垫资型购房合同协议书范本

甲方（出卖人）：

乙方（买受人）：

甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在自愿、诚信的前提下，甲方(包括所有对该房屋享有共有权的权利人)自愿将其房屋连同屋内配备的家具家电一并出售给乙方，乙方也已了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

(一)座落于，建筑面积为平方米（此面积不含地下室面积）；

(二)出售房屋的所有权证证号为：

(三)房屋平面图及其四至见房产证；该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

第一条：甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。

第二条：该房屋协议总价格为(人民币)(大写)元，(小写)￥元。约定银行评估价格为(人民币)(大写)，(小写)￥元。乙方按照评估价￥元向银行进行贷款。

第三条：由于评估价格与实际协议价格不符，所以在产权过户中订立两份合同，以本分为准。

第四条：付款方式

(一) 乙方付给甲方定金(人民币)，(大写)，(小写)￥元。此款届时冲抵房款。

(二) 乙方为甲方垫资（提前付房贷）(人民币)，(大写)，(小写)

￥元。此款届时冲抵房款。

(三) 乙方申请房贷部分届时由银行直接付给甲方。

(四) 余款在双方办理好房屋产权证过户手续、甲方将钥匙等资料全部给到乙方后，一次付清。

第五条：乙方付清房款前，甲方应将房屋的水费、电费、管理费、有线电视费等所有费用结清；过户后所产生的费用由乙方负责。

第六条：办理过户中所需税费由甲、乙双方按国家规定各自承担，评估费由甲方承担。

第七条：违约责任

(一)甲、乙双方商定，于年月日前到房地产主管部门办理过户手续。

(二)甲方如不按合同规定的日期办理房产过户，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

第八条：本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第九条：本合同一式份。其中甲方留执份，乙方留执份。均具有相同的法律效力。

第十条：本合同自甲乙双方签订之日起生效。

甲方(签章)：乙方(签章)：

联系电话：联系电话：

签约日期：签约日期：

垫资协议书

垫资协议书 甲方（垫资方）： ________________________ 住所: ___________________________________ 法人代表： ______________________________ 琥系方式（手机）： ______________________ 乙方（借资方）： ________________________ 住所： __________________________________ 法人代表： ______________________________ 琥系方式（手机）： ______________________ 丙方（担保方）： ________________________ 住所： __________________________________ 法人代表： ______________________________ 联系方式（手机）： ______________________ 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为***************向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议（以下简称“本协议”），并保证共同遵守执行。 笫一条：借资用途

1?乙方向甲方的借资专用于乙方与笫三人 订的 ____________ 合同的**********,不得挪作他用，不得进行违法活动，更不 能随意侵占甲方的所贷款项； 2.在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方耒按本协议约定的用途使用借借资，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约贵任。 第二条：借资金额 乙方向甲方借资相当于人民币______________________元（大写：_____________________ ）, 借资期限为 ______ 月（肖一月一日到一月—FI） 第三条：垫资发放形式 甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方 第四条：还款资金来源及还款方式 1、乙方资金来源为________________________________________________________ 2、乙方还款方式为________________________________________________________ 第五条：三方贵任义务 （一）甲方的主要权利和义务 （1）按照本协议约定按期足额提供垫资，但闵乙方原闵造成迟延的除外： （2）对甲方提供的有关个人资料予以保密： （3）甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件

付款协议书范本

付款协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守： 一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量?该数量必须经过甲乙双方共同确认?。乙方在每月 ?号前将发票寄 送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的 ?天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约 如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

三、对产品的其它约定： 展示柜单面喷塑费为： ??元 ㎡，冷柜单面喷塑费为： ??元 ㎡，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费： 元 套。甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为 天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。 四、对付款方式的规定： 付款方式采取：每月货款的 ??为现金或银行转帐支票；另 ??的货款为银行承兑汇票。 五、其他规定： 甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。 六、协议生效： 本协议自甲乙双方签字盖章后生效?传真件有效?。本协议一式两份，双方各持一份为凭。 七、协议有效期：

