08984 房屋建筑工程概论

08984 房屋建筑工程概论复习资料

1、简述建设工程合同管理的目的。1

答：1、发展和完善社会主义建筑市场经济；2、建立现代企业制度；3、规范建筑市场主体、市场价格和市场交易；

4、加强合同管理，提高建设工程合同履约率；

5、加强建设工程合同管理，努力开拓国际建筑市场。

2、简述建设工程合同管理的任务。3

答：1、国民经济支柱产业发展的可靠保障；2、努力推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制；

3、全面提高工程建设管理水平；

4、建设工程合同管理是项目管理的核心，是控制工程质量、进度和造价的重要依据。

3、简述建设工程合同管理的目标。6

答：1、保证项目三大目标的实现，即使整个工程在预定的成本（投资）、预定的工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求；2、一个成功的合同管理，还要在工程结束时是双方都感到满意，合同争执较少，合同各方面能互相协调。

4、简述建设工程合同管理的特点。7

答：建设项目周期长；工程价格高；合同变更频繁；合同管理工作复杂；合同实施风险大；合同管理职能的特殊性。5、简述建设工程合同管理的方法。9

答：1、健全建设工程合同管理法规，依法管理；2、建立和发展有形建筑市场；3、推行合同管理目标制；4、合同管理机关严肃执法。

6、简述建设工程合同管理的手段。11

答：1、普及合同法制教育，培训合同管理人才；2、设立专门合同管理机构，配备合同管理机构，配备合同管理人员；3、积极推行合同示范文本制度；4、积极开展“重合同，守信用”的评比活动；5、建立合同管理的微机信息系统；6、借鉴和采用国际通用规范和先进经验。

7、什么是法律关系？14

答：法律关系，是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的权利和义务关系。

8、什么是合同法律关系?14

答：合同法律关系，是由合同法律规范所调整的社会关系，也就是有合同法律规范确认和保护的社会关系。

9、什么是自然人？15

答：是指基于自然出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。

10、简述法人的概念和基本条件。16

答：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应具备以下四个条件：依法成立；有必要的财产和经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。

11、简述合同法律关系的客体和种类。18

答：合同法律关系的客体，是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。其种类有行为、物、货币、有价证劵、智力成果。

12简述合同法律关系的内容。19

答：合同法律关系的内容，即是合同一般条款所规范的主体的权利和义务。权利是指权利主体依据法律规定和约定，有权按照自己的意愿做出某种行为，同时要求义务主体做出某种行为或者不得做出某种行为，以实现其合法权益。义务是指义务主体依据法律规定和权利主体依据法律规定和权利主体的合法要求，必须作出某种行为或不得做出某种行为，以保证权利主体实现其权益，否则要承担法律责任。

13、法律事实可以分为哪几类？20

答：事件和行为

14、什么是代理？20

答：代理是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人做出意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。

15、什么是委托代理？21

答：委托代理是按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。

16、简述代理权的消灭。23

答：1、代理期间届满或者代理实务完成，代理权终止；2、被代理取消委托或者代理人辞去委托，代理权终止；3、代理人死亡，代理权终止；4、代理人丧失民事行为能力，代理权终止；5、作为被代理人或者代理人的法人终止。

17、简述《建筑法》的立法目的。26

答：1、加强对建筑活动的监督管理；2、维护建筑市场秩序；3、保证建筑工程的质量和安全；4、促进建筑业健康发展。

18、《建筑法》涉及的法律关系主体包括哪几个方面？

27

答：有关国家机关；建设单位；建筑勘察、设计单位；建筑施工企业；建筑工程监理单位。

19、简述申请建筑工程许可的条件。28

答：1、已经办理该建筑工程用地批准手续；2、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；3、需要拆迁的，

其拆迁进度符合施工要求；4、已经确定建筑施工企业；5、有满足施工需要的施工图及技术资料；6、有保证工程质量和安全的具体措施；7、建设资金已经落实；8、法律、行政法规规定的其他条件。

20、简述领取建设工程许可证的法律后果。28

答：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

21、建筑工程发包方式有哪些？29

答：建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。

22、简述建筑工程监理制度的概念。30

答：建筑工程监理的概念，是指工程监理单位受建设单位的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。建筑工程监理制度是我国建设体制深化改革的一项重大措施。

23、简述建筑工程项目必须实行监理的范围。31

答：国家重大建设工程；大中型公用事业工程；成片开发建设的住宅小区工程；利用国外政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；国家规定必须实行监理的其他工程。24、简述建筑职工的安全保障措施。32 答：1、企业职工有权获得安全生产所需要的防护用品；2、作业职工有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评和检举控告；3、建筑施工企业对建筑安全事故隐患必须采取措施予以消除，不采取措施的，依照《建筑法》的规定追究法律责任；4、建筑施工企业的管理人员不得违章指挥、强令职工冒险作业。5、建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。25、什么是建筑工程质量？34

答：建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

26、《担保法》中规定的担保方式有哪几种？35

答：担保方式有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。

27、简述担保的特征。35

答：从属性、补充性、相对独立性、财产权性。

28、简述担保的分类。36

答：人的担保、物的担保、金钱担保。

29、什么是保证合同？38

答：即保证人与债权人以书面形式订立保证合同。保证合同应包括以下内容：1、被保证的主债权种类、数量；2、

第 3 页共14 页

债务人履行债务的期限；3、保证的方式；4、保证担保的范围；5、保证的期限；双方分为需要约定的其他事项。

30、保证的方式主要有哪几种？38

答：一般保证和连带保证

31、什么是抵押？可以抵押的财产有哪些？禁止抵押的财产有哪些？39

答：抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。可以抵押的财产：1、抵押人所有的房屋和其他地上定着物；2、抵押人所有的机器、交通运输工具盒其他财产；3、抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；4、抵押人依法有权处分的机器、交通运输工具和其他财产；5、抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒狗、荒丘、荒滩等荒地土地使用权；6、依法可以抵押的其他财产。

禁止抵押的财产：1、土地所有权；2、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；但乡村企业厂房等建筑物抵押的除外；3、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施；4、所有权、使用权不明确或有争议的财产；5、依法被查封、扣押、监管的财产；6、依法不得抵押的其他财产。

32、什么是质押和留置？39 40 答：质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的担保。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿。

33、什么是定金和定金合同？40 41

答：定金是指合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应付给对方一定数额的货币。定金合同应书面形式约定。当事人在定金合同总应该约定交付定金的期限及数额。

34、简述投标保证担保的概念和形式。41

答：投标保证担保，或投标保证金，是指投标人向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。其形式主要有：支付现金、支票、银行汇票、不可撤销信用证、银行保函、有保险公司或者担保公司出具投标保证书。

35、简述履约担保的概念和形式。42

答：履约担保是招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务的担保。履约担保一般有三种形式：银行履约保函、履约担保书和保留金。

36、简述保险的基本原则。43

答：1、保险利益原则；2、诚实信用原则；3、损失补偿原则；4、近因原则。

37、工程建设领域的风险主要表现在哪几个方面？44 答：建筑风险；市场风险；政治风险；法律风险

38、简述工程建设保险的作用体现在哪两个方面？45 答：预防风险和补偿风险损失。

39、简述工程建设保险的种类。45

答：意外伤害险、建筑工程一切险及安装工程一切险、职业责任险、信用保险。

40、建筑工程一切险的被保险人包括哪些？47

答：业主、总承包商、分包商、业主聘用的监理工程师、与工程有密切关系的单位和个人，如贷款银行或投资人等。

41、什么是安装工程一切险？51

答：安装工程一切险属于技术险种，其目的在于为各种机器的安装及钢结构工程的实施提供尽可能全面的专门保险。其主要使用于安装各种工程用的机器、设备、储油罐、钢结构、起重机以及保含机械工程因素的各种工程建设。

42、简述安装工程一切险的保险金额的组成部分。53 答：安装工程一切险的保险金额包括物质损失和第三者责任两大部分。如果投保的安装工程包括土建部分，其保额应为安装完成时的总价值（包括运费、安装费、关税等）；若不包括土建部分，则设备购货合同价和安装合同价加各种费用之和为保额；安装建筑用机器、设备、装置应按安装价值确定保额。第三者责任的赔偿限额按危险程度有保险双方商定。

43、什么是合同？56

答：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

44、什么是双务合同和单务合同？56

答：双务合同是指双方当事人互相享有权利并承担义务的合同，如买卖合同、租赁合同、承揽合同、施工合同等。单务合同是指一方当事人享有权利，另一方当事人承担义务的合同，如赠与合同。

