2018年二级建造师工程法规真题答案汇总

2018年二级建造师工程法规真题及答案汇总

1.根据《民法总则》，法人分为（）。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人（）

D.营利法人、非营利利法人和特别法人

【答案】D

【解析】法人分为营利法人、（）非营利法人和特别法人三大类。

【考点来源】2Z201021法人的分类P8

2.关于代理的说法，正确的是（）。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，（）委托代理终止

D.表见代理是有权代理

【答案】C

【解析】A错误，《民法总则》规定，（）代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追

认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第

三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。

B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。

C正确，《民法总则》规定，有下列情形之一的，（）委托代理终止：（1）代理期闻届满或者代理事务完成，

（2）

被代理人取消委托或者代理大辞去委托，（3）代理人丧失民事行为能力：（4）代理人或者被代理人死亡：（5）作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。

D错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、（）超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

【考点来源】代理制度的相关规定P11-14

3.关于物权的说法，正确的是（）。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，（）土地所有人不得在该地块设立地役权

D.物权的变动只能基于合同关系

【答案】C

【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，

（）

可以依照《物权法》和其他法律的规定设立担保物权。

B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。

D 错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有 关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效 理物权登记的，不影响合同效力。

【考点来源】物权制度的相关规定

P16-19

4. 关于建设工程专利权保护范围的说法， （）正确的是（）。

A. 实用新型以申请时所附的说明书为准

B. 建设工程发明以其附图为准

C. 外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D. 三类专利均已权利要求的内容为准 【答案】C

【解析】《专利法》规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准， 书及附图可以用于解释权利要求的内容。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设

计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

【考点来源】2Z201062专利权的保护范围 P27 5. 关于留置的说法，正确的是 （）。 A. 留置权属于债权（） B. 债权人不负责保管留置物 C. 建设工程合同可以适用留置权 D. 留置权基于法定而产生 【答案】D

【解析】按照《担保法》《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按 照合同约定的期限履行债务的，

（）债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产

的价款优先受偿。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的， 债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。留置 权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。

【考点来源】2Z201073留置权P34 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是 （）。

A. 保险合同不可以转让（）

B. 保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C. 保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D. 被保险人应当与投保人一致 【答案】C

【解析】A 错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合 同的转让应当通知保险人，

（）经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

B 错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的 年龄、身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险 费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支 付。

C 正确，保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。 但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性， （）包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和发生后果的

不确定性。

D 错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享 有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保 险金请求权的人，（）投保人、被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。

【考点来源】2Z201081保险制度P35-36

；未办

（）说明

7.下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

【答案】B

【解析】《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害；(2)排除妨碍；(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6)修理、重作、更换；(7)继续履行；(8)赔偿损失；(9)支付违约金；(10)消除影响、()恢复名誉；(11) 赔礼道歉。

【考点来源】2Z201092民事责任承担方式 P41

8.根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防、外交等国家行为

C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定

【答案】A

【解析】2017年6月经修改后公布的(来源：环球网校)《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉

讼法》)规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：(1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和

执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的；(2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的；(3)申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期

限内不予答复，或者对行政机关作岀的有关行政许可的其他决定不服的；(4)对行政机关作岀的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；(5)对征收、征用决定及其补偿决定不服的；(6)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履

行或者不予答复的；(7)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的；(8)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的；(9)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务

的；(10)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的；(11)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的；(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。

但是，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：⑴国防、外交等国家行为；(来源:

环球网校)(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；(3)行政机关对行政机关

工作人员的奖惩、任免等决定；(4)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

9.发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支岀。

A.编制招标文件

B.印刷、邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

【答案】B

【解析】招标人发售资格预审文件、(来源：)招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支岀，不

得以营利为目的。

【考点来源】2Z203012招标文件的发布P79

10.关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能发生在诉讼前

B. 当事人申请仲裁后，不可以自行和解

C. 和解达成协议，必须以书面形式作岀

D. 和解达成的协议具有合同效力 【答案】D

【解析】A 错误，B 错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要 终审裁判未生效或者仲裁裁决未作岀，

当事人均可自行和解。 C 错误，和解达成协议，在形式上既可以是口头的,

（来源：）也可以是书面的。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。

D 正确，和解达成的协议不具

有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不能直 接申请法院强制执行，但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。

【考点来源】2Z208042和解的规定 P341-P342 11. 根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到

（）。

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50% 【答案】B

【解析】《绿色施工导则》规定， （来源：）制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾 不宜超过400t 。加强建筑垃圾的回收再利用，

力争建筑垃圾的再利用和回收率达到

30%，建筑物拆除产生的废弃

物的再利用和回收率大于 40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率， 力争再利用率大于 50%。

【考点来源】2Z205013施工现场固体废物的减量化和回收再利用 P183

12.

关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是 （）。

A. 有保证工程进度的基本制度

B. 建设工程所需投资己经全部到位

C. 依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D. 已经与施工企业签订了合作协议

【答案】C

A. 用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解

B. 用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

C. 企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成

D. 用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁 【答案】A

【解析】《劳动法》规定，（来源:）用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起 诉讼，也

可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。

（一）调解：劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。

在用人单位内，可以设

立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会 主任由工会代

【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件: 续;（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料 金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。

【考点来源】2Z202012申请主体和法定批准条件

13. 关

（1）已经办理该建筑工程用地批准手

；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 ；（4）已经确定建

佝有保证工程质量和安全的具体措施 ;（来源:）（7）建设

资

表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行

（二）仲裁：对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位

方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。

【考点来源】2Z204025劳动争议的解决 P149-P150

14.根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外岀期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业摔落损伤的

