2010年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案

2010年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（）。

A．地震灾害导致施工暂停

B．恶劣气候影响施工安全

C．社会动乱影响施工进度

D．图纸设计错误导致的工程返工

2．监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。A．委托代理

B．法定代理

C．指定代理

D．职务代理

3．施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。

A．施工投标保证

B．施工履约保证

C．施工预付款保证

D．质量保证金保证

4．甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（）。

A．已经成立

B．完备形式后成立

C．效力待定

D．未成立

5．当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（）。A．招标公告

B．投标文件

C．宣传广告

D．招股说明书

6．《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是（

）。

A．对方当事人降低注册资金

B．对方当事人银行贷款数额激增

C．对方当事人的法定代表人变更

D．对方当事人经营状况严重恶化

7．根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是（）。

A．一方因重大误解而订立的合同

B．双方协商一致订立的显失公平的合同

C．双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D．一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

8．施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于（）。

A．债务承担

B．债权转让

C．债务人向第三人履行债务

D．由第三人向债权人履行债务

9．某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是（）。

A．由设计单位直接向承包人承担违约责任

B．由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任

C．发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任

D．发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人

10．某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付（）万元。

A．10

B．25

C．20

D．35

11．根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。

A．抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B．抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C．担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D．担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

12．某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是（）。

A．招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B．办理招标备案后，招标人可以自行招标

C．无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D．办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标

13．公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是（）。

A．投标文件的符合性鉴定

B．投标人的资格预审

C．商务标评审

D．技术标评审

14．下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是（）。

A．联合体投标没有联合体协议书

B．投标工期长于招标文件要求的工期

C．投标报价的大写金额与小写金额不一致

D．投标文件没有投标人授权代表的签字

15．根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是（）。

A．投标文件的密封不符合招标文件的要求

B．投标人购买招标文件后不递交投标文件

C．投标文件中附有招标人不能接受的条件

D．投标截止日期后要求撤回投标文件

16．某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。

A．4850万元和5000万元

B．4850万元和4850万元

C．5150万元和5000万元

D．5150万元和4850万元

17．下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。

A．设计招标应为设计方案最优者

B．监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C．施工招标为投标报价最低者

D．永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

18．根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是（）。

A．补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B．补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C．补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D．补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费

19．根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，监理合同的有效期指的是（）。A．合同约定的开始日至完成日

B．合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C．合同签订日至合同约定的完成日

D．合同约定的开始日至工程验收合格日

20．某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是（）。

A．试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目

B．监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任

C．监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任

D．试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任

21．施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由（）支付。

A．委托人

B．承包人

C．委托人和承包人共同

D．政府主管部门

22．根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是（）。

A．协调工程项目的外部关系

B．报送监理人员情况

C．保守工程秘密

D．协调合同管理工作

23．根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。

A．委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B．委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C．委托人增加的监理工作内容过多

D．执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

24．根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是（）。

A．监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B．监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C．监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D．监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

25．某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，20 09年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月2 8日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为（）。

A．2009年10月6日

B．2009年10月25日

C．2009年10月27日

D．2009年10月28日

26．某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为（）万元。A．20

B．40

C．50

D．100

27．实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（）以书面形式通知承包人。

A．总监理工程师

B．监理人

C．发包人

D．总监理工程师代表

28．根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于（）。

A．费用

B．追加合同价款

C．索赔款

D．可接受合同金额

29．施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是（）。

A．担保发包人能够按期支付工程进度款

B．发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C．表明发包人与承包人合作的诚意

D．防止承包人擅自变更、终止施工合同

30．因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给（）审核。

A．发包人

B．设计文件的审批机构

C．监理工程师

D．承担工程初步设计的设计院

31．某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（）。

A．自2月1日始，至12月5日止

B．自2月1日始，至12月20日止

C．自2月5日始，至12月5日止

D．自2月5日始，至12月20日止

32．根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是（）。

A．由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

B．由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

C．承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D．承包人应在设备到货时与工程师共同核验

33．根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是（）。

A．审查承包人提交的进度计划

B．修改承包人提交的进度计划

C．控制施工工作按进度计划执行

D．检查承包人进度计划的执行情况

34．根据建设工程施上合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（）。

A．工程师与承包人共同检验

B．工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C．工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D．验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

