承包方原因停水停电

7．监理工程师在质量控制中应遵循的原则有（）

A．坚持质量第一的原则

B．坚持以人为控制核心

C．坚持以预防为主

D．坚持质量标准

E．贯彻科学、公正、守法的职业规范

8．投资估算的主要作用包括（）

A．项目主管部门审批项目建议书，可行性研究报告的依据之一

B．项目筹资决策和投资决策的重要依据

C．确定施工方案的依据

D．编制初步设计概算的依据

E．向环保部门申请建设执照的依据

9．影响建设工程进度因素的来源可能是（）

A．建设单位及上级机构B．设计、施工及供货单位C．政府建设主管部门D．监理单位本省E．自然条件

10．建立信息编码的原则有（）

A．编码唯一B．应用方便C．逻辑性强D．具有扩充性

E．标准化

三、案例分析题

1．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。

施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

问题：

（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？

（2）定金与预付款有什么区别？

2．某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2008年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2008年4月1日。2008年第四季度施工单位完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表1所示。

表1

在施工过程中，发生如下四项事件：

事件1．2008年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；

事件2．2008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序的持续时间增加了3天；

事件3．2008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；

事件4．2008年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。

在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：①增加合同工期13天；②增加费用11.8万元。

问题：

（1）施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？

（2）如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？

建设监理模拟试题（A）答案

一、单项选择题

1.D

2.B

3.A

4.C

5.B

6.A

7.A

8.C

9.C 10.A

11.C 12.A 13.B 14.A 15.B 16.A 17.B 18.A 19.D 20.C

二、多项选择题

1．BDE 2．ABCDE 3．ABC 4．ABE 5．ABC

6．ABCDE 7．ABCDE 8．ABD 9．ABCDE 10．ABCDE

三、案例分析题

1．参考答案

（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。

（2）定金与预付款的区别：

1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。

2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。

3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同正常履行，定金返还；②

合同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；

④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。

2．参考答案

（1）事件1费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。工期不予延长。

事件2费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。

事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长

事件4费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。

（2）所发生的维修费用应从乙方保修金（或质量保证金、保留金）中扣除。

最新监理工程师《建设监理概论》模拟试卷及答案

一、判断题 二、单选题 三、复选题 四、简答题 一、判断题(在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误) 1.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。（） 2.中外合资兴建的水利工程项目，应选聘国外建立公司承担监理任务。（） 3.取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。（） 4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。（） 5.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。（） 6.总监理工程师领导监理工程师行使监理合同所赋予监理单位的全部职责。（） 7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。（） 8.监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。（） 9.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。（） 10.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。（） 11.监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。（） 12.建设项目实施监理制度后，施工详图必须经监理机构审核签字后，才能交施工单位施工。（） 13.水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，可以限制合格投标单位的数目。（） 14.上级主管部门、设计单位、咨询单位以及当地有关领导机关、业务监督单位在招标中均构成单独一方。（） 15.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。（）

16.项目监理机构必须进驻施工现场。（） 17.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。（） 18.施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。（） 19. 取得《水利工程建设监理工程师资格证书》是监理工程师注册的必备条件。() 20.监理工程师退出或调出所在的监理单位，可以带走《岗位证书》。（） 21.监理任务不得分包，但可由两个监理单位联合承揽。（） 22.监理单位是从属于项目法人的一方。（） 23.水利工程建设监理是一种有偿的技术服务活动。（） 24.丙级监理单位只能承担小型水利工程建设监理业务。。（） 25.水利工程建设监理单位和监理工程师的资格实行统一审批、分级管理。（） 26.施工准备是项目建设前期阶段的重要工作阶段。（） 27.采用公开招标方式时，招标单位应对所有投标单位进行资格预审。（） 28.工程项目的设计单位即使具有与该工程项目相应的监理资格，也不得承担该项目的建设监理业务。（） 29.实行招标投标制，项目法人与投标单位可以自行决定工程开工。（） 30. 在国际工程领域，FIDIC是指由世界银行组织编制的一系列标准合同条件的简称。（） 31.编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等无须和招标文件一致。（） 32.中标单位接到中标通知书后借故拖延不签合同，招标单位可没收其投标保证金。（） 33. 建设市场中监理单位与项目法人之间是上下级关系。（） 34.监理单位的经营活动经费应列入监理费的直接成本。（） 35.总监理工程师有权建议撤换承包单位的工程项目经理和工程建设承包单位。（） 36.总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师对项目各方面全权负责。（）

