最新版2018年二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题(I卷)附答案

最新版2018年二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题（I

卷）附答案

考试须知：

1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________

考号:___________

一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（）。

A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程

B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款

C.承包人在资格预审时没有通过审核

D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失

2、根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

3、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故，该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。

A. 重大责任事故罪

B. 重大劳动安全事故罪

C. 危害公共安全罪

D. 工程重大安全事故罪

4、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发包人与承包人在工期质量和工程价款上产生纠纷，承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款约定无效

C.双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理

5、下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。

A.正在建造的船舶

B.在建工程项目

C.城市土地使用权

D.被法院扣押的车辆

6、某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A、施工企业

B、项目部

C、该项目的建设单位

D、该项目的监理单位

7、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担的监理业务。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

8、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

9、下列行为中，属于要约的是（）。

A.发布招标公告

B.寄送价目表

C.寄送订货单

D.发布招股说明书

10、下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

11、表见代理的法律后果应该由（）承担。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人

12、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列各项中属于必须进行招标的是（）。

A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

D.单项合同估算价低于相应规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上

13、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资全部到位

C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D.已经与施工企业签订了合作协议

14、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）。

A．请求减少价款至16万元

B．以欺诈为由解除合同

C．以重大误解为由请求撤销合同

D．请求甲承担缔约过失责任

15、二级注册建造师注册证书有效期为（）年。

A．1

B．2

C．3

D．4

16、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。

A.承诺需由受要约人向要约人作出

B.承诺必须以书面的形式通知要约人

C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致

D.承诺必须在要约有效期限内作出

17、关于合同成立时间的说法，正确的是（）

A.承诺生效时合同成立

B.口头合同自交付标的物时成立

C.合同书自生效时成立

D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立

18、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

19、下列不属于企业法人的是（）。

A.股份有限公司

B.基金会

C.有限责任公司

D.集体企业法人

20、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务。

B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任

D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

21、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

22、根据《建设工程监理规范》规定，对分包单位资格应审核的内容不包括（）的审核。

A.分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证

B.分包单位的业绩

C.拟分包工程的内容和范围

D.质量管理、技术管理制度

23、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。

A、施工结束

B、竣工验收合格

C、工程投入使用

D、工程保修期结束

24、执行政府定价或者政府指导价，逾期交付标的物的，遇价格变化时，下列说法正确的是（）。

A.遇价格上涨时，按照新价格执行

B.按市场价格执行

C.遇价格上涨时，按照原价格执行

D.遇价格下跌时，按照原价格执行

25、行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担.

A.行政机关

B.当事人

C.受益人

D.行业协会

26、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。

A．以单价金额为准 B．以总价金额为准

C．由投标人确认 D．由招标人确认

27、工程监理单位与建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，由此给建设单位造成损失的，下列说法正确的是（）。

A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任

B.由监理单位承担全部赔偿责任

C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任

D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任

28、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。

A.1

B.0.9

C.0.95

D.1.1

29、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）。

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

30、我国招标投标法规定，开标时间应为（）。

A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日

C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间

31、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。

A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表

B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C．企业的职工代表和企业代表

D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

32、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

33、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。

A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围

B．可以另一个建筑施工企业的名义

C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内

D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

34、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。

A、建设单位

B、有关主管部门

C、建设行政部门

D、当地人民政府

35、某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）。

A．特别重大

B．重大

C．较大

D．一些

36、某工程浇筑混凝土时随意加水，造成混凝土质量事故，该事故属于( )。

A.指导责任事故

B.操作责任事故

C.技术原因引发的质量事故

D.管理原因引发的质量事故

37、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（）

A.快捷性

B.经济性

C.灵活性

D.独立性

38、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（）。

A.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失

B.灭火或其他救助所造成的损失

C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失

D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失

39、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。

A、特殊防护

B、专项防护

C、强制性保护

D、法定保护

40、根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（）时设立。

A．合同签订

B．备案

C．交付

D．登记

41、项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是( )。

A.业主可以要求监理单位赔偿损失

B.监理单位不承担任何责任

C.业主无权要求监理单位赔偿损失

D.监理单位应承担刑事责任

42、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）

A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌

B．某施工单位未按照合同约定工期竣工

C．因台风导致工程损害

D．某工程存在质量问题

43、《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（）培训。

A．安全生产责任 B．安全生产检查

C．安全生产教育 D．安全生产制度

44、建设工程施工合同的主要履行地点一般为（）

A.施工企业住所地

B.建设单位住所地

C.项目土地所在地

D.工程价款结算地

45、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。

A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准

B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

C.工程建设的特殊技术术语

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

46、下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。

A.投标人为了争取中标而降低报价

B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标

C.某投标人为其他投标人陪标

D.开标前招标人将其他投标人投标信息告诉某投标人

47、下列各项中，关于各序列资质的企业说法不正确的是 ( )。

A.获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。

B.获得施工总承包资质的企业，也可以将主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业

C.获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业

D.获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作

业

48、数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务,经人民法院的裁决，债务人可以（）。

A.免除债务

B.提存

C.终止履行债务

D.中止履行债务

49、下列选项中，属于劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的法定情形是（）。

A．在试用期内

B．用人单位濒临破产

C．劳动合同订立时的客观情况发生重大变化

D．劳动者在医疗期内

50、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的（）。

A.水土保持方案

B.水土安全规划

C.水利用方案

D.水土利用标准

51、《建设工程安全生产管理条例》规定，由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应当由（）签字后实施。

