江苏省造价员工程基础知识测试题(3)

江苏造价员考试-工程造价基础知识测试题（3）

三．判断题（共20题，每题1分，共20分）

1．建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（）

2．初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（）

3．我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（）

4．建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（）5．时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（）

6．当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（）

7．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（）

8．建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（）

9．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（）

10．清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（）

11．作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（）

12．分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（）

13．列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（）

14．计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（）

15．劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（）

16．《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（）

17．江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（）

18．开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（）

19．政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（）

20．我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（）

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

造价员基础知识考题及答案

造价员基础知识考题及答案 2017年造价员基础知识考题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

历年造价员考试基础知识精编真题解析

造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，

造价员基础知识精选题

造价员基础知识精选题 单项选择题 1.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。其属于()。 A、施工机械使用费用 B、与工程无关的费 C、企业管理费 D、设备购置费 2. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是()。 A、违约方当事人客观上存在违约行为 B、违约方当事人主观上有过错 C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行约定 3. 大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。 A、建设单位 B、施工单位 C、总承包单位 D、监理单位 4. 工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义

的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 5. 在设立甲级工程造价咨询企业时，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的()%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。 A、30 B、40 C、20 D、60 6. 成本计划的编制基础是()。 A、成本控制 B、成本核算 C、成本分析 D、成本预测 7. 新设立的分支机构不备案的，县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以()的罚款。 A、1万元以上3万元以下 B、1万元以上2万元以下

C、5 000元以上1万元以下 D、5 000元以上2万元以下 8. 采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47 kg，损耗量为0.65 kg，则该材料的损耗率为()。 A、4.95% B、5.21% C、5.45% D、5.50% 9.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同中规定：土方工程单价为5元/m3，当按实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为4元/m3.工程结束时实际完成土方工程量为130万m3， 则土方工程款为多少万元? A：750 B：850 C：640 D：635 多项选择题 10. 以下属于建设准备阶段的工作有()。 A、通过招标选择施工单位 B、准备必要的施工图纸

安徽省造价员考试真题_基础知识

《工程造价基础知识》试卷（2011年） 一、单项选择题（共60题，每题1分） 1、按《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。 A、15日 B、20日 C、25日 D、30日 2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定，造价员被注销其造价员资格证书和专用章，且2年内不得参加造价员资格考试的情形是（）。 A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的 C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D、近3年内有两起以上（含两起）不良信用行为记录的 3、根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）规定，工程造价咨询企业资质等级分为（）。 A、甲级、乙级 B、甲级、乙级、丙级 C、甲级、乙级、暂乙级 D、一级、二级、暂定级 4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指（）。 A、单项工程 B、单位工程 C、分项工程 D、分部工程 5、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的（）之一。 A、组织措施 B、技术措施 C、经济措施 D、合同措施 6、下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。 A、责任风险 B、决策错误风险 C、缔约和履约风险 D、恶劣的自然条件风险 7、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。 A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请 8、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。. .A、按新价格执行B、按原价格执行 C、按原价和新价的平均价执行 D、按市场价执行 9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的，则（）时，合同成立。 A、承诺生效 B、要约生效 C、双方当事人签字或者盖章 D、附生效期限的合同期限届至 10、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 11、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用（）形式。 A、口头 B、书面 C、默示 D、其他 12、《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A、承包人承揽工程项目一览表 B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表 D、房屋建筑工程质量保修书 13、不应计入人工工资单价的费用是（）。 A、劳动保险费 B、职工福利费

造价基础知识题库与模拟试卷

全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写 中国建材工业出版社

工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度； (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编 一、单项选择题 1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2．工程造价咨询业的首要功能是( A )。 A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能 3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。 A．中标人报价最低B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 D．经评审的合理低价且不低于成本 5．工程造价的控制职能表现在( A )。 A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制 6．以下行为符合我国法律规定的是( D )。 A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。A．审批B．注册C．登记D．备案 8．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标

造价员考试基础知识试题

造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同

C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。

全国造价员考试真题及答案

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（ A ）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（B）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高 2.2 米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高 2.2 米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180 根，工期30 天，则其每天的费用为（ C ）。 A.903 元 B.1535 元 C.1632 元 D.1082 元 4.某1/2 标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490 为平行于墙），则附墙垛折加长度为 （B ）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（C ）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（ D ）。 A.101.5% B.100.4% C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（ C ）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（ C ）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（ D ）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高 3.6 米，吊顶高 3.0 米，楼板厚0.15 米，则其内墙抹灰高度按（ A ）计算。 A.3.15 米 B.3.0 米 C.3.6 米 D.3.45 米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（ D ）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（ C ）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（ B ）。 A.过人洞 B.0.3m2 孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（ C ）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10 度时（B ）。