监理员继续教育考试试题汇总

1.单选题【本题型共10道题】 1.（c ）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2015年4月 D．2015年6月 2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。 A．第一次科技革命 B．第二次科技革命 C．第一次技术革命 D．第二次技术革命 3.BIM的灵魂是（a ）。 A．以模型为载体的信息 B．可视化的模型 C．施工模拟 D．工程量计算 4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c ）。 A．从设计向施工延伸 B．从单业务向多业务转化 C．从单机应用向基于网络的协同应用转变

D．从单技术应用向项目管理转化 5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c ）。 A．是设施的数字化表达 B．是一个共享的知识资源 C．需要信息化软件的支撑并通过BIM软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息 D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程 6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。 A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD——BIM B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM C．2D CAD ——3DCAD——手工绘图——BIM D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD 7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d ）发布，明确了BIM发展目标和各方的重要工作，将极大促进BIM发展。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2014年7月 D．2015年6月 8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。 A．70%

建设监理综合试题及答案

建设监理综合练习（1） 一、单项选择题 1．建设工程监理的实施需要（）委托和授权。 A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 2．建设工程监理是由（）开展的一种监督管理活动。 A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 3．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（） A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性 4．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（） 项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 5．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（）A．1年B．2年C．3年D．5年 6．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（） A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职 B．不以个人名义承揽监理业务 C．坚持独立自主的开展工作 D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动 7．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（） A．只有一个顶头上司的一元化领导 B．有多个顶头上司的多元化领导 C．只有一个顶头上司的多元化领导 D．有多个顶头上司的一元化领导 8．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为 保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人 9．下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（） A．监理合同自签字之日起生效 B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更 C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效 D．暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知 10．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（） A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B．设计变更和工程量增加 C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时 D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工 11．实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（） A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制 C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制 12．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（） A．凝结时间指标B．细度指标 C．稠度指标D．是否符合质量标准 13．合理的质量是指（）

工程监理模拟考试题及答案(2)

工程监理模拟考试题二 一、单项选择题（每题2分，共20分） 1、监理单位与承包单位在（A）的要求方面有着较大区别。 A、人员素质和构成 B、按资质等级承揽业务 C、开展经营活动 D、遵守法律、法规 2、监理工程师为避免控制的时滞影响，应当采取诸如（D）的主动控制措施，使控制工作更为有效。 A、积极主动地发现工程建设过程的各种问题，并采取措施加以纠正 B、调动每个监理人员的积极性，为实现目标做出贡献 C、制订目标规划和计划，为目标控制提供依据 D、识别影响目标实现的各种潜在因素，并采取有效措施避免或减少它们的影响 3、控制系统的各子系统中，（B）具有制订标准、评价效绩、纠正偏差的基本功能。 A、被控子系统 B、控制子系统 C、存储子系统 D、信息反馈子系统 4、在下列各种承发包模式中，业主采用（A）模式时宜采用委托多家监理单位的模式。 A、平行承发包 B、施工总分包 C、项目总承包 D、施工联合体 5、组建项目监理组织时，应当注意做到（B）。 A、先决定总监理工程师，再确定监理目标 B、先明确监理目标，再建立项目监理组织 C、先组建项目监理组织，再确定监理目标 D、先设置监理岗位，再明确岗位目标 6、可以规定实行强制必监理的建筑工程范围的是（A）。 A、国务院 B、建设部 C、国家发展计划委员会 D、建设部和国务院有关部门 7、按有关规定，监理业务完成后，监理单位应向业主提交（B）。 A、工程竣工图 B、监理档案资料 C、监理控制报告 D、工程决算 8、进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师既未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，则承包商（A）。 A、可继续施工 B、应等待监理工程师进一步指示后再施工 C、要求监理工程师再次检验 D、可报请业主作出决定 9、某建设项目由若干个施工单位平行承包，由于承包商甲拖延施工进度而导致其后续承包商乙不能按原施工合同规定进场施工时，承包商乙（C）提出工程延期和费用补偿申请。 A、不应向监理工程师 B、应向承包商甲 C、应通过监理工程师向业主 D、应直接向业主

