工抵房协议

工抵房协议

甲方：

乙方：

乙方承建甲方相关工程，现有工程款申请由甲方在售商品房房款做冲抵，经甲乙双方协商达成协议如下：

一、标的物

*******小区的13幢101室、104室、201室、204室、302室，建筑面积为585.18平米，甲方以单价￥6500元，作为最终实际成交价给予乙方充抵相关工程款。

二、乙方若另行将该套房屋出售于第三方，甲方需配合乙方办理该套房屋的相关签约手续，甲方应在收到第三方（实际购房者）的全款后，根据国家有关房屋预售款资金使用的有关规定及时将房款返还乙方。

三、由于甲方给予乙方的该套房屋为内部优惠价，乙方与第三方（实际购房者）确定的成交价由乙方自行处理、解决并承担相应责任，与甲方无关。

本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

年月日年月日

房产抵偿债务协议书

甲方： 乙方：身份证号： 鉴于： 1、甲方因公司经营，于年月日起尚欠公司工程款人民币万元。 2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。 双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下： 第一条借款本息金额及还款方式 1.1双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币万元。乙方同意甲方以的住宅房抵偿工程款。 第二条按债标的物概况 2.1坐落地点： 2.2房号： 2.3总建筑面积： 2.4标的物价值：抵债房产市场总价为人民币元，现标的物折价后（即成交价）总价值为人民币万元。 第三条差价找补 3.1甲方以本协议第二条约定的房产作价万元抵偿乙方债务后，由乙方找补

甲方差价款人民币万元，该款由乙方于本协议签订之日起日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。 第四条手续办理 4.1本协议签订之日，双方办理下列相关手续： 4.1.1签订《商品房买卖合同》（或《商品房认购书》）； 4.1.2由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的收款收据（在办理房产证之前向乙方开具购房发票）。 第五条相关税费的承担 5.1本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费承担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行（允许中途变更一次购买人）。 第六条其他 6.1本协议系双方真实意思表示，一经签订，双方均应严格履行。任何一方违约，都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书，房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。 6.2本协议一式三份，甲乙双方各执一份，市房产管理局备案一份，具有同等效力。 6.3本协议经双方签字后生效。

工程款抵房合同协议书范本

编号：_________________ 工程款抵房合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日

，身份证 甲乙双方签订工程施工合同，合同编号为： 乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下: （以下简称：原合同），甲方为建设方, 现经甲、乙双方充分协商， 就甲方提供抵款房屋， 抵付甲方应付乙方工程款事宜， 达成如下协议: 、抵款房屋情况: 二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币 元，抵付甲方应付乙方工程款合计 ______________ 元。乙方应在乙方指定的购房人办理房屋过户手续前向甲方岀具与抵款金额相等的 工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。 此次抵扣的房款与所支 付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拨付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙 方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定的购房人为: 号: 甲方: 乙方:

四、抵房完毕后，乙方或乙方指定的购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定的购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。 五、在签订本协议且乙方向甲方岀具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定的购房人在 15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定的购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工 程抵房款支付按本协议执行。乙方指定的购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》，即视为对本合同的认可，应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议 而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

货款抵购房款协议书

货款抵购房款协议书 甲方：株洲竹胜源房地产有限公司 乙方：株洲大众机械制造有限公司 丙方：株洲齿轮有限公司 鉴于：1、甲方欠丙方货款;2、丙方欠乙方货款;3、丙方于2014年11月26日与甲方签订了《三一歌雅郡购房协议书》甲方以本协议书 第一条之约定向丙方抵扣欠款;丙方以甲方抵扣后的房屋抵扣欠乙方的货款。现甲乙丙三方经协商，就货款抵扣房款相关事宜达成如下一致： 一、丙方购买由甲方开发的商品房2套，房号24栋1204号房，单价4380元，面积117.81平方米，总价合计515965元;房号24栋2603号房，单价4557元，面积87.26平方米，总价合计397619元。物业维修基金合计22558元;契税、产权费合计18863元，(具体费用以房产局票据为准，多退少补).车位2个，车位为：N-010号、N-011号，总价合计97600元。(房屋、车位价款以双方签订的《商品房买卖合同》约定的内容为准)。 二、1、甲方同意以上述2套商品房抵扣欠丙方款项0.00 元;乙 方同意丙方得到的上述2套商品房后抵扣丙方欠乙方货款0.00 元。 2、购房所需的物业维修基金、契税、产权费等费用亦包括在抵扣范围内，由甲方代为缴纳。本协议书生效并履行完毕后，丙方即免除甲方欠款0.00 元; 乙方即免除丙方欠款0.00 元。 三、本协议签订后，乙方、丙方债权债务关系及甲方、乙方商品房买卖关系应当分别及时、全面履行，三方均不得以某个合同的纠纷影响另一合同的履行。 四、因履行本协议书发生争议各方应协商解决，协商不成则由甲方所在地法院管辖。 五、本协议书自三方签字或盖章之日起生效。 六、本协议书一式三份，三方各持一份，均具有同等效力。 甲方：房地产有限公司 地址：东环北号 法定代表人/委托代理人： 乙方：株洲大众限公司 地址：株洲市隆山村