【答案】A

【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（）（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤

害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外岀期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、

火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

【考点来源】2Z206034工伤保险的认定 P232

15.建设单位组织竣工验收，（）对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

【答案】A

【解析】按照合同约定由建设单位采购墙体材料、（来源）保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建

设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制

性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

【考点来源】2Z205021建筑节能的规定 P189

16.施工合同履行过程中场中岀现以下情形，（来源）施工企业可以被免除违约责任的是（）o

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

【答案】A

【解析】在合同履行过程中，如果岀现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。

我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，（来源）部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

【考点来源】2Z204016违约责任的免除 P128

17.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资全部到位

C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D.已经与施工企业签订了合作协议

【答案】C

【解析】《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，(来源)建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列

条件，并提交相应的证明文件：(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)在城市、

镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其

进度符合施工要求；(4)已经确定施工企业;(5)有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)4有保证工程质量和安全的具体措施；(7)按照规定应当委托监理的工程已委托监理；(8)建设资金已经落

实;(9)法律、行政法规规定的其他条件。

【考点来源】2Z202012施工许可证的申领条件 P47-50

18.发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支岀。

A.编制招标文件

B.印刷、邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

【答案】B

【解析】招标人发售资格预审文件、(来源)招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支岀，不得

以营利为目的。

【考点来源】2Z203012招标文件的发布 P79

19.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。

A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议，(来源)劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

【答案】B

【解析】A错误，劳动争议发生后，(来源)当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。

B正确，《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。

C错误，在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。

D错误，D超纲，《劳动争议调解仲裁法》第二^一条劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争

议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履

行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。

【考点来源】2Z204025劳动争议的解决 P150

20.根据《民事诉讼法》，(来源)属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的

【答案】D

【解析】执行中止是指在执行过程中，(来源)因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，

人民法院应裁定中止执行：(1)申请人表示可以延期执行的；(2)案外人对执行标的提岀确有理由异议的；(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未

确定权利义务承受人的；(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于岀现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：(1)申请人撤销申请的；(2)据以执行的法律文书

被撤销的；(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；(4)追索赡养费、扶养费、抚育费

案件的权利人死亡的；(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。

【考点来源】2Z208024执行中止和执行终结P331

21.根据《注册建造师管理规定》，(来源)不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到 60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

【答案】B

【解析】《注册建造师管理规定》中规定，(来源)申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项

目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

【考点来源】2Z202032不予注册的法定情形P67

22.关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】A

【解析】A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。

B错误，检测报告经检测人员签字、(来源)检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构

公章或者检测专用章后方可生效。

C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。

D错误，测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构岀具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

【考点来源】2Z207023工程质量检测机构的资质和检测规定P272

23.注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

【答案】A

【解析】《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后

由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：(来源)(1)《注册建造师执业管理办法(试行)》第22条所列行为；(2)未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；(3)泄露商业秘密的丄4)无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；(5)未按要求提供注册建造师信用档案信息的；(6)未履行注册建造师职责造成不良社

会影响的；(7)未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；(8)不配合办理交接手续的；(9)不积极配合有

关部门监督检查的。

【考点来源】2Z203032注册建造师不良行为记录的认定标准P106

24.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查

的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，（来源）由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工

期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

【答案】A

【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，（来源）由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

【考点来源】2Z207024强化隐蔽工程质量检查 P274

25.根据《政府采购法实施条例》，（来源）政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

【答案】B

【解析】2014年8月经修改后颁布的（来源）《中华人民共和国政府采购法》规定，政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。2015年1月颁布的《中华人民共和国政府采购法实施条例》进一步规定，政府采购工

程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。

【考点来源】2Z203011政府采购工程的采购方式P75

26.根据《建设工程安全生产管理条例》，（来源:）工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项

实施方案的审查重点是（）。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

【答案】C

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，（来源:）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措

施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

【考点来源】2Z206053工程监理单位的安全责任P255

27.关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

【答案】D

【解析】1999年3月颁布的《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）规定，当事人订立合同，有书

面形式、口头形式和其他形式。（来源:）法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采

用书面形式的，应当采用书面形式。《仲裁法》司法解释规定：“仲裁法第十六条规定的’其他书面形式’的仲裁协议，包括

以合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式达成的请求仲裁的协议。”此外，2015年4月经修改后公布的《电子签名法》还规定，能够有形地表现所载内容，并可以

随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式 ；可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等

的法律效力。

【考点来源】2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容 P110

28.

关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是 （）。

A. —方当事人不履行仲裁裁决的， （来源:）另一方当事人应当向作岀裁决的仲裁机构申请执行

B. 仲裁裁决只在国内生效

C. 当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D. 申请仲裁裁决强制执行的期间为 2年 【答案】D

【解析】A 错误，仲裁裁决作岀后，（来源:）当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以 依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。 B 错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公

约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。

C 错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执

行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

D 正确，申请仲裁裁决强制执

行必须在法律规定的期限内提岀 （按照《民事诉讼法》的规定，申请执

行的期间为

2年）。申请执行时效的中止、 （来源:）申请仲裁裁决强制执行的 2年期间，自仲裁裁决书规定 1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的， 依规定的每次履

P337

29.

关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是 （） A. 分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B. 分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C. 总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D. 分包工程发生质量问题， （来源：环球网校）建设单位只能向总承包单位请求赔偿 【答案】B

【解析】《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工 程分包给其他单位的，（来源:环球网校）应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。

分包单位应当接受总承

包单位的质量管理。《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建 设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承 包的建设工程或者采购的设备的质量负责。

总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，

分包单位应当按照分

包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

【考点来源】2Z207021总分包单位的质量责任 P270

30.