45、什么是诺成合同？57

答：诺成合同是指仅有当事人意思表示一致即可订立的合同，如买卖合同等。

46、什么是主合同与从合同？57

答：主合同是指不衣服与其他合同而独立存在的合同，如买卖合同、施工合同等；从合同是指不独立存在，而以主合同存在为存在的前提条件，如担保合同。

第 5 页共14 页

47、什么是要式合同？57

答：要式合同是指法律规定必须采用某种特定形式或具有特定手续订立的合同，如合同法规定，建设工程合同应当采用书面形式。

48、简述合同法的基本原则。58

答：1、合同当事人法律地位平等原则；2、自愿原则；3、公平、诚实信用原则。

49、简述合同订立的形式。59

答：口头形式、书面形式、其他形式。

50、什么是要约和承诺？60

答：要约是希望和对方订立合同的意思表示。承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。

51、简述要约和承诺的生效。61

答：要约和承诺的生效指的是要约和承诺开始受法律保护，具有法律效力。对于要约和承诺的生效，有两种不同的做法：发信主义和到达主义。我国采用了到达主义，指要要约必须到达受要约人的时候才能生效。

52、简述合同争议的解决方式。63

答：在我国合同争议的解决方式通常有：协商、调解、仲裁、司法诉讼。53、什么是格式条款？63

答：格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

54、简述合同生效的条件。64

答：1、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；

2、意思表示真实；

3、不违反法律或者社会公共利益。55、简述无效合同的概念和无效的情形。64

答：无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给于法律保护的合同。无效的情形：1、合同当事人的主体资格不合格；2、无代理权的人订立的合同；3、无处分权的人处分他人财产的合同；4、内容不合法的合同。

56、当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销的合同有哪些？65

答：1、因重大误解而订立的；2、在订立合同时显示公平的；3、一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

57、简述合同履行的原则。66

答：1、全面履行的原则；2、诚实信用的原则。

58、什么是不安抗辩权？69

答：不安抗辩权，是指在双务合同中，当事人互负债务，合同中约定了履行的顺序，先履行债务的当事人一方应当先履行其债务。但是，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在掌握确切证据的前提下可以终止合同的履行。

59、什么是保全措施？69

答：在合同履行过程中，为了防止债务人的财产不适当的减少而给债务人带来危害，合同法规定允许债权人为保全其债权的实现采取保全措施。保全措施包括代位权和撤销权。

60、什么是合同变更？70

答：合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或尚未完全履行的合同，进行修改或者补充所达成的协议。

61、简述合同终止的概念和原因。73

答：合同终止，是指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在。原因：1、债务已按约定履行；2、合同解除；3、债务相互抵消；4、债务人依法将标的物提存；

5、债权债务同归一方；

6、债权人免除债务；

7、合同的权利义务终止的其他情形。

62、什么是违约责任？75 答：是指当事人任何一方不能履行或者履行合同不符合约定的而应当承担的法律责任。

63、简述承担违约责任的方式。76

答：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则。

64、简述仲裁的概念和原则。78

答：仲裁是指当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者做出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的方式。

65、什么是诉讼？79

答：诉讼，是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的合同争议，作出有国家强制保证其合法权益，从而解决纠纷的审判活动。

66、简述现代建设工程合同的基本要求。93

答：完备性、工程合同定义清楚准确、工程合同的制约性。

67、FIDIC编制的合同应当具备哪些特点？97

答：1、国际性、通用性、权威性；2、公正合理、职责分明；3、程序严谨、易于操作；4、通用条件和专用条件的有机结合。

68、什么是施工期和缺陷通知期？101

第7 页共14 页

答：施工期是从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。

69、简述指定分包商的概念和特点。103

答：指定分包商是由业主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。

特点：1、由业主或工程师选定；2、指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应有承包商必须完成范围之内的工作；3、给指定分包商的付款应从暂定金额内开支；4、合同条件内列有保护指定分包商的条款；5、指定分包商的违约责任，承包商不承担责任。

70、简述解决合同争议的方式。105

答：提交工程师决定；提交争端裁决委员会决定；双方协商；仲裁。

71、什么是保留金？115

答：保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。72、什么是履约证书？121

答：履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权在指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。

73、简述委托人的义务。126

答：1、无论委托合同是否有偿，委托人都有义务提供和补偿委托事务必要的费用；2、委托人应向受托人支付约定的报酬；3、委托人对于受托人在授权范围内处理事务所产生的债务应清偿；4、受托人在处理事务过程中，因不可归责与自己的事由而造成损失的，有权要求委托人赔偿损失；5、两个以上的委托人需对完成同一事务的委托负连带责任。

74、简述受托人的义务。126

答：1、受托人对委托事务原则上亲自办理；2、受托人应将委托事务的开展情况向委托人报告；3、受托人应将办理委托事务取得的各种利益及时转给委托人；4、受托人以自己的名义为委托人办理事务而取得的权利，应将权利转移给委托人。

75、简述建设工程委托监理合同的特征。127

答：1、监理委托合同的当事人双方应当是具有民事权利能力和民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其他社会组织，个人在法律允许范围内也可以成为委托监理合

同当事人；2、建设工程委托监理合同的当事人双方地位平等；3、委托监理合同的标的是服务；4、委托监理合同应与施工合同等配合履行。

76、什么是工程监理的正常工作、附加工作、额外工作？129

答：工程监理的正常工作是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。附加工作是指：1、委托人委托监理服务以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；2、由于委托人或承包人原因，是监理工作受到阻碍或延误，因工作量或持续时间增加而增加的工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外，根据《建设工程委托监理合同示范文本》第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

77、简述委托人的权利。130

答：1、授予监理人权限的权利；2、选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利；3、委托监理工程重大事项的决定权；4、对监理人履行合同的监督控制权。

78、简述监理人在执行监理业务时可以行使的权利。132 答：1、建设工程有关事项和工程设计的建议权；2、对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；3、工程建设有关协作单位组织协调的主持权；4、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更质量已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；5审核承包人索赔的权利。

79、简述监理人的义务。134

答：1、监理人在合同履行期间，应按合同约定排驻足购人员从事监理工作，并向委托人报送委排的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务；2、监理人在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能认真、勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益；3、在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料；4、监理人使用委托人提供的实施和物品书委托人财产；5、未经委托人书面同意，监理人及其职员不应该接收委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；6、监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动；7、在监理过程中，不得泄露委托人什么的秘密，也不得泄露设计、承包等单位申明的秘密；8、负责合同的协调管理工作。

80、什么是建设工程设计？141

答：建设工程设计，指根据建设工程的要求，在对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证的基础上，编制建设工程设计文件的活动。

第9 页共14 页

81、简述勘察合同的主要条款。142

答：1、建设工程名称、规模、建设地点、投资额、发包方和承包方的概括；2、发包人提交有关基础资料的期限；

3、承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责；

4、开工及提交勘察成果资料的时间；

5、在勘察合同中，双方应当明确勘察费用的数额和计算方法，勘察费用支付方式、地点、期限等内容；

6、发包人、承包人责任；

7、违约责任；

8、双方的其他协作条件；

9、争议解决事项；

10、勘察合同必须明确合同的生效和失效日期。

82、简述建设工程勘察合同中的违约责任。147

答：1、合同签订后，发包人若不履行合同，无权要求返还定金；承包人若不履行合同，应双倍偿还定金；2、如果发包人变更计划，提供不准确的资料，未按合同规定提供勘察工作必需的资料或工作条件，造成勘察工作的返工、停工、窝工，发包人应按承包人实际消耗的工作量增付费用；3、由于承包人原因造成勘察成果资料不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用自行负担；4、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人为进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；

5、发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付为支付勘察费的千分之一的逾期违约金；

6、由于承包人未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费用的千分之一。83、简述发包人对勘察、设计合同的主要管理要求。148 答：1、编制勘察、设计招标文件；2、组织并参与评选方案或评标；3、起草勘察、设计合同条款及协议书；4、监督勘察、设计合同的履行情况；5、审查、批准勘察、设计阶段的方案和成果。

84、简述施工合同的特点。150

答、1、合同标的的特殊性；2、工程履行期限的长期性；

3、合同内容的多样性和复杂性；

4、合同监督的严格性。

85、简述订立施工合同应具备的条件。152

答：1、初步设计已经批准；2、工程项目已经列入年度建设计划；3、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；4、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5、招投标工程，中标通知书已经下达。