工程款抵房协议

抵房协议 甲方： 乙方： 甲乙双方签订工程施工合同【合同编号：】（以下简称：原合同），甲方为建设方，乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下： 现经甲、乙双方充分协商，就甲方提供抵款房屋，抵付甲方应付乙方工程款事宜，达成如下协议： 一、抵款房屋情况： 二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币￥元，抵付甲方应付乙方工程款合计￥元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相等的工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。此次抵扣的房款与所支付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为：*******，身份证号：****************。 四、抵房完毕后，乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。

五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定购房人在15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》，即视为对本合同的认可，应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：签订日期： 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！ 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！

房屋抵款合同书

合同书 甲方：浙江丽水花园温泉开发有限公司 乙方：____________________有限公司 鉴于： 1、乙方为甲方提供广告发布与制作等服务(包括但不限于乙方自有广告资源)； 2、甲、乙双方经协商同意就上述费用，以怡泉湾（原名：御泉湾）项目商品房冲抵。 经甲、乙双方友好协商，就甲方以商品房抵付乙方费用事宜，达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式： 1、乙方同意甲方以位于丽水市莲都区怡泉湾（原名：御泉湾）商品房抵付甲方所欠乙方费用。费用金额以甲、乙双方共同盖章认可的结算单为准。 2、如乙方自己购买房屋，则乙方向甲方开具抵款的费用发票，在办理商品房过户手续时，甲方向乙方开具购房发票。若乙方指定第三方购买商品房，由乙方向甲方开具抵款费用的发票，甲方向乙方指定的购房人开具购房发票。 二、抵款商品房状况： 1、该商品房房号__________,建筑面积暂定为_______平方米，表单价为_______元/平方米，优惠后单价为_______元/平方米，商品房总额暂定为_______元人民币。本协议签订后，该商品房抵扣房款

的价格不再根据市场波动变动。 2、上述商品房总价仅指商品房裸房款，不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费等其他费用。以上费用收取种类、额度如有变化，按政府相关文件执行。 3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。 三、结算和付款约定 1、若甲方提供的商品房价款不足以抵扣所欠乙方费用时，差额部分，甲、乙双方另行商定以现金或者其它商品房抵扣方式结算。 2、若甲方提供的商品房价款超过所欠乙方费用时，若该商品房需要立即过户，由乙方或乙方指定的第三方将差额部分在过户时支付给甲方。 四、甲方的协助 1、为方便乙方转卖商品房、办理产权等事宜，甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方指示写成实际购房人。 2、具体交房日期等事宜按照甲方与乙方或乙方指定第三人签订的《商品房预售合同》执行。 五、乙方或乙方指定第三人签订此合同时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行；因面积出现误差产生的房款多退少补时，由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。 六、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付费用的商品房实际交