某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同

（）。

A. 效力待定

B. 可撤销

C. 无效

D. 有效 【答案】C

【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，

（来源:环球网校）合同无效：（1）-方以欺诈、胁迫的手段订立

合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 ；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公

共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。

【考点来源】2Z204014无效合同的类型 P121

中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后 行期间的最后1日起计算。

【考点来源】2Z208033仲裁裁决的执行效力

31.关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。

A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，（来源：环球网校）以部分质量不符合约定为由主张权利的，

应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务

【答案】B

【解析】A错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。（来源:环球网校）B正确，D错误，《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，

不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

【考点来源】2Z207024施工质量检验和返修的规定P274、2Z207044质量争议的规定 P295

32.根据《招标投标法》，（来源:环球网校）可以确定中标人的主体是（）。

A.经招标人授权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

【答案】C

【解析】《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提岀的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

【考点来源】2Z203015确定中标人的主体 P89

33.根据《招标投标法实施条例》，（来源:环球网校）履约保证金的上限是中标合同金额的（）。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】C

【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，（来源:环球网校）履约保证金不得超过中标合同金额的10% 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

【考点来源】2Z203015履约保证金P89

34.根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到（）。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

【答案】D

【解析】《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过 400t。加强建筑垃圾的回收再利用，（来源:环球网校）力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生

的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利

用率，力争再利用率大于50%。

【考点来源】2Z205013施工现场固体废物的减量化和回收再利用P183

35.施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是（）。

A.合同正常履约

B.未发生违的行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

【答案】D

【解析】良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，（）自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励

和表彰所形成的良好行为记录。

【考点来源】2Z203031建筑市场诚信行为信息的分类P105

36.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。

A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准

【答案】C

【解析】强制性标准监督检查的内容包括：（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规

定；（）（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的

内容是否符合强制性标准的规定。

【考点来源】2Z207012监督检查的内容和方式P266

37.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，（）建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

【答案】B

【解析】A错误，《建筑法》、（）《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监

理业务。

B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。（）未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

D错误，监理工作的主要依据是：（1）法律、法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》

等；（2）有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；（3）设

计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；（4）建设工程承

包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

【考点来源】2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务P284-285

38.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，（来源环球网校）建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位

揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

【答案】A

【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，（来源环球网校）承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程

质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工

程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

【考点来源】2Z207024强化隐蔽工程质量检查P274

39.根据《绿色实施导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

【答案】D

【解析】《绿色施工导则》规定，应就地取材，（来源环球网校）施工现场500km以内生产的建筑材料用量占

建筑材料总重量的 70%以上。

【考点来源】2Z205021施工合理使用与节约能源的规定P190

40.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8 万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。

A.16

B. 5

C.8

D.13

【答案】A

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，（来源环球网校）一方违约时，对方可以选择适用违约金或者

定金条款。本题中：违约金 5万元。5万元违约金和 8万元定金二选一：①8万元定金，双倍返还：16万② 违

约金+定金=5+8=13万元。所以选择 A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

【考点来源】2Z201073定金责任 P34 2Z204016违约责任 P128

41.施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】D

【解析】《安全生产法》规定，（来源环球网校）生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负

责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制;（2）

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;（3）保证本单位安全生产投入的有效实施;（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;（6）及时、如实报告生产安全事故;（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案;（来源环球网校）发生事故时，应当按规定及时报告并

开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。

42.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。

A.—方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效（来源环球网校）

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为 2年

【答案】D

【解析】A错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔

约国或者地区，均可以得到承认和执行。C错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁

裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。（来源环球网校）D正确，申请仲裁裁

决强制执行必须在法律规定的期限内提岀（按照《民事诉讼法》的规定，申请执行的期间为2年）。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规

定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次

履行期间的最后1日起计算。

【考点来源】2Z208033仲裁裁决的执行效力 P337

43.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

【答案】B

【解析】A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、（来源环球网校）建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

（来源环球网校）未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

D错误，监理工作的主要依据是：（1）法律、法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》

等；（2）有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；（3）设

计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；（4）建设工程承

包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

【考点来源】2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务P284-285

44.根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续（）年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A. 3

B. 2

C. 5

D. 6

【答案】A

【解析】《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发[2016] 33号）中规定，（来源环球网校）在办理行政许可过程中，对诚信典型和连续3年无不良信用记录的行政

相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。

【考点来源】2Z203030建筑市场信用体系建设P104

45.根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发岀之日

B.作岀之日

C.盖章之日

D.收到之日

【答案】A

【解析】招标人和中标人应当自中标通知书发岀之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。中标通知书发岀后，（来源环球网校）招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承

担法律责任。

【考点来源】2Z203012中标P81

46.施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

【答案】C

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列

情形之一，（）发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

【考点来源】2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止P126-P127

47.施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】D

【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单

位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位

安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，

及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（）《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职

安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实

行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。

【考点来源】2Z206022施工项目负责人的安全生产责任P211

48.根据《绿色实施导则》，（）施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以

上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

【答案】D

【解析】《绿色施工导则》规定，应就地取材，（）施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重

量的70%以上。

【考点来源】2Z205021施工合理使用与节约能源的规定P190

49.施工企业向某律师岀具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行

为中该律师享有代理权的是（）。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当时进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

【答案】D

【解析】《民事诉讼法》规定，（）“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或

者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常岀现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形,

最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。

【考点来源】2Z208022民事诉讼的当事人和代理人P312

50.甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，（）经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。

关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

【答案】B

【解析】《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，（）被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选