35．某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。

A．追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B．工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C．承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D．按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

36．根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是（）。

A．地方税费发生变化

B．工程造价管理部门公布的价格调整

C．施工作业导致停水2天

D．一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

37．根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是（）。

A．按照承包人完成的实际工程进行计量

B．只对承包人完成的合格工程进行计量

C．对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量

D．承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

38．工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是（）。

A．承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B．承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C．发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D．发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

39．根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是（）。

A．由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B．发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C．承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D．由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

40．根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是（）。

A．发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B．承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织

C．承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D．发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

41．根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为（）。

A．工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B．提交工程竣工验收报告后28天

C．移交工程后14天

D．通过工程竣工验收后14天

42．根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是（）。

A．发包人严重拖欠工程进度款

B．发包人拖延组织工程竣工验收

C．发包人拒绝支付工程竣工结算款

D．发包人指令使用质量不合格的建筑材料

43．建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是（）。

A．由供货商承担供货的全部运费

B．由采购方承担自行运到目的地所需费用

C．由供货商承担货物转运增加的保险费用

D．由采购方和供货方共同承担转运费用

44．根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是（）。

A．因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B．竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C．对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D．承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

45．采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。

A．合同工期

B．竣工日期

C．施工期

D．合同有效期

46．根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与（）签订分包合同。

A．业主

B．工程师

C．承包商

D．承包商代表

47．采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是（）。A．提交工程师决定

B．提交争端裁决委员会决定

C．诉讼

D．仲裁

48．根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是（）。

A．承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B．施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C．运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D．承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

49．承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于（）。

A．工程延误索赔

B．工程变更索赔

C．工程加速索赔

D．合同工期索赔

50．根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是（）。

A．通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B．完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C．因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D．异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0．5分)

51．合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有（）。

A．政府机关

B．法人的分支机构

C．大学所属二级学院

D．事业单位

E．社会团体

52．下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（）。

A．工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止

B．工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

C．工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D．被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响

E．被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

53．根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有（）。

A．格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务

B．订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款

C．订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动

D．发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释

E．发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释

54．《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有（）。

A．缔约一方有受损害的事实

B．缔约过失责任方有过错

C．缔约方违反要约约定

D．缔约当事人的过错与损失有因果关系

E．合同尚未成立

55．《合同法》规定的合同变更条件包括（）。

A．有效的合同

B．协商一致

C．合同当事人一方确有变更理由和依据

D．须经合同管理机关批准

E．变更内容明确

56．下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有（）。

A．监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B．建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C．仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D．法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E．合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

57．根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有（）。

A．大型基础设施建设项目

B．涉及国家安全的保密工程项目

C．国家融资的工程项目

D．世界银行贷款项目

E．采用特定专有技术施工的项目

58．招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有（）。

A．招标工作范围

B．对投标人的资质要求

C．招标公告

D．资格预审条件

E．招标方式和计划工期

59．根据《招标投标法》的规定，开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致投标文件无效的有（）。