抵房协议书范本

抵房协议书 甲方： XXXX房地产开发有限公司（出卖人） 乙方： XXXX建筑工程有限公司（施工发包方） 丙方： XXXX筑劳务有限公司（施工承包方、买受人） 法定代表人：XXXXX 通讯地址： XXXXXXX 联系电话： XXXXXXXXXXXXX 鉴于，乙、丙双方于年月日签署了《XXXXXX工程》施工合同（以下统称：《合同》），甲方为 XXXXX 项目的开发商，丙方自愿购买甲方开发建设的 XXXXX 项目 XXX号楼XXX单元XXXX号 XXX 号楼XXXX单元XXXX号商品房（下称：该商品房），且丙方同意乙方将《合同》项下应付的工程款直接支付给甲方，作为丙方购买甲方该商品房的购房款。就上述工程款抵房等相关事宜，经三方协商一致，达成如下协议： 一、甲乙丙三方一致同意，将《合同》项下乙方应向丙方支付的部分工程款，在《合同》具备付款条件后由乙方直接支付给甲方，用于丙方购买该商品房的购房款。 二、该商品房基本信息 (1)项目基本情况： 该房屋所处建设项目： XXXX 项目，【国有土地使用编号】为：XXXXXXX，所在土地规划用途为：住宅，土地使用年限自：XXXX年XX月XX日—XXXX年XX月XX日。 (2)该商品房明细： 楼栋名称房号建筑面积（M2) 套内面积（M2) 建筑面积单价 （元/M2) 购房总价款（元) X号楼XX单元XX XX XX XX XX X号楼XX单元XX XX XX XX XX 合计XX 三、甲方保证 甲方保证该商品房符合正常的对外销售条件，并不存在任何司法、行政上的权利限制，不会被任何第三方主张任何权利。该商品房的其他有关情况以丙方（即买受人）与甲方签订的预售/买卖合同中的约定为准。 四、购房程序 1、丙方承诺，在甲方通知丙方要求签订该商品房预售/买卖合同之日起7日内，丙方应无条件与甲方签订该商品房预售/买卖合同，并由丙方承担购房相关其他费用；在办理产权转移登记中所产生的税费由甲

工程款抵房款合同范本五篇

工程款抵房款合同范本五篇 工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考! 工程款抵房款合同范本(一) 甲方：(身份证号：) 乙方：(身份证号码：) 甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议： 一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。 二、乙方向甲方支付万元购买该房产;

三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。 四、乙方向甲方支付购房款的约定： 1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元; 2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元; 3、剩余款项乙方每年支付元。 4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

房屋抵顶借款合同书(合同示范文本)

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-038944 房屋抵顶借款合同书(合同示

房屋抵顶借款合同书(合同示范文 本) 甲方（转让方）身份证号码： 乙方（接收方）身份证号码： 为确保本协议债权的顺利实现，本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定，就甲方以房屋抵顶向乙方的借款事宜，为明确双方权利、义务，达成如下协议，以供遵守。 一、借款金额： 甲方于年月日向乙方借款本金人民币大写：，（即￥元） 二、抵顶财产情况： 因甲方无现金偿还，甲方自愿以房屋壹处（建筑面积㎡）抵顶甲方下欠乙方的借款。 房屋的具体位置及面积，以该房屋的所有权证书登记的为准。 三、财产低顶价： 经双方商定，房屋抵顶价款按元/平方米计算，折合人民币共计大写：元，（即￥元） 四、资产交付及手续变更日期：

甲方应于年月日前，将本协议抵顶的房屋、钥匙、水、电及天然卡等相关财产及手续移交给乙方。否则，甲方必须一次性还清所欠乙方的所有本金及利息。或乙方有权住入甲方所抵房中直至房产证变更为止。 五、本协议签订后，未经乙方书面同意甲方不得将本协议资产再以转让、租赁、抵顶及承包等形式为其他第三方设定任何权利、义务。否则视为甲方违约，甲方应向乙方承担借款总额30%的违约金，并承担由此给乙方造成的损失。 六、甲方保证对本协议资产的权属享有真实、合法、有效的处分权利。否则，给乙方造成的一切损失全部由甲方承担。 七、税费的承担： 本协议房屋交付前，因房屋产生的一切水、电、暖及物业等全部费用由甲方负责并承担。本协议房屋交付后，因上述房屋手续变更所产生的一切税费全部由甲方承担。 八、违约责任： 1、如甲方按照本协议约定履行义务的，甲方应按本协议房屋抵顶总款的30%向乙方承担违约金。 2、如甲方或其他第三方原因，致使乙方未能取得该房屋所有权的，甲方应按本协议房屋抵顶总价款的30%向乙方承担违约责任。同时，乙方仍有权依据借条的约定，向甲方主张偿还借款本息的偿还责任。 九、本协议涉及的房屋的相关手续及甲方的身份证复印件，作为本协议的组成部分。 十、争议的解决方式： 在履行本协议过程中若产生争议，双方应友好协商，协商不成的，双方一致

以房抵债协议书(完整版)

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 以房抵债协议书(完整版) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