钢筋垫资合同范本1

钢材供应合同 需货方：（简称甲方）河南省第二建设集团有限公司 供货方：（简称乙方）郑州市管城区超胜物资供应站 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下： 一、工程名称及地点：平原新区凤湖人家1~6号楼项目部 二、甲方购买产品名称、型号及厂家规定。 1、物资名称：建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。 2、规格型号：以需方预算规格为准。 3、预算钢材数量：（ 1000吨） 三、数量、运输、验收规定 1、螺纹、圆钢均按国家理论计算核收，盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙 方向甲方交货时，对于螺纹钢双方须当场清点支数，以现场确认的数量为准，若甲 方现场不清点，则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结 算，若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准；若超过负千分之三，双方重 新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。 2、未经检验合格，甲方不得动用钢材，否则乙方不承担甲方由于未经检测 先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议，应在货到之日起七 日内提出，并出示国家认可的检测机构的检测报告，乙方经确认后再第一时间内予 以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告，视同此批产品全部合 格。 四、钢材价格及付款方式规定. 第一款、该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨（或自供货之日起70日，先到为准）的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑 钢材价格行情”网上对应厂家型号，（规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基 价，规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价，盘螺、盘元 均以济源钢铁的网价为结算基价）。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结 清所有款项。若甲方未结清所欠款项，后续采购价格均以第一款结算基价为准，

垫资协议

垫资服务协议书 甲方(出资方)：有限公司，法定代表人： 通讯地址：，联系电话。乙方(借款人)：，身份证号： 通讯地址：，联系电话。鉴于： 1.乙方拟向购买牌商品小汽车壹辆，车架号为：，该车辆乙方购买的总价款人为人民币元（大写：圆整），乙方申请甲方垫资，垫资总额不超过乙方购买该车价款的60%，乙方已经付清其余40%购车款。 2.该车辆委托甲方从省市区（县）路号将该车辆运送到 省市区（县）路号，预计送达时间年月日之前。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方平等充份协商，自愿达成以下垫资服务协议： 一、垫资事项 1.1甲方同意为乙方此次购车需求提供垫资服务，垫资金额为人民币(小写)_________________(大写)_______________。 1.2 乙方同意向甲方支付垫款利息人民币(小写)_________________(大写)_______________。 二、运费 该车的运费为人民币(小写 ) (大写 ) 。 三、滞纳金及违约金 3.1该车辆到达上述目的地后，乙方应立即支付甲方上述垫资款及运费。如有延期，但每延期一天，甲方有权利按垫资款和运费总金额的千分之三向乙方收取滞纳金。 3.2乙方延期付款超过15天的，属于乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方按照垫资款和运费总金额的30%支付违约金。 3.3甲方逾期支付垫资款和运费的，乙方有权扣押该托运车辆。 3.4本协议签订后，甲乙双方均应严格遵守，如有违约，违约方应向守约承担违约责任，并赔偿守约方追究违约方责任而支付差旅费、公证费、律师费、调查费等费用。 四、保证及违约责任 3.1 乙方保证：向甲方提供的个人资料真实有效，乙方个人及家庭除银行房屋贷款外无其他债务纠纷，经济纠纷，资产被查封，乙方拥有该车辆的所有权，该所有权不存在争议等。 3.2 若乙方不能偿还甲方所垫付的全部垫资款、利息及运费的，乙方愿意接受甲方所在地当地法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担，甲方也可凭本协议及已垫资凭证向甲方所在地人民法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。 五、争议处理 在本协议履行过程中，如果有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。 六、通用事项 5.1 其他约定：。 5.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 5.3 本协议自甲、乙双方签字后立即生效。 甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）： 年月日年月日