造价员基础知识复习题

造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

2021年造价员考试《基础知识》模拟试题及答案

2021年造价员考试《基础知识》模拟试题及答 案 单项选择题 1.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由( )。 A.工程师确认，发包方签发工程变更指令 B.发包方确认，工程师签发工程变更指令 C.工程师确认并签发工程变更指令 D.发包方确认并签发工程变更指令 2.工程变更确认的一般过程是( )。 A.提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更 B.提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更 C.提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更

D.分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更 3.变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在( )。 A.工程尚未开始 B.工程施工前准备 C.工程正在施工 D.工程已完工 4.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供( )。 A.变更的相应图纸与说明 B.工程量清单 C.变更价款 D.概算造价 5.建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前( )天。

A.7 B.14 C.20 D.30 6.在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于( )。 A.设计变更 B.施工条件变更 C.进度计划变更 D.工程项目变更 7.承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经( )同意。 A.发包方 B.工程师 C.设计方 D.工地负责人

天津造价员考试试题(基础知识3)

模拟试题（三） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对（）负责。 A.设计单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.监理单位 2.按照我国《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于（）日。 3.下列各项中，不属于注册造价工程师职业范围的是（）。 A.可行性研究投资估算的编制和审核 B.投标报价的编制和审核 C.工程造价分析与控制 D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁 4.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于（）人。 A,20和12 和8 和6 和6 5.在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是（）关系。 A.相互矛盾 B.相互统一 C.相互对立统一 D.相互独立 6.完成施工用水、电、路工程和征地、迁至以及场地平整等工作，应该属于（）阶段的工作内容。 A.施工图设计阶段 B.建设准备阶段 C.建设实施阶段 D.生产准备阶段 7.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是（）。 A.识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素 B.利用信息反馈系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正 C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况 D.加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠的信息

造价员基础知识习题

第一章建设工程造价管理相关法规与制度 一、单项选择（备选答案中只有一个是正确的） 1、除国务院建设行政主管部门确定的（ C ）外，建设工程开工前，建设单位应当申请领取施工许可证。 A．大型项目 B．中型项目 C．限额以下的小型项 目 D．新建项目 2、施工现场安全由（ B ）负责。 A．建设单位 B．建筑施工企业 C．监理单位 D．设计单位 3、造价员每（ D ）年参加继续教育的时间原则上不得少于30小时。 A．五年 B．一年 C．二年 D．三年 4、建设项目临时使用土地期限一般不超过（ C ）。 A．五年 B．一年 C．二年 D．三年 二、多项选择（备选答案中至少有两个是正确的） 1、建设工程造价专业人员资格管理包括（ AB ） A．造价工程师执业资格管理 B．造价员从业资格管理 C．造价咨询企业资质管理 D．造价员执业资格管理 E．造价咨询企业执业资格管理 第二章建设工程项目管理 一、单项选择（备选答案中只有一个是正确的） 1、下列关于项目正式开工日期说法正确的是（ A ）。

A．项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期 B．工程地质勘察开始施工的日期 C．施工用临时道路和水、电等工程开始施工的日期 D．旧建筑物拆除开始施工的日期 2、按国家现行规定，已具备竣工验收条件的工程，应在（ C ）办理验收投产和移交固定资产手续。 A．一年内 B．六个月内 C．三个月内 D．一个月内 3、（ B ）是一种面对未来的控制。 A．事后控制 B．主动控制 C．被动控制 D．反馈控制 4、被动控制也可以表述为（ B ）。 A．前馈控制 B．反馈控制 C．开环控制 D．事前控制 5、风险是一种客观存在的、损失的产生（ D ）的状态。 A．确定性 B．可预测性 C．可估量性 D．不确定性 6、按照风险来源划分，宗教影响和冲击属于（ B ）。 A．经济风险 B．社会风险 C．政治风险 D．法律风险 7、在下列内容中，属于政治风险的是（ C ）。 A．社会治安的稳定性 B．环境保护法规的限制 C．经济的开放程度 D．产业结构调整 8、按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（ C ）。 A．社会风险 B．政治风险 C．人为风险 D．法律风险 9、对于承包商而言，中介与代理风险属于（ A ）。 A．决策错误风险 B．人为风险 C．责任风险 D．社会风险

