风电场工程施工合同
风电场工程施工合同
合同编号：XXXXX
甲方（供方）：XXX风电有限公司
乙方（需方）：XXX建设工程有限责任公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平公正的基础上，达成以下协议：
第一条工程名称
本合同的工程名称为XXX风电场工程。
第二条工程内容
1. 甲方应对乙方提供风电场工程所需的技术服务和风机产品，并配合乙方完成风电场工程的建造。
2. 乙方应负责工程的建设和管理，包括设计、施工、转让、验收等。
第三条工程价格及结算方式
1. 工程总金额为XXX元。
2. 甲方应在签订合同后的30日内向乙方支付10%的工程款，剩余金额分多次按照实际工程进度向甲方支付。
3. 结算方式：采用分期结算的方式。乙方确认工程部分完成后，可以向甲方提交结算申请，由甲方根据乙方提交的资料进行审核，审核通过后，向乙方支付该部分的工程款。
第四条工期
1. 本工程的施工周期为XXX个月，具体时间另议。
2. 如因双方原因导致工期延误的，双方应协商解决并修改工期。
3. 工期一经确认，双方均应严格按照合同履行义务，确保工程的按期完成。
第五条质量标准
1. 甲方应按照国家有关标准和技术要求，向乙方提供高质量的技术服务和优秀的风机产品。
2. 乙方应按照国家有关标准和技术要求，进行设计、施工及验收，确保工程质量满足要求。
第六条保修期
1. 在工程竣工验收合格之日起，设备的保修期为12个月；
2. 保修期内，因设备质量问题发生的损坏，甲方应负责免费维修或更换。
第七条违约责任
1. 如甲乙双方中的一方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按照合同规定提供服务或产品，或者提供的服务或产品不符合要求，乙方有权拒绝支付相应的工程款。
3. 如乙方未按照合同规定支付工程款或者不按期支付，甲方有权要求乙方支付违约金。
第八条法律适用
本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
第九条争议解决
1. 甲乙双方发生争议，应当进行友好协商，如无法协商解决的，可向当地人民法院提起诉讼。
2. 甲乙双方可协商约定仲裁条款，并按照有关仲裁机构的规则进行仲裁。
第十条合同变更和补充
1. 本合同未尽事项，双方应根据事情的变化，及时协商签定补充协议或变更合同。
2. 补充协议和变更合同等同于本合同。
第十一条合同备案
1. 本合同在签定后10日内双方应对合同进行备案。
2. 未经备案，本合同无效。
第十二条合同效力
本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
甲方（供方）：XXX风电有限公司
法定代表人/授权代理人（签字）：
日期：
乙方（需方）：XXX建设工程有限责任公司
法定代表人/授权代理人（签字）：
日期：第一条工程名称
本合同的工程名称为XXX风电场工程，是一项大型的新能源项目，旨在利用风能资源，开发和建造具有环保和可持续性的风电场。
第二条工程内容
1. 甲方是专业的风力发电设备生产商和服务商，将为乙方提供优质的技术服务和高品质的风机产品。甲方需要配合乙方完成风电场工程的建造，包括提供设备、监督安装和调试等。
2. 乙方是项目建设方，负责风电场工程的设计、施工和管理。乙方需要确保工程按照国家相关标准进行，确保风机的运转和发电能力达到预期效果。
第三条工程价格及结算方式
1. 本次工程总金额为XXX元。
2. 甲方应在签订合同后的30日内向乙方支付10%的工程款，
剩余金额分多次按照实际工程进度向甲方支付。
3. 结算方式：采用分期结算的方式。乙方确认工程部分完成后，可以向甲方提交结算申请，由甲方根据乙方提交的资料进行审核，审核通过后，向乙方支付该部分的工程款。同时，双方应保持密切合作，及时沟通工程进度情况和存在的问题及时解决。
第四条工期
1. 本工程的施工周期为XXX个月，具体时间另议。工程周期
的确定将充分考虑风能资源和天气等因素。
2. 如果因双方原因导致工期延误，双方应协商解决并修改工期。
3. 工期一经确认，双方均应严格按照合同履行义务，确保工程的按期完成。
第五条质量标准
1. 甲方应按照国家有关标准和技术要求，向乙方提供高质量的技术服务和优秀的风机产品。甲方还应定期巡检和维护，在保证设备运行的同时延长其使用寿命。
2. 乙方应按照国家有关标准和技术要求，进行设计、施工及验收，确保工程质量满足要求。同时，乙方应制定完善的运维管理计划，定期对设备进行巡检和维护，保证风电场的运行效率和安全稳定性。
第六条保修期
1. 在工程竣工验收合格之日起，设备的保修期为12个月，甲
方将负责免费维修或更换因设备质量问题发生的故障。
2. 在保修期外出现的问题，乙方可以与甲方协商解决，甲方将负责提供相关技术服务和设备维护支持。
第七条违约责任
1. 如甲乙双方中的一方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按照合同规定提供服务或产品，或者提供的服务或产品不符合要求，乙方有权拒绝支付相应的工程款。
3. 如乙方未按照合同规定支付工程款或者不按期支付，甲方有权要求乙方支付违约金，另外，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿因违约造成的一切损失。
第八条法律适用
本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
第九条争议解决
1. 甲乙双方发生争议，应当进行友好协商，如无法协商解决的，可向当地人民法院提起诉讼。
2. 甲乙双方可协商约定仲裁条款，并按照有关仲裁机构的规则进行仲裁解决。
第十条合同变更和补充
1. 本合同未尽事项，双方应根据实际情况进行协商，及时签订补充协议或变更合同。
2. 补充协议和变更合同等同于本合同，具有同等法律效力。
第十一条合同备案
1. 本合同签订后，双方应对合同进行备案，确保该合同的有效性和合法性。
2. 如果未经备案，该合同将无效。
第十二条合同效力
本合同自双方签署之日起生效，并具有法律效力。
