地下室土方回填分包合同

建设工程施工专业分包合同（东都花园D地块基础土方工程分包合同）

工程名称：东都花园D 地块工程

工程地点：瑞安市东山开发区

工程承包单位：温州东瓯建设集团有限公司工程分包人:

建设工程（土方开挖）分包合同

甲方(全称)：温州东瓯建设集团有限公司

乙方(全称)：身份证：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，东都花园D地块工程地下室基础土方回填、平整、夯实事宜。达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、分包工程概况

分包工程名称：东都花园D 地块工程

分包工程地点：瑞安市东山开发区

二、分包工程承包范围：依据工程施工图纸及设计变更文件，完成地下室底板、承台、地梁、电梯井、集水井、吸水井、变配电间等基础垫层下口的所有土方开挖、运输、等工作。其施工机械设备、工具、用具及劳保安全防护用具由乙

方自费配置。甲方仅提供场地水、电和标高控制点的测设，甲方仅向乙方提供现场一间宿舍、床铺由乙方自行解决。

三、分包工程施工内容

1.在基础砖胎膜砌筑完成后，所有基础垫层下口的土方铲除、运输、回填、

平整、修土、夯实。

2.涉及运土的道路路架由乙方自行搭设解决，其施工工具必须符合安全施工

规范要求。

3.施工中产生的垃圾及施工作业面的污染等清理工作乙方必须当班次处理

清楚。

4.乙方必须服从甲方的质量、安全及文明施工管理。

四、分包合同工程量的计取，单价工程款的支付方式

1.工程量计取:按设计施工图地下室建筑面积计取工程量。（经双方按地面标

高测算）

2．单价：元/立方米。

3.工程款支付：按双方约定完成施工承包范围内的土方铲除、回填、等工作后，由乙方将其完成并经过甲方项目部、监理及相关单位人员验收合格的工程量计算书及付款申请报告上报甲方项目部审核，经现场施工员、质量员、安全员、技术负责人审核确认后，报项目经理审批，方可支取工程进度款。若乙方施工中途急需资金周转，应与甲方磋商，甲方可依据现场实际完成合格工程量酌情给予预借工程款项并在工程审核时给予扣除。

以上单价包含机械费、人工费、施工用具使用费、劳保费、安全文明施工费、单价包干，结算时不作调整。

五、工期

合同工期：原则上乙方应根据甲方的进度要求施工不得影响甲方的施工进度，如果因为乙方人力不足或安排不合理而影响甲方进度的，甲方有权对乙方处以每天1000～2000元的罚款，并直接在乙方工程款中扣除，乙方不得有异议。

六、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：浙江省优质工程质量标准

七、双方一般权利和义务

1.甲方的权利和义务

1.1、提供施工图，负责现场指挥，安排水电人员，配合现场施工照明，并负

责提供基坑抽排水泵。

1.2、按合同规定支付工程款。

1.3、如乙方违反合同条款，不服从甲方项目部的管理指挥安排时，甲方有权

终止合同。

2.乙方人的权利和义务

2.1、服从甲方项目部的工作安排，严格按照甲方批准后的施工方案施工，在施工过程中出现异常地质情况，调整施工方案必须书面上报甲方项目部审核批准。

2.2、对工程质量、进度、安全负有全部责任。

2.3、安全文明施工，确保场内道路畅通，与周边保持良好关系，确保工程顺利进行。

2.4、乙方人员发生工伤事故或因乙方原因造成他人伤害的，乙方承担全部责任及经济损失。

2.5、因为乙方原因造成其他施工项目窝工的，乙方应承担其窝工费用，其费用直接在乙方的进度款和工程结算款项中扣除。

2.6、基础土方施工完毕经验收合格后，乙方必须按甲方的要求退场，否则乙方承担由此造成的损失。

3.乙方上述违章、违约的罚款费用直接在每次进度款和工程结算款中扣除。

八、安全生产、文明施工

1、乙方进场后，必须严格遵守建设工程安全生产管理条例有关要求，自觉

遵守甲方的安全监督和各种规章制度。施工过程中必须严格按安全操作规范执行。绝对不允许无牌、无照黑车进场拉土，和无驾驶证人员开车、和酒后开车。若乙方未按规定进行施工，所造成的一切工、伤、残、亡事故由乙方自行负责。