86、简述订立施工合同的程序。152

答：中标通知书发出后，中标的施工企业应当与建设单位及时签订合同。依据《招标投标法》的规定，中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承发包合同（施工合同）。签订合同的承包人必须是中标的施工企业，投标书中已确定的合同条款在签订时不得更改，合同价应与中标价相一致，如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同，则建设单位将不再返还其投标保证金，建设行政主管部门或其授权机构还可以

给与一定的行政处罚。

87、简述各种招标方式的特点和适用范围。154

答：公开招标，业主选择范围大，承包商之间充分的平等竞争，有利于降低报价，提高工程质量，缩短工期。但是采用公开招标的招标周期较长。

邀请招标，业主根据工程的特点，有目标、有条件地选择几个承包商，邀请他们参加工程的投标竞争。

议标，直接与一个承包商进行合同谈判。通常合同价格很高。

88、什么是联营承包？163

答：联营承包是指两家或两家以上的承包商（最常见的为设计承包商、设备供应商、工程施工承包商）联合投标，共同承接工程。

89、简述组成合同的文件及优先解释顺序。168

答：组成合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、设计图；8、工程量清单；9、工程报价单或预算书。

90、简述承包人应当完成的工作。170

答：1、根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包承担；2、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表；3、按工程需要提供和维护非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；4、按专用条款约定的数量和要求、向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋和设施、发生费用由发包人承担；5、遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；6、已竣工工程为交付发包方之前，承包人按专用条款约定负责已完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

7、按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；8、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定；9、承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

91、简述暂停施工的原因。174

答：1、工程师要求的暂停施工；2、由于发包人违约，承包人主动暂定施工；3、意外情况导致的暂停施工。

92、简述提前竣工协议中应当包括的内容。177

答：提前的时间；承包人采取的赶工措施；发包人为赶工提供的条件；承包人为保障工程质量采取的措施；提前竣工所需的追加合同价款。

第11 页共14 页

93、简述《房屋建筑工程质量保修办法》中，有关房屋建设工程最低保修期限的规定。184

答：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期和供冷期；4、电器管线和给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

94、简述变更价款的确定方法。188

答：1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；

3、合同中没有适用或类似于变更合同的价格，有承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

95、什么是文物和地下障碍物？189

答：在施工中发现的古墓、故建筑遗迹等具有考古、地址研究等价值的物品即为文物。施工中发现影响施工的地下物件即为地下障碍物。

96、什么是不可抗力？不可抗力事件发生后双方的工作有哪些？190

答：不可抗力，是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力发生后，承包人应力所能力及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资格。

97、什么是工程转包和工程分包？192

答：工程转包，是指不行使承包人的管理职能，不承担技术经济责任，将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。工程分包，是指经合同约定和发包单位认可，从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。

98、简述材料采购合同订立的方式。198

答：1、公开招标；2、询价、报价、签订合同；3、直接订购。

99、简述技术合同的特征。207

答：1、技术合同的标的是提供技术的行为，而不是一般的商品或劳务；2、技术合同的履行具有特殊性；3、技术合同是双务、有偿合同；4、技术合同当事人具有广泛性和特定性。

100、按照索赔目的划分，索赔的种类有哪些？215

答：工期索赔、经济索赔。

101、承包商的索赔要求必须具备哪些条件？218

答：1、与合同相比较，已经造成了实际的额外费用支出或工期损失；2、造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；3、按合同规定造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；4、承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。

102、简述索赔的起因。225

答：合同缺陷；合同理解差异；业主或承包商违约；风险分担不均；工程变更；施工条件变化；工程拖期；工程所在国法令法规变化；土木工程特殊的技术经济特点；工程参与单位多，关系复杂；物价波动。

103、简述承包商索赔的一般程序。232

答：1、按合同规定期限提出索赔要求；2、按合同规定期限报送索赔资料和索赔报告；3、协商解决索赔问题；4、争端裁决委员会调解；5、仲裁与诉讼。

104、索赔通知书一般应包括哪些内容？240

答：1、索赔综述；2、合同论证；3、索赔款计算；4工期延长计算；5、附件部分。

105、简述索赔报告的一般要求。242

答：1、事件真实准确；2、逻辑性强，责任划分明确；3、条理清楚，层次分明；4、文字简洁，用词礼貌。106、什么是业主的索赔？244

答：业主的索赔，实际上是指业主根据合同规定，就由于承包商原因或按合同规定应由其承担责任的情况对业主所造成的损失，向承包商提出的补偿要求。

107、一般在施工索赔中哪些费用是不允许索赔的？256 答：1、承包商对索赔事项的发生原因负有全部责任的有关费用；承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的费用；3、承包商进行索赔工作的准备费用；4、索赔款在索赔处理期间的利息；5、工程有关的保险费用。

108、简述工期延误的计算方法。284

答：1、网络分析法；2、比例分析法

109、简述承包商的索赔技巧和应注意的事项。290 答：1、索赔管理贯穿于项目管理全过程；2、商签好合同协议；3、充分论证索赔权；4、对工程师的口头指示及时确认；5、遵守索赔程序，及时发出索赔通知；6、认真准备索赔报告；7、力争单项索赔，避免一揽子索赔；8、坚持采用”清理账目法“保留索赔权；9、争取友好解决索赔争端；10、注意同监理工程师搞好关系。

110、简述业主方预防承包商索赔的措施。298

答：1、取得合同规定的各种法律上的认可，及时按合同

第13 页共14 页

要求向承包商提供现场进入和占用权；2、严格控制工程变更，特别是设计变更；3、按时支付工程款；4、不要干扰承包商的施工；5、加强协调与沟通，尽量避免索赔事件的发生。

089841504 房屋建筑工程概论

2015年4月全国高等教育自学考试《房屋建筑工程概论》试题 课程代码：08984 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 1. 根据我国现行《建筑结构可靠度设计统一标准))(GB50068-2001)，普通房屋和构筑物的设计使用年限是（B ） A．25年B．50年C．70年D．100年 2．在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是（ A ）A．5年B．3年C．2年D．10年 3．楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于（ B ） A．1.9m B．2.0m C．2.2m D．2.5m 4．建筑平面组合的形式有多种，常用于体育馆、影剧院等建筑的组合方式是（ C ） A．套间式组合B．走廊式组合C．大厅式组合D．单元式组合 5．单层厂房柱网尺寸主要包括（ D ） A．跨度、柱距、高度B．柱距、纵横轴线 C．高度、柱距D．跨度、柱距 6．基础的埋置深度是指（ A ） A．由室外设计地面到基础底面的距离 B．由室内设计地面到基础底面的距离 C．由室外设计地面到基础垫层底面的距离 D．由室内设计地面到基础垫层底面的距离 7．在墙体的承重方案中，具有楼板跨度小、房屋空间刚度大、整体性好、但建筑空间组合划分不够灵活特 点的承重方案是（ D ） A．半框架承重方案B．纵墙承重方案 C．纵横墙承重方案D．横墙承重方案 8．以下属于整体面层的是（ A ） A．水泥砂浆面层B．实铺木地面C．大理石地面D．缸砖地面 9．单层厂房结构按其主要承重结构形式分，有（ C ） A．混合结构和框架结构B．排架结构和框架结构 C．排架结构和刚架结构D．混合结构和排架结构 10．单层厂房的基础类型主要取决于上部结构荷载大小和性质以及工程地质条件等，一般情况采用（D ）A．刚性基础B．箱形基础 C．片筏基础D．独立杯形基础 11．建筑材料有关的标准及其代号中，JGJ表示（ B ） A．国家标准B．建设部行业标准 C．建筑工程国家标准D．建筑工业行业标准 12．要求早期强度较高的工程中，适用的水泥是（ C ） A．矿渣硅酸盐水泥B．粉煤灰硅酸盐水泥 C．硅酸盐水泥D．火山灰硅酸盐水泥 13。影响混凝土强度的主要因素是（ A ） A．水泥强度和水灰比B．养护温度和湿度 C．混凝土的龄期D．集料自身的强度 14．表示砂浆的保水性指标的是（ A ） A．分层度B．坍落度C．维勃稠度D．沉入度 15．按成桩方法不同划分的桩类型有（ B ）