任以及对第三人的指示承担责任。

【考点来源】2Z201032建设工程代理行为及其法律关系P13

51.关于仲裁的说法，正确的是（）。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，（来源环球网校）仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作岀后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

【答案】A（本题无正确答案，但是依据对命题思路的揣测与排除法，建议考生在考场上选择A选项。）

【解析】A错误，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。另，法院受理当事人的诉讼申请，决定于当事人的起诉是否符合法定条件，而非法院必然受理。B错误，有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法

管辖权。（来源环球网校）C错误，仲裁协议是当事人自愿原则的体现，当事人申请仲裁、仲裁委员会受理仲裁以及仲裁庭对仲裁案件的审理和裁决，都必须以当事人依法订立的仲裁协议为前提。《仲裁法》规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。D错误，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠

纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

【考点来源】2Z208030仲裁制度P332-333

52.根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是（）

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】B

【解析】A错误，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，转让行为无效。B正确，《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。（来源环球网校）未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转

让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。C错误，《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分

转移给第三人的，应当经债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。D错误，《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。

【考点来源】2Z204015合同权利义务的转让 P124

53.施工合同履行过程中场中岀现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

【答案】A

【解析】在合同履行过程中，（来源环球网校）如果岀现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免

于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

【考点来源】2Z204016违约责任的免除 P128

54.下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提岀对受伤人员的赔偿方案

【答案】C

【解析】事故调查组履行下列职责：（来源环球网校）（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经

济损失；（2）认定事故的性质和事故责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告。

【考点来源】2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定P247

55.关于施工合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同变更应当办理批准、登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

【答案】B

【解析】A错误，法律、（来源环球网校）行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手

续。如果没有履行法定程序，即使当事人已协议变更了合同，其变更内容也不发生法律效力。B正确，合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不

得要求对方履行约定不明确的变更内容。C错误，工程变更的内容属《建设工程项目管理》科目中知识点，此处

错在“必将”，说法太绝对。D错误，如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的

内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。

【考点来源】2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止P123

56.关于岀卖人交付标的物的说法，正确的是（）。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，岀卖人可拒绝负担保管费用

B.岀卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，岀卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

【答案】D

【解析】A错误，买受人拒绝接收多交部分标的物的，（来源环球网校）可以代为保管多交部分标的物。岀卖

人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。B错误, 岀卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。C错误，买受人

收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。当事人没有约定检验期间的，

买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知岀卖人。D选项正确，岀卖

人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，岀卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。

【考点来源】2Z204015合同的变更P123

57.关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，（）属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

【答案】A

【解析】A正确，根据《建筑法》（）《行政许可法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条 B》等法律、行政法规，《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

B错误，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

C错误，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

D错误，2014年8月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》进一步规定：“分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。”

【考点来源】2Z202020施工企业从业资格制度 53-68

58.某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，（）施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转

租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

【答案】D

【解析】承租人应当妥善保管租赁物，（）因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。

【考点来源】2Z204034租赁合同的法律规定P165

59.根据《建设工程安全生产管理条例》，（）在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能

承担的法律责任是（）。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

【答案】B

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（1）施工前未对有关安全施工的技术要求作岀详细说明的；（2）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（3）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；⑷施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用

要求的；（5）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。

【考点来源】2Z206035违法行为应承担的法律责任P238

60.设备采购合同约定，（）任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金

8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。

A.16

B. 5

C.8

D.13

【答案】A

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中：违约金5万元。5万元违约金和 8万元定金二选一：①8万元定金，双倍返还：16万② 违约金+定金=5+8=13 万元。所以选择 A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，（）无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

【考点来源】2Z201073定金责任 P34 2Z204016违约责任 P128

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，

本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.关于法定代表人的说法，（）正确的有（）。

A.公司章程对法定代表****利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

【答案】CE

【解析】依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，法人章程或者法****力机构对法定代表人代表权的限制，（）不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

2018二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全

2018二级建造师法律法规复习重点 第一章建造师管理制度 第一节建造师管理制度 一、注册管理 概念： 注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得书 按规定注册取得注册职业证书和职业印章 的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。（言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任） 相关考题 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（ C ） A、某参加了建造师执业资格考试，在得知考试成绩通过后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 D 、吴某参加了建造师的执业资格考试，虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（ C ） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业书。 C、取得建造师执业书，通过注册以建造师的名义执业。 D、取得建造师执业证书和执业印章。 （一）注册申请 注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管 部门。核发证书后30日报国务院建设 主管部门备案。 例题：某受聘于闵行区某工程施工单位，2006年1月在浦东新区报名参加二级建造师考试，2007年4月在某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得书。某所在工作单位工商注册在奉贤。则某（ D ） A、可以自行向市建设主观部门申请注册。

2018年二级建造师考试水利水电真题及答案

2018年二级建造师考试水利水电真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，某水库设计灌溉面积为98万亩，则此水库的工程等别至少应为()等。 A.Ⅱ B.Ⅲ C.Ⅳ D.Ⅴ 【答案】A P2 2.下列工程施工放样产生的误差中，属于仪器误差的是() A.照准误差 B.整平误差 C.对光误差 D.估读误差 【答案】C P31 3.当土石坝出现大面积管涌险情时，宜采用的抢护方法是() A.盖堵法 B.戗堤法 C.反滤围井 D.反滤层压盖 【答案】D P60 4.水利水电工程施工中，依开挖方法和开挖难易程度等，将土分为()类 A.3 B.4 C.5 D.6 【答案】B P63 5.拌合物坍落度为80mm的混凝土属于()混凝土 A.低塑性 B.塑性 C.流动性 D.大流动性 【答案】B 6.水工混凝土配料中，砂的称量允许偏差为()%。 A.±1.0 B.±1.5 C.±2.0 D.±2.5 【答案】C P87