甲方：XXX风电有限公司
法定代表人/授权代理人（签字）：
日期：
乙方：XXX建设工程有限责任公司
法定代表人/授权代理人（签字）：
日期：该合同是一个针对XXX风电场工程的合同，由甲方
（风力发电设备生产商和服务商）与乙方（项目建设方）签订。本合同旨在利用风能资源，建造具有环保和可持续性的风电场，并对合同期限、工程价格及结算方式、工期、质量标准、保修期、违约责任、法律适用、争议解决、合同变更和补充、合同备案和合同效力方面进行约定。
本合同规定了具体的工程周期、工程总金额和支付方式，双方
在工程设计、设备生产和安装、施工和验收、运行和维护等方面都有明确的责任和义务。除此之外，还规定了保修期、违约责任和法律适用等方面的内容，以保障项目的安全、稳定和结果的实现。
该合同要求双方必须与相互配合，达成高质量的工程成果，保证工程的按期完成，严格在保证工程质量的基础上进行设计、施工和验收，并对工程实施的各环节进行了细致管理。同时，在合同变更、争议解决等方面，本合同也做出了详细的规定，确保合同条款的执行和合同效力的实现。
此外，合同还规定了合同备案的必要性，确保该合同的有效性和合法性。双方应严格按照该合同执行，以确保项目的高效、稳定和安全的发展。
风力发电工程施工合同范本
风力发电工程施工合同范本 本合同由以下各方于签署： 甲方：[委托方全称] 法定代表人/授权代表：[委托方法定代表人/授权代表全名] 地址：[委托方地址] 电话：[委托方联系电话] 乙方：[承包方全称] 法定代表人/授权代表：[承包方法定代表人/授权代表全名] 地址：[承包方地址] 电话：[承包方联系电话] 鉴于甲方希望委托乙方进行风力发电工程施工，双方经友好协商一致达成如下合同，以便明确双方责任与权益： 第一条：项目描述
1.1 根据甲方的要求，乙方将负责风力发电工程的施工，包括 但不限于：[详细描述风力发电工程施工范围和内容]。 1.2 施工期限为从本合同生效之日起开始计算，至工程竣工验 收合格之日止。 第二条：合同价款 2.1 本项目的合同价款为人民币[合同总金额]，甲方将按照以下方式支付合同价款： 预付款：人民币[预付款金额]，于合同签署后[预付款支付时间]内支付给乙方； 进度款：根据工程进度情况，甲方将及时支付相应的进度款项； 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方将支付剩余的合同价款。 2.2 甲方支付的合同价款应通过银行转账或其他合法方式支付 给乙方。 第三条：质量保证与维护
3.1 乙方应保证风力发电工程的施工符合相关法律法规和技术标准，保证工程质量合格。 3.2 在工程竣工验收之日起，乙方承担合同期内因质量问题导致的维修和保养责任。 第四条：延期与终止 4.1 若发生不可抗力或其他无法预见、无法避免的情况，导致无法按照合同约定的时间完成工程，则双方应友好协商处理，并可以根据实际情况延长合同的履行期限。 4.2 若乙方履行合同存在重大违约情况，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。 第五条：争议解决 5.1 双方因本合同履行发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至[争议解决方式]进行解决。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本 1. 合同目的 本合同旨在约定风力发电项目施工方与发电设备供应方之间的合作关系和责任，确保项目顺利进行和按时完成。 2. 项目内容和要求 施工方将按照发电设备供应方提供的设计方案和技术要求，负责风力发电项目的施工工作，确保项目的质量和进度符合合同约定。 3. 合同签订及生效 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在项目施工开始前签订。 4. 合同期限 本合同的有效期为 [合同期限年，自项目开工之日起计算。如因合同约定或其他原因需要延长合同期限，双方需书面协商并签订补充协议。 5. 项目进度和里程碑 双方应共同制定项目的进度计划和里程碑，确保按时完成各项工作和阶段性目标。 6. 施工费用和支付方式
根据项目规模和施工工作量，双方协商确定施工费用及支付方式。付款方式可以分期支付，根据施工进度支付相应比例的款项。 7. 质量保证和验收 施工方应按照国家标准和设计要求进行施工，并保证项目达到良好的质量标准。发电设备供应方有权对项目进行验收，并对施工方在合同期限内出现的质量问题提出整改要求。 8. 合同变更和解除 如需对本合同的任何条款进行变更，双方应书面协商并签订补充协议。如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决问题。如无法解决，双方有权单方面解除合同。 9. 违约责任 如一方违反合同约定，给对方造成经济或其他方面的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。 10. 争议解决 因合同履行发生的争议应通过友好协商解决。如协商无法达成一致，双方应提交至有管辖权的法院解决。 11. 附则 未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。 12. 合同解释权
风力发电项目建设工程施工合同范本
风力发电项目建设工程施工合同范本 本合同由以下双方于【合同签订日期】签订: 甲方：【建设单位名称】 乙方：【施工单位名称】 第一章总则 第一条合同目的 本合同是为了规范双方在风力发电项目建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程顺利进行，达到约定的建设标准，保障双方合法权益，制定本合同。 第二条合同文本及附件 本合同文本及附件是合同的组成部分。所有附件内容与《国家风力发电项目建设规定》、《施工项目规范》等国家规定相一致。
