文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力线路勘察委托合同协议书范本

电力线路勘察委托合同协议书范本

编号:_____________电力线路勘察委托合同

甲方:________________________________________________

乙方:___________________________

签订日期:_______年______月______日

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,甲方承揽的____________________________,由于任务量大且工期紧,现将线路勘察委托乙方承担,经双方协商一致,签订本合同。

第一条乙方负责完成__________________________________________工作;

第二条工作内容及技术要求

根据110KV送电线路工程勘察任务书的相关要求完成各项工作。

第三条工期

乙方进场勘察工作结束后天内提交测量成果资料(包括数字成果图及测量原始记录等资料)。

第四条收费标准及付费方式

双方商定:本合同勘察工作费用由双方协定为人民币:伍拾万伍仟壹佰贰拾伍元整(505125元)。乙方提交测量成果资料后日内,经甲方审查合格后,甲方向乙方一次性支付所有费用。

第五条双方义务

5.1 甲方义务

5.1.1甲方按业主要求向乙方提供任务书,并对其完整性、正确性负责。

5.1.2 由于业主方变更委托设计项目、规模、条件及因甲方提交的资料错误或所提交资料作较大修改,以致造成乙方测量返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

5.1.3 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付测量成果资料时,须征得乙方同意,不得严重背离合理测量周期,且甲方应支付赶工费。

5.1.4 甲方应做好与业主方的沟通衔接工作。

5.2 乙方义务

5.2.1 乙方应按甲方要求的时间安排测量人员进行测量,乙方自备测量工具,并按国家相关规定、《工程测量规范》(GB50026-2007)、相应测量技术规范、规程及《测量任务书》相应要求进行工作。

5.2.2按本合同第三条规定的工期向甲方交付测量成果资料,并对提交测量成果资料质量负责。

5.2.3乙方进场开展测量工作受甲方委托,有义务维护甲方声誉,工作过程中不得与业主发生争执等不良行为。

5.2.4乙方有义务对测量成果资料进行保密,本次测量的全部成果资料所有权属于甲方所有,乙方不得以任何形式进行传播、扩散,不得向第三人转让或用于本合同项目外的项目,否则,甲方有权要求乙方按本合同测量工作费用总额的20%赔偿损失。

5.2.5 乙方交付测量成果资料后,应积极配合设计人员进行设计相关工作。

5.2.6乙方负责其测量人员的交通、食宿及其所产生的相关费用,乙方负责其测量人员进出场交通及现场的安全:乙方在进出场及测量现场发生的任何安全事故由乙方承担。

5.2.7乙方提供的测量成果资料不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测量成果资料不符合合同要求(而又非甲方原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负责赔偿责任,并承担相应的法律责任。

第六条保密

由执行本合同所产生的测量成果资料涉及保密的,甲、乙双方应按照《保密法》及相关涉密测绘成果管理制度进行保密。在项目完成并通过验收后,乙方不得以任何形式保留和使用因执行本合同所产生的测量成果资料。

第七条违约责任、争议

7.1.1合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方已支付的预付款。

7.1.2 乙方擅自转包本合同,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付测量工作费用总额30%的违约金。

7.1.3 费用结算时乙方应提供正规发票,并承担测量工作费用总额的相关税费;由于乙方原因未按合同规定时间提交测量成果资料,每超一日,应减收测量工作费用的2%。

7.1.4 甲方应及时向乙方支付约定的测量工作费用;由于甲方原因未按合同规定时间拨付测量工作费用,每超一日,应偿付未支付费用总额的1%逾期违约金。

7.2争议

双方在履行合同时发生争议,由双方当事人协商解决或有双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意项目所在地仲裁委员会仲裁,若仲裁未能达成调解,当事人双方可依法向具有管辖权地方人民法院起诉。