A．投标文件未按要求予以密封

B．投标函未加盖企业法定代表人印章

C．投标人未提供投标保函或投标保证金

D．投标文件对招标文件的响应存在细微偏差

E．联合体投标未附联合体共同投标协议书

60．工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。

A．招标文件的内容不同

B．投标保函的保证范围不同

C．对投标书的编制要求不同

D．开标形式不同

E．评标原则不同

61．根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有（）。

A．中标函

B．监理委托函

C．工程监理合同标准条件

D．投标保函

E．规范和规程

62．根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括（）。

A．监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

B．监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

C．批准监理人的监理工作实施细则

D．审查监理人提交的监理报告

E．要求更换不称职的监理人员

63．根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有（）。

A．工程设计的建议权

B．工程项目质量、工期和费用的监督控制权

C．施工承包单位的选定权

D．工程设计变更的决定权

E．工程项目协作单位协调工作的主持权

64．根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有（）。

A．由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作

B．由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作

C．由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作

D．非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作

E．非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作

65．根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括（）。

A．办理施工许可证

B．拆除地下障碍物

C．平整施工现场

D．挖好排水沟渠

E．接通水源电源

66．根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。

A．按时提供设计依据文件

B．负责设计成果的报批手续

C．负责审查各阶段设计文件

D．保证设计质量

E．为设计人提供施工现场工作条件

67．建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括（）。A．开工日期

B．竣工日期

C．施工期

D．合同工期总日历天数

E．合同工期总工作天数

68．根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（）。

A．中标通知书-合同协议书-合同专用条款

B．中标通知书-投标书-合同通用条款

C．履行过程中的书面洽商-合同专用条款-工程量清单

D．投标书-合同专用条款-标准规范

E．图纸-合同专用条款-工程量清单

69．建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有（）。

A．开通施工现场公共道路

B．水准点与坐标控制点的交验

C．办理施工许可手续

D．审查承包人提交的施工进度计划

E．书面通知发包人及时支付工程预付款

70．根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。A．施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B．施工中遇到了有考古价值的文物

C．发包人订购的设备不能按时到货

D．施工作业危及人身安全

E．发包人未能按时移交后续施工的现场

71．根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A．本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B．设计变更调整的合同价款

C．因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D．本期应扣回的工程预付款

E．承包人的索赔款

72．根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。

A．工程本身的损失

B．承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C．工程师的人员伤亡损失

D．工程停工损失

E．承包人的施工机械损失

73．根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括（）。

A．工程质量保修范围

B．质量保修期限

C．保修金数额

D．发包人的保修通知书格式

E．施工质量责任的保修金扣留方式

74．工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括（）。

A．样品对照法

B．经验鉴别法

C．物理试验法

D．化学实验法

E．查点法

75．施工过程中遇到的下列不利条件中，属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有（）。

A．不利于施工的外界自然条件

B．超音速飞行物产生的压力波干扰

C．招标文件中未提供的水文条件

D．不利于施工的气候条件

E．招标文件和图纸均未说明的地下障碍物

76．根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。

A．发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B．施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C．业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D．后续法规调整引起的延误

E．施工中受到其他承包商的干扰

77．根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有（）。

A．指示再进行一次重复的竣工检验

B．经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C．建议业主解除合同

D．颁发接收证书并延长保修期限

E．要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

78．根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就（）发布变更指令。

A．缩短合同约定的工期

B．改变合同中任何工作的数量

C．删减任何合同约定的工作内容

D．改变原定的施工顺序

E．变更任何工作的质量要求

79．根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括（）。

A．承包商的实际施工进度滞后于进度计划

B．本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额

C．承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款

D．承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款

E．承包商代表不能胜任工作

80．下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（）。

A．招标文件

B．招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C．技术文件中提供的地质资料

D．工程师发布的书面指令

E．检查和试验记录

注册监理工程师继续教育试题及答案

1.单选题【本题型共60道题】 1.工程进度款的结算方式为()。 A．按月结算与支付 B．按季结算与支付 C．按半年结算与支付 D．按一年结算与支付 2.屋面细石混凝土防水层表面平整度用2m靠尺和楔形塞尺检查，其允许偏差为（） A．2mm B．3mm C．4mm D．5mm 3.围护墙侧向土压力监测点，在平面布置上基坑每边不宜少于（）个监测点。竖向布置上监测点间距宜为（），下部宜加密。 A．1、2-5m B．1、3-5m

C．2、2-5m D．2、3-5m 4.对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。 A．事先分析可能造成质量问题的原因 B．事先分析施工过程中的关键工序 C．分析施工过程中的薄弱环节 D．分析施工过程中质量不稳定的工序 5.清水混凝土产生表面泌水现象的原因不包括() A．含砂量高 B．气温低 C．外加剂配料不当 D．坍落度太大 6.关于蒸压加气混凝土砌块的描述下列错误的是() A．可以作为承重结构材料 B．可以作为非承重结构材料