第二章工程内容 第三条工程规划 甲方已完成工程规划以及相关审批手续，并将相关资料提供给 乙方。 第四条工程质量与验收 1.工程必须按国家建筑工程质量验收标准进行建设。 2.工程竣工后应经过相关部门的验收，验收合格后，由甲方与 乙方签署验收书。 第五条工程进度和质量控制 1.工期为【具体时间】。 2.甲方要求乙方按时完成各项工作量，并对工程实行全程监督。
第六条性能标准 工程建设后可靠性应达到85%以上，利用风能能力应达到【具体要求】。 第三章工程款支付 第七条工程款划分 总工程费为【具体金额】元，款项划分如下： 1.工程仪器设备：【金额】元 2.土建及设备安装：【金额】元 第八条工程款支付 款项支付方式：分期支付。根据工程进度及验收的情况，每次支付前，乙方应当提交符合国家验收标准的验收报告。
第四章违约责任 第九条违约责任 1. 若甲方未按约定时间向乙方支付工程款，每逾期一天，甲方应按未支付金额的2‰向乙方支付滞纳金。 2.若乙方未按合同约定时间完成工程任务或工程质量达不到验收标准的，应按以下方式承担违约责任： - 工程延期的，按每天合同价款的1‰支付违约金； - 工程质量达不到验收标准的，应按乙方工程收费总额的10%作为违约金。 第十条解除合同 甲、乙双方一方严重违反合同约定，且在经过催告后仍然无法履行约定的，对方有权解除合同并要求返还已付款项。
风电场工程施工合同
风电场工程施工合同 1. 引言 本文档为风电场工程施工合同，由双方共同签署并遵守。 甲方：(甲方名称) 乙方：(乙方名称) 本合同旨在明确双方在风电场工程施工过程中的权责，确保项目的顺利进行。 2. 合同目的和目标 本合同的目的是确立甲方与乙方在风电场工程施工过程中的双方权益，并明 确各方的责任和义务。合同的目标是按照合同约定的时间和质量要求，完成风电场工程的施工工作。 3. 合同内容 3.1 项目描述 本合同的工程项目为风电场施工，包括但不限于风力发电机组的安装、电缆 敷设、机组运行测试等。 3.2 工期 乙方应在合同签署之日起，按照双方商定的工期完成工程施工。具体工期为 合同附件中所述。
3.3 技术要求 乙方应按照甲方提供的技术文档和要求进行施工，保证施工过程符合相关技术标准和规范。 3.4 质量要求 乙方应保证工程施工质量符合国家标准和甲方的要求，确保风电场工程的正常运行和安全性。 3.5 价款 甲方向乙方支付的价款为合同附件所列金额，乙方应根据工程进度和质量完成情况进行阶段性结算。 3.6 变更和终止 任何对本合同的变更都应通过双方协商一致，并且以书面形式确认。本合同可根据双方的协商一致随时终止。 4. 合同履行 4.1 甲方的责任 甲方应提供合理必要的协助和支持，包括但不限于场地清理、相关文件提供等。 4.2 乙方的责任 乙方应按照合同约定负责风电场工程的施工，包括但不限于材料采购、设备安装、质量控制等。
4.3 进度和质量控制 双方应定期进行工程进度和质量的检查和评估，确保工程按时完成和质量合格。 5. 知识产权和保密条款 本合同涉及的技术资料和知识产权应遵守相关法律法规，乙方应对甲方的技术资料和商业机密予以保密。 6. 争议解决 双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。如协商不成，可提交有管辖权的法院解决。 7. 其他条款 除本合同约定的条款外，其他未尽事宜双方可以通过协商加以解决，并以书面形式确认。 8. 合同生效 本合同经双方签字盖章后生效，有效期至合同约定的工程施工完成之日。 为《风电场工程施工合同》的主要条款和内容，双方应严格遵守并按照合同约定履行各自的责任。如有违反，应承担相应的法律责任。 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。 甲方(盖章)：__________________ 日期：________________
风电场工程施工合同正规范本(通用版)
风电场工程施工合同 1. 合同背景 本合同是由甲方（简称“发电公司”）与乙方（简称“施工公司”）签订的风电场工程施工合同，双方根据《合同法》及其他相关法律、法规的规定，经平等、自愿协商，达成协议。 2. 项目概述 2.1 项目信息 •项目名称：X风电场工程 •项目地点：X省X市 •总装机容量：X MW 2.2 工程范围 •现场勘察设计 •基础工程施工 •风力发电机组安装 •输电线路施工 •运行监控系统安装
•其他相关工作 2.3 工期和交付标准 •工期：自合同生效之日起，约定完成工程。具体工期由甲、乙双 方协商确定。 •交付标准：工程交付后应符合国家风电安装标准及相关要求。 3. 合同条款与条件 3.1 价格和支付方式 •价格：本合同工程总金额为X万元人民币（大写：人民币X万元整），双方共同确认。 •支付方式：按照工程完成的进度，乙方向甲方提出相关付款申请，甲方应在收到申请后的15个工作日内支付相应款项。 3.2 变更和索赔 •变更：任何一方要求变更合同内容时，应书面通知另一方，并经 双方协商一致后签署书面变更协议。 •索赔：因不可抗力或未尽责的原因导致工程进展受到影响时，乙 方可向甲方提出索赔申请，甲方应积极处理并按照双方协商的方案支 付相应赔偿。
3.3 质量保证和验收 •质量保证：乙方承诺所提供的设备和施工质量符合国家相关标准和技术要求，并提供相应的质量保证书。 •验收：工程竣工后，甲方有权组织验收，双方经验收合格后办理竣工手续。 3.4 违约责任 •任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。 •若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方不承担违约责任，但应及时通知对方，并共同商讨解决方案。 4. 保密条款 双方在履行本合同过程中可能会涉及到商业秘密和技术资料，双方应对相关信息进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露或使用。 5. 合同解除 5.1 解除原因 •双方协商一致决定解除合同
XX风电场风机维护工程施工合同模板
XX风电场风机维护工程施工合同模板 合同双方 本合同由以下双方订立： 甲方： 地址： 法定代表人： 联系 乙方： 地址： 法定代表人： 联系 合同背景 甲方是XX风电场的所有者，并拥有维护该风电场风机的权利。乙方是一家专业的风机维护公司，具有相关的经验和技术。