垫资协议书范本【标准版】

垫资协议书范本【标准版】 垫资协议书范本【标准版】 甲方(垫资方)：_______________________________ 法定代表人：___________________________________ 身份证号码：___________________________________ 联系方式：_____________________________________ 地址：_________________________________________ 统一社会信用代码：_____________________________ 乙方(借资方)：_______________________________ 法定代表人：___________________________________ 身份证号码：___________________________________ 联系方式：_____________________________________ 地址：_________________________________________ 统一社会信用代码：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：第一条：借资用途 乙方与_____________有限公司签订有买卖合同，乙方购买_____________有限公司___________。由于乙方购买的___________数量较大，现乙方委托甲方对其购买的__________款进行垫付，乙方向甲方的借资专用于乙方与__________有限公司签订的___________买卖合同的购

建设项目垫资合同协议书范本

甲方： 乙方： 为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度，确保项目前期资金的准备充分，甲方经过股东及公司董事会决议并决定，根据国家有关法律、法规和政策，本着诚实信用、互惠互利的原则，就乙方垫资建设项目，经友好协商达成本协议。 一、项目概况 1、项目主体为棚户区改造，项目所在位置 2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付部分资金，该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定为准。 二、垫资方式 1、为了加快推进棚改项目的进一步实施，由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金，金额 万元。 2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。 3、甲方承诺收到乙方款项后，项目的建设工程部分交由乙方承包建设，具体承包价格结算以及项目实施，按照建筑承包合同执行。 三、垫资期限 1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起，个月内，保证图纸设计完毕，拆迁进场，尽快推进项目建设招投标各项事宜。 2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的，如需相应顺延，在取得乙方同意后，垫资部分按照银行贷款同等档次计算利息。按月付息，直至招投标阶段结束。

3、甲方在与乙方签订本协议后，不在与其他建筑公司签订建设项目协议，乙方持本协议有优先权。 四、附则 1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。 2、本协议自双方签字盖章之日起生效，对双方有法律约束力。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章） 甲方代表（签字）：乙方代表（签字）： 日期：日期： 签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。 四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的

委托垫资解押和再贷款协议书

委托垫资解押和再贷款协议书 NO: 甲方（委托方）： 乙方（受托方）：_临沂吉美房地产营销策划有限公司（以下简称：吉美房产）在平等互利，诚实信用的原则下，经双方友好协商，就乙方为甲方的抵押房产出资还贷问题，即甲方委托乙方办理“垫资解押和再贷款”业务达成如下协议： 第一条：甲方解押标的范围 甲方位于的房产(铺面)，房屋产权证号：字第号。（土地使用权证号：字第号）。 第二条：甲方委托乙方垫资解押及费用支付方式 ⒈甲方为了将其名下抵押房产（铺面）还贷街押，特向乙方借款人民币元（￥元），用于偿还其用本合同第一条标的范围之抵押房产（铺面）在银行抵押贷款后尚欠银行余下的贷款；乙方同意以垫资方式借款给甲方偿还其银行余下欠款（借款具体金额以乙方到抵押行替甲方还款当日银行出具的本息单据为准），甲方同时委托乙方办理解押及注销房产抵押登记手续。. ⒉代理费支付方式 ⑴甲方按实际垫资额的%向乙方支付垫资解押及注销抵押登记代理费，预计该费用为人民币元（￥___________元）。 ⑵在协议签订当日，甲方向乙方支付代理保证金人民币元（￥___________元），在乙方完成委托事项时甲方即一次性付清代理费人民币元（￥______元），保证金可冲抵代理费。 ⑶完成委托事项所需费用预计为人民币元（￥元），根据实际需要，按支出凭据向委托人报销，无票据的，按委托人事先同意支出的费用报销。如实际发生费用与原预计金额不符的按多还少补方法处理。 ⑷上述酬金以_____________(转帐或现金)结算。 第三条：甲方应向乙方提供以下证件（需提交的打“√”） 甲方应提供： ⒈房产证明（房产证□，若无房产证的须提供购房合同、备案证明及购房发票□） ⒉土地证明（土地证□，如无土地证的须提供土地证发票□） ⒊身份证明<包括共有人>（身份证□、军官证□、护照□、其它□） ⒋户口簿<包括共有人> □ ⒌婚姻状况证明（包括结婚证□、离婚证□、法院判决书□、未婚证□） ⒍收入证明□ ⒎评估报告□ ⒏装修合同□、装修单位资质证□、装修预算清单□。 以上证件均须提供原件，如有关部门须补充其它证件的，甲方应及时配合乙方办理。