C．各项指标应优于B06级 D．热阻小、重量轻，具有良好的防火、隔热、保温、隔声性能7.以下()不属于专项检测的业务内容。 A．桩的承载力检测 B．简易土工试验 C．硅酮结构胶相容性检测 D．混凝土、砂浆现场检测 8.屋面细石混凝土防水层混凝土水灰比不应大于（） A．0.4 B．0.6 C．0.55 D．0.45 9.直螺纹连接抗拉强度试验中，如果有1个试件的强度不符合要求，则() A．验收批合格 B．验收批不合格

C．取3个试件进行复检 D．取6个试件进行复检 10.根据国家现行的管理制度，房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后，尚需在规定的时间内，将验收文件报（）备案。 A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．政府管理部门 11.分包工程承包人就施工现场的安全向()负责。 A．分包工程发包人 B．监理单位 C．建设单位 D．安全质量监督机构 12.分包工程承包人就施工现场的安全向()负责。 A．分包工程发包人

全国监理工程师考试真题

2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错

全国注册监理工程师报考条件(精)

全国注册监理工程师报考条件 一、国家注册监理工程师报考条件 1、注册监理工程师的报考条件凡中华人民共和国公民身体健康遵纪守法具备下列条件之一者可申请参加监理工程师执业资格考试。 (一参加全科 (4科考试的条件 1、工程技术或工程经济专业大专 (含大专以上学历按照国家有关规定取得工程技术或工程经济专业中级职务并任职满 3年。 2、按照国家有关规定 , 取得工程技术或工程经济专业高级职务。 3、 1970年 (含 1970年以前工程技术或工程经济专业中专毕业按照国家有关规定取得工程技术或工程经济专业中级职务并任职满 3年。参加全部 4个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过全部科目考试。 1、 1970年 (含 1970年以前工程技术或工程经济专业中专 (含中专以上毕业 2、按照国家有关规定 , 取得工程技术或工程经济专业高级职务 2、注册监理工程师的免考条件对从事工程建设监理工作并同时具备下列 4项条件的人员可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》两科。 3、从事工程设计或工程施工管理工作满 15年 4、从事监理工作满 1年。符合免试部分科目考试的人员必须在一个考试年度内通过规定的两个科目的考试可取得监理工程师执业资格证书。这 2个科目是《建设工程监理基本理论与相关法规》和《建设工程监理案例分析》 二、国家注册建造师报考条件 一级建造师的报考条件

1一级建造师的报考条件 (一取得工程类或工程经济类大学专科学历工作满 6年其中从事建设工程项目施工管理工作满 4年。 (二取得工程类或工程经济类大学本科学历工作满 4年其中从事建设工程项目施工管理工作满 3年。 (三取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业工作满 3年其中从事建设工程项目施工管理工作满 2年。 (四取得工程类或工程经济类硕士学位工作满 2年其中从事建设工程项目施工管理工作满 1年。 (五取得工程类或工程经济类博士学位从事建设工程项目施工管理工作满 1年。备注 1、报名条件中有关学历的要求是指经国家教育部承认的正规学历有关工作年限的要求是指报名人员取得学历前后从事本专业工作时间的总和计算截止日期为考试报名年度当年年底。 2、考试地点为其报名所在地。即在哪里报名就在哪里考试。 3、年龄超过 65周岁不予注册。 1、一级注册建造师免考条件 一级建造师的免考条件 2003年 12月 31日前取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》并符合下列条件之一的人员可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》 2个科目只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》 2个科目的考试一受聘担任工程或工程经济类高级专业技术职务。二具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满 20年。