7.下列关于混凝土表层加固的方法中，适用于水下加固的是()修补 A.预缩砂浆 B.喷浆 C.喷混凝土 D.压浆混凝土 【答案】D P96 8.根据启闭机结构形式分类，型号“QP-口×口一口/口”表示的是() A.卷扬式 B.螺杆式 C.液压式 D.移动式 【答案】A P101 9.下列化学灌浆施工工序中，正确的是()。 A.钻孔、裂缝处理、压水试验、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水 B.钻孔、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、压水试验、封闭、灌浆 C.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水 D.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、注水、灌浆 【答案】D 10.下列关于电力起爆法的说法中,正确的是() A.用于同一起爆网路内的电雷管的电阻值最多只能有两种 B.网路中的支线、区域线联接前各自的两端不允许短路 C.雷雨天严禁采用电爆网路 D.通电后若发生拒爆,应立即进行检查 【答案】C P11 11.根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》(水建管[2015]377号)，水利建设市场主体信用等级中,BBE级表示信用()。 A.好 B.较好 C.一般 D.差 【答案】C P164 12.根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]25号)等有关规定,下列关于水利水电工程施工企业资质标准中对建造师数量要求的说法中,正确的是()。 A.特级企业注册一级建造师60以上 B.一级企业水利水电工程专业注册建造师30人以上 C.二级企业水利水电工程专业注册建造师15人以上 D.三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于8人 【答案】D P159

2018年二级建造师《建设工程施工管理》真题答案及解析

2018年二级建造师《建设工程施工管理》真题答案及解析 1单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期 【答案】D 【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 【考点来源】2Z101011建设工程项目管理的类型 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货商直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】施工总承包管理主要承担组织的总责任，故P4 ） A错误；施工总承包管理模式下，一般由业主方与分

包单位签合同，故B错误；施工总承包管理模式不存在施工总承包方，所以D错误。 【考点来源】2Z101012施工项目管理的目标和任务P5 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（）。

B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A 【解析】管理职能的内涵：管理是由多个环节组成的过程，即： （1 ）提出问题； （2 ）筹划一一提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析； （3）决策； （4）执行； （5）检查。 【考点来源】2Z101024施工管理的管理职能分工P20 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（）。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 【答案】D 【解析】一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等，而横向工作部门可以是项目部。故答案为D。 【考点来源】2Z101022施工管理的组织结构P15 5.根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸。计算主要工程量、 确定施工的总体部署和（）。

2018年二级建造师法规真题及答案解析

2018年二级建造师法规真题及答案解析

1. 根据《民法总则》，法人分为( )。 A、企业法人和非企业法人 B、机关法人、企业法人和社团法人 C、一般法人和特别法人 D、营利法人、非营利利法人和特别法人 试题答案：[[D]] 试题解析： 法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。 2.关于代理的说法，正确的是( )。 A、经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B、同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C、作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D、表见代理是有权代理 试题答案：[["C"]] 试题解析： 选项A，转委托代理经被代理人【希赛】同意的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任； 选项B，无此规定； 选项D，表见代理属于无权代理，但产生有权的代理后果，由被代理人承担责任。 3.关于物权的说法，正确的是( )。

A、同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B、用益物权人可以是该物的所有权人 C、未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D、物权的变动只能基于合同关系 试题答案：[[C]] 试题解析： 选项A、B，担保物权和用益物权都属于他物权，所有权为自物权，不可能是同一人。 选项D，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 4.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A、实用新型以申请时所附的说明书为准 B、建设工程发明以其附图为准 C、外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D、三类专利均以权利要求的内容为准 试题答案：[[C]] 试题解析： 建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。 5.关于留置的说法，正确的是( )。

2018年二级建造师《市政实务》真题及答案(完整版)

2018年二级建造师《市政实务》真题及答案（完整版） 一、单项选择题(共60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意) 1.按级配原则构成的沥青混合料中，具有内摩擦角较高，黏聚力也较高的结构组成是( ) A骨架一密实结构 B.骨架一空隙结构 C.骨架一悬浮结构 D.密实一悬浮结构 【答案】A P4 2．改性沥青混合料所具有的优点中，说法键误的是( )。 A．较长的使用寿命 B．较高的耐磨耗能力 C．较大抗弯拉能力 D．良好的低温抗开裂能力 【答案】C P6 (1)改性沥青混合料是指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外加剂(改性剂) ，使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青混合料。 (2) 改性沥青混合料与AC 型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力，良好的低温抗开裂能力，较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。 3．商品混凝土的( )应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A．配合比 B．运输能力 C．坍落度 D．粗骨料 【答案】B P31 混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求，使浇筑工作不间断。 4．在安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固，上部应采用( )固定。

A．剪刀撑 B．木方 C．点焊 D．拉杆 【答案】D P33 安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件连接牢固，上部应采用拉杆固定。 5．关于套箱围堰施工技术要求的说法，错误的是( )。 A．可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B．箱体可制成整体式或装配式 C．在箱体壁四周应留射水通道 D．箱体内应设木、钢支撑 【答案】C P43 6．关于涵洞两侧回填施工中的做法，错误的是( )。 A．涵洞两侧同时回填，两侧对称进行，高差不大于300mm B．填方中使用渣土、工业废渣等，需经过试验确认可靠 C．在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D．现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行

2018年二级建造师施工管理真题及答案解析(完整版)