2、乙方工作人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业时应系安全

带若发现乙方工作人员进入施工现场未按有关规定佩戴安全帽和安全带，无安全防护措施，每人此按50元对班组进行处罚。

3、施工临时用水用电必须由专业人员搭设、接电。严禁私自乱拉乱搭，严

禁住宿人员在室内使用:“三炉”及工地所规定的其他不能使用的电器，如发现烧煮、烧水等，使用电器一律没收并给予每人次200元罚款。

4、施工中，乙方应同班组与各级管理部门密切配合，服从统一指挥、安排，

严禁在工地内打架赌博，严禁酒后上班作业，违者每次罚款壹千元，由工资中扣回，乙方应无条件接受。

5、安全责任根据有关精神，贯彻以谁施工、谁负责安全的原则，乙方必须

做好安全防护工资，如发生安全问题，一切法律责任和经济费用均由乙方负责承担。

6、乙方必须做好施工现场的环境卫生工作，严禁工人在施工现场随处大便，

一经发现给予每人次500元处罚。

7、对各种机器设备、安全管理、防护设施和警告、安全标志等不得任意拆

除和随意挪动。

8、为了确保工地安全文明施工，乙方必须做到落手清，严禁向下扔杂物违

者每次罚款500元。

9、乙方应负责各工序完工后的各层清理，保持现场文明施工及验收之前各

楼层卫生清理。

10、自觉服从甲方管理，同时加强自身队伍管理，密切配合甲方抓好文明施

工的管理。

九、资金管理规定

1．乙方向甲方申领工资时，应先填好工人工资清单，在甲方及项目部监督

下把工资发放到每个工人手中。工资单应填写一式二份，待发放完工资后并经签字后，一份乙方存档，一份报送甲方备案，否则甲方将拒付下期工程款。

2．乙方必须保证每月发放工人工资时，甲方有权监督，若发生纠纷，工人告到有关部门，一切责任由乙方承担，关视情节轻重赔偿甲方的名誉损失费，每次1000元至5000元。

十、其它

1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可提交当地政府仲裁机构仲裁解决或向当地人民法院申诉解决。

2、其它未尽事宜在总包合同条款下双方协商解决，本协议壹式叁份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后即生效，在本分包工程完工并结算付清尾款后自动失效。

甲方:温州东瓯建设集团有限公司乙方：

东都花园D地块工程项目部

代表：代表：

日期：日期：

(完整版)土方工程分包合同

合同编号:xxxxxxxxxxx xxxxxxB-17地块项目工程 土方工程分包合同 甲方：中国建筑xxxx（集团）有限公司 乙方：

目录 第1条工程概况 (1) 第2条承包范围及承包方式 (1) 第3条合同工作内容 (1) 第4条合同价款与计量 (2) 第5条工程款的支付 (4) 第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求 (6) 第7条质量保证与检验、验收 (6) 第8条保险、担保、缴税 (8) 第9条结算 (8) 第10条驻工地代表及职责 (9) 第11条甲方工作与职责 (9) 第12条乙方工作与职责 (9) 第13条文物和工程障碍 (12) 第14条安全与环境保护 (12) 第15条违约 (12) 第16条乙方的撤场 (13) 第17条保修 (13) 第18条争议 (13) 第19条合同解除 (14) 第20条补充条款 (14) 第21条其它约定 (15) 第22条未尽事宜 (15) 第23条合同生效与终止 (15) 第24条合同份数 (15) 附件安全生产管理协议书 (17)

xxxxxxB-17地块项目工程土方工程分包合同 总包方: 中国建筑xxxx（集团）有限公司【以下简称甲方】 分包方: 【以下简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方施工中国建筑xxxx（集团）有限公司工程土方工程分包工程事宜达成一致意见，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： xxxxB-17地块项目（以下简称“本工程”） 1.2工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.3分包工程名称：土方工程 第2条承包范围及承包方式 2.1承包范围：施工图示基坑土石方（含地下障碍物）的开挖、外运、消纳及边坡修整。 2.2承包方式：包工包料 第3条合同工作内容 3.1工作内容：3#、4#、5#、6#、8#、10#、14#的土方开挖。 3.1.1乙方工作内容包括并不仅限于以下工作内容： 1)提交满足甲方要求的施工方案；