个人代付款协议书范本(完整版)

合同编号：YT-FS-8752-15 个人代付款协议书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

个人代付款协议书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(委托方) ：A 乙方(代收代付方)：B 甲乙双方经友好协商，双方本着互惠互利、共同 发展、公平合理、权利义务相一致的原则，就乙方为 甲方提供代收代付货款一事达成如下一致条款，以便 双方恪守： 一、由于乙方没有开通电子商务结算系统，无法 及时安全代收代付货款，乙方已开通电子结算系统， 故甲方委托乙方代理甲方代收代付货款。 二、鉴于乙方为甲方提供代收代付货款的劳务服 务工作，经双方协商一致，甲方同意乙方按代收代付 货款的( 1%-40元封顶)收取劳务费(包括银行间结算 手续费在内)。如果在协议履行期间遇到银行上调结算 手续费，甲方应付乙方劳务费按银行上调手续费比例

相应调整。 三、乙方应收取的劳务费在代收代付每笔业务结算时同时扣除。 四、甲方保证委托乙方代收代付的货款为合法生意发生的款项，甲方不得委托乙方代收代付违法款项。否则发生问题由甲方承担法律责任，与乙方无涉。 五、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入公司帐户，则该款项均视为货款。乙方须按双方约定于货款到账的天支付。 六、乙方收到的货款涉及到税务问题，由甲方独自承担，乙方无涉。 七、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。 八、本协议履行期间为三年： 自20xx年12月1日始至20xx年12月31日。本协议到期前30日，如甲方仍需乙方提供代收代付劳务服务，应另行与乙方签订代收代付货款协议书。 九、甲方委托乙方代收代付货款服务提供相关信

建设工程垫资合同范本

篇一：建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲：(以下简称甲) 乙：（以下简称乙） 依照《人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则， 经甲、乙双友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称：东鼎臣广场 二、工程地点：上分线以东、发展大道以北 三、工程结构：框剪结构 总建筑面积约约6万平米。 四、进场时间： 定于 五、承包式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以的全部 容）本工程不得分包、转包。 六、承包容： 工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量： 执行现行的有关施工规及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价：执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算； 5、材料价格确定，甲乙双共同考察市场，确定材料质量和价格由乙组织购进，甲在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。 1、本工程先由乙垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲违约责任，乙所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时，甲按有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日，乙先付给甲履约保证 金万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲对乙公司进行考察（公司、工地等），待甲考察结束认可后，甲会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时，返还乙工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲在30日返还给乙剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲责任及义务

房屋买卖垫资款协议书

房屋买卖垫资款协议书

协议书 出卖方（以下简称甲方）： 买受方（以下简称乙方）： 中介方：房地产经纪有限公司 经办人（以下简称丙方）： 甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方房产，签署了《房地产买卖合同》及其相关法律文件，现甲、乙、丙三方就此房产交易的垫资及其担保事宜达成如下协议，以兹三方共同信守。 第一条事项 甲方于年月日以房屋作为抵押，向银行分行支行（简称原贷款银行）借款共计人民币元，甲方预计在本协议签订之日尚有人民币（大写） 元借款未还清。 现甲方将房屋出售给乙方，经三方协商一致，由乙方出资元为甲方垫付偿还银行贷款，该笔款项在甲方，后将垫