鉴于甲方希望委托乙方进行风电场风机的维护工程，双方达成 以下协议： 项目范围 1.乙方将负责维护XX风电场的所有风机设备，包括但不限于： - 检查风机的性能和运行状况 - 清洁和润滑风机的零部件 - 更换损坏或老化的零部件 - 调试风机以确保其正常运行 2.乙方将按照约定的维护计划进行工作，并确保风机设备在维 护期间正常运行。 3.乙方负责提供所需的材料、工具和设备，以及组织和培训相 关的人员。 付款条款
1.甲方将根据维护工程的规模和复杂程度向乙方支付相应的费用。具体的费用将在合同签署前商定并列明在附件中。 2.付款方式为每月一次，款项应在维护工程结束后的十个工作 日内支付。 保密条款 双方同意在合作过程中保守对方的商业和技术秘密，并承诺不 将相关信息泄露给任何第三方。 合同期限 本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。在合同到期前，双方可根据需要协商续签合同。 变更和争议解决 任何对本合同的变更必须经过双方协商并以书面形式确认。
双方如有任何争议，应通过友好协商解决；若协商不成，双方同意将争议提交至XX仲裁委员会进行仲裁，并接受仲裁结果。 其他条款 本合同不得转让给任何第三方，除非得到对方书面同意。 合同的附件视为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 该合同使用中文书写，双方各执一份，具有同等效力。 甲方（盖章）乙方（盖章） 日期：日期：
风力发电基础施工合同
风力发电基础施工合同 篇一：风力发电基础工程施工合同 风力发电基础工程施工合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程(以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方)，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量： 二、工程内容有工程承包范围 1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件(即锚栓组合件)。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)，完成基础浇筑。 3、工程总造价暂定元人民币。 4、工程总造价合同履约金为元人民币。 三、工期 1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。 2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限天(开工日期定为2014年10月___日，完工日期定为2015年5月___日)。 3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。 4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误(如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等)，乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。 四、合同价款及取费标准 1、本标段按(原文来自：https://www.wendangku.net/doc/9519175309.html, 蓬勃范文网:风力发电基础施工合同)甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出图纸范围部分按(河南2008定额及地区有关文件计费)实际发生的工程量为结算依据。
风电场施工安全协议书
风电场施工安全协议书 尊敬的各位员工： 为了确保风电场施工过程中的安全，保障大家的生命安全和财产安全，经过风电场施工团队的共同努力，我们制定了以下安全协议书。希望大家严格遵守并自觉执行，以确保施工期间的安全稳定。 一、施工现场安全管理 在施工现场，应严格按照相关安全管理制度进行操作，具体包括： 1. 负责人员应制定详细的施工方案和安全管理规划，明确责任和任务。 2. 施工现场应设立明显的安全警示标志，做好安全防护设施的设置和维护。 3. 对施工现场进行定期巡查和检查，发现安全隐患及时整改。 4. 严禁在施工现场饮酒、吸烟、打闹、赌博等违反工地纪律的行为。 5. 所有参与施工的人员必须佩戴好安全帽、安全鞋等个人防护装备。 二、机械设备安全管理 1. 所有机械设备必须具备合法的生产许可证，且定期进行检测和维修保养。
2. 操作机械设备的人员必须具备相关证件和专业技能，严禁未经培训的人员操作机械设备。 3. 在使用机械设备时，必须按照操作手册和安全规程进行操作。 4. 对设备进行维保时，必须确保设备处于停机状态，并采取有效的安全措施。 5. 对机械设备故障、异常进行及时报修和维修，严禁强行使用故障设备。 三、高处作业安全管理 风电场施工涉及到高空作业，针对高处作业，应做好以下安全管理措施： 1. 高处作业人员必须具备相关证件和经验，且必须进行安全教育培训。 2. 在高处作业时，必须佩戴好安全帽、安全绳，并进行必要的安全固定。 3. 对高处作业区域进行合理的划分和标识，确保人员和设备的安全。 4. 在风力发电机塔筒、桅杆等高处作业时，必须采取有效的防止坠落措施。 5. 操作高处作业的人员应严格按照操作规程进行操作，确保作业安全。 四、电气安全管理
风电工程合同通用条款
风电工程合同通用条款 第一条合同目的 本合同旨在明确双方在风电工程合作中的权利、义务和责任，以确保工程的顺利进行。 第二条合同的定义 风电工程指利用风能发电的工程项目，包括风电场的建设、设备采购、安装调试等。 合同指双方签署的本协议文件及其附件。 第三条合同的签署和生效 合同双方为合作关系，以签署本合同为法律约束，共同遵守合同的内容。 本合同自双方签署之日起生效。 第四条合同的条款 工程范围：详细描述风电工程的具体范围和规模。 工期安排：明确工程开始和完工日期，并约定工期延误的赔偿责任。 合同价款：约定工程总价格、支付方式和进度付款的时间节点。