A．施工单位技术负责人、专业监理工程师

B．施工单位技术负责人、建设单位负责人

C．建设单位技术负责人、总监理工程师

D．施工单位技术负责人、总监理工程师

52、下列应承担侵权责任的行为是（）。

A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌

B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工

C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤

D.工地工人李某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒

53、在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料

C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

54、施工企业的项目负责人应当对（）负责。

A.本单位的安全生产

B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金

D.危险性较大的专项施工方案确定

55、某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

56、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.施工企业质量管理部门

B.建设单位或监理单位

C.设计单位或监理单位

D.建设工程质量监督机构

57、下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）。

A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人

B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人

C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人

D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

58、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（）支付。

A、施工单位

B、建设单位

C、总承包单位

D、用工单位

59、下列各项中，关于民事法律行为的成立要件，说法错误的是（）。

A.法律行为主体具有完全民事权利能力和完全民事行为能力

B.行为人意思表示真实

C.行为内容合法

D.行为形式合法

60、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

二、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、可以提起行政复议的事项包括（）

A．行政处罚

B．行政强制措施

C．行政处分

D．行政机关对民事纠纷作出的调解

2、建设工程竣工验收应当具备（）等条件。

A．完整的技术档案资料和施工管理资料

B．工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告

C．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

D．已付清所有款项

E．有施工单位签署的工程保修书

3、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）。

A．经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人

B．施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业

C．施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

D．劳务分包企业将其承包的劳务再分包

E．专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包

4、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）。

A．直接变卖该工程

B．直接与甲协议以工程折价受偿

C．直接转移占有该工程

D．直接要求保证人代为清偿债务

E．向法院起诉拍卖该工程后优先受偿

5、下列情形中，依法可以不招标的项目有( )。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

6、评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，应承担的法律责任有（）。

A.给予警告

B.没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款

C.取消其担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

7、下列合同中，（）是可撤销合同。

A.因重大误解订立的合同

B.违反法律的强制性规定的合同

C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同

D.订立合同时显失公平的合同

E.以合法行为掩盖非法目的的合同

8、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（）。

A、取得建造师执业资格证书

B、无犯罪记录

C、无行政处罚记录

D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作

E、经所在单位考核合格

9、关于资本公积的核算说法正确的是（）。

A.接受非现金资产捐赠准备，是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积

B.接受现金金捐赠，捐赠人捐赠的现金虽然增加了企业的权益，归企业的投资者所有，但并不形成企业的实收资本，而作为资本公积进行核算

C.股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时，因被投资单

位接受捐赠等原因增加的资本公积，企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积

D.其他资本公积是指企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的，按规定转入资本公积的部分，企业应按转入金额入账

E.外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额

10、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,应承担的责任有（）。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

E.违宪责任

11、关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（）。

A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件

B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改

C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件

D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准

E.设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计

12、法的形式的含义包括( )。

A.创制机关的性质及级别

B.法律规范的地域效力

C.法律规范的内涵

D.法律规范的期间效力

E.法律规范的效力等级

13、下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）

A．重伤80人

B．直接经济损失5000万元

C．死亡20人

D．直接经济损失8000万元

E．死亡30人

14、甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（）

A．属于正常的商业行为

B．属于泄露或不正当使用商业秘密

C．应承担缔约过失责任

D．构成侵权行为

E．构成违约行为

15、事法律关系的主体包括（）

A.法人

B.财物

C.权利义务

D.行为

E.自然人

16、下列各项中，属于编制施工投标文件内容的有（）。

A.投标保证金

B.合同条件

C.法定代表人资格证明书

D.辅助资料表

E.合同协议条款

17、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人（）。

A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

18、在下列选项中，属于纳税人权利的是（）。

A．依法办理税务登记 B．追回纳税人欠缴的税款

C．申请延期纳税 D．收取完税凭证

E．自觉接受税务检查

19、关于劳动合同订立的说法，正确的有( )。

A.试用期包含在劳动合同期限内

B.固定期限劳动合同不能超过10年

C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

20、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（）

A、因承包商资质不够导致的纠纷

B、因无权代理与表见代理导致的纠纷

C、因联合体承包导致的纠纷

D、因"挂靠"问题而产生的纠纷

E、因履约范围不清而产生的纠纷

试题答案

一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、【答案】D

2、【答案】B

3、【答案】D

【解析】本题考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。

4、【答案】D

5、【答案】D

6、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。

7、【答案】C

8、【答案】D

9、【答案】C

10、【答案】B

11、【答案】B

12、正确答案：C

13、【答案】C

14、【答案】B

【解析】可撤销合同。

15、【答案】C

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。

16、【答案】B