监理工程师试题及答案word版本

工程监理人员考核试题 项目名称：姓名：得分： 一、单项选择题（每小题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A ） A. 外部的、横向的控制 B. 内部的、横向的控制 C. 外部的、纵向的控制 D. 内部的、自身的控制 2、关于质量体系描述不准确的一项是（B ） A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B.资源是质量体系的人事保证 C.程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D.过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 3、在工程建设中起决定性作用的环节是（A ） A. 设计质量控制 B. 施工质量控制 C. 监理质量控制 D. 策划质量控制 4、监理工程师控制质量的目的是(A ) A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B．维护社会公共利益 C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能 5、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有（C ）和确定工期和后续工作的限制条件。 A.进度计划执行中的跟踪检查 B.实际进度数据的加工处理 C.分析进度偏差对工作及总工期的影响 D.实际进度与计划进度的对比 6、从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( A )。 A．信息的全面、准确、及时 B．信息的有用性 C．信息的提取、分类与管理工作 D．信息的搜集、存储与管理工作 7、在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑(A )。 A．安全可靠性和使用功能目标 B．投资效益目标 C．质量最优目标 D．经营效益目标 8、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（C ）。 A．下达《工程暂停令》B．责令不得用于工程重要部位 C．责令做出标识，限期清除出场D．责令限期修补合格后备用 9、根据材料信息和保证资料的具体情况，( C )应采用全检进行材料的检(试)验。 A．当材料的性能不清楚时 B．对材料质量保证资料有怀疑时 C．对重要部位的材料 D．对成批生产的构配件 10、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（B ）。 A．承包人应获得工期顺延和费用补偿

监理工程师考试真题及参考答案

2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。

C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法

全国监理工程师历年真题.doc

精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?

C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?

D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?

B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?

全国注册监理工程师继续教育试题答案

1.单选题【本题型共60道题】 1.预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层，应与孔（槽）外的结构防水层（）。 A．根据施工情况定 B．保持连续 C．可以局部设防 D．和甲方商量 2.同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后，乘折算系数，折算系数易取为（）。 A．0.95 B．1 C．1.05 D．1.1 3.底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于（）的混凝土灌实小砌块的孔洞。 A．C10 B．C15 C．C20 D．C30 4.复合式衬砌的防水层和缓冲排水层铺设与内衬混凝土的施工距离均不应小于（）。 A．0.8m B．5m C．10m D．3m 5.钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的检查数量按同类构件数抽查10%，且不应小于（）个。 A．1 B．2 C．3 D．4 6.砖块梁底部的模板拆除时，灰缝砂浆强度应（）。 A．不低于设计强度的25%

B．不低于设计强度的50% C．不低于设计强度的75% D．不低于设计强度的100% 7.同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗几门窗玻璃每（）樘应划分为一个检验批。 A．100 B．300 C．50 D．150 8.结构性能检验时，对成批生产的预制构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过（）的同类产品为一批进行检验（）。 A．3个月 B．30天 C．2个月 D．15天 9.当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的（）。 A．41643 B．41642 C．41641 D．41702 10.水泥混凝土垫层的厚度不应小于（）。 A．60mm B．55mm C．50mm D．65mm 11.喷射混凝土施工时，所用的速凝剂、其初凝时间不应超过（）。 A．10min B．15min C．5min D．3min 12.风管外径或外边长的允许偏差：当小于或等于（）时，为2mm。

2017年度监理工程师(必修课)继续教育考试试题及答案

2015年度监理工程师继续教育必修课试题(74分带答案) C．施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.监理职业责任保险属于风险管理策略中的()。 B．风险转移 3.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是()。 C．投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 4.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务，但在服务的()方面有着本质区别。 B．性质、范围及侧重点 5.工程监理单位在建设工程项目的代表人是()。 C．总监理工程师 6.在建筑材料审核工作中，施工方提交的建筑材料报审表附件不包括()。 C．订货合同 7.企业对外履行社会责任的对象不包括()。 B．债权人 8.一般业主不能转移而必须自身承担的风险是() C．自然环境风险 9.建设工程项目管理信息化的实施模式中，比较适用于中小型、复杂性程度低工程项目的是()。 A．租用服务 10.开标时，由()检查投标文件的密封情况。 D．投标人或者其推选的代表或招标人委托的公证机构 11.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，不需要专业监理工程师采取旁站形式实施监理的是()。 C．门窗制作与安装 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对()，依照刑法有关规定追究刑事责任。 C．直接责任人员