自考00174建筑工程概论专接本资料

南京工业大学工程管理专接本专业 2014～2015学年第 1 学期建筑工程概论试卷 注意事项： 1、课程编码：出卷人：任洁 2、考试形式：闭卷（开、） 3、本试卷共 6 页，满分100 分，考试时间为120 分钟。 4、答题时请使用蓝、黑钢笔或圆珠笔。 一、选择题（每小题2分，共20分） 1.若地基软弱土层较厚，采用浅埋基础不能满足地基强度和变形要求时，基础通常做成( ) 。 A．独立基础 B．条形基础C．桩基础 D．片筏基础 2.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（）。 A.垫层高度范围内 B.室内地面以下0.06m处 C.垫层标高以下 D.平齐或高于室内地坪0.06m 3.公共建筑楼梯的踏步不大于（）mm。 A.280 B.300 C.260 D.380 4.单层厂房跨度在18米以下时，不可采用（）米。 A.6 B.9 C.12 D.15 5.在建筑工程中应用最广的PVC塑料，其中文名称是什么。（） A.环氧树脂 B.聚苯乙烯 C.聚乙烯 D.聚氯乙烯 6..民用建筑按层数分类，属于多层的是 A.2～3层 B.4～6层 C.6～8层 D.7～9层 7.动力建筑、贮藏建筑、运输建筑等属于( ) A.民用建筑 B.工业建筑 C.农业建筑 D.军用建筑 8.框架结构与剪力墙结构相比（ ) A.竖向承重能力好 B.竖向承重能力差 C.横向刚度好 D.横向刚度差 9.下列诸缝中属于建筑变形缝的是( ) A.擦缝 B.防震缝 C.砖缝 D.施工缝 10.要使雨水容易排除，坡屋顶的坡度一般大于( ) A.10％ B.15％ C.20％ D.25％ 二、填空题（每题1分，共10分） 1. 现代意义上的混凝土由______________混合而成。 2. 构成建筑的基本要素是。 3. 超高层建筑是指建筑高度在__________m以上的建筑。 4. 基础的埋深是指__________至________的垂直距离。当埋深_______时，称浅基础。 5. 楼梯一般由_________、_________、_________三部分组成。 6.门窗过梁的主要形式有_________、和。 7．建筑结构形式有多种类型和不同的分类方法，如按照结构空间形态分为、、和。 8．公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于_________，踏步高度不宜大于__________，并不宜小于，踏步应防滑。 9. 单层工业厂房结构按其承重结构材料分为____________、 、和类型。

《房屋建筑工程概论》复习资料

《房屋建筑工程概论》复习资料 各章比例：第一章65%，第二章5%，第三章10%，第四章10%，第五章10%； 考试题型：单选、多选、名词解释、判断分析、简答、计算或论述题。题型不少于5种。每套题有30个左右的小题。 难度分布：2：3：3：2（难度较大、较难、中等、较易） 本课程考核知识点： 1．基本理论：常用的各类建筑结构体系的应用范围、结构布置、受力特点、计算原理、设计原则。这些结构主要包括混合结构、单层刚架、桁架结构、拱式结构、网架结构、薄壁空间结构、网壳结构、悬索结构、钢砼楼盖结构、单层工业厂房等。 2．基本概念：对建筑结构的结构设计理论中的设计方法，各种结构体系特点，结构的设计原则的不同要求等有清晰理解。 3．基本计算：能运用建筑结构设计原理熟练解决工程设计计算的简单问题。 提醒：1. 以下题目非考试范围，但可以看出考试形式，切忌以为做好这些题目，就一定能过关。 2. 请大家以我们课堂讲授的内容作为主要复习内容，并根据各章比重，侧重复习。 3．由于课程性质的原因，请不要死记硬背（除了个别概念），最好能理解记忆，有助于你考试时随机应变。 《房屋建筑工程概论》练习题 一、单项选择（每小题1分） 1．门式刚架中的两铰刚架是（） A稳定结构B超稳定结构C静定结构D超静定结构 2．钢砼刚架的跨度一般在（）以下 A 30m B 35m C 40m D 45m 3．刚架的截面形式和大小，随内力大小变化时合理的，在梁柱相交处截面应（）A减小 B 加大C 不变D 不能确定 4．对于屋架结构，当荷载作用在节点上时，所有杆件均只有（） A剪力 B 轴向力 C 弯矩 D 剪力和弯矩 5．网架的高度主要取决于（） A矢高 B 高度 C 长度 D 跨度 6．薄壳结构多采用（） A木结构 B 预制钢砼 C 钢结构 D 现浇钢砼 7．薄壁空间结构属于空间受力结构，主要承受曲面内的（） A轴向压力 B 轴向拉力 C 剪力 D 弯矩 8．悬索结构的索是（）构件，既无弯矩又无剪力。 A偏心受拉B偏心受压 C 中心受压 D 中心受拉 9．为了便于施工，梁的截面尺寸应满足（）的模数要求。 A 30mm B 50mm C 80mm D 100mm 10．吊车纵向水平荷载是指（）启动或制动时所引起的水平力。 A小车+吊物 B 大车+吊物 C 小车+大车 D 小车+大车+吊物 11．防潮层以下的砌体宜采用（） A混合砂浆 B 水泥砂浆 C 非水泥砂浆 D 专用砂浆 12.实腹式刚架的横梁高度一般可取跨度的（） A1/12~1/10 B 1/18~1/12 C 1/20~1/12 D 1/20~1/15 13. 刚架的截面形式和大小，随内力大小相应变化是合理的，铰接处附近截面应（）

房屋建筑工程概论-自考阶段测验(全)

一、单项选择题 1、在建筑的基本构成要素中，建筑功能的实施离不开（）的保证。 A、建筑技术 B、建筑方针 C、建筑形象 D、建筑空间 您的答案：A正确答案：A 得分：分 【答疑编号，点击提问】 解析：本题考查的是建筑的构成要素和我国的建筑方针。建筑功能的实施离不开建筑技术的保证。参见教材P1。 2、在建筑的基本构成要素中，（）是保证建筑实施的重要手段。 A、施工 B、材料 C、设备 D、结构 您的答案：A正确答案：A 得分：分 【答疑编号，点击提问】 解析：本题考查的是建筑的构成要素和我国的建筑方针。施工是保证建筑实施的重要手段。参见教材P1。 3、按建筑物的高度分类，公共建筑建筑物总高度超过（）m者为高层建筑。 A、12m B、15m C、24m D、28m 您的答案：C正确答案：C 得分：分 【答疑编号，点击提问】 解析：本题考查的是建筑物的分类。公共建筑建筑物总高度在24m以下者为非高层建筑，总高度超过24m者为高层建筑（不包括高度超过24m的单层主体建筑）。参见教材P3。4、按建筑物的高度分类，建筑物总高度超过（）时，不论其是住宅还是公共建筑均为超高层建筑。 A、24m B、28m C、56m D、100m 您的答案：D正确答案：D 得分：分 【答疑编号，点击提问】 解析：本题考查的是建筑物的分类。建筑物总高度超过100m时，不论其是住宅还是公共建筑均为超高层建筑。参见教材P3。 5、承重外墙顶层墙身内缘与定位轴线的距离应为（）mm。 A、60 B、80 C、100 D、120 您的答案：D正确答案：D 得分：分

【答疑编号，点击提问】 解析：本题考查的是建筑标准化和统一模数制。承重外墙顶层墙身内缘与定位轴线的距离应为120mm。参见教材P8。 6、围护结构的传热损失占建筑物总失热的（）。 A、20%～30% B、30%～50% C、50%～70% D、70%～80% 您的答案：D正确答案：D 得分：分 【答疑编号，点击提问】 解析：本题考查的是建筑节能。建筑物的总失热包括围护结构的传热损失（占70%～80%）和通过门窗缝隙的空气渗透热损失（占20%～30%）。参见教材P11。 7、（）是建筑物埋在地面以下的承重构件，它承受上部建筑物传递下来的全部荷载，并将这些荷载连同自重传给下面的土层。 A、地基 B、基础 C、持力层 D、下卧层 您的答案：B正确答案：B 得分：分 【答疑编号，点击提问】 解析：本题考查的是概述-地基与基础。基础是建筑物埋在地面以下的承重构件。它承受上部建筑物传递下来的全部荷载，并将这些荷载连同自重传给下面的土层，是建筑物的重要组成部分。参见教材P14。 8、在基础施工前，对地基土预先进行加载预压，将小颗粒土压进大颗粒土的空隙中，排除空隙中的空气，使土壤板结，提高地基土的强度的地基处理方法是（）。 A、换土法 B、压实法 C、挤密法 D、环刀法 您的答案：B正确答案：B 得分：分 【答疑编号，点击提问】 解析：本题考查的是概述-地基与基础。压实法是指在基础施工前，对地基土预先进行加载预压，将小颗粒土压进大颗粒土的空隙中，排除空隙中的空气，使土壤板结，提高地基土的强度的地基处理方法，适用于杂填土、黄土的浅层地基处理。参见教材P15。 9、一般情况下，基础工程的造价占建筑物总造价的（）。 A、10%～20% B、20%～40% C、10%～40% D、30%～40% 您的答案：C正确答案：C 得分：分 【答疑编号，点击提问】 解析：本题考查的是概述-地基与基础。基础工程的造价占建筑物总造价的10%～40%。参见教材P15。 10、基础埋置深度是指（）。