土方劳务承包合同1

土方劳务承包合同 甲方：中天建设集团有限公司第五建设公司惠泽苑项目部乙方：为按时按质完成立丰惠泽苑DK2-1,4#楼地下室及室外回填土工程施工的劳务费、机械费等,明确各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规，结合本工程的具体情况，就本施工合同工程事宜，经甲乙双方充分协商，乙方愿意承揽本施工合同范围内所有工程施工任务。为明确双方责任、权利和义务，经协商一致达成如下条款。望双方以资信守并严格执行：第一条：工程概况 1- 1、工程名称：惠泽苑项目部DK2-1,4#楼地下室、车库内及室外回填土工程 1- 2、工程地点：西安市昆明路与富源二路交叉北口。 第二条：承包内容 2- 1、本工程以包人工、机械（乙方自备大小装载机、挖掘机、运输车辆、压路 机、各种打夯机等大小设备、二级箱以下的配线及配套设备、照明设施；架子车、铁锨、洋镐、水管、筛网等小工具、劳保用品等）的方式承包。 2- 2、工程承包范围：室外回填按现场实际回填数量计算，土方回填施工前甲、 乙双方现场进行测量并绘图，双方签字确认，作为结算依据；车库及室内回填土以图示尺寸为准。 第三条：工程工期 3- 1、本工程按甲方要求的施工进度及时间施工。 3- 2、如因雨天（中到大雨）问题造成乙方无法施工的，经甲方确认后乙方工期顺延。如乙方原因不能满足甲方工期要求，甲方有权单方终止合同，更换队伍，并按已完经验收合格的工程量的90%吉算。甲方单方办理结算，不需乙方签字认可。甲方汇同监理方、建设方三方确认后生效。 第四条：施工技术要求 4- 1、回填土工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字确认。 4- 2、乙方代表必须指挥工人按照技术交底和土方回填的现行施工验收规范及质量标准施工。

外购土回填施工合同

外购土回填施工合同 甲方： 乙方： 甲方将绿化工程内的（土方工程）委托乙方施工，为明确甲乙双方责任，协调配合，尽快完成本工程任务，经双方协商订立本协议如下条款，共同遵守： 工程名称：工程-回填土方工程 一、工程内容；包工包料，包括土源、机械开挖，汽车运土、卸土和相关部门收取的费用金额，及市政道路上因土方车辆产生的清理工作。 二、工程期限及数量：满足业主、甲方要求的时间内完成供应回填土方及数量。工程量及土源质量以施工图范围及业主、甲方要求为准。再终以甲方与业主结算进土（回填种植土）出具的土方数量为结算依据。 三、单价：综合单价元/立方米（包括土方运输到指定现场倾倒为止）。 三、质量：回填土方要求为无腐蚀土、无杂物、无根植土，土质分二种：①回填土，②种植土（需业主、甲方现场对供应土检测验收通过为准）。 四、工程款支付： 付款根据业主的付款精神,按月进度完成工程申报量的60%结算。完工验收合格后按实际回填土方数量（甲方与业主结算土方量依据），结算确认后年内付清款项（无预留款）。 六、甲方责任：为乙方提供进场开设施工道口，按合同要求及时办理

决算及支付工程款。 七、乙方责任：在现场施工中应与甲方其它工序的施工密切配合，听从甲方统一指挥。 八、文明施工和安全责任： 1、乙方聘请人员，与甲方间均无任何劳动或劳务合同关系。乙方应自行负责上述人员的管理，杜绝例如拖欠人员薪资、人员罢工等事故的发生。若有此情形且对甲方企业形象造成影响或损失的，甲方有权停止支付乙方之工程费用并追究乙方相关责任。 2、施工过程中出现的安全事故及设备事故，导致的对乙方人员、或第三方人员的人身和财产之损害，相应赔偿后果由乙方承担，与甲方无关。在事故未妥善处理前，甲方有权停止支付乙方之承包费用。 3. 因违章作业、不文明施工等，业主单位在施工现场所开具的罚款单金额由乙方承担。 九、争端解决方式 合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、附则 1．乙方不得以任何形式将工程分包给第三方施工，如甲方一旦发现乙

土石方专业分包承包合同

合同编号: 土石方工程施工合同工程名称： 总包单位： 施工单位:

土石方工程施工合同 总包单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）: 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点： 工程范围：设计图纸范围内的土石方工程(含开挖、清渣、运渣、卸渣装载、运输、降水、爆破、预留回填土等工序）；施工现场范围内的构筑物、障碍物的清除及承担政府规定的一切费用。 本合同土石方工程量约为。 工程总造价:经双方确定本合同综合单价为详见第八条附加条款,全部工程造价暂定为人民币万元(大写: 元整）。 二、工程期限 根据双方协商工程期限自年月日至年月日止，总工期为天。若发生不可预见或不可抗力时，经甲方书面同意后工期可顺延。如因乙方原因造成甲方工期延误，甲方因此而造成的损失由乙方承担,同时，工期每拖延一天,甲方按工程总造价的万分之五对乙方进行处罚。因乙方原因致使甲方受到牵连，由此产生的损失及责任均由乙方承担。 三、工程质量 乙方根据甲方提供的图纸进行施工，确保工程质量一次性验收合格。工程验收时,应按施工图纸、会审纪要，甲方提供的坐标、高程,设计变更,施工规范及技术要求的标准执行。若工程质量达不到一次性验收合格，乙方无偿返修整改至合格、且甲方扣罚乙方工程总造价的２0%外,并承担由此给甲方造成的一切损失。因乙方超挖超出规范允许范围的工程量甲方不予认可,并由乙方承担给甲方造成的一切损失。 四、工程价款结算 1、本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 2、工程价款结算与拨付办法:

土石方工程分包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 土石方工程分包合同

编号：FS-DY-20778 土石方工程分包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议: 第1条:工程概况: 1.1工程名称:二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段) 1.2工程地点:二环路西一段 1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用

的机械)。 1.4承包方式:土方工程全包干 1.5工期:240天 1.5.1开工日期:XX年11月05日 1.5.2竣工日期:XX年07月05日 1.5.3总日历日期:XX年11月05日至XX年07月05日 1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。 1.6工程质量等级 1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求。 1.7工程造价 1.7.1单价:外运:元/m3;内转:元/m3。 1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按元/m3,

土石方挖运回填施工承包合同

合同编号： 土方工程劳务分包合同 发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方） 因施工生产需要，甲方同意将阜阳市泉河风景带景观绿化工程开挖土方、回填土方工程由乙方进行分包，为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、开挖、堆放场地和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：阜阳市泉河风景带景观绿化工程ABC区 2.工程名称：阜阳市泉河风景带景观绿化工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主设计图纸及甲方土方开挖方案的要求进行土方开挖，开挖土方前应由甲乙双方确认施工区域内场地高程，并经业主或监理公司确认后，作为双方结算依据。 2、挖土方工程量按土方开挖方案要求的基坑（槽）底尺寸放坡系数和标高进行理论计算（不计超挖土方量）。 3、挖土方工程内容包括测量、挖土、运土、弃土（按照甲方指定地点用推土机推平）、修坡、坑底压实、挖修排水沟和集水井、承台

地梁边回填压实至设计标高等内容，平均运距约1公里。 4、填土工程量按甲方要求回填部位的填方量理论计算（不计超 填土方量）。 5、回填土方工程内容包括挖土、运土、回填、压实至甲方要求，平均运距约1公里。 三、承包方式及工程量： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 工程量：挖方约万m3，填方约万m3。 四、质量要求 挖方基坑（槽）的尺寸及标高必须符合甲方要求并确保边坡稳定安全，回填土质量及标高必须符合甲方要求。 四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖： 1.第一次开挖工期为7天，包括整个场地的垃圾清运、平整及园路的修筑。 2.第二次开挖工期为2天，包括单体建筑大体积基坑的开挖、边坡的修复，部分基槽、基坑的开挖。 3.其余零星土方按甲方要求给予随时配合，开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价：

土方分包合同样本

合同编号： ***土方工程施工合同 甲方： 乙方： 经双方友好协商，就乙方承揽甲方的分包工程一事达成一致，签订如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程位置： 3、工程范围及内容： ****土方开挖工程：土方开挖（含人工清槽）、土方运输、存土场堆土（见附图，地下车库A区及主楼一区部分） ****土方回填工程：土方运输、土方回填、分层夯实等（不含车库及主楼室内回填，但需将土方运至甲方指定现场，満足回填要求。） 二、工程工期： 1、开工时间及工期： 土方开挖开工时间：开工时间以甲方通知为准。工期 30 天。 2、施工中遇有下列情况影响施工，工期可顺延： （1）因不可抗力造成工程停工时，经当地建设行政主管部门核准，可按实际停工天数顺延工期； （2）因重大设计变更，经甲方签证后可按实际天数顺延工期； （3）因甲方原因造成工期延误的，可按甲方认可的天数顺延工期。 三、承包形式、价格：

1、承包形式：包工包机械。 2、承包单价： 土方开挖：元/m3 土方回填：元/m3（含3%增值税专用发票） 3、合同暂定总价为：万元。其中：土方开挖万m3，土方回填万m3 4、结算方式：按合同单价及现场签证、变更进行结算，结算工程量以现场实测土方量为准。 四、质量标准： 土方开挖：基坑位置、平面尺寸、坑底标高满足基础图设计和施工组织设计的要求；基坑支护满足《***工程基坑支护施工图》及《***基坑支护设计方案》的要求（如有政策性要求，增加部分另行签证），确保边坡稳定，安全。 土方回填：回填土的材料、每层填筑厚度、压实程序符合设计和规范的要求。 五、付款方式： （1）、土方开挖工程款：根据每期的进度情况，分期付款。每期土方开挖工程完成后拨付已完成工程造价的70%，剩余30%待土方回填完成60%后支付。 （2）、土方回填工程款：土方回填工程完成后拨付已完成工程造价的80%，工程竣工结算后一次性结清。 六、双方权利、义务： （一）甲方： 1、负责提供工程施工图纸。 2、派驻代表，负责监督工程施工情况以及其他事宜联络等。 3、按合同约定支付乙方工程进度款。 4、有权对施工状况定期进行联查，并可根据联查结果做出一定的经济奖罚。