工程建设监理模拟题

一．单项选择题 1. 工程监理企业从事建设工程监理活动，遵循“守法、公正、科学、（A.诚信）”基本准则。 2. 建设工程监理的性质不包括（ C.自主性）： 3. 项目监理机构的组织形式不包括( B. 组织制监理组织形式) 4. 建设工程监理实行（ A. 总监理工程师负责制） 5. 根据我国现行的规范，建设单位对施工单位的任何意见和要求，须通过 （ A．监理人）发出相关指令。 6. 我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（B．建设行为进行监控的专业化服务活动）。 7.某城市污水处理工程的建筑安装工 程费为2300万元，设备购置费为800万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程（B.必须实行监理）。 8. 专业监理工程师基本条件不包括（ A.3年以上工程监理经验）。 9. 为了切实落实监理单位的安全生产监理责任，（ D．监理单位总监理工程师）应对本企业监理工程项目的安全监理全面负责。 10. 在项目监理机构中，应明确划分职责、权力范围，不同的岗位职务应有不同的权责，这体现了组织设计的（C．权责一致）的原则。 11. 《建设工程监理规范》制定的主要依据不包括（ D. 公路工程施工技术标准）。 12. （ B.工程监理单位）应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。 13.监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加（ A. 建设单 位）主持的图纸会审和设计交底会议，总监理工程师应参与会议纪要会签。 14.分包单位资格审核的基本内容不包括（ D.专职管理人员和作业人员的资格证书。）： 15.因非建设单位、施工单位原因导致的施工合同解除时，（ B. 项目监理机构）应按施工合同约定处理合同解除后的相关事宜。 16.（A．建设单位）应按照建设工程监理合同约定，提供监理工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施。 17.工程变更需要修改设计消防、人防等内容时，应按规定经（ A.政府主管部门）重新审查。 18. 下列监理单位用表中，可由专业监理工程师签发的是( C.监理工作联系 单 )。 19. 在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有（A．工程建设重大问题的决策权） 20. 如果初步设计提出的总概算超过 可行性研究报告总投资的（C．10%）以上，或者其他主要指标需要变更时，应重新向原审批单位报批。 21. 项目监理机构应对施工单位的整 改过程、结果进行检查、验收，符合要求的，

最新2020年监理员资格模拟考试258题(含标准答案)

2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案) 一、判断题 1． 门式脚手架同一层的加固杆必须按先上后下、先外后内的顺序进行拆除。（） Y．对 N．错 正确答案：[Y] 2．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。 A．工程师应以书面形式通知承包人 B．应当经过承包人批准 C．发包人与承包人协商 D．应当经过建设行政主管部门批准 正确答案：[A] 3．在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A．不可抗力 B．承包方的设备损坏 C．设计变更 D．工程量变化 正确答案：[B] 4．在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，可以（）。 A．视为撤回仲裁申请 B．视为无仲裁协议 C．缺席裁决 D．移交人民法院判决 正确答案：[C] 5．设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。 A．发包人 B．设计单位 C．承包人 D．设备供应单位

正确答案：[A] 6．工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力 正确答案：[B] 7．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（）。 A．不再承担其他补偿责任 B．返还设计合同规定的定金 C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金 正确答案：[C] 8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是()。 A．工程总投资超过预期金额 B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长 C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 正确答案：[D] 9．根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（）。 A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年 C．供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期 D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年 正确答案：[A] 10．对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。 A．合法行为 B．违法事件 C．自然事件 D．社会事件 正确答案：[D]

(完整版)土木工程建设监理试题及答案

土木工程建设监理复习题 一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理的实施需要( )委托和授权。 A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 2．项目的最终决策文件和设计依据是( )。 A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件 3．征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作( )。 A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满( )。 A.1年B．2年C．3年D．5年 5．项目监理机构操作层的代表人物是( )。 A．项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表 C．专业监理工程师D．监理员 6．监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 A.从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权 C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程项目建设年限不同 7．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中( )的范畴。 A.组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施 8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( )。 A．国有土地使用权 B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施 C．依法被查封、扣押、监管的财产 D．所有权、使用权不明或有争议的财产 9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。 A．解除合同B．变更合同 C．转让合同D．中止履行合同义务 10．施工合同中，下列哪项属于承包人的工作范畴( )。 A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 B．办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等工作

全国注册监理工程师考试模拟试题

2009 年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20 万元，耐用总台班为4500 台班，大修理间隔台班为900 台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10 元 B、8 元 C、6 元 D、7 元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1 立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/ 工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据

C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx 进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数 C、单项工程价格指数