质量保证：约定风电设备的质量标准和质量保证期限，并规定质量问题的解决方式。 设备供应：明确设备供应商的责任和义务，约定设备验收的标准和程序。 施工安装：约定施工方的责任和义务，包括施工期间的安全和环保要求。 知识产权：明确合同中涉及的专利、商标、著作权等知识产权归属和使用方式。 保密条款：约定双方在合作期间需要保密的信息和保密责任。 合同变更和解除：约定变更和解除合同的条件和程序，以及相应的违约责任。 第五条合同履行和违约责任 合同的履行：双方应按照合同约定的内容和时间节点履行各自的责任。 违约责任： 如一方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括经济赔偿和其他补救措施。 如因不可抗力导致履约困难或不可能履行合同，双方应及时协商解决，互不承担违约责任。
第六条争议解决 合同的履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。 如协商不能解决争议，则提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。 第七条法律适用与生效 本合同适用法律。 如果本合同中的任何条款被认定为无效或不可执行，该条款不影响其他条款的效力。 本合同自双方签署并盖章之日起生效，至履行完毕或根据约定解除合同之日终止。 第八条合同的附加条款 本合同如需附加其他条款，应以附件形式补充，并与本合同具有同等法律效应。 附：合同双方签字确认 甲方：_____________ 乙方：_____________ 签署日期：__________ 签署日期：__________
风电场道路工程施工合同
风电场道路工程施工合同 一、合同背景与目的 风电是一种可再生能源，在我国得到了广泛的推广和应用。而风电场的建设离不开良好的道路交通设施。风电场道路工程施工合同旨在明确风电场道路工程的建设内容、建设标准、工期要求、费用支付方式等各方面的事项，为风电场道路工程的顺利施工提供合理的保障与约束。
二、合同主要内容 1. 项目名称与地址 本合同的项目名称为风电场道路工程施工合同，地点为______（填写具体地址）。 2. 施工内容与标准 根据需求方的要求，承包方将负责风电场的道路工程施工，具体包括但不限于以下内容： - 道路路基的平整与填筑 - 路面的铺设与修复 - 排水设施的建设 - 标线的绘制 - 道路照明设施的安装等
施工标准需符合相关的技术规范和法律法规要求，确保工程质量和安全。 3. 工期要求 合同约定的工期为______（填写具体工期），双方应在工期内完成工程的建设和交付。 4. 费用支付方式 费用支付方式按照以下规定进行： - 工程款的支付以工程进度和质量验收为依据，分期支付。 - 付款方式：______（填写具体付款方式） - 付款周期：______（填写具体付款周期）
5. 双方权利与义务 承包方的权利与义务： •按照合同要求完成工程建设，并保证工程质量符合相关标准； •配合需求方进行施工监理和验收工作； •按时提交工程进度报告； •如有特殊情况需要变更工程内容或工期，需提前与需求方协商并签署书面变更协议。 需求方的权利与义务： •向承包方提供施工所需的相关资料和技术指导；
•对承包方进行施工过程的监理和验收； •按合同约定的时间支付工程款项； •如有需要变更工程内容或工期的，应提前与承包方协商并签署书面变更协议。 6. 违约责任 •如任何一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
风电道路合同范本
风电道路合同范本 进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW 风场检修道路路径工程 第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压word格式整理
(密实度必须达到0.94以上)然后铺上大小适中的砂石细骨料，用平地机整平后，洒水进行二次碾压。修建道路时，应以施工图纸的做法和质量为准。如果道路超出预算，甲方将不予供应。管理处所需临时用工已包含在内，甲方不再提供零工。 第四条工程工期 1．计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11日。 2．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3.如因乙方原因(根据甲方进度)造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方赔偿1000元。若延误超过15天，甲方可终止合同，乙方应承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 承包工程范围内的工程质量必须满足本工程施工图纸和国家现行规范、行业标准的要求(道路转弯半径不得小于35米)。 第六条甲方的责任和义务。 1.负责工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测和实验室试验的控制、监督、检查和验收。 2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
2023风电场道路工程施工合同正规范本(通用版)
风电场道路工程施工合同 1. 引言 本合同关于风电场道路工程施工的约定事宜，由乙方（承包商）与甲方（项目业主）共同达成协议。双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，订立本合同。 2. 合同目的 本合同的目的是为了明确双方在风电场道路工程施工过程中的权利和义务，确保施工进度和质量的达到预期目标，保障双方的权益。 3. 合同条款 3.1 工程范围 风电场道路工程施工的具体范围由甲方提供的设计文件和技术要求确定。具体工程范围包括道路平整、铺设道路基础、道路硬化、路标标识等。乙方应按照相关要求施工，确保工程质量。 3.2 工期和交付 乙方应按照甲方要求的工期计划进行施工，确保工程进度满足要求。工程交付后，乙方应配合甲方进行验收并修正存在的问题。