13.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括()。D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故 14.某工程合同总融300万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料、构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。 B．150 15.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，在施工准备阶段，工程监理单位应当编制监理实施细则的危险性较大的分部分项工程有()。 B．土方开挖工程 16.根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97），下列关于砌筑工程冬期施工的说法中错误的是()。 D．混凝土小型空心砌块可以采用冻结法施工 17.下列关于事故报告程序的陈述，错误的是()。 B．单位负责人接到报告后，先处理事故现场，待处理完毕后再向上级相关部门报告 18.对于监理单位以书面形式提交建设单位并要求作出决定的事宜，建设单位应在专用条件约定的时间内给予书面答复。逾期未答复的，视为() A．建设单位认可 19.《招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A．2% 20.在委托监理的建设工程中。监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的()。 C．独立性 21.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 B．3 22.在教学科研综合楼案例中，监理机构的部门设置不包括()。 C．法律合约部门 23.下列关于标底的陈述，错误的是()。 A．一个招标项目设置多个标底 24.下列哪些选项不属于项目可行性研究的主要内容()。 B．融资方案分析

监理工程师控考试真题参考答案

2017年监理工程师三控考试真题参考答案 一、单项选择题( 共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。 A决策 B勘察 C施工 D设计 参考答案：C 2建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起( A )日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 A15 B20 C25 D30 参考答案：A 3涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经( D )审批后方可实施。 A建设单位 B监理单位 C设计单位 D原施工图审查机构 参考答案：D 4根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程( D ) A材料生产厂家 B保修期限 C材料供应单位 D合理使用年限 参考答案:D 5监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( B )。

A科学性和价值 B有效性和效率 C创造性和价值 D管理水平和效率 参考答案：B 6关于监理单位质量方针的说法，正确的是( C )。 A质量方针应自管理者代表制定 B质量方针应自技术负责人制定 C质量方针应自最高管理者发布 D质量方针应自管理者代表发布 参考答案：C 7关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( B )。 A工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D工程项目质量控系统境不随项目管理机构的解体而诮失 参考答案：B 8下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( C )。 A极差 B标准偏差 C均值 D变异系数 参考答案：C 9工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是( B )。 A调查表法 B分层法 C排列图法

全国注册监理工程师考试模拟试题

2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据

C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数

2016年监理工程师(市政公用工程)继续教育考试试题及答案

?单选题【本题型共 ?道题】 ? ?给水排水构筑物基坑开挖冬期施工时，应采取?）。 ??．防渗措施? ??．防晒措施? ??．降温措施? ??．防冻措施? ?下列??不属于天然气。 ??．纯气田天然气? ??．石油伴生气? ??．油制气? ??．煤矿矿井气? ?液化石油气由液态转为气态时，体积会增加??。 ??． ??????倍?

??． ??????倍? ??． ???????倍? ?道床混凝土强度达到设计要求（）以上，放可行驶轨道车或承重。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?混凝土板采用切缝法施工时，混凝土的强度必须达到???以上时，方能进行切割或锯切。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?给水管道压力试验相对于预应力混凝土管，其工作压力≤ ???时，试验压力为?????为工作压力?

??． ???? ??． ???? ??． ????? ??． ???? ?从目前国内外地下车站采用的施工方法来看，主要有??、盖挖法和暗挖法三种。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖顺做法? ??．盖挖顺做法? ??．盾构法? ???法是先明挖至车站顶板底面标高后，即完成顶板结构施工，并恢复道路交通。然后在顶板保护下自上而下逐层开挖并同时完成车站主体结构直至底板。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖法? ??．盖挖顺作法? ??．盖挖逆作法? ?路侧绿化带宽度大于 ?时，可设计成开放式绿地，开放式绿地中，绿地用地

面积不得小于该绿化带总面积的?? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层，每挖出一段就浇筑一段，起到??的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完成车站底板结构，以平衡基坑的变形。 ??．加固? ??．支撑? ??．保护? ??．平衡? ??城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于??为宜。 ??． ?? ??． ???