《建设监理与项目管理模拟题》

建设监理与项目管理模拟题 一、单项选择题（共20分，每小题2分） 1、项目的目标中，其成果性目标是指（） A、成本 B、进度 C、质量 D、功能和使用价值 2、涉及专业较少的小型项目，一般应采用（）组织结构。 A、直线式 B、部门控制式 C、矩阵式 D、事业部式 3、按工程质量理保修制度规定，民用与公共建筑的屋面工程保修期为( )。 A、一年 B、两年 C、三年 D、五年 4、质量控制的核心为（）。 A、事前控制 B、人 C、工序 D、事前和事中 5、当关键工作出现偏差，且偏差值大于自由时差时，则影响（）。 A、紧后工作的开始时间 B、工期 C、紧后工作和工期 D、均无影响 6、对于量大、批量的材料和构件，采用的质量检验程度是（）。 A、全检； B、抽检； C、免检； D、理化检验。 7、一级项目经理步的人员配备大约为（）。 A、15～20 B、20～30 C、30～45 D、45～60 8、工程项目质量等级，分为（）。 A、合格； B、优良、合格、 C、优良、合格、不合格； D、合格、基本合格、不合格。 9、分项工程的质量验收由（）组织。 A、专职质检员； B、专业监理工程师； C、项目经理； D、总监理工程师。 10、协调是项目管理的一项重要工作，组织协调的手段是（） A、谈判 B、协商 C、沟通 D、会议 二、多项选择题（共10分，每小题2分。所选答案中有错误选项的，该题不得分） 1、作为项目经理的权力有( )。 A、项目组织权 B、用人决策权 C、财务决策权 D、采购决策权 E、分包单位的决定权 2、项目的特征有（）。 A、质量的隐蔽性 B、一定的约束条件 C、一次性 D、高投入性 E、复杂性和系统性 3、材料质量控制的主要内容有（）。 A、材料的产地、厂家； B、材料的质量标准；

监理员考试模拟题

水利工程建设监理员考试答题卡 第二部分（建设项目控制） 姓名：学号： 考试分数：阅卷人： 答题要求： 1、请用2B铅笔把所选答案填写在答题卡上，没有带铅笔的请用笔在答案上划“■”，不能 在答题卡上有涂改痕迹。 2、请在答题卡上注意填写考号、考生姓名 一、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 二、多项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

全国注册监理工程师考试模拟试题

2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据

C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数

工程建设监理考试模拟试题(doc 18页)

工程建设监理考试模拟试题(doc 18页)

《工程建设监理》自学考试模拟试题 第一部分：名词解释 监理工程师缺陷责任期合同变更工程项目建设程序反馈控制前馈控制监理大纲监理规划限额设计价值工程工程分包工程转包总价合同单价合同工程变更缺陷责任通知期合同工期旁站 第二部分：单选题 【第一组题】 1.依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖 系统的最低保修期限为（ B ）个采暖期。 A、1 B、2 C、3 D、4 2.《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应 当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程（ C ）使用年限。 A、经济 B、最长 C、合理 D、法定

3.

4.前提下，力求使整个建设工程按计划的时间动 用。对于工业项目来说，就是要按计划时间达到（C） A、竣工验收 B、交付使用 C、负荷联动试车成功 D、实际工期不超过计划工期 5.与建设工程目标控制比较而言，建设工程风险 管理明确提出（ D ） A、实际投资不超过计划投资 B、实际工期不超过计划工期 C、实际质量满足预期的质量要求 D、建设过程安全 6.在实施全过程监理中，为了有效控制建设工程 进度，监理工程师应在（B）阶段进行环境及施工现场条件的调查和分析工作 A.前期决策 B.设计前准备 C.建设准备 D.施工准备 7.在建设工程施工阶段，由于承包单位的责任造 成工期延误后，监理工程师对修改后的施工进度计划的批准意味着（ B ） A.批准了工程延期 B.批准了承包单位在合理状态下施工 C.修改了合同工期 D.解除了