造价员考试基础知识模拟试题及复习资料一

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案(一） 一、单项选择题(共6０题,每题1分,共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1．当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对( )负责。 A．设计单位 B．建设单位 C.总承包单位?D．监理单位 1．【答案】C 【解析】本题考查的是建筑工程发包与承包。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。2?.在合同履行过程中,价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的,如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化,则处理的原则是（）。?A．遇价格上涨,按原价执行，价格下降,按新价执行?Ｂ.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行?C.无论价格上涨还是下降都按原价执行?D．无论价格上涨还是下降都按新价执行 2．【答案】Ａ 【解析】本题考查的是合同的履行。逾期交付,为了惩罚他，必须少给钱,则按就低原则。3.合同的权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭。下列情形中引起合同终止的是( )。?A．债务人不履行债务?B．债权人不行使债权 C.债权债务相互抵消 Ｄ.债务纠纷进入诉讼 3．【答案】C 【解析】本题考查的是合同的权利义务终止。有下列情形之一的,合同的权利义务终止：债务已经按照约定履行；合同解除;债务相互抵消；债务人依法将标的物提存;债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 4．按照《中华人民共和国招标投标法》规定,依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于( ）日。 A.10? B.１５?C．2０ D．25 4．【答案】C 【解析】本题考查的是招标。依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日期之日止，最短不得少于２0日。?５．根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中,取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于( )人。?A.2０和12 B.16和8?C．10和６ D．8和6 5．【答案】Ｃ 【解析】本题考查的是工程造价企业资质等级标准。工程造价咨询企业资质等级标准:甲级——专职专业人员不少于20人，中级职称不少于１６人,注册造价工程师不少于10人。乙级——专职专业人员不少于12人，中级职称不少于8人，注册造价工程师不少于6人。6?.下列各项中，不属于注册造价工程师执业范围的是（）。 A.可行性研究投资估算的编制和审核?B．投标报价的编制和审核 Ｃ.工程造价分析与控制 D.工程经济纠纷案件的审理 6．【答案】Ｄ?【解析】本题考查的是注册造价工程师执业资格制度。注册造价工程师的执

造价员《基础知识》考试复习题及答案

造价员《基础知识》考试复习题及答案2017年造价员《基础知识》考试复习题及答案 一、单项选择题 1.三级概算的编制形式的组成内容不包括()。 A.建设项目总概算 B.分部分项工程概算 C.单位工程概算 D.单项工程综合概算 2.当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程概算中的内容应该包括()。 A.预备费B工程建设其他费用 C.建筑安装工程费 D.建设期贷款利息 3.三级概算文件编制形式的组成内容有()。 A.建设工程概算、安装工程概算、设备工器具概算 B.工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算 C.建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算 D.分部分项工程概算、措施项目概算、其他项目概算 4.建设项目的三阶段设计是指()。 A.单位工程设计、单项工程设计、建筑项目总设计 B.初步设计、技术设计、施工图设计 C.总图运输设计、平面设计、立面设计 D.初步设计、技术设计、扩大初步设计

5.下列关于设计概算的说法，错误的是()。 A.设计概算是建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用 B.设计概算一经批准就作为工程造价管理的最高限额 C.设计概算是确定静态投资，作为筹措、供应和控制资金使用的限额 D.设计概算是设计方案技术经济合理的综合反映 6.不属于二级但属于三级概算编制形式的组成表格是()。 A.总概算表 B.单项工程概算表 C.工程建设其他费用计算表 D.单位工程概算表 7.在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是()。 A.软化水处理设备 B.消防工程 C.防洪工程 D.锅炉房工程 8.某建设项目订购了50t的国产非标准设备，订货价格为50000元/t，已知设备运杂费率为8%，设备安装费率为20%，按概算指标法，该项目的设备安装工程概算价值为()万元。 A.40 B.50 C.54 D.324 9.概算指标法采用的是()。 A.直接工程费指标 B.全费用指标 C.完全单价指标 D.综合单价指标 10.某市一栋普通办公楼为砖混结构3000m3，建筑直接工程费为370元/┫，其中：毛石基础为39元/m3，而今拟建一栋办公楼3500m3，是采用钢筋混凝土带形基础为51元/m3，其他结构相同，该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用()。