以房抵债协议书 第一篇： 以房抵债协议书 以房抵债协议书 甲方： 德州市克代尔房地产开发有限责任公司 法定代表人： 邢建刚董事长 乙方： 山东联兴建设集团车长利董事长丙方： 华发商校站张开利 由联兴建设集团施工的克代尔房地产开发的金色雅园小区11#、12#、15#、16#娄，甲方为缓解资金紧张的现状，现根据我国有关法律规定，经协商白愿以房抵工程款为此达成如下以房抵债协议： 一、甲方将座落于德州市经济开发区金色雅园小区14#— 1 —104户，面积13 1.59平方米的楼房顶乙方工程款644528元人民币陆拾肆万肆仟伍佰贰拾捌元，因乙方欠丙方商碌款，经双方协商乙方又转顶给丙方。 二、甲方保证该房屋无瑕疵，并积极为丙方办理房屋产权登记手续，所需各项税费由丙方承担。 三、丙方保证缴纳物业基金、暖气、天然气开口费等有关手续费。 四、本协议一式参份，签字盖章后生效，任何一方违约应向守约方支付违约金5万元。

甲方： 德州市克代尔房地产开发有限责任公司 乙方： 山东联兴建设集团 丙方： 华发商碌站 第二篇： 以房抵债协议 以房抵债协议 债务人： （以下简称甲方）债权人： （以下简称乙方）甲乙双方依据我国〈〈合同法》、〈〈民法通则》等相关法律法规，经充分协商白愿达成如下协议： 一. 乙方同意甲方以白有房产号楼单元层号商品房，建筑面积itf 抵欠款元，两年包烧费元，两年卫生费元，进户费元，装修保证金元。共计抵销元欠款，乙方须向甲方提供欠款收据。 二. 甲方对该房产手续的合法性负责，该房产白乙方签订认购协议书之日起，该房产产生的一切费用概由乙方完全承担，与甲方无关。 三. 该房产由甲方协助乙方办理房产证事宜，其中发生费用由乙方承担。 四. 本协议生效后，乙方减少甲方应收工程款元（大写： ），甲、乙双方须以本协议做为双方在工程款的账务处理。 五. 乙方与甲方签订本协议后，任何一方不得反悔。如果一方出现违约，应向对方支付违约金壹拾万元。

房屋抵工程款合同

以房屋抵付工程款合同 甲方： 地址： 电话：邮编： 乙方： 地址： 电话：邮编： 丙方： 地址 身份证号码：电话：邮编： 鉴于： 1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同（以下简称“原工程合同”），合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。 2、甲方为“”项目（以下简称“该项目”）的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：；建设工程规划许可证号为：。 3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房（以下简称“上述房屋”）：号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。 4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。 甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式 1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。

2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价： 3、抵款方式： ①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。 ③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》； ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。 ⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。 4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。 二、原工程合同工程结算款付款约定 甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为： 三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。 四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安

以房抵债协议书(完整版)

以房抵债协议书 以房抵债协议书 第一篇： 以房抵债协议书 ! 以房抵债协议书 甲方： 德州市克代尔房地产开发有限责任公司 法定代表人： 邢建刚董事长 ， 乙方： 山东联兴建设集团车长利董事长丙方： 华发商砼站张开利 由联兴建设集团施工的克代尔房地产开发的金色雅园小区11#、12#、15#、16#楼，甲方为缓解资金紧张的现状，现根据我国有关法律规定，经协商自愿以房抵工程款为此达成如下以房抵债协议： 一、甲方将座落于德州市经济开发区金色雅园小区14#—1—104户，面积13 # 平方米的楼房顶乙方工程款644528元人民币陆拾肆万肆仟伍佰贰拾捌元，因乙方欠丙方商砼款，经双方协商乙方又转顶给丙方。 二、甲方保证该房屋无瑕疵，并积极为丙方办理房屋产权登记手续，所需各项税费由丙方承担。

三、丙方保证缴纳物业基金、暖气、天然气开口费等有关手续费。 四、本协议一式叁份，签字盖章后生效，任何一方违约应向守约方支付违约金5万元。 甲方： 德州市克代尔房地产开发有限责任公司 乙方： 山东联兴建设集团 丙方： 华发商砼站 ： 第二篇： 以房抵债协议 以房抵债协议 债务人： （以下简称甲方）债权人： … （以下简称乙方）甲乙双方依据我国《合同法》、《民法通则》等相关法律法规，经充分协商自愿达成如下协议： 一．乙方同意甲方以自有房产号楼单元层号商品房，建筑面积㎡抵欠款元，两年包烧费元，两年卫生费元，进户费元，装修保证金元。共计抵销元欠款，乙方须向甲方提供欠款收据。