承包单位的责任 8.单位工程施工进度计划通常应由（D ）负责 编制 A.建设单位 B.监理工程师 C.设计单位 D.施工承包单位 9.在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间 超过自由时差，则（ A ） A.必定影响其紧后工作的最早开始 B.必定影响工程总工期 C.该项工作必定变为关键工作 D.对其后续工作及工程总工期无影响 10.在初步设计阶段，投资控制的目标是（A ） A.投资估算 B.设计概算 C.修正概算 D.施工图预算 11.针对一个没有先例的新工程或工程内容及 其技术经济指标尚未全面确定的新项目，一般采用（D ） A.固定总价合同 B.可调总价合同 C.估算工程量单价合同 D.成本加酬金合同 12.承包人擅自变更设计发生的费用和由此导 致发包人的直接损失，应由（ A ）承担 A.承包人 B.发包人 C.设计单位

监理员考试基础练习试题及答案七

监理员考试基础练习试题及答案七 一、单项选择题(每题1分，只有一个答案最符合题意，请将答案的字母代码写在答题卡上，共50分。) 1.不属于材料质量检验的方法有( )。 A、书面检查 B、内部检查 C、理化检验 D、无损检验 2.拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于( )mm的冻结快。 A、10 B、20 C、30 D、40 3.冷拉钢筋取样数量：每批冷拉钢筋应做( )个拉伸试验，( )个弯曲试验，( ) A、1,1 B、2,1 C、1,2 D、2,2 4.电渣压力焊接头强度检验时，每批切取( )个接头进行抗拉试验，每个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定数值。 A.3 B.4 C.5 D.6 5.找平层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆时，水泥砂浆抹平后应( )次压光。 A、一次 B、两次 C、三次 D、四次 6.同条件养护试件达到等效养护龄期时，一般认为当逐日劣迹养护温度达到( )时，其强度与28天龄期标养时间强度相等。

C、600 D、750 7.不属于沉管灌注桩堆施工可选用的方法是( )。 A、单打法 B、反插法 C、复打法 D、正循环法 8.钢筋混凝土预制管桩接桩时为保证焊缝质量，焊好的庄接头应自然冷却后才可继续锤击，电焊结束后停歇时间应大于( )min。 A、1 B、2 C、3 D、4 9.抹灰子分部工程表面质量的验收首先是( ) A观感质量B立面垂直度 C平整度D分格条直线度 10.当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时、应对该批钢筋进行( )检验 A、合金成分 B、矿物质 C、化学成分 D、物理力学 11.不属于抹灰工程质量通病控制内容( ) A、毛刺 B、脱层 C、空鼓 D、裂缝 12.根据设计图纸要求和施工测量控制点，用钢尺复核，复核施工单位所布设的土钉孔位位置，允许偏差为±( )mm。 A、100 B、200

2013监理考试案例模拟试题答案

监理考试案例试题答案一、某市政工程分为四个施工标段。某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务，一、二标段工程先行开工，项目监理机构组织形式 一、二标段工程开工半年后，三、四标段工程相继准备开工，为适应整个项目监理工作的需要，总监理工程师决定修改监理规划，调整项目监理机构组织形式，按四个标段分别设置监理组，增设投资控制部、进度控制部、质量控制部和合同管理部四个职能部门，以加强各职能部门的横向联系，使上下、左右集权与分权实行最优的结合。总监理工程师调整了项目监理机构组织形式后，安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改项目监理规划、审批项目监理实施细则；又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告；并安排专人主持整理项目的监理文件档案资料。总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要，要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。 问题： 1．图l-l 所示项目监理机构属何种组织形式？说明其主要优点。 2．调整后的项目监理机构属何种组织形式？画出该组织结构示意图，并说明其主要缺点。 3．指出总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处，写出正确做法。 4．指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处，写出监理文件档案资料程序。 二、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：

事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。 事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。 事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。 问题： 1．针对事件1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。2．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2 中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施? 3．指出事件2 中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。 4．事件3 中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么? 5．就事件3 中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。 标准答案： 1．处理程序：

建设监理模拟试题B

建设监理模拟试题（B） 一、单项选择题 1.建设工程监理的实施需要（）委托和授权。 A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 2．建设工程监理是由（）开展的一种监督管理活动。 A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 3．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（） A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性 4．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（） A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 5．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（） A．1年B．2年C．3年D．5年 6．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（） A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职 B．不以个人名义承揽监理业务 C．坚持独立自主的开展工作 D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动 7．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（） A．只有一个顶头上司的一元化领导 B．有多个顶头上司的多元化领导 C．只有一个顶头上司的多元化领导 D．有多个顶头上司的一元化领导 8．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为 A．保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人9．下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（） A．监理合同自签字之日起生效