《土木工程概论》复习题库

工程管理之《土木工程概论》（06393）复习题库 一、单选题 1、目前世界最高的大厦在 C:阿联酋 2、十八层的房屋建筑属于D:高层建筑 3、建筑工程设计程序正确的是 A:方案设计→初步设计→技术设计→施工图设计 4、房屋建筑结构中的楼板通常是属于哪种基本构件A:受弯构件 5、下面哪个级别的建筑物的耐久性和重要程度最高A:一级建筑物 6、桥梁的下部结构由组成A:桥墩、桥台、基础 7、上海杨浦大桥属于D:斜拉桥 8、某大厦建成后存在严重质量问题，不得不爆破拆除，这说明工程项目具有D:不可逆转性的特征 9、也称片石，是采石场由爆破直接获得的形状不规则的石块 B:毛石 10、第一座依照现代钢框架结构原理建造起来的高层建筑是D:芝加哥家庭保险公司大厦 11、将建筑物从屋顶、墙面、楼层、基础等构件全部断开，即使建筑物的相邻部位也互不牵制，从而避免建筑物开裂的是 B:沉降缝 12、作为跑道和土质地面之间过渡用，主要用来减少飞机一旦冲出或偏离跑道时有损坏的危险C:跑道道肩 13、在地形图上或地面上选定线路的走向，并确定线路的空间位置过程是C:铁路定线 14、跨越码头与人工岛之间的连接通道被称为C:栈桥 15、在正常条件下，一条道路在单位时间内可通过的车辆数，称为道路 C:通行能力 16、下列关于高速铁路模式的说法哪一种是错误的 C:德国ICE模式：全部修建新线，旅客列车专用 17、下面港口堆场的分类是正确的D:按货物种类及使用特点分类：散货堆场、件杂货堆场、集装箱堆场 18、主干路的设计年限为C:20年 19、是建造各类工程设施的科学技术的总称 A:土木工程 20、是关于事物的基本原理和事实的有组织、有系统的知识B:科学 21、美国金门大桥是世界上第一座单跨超过千米的大桥、它属于D:悬索桥 22、桥梁按受力特点和结构体系主要分为C:梁式桥、拱桥、悬索桥、刚架桥、斜拉桥、组合体系桥 23、桥墩的作用是 B:支承在其左右两跨上部结构通过支座传来的竖直力和水平力 24、下列建筑中采用成束筒结构的是D:美国西尔斯塔楼 25、当建筑物建造在土层性质差别较大的地基上，可在房屋适当的位置设置垂直缝隙，将建筑物从屋顶、墙面、楼层、基础等构件全部断开，划分为若干个刚度较好的单元，从而避免建筑物开裂的构造是 B:沉降缝 26、工程项目管理难度最大的阶段是工程项目的A:实施阶段 27、上海东方明珠电视塔属于D:高耸结构建筑 28、是一种带状的、三维空间的人工构造物，它常和桥梁、涵洞、隧道等构成统一的工程实体，是供各种车辆和行人通行的工程设施 B:道路 29、是利用不适合种田的山泥，废土，砂等，加入少量水泥或石灰作固结剂及微量外加剂和适量水混合搅拌压制成型，自然养护或蒸养一定时间制成的 B:非烧结粘土砖 30、用于门窗等洞口上部用以承受洞口上部荷载的梁是 C:过梁 31、在港口中，对于汽车和装卸流动机械共同行驶的道路宽度一般不应小于C:10～12m 32、在路堤的路肩边缘以下、路堑路基面两侧的侧沟外，因填挖而形成的斜坡面，称为C:路基边坡 33、是由人工或机械开采出的较规则的六面体石块A:料石 34、地下铁道的施工方法主要分为两大类A:明挖法、暗挖法 35、高速公路定线的原则包括 B:路线与城市应有一定距离 36、道路的设计标高高于整个自然地面，需全部填土形成路基的是 A:路堤 37、轨道间宽度1435mm的轨道是 A:标准轨 38、下面哪个组成属于港口水域 D:港池、锚地、进港航道