付款全额还给乙方，甲方不能履行向乙方的还款责任 时，。 第二条服务项目及其付费标准 乙方为甲方提供垫资服务，服务费：人民币元（垫资额超过20万的，加收超出部分的3％的服务费）； 丙方承诺能完成甲乙双方相关房屋产权公证及按揭贷款相关业务，甲方向丙方支付元整（壹万贰仟元整），该笔费用包含所有后续业务费，此后不再向中介交费。 甲方应于签署本协议的当日支付完毕乙方、丙方服务费共人民币（大写）壹万伍仟元整。 第三条三方责任及违约责任 甲乙双方应积极配合丙方完成房屋交易手续，相关责任同《房屋买卖合同》一致。 若丙方未按约定完成导致交易不成功的，甲方须全额返还乙方垫资款项并由丙方支付垫资款项利息（以同期商业贷款基准利率计算），丙方收取的担保服务费应予退还甲方，守约方的一切经济损失由违约方予以赔偿。 若甲方或乙方违反本合同及其他相关合同所约定事项，导致交易不成功的，甲方须全额返还乙方垫资款项并支付垫资款项利息（以同

期商业贷款基准利率计算），丙方收取的担保服务费应予退还甲方，守约方的一切经济损失由违约方予以赔偿。 第四条其他 1、因本垫资及服务费事宜所引起的或与此相关的任何争议，三方应协商解决。协商不成的，三方均可向丙方所在地人民法院提起诉讼。 2、本协议如有调整其他合同内容之处，以本协议为准。 4、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。 甲方： 身份证号：电话： 乙方： 身份证号：电话： 丙方： 经办人：电话： 签订日期：年月日

付款协议书范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 付款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方： 乙方： 甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守： 一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量 （该数量必须经过甲乙双方共同确认）。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的30天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。 如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解 释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。 三、对产品的其它约定: 展示柜单面喷塑费为：8.5元/讹，冷柜单面喷塑费为：8.5元/nf,此两种产品的整套结

算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费：元/套。甲方的产品毛胚饭金由饭金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的 一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为4天，既毛胚饭金送到乙 方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。 四、对付款方式的规定： 付款方式采取：每月货款的50%为现金或银行转帐支票；另50%的货款为银行承兑汇票。 五、其他规定： 甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。 六、协议生效： 本协议白甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。 七、协议有效期：

建设工程施工承包垫资协议书

建设工程施工承包垫资协议书 Agreement on advance payment for construction contract of co nstruction project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

建设工程施工承包垫资协议书 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目：总建筑面积约平方米 （栋楼）。 四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。 五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价：执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算；

垫资购房协议书(完整版)

垫资购房协议书 甲方（售楼方）：___________________________________________ 身份证号码：______________________________________________ 乙方（购房方）：___________________________________________ 身份证号码：_____________________________________________ 丙方（贷款方）：___________________________________________ 身份证号码：_____________________________________________ 事由：甲方将位于 售价人民币（大写）元整，（小写）￥元。现乙方已向甲方支付购房全款合计人民币（大写）元整，（小写）￥元。因售楼方要求一次性收到售楼款，故乙方向丙方借款人民币（大写）元整，（小写）￥元用于支付给甲方，待房产过户后通过银行按揭方式用贷款归还给丙方，具体细节如下： 甲方将上述物业全权公证给丙方，并将上述物业抵押至丙方名下，时间为壹个月，抵押手续完成后，甲方将人民币万元打入丙方指定账户。上述物业乙归方所有。 乙方需在签署本协议后壹个月内（自然日）办理银行按揭手续及相关产权过户的一切事宜，并保证丙方在壹个月内（自然日）收回贷款。 借款利息和手续费合计按借款金额的2% / 月，三方商定，该笔费用由乙方