二．甲方对该房产手续的合法性负责，该房产自乙方签订认购协议书之日起，该房产产生的一切费用概由乙方完全承担，与甲方无关。 三．该房产由甲方协助乙方办理房产证事宜，其中发生费用由乙方承担。 四．本协议生效后，乙方减少甲方应收工程款元（大写： " ），甲、乙双方须以本协议做为双方在工程款的账务处理。 五.乙方与甲方签订本协议后，任何一方不得反悔。如果一方出现违约，应向对方支付违约金壹拾万元。 六.甲乙双方就履行本协议发生纠纷时，可进行协商，协商不成时，应向甲方住所地的人民法院提起诉讼。 七．本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。 八．甲乙双方在本协议上签字后立即生效。 ~ 甲方： 乙方： 年月日年月日 第三篇： 以房抵债协议 - 甲方： _________ 乙方： _________ 丙方：

商品房抵工程款协议书

商品房抵工程款协议书 甲方: 乙方: 鉴于: 甲方于年月日将(工程)发包给乙方承包施工并签订施工合同。 乙方拟向甲方购买其开发的项目号楼室商品房: 该商品房:住宅单价为m 元/平方米,建筑面积约,总价为元(最终结算面积按 照相关部门实测面积为准)。 注:上述价格不含代收代办费用。 为实现双方合作共赢,经甲、乙双方友好协商达成如下协议,由双方共同恪守: 一、乙方购买甲方该商品房的操作原则。 1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2、本协议签订生效后,上述房屋所有权归乙方所有,同时即视为甲方已支付乙方元的工程款,如上述房屋的最终实测面积与年月日拟定的平米发生差异时,则按照最终的实测面积×元/平方米的差异数来调整已抵算的工程款(多退少补)。甲方有 义务协助乙方办理后期该房屋的交付及登记办证手续,乙方须承担因此所产生的相 关费用及物业交付相关费用如税费、物业费、水电气费等。 如乙方将上述房屋交由乙方指定的第三人购买,则由乙方确定销售价格,甲方 按照乙方确定的价格与乙方书面确认的买受人签订《商品房买卖合同》。如乙方确定的价格高于元时乙方须补交高出部分的相关税费。且最终的成交价不影响本协议

确定的该房屋抵算的工程款金额;乙方指定的买受人与甲方签订购房合同后,因购房行为而产生的一切权利与义务均按购房合同的约定履行,但该房屋销售所取得的购房款归乙方所有。因任何原因导致甲方与乙方指定的买受人所签订的购房合同不能履行,依照合同及法律规定,甲方应按购房合同的约定将已收该套房屋的全部款项退还给买受人,乙方不得提出任何异议,如此时乙方已从甲方取得该房屋的销售款项,则乙方应无条件将所得该房屋的全部款项及时返还给甲方,以便甲方及时退款,否则,因不能及时退款导致甲方承担违约责任的,由乙方承担该责任。 3、乙方在签订本协议书之前,已知晓甲方已经在销售中心现场公示了包括但 不限于《商品房买卖合同》及补充协议的样本、土地招商文件、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、立项批文、环评报告、物价局批文、面积预测报告、规划总平、《××小区前期物业管理服务协议》及《××小区临时业主规约》的样本等文件资料,并阅读全部内容且无任何异议。乙方不得以对该商品房及相关情况不知情为由主张任何权利或向卖方追究任何责任。 二、税费、交易费用等。 1.甲方须配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续, 包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 三、房屋销售 1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;