全国监理工程师历年真题

全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆

7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5

监理工程师考试试题及答案【最新】

监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位

4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。

A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门

2017监理工程师继续教育考试试题及答案-房建工程

1.单选题【本题型共60道题】 1.安装在卫生间及厨房内的穿墙套管，其顶部应高出装饰地面（）mm A．20 B．40 C．50 D．100 2.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求是，起拱高度为跨度的（） A．1/1000 B．3/1000 C．1/1000~3/1000 D．L/1000 3.建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的()。

A．前提条件 B．控制手段 C．经济措施 D．目标规划 4.承重木结构原木材质为Ⅱa级的受拉构件或拉弯构件，扭纹斜率不大于（） A．6 B．8 C．12 D．15 5.厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于（）mm A．0.3 B．0.5 C．1 D．1.5 6.施工总包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专

业工程分包给他人的属()的行为。 A．违法分包 B．违反合同 C．转包 D．允许他人以本企业名义承揽工程 7.下列关于建筑节能的说法错误的是（） A．建设单位可以要求设计单位、施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 B．施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工 C．采用集中采暖制冷方式的新建民用建筑应安设建筑物室内温度控制和用能计量设施 D．建设单位在竣工验收过程中，有违反建筑节能强制性标准行为的，需重新组织竣工验收 8.高层建筑的标准层可按每（）层作为一检验批 A．4 B．3

C．2 D．5 9.罩面石膏灰不得抹在（）层上 A．石灰砂浆 B．水泥石灰砂浆 C．防水砂浆 D．水泥砂浆 10.结构性能检验时，对成批生产的预制构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过（）的同类产品为一批进行检验（） A．3个月 B．30天 C．2个月 D．15天 11.兼具防水和装饰效果的是()

2018年监理工程师三控考试真题

2017 年监理工程师《三控》考试真题 、单选题，每题 1分，共 80 分 1. 工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（ A. 决策 B.勘察 C.施工 2. 建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（ 建设刑侦主管部门备案。 A. 15 B.20 C.25 3. 设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（ ）审批后方可实施。 A. 建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D .原施工图 审查机构 4. 根据《建设工程质量管理条例》 ，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程 （）。 A. 材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合 理使用年限 5. 监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（ ）。 A. 科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D . 管理水平和效率 6. 关于监理单位质量方针的说法，正确的是（ ）。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7. 关于贯彻项目质量控制系统特性的说法，正确的是（ ）。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B. 工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D ．工程项目质量控制系统不 随项目管理机构的解体而消失 8. 下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（ ）。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9. 工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进 行 分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（ ）。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10. 采用直方图分析法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（ ）。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11. 采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右下的一条直线带，说明两条变量之 间的 关系为（ ）。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12. 工程开工前，施工图纸会审会议应由（ ）主持召 开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13. 经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（ ）签字。 ）阶段。 D.设计 ）日内，向工程所在地县级以上人民政府 D.30

注册监理工程师管理规定

注册监理工程师管理规定（熟悉） 08、09年各2题，10年1题 第一章总则 第一条为了加强对注册监理工程师的管理，维护公共利益和建筑市场秩序，提高工程监理质量与水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本规定。 第二条中华人民共和国境内注册监理工程师的注册、执业、继续教育和监督管理，适用本规定。 第三条本规定所称注册监理工程师，是指经考试取得中华人民共和国监理工程师资格证书（以下简称资格证书），并按照本规定注册，取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书（以下简称注册证书）和执业印章，从事工程监理及相关业务活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的人员，不得以注册监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动。 第四条国务院建设主管部门对全国注册监理工程师的注册、执业活动实施统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设主管部门对本行政区域内的注册监理工程师的注册、执业活动实施监督管理。 第二章注册 第五条注册监理工程师实行注册执业管理制度。 取得资格证书的人员，经过注册方能以注册监理工程师的名义执业。 第六条注册监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩，按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别，按专业注册。每人最多可以申请两个专业注册。 第七条取得资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门初审，国务院建设主管部门审批。 取得资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请；省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理后提出初审意见，并将初审意见和全部申报材料报国务院建设主管部门审批；符合条件的，由国务院建设主管部门核发注册证书和执业印章。 第八条省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门在收到申请人的申请材料后，应当即时作出是否受理的决定，并向申请人出具书面凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。 对申请初始注册的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起20日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门。国务院建设主管部门自收到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门上报材料之日起，应当在20日内审批完毕并作出书面决定，并自作出决定之日起10 日内，在公众媒体上公告审批结果。