3.3 施工费用和支付方式 甲方向乙方支付的施工费用将根据合同约定的支付方式进行支付。乙方应提供符合要求的发票和相关资料，接受甲方的审计。 3.4 保证和责任 乙方应对施工的质量问题提供一定的保证期，并在保证期内负责 修复质量问题。乙方应承担因施工质量问题导致的任何责任和赔偿。 3.5 变更和解除合同 任何一方在施工过程中均有权提出合同变更的要求，变更内容经 双方协商一致后，应签订变更协议。如果双方因不可抗力等原因无法 履行合同的，应及时通知对方并商议解决办法。 3.6 保密条款 双方应对施工合同的相关信息和商业机密保密，未经对方许可， 不得向其他单位或个人披露。 3.7 法律适用和争议解决 本合同适用的法律。如果双方在履行合同过程中发生争议，应通 过友好协商解决。协商不成的，可提交至甲方所在地的人民法院进行 诉讼解决。
风电场升压站进站道路维修项目施工合同
XX风电场升压站进站道路维修项目 施 工 合 同 甲方：XX风力发电有限公司 乙方：XX工程建设有限公司 签订时间：XXXX年XX月XX日 签订地点：XX市
XX风电场进站道路维修施工合同 甲方：XX风力发电有限公司 乙方：XX工程建设有限公司 XXXX年XX月份以来，甲方XX风电场扩建项目工程开始施工，施工所 使用的超宽超重施工车辆将甲方XX风电场进站道路压坏损毁多处，直接影 响到了XX风电场安全生产经营管理车辆和沿途村庄居民农用车辆正常通行，鉴于扩建项目工程进入收尾阶段，不再使用超宽超重施工车辆，甲方决定 组织对上述压毁路面进行施工维修。依照《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则以及主合同，甲乙双方就有关施工补充事项协商一致，签订本合同。 一、工程名称：XX风电场升压站进站道路维修施工工程 二、工程承包范围： 1、工作地点：XX省XX市XX县XX乡 2、工作对象、范围、内容： （1）升压站进站道路塌方及断裂路段维修8处； （2）升压站进站道路增设限宽墩5处10只，限宽墩为钢混结构，尺寸为：长200cm×宽100cm，路面以上高度150cm，埋深150cm，防止超宽超重 大型车辆压坏路面。 （3）进站道路沿线增设监控设施基础12个。 （4）施工期间的警示牌、反光锥、警戒线等安全防护措施和人员留守等 组织措施。 （5）施工期间的混凝土养护措施。 3、上述工作内容对应施工指定位置如下： （1）施工过程中乙方负责协调解决村级（含）以下的施工协调工作。 （2）如因乙方原因造成其施工作业部位进度、工期滞后或出现质量、安 全等问题，甲方有权调整乙方工作范围和工作内容，乙方应予配合。 （3）甲方如委托乙方承担其它零星工作，在本合同其他条款约定或另行 书面指令。
风电场集电线路施工工程合同模板
合同模板使用说明： 在使用【协议书+通用+专用类型合同模板】时候，通用条款为国家范本、且结合了公司经营中的风控经验累积、是通用性的要求。 使用合同模板的人员（采购人员、项目人员等）尽量不应调整通用条款内容，而应将针对具体项目具体标段的特殊要求及内容、并组织和整合各专业部门的评审意见，在协议书、专用条款的对应章节处做修订，约定说明具体项目的情况。 在使用合同模板的时候一定要详细阅读模板，对于不适用于某一时间段、某一区域、某一特殊标的物的条款、一定要做出相应调整、特殊要求应做补充、专业部门的意见要整合，最终形成具体项目的招标文件内嵌合同条件。（招标文件及合同条件定稿后应删除本使用说明） 项目 集电线路施工工程合同 供方： 需方： 签约地点： 签约时间： 合同编号：
目录 第一部分：合同协议书 (4) 一、项目概况 (4) 二、工程承包范围： (4) 三、合同工期 (4) 四、质量 (4) 五、合同价款 (5) 六、组成合同的文件 (5) 七、词语含义 (5) 八、保修责任 (5) 九、付款 (5) 十、合同生效 (5) 第二部分、通用条款 (7) 1一般规定 (7) 2.发包方 (10) 3. 监理单位 (11) 4.承包商 (12) 5 工程肢解及新增工程的处理 (18) 6 职员和工人 (18) 7.永久设备、材料和工艺 (19) 8 开工、延误和暂停 (22) 9 工程完工初步检验和竣工检验 (23) 10 维护 (24) 11保修 (24) 12计量 (25) 13变更和调整 (25) 14证书与支付 (26) 15承包商的违约 (28) 16 风险和责任 (29) 17 保险 (29) 18.不可抗力 (29) 19 争议的解决 (30) 20. 其他 (30)
风电施工合同范本
甲方合同编号： 风电场施工合同 甲方： 乙方： 年月日 合同协议 甲方： 乙方: 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: （1）合同协议书； (2）合同条件及附件； (3)中标通知书； (4）招标书（包括澄清文件)； （5)图纸; （6）技术标准和要求； a。包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 (7）投标书（包括澄清文件）； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价:人民币(大写）元整(¥ ) 3。工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施 工验收规范要求,满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 4。承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5。业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6。承包商应按照监理人或业主指示开工,工期为日历天. 7。本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