第八条合同解除

8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行的,可以解除合同。

8.2 因一方违约,致使合同无法履行,可以解除合同,但另一方所发生的一切费用由违约一方

承担。

8.3 因乙方违约致使合同无法履行(如乙方不能保证测量安全、出现严重交通事故、测量资料严重不合格、工期严重不能满足甲方的工作进度要求时),甲方有权解除合同。

8.4甲、乙双方协商一致,可以解除合同。

8.5合同解除后有过错方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第九条附则

9.1甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订合同并付费用。

9.2未尽事宜,经双方协商一致,签订补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。

9.3 乙方完成测量任务并提交测量成果资料,且甲方向乙方付清测量工作费用后,本合同自行终止。

9.4 本合同经双方签字盖章之日起生效,一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。

第十条合同终止

本合同甲乙双方签字盖章后生效;甲乙双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。

甲方(章):乙方(章):

法定代表或委托人:法定代表或委托人:

签订日期:签订日期:

电力线路施工合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT258 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 电力线路施工合同通用范本

电力线路施工合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守: 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起,至年月日前全部

完工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整,工程完工经验收合格后,于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容: 架设10KV线路700米,导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规

勘测设计合同书范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 勘测设计合同书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

委托方(发包方): (以下简称甲方) 受托方(承包方): (以下简称乙方) 甲方委托乙方进行勘测设计任务根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签定本合同,以资共同遵守。 第一条、任务的依据和内容: 1、任务依据(双方签定的协议或甲方委托书): 2、设计内容(工程名称、规模和设计阶段等): 第二条、勘测设计基础资料的提供与设计文件的交付: 1、甲方应按如下所列内容和时间提供设计基础资料 (1) (2) (3) 2、乙方收到甲方提供的勘测设计基础资料后拟订主要设计方案,并约定甲方于年月日在确认方案。 3、乙方根据甲方确认的设计方案,完成设计任务,并按如下所列时间交付设计文件。 (1) (2) (3) 4、设计文件交付数量按照《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的规定执行,增加数量另收工本费,其费用在交付时计价付款。 5、提供设计基础资料与交付设计文件的日期均以送达或寄发邮戳为准,由于甲方提供基础资料不全或未按时提供,乙方交付设计文件的日期予以后延。若提供设计基础资料的日期推迟15天,交付设计文件的日期另议。 第三条、勘察设计取费与拨付:

l、根据国家物价局、建设部《工程勘察取费标准》、《工程设计收费标准》的规定,勘察设计取费总额元。 2、勘察设计费的拨付: (1)本合同生效后十天内,甲方向乙方拨付勘察设计费总额的20%作为定金,(本合同履行后,定金抵作勘测设计费);勘测设计文件交付后15天内,结清全部费用。 (2)勘察设计工作开展后,甲方应按下表规定的日期向乙方拨付勘察设计费。 勘察设计费拨付表 次数金额(万元) 拨付期限付款方式备注 l 2 3 (3)其他说明: 第四条、双方的义务 1、甲方: (1) 按时提供合同规定的勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 (2)按合同规定的期限和金额拨付勘察设计费。 (3)在乙方人员进入现场工作时,提供工作、生活、交通和通讯方面的便利。需要邀请乙方人员到甲、乙方驻地以外的地方协助处理本合同范围内的有关问题,乙方的差旅费应由甲方支付。 (4)尊重并维护乙方的设计成果,乙方所提交的设计文件不得擅自修改或转让给第三方重复使用,除本工程项目以外,甲方重复使用乙方提供的图纸,须征得乙方的同意,其费用双方协商确定。

电力建设工程施工合同样本(合同范本)

电力建设工程施工合同样本 (合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-053604

电力建设工程施工合同样本(合同范本) 第一章一般条款 甲方:_________ 乙方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1.工程地点:_________。 2.工程内容:_________。 3.工程性质:_________。 4.承包范围:_________。 二、批准单位