土方分包合同模板

中建二局第筑华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称：____________________________ 分包专业名称：____________________________ 合同编号：____________________________ 甲方：中建二局第筑华东分公司 乙方：

土方专业工程分包施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民国建筑法》、《中华人民国经济合同法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务，本着平等、自愿和公平的原则，经双方协商一致，订立本合同： 第一条工程概况 1．工程名称：_______________________________________________ 2．工程地点：_______________________________________________ 3．质量标准：____________________ 4．工期：按照甲方开工指令或进场施工时间要求，在甲方限定的工程进度或时间段，乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包围及承包方式 1．承包围：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日乙方向甲方交纳履约保证金______万元；止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还，反之，若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时，甲方则按以下对应费用给予扣除，不再返还。 履约保证金费用分解如下： ①工期：_______________________________________________ ②质量：_______________________________________________ ③安全及文明施工：_______________________________________________ ④甲方指令：_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及容，仅作为甲乙双方签订本合同时，乙方向甲方承诺的履约保证费用，故该条款与本合同第十二条违约罚款容不应等同理解，应分别执行。

土方回填工程分包合同

土方回填工程分包合同 发包单位：福州龙峰建筑工程有限公司福港·塞纳项目部（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 经双方协商决定，甲方将福港东方塞纳——1#~23#楼工程，土方回填分项工程分包给乙方施工，为确保工程顺利进行，安全生产，文明施工，保质保时完成施工任务。严明责任，同意签订本合同，以资共同信守执行。 一、工程概况： 1、工程名称：福港东方塞纳——1#~23#楼工程 2、工程地点：海州开发区 二、承包形式和范围： 福港东方塞纳——1#~23#楼基础土方回填工程商定价格：回填土方按元/立方米（包括基础机械回填、车辆场内转运、手续办理齐全、基础土方夯实；不包括人工清理梁面土渣）计算。 三、工程款支付： 1、工程结算：按设计图纸计算工程量 2、工程款支付：甲方按乙方月已完成工程量付给乙方50%工程款，余款待回填土方全部结束三个月内付清（乙方必须提供地方税务发票）。 四、质量与安全条款： 1、本工程约定质量标准为国家验收标准合格等级。 2、乙方必须按照国家标准、规范、设计图纸和甲方所发的有关工程质量管理程序施工，并接受甲方和有关单位的定期和不定期的检查和监督。发现问题及时整改，未达到标准无条件返工，返工所有费用（包括人工、材料等）由乙方负责。 3、乙方对新进班组进行各方面的安全教育，及时布置各方面安全措施，专业人员持证上岗，不得跨工种进行各项操作，遵守甲方和业主有关章程和制度。

4、工程承包价格内已包括安全费用、所有在工地施工过程中发生的一切安全事故责任由乙方自负（包括资金、材料、政府有关追究责任等）。 五、工程验收： 1、工程验收，甲方以施工图纸及其说明书，国家颁布的施工验收规范和质量检验评定标准为依据，进行验收。 2、经甲方验收合格后，报监理单位及机关单位检查验收合格后方能进行下一道工序施工。 六、工程进度： 按照现场的具备条件陆续开工，具体的工期按实际情况拟订施工。 本合同一式叁式，甲方执两份，乙方执壹份。未尽事宜，双方协商解决。 甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）

土方分包合同范本

中建二局第二建筑有限公司华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称：____________________________ 分包专业名称：____________________________ 合同编号：____________________________ 甲方：中建二局第二建筑有限公司华东分公司 乙方：

土方专业工程分包施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务，本着平等、自愿和公平的原则，经双方协商一致，订立本合同：第一条工程概况 1．工程名称：_______________________________________________ 2．工程地点：_______________________________________________ 3．质量标准：____________________ 4．工期：按照甲方开工指令或进场施工时间要求，在甲方限定的工程进度或时间段内，乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包范围及承包方式 1．承包范围：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式：_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日内乙方向甲方交纳履约保证金______万元；止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还，反之，若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时，甲方则按以下对应费用给予扣除，不再返还。 履约保证金费用分解如下： ①工期：_______________________________________________ ②质量：_______________________________________________ ③安全及文明施工：_______________________________________________ ④甲方指令：_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及内容，仅作为甲乙双方签订本合同时，乙方向甲方承

土方工程施工承包合同(完整版)