造价员《基础知识》考试练习题及答案

造价员《基础知识》考试练习题及答案2017年造价员《基础知识》精选考试练习题及答案 一、多项选择题 1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是()。 A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60% B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付 C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例 D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣 E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款 2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有()。 A.按月结算与支付 B.分段结算与支付 C.按季结算与支付 D.按形象进度结算与支付 3.竣工结算的方式有()。 A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算

C.建设项目竣工总结算 D.分项工程竣工结算 E.分部工程竣工结算 4.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有()。 A.是建设单位组织竣工验收的先决条件 B.是加速资金周转的重要环节 C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据 D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E.是反应工程进度的主要指标 5.竣工结算编制的依据包括()。 A.全套竣工图纸 B.材料价格或材料、设备购物凭证 C.双方共同签署的工程合同有关条款 D.业主提出的设计变更通知单 E.承包商单方面提出的索赔报告 6.工程竣工结算的审核一般从以下()入手。 A.核对合同条款 B.落实设计变更签证 C.按图核实工程数量 D.严格按决算约定计价 E.注意各项费用计取

造价员《基础知识》练习题 第 章

2013年造价员《基础知识》练习题：第二章 单项选择题： 1.建设程序，是指()在整个建设过程中，各项工作()的先后顺序。 a.建设项目可能遵循 b.建设工程必须遵循 c.建设项目必须遵循 d.建设项目可能遵循 2.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于()。 a.分部工程 b.单项工程 c.分项工程 d.单位工程

3.作为建设项目的组成部分，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目是()。 a.分部工程 b.单项工程 c.分项工程 d.单位工程 4.一座大型食品加工厂属于()。 a.单项工程 b.建设工程 c.建设项目 d.单位工程 5.一栋教学办公楼属于()。 a.单项工程 b.分部工程

c.建设工程 d.单位工程 6.某中学实验楼的土建工程属于()。 a.单项工程 b.单位工程 c.建设工程 d.分项工程 7.某大型商场的桩基础属于()。 a.建设工程 b.单项工程 c.分部工程 d.单位工程 8.不属于按建设项目性质的分类是()。

a.扩建项目 b.在建项目 c.改建项目 d.迁建项目 9.基本建设项目按投资规模分类的是()。 a.筹建项目 b.在建项目 c.大型项目 d.投产项目 10.不属于按建设项目的投资效益分类的是()。 a.竞争性项目 b.基础性项目 c.公益性项目 d.生产性项目

参考答案： 11.以下按照投资作用进行建设项目分类的是()。 a.生产型建设项目和非生产型建设项目 b.限额以上和限额以下项目 c.政府投资项目和非政府投资项目 d.竞争性项目，基础性项目和公益性项目 12.具有独立的设计文件，可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产和效益的工程是指()。 a.建设项目 b.单位工程 c.分项工程 d.单项工程 13.具有独立的设计文件，可以独立组织施工，将建成可以独立发挥生产

土建造价员考试试题 含答案

土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线

造价员试题

2008年造价员资格考试真题（部分）（全国卷） 一、基础理论部分 单项选择题 1、建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数，人工费、机械费是指（）。 A.直接工程费中的人工费 B.直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费 C.直接工程费及施工措施费中人工费+机械费 D.直接工程费中人工费和机械费，其中机械费包括大型机械设备进出场及安拆费 2、以“人工费＋机械费”为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（）。 A.直接工程费+措施费+综合费用 B.人工费+机械费提供 C.分部分项工程清单项目费 +措施项目清单费 D.分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单 3、《浙江省建设工程计价规则》适用于（）。 A.适用于工程量清单计价模式 B.适用于定额计价模式提供 C.既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式 D.工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用 4、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入( ) 。 A.直接费中的措施费

B.直接工程费中的材料费 C.间接费中的规费提供 D.间接费中的工具用具使用费 5、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( )。 A.模板及支架费 B.大型机械设备进出场及安拆费 C.二次搬运费提供 D.材料检验试验费 6、下列哪一选项是正确的（）。 A.招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。 B.招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。 C.招标人提供的分部分项工程量数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。 D.清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价 7、工程量清单表中项目编码的第四级为（）。 A.分类码 B.具体清单项目码 C.节顺序码 D.清单项目码