1.批准文号:_________。 2.业主或主管单位:_________。 三、开工日期 1.竣工日期:_________。 2.总日历工期:_________。 四、质量等级:_________。 五、承包方式:_________。 六、合同价款:_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1.本协议条款; 2.本合同条件; 3.洽商:变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4._________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决。

建设工程勘察设计委托合同完整版

建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方:_________(以下简称甲方) 承包方:_________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计

电力施工合同

电力施工合同 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围:(详见施工图纸内容) 4、承包方式: 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容) 二、合同工期及工期延误 1、开工日期:年月日,竣工日期:年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起) 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之,的违约金,算至验收合格之日。 3、因以下原因造成工期延误、工期相应顺延: 发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; 发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行; 设计变更或工程量增加; 不可抗力 其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)人民币小写¥ 五、工程款结算及支付 1、工程竣工验收合格支付工程款的80%; 2、搭电成功之后付工程款的95%; 3、剩余5%作为保修金,一年后退还。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

电力低压线路施工合同正式样本_1

文件编号:TP-AR-L9466 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电力低压线路施工合同 正式样本

电力低压线路施工合同正式样本 使用注意:该协议资料可用在工作或生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后,签订的书面材料,以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。 一、工程概况及承包方式: 工程名称:工程地点:承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算) 二、承包范围: 定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米),计

8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带,计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计10000.00元。 三、工程期限及质量 工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天; 工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。 四、甲方责任及权利: 协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。

建设工程勘察设计委托协议书

建设工程勘察设计委托协议书 建设工程勘察设计委托合同 委托方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方本着互惠互利自愿的原则,经友好协商特制定以下条款: 一、委托事项: 甲方委托乙方为其进行: 二、勘察设计费用: 包干勘察设计费人民币:陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整(小写:67538。00元) 三、付款方式: 1、甲方在本合同签订后即付工程勘察设计费人民币:陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整(小写:67538。00元)。 2、如甲方与乙方签订本工程的施工合同,已收取的设计费计入工程款内。 四、工程勘察设计的时间、交付方式: 乙方需在设计费到帐后的5个工作日内向甲方提交电子版的设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 五、知识产权约定: 1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)的所有权、使用权和修改权。

2、甲方在余款未付清之前对该设计文件(包括概、预算文件、 材料、设备清单)不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使 用或者修改使用乙方设计的文件而导致的侵权,乙方有权依据《中 华人民共和国著作权法》追究其法律责任; 3、未被甲方采用的设计方案,知识产权仍归乙方所有; 六、双方的权利及义务: 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 3、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 4、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 5、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项 之前不得使用该设计作品: 七、违约责任: 1、因甲方原因要求中途停止勘察设计工作的,已付工程勘察设 计费不退还。 2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的定金应当全部退 回给甲方。 3、本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合 同另有条款约定的除外。 八、合同生效: 本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。 甲方(盖章):用户公司乙方(盖章): 代表:代表:

电力工程合同(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 电力工程合同

编号:FS-DY-20730 电力工程合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费万元(具体明细见附表): 具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预

付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

勘察设计合同范本【最新版】

勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________

传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致,达成“_________”工程地质勘察合同,合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合“_________”工程具体情况,经甲、乙双方协商,甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处,占地面积_________平方米,拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场,总建筑面积_________平方米,其中住宅约_________平方米,商场约_________平方米,半地下室停车场建筑面积_________平方米。

2019年电力工程施工委托合同协议书范本

编号: _______________ 电力工程施工委托合同 发包方:__________________________ 承包方:__________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 发包方:(以下简称甲方) 承包方:以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

第一条工程概况 工程名称:_ 工程地点:____________ ___ 工程内容:______________________________ 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电 力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA 箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间 的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方 购买。 承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程 (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进 出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(RMB:____________ 万元整含税(大写 _____________ 元整),以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书岀来后,甲方应一次性付给乙方工程预 付款(人民币) _______ % _______ 元整,(大写________________ 整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50% (人民币)____________ 元整(大写______________ 元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) ____________ 元整(大写____________ 元整) 4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管. 线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