B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更 C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D．暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知 10．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（） A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B．设计变更和工程量增加 C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时 D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工11．实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（）A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制 C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制 12．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（） A．凝结时间指标B．细度指标 C．稠度指标D．是否符合质量标准 13．合理的质量是指（） A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少 B．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平 C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平 D．工程质量竣工后，验收合格 14．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（） A．建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用 B．生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和 C．建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费 D．建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种 15．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（） A．设计阶段B．建设项目发包阶段 C．施工阶段D．项目竣工验收阶段 16．可行性研究的核心是（） A．市场需求B．技术方案 C．建设条件D．经济评价

监理员考试模拟试题

监理员考试试题 一、单项选择题 1、大型建设工程由两个以上单位联合监理的，确定联合体资质等级的原则是：（　） A．资质高的监理单位的资持等级 B．资质低的监理单位的资质等级 C．重新审定资质等级 D．由质量监督部门确定其资质等级 2、建设工程施工阶段监理过程中，当质量．进度．投资三者发生矛盾时，放在第一位的是：（　） A．进度 B．质量 C．投资 D．按实际情况决定 3、第一次工地会议主持人应是：（　） A．业主代表 B．承包商 C．总监理工程师 D．监理单位负责人 4、工程竣工验收的组织者一般是：（　） A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．总监理工程师 二、多项选择题（每小题2分，共20分） 1、下列内容属于砌体质量控制点的是：（　） A．皮数杆 B．沉降观测点 C．预留洞孔 D．预理件位置与数量 2、施工组织设计的审定：（　） A．报业主审定 B．报项目监理部由总监理工程师组织监理工程师审定 C．报质量监督部门审定

D．对重大或特殊的工程报监理公司总工程师审定 3、建筑安装工程造价部分的费用组成是：（　） A．工程直接费 B．税金 C．间接费 D．利润 4、当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，正确的评定质量等级是：（　） A．返工重做的不应评定质量等级 B．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其质量仅应评为合格 C．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其量可评为优良 D．经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的，其质量可定为合格，但所在分部工程不应评为优良 三、判断题（每小题1分，共20分，正确用“√”，“X”） 1、进度超前不会对后续工作产生影响，故无须调整。（　） 2、监理员工程计量时，不通知承包商参加，计量结果视为无效。（　） 3、施工图预算是施工阶段对承包商进行工程付款的依据。（　） 4、从投资预控的角度讲，监理工程师有权对施工图预算进行审查和管理。（　） 5、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务。（　） 6、工程施工监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求，有权直接要求设计单位改正。（　） 7、总监理工程师没有得到建设单位的准许之前，不得在合同上附加任何内容。即使是不可预见费的发生．工程变更．索赔的成立和支付等，都需要经过建设单位的同意。（　） 8、对超额利润的索赔属于施工索赔。（　） 四、填空题（每空1分，共30分） 1、建设工程监理应实行_______负责制。

《工程建设监理概论》案例分析题模拟练习

《工程建设监理概论》案例分析题模拟练习 某建筑公司与某工厂签订了建筑面积3000m2工业厂房得施工合同，施工单位编制得施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程得基坑开挖土方量为45003，直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费得20%基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为im的反铲挖土机施工，租赁费为450元/台班，合同约定5月11日开工，5月20日完工，实际施工中发生以下几项事件： 事件一：因挖土机大修，晚开工2天造成人员窝工10工日。 事件二：施工过程中，因遇软土层，接监理工程师5月15日暂 停施工指令，进行地质复查，配合用工15个工日。 事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工指令，同时提出基坑加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。 事件四：5月20日至5月22日，因下30年一遇特大暴雨，基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。 事件五：5月23日用30个工日修复冲跨的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖掘完毕。 ［问题］ 1. 上述哪些事件建筑公司可以向厂房要求索赔？哪些事件不可以要求索赔？并说明理由。 2. 每项事件可获工期索赔多少天？总计可获工期索赔多少天？ 3. 如人工费单价为23元/ 工日，增加用工的管理费为人工费的