监理工程师试题及答案

监理工程师试题及答案 1、建设工程发包单位迫使承包方以( )。 A、低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 B、低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C、低于标底的价格竞标，不得任意压缩定额工期 D、低于预算的价格竞标，不得任意压缩定额工期 2、监理工程师应当按照工程( )的要求，对建设工程实施监理。 A、监理大纲 B、监理规范 C、项目质量 D、项目工期 3、建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为( )提出规范化的要求。 A、工程建设监理 B、工程建设行为 C、工程建设监理的任务和服务内容 D、监理工程师的职业准则 4、对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是( )。 A、对设计方案的技术可行性分析 B、对设计方案的技术经济分析 C、对设计方案进行优化 D、限额设计 5、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得( )的范围内从事建筑活动。

A、相应的专业技术职务，并在其专业许可 B、相应的执业资格证书，并在其执业资格证书许可 C、相应的职称证书，并在相应职称等级许可 D、相应的资质等级证书，并在资质等级许可 6、施工监理机构的层次不包括( )。 A、决策层 B、协调层和执行层 C、管理层 D、作业层 7、我国建设工程监理的特点之一是作为( )。 A、政府管理职能的补充 B、政府管理职能的转变 C、国家强制推行的制度 D、国家鼓励发展的制度 8、在固定总价合同条件下，通货膨胀( )。 A、对业主和承包商均没有风险 B、对业主来说没有风险，对承包商来说风险大 C、对业主来说风险小，对承包商来说风险大 D、对业主和承包商均有风险 9、下列关于信息沟通的表述中，不正确的是( )。 A、信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程 B、沟通手段基于计算机网络技术，不包括其它传统沟通方式 C、信息沟通应贯穿建设工程项目全过程 D、沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息 10、施工阶段项目监理机构的监理人数不少于( )个。

监理工程师三控真题及答案

2016年监理工程师考试<建设工程质量、投资、进度控制>真题及试题答案 1、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工 【答案】B 2、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A、影响因素多 B、质量波动大 C、检验特殊性 D、终检局限性 【答案】D 3、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A、监理单位

B、施工单位 C、设计单位 D、工程质量监督机构 【答案】A 4、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。 A、生产厂 B、规格和型号 C、供应商 D、使用年限 【答案】B 5、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。 A、过程方法 B、持续改进 C、过程评价

D、管理的系统方法 【答案】D 6、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A、质量计划 B、质量方针 C、质量策划 D、质量要求 【答案】B 7、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。 A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 【答案】C 8、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A、极差 B、中位数 C、算术平均数 D、极值 【答案】D 9、采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（）。 A、主要因素 B、次要因素 C、一般因素 D、基本因素 【答案】A 10、工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（）。 A、因果分析图法 B、相关图法 C、直方图法

设备专业监理工程师考试试题带答案

监理进场考试试题 （设备专业监理工程师） 姓名：成绩： 一、填空题：（共25分，每空1分）。 1、质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、或。 2、如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行 或，确认其质量。 3、质量记录资料包括的三个内容为：、、。 4、成品保护的一般措施：防护、、覆盖、、合理安排施工顺序。 5、对于现场用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法。一般可分为、、试验法。其中试验法包括：理化试验、或检验。 6、质量检验程度的种类分为：全数检验、、免检。 7、现场监督检查的方式包括：旁站与。 8、设备基础验收时一般是检查基础的外形几何尺寸、、混凝土强度等项。对大型设备基础应审核土建部门提供的及沉降观测记录，如无沉降记录时，应进行，以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。 9、设备调平找正分为：设备找正、及三个步骤。 10、设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、、调平与找正、等不同工序的质量控制。 11、在有防腐、衬里的工业设备及管道上焊接绝热层的固定件时，焊后热处理必须在防腐、和前进行。 12、《石油化工静设备安装工程质量验收规范》规定：现场阻焊的压力容器必须按照 的要求制备产品焊接试板。 13、二次灌浆应在泵组的最终找正找平h内进行。 二、单项选择题（共30分，每题2分。） 1.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（）。 A.建设行为进行监控的专业化服务活动 B.工程质量进行严格的检验与验收 C.建设活动进行全过程、全方位的系统控制 D.施工过程进行监督与管理 2.建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括（）。 A.有关技术标准 B.设计文件 C.工程承包合同 D.委托监理合同 3.如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（）。