2018二建《施工管理》考试真题及答案解析（完整版） 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计前准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期 【答案】D 【解析】EPC工程总承包是包括设计、采购和施工任务综合的承包，EPC工程总承包方的项目管理工作涉及到实施阶段全过程。项目实施阶段包括：设计前准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段、保修阶段。 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】A项错误。施工总承包管理单位一般情况下不承担施工任务；B项错误，施工总承包管理单位一般情况下不与分包方和供货方直接签订合同；C项正确，D项错误，施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理及协调。 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（）。 A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A

【解析】 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（）。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 【答案】D 【解析】纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等，横向工作部分可以是项目部。P15。 5.根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（）。 A.编制资源需求计划 B.编制施工准备工作计划 C.拟定施工方案 D.计算主要技术经济指标 【答案】C 【解析】施工组织总设计的编制程序： （1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究； （2）计算主要工种工程的工程量；

2018二级建造师工程法规真题及答案汇总

2018年二级建造师工程法规真题及答案汇总 1. 根据《民法总则》，法人分为( )。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人() D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、()非营利法人和特别法人三大类。 【考点来源】2Z201021 法人的分类P8 2. 关于代理的说法，正确的是( )。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，()委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 【解析】A错误，《民法总则》规定，()代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第 三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第 三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。 B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定 的除外。 C正确，《民法总则》规定，有下列情形之一的，()委托代理终止：(1)代理期闻届满或者代理事务完成，(2)被代理人取消委托或者代理大辞去委托，(3)代理人丧失民事行为能力：(4)代理人或者被代理人死亡：(5)作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。 D错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代 理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、()超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 【考点来源】代理制度的相关规定 P11-14 3. 关于物权的说法，正确的是( )。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，()土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形， 依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，() 可以依照《物权法》和其他法律的规定设立担保物权。 B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包 括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意， 土地所有权人不得设立地役权。 D错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有 关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 【考点来源】物权制度的相关规定 P16-19 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，()正确的是( )。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准

2018年二级建造师考试丨建筑实务真题及答案

2018年二级建造师考试丨建筑实务真题及答案

2018年二级建造师考试丨《建筑实务》真题及答案解析 一、单顶选择题（共20分，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意） 1.按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是（）。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是（）。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固

B.防火玻璃 C.平板玻璃 D.夹层玻璃 【答案】C 【解析】安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。 14.一般情况下，建设施工企业良好行为记录公布期限为（）年。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】C 【解析】良好行为记录信息公布期限一般为3年。 15.当设计无要求时，模板的拆除顺序正确的是（）。 A.从下而上 B.先支的先拆 C.先拆承重模板 D.先拆非承重模板 【答案】D 【解析】模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除 16.在现场施工，属于一级动火作业的是（）。 A.小型油箱 B.比较密封的地下室 C.登高电焊 D.无明显危险因素的露天场所 【答案】 【解析】B正确。比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行动火作业属于一级动火作业。小型油箱等容器、登高焊、割等用火作业属于二级动火作业。无明显危险因素的露天场所属于三级动火作业。 17.市区施工现场主要路段围挡高度不得低于（）。 A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5m 【答案】D 【解析】一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。 18.现场《临时用电施工组织设计》编制人员是（）。 A.项目经理 B.技术负责人 C.电气工程技术人员 D.安全员 【答案】C

2018年二级建造师施工管理真题及答案(全)

2018年二级建造师施工管理真题及答案（全） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A．决策设计一施工一动用前准备 B．决策一施工一动用前准备一保修期 C．设计前的准备一设计一施工一动用前准备 D．设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期 参考答案：D P5 2．关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是 A．承担施工任务并对其质量负责 B．与分包方和供货方直接签订合同 C．承担对分包方的组织和管理责任 D．负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案：C P20 3．建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是() A．提出问题 B．决策 C．执行 D．检查 参考答案：A P15 4．某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是() A．合同管理部 B．计划管理部 C．财务管理部 D．项目管理部 参考答案：D P15

5．根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A．编制资源需求计划 B．编制施工准备工作计划 C．拟订施工方案 D．计算主要技术经济指标 参考答案：C P29 6．下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是 A．收集项目目标的实际值 B．对项目目标进行分解 C．将项目目标的实际值和计划值相比较 D．对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案：B PB 7．大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A．②-③-①-④ B．②-③-④-① C．③-②-①-④ D．③-②-④-① 参考答案：D P31 8．建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A．项目经理 B．施工方案 C．信息技术 D．组织体系 参考答案：D P149

2018年二建法律法规真题及答案

. 年二级建造师法律法规考试真题及答案2018C. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D. ）。行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定1.根据《民法总则》，法人分为（ 9.发售招标文件收取的费用应当限于补偿的成本支出（）。机关法人、企业法人和社团法人A.企业法人和非企业法人 B.A.编制招标文件C.一般法人和特别法人 D.营利法人、非营利法人和特别法人 B.印刷、邮寄招标文件 C.招标人办公 2.关于代理的说法，正确的是（）。 D.招标活动 10.关于和解的说法，正确的是（经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任）。A.A.和解只能发生在诉讼前同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人B. B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.和解达成的协议具有合同效力 11.根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。D.表见代理是有权代理A.20% B.30% C.40% 3.关于物权的说法，正确的是（）。 D.50% 12.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 A.有保证工程进度的基本制度 B.用益物权人可以是该物的所有权

人 B.建设工程所需投资己经全部到位 C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权C. D.已经与施工企业签订了合作协议 13.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ D.物权的变动只能基于合同关系）。 A. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（4. 用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自）。 行和解实用新型以申请时所附的说明书为准A.B.B.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解建设工程发明以其附图为准 C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁三类专利均以权利要求的内容为准D. 14. 5.关于留置的说法，正确的是（根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的）。 是（）。 B. A.留置权属于债权债权人不负责保管留置物A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准留置权基于法定而产生建设工程合同可以适用留置权C. D. B. 工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准）。关于财产保险合同的说法，正确的是（6. C.保险合同不可以转让A. 工程管理人员是否熟悉强制性