30%，则合理的费用索赔总额是多少？ 问题1 答案： 事件一不能提出索赔要求，因挖土机大修而延迟开工属承包商的责任； 事件二可提出索赔要求，因地质情况变化属业主的责任；事件三可提出索赔要求，因设计变更是业主的责任；事件四可提出工期索赔，因30 年一遇特大暴雨属不可抗力；事件五可提出索赔要求，因修复冲垮的永久性道路是业主的责任。 问题2 答案： 事件二可索赔工期 5 天(从5 月15 日至19 日) ； 事件三可索赔工期 2 天900m3+ (4500m3/10 天)=2 天; 事件四可索赔工期 3 天(5 月20 日至22 日) ： 事件五可索赔工期 1 天(5 月19 日) ： 总计可获索赔工期11 天(5+2+3+|=11 天) 。 问题3 答案： 机械闲置费事件二：人工费15X 23X(|+30%)=448.5 元 450X5=2250元 事件三：加深挖掘土方费用900X 4.2 X (1+20%)=4536元 事件四：是不可抗力事件，得不到费用索赔。 事件五：人工费30 X 23 X( 1 +30%)=897 元机械闲置费450X1=450元 可索赔费用总额为448.5+2250+4536+897+450=8581.5元

监理工程师模拟试题——监理概论案例(附答案)1

监理工程师模拟试题——监理概论案例(附答案) 监理概论案例 案例一 【背景】 某监理单位受业主委托，全权对一写字楼工程进行施工阶段工程建设监理，并按GP—95—0202签订了监理合同。由于业主要缩短建设周期，采用了边设计，边施工。签订监理合同时，设计单位仅完成地下室施工图；施工单位已通过邀请招标选定但尚未签订合同。因此，业主口头提出监理单位3日内提交监理规划，并要求对设计图纸质量把关。 【问题】 一、项目总监理工程师为了满足业主的要求，拟订了监理规划编写提纲如下： 1 收集有关资料； 2 分解监理合同内容； 3 确定监理组织； 4 确定机构人员； 5 设计要把关，按设计和施工两部分编写规划； 6 图纸不齐，按基础、主体、装修三阶段编写规划。 你认为提纲中是否有不妥内容、为什么？ 二、总监理工程师提交的监理规划的部分内容如下： 1. 工程概况（略）； 2. 监理目标； 2.1 监理工作目标； 2.1.1 工期目标：24个月； 2.1.2 质量等级：优良； 2.1.3 投资目标：静态投资×××万元。 3. 设计阶段监理工作范围； 3.1 收集设计所需技术经济资料； 3.2 配合设计单位开展技术经济分析； 3.3 参与主要设备、材料的选型； 3.4 组织对设计方案的评审； 3.5 审核工程概算； 3.6 审核施工图纸； 3.7 检查和控制设计进度（略）。 4. 施工阶段监理工作范围； 4.1 质量控制； 4.1.1 事前控制； （1）审核总包单位的资质； （2）审核总包单位质量保证体系； （3）原材料质量预控措施； ┌────┬──────┬───────────┐ │材料名称│技术要求│质量控制措施与方法│ ├────┼──────┼───────────┤ │水泥│合格│出厂合格证进场复试报告│ ├────┼──────┼───────────┤ │钢筋│机械性能合格│出厂合格证进场复试报告│

建设监理形成性考核册试题答案[1]

建设监理模拟测试知识点试题及解答 一、单选题(每小题备选项中，只有一个最符合题意) 知识点1 建设工程监理基本概念 1．建设工程监理是由（D ）开展的一种监督管理活动。 A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 ２．工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（ B ）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性 ３．根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（C ）A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位 知识点2我国实施建设工程监理的基本条件和工程项目建设管理体制 1．实施建设工程监理的三个基本条件是（ A ） A．法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制B．服务性、公正性、独立性 C．需求机制、科学决策机制、竞争机制D．施工单位、总承包单位、监理单位 2．项目的最终决策文件和设计依据是( A ) A．批准后的项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件 3．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（C ） A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收 知识点3 工程监理企业 1．甲级监理企业的负责人和技术负责人应当具有（C ）年的从事工程建设工作的经历。A．8 B．10 C．15 D．20 2．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（B ）以上学历。 A．中专B．大专C．本科D．研究生 3．监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（A ） A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润 知识点4 工程监理工程师 1．监理工程师与监理员的主要不同点在于（ B ） A．从事的工作内容不同 B．监理工程师有岗位签字权 C．要求的具有的学历高低不同 D．从事工程建设项目年限不同 2．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（C ） A．1年B．2年C．3年D．5年 3．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（D ） A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B．不以个人名义承揽监理业务 C．坚持独立自主的开展工作D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动 知识点5 建设工程监理规划概述 1．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（A ） A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则 2．业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（ C ） A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则