支付给丙方。 如在协议时间内乙方无法完成相关的过户手续，乙方需与甲方另行协商，并按月准时支付借款利息。否则甲方有权将上述物业自行转移至任何一个人名下，乙方的损失由乙方自行承担。 甲方保证上述物业不涉及第三方任何债权债务，否则甲方需承担乙、丙双方的一切经济损失和法律责任。 以上协议经三方协商同意，如有争议，可协商解决，协商不成可向当地人民法院申述。 甲方需提供购房合同和首付款收据的复印件给丙方留作证明，甲方在完成过户给乙方后此协议后续事宜与甲方无关。 以上协议一式叁分，三方各执壹份，具同等法律效力。本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。 甲方（售楼方） 乙方（购房方） 丙方（贷款方） 日期：年月日

付款协议书范本(简约版)

付款协议书范本(简约版) 甲方(开发商) 乙方： 因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议： 一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元(代扣税费及管理费后为______元)，委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。 二、每次代付时，甲方应将款项转入乙方帐户，乙方代扣税费及____℅的管理费后再将款项转入__________公司如下帐户： 开户名： 开户行： 账号： 三、甲方应确保有关款项来源、用途的合法性;否则，()所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。 四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入__________公司帐户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付工程款。 五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。 七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。 甲方(签章)：乙方(签章)： 年月日年月日

立书人： _______________________(以下简称甲方) _______________________(以下简称乙方) 双方就甲方向乙方订购产品/服务时议定甲方付款条件如下： 一、双方同意付款方式为□月结;□交货。 二、双方同意当月_________日为结算日，结算自此日前 _________个月，乙方交货予甲方指定交货地点或提供甲方另需求性服务所产生费用之全部应付帐款。 三、双方同意付款型态为□现金;□支票;□汇款 (1)采现金付款者，甲方同意于货到收现。 (2)采支票付款者，甲方同意于货到付票期_________日之票据予乙方。 (3)采汇款付款者，甲方同意于货到_________日内，汇入乙方指定之帐户。 (4)采月结付款者，甲方同意于当月_________日支付票期 _________日之票据予乙方。 四、甲方给付乙方款项之方式为□乙方派员收取;□回邮寄回;□汇入帐户。 由乙方派员收取时，需携带证件□无;□收款章;□发票章;□大小章。 五、是否需要乙方按月邮寄对帐单□yes;□no。 六、其它约定事项 (1)甲方同意于付款时同时交付乙方付款明细。 (2)若甲方支付客票(非甲方本人所开立之支票)，需由甲方于支票背面背书。

工程垫资合同(详细范本)

工程垫资合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1．合同文件适用的法律、法规和标准、规范 1．1适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。 1．2适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。 2．合同文件组成及解释顺序 2．1合同条款及合同附件 2．2补充合同（协议）书 2．3中标通知书、投标书及其附件 2．4标准、规范及有关技术文件 2．5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

2．6施工图纸及设计要求 2．7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 2．8有关会议纪要 2．9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。 3．资质验证：乙方资质情况（详细填写） 3．1资质证书号码：_____________________________________ 3．2资质许可范围：_____________________________________ 3．3发证机关：_________________________________________ 3．4复审有效期：_______________________________________ 3．5甲方查验原件的人员及时间：_________________________ 3．6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。 3．7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。 4．工程概况 4．1工程名称：___________________________________________ 4．2工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此

建设项目垫资合同协议书范本

编号：_____________ 建设项目垫资合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日

甲方: 乙方: 为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度，确保项目前期资金的 准备充分，甲方经过股东及公司董事会决议并决定，根据国家有关法律、法规和政策，本着诚实信用、互惠互利的原则，就乙方垫资建设项目，经友好协商达成本协议。 一、项目概况 1、项目主体为棚户区改造，项目所在位置 2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付 部分资金，该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定 为准。 二、垫资方式 1、为了加快推进棚改项目的进一步实施，由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金，金额 万元。 2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。 3、甲方承诺收到乙方款项后，项目的建设工程部分交由乙方承包建设，具体承包价格结算以及 项目实施，按照建筑承包合同执行。 三、垫资期限 1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起，个月内，保证图纸设计完毕，拆迁进场，尽快推进项目建设招投标各项事宜。 2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的，如需相应顺延，在取得乙方同意后，垫资部分按照银