2018年二级建造师建筑实务真题及答案(全)

1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是() A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 答案:D 2、严禁将地下室作为主要用房的是() A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 答案:B

3、不属于应急照明光源的是() A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 答案:C 4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（） A.C25 B.C30 C.C35 D.C40

答案：D 5、属于永久荷载的是() A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 答案:A 6、在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是() A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能

答案:A 7、据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是() A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥 答案:A 8、影响混凝土和易性的主要因素是() A.石子 B.砂子 C.水泥

D.单位体积用水量 答案:D 9、木材在使用前进行烘干的主要目的是() A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 答案:A 10、关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是() A.度低 B.呈酸性 C.密度小

D.硬度低 答案:B 11．下列哪些是用于工业用水的塑料管道？A．PVC-U管 B．PVC-C管 C．PP-R管 D．铝塑复合管 参考答案：B 12.下列不属于安全玻璃的是( )。 A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃

2018二级建造师施工管理真题及答案

2017二级建造师施工管理真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的（）。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【答案】B 【考点】建设工程项目管理的概念P1 【解析】“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期；“项目策划”指的是项目实施的策划（它区别于项目决策期的策划），即项目目标控制前的一系列筹划和准备工作；“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是（）。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【答案】D 【考点】施工总承包方的管理任务P5 【解析】施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者，它除了完成自己承担的施工任务以外，还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工。 3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖反感中选定了拟实施的反感，并要求技术部队该反感进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是（）。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【答案】C 【考点】施工管理的管理职能分工P21 【解析】管理职能的含义： （1）提出问题——通过进度计划值和实际值的比较，发现进度推迟了；

（2）筹划——加快进度有多重可能的方案，如改一班工作制为两班工作制，增加夜班作业，增加施工设备或改变施工方法，针对这几个方案进行比较； （3）决策——从上述几个可能的反感中选择一个将被执行的反感，如增加夜班作业；（4）执行——落实夜班施工的条件，组织夜班施工； （5）检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行，如已执行，则检查执行的效果如何。 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（） A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 【答案】B 【考点】施工管理的工作流程组织P24 【解析】工程流程组织包括： （1）管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程； （2）信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程； （3）物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。 5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（）的内容。 A.施工部署 B.施工方案 C.安全施工专项方案 D.施工平面图 【答案】D 【考点】施工组织设计的基本内容P26 【解析】施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置的施工现场，使整个现场能有组织的进行文明施工。

2018年广东二级建造师法规真题及答案

2018年二级建造师《建筑法规》考试真题及答题解析 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人 B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人 D．营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D P8 2．关于代理的说法，正确的是() A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 【答案】C P11-14 3．关于物权的说法，正确的是（） A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B．用益物权人可以是该物的所有权人 C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役D．物权的变动只能基于合同关系 【答案】C P16-19 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是() A．实用新型以申请时所附的说明书为准 B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D．三类专利均以权利要求的内容为准 【答案】C P27 5．关于留置的说法，正确的是()。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 【答案】D P34 6．关于财产保险合同的说法，正确的是() A．保险合同不可以转让 B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 【答案】C P35-36

7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是() A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效 【答案】B P41 8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。 A．对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B．国防、外交等国家行为 C．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D．行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 9．关于和解的说法，正确的是( )。 A．和解只能发生在诉讼前 B．当事人申请仲裁后，不可以自行和解 C．和解达成协议，必须以书面形式作出 D．和解达成的协议具有合同效力 【答案】D P341-P342 10．下列争议中，受《仲裁法》调整的是( )。 A．建设行政主管部门处理的行政争议 B．劳动争议 C．农林承包经营合同争议 D．建设工程施工合同争议 【答案】D P303 11．关于施工许可的说法，正确的是( )。 A．省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B．农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C．限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D．施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46 12．根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。 A．3 B．2 C．5 D．6 【答案】A P104 13．根据《招标投标法》，中标通知书自( )发生法律效力。 A．发出之日

2018-2020年二级建造师建筑工程考试真题及答案

2018年二级建造师建筑工程考试真题及答案 一、单顶选择题（共20分，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意） 1.按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是（）。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A.C25 B.C30

C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是（）。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定，终凝时间不得长于6.5h的水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A