电力线路施工合同范本

电力线路施工合同范本 甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处 地址:廊坊市新华路80 号 联系人:某某 联系电话: 乙方:华北电网有限公司廊坊供电公司 地址:廊坊市新华路105 号 联系人:某某 联系电话:(自愿退股协议书) 丙方:廊坊明源电力工程有限公司 地址:廊坊经济技术开发区金源道 联系人:某某 联系电话: 传真: 开户银行:工商银行廊坊曙光道支行 帐号: 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施实行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖

的高压输电线路实行迁改。

二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料; 负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新 建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作,确保群众的 合法权益得到维护,确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线 路的杆塔基础养护工作提供方便; 4 、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1 、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的 停电工作; 2 、按照电力行业相关技术标准的要求,对迁改线路实行验收;对不 符合技术要求的迁改线路提出整改要求; 3 、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、 施工质量等实行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1 、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工; 2 、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工, 按照本协议约定的工期完成施工; 3 、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工,符合国家及电力 行业相关标准的要求,满足廊沧高速公路施工和运行要求; 1、 按照合同约定即时支付迁改线路所需工程费用; 2、 3、

电力工程总承包合同范本(最新版)

合同编号: 电力工程总承包合同范本 (最新版) 甲方: 乙方: 签订地点: 签订日期:年月日 说明:本合同为word格式,下载后可自由编辑

甲方(全称):xx房地产开发有限公司 乙方(全称):xx电力建设总公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方依自愿平等原则,协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:xxx房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点:xxx县 3、工程范围和内容:根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工,施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元(贰拾陆万伍仟元整),但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额,乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成,因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。

第五条工程承包方式为:包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购,乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中,应严格按图施工,但下列情况可予以改变: ㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方不得任意更改设计,应以书面形式通知甲方,由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充,乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外),如超过原设计标准和规模的设计变更,按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责: ㈠开工前,使施工现场具备施工条件。并在施工过程中,解决场地征用及青苗陪偿问题; ㈡根据工程进度的要求,统筹安排,组织协调施工单位之间的关系,以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理相关手续。 2、乙方的职责: ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求,做好相关材料的采购和管理。

电力工程施工合同书(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

电力工程施工合同书(合同范本) 甲方:玉树xxxx水务局 乙方:青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV~10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况:0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称:玉树县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程 二、工程内容: 0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点:玉树县结古镇禅古新村

四、设计单位:青海省水利水电勘探设计院 五、工期: 2020年月日至2020年月日 五、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定 (¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人: 二、乙方项目负责人: 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表:

电力线路施工合同标准范本

协议编号:LX-FS-A55090 电力线路施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力线路施工合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守: 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起,至年月日前全部完

工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整,工程完工经验收合格后,于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容: 架设10KV线路700米,导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。

勘察合同委托

建设工程勘察合同(一) [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井) 工程测量、工程物探] 工程名称: 工程地点: 合同编号:(由勘察人编填)勘察证书等级: 发包人: 勘察人: 中华人民共和国建设部 签订日期:年月日

国家工商行政管理局

发包人: 勘察人: 发包人委托勘察人承担建设项目的岩土工程勘察(详勘阶段)任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:。 1.2工程建设地点:。 1.3工程规模、特征:。 1.4工程勘察任务委托文号、日期:。 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:满足国家现行《岩土工程勘察规范》GB50021-2001标准、贵州省岩土勘察地方规范,再结合场地特点及其他相关规范进行勘察。 1.6承接方式:固定包干单价。 1.7预计勘察工作量:以设计布孔平面图及地勘成果资料作结算依据,满足规范及勘察设计要求。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1单个项目的勘察工作定于进场实际施工后20个工作日内完成勘查工作,野外工作结束后,10个工作日内提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按固定包干单价×实际勘探孔数计取费用。国家规定的收