建筑工程概论自考复习题集

8984建筑的基本构成要素是什么？答：建筑功能、建筑的物质技术条件、建筑形象。 建筑工程按建筑物的使用性质可以划分为哪些？答：住宅建筑、公共建筑、商业建筑、文教卫生建筑、工业建筑、农业建筑。建筑工程按建筑物结构采用的材料可以划分为哪些？答：砌体结构、钢筋混凝土结构、钢结构、木结构、薄壳充气结构。建筑工程按建筑物的结构体系可以划分为哪些？答：墙体结构、框架结构、筒体结构、错列桁架结构、拱结构、空间薄壳结构、空间折板结构、网架结构、钢索结构。民用建筑设计等级分为几级？答：特级、一级、二级、三级。简述我国现行标准《建筑结构可靠度设计统一标准》对结构设计的使用年限的规定。答：（1）临时性结构，设计使用年限为5年，（2）易于替换的结构构件，设计使用年限为25年，（3）普通房屋和构筑物，设计使用年限为50年，（4）纪念性建筑和特别重要的建筑结构，设计使用年限为100年。若建设单位提出更高要求，也可按建设单位的要求确定。 建筑结构安全等级划分为几级？答：一级，二级，三级。 什么是基本模数？答：基本模数是建筑模数协调统一标准中的基本数值，用M表示。 什么是模数数列？答：模数数列是以基本模数、扩大模数和分模数为基础扩展成的一系列尺寸。 建筑工程的建设程序包括哪些内容？答：包括立项和报建、可行性研究、选择建设地点、编制勘察任务书、编制设计文件、建筑施工（含设备安装等）、竣工验收以及交付使用等。简述建设施工许可制。 答：对建筑工程实行施工许可证制度，是许多国家对建筑活动实施监督管理所采用的作法，不少国家在其建筑立法中对此作了规定。这项制度是指由国家授权有关行政主管部门，在建筑工程施工开始以前，对该项工程是否符合法定的开工必备条件进行审查，对符合条件的建筑工程发给施工许可证，允许该工程开工建设的制度。在我国对有关建筑工程实行施工许可证制度，有利于保证开工建设的工程符合法定条件，在开工后能够顺利进行；同时也便于有关行政主管部门全面掌握和了解其管辖范围内有关建筑工程的数量、规模、施工队伍等基本情况，及时对各个建筑工程依法进行监督和指导，保证建筑活动依法进行。 简述工程建设从业资格与资质制。 答：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应资质等级证书后，方可在其资质等级许可证的范围内从事建筑活动。在涉及国家、人民生命财产安全的专业技术工作领域，实行专业技术人员职业资格制度。简述工程质量最低保修期限。 答：在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；（3）供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（5）装修工程为2年。其他项目的保修期限可由建设单位和施工单位协商约定。 简述建筑工程设计阶段的内容。 答：一般分为两个阶段，（1）初步设计：初步设计是根据批准的可行性研究报告或设计任务书而编制的初步设计文件。初步设计文件由设计说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明书）、设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书等四部分内容组成。（2）施工图设计：主要通过图纸，把设计者的意图和全部设计结果表达出来，作为施工制作的依据，它是设计和施工工作的桥梁。对于工业项目来说包括建设项目各分部工程的详图和零部件，结构件明细表，以用验收标准方法等。民用工程施工图设计应形成所有专业的设计图纸：含图纸目录，说明和必要的设备、材料表，并按照要求编制工程预算书。施工图设计文件，应满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要。施工图设计的内容包括哪些？答：确定全部 工程尺寸和材料，绘制建筑、结构、设备等 全部施工图纸，编制工程说明书、结构计算 书和工程预算书。施工图纸的内容包括 哪些？ 答：设计说明、总平面图、各层平面图、立 面图、剖面图、详图和各专业工程的施工图。 简述建筑设计的基本要求。答：坚固适用、 技术先进、经济合理、生态环保与美观大方。 房间的面积是由哪些因素构成的？答：房 间的面积主要由房间人数、家具设备及人们 活动使用面积、房间的交通面积三方面因素 决定。简述门的开启方式有哪些？答：单开 门，推拉门，折叠门，弹簧门，卷帘门等。 窗的位置和尺 寸的确定主要考虑什么因素？答：房 间的采光和通风。 1.楼梯按使用性质分为哪些？答：主要 楼梯、次要楼梯、消防楼梯。 楼梯平台上部及下部过道处 的净高不应小于多少米？答：2米。 楼梯梯段净高不应小于多少米？答： 2.2米。 室内楼梯的扶手高度自踏步前缘线量 起不宜小于多少mm?答：900mm。 简述建筑平面组合的主要形式。 答：走廊式组合、套间式组合、大厅 式组合、单元式组合、混合式组合。 建筑剖面空间组合设计的形式有几种？ 答：单层的组合形式、多层和高层的 组合形式、错层的组合形式。 单层厂房柱网尺寸主要包括什么？答：跨度 和柱距。 简述单层厂房剖面设计的具体内容。答：合 理选择剖面形式、确定厂房的高度，解决厂 房的采光和自然通风。 简述厂房高度确定的标准。答：符合《厂房 建筑模数协调标准》的规定，即柱顶标高、 牛腿标高按3M数列确定，当牛腿顶面标高大 于7.2m时按6M数列考虑。 简述民用建筑的构造组成及作用。答：由 基础(承受建筑物上部结构传来的荷载，并传 递荷载给地基)、墙或柱（围护分隔作用、承 重作用）、楼地层（承受楼面荷载并向下部结 构传递）、楼梯（垂直交通作用）、屋顶（围 护、承受屋面荷载并向下传递）、门窗（交通 联系、采光通风、围护作用）等组成。 房屋构造设计原则有哪些？答：坚固实用、 技术先进、经济合理、美观大方 什么是基础的埋置深度？答：由室外设 计地面到基础底面的距离，称为基础的埋置 深度。 影响基础埋置深度的影响因素有哪些？答： 建筑本身（如使用要求、结构形式、荷载大 小和性质等）和周围条件（如工程地质条件、 相邻建筑物基础埋深、季节性冻土影响等）。 什么是 刚性基础？答：指用砖、石、混凝土等抗压 强度高而抗拉、抗剪强度很低的刚性材料制 成的基础。 什么是非刚性基础？答：又称柔基础，是 利用混凝土的抗压强度和钢筋的抗拉强度建 造的钢筋混凝土基础。 什么情况下可采用钢筋混凝土条形基础？ 答：当建筑物上部结构采用墙体承重 时，基础常采用连续的条形基础。 什么情况下可以用箱形基础？答：当 钢筋混凝土基础埋深很大时，为了加强建筑 物的刚度，可用钢筋混凝土筑成有底板、顶 板和四壁的箱形基础。简述地 下室的防潮和防水处理。 答：地下室的防潮层的要求是：砖墙 必须采用水泥砂浆砌筑，灰缝必须饱满；在 外墙外侧设置垂直防潮层。地下室的防水采 用卷材防水和混凝土自防水两类防水措施。 墙体的种类划分有哪些？答：1、在建筑 中的位置（外墙、内墙）2、墙体方向（纵 墙、横墙）3、墙体受力情况（承重墙、非 承重墙）4、墙体材料（砖墙、石墙、混凝 土墙、板材墙等）5、墙体构造方式（实体 墙、空体墙和复合墙）。墙体的承重方案有几 种？答：横墙承重，纵墙承重，纵横墙承 重、半框架承重方案。 什么是圈梁？其作用是什么？答：圈梁是沿 房屋外墙、内纵承重墙和部分横墙在墙内设 置的连续封闭的梁。它的作用是加强房屋的 空间刚度和整体性，防止由于地基不均匀沉 降、振动荷载等引起的墙体开裂，提高建筑 物的抗震能力。简述圈梁的设 置原则。答：①砖砌体房屋，当檐口标高为 5～8m时，应在檐口标高处设置圈梁一道； 檐口标高大于8m时，应增加设置数量。 ②砌块及料石砌体房屋，当檐口标高为4～5m 时，应在檐口标高处设置圈梁一道；檐口标 高大于5m时，应增加设置数量。 ③对有吊车或较大振动设备的单层工业房 屋，除檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝 土圈梁外，尚应增加设置数量。 ④多层砌体民用房屋，如宿舍、办公楼等， 当层数为3～4层时，应在檐口标高处设置圈 梁一道；当层数超过4层时，应在所有纵墙 上隔层设置。 ⑤多层砌体工业房屋，应每层设置现浇钢筋 混凝土圈梁。⑥建筑在软土地基上的砌体房 屋，除按以上规定设置圈梁外，尚应符合我 国现行标准《建筑地基基础设计规范》 （GB50007—2002）中的有关规定。 简述圈梁的构造内容。答：（1）圈梁 宜连续地设在同一水平面上，并形成封闭状； 当圈梁被门窗洞口截断时，应在洞口上部增 设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的 搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二 倍，且不得小于1m；（2）纵横墙交接处的圈 梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋， 圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接；（3） 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，当墙 厚h≥240mm时，其宽度不宜小于2h/3。圈 梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于 4φ10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考 虑，箍筋间距不应大于300mm；（4）圈梁兼 作过梁时，过梁部分的钢筋应按计算用量另 行增配什么是构造柱？其作用是什么？答： 构造柱是指夹在墙体中沿高度设置的钢筋混 凝土小柱。作用是增强房屋的整体工作性能， 提高墙体抵抗变形的能力，并使墙体在受震 开裂后裂而不倒。 简述构造柱的截面尺寸及配筋要求。 答：最小截面可采用240mm× 180mm，纵向钢筋采用4Ф12，箍筋间距不宜 大于250mm，且在上下端宜适当加密。随房 屋层数和抗震烈度的增加，可增加房屋四角 构造柱的截面尺寸和配筋。 简述构造柱的连接的内容。答：(1)构造柱与 墙体的连接构造柱与墙体连接处应砌成马牙 槎，并应沿墙高每隔500mm设拉结钢筋，每 边深入墙内不宜小于1m。(2)构造柱与圈梁的 连接构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应 穿过圈梁，保证构造柱纵筋上下贯通。(3) 构造柱的基础 构造柱可不单独设置基础，但应深入 室外地面下500mm，或与埋深小于500mm的 基础圈梁相连。 变形缝包括哪些？答：伸缩缝、沉降缝、 防震缝。 什么是 伸缩缝？应如何设置？答：伸缩缝是防止因 温度影响产生破坏的变形缝。应从基础顶面 开始，墙体、楼地层、屋顶均应设置。 什么是 沉降缝？答：沉降缝是防止因荷载差异、结 构类型差异、地基承载力差异等原因，导致 房屋因不均匀沉降而破坏的变形缝。 什么是防震缝？ 答：防震缝是防止因地震作用导致房 屋破坏的变形缝。 现浇钢筋混凝土按结构类型可分为几种？ 答：现浇钢筋混凝土楼板按结构类型可分为 板式楼板、梁板式楼板和无梁楼板。 2.梁板式楼板组成要素有哪些？其优点 是什么？答：板、次梁、主梁组成。 优点是减小大尺寸房间楼板的跨度， 使楼板结构受力和传力更加合理。 整体面层包括哪些内容？答：水泥砂浆面 层、细石混凝土面层、水磨石面层等。 块料面层包括哪些内容？答：瓷砖、缸 砖、大理石、花岗岩等。按楼梯 梯段的传力特点可以将现浇钢筋混凝土楼梯 分为哪两种？答：板式楼梯和梁板式楼梯 两种 什么是板式楼梯？答：板式楼梯是将楼 梯梯段搁置在平台梁上，楼梯梯段相当于一 块斜放的板，平台梁之间的距离即为板的跨 度。 简述屋顶隔气层的主要内容。答：为 了防止室内水蒸气渗入保温层，在屋面铺设 一层气密性、水密性的防护材料。 简述平屋顶的排水方式的主要内容。答：无 组织排水和有组织排水两大类。 塑钢门门框与墙体的安装方式是什么？ 答：采用后塞口法安装。 简述装配式钢筋混凝土单层工业厂房结构组 成的内容。答：装配式钢筋混凝土单层 工业厂房结构主要是由横向排架和纵向联系 构件以及支撑所组成。 单层厂房结构按其承重结构的形式为几种？ 答排架结构和刚架结构。 什么是跨度？答：单层厂房中柱子纵向定位 轴线间的距离称为跨度。 什么是柱距？答：单 层厂房中横向定位轴线的距离称为柱距。 简述厂 房的定位轴线的定位方法。答：单层厂房定 位轴线就是确定厂房的主要承重构件位置及 其相互间标志尺寸的基准线，也是厂房施工 放线和设备安装定位的依据。通常平行于厂 房长度方向的定位轴线称纵向定位轴线;而垂 直于厂房长度方向的定位轴线称横向定位轴 线。柱距：相邻两条横向定位轴线的距离 跨度：相邻两条纵向定位轴线的距离 屋盖结构的作用是什么？其包括哪些内容？ 答：起围护和承重作用。包括两部分： 1、覆盖构件，如屋面板或檩条，瓦等； 2、 承重构件，如屋架或屋面梁。 单层厂房采用什么类型的基础取决于什么？ 答：主要取决于上部结构荷载的大小 和性质以及工程地质条件等。一般情况下采 用独立的杯形基础。 简述单层厂房结构中支撑的主要内容。 答：支撑有屋盖支撑和柱间支撑两种。 单层厂房地面的垫层按材料性质的不同可分 为几种？答：刚性垫层、半刚性垫层 和柔性垫层。 单层工业厂房的侧窗应满足哪些要求？ 答：采光、通风、生产工艺上的泄压、 保湿、隔热、防尘等要求。 单层工业厂房天窗的种类有哪些？答：矩 形天窗、下沉式天窗、平天窗。简述建 筑材料有关的标准及其主要代号。答：国家 标准GB; 建筑工程国家标准GBJ，建设部行 业标准JGJ，建筑工业行业标准JG, 国家建筑 材料工业协会标准JC，地方标准DB，企业 标准Q。 什么是材料的强度？答：材料在外力作用 下抵抗破坏的能力称为材料的强度。 烧结普通砖的强度等级有哪些？其代 码表示什么意思？答：强度等级MU30, MU25, MU20, MU15, MU10；MU表示砌体中 的块体，后面的数值表示烧结普通砖的强度 大小，单位为Mpa。 常用的气硬性胶凝材料有哪些？答： 石灰、石膏、水玻璃和菱苦土。 简述建 筑石膏的性质。答：凝结硬化时间短，凝结 硬化时体积微膨胀，孔隙率大，保温性和吸 声性好，强度较低，有一定的调湿性，防火 性好，耐水性、抗渗性、抗冻性差。 什么是水泥体积安定性？什 么情形下为废品？答：指水泥在凝结硬化过 程中体积变化的均匀性。水泥体积安定性不 符合要求的为废品 硅酸盐水泥依 据3d和28d的抗压强度和抗折强度分为几 等？什么情形下为不合格品？答：分为六 等。水泥强度不满足要求的为不合格品。 3.简述硅酸盐水泥的特性与应用。答： （1）、早期及后期强度均高：适用于 预制和现浇的混凝土工程、冬季施工 的混凝土工程、预应力混凝土工程等。 （2）、抗冻性好：适用于严寒地区和 抗冻性要求高的混凝土工程。 （3）、耐腐蚀性差：不宜用于受流动 软水和压力水作用的工程，也不宜用 于受海水和其它腐蚀性介质作用的工 程。 （4）、水化热高：不宜用于大体积混 凝土工程。（5）、抗炭化性好：适合用