土方工程施工承包合同 甲方：______________________（下称甲方） 乙方：______________________（下称乙方） 因施工需要，甲方将_________________________________的土方工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务、进度、质量、安全得到有效控制。经双方友好协商订立如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程名称：X沙土方工程 二、工程地点： X 项目地块内 三、承包范围：X项目地块内土方开挖（甩方），外运，回填。 四、承包工程内容： 1、土方开挖，外运,回填。 五、工程承包方式： 1、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。 2、土方开挖外运24元/ m3，内倒9元/ m3，甩方4.0元/ m3（均不含税费）。 3、以上单价已包含机械消耗和人工费在内。 4、工程计算方式以施工图纸计算的工程量为准 六、质量要求： 严格按技术交底施工，质量符合机械土方开挖施工要求。具体要求如下： 1、地下室大面积开挖基底标高高低差不得大于10公分。 2、基坑四周护坡边角整齐，平整。 七、施工工期： 按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响和延误工期。 八、工程总造价： 工程造价以竣工结算为准。 九、付款方式： 工程完工后付工程款80%，余款在楼体建至16层后付清。

十、双方责任： A、甲方责任 1、提供施工用电、照明。 2、负责向乙方作标高和放线位置和交底。 3、完成边坡防护措施。 4、负责现场指挥管理，放线和标高控制。 B、乙方责任 1、熟识机械施工操作规程，对工人进行安全，质量技术交底。 2、机械工人和司机持证上岗。 3、服从甲方管理人员指挥，严格遵守甲方有关规章制度。 4、乙方必经办理工人工伤及劳动保险。 5、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故（含第三者伤害）均由乙方负责。 6、乙方与第三方之间一切协议、合同等与甲方无关。 十一、违约责任： 1、施工质量不符合要求，乙方应采取措施及时补救和返工。 2、除大、中、雨外，乙方不得以任何理由停工或延误工期。 3、乙方不得将工程转包给他人，签订协议应常住工地。 4、乙方不服从甲方管理，在工地上打架斗殴，罚款500-2000元。 十二、争议处理： 1、在协议履行过程中若发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交当地仲裁委员会仲裁。 2、除双方要求或者仲裁机构要求停止施工外，双方都应继续履行协议，保证施工正常。 十三、其它规定： 1、未经同意，不得乱动工地上一切材料，严禁乱接，乱拉电线。 2、不得在工地现场赌博，吸毒，嫖娼等违章活动。 3、现场土方开挖，堆放，汽车运输路线均由乙方指定。 本协议未尽事宜，甲方、乙方双方协调解决，一式三份，甲方存两份，乙方

土方回填工程合同协议范本

土方回填工程合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 甲乙二方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则，经充分协商一致，达成以下协议，以致共同遵守。 一、合作内容： 1、乙方承包甲方承包建设的“”项目室外回填土。 2、本次回填总方量约 ,依据工程进度情况分批次拉运至施工现场（不包括回填压实）。 3、工程地点：。 二、承包单价和质量要求： 1、室外回填土按实方价格：（含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点等除税金外的一切费用）单方土方价格（）元/ m3。 2、承包单价一次包死，不再作调整； 3、土方质量要求：不含有机物、垃圾等杂质。 三、工期：按甲方要求完成。 四、甲乙方的权利和义务： （一）甲方权利和义务： 1、负责协调施工场地内运输通道的畅通； 2、负责指定土方需要点；

3、按合同约定及时办理工程款； （二）乙方权利和义务： 1、回填土运至现场甲方指定位置质量符合施工规范的要求。 2、负责市政道路的保洁和市政设施、苗木等的保护，若有损坏由乙方赔偿，与甲方无关； 3、乙方需有专职人员负责施工过程中的问题处理； 4、有权利要求按合同约定付款。 5、向甲方缴纳安全、质量保证金。 6、负责提供优质的、满足甲方要求的土源。 7、全面负责协调外围关系，保证工程的顺利进行。乙如方协调解决外围关系影不利而响造成甲方的损失，甲方将全部扣除乙方保证金人民币元。 五、付款方式： 1、本工程无预付款； 2、年底付完成工作量总价的 % 。剩余款项待完成所有工作量的审核即全部回填结束后第年底内全部结清。 六、违约责任及解决方式： 1、因乙方原因致使合同无法实施的，除不支付已完工工程款外，乙方应向甲方支付万元违约金； 2、因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的，甲乙双方互不承担违约责任； 3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的由相关机构调解，调解无效，任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。 七、其他：

土方挖运分包合同(1)

【合同标题】土方挖运分包合同（1） 【合同分类】建设工程分包合同 【发文字号】 【发布机构】 发包方（甲方）：____ 承包方（乙方）：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1．1工程名称：____。 1．2工程地点：____。 1．3承包范围及内容：____。 1．4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，双方协商确定合同单价和总价的调整办法。 1．5承包方式： □本工程采用包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等"的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 □____ 第二条合同工期 2．1乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。 2．2合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。 2．3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____计算，按天累计。 2．4遇有下列情况之一，双方协商一致，工期顺延：