签字页：本页无正文 甲方：(盖章）乙方：(盖章） 单位地址: 单位地址： 法定代表人: 法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行:开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 合同条件 1。定义及解释 1.1定义 合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外,应具有本条所赋予它们的涵义。 1.1.1.“业主”指“甲方"，包括其他受让人。 1.1. 2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）. 1.1.3.“图纸"指由业主或业主委托人提供和认可批准的所有图纸、计算书和类似的其它技术资料，以及由现场实际变更而提供的经业主或监理工程师批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其它技术资料。 1.1.4.“监理工程师"指由业主指定的为执行合同规定的任务的监理工程师，由业主任命并书面通知承包商代行监理工程师职权的当事人。 1.1.5.“监理工程师代表"指根据10。2条规定，由监理工程师任命的个人。 1.1.6.“承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主确认,在本合同项下代行承包商全权的个人. 1.1.7.“合同"指合同条件、规范、图纸、工程报价明细、投标书、中标通知书、合
风电项目风机基础场平及开挖工程施工合同
XX县XX风电项目 建筑工程合同 工程名称：XX县XX风电风机基础场平及开挖工程甲方：XX风力发电有限公司 乙方：XX工程有限公司 签订日期：年月日
施工合同书 发包方：XX风力发电有限公司（以下简称甲方） 承包方：XX工程有限公司（以下简称乙方） 鉴于发包人拟委托承包人承担XX县XX风电项目风机基础场平及开挖工程工程的施工任务，且承包人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，本着自愿公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，双方经协商愿意在具有法律约束力的基础上一致同意如下各条款： 第一条工程概况 1、项目名称：XX县XX风电项目风机基础场平及开挖工程工程 2、施工地点：XX省XX市XX县XX镇 第二条承包项目范围和工作内容 1、承包范围：XX县XX 24台风机基础场地平整和开挖等项目。 2、工作内容：《XX省建设工程工程量清单综合单价（2013年）》说明内的工作内容。 第三条工期 1、乙方必须按甲方施工网络计划完成施工。 2、乙方不能满足甲方进度要求时，甲方有权利要求乙方采取措施加快工程进度，如未采取措施或确实无能力完成进度，甲方将以书面通知乙方，且有权将未完工作委托给第三方完成，所发生的全部费
用由乙方承担。 第四条承包方式及工程造价 1、承包方式：乙方包材料、包工、包施工机械和工器具、包工期、包质量。 2、工程造价： 2.1甲、乙双方协商一致，XX县XX 24台风机基础回填土、箱变基础施工、塔筒至箱变电缆沟开挖及回填工程，实行固定总价包干； 2.2本工程固定总价为XXX0000元整（X佰X拾万）（含税），一次包死，不做调整； 2.3本合同签订日期如果没有在《施工协议书》第二条规定的日期内签订，结算时按《施工协议书》第二条规定执行。合同的签订日期按公司合同评审记录表内日期，项目开工日期按实际开工日期，如果实际开工日期无法确定时，按项目部分包工程合同评审记录表内记录的开工日期核定。 3、本价格为完成该工程建设和维护而发生的费用总和，包括但不仅限于以下内容： 3.1乙方施工所需的直接工程费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金等。 3.2设备、材料由甲方或业主仓库至施工现场所发生的运输、保管等费用。 3.3乙方在施工时应考虑施工风险及责任，安全文明施工及施工垃圾清理，以及进入施工现场需办理的各种证件、统一着装、防护用
某风力发电场建筑安装工程施工总承包合同
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 某风力发电场建筑安装工程施工总承包合同 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
正本 合同编号：JLDN -FD-C-201X-04 XXXX 风力发电场建筑、安装工程 施工总承包合同 发包人：XXXX 承包人： 签订日期：二零一七年十月 目录 第一章一般条款 第1条施工总承包合同范围及概况 第2条承包方式 第3条合同适用文字、词语定义、适用法律法规第4条合同解释顺序 第5条图纸 第二章双方及监理工程师权利义务 第6条工程师工作 第7条甲方及甲方代表工作 第8条乙方及乙方项目经理工作 第三章施工组织设计和工期 第9条进度计划 第10条延期开工 第11条暂停施工 第12条工期延误
第四章质量与验收 第14条检查和返工 第15条工程质量、合同文件 第16条隐蔽工程和中间验收 第17条验收和重新检查 第18条机组启动试运 第五章安全、文明施工与环境保护 第19条安全、文明施工管理 第20条环境保护管理 第21条保护第三方人员和动物 第22条关于安全、文明施工与环境保护的奖惩第六章合同价款与支付 第23条合同价款及调整 第24条工程款预付 第25条工程量的核实确认 第26条工程款支付 第七章材料设备供应 第27条甲方供应材料设备 第28条乙方采购材料设备 第八章工程变更 第29条工程变更 第30条确定变更价款 第九章竣工与结算 第31条竣工验收
风电钢筋施工合同范本(4篇)