2-《房屋建筑工程》复习思考题

《房屋建筑工程》复习思考题 民用建筑篇 第一章概论 1. 理解建筑、建筑物、构筑物的含意。 2. 建筑物由哪三个基本要素构成？其关系如何？ 3. 我国现行的建筑方针是什么？ 4. 房屋建筑工程的设计通常包括哪几个方面的内容（建筑设计、结构设计、设备 设计、装修设计等）？本课程的研究内容是什么（即房屋建筑学的研究内容）？ 5. 了解房屋建筑的构造组成及其作用。 6. 了解房屋建筑结构支承系统的作用和要求。 7. 了解房屋建筑围护、分隔系统的作用和要求 8. 房屋建筑按承重结构方式分为哪三种基本类型？（墙体承重结构、骨架承重结 构、空间大跨结构） 9. 什么是墙体承重结构体系？了解砌筑墙承重结构体系、钢筋混凝土剪力墙结构 体系的特点。 10.什么是骨架承重结构体系？了解框架结构体系的特点。 11.高层建筑常采用哪些结构形式？了解框－剪结构体系、框－筒结构体系的特点。 12.什么是空间大跨结构体系？常用的空间大跨结构体系主要有哪些形式？ 13.建筑物按使用性质分为哪两大类？民用建筑按使用功能分为哪两大类？民用建 筑按建筑规模的大小分为哪两大类？ 14.了解民用建筑的耐久等级分为多少级。 15.理解地震震级、地震烈度的含意，地震烈度分为几级？理解抗震设防烈度、基本 设防烈度的含意，建筑抗震设防的地震烈度范围是多少？建筑的抗震设防分为几类？其中哪一类采用基本设防烈度？了解其划分的依据。 16.房屋建筑耐火等级划分的依据是什么？理解建筑构件的燃烧性能和耐火极限的 含意。新版《建筑设计防火规范》（GB50016—2012），将建筑的耐火等级分为几级？对居住建筑是如何进行分类的（按地上层数或高度分）？ 17.了解房屋建筑设计的依据。 18.什么是模数？什么是基本模数？基本模数的数值是多少？基本模数用哪个字 母表示？什么是导出模数？导出模数分为哪两类？为什么要制定《建筑模数协调统一标准》？ 第二章建筑平面设计 1. 建筑平面面积由哪些部分组成？建筑平面设计包含哪几个方面的内容（使用部 分（主要房间、辅助房间）的平面设计、交通联系部分的平面设计、建筑平面的组合设计）？ 2. 理解开间、进深的含意。 3. 简述中小学普通教室平面设计的内容（面积、形状、尺寸及门窗设置）和设计 依据。

2015年10月四川省自考房屋建筑工程概述试卷+答案

2015年10月房屋建筑工程概述试卷 （课程代码08984）（文末见答案） 一．单项选择题（本大题共10小题，每题1分，共15 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要 求的，请将其代码写在题后的括号内。锴选、多选或朱均 选无分。 1.1986年建设部明确指出建筑业的主要任务是【】 A.全面贯彻适用、安全、经济、美观的方针 B.全面贯彻经济、可靠、美观、适用的方针 C.全面贯彻安全、经济、稳定、适用的方针 D.全面贯彻适用、安全、经济、稳定的方针 2.提供人们生活起居的建筑称为【】 A.公共建筑 B.工业建筑 C.居住建筑 D.构筑物 3.下列不属于一类高层民用建筑的是【】 A.一层楼的医院 B.省级电力调度楼 C.建筑高度为49m的教学楼 D.重要的科研楼 4.下列选项中，不属于对基础的要求是【】 A.强调要求 B.耐久性要求 C.经济方面要求 D.稳定性要求 5.下列选项中，不属于人工地基的做法是【】 A.换土法 B.压实法 C.深埋法 D.挤密法 6.下列选项中，不属于提高墙体强度的方法是【】 A.选用适当的墙体材料 B.加大墙体截面面积 C.在截面面积相同情况下，提高构成墙体的材料和砂浆的强度等级 D.增加墙体高度 7.砌体房屋有下列哪种情况时，可不设置防震缝？【】 A.房屋立面高差在6m以上 B.房屋有错层，且楼板高差大 C.建筑物建造在不同地基上 D.各部分结构刚度、质量截然不同 8.下列关于关于钢筋混凝土过梁的两端伸进墙内的支承长度数值正确的是【】 A.100mm B.150mm C.200mm D.240mm 9.将板直接支承在柱和墙上，不设梁的楼板称为【】 - 1 -