2．4．1因不可抗力的影响； 2．4．2重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行； 2．4．3非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续____小时以上。 2．4．4业主原因的工期调整。 2．5发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。 2．6发生不可抗力的费用承担： 2．6．1人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用； 2．6．2造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2．6．3所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。 第三条工程质量 3．1乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为____。 3．2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为____。 3．3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 第四条环境安全标化 4．1乙方在施工过程中包括土方车辆运输途中严格控制好施工噪声、扬尘、污水的排放和施工振动对周围环境的污染、危害和影响，负责土方运输沿线道路以及施工现场四周的保洁工作，土方运输车辆必须有盖，土方车辆在出工地现场前必须冲洗清洁。在有特殊要求的区域或时段禁止鸣喇叭。施工全过程应执行甲方一体化管理体系的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。 第五条合同造价 5．1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1．3

土方工程分包合同

合同编号： 悦港北路道路工程 土石方工程专业分包合同 签订时间：2017年3月15日 签订地点：悦港北路道路工程项目部

土石方工程专业分包合同 发包人：（以下简称：甲方）分包人：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就悦港北路道路工程土石方工程分包事宜协商一致，订立本合同以共同遵守。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程结构形式：土石方工程 第二条乙方资质情况 营业执照注册号： 资质证书号： 发证机关： 资质专业类别及等级： 资质授予时间及有效期： 安全生产许可证号码： 企业税号： 第三条分包方式、范围和内容 1、分包方式：包工包料、包机械、包质量、包安全、包进度 2、分包工程范围：施工图纸及建设单位设计变更、联系单范围内所有平基土石方开挖、爆破、石方凿打、装运、回填、换填、施工便道及甲方指定的重力式及衡重式挡墙基础、桥台等土石方工程（不含路基精平）。 3、分包工程价格：暂定总价为。 4、分包工作内容： （1）平基土石方：各类土石方（含清表、软弱土、淤泥，桥台、重力式及衡重式挡墙沟槽）开挖、各类石方爆破、装车转运、边坡清理、路基平整，爆破手续办理，便道施工（保证施工期间全线畅通），土石方施工期间所有进出车辆的冲洗（标准冲洗场1个，土建部分的主材和冲洗设备甲供），为满足施工需要的施工及生活场地平整，配合挡墙及护坡等构筑物施工，炮损清理及赔偿，土石

方施工期间所有相关部门的协调工作。 （2）石方机械凿打：根据土石方施工相关规定，不能进行爆破施工区域内的石方（含桥台、重力式及衡重式挡墙沟槽）凿打、装车转运、边坡清理、路基平整。 （3）土石方回填：根据设计及相关规范要求，完成路基回填、抛石挤淤、沙卵石或碎石土回填，重力式及衡重式挡墙墙背回填，配合挡墙及护坡等构筑物施工。回填过程中承台（基槽）的修土、回填。 （4）土石方外运：土石方外运出施工区域至指定渣场，办理外运环卫、渣场等手续，外运期间所有进出车辆的冲洗，工地内外路面清扫，严禁带泥上路。 5、若在本分包工程的施工过程中，甲方因本分包工程施工的需要，须对本分包中乙方的承包范围及内容给予适当的增加或减少时，乙方应积极地予以接受，并作为本分包工程的组成部分全面、实际地履行。除非本合同其它条款对此等增加或减少的情况另有规定，乙方不得据此向甲方提出任何索赔或权利主张。 第四条工期进度及履约代表 1、乙方自甲方书面通知正式进场开挖之日起按甲方规定时间（甲方施工进度计划）内完成土石方开挖（包括天气等各类不定性因素）。 计划开工时间： 2017 年 3 月 25 日，计划完工时间： 2017年 9 月30 日。若造成延误达10天以上，单价扣0.5元/立方；延误20天以上，单价扣1元/立方；延误30天以上单价扣2元/立方；以此类推。 2、双方代表： 甲方现场负责人为：，甲方施工负责人为：。 甲方核量人员：，负责与乙方进行工程收方核量确认工作。 乙方代表：，负责本合同签订、履行及结算收款等事宜，负责与甲方有关管理人员协商解决履约过程中的实际问题，保质、保量、按期履行合同义务。 3、工程量签认：乙方需提供加盖乙方公章、字迹清晰、内容齐全的已完工程量确认单，双方指定人员签认确定工程量，此单据只代表数量认可。 第五条通知、催告送达 甲乙双方确认，甲方为签订、履行、变更、终止、解除本合同，向乙方发出的任何通知、催告，甲方有权以手机短信或电子邮件的方式向乙方发出。甲方的前述通知、催告一经发送至乙方在本合同中预留的如下联系方式，即视为送达乙方，并产生相应的法律后果。 乙方代表手机：电子邮箱： 第六条工程质量 1、本分包工程质量标准双方约定为：满足现行《土方与爆破工程施工及