电力工程施工合同完整版

电力工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

电力工程施工合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 电力工程施工合同(一) 工程名称:xx工程 发包单位:xx 承包单位:xx 甲方:xx 乙方:xx 工程项目名称:xx 工程项目地点:xx 计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之

一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构

建设工程勘察设计委托合同(示范合同)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-009757 建设工程勘察设计委托合同(示Commission contract for survey and design of construction project

建设工程勘察设计委托合同(示范合 同) 委托方:_______________________(以下简称甲方)承包方: _______________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;

③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。(四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。(五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。(六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。2.乙方责任(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。(三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。(四)乙方对所承担

电力工程承包合同协议书范本

甲方∶ 乙方: 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时按质完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称∶ 二、工程地址∶ 三、工程范围∶ 第二条在组织施工过程中,如遇下列情况需顺延工期,双方应及时进行协商确定顺延期限 一、因天灾或人力不能抗拒或变更施工图而不能继续施工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 第二条施工准备 一、甲方在开工前应清除施工场地障碍物;解决施工用地、施工用水源、电源和运输道路的畅通;应向乙方提供所有工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织相关人员研究和熟悉供电部门审核批准的用电方案及小区供配电设计图纸、参与设计交底、编制施工图预算、施工组织设计或施工方案;做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、物资供应方式:包工包料 二、供应的材料和设备,谁供应谁负责,因此造成对方的损失,由供应方承担。 第五条工程款结算与工期 本工程通电前需甲方支付用电保证金1—2万元外,其它所需费用全部由乙方承担。

一、本工程造价的结算方式: ____________元整(¥____________)不含税价一次性包死,如确需调整包干价,必须经双方签字认可。 付款方式:合同签订后经甲乙双方约定甲方付主材料进场后总价款______%,验收合格通电后付总价款______%,______%做质保金,质保期一年,一年后质保金返还。 第六条工期 有效工作日30天内完成 第七条施工与设计变更 一、乙方应根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准。 二、在组织施工中,要坚持按图或供用电方案施工,任何一方不得随意变更设计。 三、在施工中由于乙方自身原因造成的损失,均由乙方自行负担。 第八条竣工验收、结算与保修 一、工程经供电部门及甲方检验合格送电之日起,移交给甲方,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。 二、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。在保修期间,确因施工责任造成的质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。 第九条奖励、惩罚与仲裁 一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,由乙方偿付给甲方 / 的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方/ 的奖励。 二、施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下第( 2 )项方式处理:

电力低压线路施工合同详细版

文件编号:GD/FS-8386 (协议范本系列) 电力低压线路施工合同详 细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力低压线路施工合同详细版 提示语:本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 甲方: 乙方: 本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于现场3台桩机施工,原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。对临时水结算方式以补充说明: 一、临时电工程增补费用:

更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条 =500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。 二、本协议签订后工期按主合同执行。 三、其它:按订立的主合同执行。 备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地 法院诉讼解决。 甲方:乙方:

勘察设计委托合同范本

建设工程勘察设计委托合同 发包人: 设计人: 发包人委托设计人承担_________________工程设计,工程地点为____________,经双方协商一致,签订本合同。 第一条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条勘察设计相关内容 2.1发包人委托设计人承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 2.2发包人需向设计人提供的有关资料、文件及时间(见附件)。 2.3设计人向发包人交付设计文件、份数、地点及时间(见附件)。 第三条设计依据 3.1发包人给设计人的委托书和设计意向书 3.2发包人提交的基础资料 第四条双方责任 4.1 发包人责任 4.1.1发包人按本合同第一条(2.2)规定的内容,在规定的时间内向设

计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第一条(2.3)规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 4.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 4.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的设计费;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 4.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。 4.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建,发包人均应支付应付的设计费。 4.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得

相关文档
相关文档 最新文档