房屋建筑工程概论《房屋建筑构造》自考08984复习资料

第一章绪论 1、建筑构造是研究房屋建筑构造原理和构造方法的学科。主要任务是根据建筑物的使用功能、建筑技术和建筑形象的要求，提供结构合理、技术先进的构造方案。 2、建筑按照使用性质分类可分为三大类：工业建筑、农业建筑、民用建筑。 3、民用建筑的分类：居住建筑，公共建筑。 4、民用建筑按主要承重结构的材料分类分为：钢结构、钢筋混凝土结构、砖混结构、其他结构。 民用建筑的主要组成部分有：基础、墙、柱、楼板层、室内地坪、楼梯、屋顶、门窗等。 5、建筑按耐火等级分，多层建筑物的耐火等级分为四级；高层建筑的耐火等级应分为一、二两级。 6、建筑物的耐火等级是按组成建筑物构件的燃烧性能和耐火极限来确定。 & 7、构件的燃烧性能可分为三类，即非燃烧体、难燃烧体、燃烧体。（复习这三个名词的概念以及书上列举的材料） 8、建筑物一般由承重结构、围护结构、饰面装修和附属部件组成。 9、建筑构件是指建筑中承重的部分，如墙体构件、基础构件、楼板等。 建筑配件是指建筑中非承重的部分，如门窗、隔断、栏杆、台阶、坡道、细部装修等。 10、基本模数：我国现行的《建筑模数协调统一标准》（GBJ2-86）规定基本模数的数值为100mm，用M表示。即1M=100mm。 11、扩大模数：基本模数的整倍数。分模数：整数除基本模数的数值。 扩大模数数列适用建筑物开间（柱距），进深（跨度）；构配件尺寸；门窗洞口尺寸；建筑物高度、层高等。分模数数列适用缝隙，构造节点，构配件截面尺寸等。 12、实际工程建设有三种尺寸，分别是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸。（熟悉这三个概念） ( 标志尺寸——用来标注建筑物定位轴线之间的距离（如开间、进深、层高等），应符合模数数列。 构造尺寸——建筑制品、构配件等的设计尺寸。 实际尺寸——是建筑制品、构配件等的实有尺寸。 其相互间的关系：构造尺寸+缝隙尺寸=标志尺寸。实际尺寸±允许误差值=构造尺寸。 规定三种尺寸的原因：为保证建筑制品、构配件等有关尺寸件的统一协调。 第二章基础与地基 13、基础的概念基础是建筑物的墙或柱等承重构件向地面以下的延伸扩大部分。 。 基础的作用其作用是承受上部结构的全部荷载，并通过自身的调整把荷载传给地基。 基础的构造要求满足强度、耐久性、经济方面的要求。 14、地基的概念在建筑工程中支承建筑物重量的土层叫地基。地基不是建筑物的组成部分，它是承受建筑物荷载的土壤层。 地基的分类：天然地基和人工地基。地基的构造要求:满足强度，变形，及稳定性要求。 15、室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋置 深度，简称基础的埋深。 埋深大于或等于5m的称为深基础；埋深小于5m的称为 浅基础。 16、影响基础埋深的因素： 1) 建筑物使用要求、上部荷载的大小和性质 ！ 2) 工程地质条件3) 水文地质条件4) 地基土冻胀深度5) 相邻建筑物基础的影响

房屋建筑工程中工程质量管理论文

探讨房屋建筑工程中的工程质量管理摘要：近年来，随着我国社会经济的飞速发展和城市化建设进程的不断加快，建筑行业也取得了很大的进步。但房屋建筑给人们带来利益的同时，也存在着一些安全隐患，比如房屋倒塌、出现裂缝以及墙体脱皮等工程质量问题。本文将对目前我国房屋建筑工程中存在的质量问题进程深入的分析，并在此基础上提出一些有效的管理措施，以期为我国建筑事业的发展做出一点贡献。 关键词：房屋建筑；工程质量；管理；研究 abstract: in recent years, with the rapid development of our social economy and urbanization construction process accelerating, the construction industry has also made a lot of progress. but housing construction provides people with interests, but also has some potential safety problems, such as houses collapsed, crack and wall body peeling and engineering quality problems. this paper will housing construction project in china in the quality problem of the analysis of the process, and based on this, puts forward some effective management measures to the development of the cause of our country building make some contribution. keywords: housing construction; engineering quality; management; research

【VIP专享】08984 房屋建筑工程概论

08984 房屋建筑工程概论复习资料 1、简述建设工程合同管理的目的。1 答：1、发展和完善社会主义建筑市场经济；2、建立现代企业制度；3、规范建筑市场主体、市场价格和市场交易；4、加强合同管理，提高建设工程合同履约率；5、加强建设工程合同管理，努力开拓国际建筑市场。 2、简述建设工程合同管理的任务。3 答：1、国民经济支柱产业发展的可靠保障；2、努力推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制；3、全面提高工程建设管理水平；4、建设工程合同管理是 项目管理的核心，是控制工程质量、进度和造价的重要依据。 3、简述建设工程合同管理的目标。6 答：1、保证项目三大目标的实现，即使整个工程在预定的成本（投资）、预定的工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求；2、一个成功的合同管理，还要在工程结束时是双方都感到满意，合同争执较少，合同各方面能互相协调。 4、简述建设工程合同管理的特点。7 答：建设项目周期长；工程价格高；合同变更频繁；合同管理工作复杂；合同实施风险大；合同管理职能的特殊性。 5、简述建设工程合同管理的方法。9 答：1、健全建设工程合同管理法规，依法管理；2、建立和发展有形建筑市场；3、推行合同管理目标制；4、合同管理机关严肃执法。 6、简述建设工程合同管理的手段。11 答：1、普及合同法制教育，培训合同管理人才；2、设立专门合同管理机构，配备合同管理机构，配备合同管理人员； 3、积极推行合同示范文本制度； 4、积极开展“重合同，守信用”的评比活动； 5、建立合同管理的微机信息系统； 6、 借鉴和采用国际通用规范和先进经验。 7、什么是法律关系？14答：法律关系，是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的权利和义务关系。 8、什么是合同法律关系?14 答：合同法律关系，是由合同法律规范所调整的社会关系，也就是有合同法律规范确认和保护的社会关系。 9、什么是自然人？15 答：是指基于自然出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。 10、简述法人的概念和基本条件。16 答：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应具备以下 四个条件：依法成立；有必要的财产和经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。 11、简述合同法律关系的客体和种类。18 答：合同法律关系的客体，是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。其种类有行为、物、货币、有价证劵、智力成果。 12简述合同法律关系的内容。19 答：合同法律关系的内容，即是合同一般条款所规范的主体的权利和义务。权利是指权利主体依据法律规定和约定，有权按照自己的意愿做出某种行为，同时要求义务主体做出某种行为或者不得做出某种行为，以实现其合法 权益。义务是指义务主体依据法律规定和权利主体依据 法律规定和权利主体的合法要求，必须作出某种行为或 不得做出某种行为，以保证权利主体实现其权益，否则要承担法律责任。 13、法律事实可以分为哪几类？20 答：事件和行为 14、什么是代理？20 答：代理是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人做出意思表示，所产生的权利和义务直接由

自考08984房屋建筑工程概论新版重点复习资料

编号： 《房屋建筑工程概论》课程 自学辅导材料 ●配套教材：《建筑工程概论》 ●主编：孙犁 ●出版社：武汉理工大学出版社 ●版次： 2007年版 ●适应层次：本科 内部使用 2012年9月

目录 第一部分自学指导 第1章：建筑工程概述 (3) 第2章：建筑设计 (3) 第3章：民用建筑构造 (4) 第4章：单层工业厂房构造 (5) 第5章：建筑工程材料 (5) 第6章：建筑施工技术 (6) 第7章：现代建筑技术简介 (7) 第8章：高层建筑 (7) 第9章：建筑防火 (8) 第二部分复习思考题 一．单选题 (9) 二．填空题 (26) 三．判断题 (28) 四．名词解释 (31) 五．简答题 (32) 六．论述题 (34)

第三部分参考答案 一．单选题 (35) 二．填空题 (36) 三．判断题 (37) 四．名词解释 (38) 五．简答题 (41) 六．论述题 (48)

第一部分自学指导 第1章：建筑工程概述一．主要内容 1．建筑和建筑工程的概念。 2．建筑工程的类别及建筑结构体系。 3．建筑物的等级。 4．建筑模数协调统一标准。 5．工程建设程序。 6．地下建筑工程。 7．构筑物。 二．重点 1．建筑和建筑工程的概念。 2．建筑工程的类别及建筑结构体系。 3．建筑物的等级。 4．建筑模数协调统一标准。 5．工程建设程序。 三．难点 1．建筑和建筑工程的概念。 2．建筑结构体系。 3．建筑物的等级。 4．建筑模数协调统一标准。 第2章：建筑设计 一．主要内容 1．建筑设计概述。 2．民用建筑设计。

3．工业建筑设计。 二．重点 1．建筑设计概述。 2．民用建筑设计。 3．单层工业厂房设计。 三．难点 1．建筑设计概述。 2．民用建筑的平面、立面、剖面设计。 第3章：民用建筑构造一．主要内容 1．民用建筑构造概述。 2．基础与地下室。 3．墙体。 4．楼板层与地面构造。 5．门与窗的构造。 6．楼梯的构造。 7．屋顶的构造。 二．重点 1．民用建筑构造概述。 2．基础与地下室。 3．墙体。 4．楼板层与地面构造。 5．楼梯的构造。 6．屋顶的构造。 三．难点 1．民用建筑构造概述。 2．基础与地下室。 3．墙体。