2018年二级建造师继续教育试题加答案

2018年二级建造师继续教育试题加答案 一、单选题 1、在项目风险清单中，风险管理人员应以（B）为中心 A.风险识别 B.工程保险 C.风险分析 D.风险决策 2、政府主导型的信用构建模式是由政府直接监管的相关部门和行业协会共同构建（B）的征信体系，建立统一的信息发布平台和信用评价体系，利用政府的职能来统一规范建筑市场各主体的信用行为。 A.营利性 B.非营利性 C.政策性 D.指导性 3、下列费用属于间接费的是（B） A.材料费 B.管理人员工资 C.施工工人工资 D.机械费 4、根据国务院《工伤保险条例》规定，不应当认定为工伤的是（D）。 A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B.工作时间前在工作场所内，从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的 C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 D.在工作时间和工作场所内患病的 5、《对外承包工程资格管理办法》将对外承包工程的单位分为（B）。 A.施工总承包和专业承包单位 B.工程建设类和非工程建设类 C.工程总承包和项目管理单位 D.综合资质和专业资质 6、采用PFI方式建设的项目，其融资风险及责任由（B）承担 A.政府部门 B.投资者 C.项目部 D.承包商 7、二级注册建造师职业道德准则属于（C） A.法律规范 B.强制性规范 C.行业自律标准 D.自身素质要求 8、建设工程项目管理的灵魂是（D）。 A.组织 B.协调 C.控制 D.创新 9、(C)是建设项目全寿命周期集成化管理联合班子的核心。C A.项目经理部 B.业主 C.全寿命周期经理 D.承包商 10、《关于做好建筑业农民工技能培训示范工程工作的通知》强调，示范工程实施主体以建筑企业为主，培训对象为（B） A.工程所有的农民工 B.自愿参加培训的在岗农民工为主 C.建筑企业所有员工 D.施工现场所有工作人员和农民工 11、根据二级建造师的职业道德标准，下列说法正确的是（C）。 A.可以同时在两个单位执业 B.可以出借自己的注册章与证 C.可以担任项目经理 D.可以以个人名义承揽业务 12、工地开工前，第一次工地例会必须将签证的各项要求以及基建处关于工程造价管理系列规定、审计要求等以书面形式告知施工单位并由（B）签字认可。 A.造价员 B.项目经理 C.技术负责人 D.总监理工程师 13、BOT项目的核心是（A） A.特许合同 B.谈判过程 C.招标过程 D.立项过程 14、BOT与BOO模式最大的相同点在于（B）。 A.项目所有权都要交给政府 B.都是用私人投资承担公共基础设施项目 C.两者私有化程度一样 D.我国金融机构和非金融机构都是为其融资方式提供担保 15、下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是（A） A.投保建筑工程一切险 B.设置警示牌 C.进行专题安全教育 D.设置边坡护壁 16、下列说法正确的是（D） A.二级注册建造师可担任多个工程施工项目的项目负责人 B.二级注册建造师可以担任大型工程的施工项目负责人

2019-2020年二级建造师工程法规考试真题及答案

2019年二级建造师工程法规考试真题及答案 一、单项选择题(共60题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（） A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构 【答案】D 【解析】本题考查的是法人应当具备的条件。应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。参见教材P6 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完登记 【答案】A 【解析】本题考查的是动产物权的设立和转让，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。参见教材p17。 3.关于建设用地使用权的说法，正确的是（） A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的，自动续期 【答案】C 【解析】本题专查的是与土地相关的物权。选项A，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所的农村土地；选项B，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式;选项D，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。参见教材p16. 4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（） A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位 【答案】A

【解析】本题考查的昰建设工程债的常见种类。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人，对于支付工程款，则相反。参见教材P20 5关于商标专用权的说法，正确的是 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为10年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算 【答案】C 【解析】参见教材P23 商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。选项A错误。 转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。选项B错误。 注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。选项C正确，选项D错误。 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保近期还贷，此担保方式属于（）担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 【答案】B 【解析】参见教材32 按照《担保法》《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。 权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；(2)依法可以转让的股份、股票；(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；(4)依法可以质押的其他权利。 选项B正确。 7某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月2日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为 A.2018年5月10日 B.2018年5月15日 C.2018年7月20日 D2018年8月10日 【答案】C

2018年二级建造师《市政实务》考试真题及答案解析

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.按级配原则构成的沥青混合料中，具有内摩擦角较高，粘聚力也较高的结构组成是（）。 A.骨架—密实结构 B.骨架—空隙结构 C.骨架—悬浮结构 D.密实—悬浮结构 1.【答案】A 【解析】P4; 【章节来源】第一章第一节第一目：城镇道路工程结构与材料 2.改性沥青混合料所具有的优点中，说法错误的是（）。 A.较长的使用寿命 B.较高的耐磨能力 C.较大的抗弯拉能力 D.良好的低温抗开裂能力 2.【答案】C 【解析】P6;改性沥青混合料与AC型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力，良好的低2018年二级建造师考试真题及答案解析 《市政实务》

温抗开裂能力，较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。 【章节来源】第一章第一节第一目：城镇道路工程结构与材料 3.商品混凝土的（）应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A.配合比 B.运输能力 C.坍落度 D.粗骨料 3.【答案】B 【解析】P31;混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求，使浇筑工作不间断。 【章节来源】第一章第二节第一目：城市桥梁工程结构与材料 4.在安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固，上部应采用（）固定。 A.剪刀撑 B.木方 C.点焊 D.拉杆 4.【答案】D 【解析】P33；安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件连接牢固，上部应采用拉杆固定；模板在安装过程中，必须设置防倾覆设施。 【章节来源】第一章第二节第一目：城市桥梁工程结构与材料 5.关于套箱围堰施工技术要求的说法，错误的是(）。 A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B.套箱可制成整体式或装配式 C.在箱体壁四周应留射水通道 D.箱体内应设木、钢支撑 5.【答案】C 【解析】P43；套箱围堰施工要求 (1)无底套箱用木板、钢板或钢丝网水泥制作，内设木、钢支撑。套箱可制成整体式或装配式。 (2)制作中应防止套箱接缝漏水。 (3)下沉套箱前，同样应清理河床。若套箱设置在岩层上时，应整平岩面。当岩面有坡度时，套箱底的倾斜度应与岩面相同，以增加稳定性并减少渗漏。 【章节来源】第一章第二节第二目：城市桥梁下部结构施工 6.关于涵两侧回填施工中的做法，错误的是()。 A.箱涵两侧同时回填，两侧对称进行，高差不大于300mm B.填方中使用渣土、工业废渣等，需经过试验确认可靠 C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D.现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行 6.【答案】C