房抵债协议书范本

房屋抵债协议 债务人（甲方）:债权人（乙方）：地址：地址：联系电话：联系电话：因甲方向乙方借款元整，已逾还款日期，鉴于甲方无法偿还上述债务，甲方自愿将自有房产用于抵偿所欠乙方上述债务。现经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋折抵欠款相关事宜，达成如下协议： 第一条：抵债房产信息： 1.房屋坐落：； 2. 建筑面积共平方米，其中,套内建筑面积平方米，公共部位与公共房屋分摊建筑面积平方米。 第二条：价格与费用： 按现行建筑面积计算，该房屋售价为每平方米元（币种：人民币），购买总金额为大写元整，小写元整。 上述抵债房产协商作价为万，大写金额为。该抵债房产不足以抵偿甲方所欠乙方全部债务的，甲方仍应向乙方支付该差额直至清偿全部债务。 第三条：房屋产权相关问题： 1、原则上甲乙双方应于本合同签订之日起办理房屋变更登记手续，但由于房屋产权证尚未办结，因此待房屋产权证办结后双方再进行产权过户登记。届时 甲方应当积极配合乙方办理房屋变更登记手续， 2、在本协议签订之日，甲方应把购买上述抵债房产的购房合同原件交给乙方代为保管。乙方应尽妥善保管义务。 3、甲方应保证对所交付的抵债房产拥有所有权，房屋产权无争议，亦不存在法律上的瑕疵。若该抵债房产因甲方自身原因而被有关部门查封、拍卖或甲方擅自转让或抵押给第三人的(转载于:房抵债协议书范本)，因此导致该抵债财产不能顺利过户到乙方名下的，甲方应承担违约责任，并立即返还所欠债务。 第四条：交付房产日期：甲方于本合同签订之日向乙方交付抵债房产。 第五条：若本协议在履行过程中出现纠纷，双方应先协商解决,如协商不成，应向房屋所在地人民法院提起诉讼。 第六条：本协议书经甲、乙双方签字后即生效。本协议书一式二份，甲、乙、双方各持一份，具有同等法律效力。 甲方（签字）：乙方（签字）： 日期：日期：篇二：以房抵债协议 以房抵债协议 甲方：________________________公司 法定代表人：______________________ 住址：____________________________ 邮编：____________________________ 联系电话：________________________ 乙方：____________________________ 法定代表人：______________________ 住址：____________________________ 邮编：____________________________ 联系电话：________________________ 丙方：________________________公司 法定代表人：______________________

房产抵押协议书范本

房产抵押协议书范本 房产抵押协议书范文一为确保______年____月____日签定的____________(以下称主合同)的履行，抵押人(以下简称甲方)愿意以其有权处分的房地产作抵押。抵押权人(以下简称乙方)经实地勘验，在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上，同意接受甲方的房地产抵押。 甲方将房屋抵押给乙方时，该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方。 双方本着平等、自愿的原则，同意就下列房地产抵押事项订立本合同，共同遵守。 第一条 甲方用作抵押的房地产座落于________区________街(路、小区)_____号_____栋_____单元_____层_____户号，其房屋建筑面_______m2，占地面积_______m2。 第二条 根据主合同，甲乙双方确认：债务人为____________________;抵押期限自______年____月_____至_____年____月____。 第三条 经房地产评估机构评估，上述房地产价值为人民币___________________________(大写)，__________(小写)。根据主合同，双方确认：乙方债权标的额(本金)：_________________(大写)，__________(小写)，抵押率为

百分之__________。 第四条 甲方保证上述房地产权属清楚。若发生产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，由此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。 第五条乙方保证按主合同履行其承担的义务，如因乙方延误造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。 第六条抵押房地产现由___________________________使用。 甲方在抵押期间对抵押的房地产承担维修、养护义务并负有保证抵押房地产完好无损的责任，并随时接受乙方的检查监督。 在抵押期间因使用不当造成毁损，乙方有权要求恢复房地产原状或提供给乙方认可的新的抵押房地产，在无法满足上述条件的基础上，乙方有权要求债务人提前偿还本息。 第七条抵押期间，甲方不得擅自转让、买卖、租赁抵押房地产不得重复设定抵押，未经乙方书面同意，发生上述行为均属无效。 第八条 抵押期间，甲方如发生分立、合并，由变更后承受抵押房地产方承担或分别承担本合同规定的义务。甲方被宣布解散或破产，乙方有要要求提前处分其抵押房地产。 第九条在本合同有效期内，未经甲方同意，乙方变更主合同条款或延长主合同履行期限的，甲方可自行解除本合

房屋抵顶工程款协议(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋抵顶工程款协议

编号：FS-DY-20355 房屋抵顶工程款协议 甲方：乙方：由于甲方欠乙方工程款产抵顶工程款一事达成如下协议： 一、甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积平方米，价款小区元。号楼室，元，经甲乙双方协商就甲方以房 二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。

三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气（电视、电话、宽带）人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。 四、甲方于年月日前将所抵顶的房屋交付乙方。 五、如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。 六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。 七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 年月日 -------- 甲方：_____ 乙方：_____ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：