行贷款同等档次计算利息。按月付息，直至招投标阶段结束。 第2页共3页

3、甲方在与乙方签订本协议后，不在与其他建筑公司签订建设项目协议，乙方持本协议有优先权。 四、附则 1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。 2、本协议自双方签字盖章之日起生效，对双方有法律约束力。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）： 甲方代表（签字）：日期：乙方（盖章） 乙方代表（签字）：日期：

委托付款协议书范本

委托付款协议书范本 1、委托付款协议书 公司： 我公司（xx公司）由于跟xx公司有业务往来，并欠其公司材料款。 现有贵公司欠我单位工程款万元（xx万元）（大小写金额），委托贵公司将所欠我公司工程款中万元（万元）（大小写金额），转为支付xx公司，由此引发的一切法律纠纷由我单位承担，与贵公司无关！ 特此委托，请予办理为感！ 委托单位：（公章） 法人签字： 单位名称： 收款单位：（公章） 法人签字： 单位名称： 附：1、委托单位营业执照副本（有年检记录复印件，加盖公章，注明此复印件仅用于湖北梦都建筑劳务有限公司与湖北罡泰建设工程有限公司公司转账使用） 2、授权委托书 日期：20XX年12月20日 2、委托付款协议书 合同编号： 签订时间： 签订地点：

为妥善解决编号为的合同（以下简称“原合同”）的付款问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下妥托付款协议，以资信守： 一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，甲方应付款款为人民币元（小写：￥）。 二、甲乙丙三方一致同意，丙主依本协议将上述甲方应付货款直接支付给乙方，即由丙方依原合同约定付款时间方式向乙方支付共计元人民币。 三、陈述、保证和承诺： 1. 甲方承诺并保证： （1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的委托付款并能够独立承担民事责任； （2）若丙方未按原合同约定代甲方及时足额支付货款，将承担连带责任； 2 . 丙方承诺并保证： （1）其依法设立并有效存续，代为支付原合同中甲方的应付货款并能独立承担民事责任； （2）其接受甲方委托履行原合同付款义务已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 四、本协议生效后，如果丙方履行义务后，乙方应向已甲方出具抬头为甲方全称的发票； 五、如本协议无效或被撤销，则甲方仍继续接原合同及其他法律文件履行义务。 六、如丙方未按本协议约定履行义务，甲方仍需按原合同及其他法律文件履行义务，并承担逾期付款的违约责任。 七、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。 八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。 九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。 甲方：（公章） 法定代表人（或授权代理人）：（签字）

垫资协议书模板

编号： HT-20211101 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 垫资协议书模板 Parties hereto may revise or supplement through negotiation matters not mentioned herein.

[标签: titlecontent] 垫资协议书 编号： 甲方： 乙方（借款人）：身份证号： 鉴于乙方拟向银行支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人汽车消费贷款，由于客观原因，乙方客户需提前提车，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。 一、垫资事项 1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写）百 拾万仟佰拾元整（小写：RMB ）甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户： 户名：； 账号：； 1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项， 并出具划款

授权委托书： 户名：； 账号：； 1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天。否则，经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的‰（千分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。 二、乙方贷款事项 2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币（大写）百拾万仟佰拾元整（小写：RMB）的个人汽车贷款（贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准）。 2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。 三、保证及违约责任 3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷； 3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受郑州市区法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向郑州市区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出

项目工程垫资合约协议书范文示范

工程垫资协议书范本 篇一：建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲方：(以下简称甲方) 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则， 经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称：东方鼎臣广场 二、工程地点：上分线以东、发展大道以北 三、工程结构：框剪结构 总建筑面积约约6万平方米。 四、进场时间： 定于 五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部 内容）本工程不得分包、转包。 六、承包内容：

工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量： 执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价：执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算； 5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。 6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、付款办式：

1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证 金万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平，提供材料堆放场地。