风电钢筋施工合同范本 为了确保工程顺利进展，双方本着平等互利的前提下，在工程施工过程的权利、义务和经济责任，经双方协商兹定如下条款并共同遵守： 1、工程地点：山西雁门关风电场(山西省代县胡家滩) 2、施工形式：山西雁门关风电场钢筋工程项目的钢筋制作、运输(甲方提供车辆，乙方负责装缷)、绑扎、钢筋焊接等等。 3、如钢筋不到位，造成工人停工，那么工人的工资由甲方负完全责任(小工____元、大工____元)。 4、拉料到不了基础坑(因造成挷扎停工，甲方负全部工资)。 5、因停电或者是机具坏、村民阻拦，种种原因造成不能施工，后果由甲方承担。 6、因甲方各方面条件不具备造成工程不能按期完成，乙方不能承担任何责任。 7、工程基础坑完成一个按图纸预结算(付款__%)。 8、乙方的人身保险由甲方全部负责。 9、施工管理：乙方应听从甲方管理人员指挥安排，乙方劳务人员不得在工地烧液化气炉、电炉、电热棒、电饭堡和吸烟，若发现使用者均没收并按项目部
罚款条例直接罚分包负责人。 10、此合同涂改、撕改、违约，此合同不生效，以劳动法为主。 11、工程完工后，甲方全部付款。 本合同一式俩份，双方各执一份，双方签字后生效。 甲方：负责人： 乙方：负责人： ____年____月____日 风电钢筋施工合同范本（二） 甲方： 乙方： 甲方就的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、承包方式：原则上包工不包料，但必须包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。 二、钢筋承包内容：按照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制
风电场施工道路施工合同
合同编号： [ ] XX省XX市XX风电场工程 建筑工程合同 发包人：XXXX实业有限公司 承包人： 签订日期： XXXX年月 签订地点： XX XX
道路施工合同书 发包方：XXXX实业有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于发包人拟委托承包人承担 XX风电场施工道路工程部分的施工任务，且承包人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，本着自愿公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，双方经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、项目名称：XX省XX市XX风电场 2、施工地点：XX省XX市XX县XX山 第二条承包项目范围和工作内容 1、承包范围：XX山风电场施工道路 2、工作内容：相关定额说明内的工作内容 第三条工期 乙方严格按照甲方施工网络计划完成施工； 第四条承包方式及工程造价
1、承包方式：乙方包材料、包工、包施工机械和工器具、包工期、包质量。 2、工程造价： 2.1甲、乙双方协商一致，本项目执行《电力建设工程预算定额》（2006年版）及其预规取费标准，不再执行其他定额及取费标准。本工程仅限于如下取费内容：地区人工费补差15.04%，材机费调整10.95%，冬雨季施工增加费1.08%，夜间施工增加费0.4%,施工工具用具使用费0.52%,大型机械安拆与轨道铺拆费1.05%,临时设施费 3.29%,施工机构转移费1.18%,安全文明施工补助费0.3%,社会保障费6.21%,住房公积金3.89%,危险作业意外伤害费2.31, 企业管理费7.46%,利润6.0%,税金3.34%。按照上述内容调整后，乙方机械费、乙方人工费、乙方所购材料价格在合同执行过程中及工程竣工结算价差不再调整；税金按当地税务部门有关规定执行。 2.2本工程造价暂定人民币￥ 5067 万元（大写：伍仟零陆拾柒万圆整），待工程完工后以审定的价格为准。 2.3 本混凝土工程按照现场机械搅拌，机动翻斗车运输，机械捣固考虑，如若乙方采用其他混凝土施工方式，需经甲方同意后予以调差。 2.4 本工程如若爆破土石方皆按机械打炮眼考虑，其它方式不予考虑。 3、本价格为完成该工程建设和维护而发生的费用总和，包括但不仅限于以
新能源公司风电场项目工程EPC总承包合同
合同编号：XXXX-XXXX-XXX XX新能源有限公司 XX风电场 工程EPC总承包合同 发包人：XX新能源有限公司 承包人： XX工程建设总公司 XXXX年 XX 月 XX日
目录 第一部分合同协议书 (2) 一、合同的项目范围 ............................................................................... 错误!未定义书签。 二、承包方式 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、合同工期 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 四、工程质量标准.................................................................................... 错误!未定义书签。 五、合同价格 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 六、定义与解释......................................................................................... 错误!未定义书签。 七、其他 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 八、合同生效 ............................................................................................. 错误!未定义书签。第二部分通用条款 (3) 第1条一般规定 (3) 第2条发包人 (7) 第3条承包人 (9) 第4条工期、进度计划、误期赔偿和暂停 (12) 第5条技术与设计 (13) 第7条施工 (18) 第8条竣工试验 (28) 第9条工程接收 (33) 第10条竣工后试验 (35) 第11条质量保修责任 (39) 第12条工程竣工验收 (39) 第13条变更和合同价格调整 (40)