货款抵购房款协议书

Word文档仅供参考 Word文档仅供参考货款抵购房款协议书 贷款买房，需要抵购，那货款抵购房款协议书如何写?下面是xxx范文小编为大伙儿推举抵购房款协议书的内容，希翼可以帮助到你，欢迎大伙儿的阅读参考。 货款抵购房款协议书 甲方：株洲竹胜源房地产有限公司 乙方：株洲大众机械创造有限公司 丙方：株洲齿轮有限公司 鉴于：1、甲方欠丙方货款;2、丙方欠乙方货款;3、丙方于20XX年11月26日与甲方签订了《三一歌雅郡购房协议书》甲方以本协议书 第一条之约定向丙方抵扣欠款;丙方以甲方抵扣后的房屋抵扣欠乙方的货款。现甲乙丙三方经协商，就货款抵扣房款相关事宜达成如下一致： 一、丙方购买由甲方开辟的商品房2套，房号24栋1204号房，单价4380元，面积117.81平方米，总价合计515965元;房号24栋2603号房，单价4557元，面积87.26平方米，总价合计397619元。物业维修基金合计22558元;契税、产权费合计18863元，(具体费用以房产局票据为准，多退少补).车位2个，车位为：N-010号、N-011号，总价合计97600元。(房屋、车位价款以双方签订的《商品房买卖合同》约定的内容为准)。 二、1、甲方接受以上述2套商品房抵扣欠丙方款项0.00 元;乙 方接受丙方得到的上述2套商品房后抵扣丙方欠乙方货款0.00 元。 2、购房所需的物业维修基金、契税、产权费等费用亦包括在抵扣范围内，由甲方代为缴纳。本协议书生效并履行完毕后，丙方即免除甲方欠款0.00 元;乙方即免除丙方欠款0.00 元。 三、本协议签订后，乙方、丙方债权债务关系及甲方、乙方商品房买卖关系应当分别及时、全面履行，三方均别得以某个合同的纠纷妨碍另一合同的履行。 四、因履行本协议书发生争议各方应协商解决，协商别成则由甲方所在地法院管辖。 五、本协议书自三方签字或盖章之日起生效。 六、本协议书一式三份，三方各持一份，均具有同等效力。 甲方：株洲竹胜源房地产有限公司 地址：株洲市荷塘区东环北路288号 法定代表人/托付代理人： 乙方：株洲大众机械创造有限公司 地址：株洲市龙头铺镇兴隆山村 法定代表人/托付代理人： 丙方：株洲齿轮有限责任公司 地址：株洲市新华西路119号 法定代表人/托付代理人： 年月日

房产抵债 合同协议书范本

房产抵债协议 甲方（债权人）： 身份证号： 乙方（债务人）： 身份证号： 为解决甲、乙双方的债权债务问题，乙方愿以自己名下的一套房产抵还此欠款。现根据国家相关法律规定，经甲、乙双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议： 一、协议主旨 1、原债务情况 甲乙双方于年月日签署《合同》（下称原合同），根据该合同，截至年月日，乙方对甲方有欠款人民币（大写）（￥元）（下称债务）。 债务说明： 2、乙方自愿以自有财产清偿上述债务。 二、抵债安排 1、乙方提供下列房产清偿债务。 房产地址： 房产证号： 房产面积： 配套家具、设备：

房产其它情况： （上述房产以及所列配套家具、设备均作为抵债财产，以下统称房产） 上述房产作价人民币（大写）（￥元）用于清偿。 2、上述房产用于抵债后，尚有债务余额为人民币（大 写）（￥元），乙方应于年月日前向甲方支付。 3、甲方指定收款账号： 开户行： 户名： 4、本协议约定的房产过户以及债务余额办妥或结清之后，甲乙双方的债务视为清偿完毕。 双方确认：甲乙双方按本协议履行之后，原合同的权利义务均告终止或履行完毕，双方就原合同不存在其它任何争议、赔偿或未结款项。 三、房产交接安排 1、年月日前，乙方应将房产交付给甲方。交付之后，甲方有权对房产进行占有、使用、处置并获得相关收益。 2、年月日前，乙方负责办理房产过户手续，将房产过户到甲方或甲方指定的人或公司名下，甲方负责配合。 特别说明：甲方有权指定任何人或公司。 3、乙方应承担房产过户的手续费用。 四、乙方的承诺保证 1、乙方保证自己对该抵债房产拥有处分权，该房产来源合法、不存在法律纠纷。

房屋抵款协议书

房屋抵款协议书 甲方: 乙方: 甲、乙双方就施工抵房一事经友好协商，达成如下协议： 一、双方确认乙方为甲方在小区施工工程款;双方一致同意以小区套房屋折抵工程款; 二、保证条款： 1.甲方保证以上用于折抵工程款的商品房为正常未售房源，不存在被查封、抵押或已售的情况； 2.该协议签订后，甲方保证不得出现因甲方原因导致抵款房屋被查封、抵押、出售等诸多致使乙方权利无法实现的情形； 3.甲方保证抵款房屋无产权争议，可正常办理产权证; 4．甲方保证在未取得乙方书面通知得情况下，不得随意出售该部分抵款房源； 5．甲方负责无偿为乙方办理该部分抵款房源的房屋产权证； 三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权（包括但不限于自用、出租、转让、抵押等）； 四、本协议书签订后，乙方有权选择当即办理房屋产权登记手续或暂不办理登记手续； 五、在未办理产权登记手续前，乙方可免费对该部分房源各进行一次更名。乙方将以书面通知方式告知甲方，其将 - 1 -

与第三方签订购房合同并须甲方为第三方办理房屋产权登记手续。 六、物业管理费用：在本协议书签订后,乙方或业主应按相关规定支付物业管理费用； 七、相关税费问题： 1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三方办理抵款房屋手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》、开具发票、提供相关资料、办理房地产权证及其他相关工作； 2.甲乙双方需按照国家规定,各自承担办理产权证相关税费； 八、自本协议签订之日起,乙方可自行销售或委托第三方销售抵款的房源,甲方不得进行干涉； 九、违约责任： 如抵款房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理产权证时,乙方有权要求甲方于五日内支付同等数额的工程款。同时,甲方还须支付乙方违约金元（大写：）。甲方如无能力支付该笔款项，须提供其它房屋抵偿或赔偿乙方一切损失； 十、本合同签订后，乙方须继续履行已签署的施工合同，并保证按照原有合同履行双方的责任和义务。 十一、协议有效期至所有抵款房屋办理完房屋产权证为止； 十二、本协议签订后，视甲方已将用于抵款的房屋实际交付于乙方，甲乙双方抵付行为完成且无异议； - 2 -

工程款抵房三方协议范本

协议书 甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司 法定代表人： 乙方：林州市祥隆劳务有限公司 法定代表人： 丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司 法定代表人： 鉴于： 1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。 2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：），其中约定乙方购买丙方开发的 1幢4单元402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币729064元。截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064元购房款未付。 甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议： 一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 729064 元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方

已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。 二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。 四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。 五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。 甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。 七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。 八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。 九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。 协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。

房抵材料款协议

房抵材料款协议 甲方（需方）: 乙方（供方）： 甲乙双方于年月日签订了《西安市预拌商品混凝土供需合同》（下称“供货合同”），约定甲方承建的泾渭·滨河国际城项目部所需商混由乙方供应。现甲乙双方经友好协商，就相关房产折价冲抵乙方商混货款事宜达成一致，签订本协议。 一、甲方已取得以下房产的处分权：开发的位于的 楼盘，房号号，建筑面积㎡。乙方对该房产已充分知悉，愿意以现状接受冲抵。 二、双方一致同意：甲方以上述房产折价￥元（人民币，大写元整），冲抵应付乙方的商混货款￥元。 三、本协议签订后，双方配合办理具体的财务抵款手续：甲方按“供货合同”约定向乙方支付货款，乙方开具相应的增值税专用发票；乙方收到甲方支付的每笔货款后3日内，转账支付到甲方指定的银行账户（账户名称：；账号：；开户银行：），款到该账户即视为甲方已收到该笔款项；直到抵房款全额付清之日，抵款财务手续办理完毕。 四、上述抵款财务手续办理完毕后，乙方应在30日内向甲方提供该房产的书面处置方案和相应资料，甲方应协助乙方或乙方指定的实际购房人与开发商签订《商品房买卖合同》，并取得开发商出具的

购房款收据。 五、乙方或者乙方指定的实际购房人与开发商签订《商品房买卖合同》后，有关该房产买卖的权利义务均按照该合同约定执行，与甲方无关。若乙方或者乙方指定的实际购房人签订《商品房买卖合同》后退房的，无权向甲方主张任何款项。 六、房屋面积最终以房地产主管部门测量的实测面积为准，因房屋面积误差等原因导致购房款产生变动的，由实际购房人与开发商直接结算，本协议房抵工程款的总额度不作调整（即￥元）。 七、本协议生效后，双方应严格履行协议约定，若任何一方违约，均应赔偿给守约方造成的一切经济损失。 八、本协议履行中产生争议的，由双方协商解决；协商不成的，均可向抵款房产所在地人民法院起诉。 九、本协议自甲乙双方签字盖章之日生效；共一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效应。 （以下无正文） 甲方:（盖章） 负责人： 乙方：（盖章） 负责人：