(完整)土方回填施工合同(范本)

土方施工合同 甲方：（发包方）天元建设集团第十建筑工程有限公司 乙方：（承包方）保定建松机械设备租赁有限公司 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在资源、平等互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：长城汽车徐水整车厂三期工程。 2、工程地点：徐水大王店长城工业园区。 3、工程范围：变速器车间、乙炔站车间、垃圾站车间、座椅车间，本合同土方约计工程量为30000 立方米。 4、工程单价：经双方确定本合同综合单价为需要运输的为7元/m3，不需要运输的为4.5元/m3；本单价包括挖土单价、运输、二次倒运、及各项税费，项目单独使用机械时，小挖142元/小时，大挖290元/小时（开具增值税抵扣发票）。 第二条工程期限 根据双方协商工程期限自通知挖土开始至2016年8月28日止，若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸、资料及甲方技术人员交底进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 1、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校对后作为最终结算的依据。按实际挖土方工程量进行结算。 2、工程价款结算与拨付办法： 工程结算日期为每月20 日结算工程量，待建设单位拨款到位后按已完成工程量的70% 拨付，余款待本工程竣工验收后三月内拨付。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施、不详、不及时或于实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；此损失由甲

建筑工程专业分包合同(料仓土建土方)

建设工程施工专业分包合同 工程名称：赤峰金剑铜业二期技改工程原料库土建工程 承包方：中国十五冶金建设有限公司第三工程公司 分包方；赤峰市文钟村委会施工队 合同订立时间：年月日

第一部分协议书 承包人（全称）：中国十五冶金建设有限公司第三工程公司 分包人（全称）：赤峰市文钟村委会施工队 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于赤峰金剑铜业有限责任公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承 包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：赤峰金剑铜业有限责任公司二期技改工程原料库料仓土建土方工程 分包工程地点：内蒙古赤峰金剑铜业有限责任公司原厂区内分包工程承包范围：料仓土建工程土方 分包方式：固定单价 二、分包合同价款：土方开挖7.8元/m2（包括土方外运，含运距）；土方回填 8 元/m2（包括取土和碾压，含运距）。以上价格均含税金。 合同价款包括费用范围：土方挖、运、碾压包干一口价，任何运距、设备、油料不做调整，中途退场按八折结算。 合同价款包括工作内容：土方挖、运、碾压 三、工期 开工日期： 2009年6月24日 竣工日期： 2009年8月20日 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格 五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书（如有时）； 3、分包人的报价书；

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款； 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间： 2009 年 6 月 20 日 合同订立地点：内蒙古赤峰金剑铜业有限责任公司原厂区内 本合同双方约定签字并盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 经办人：经办人： 电话：电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码：

土方专业工程分包施工合同

土方工程分包施工合同 总包单位：山西省第一建筑工程公司（以下简称总包方） 分包单位：龙田村赵根瑞劳务队（以下简称分包方） 根据总包方与业主（以下简称发包方）签订的建设工程施工合同（以下简称总包施工合同）的原则，经协商，总、分包双方达成如下协议：第1条工程概况 1.1工程名称：华都公司住宅小区15#楼 1.2工程地址：榆次区龙湖街南、定阳路西侧 1.3分包工程内容： 15#楼基础挖土、运土、现场转运、施工安全及整个基槽的开挖。 1.4 开工日期： 2011年11月21日竣工日期： 2011年11月30日1.5质量等级及要求：工程质量应符合设计图纸和国家施工规范及质量检验标准。合格 1.6承包范围：1、土方开挖过程中包括基础机械切边、人工配合修边坡，基底平整度误差不得超过±50mm 。2、所有土方不得计取二次倒运费，并将土方运至总包方指定地点。3、土方工程量的计算按照自然方计算（自然方系指未经扰动的自然状态的土方）。 1.7分包工程合同价款： 暂定：（大写）柒万元整 ￥： 70000.00元 1.8结算方式：（1）渣土按9元／m3以实际工程量结算。（2）可利用土方按7元／m3以实际工程量结算。（以上单价均包括挖土、运土、现

场转运、施工安全费用、税金、及整个基槽开挖过程中的一切费用。）第2条总包方驻工地负责人：蔡晓丰职务：项目经理 第3条分包方驻工地负责人：赵根瑞职务： 第4条总包方工作 4.1 向分包方提供施工场地约／平方米。办公和生活房屋设施／间，分包方应按／标准向总包方支付房屋设施费用 4.2 向分包方提供有关技术文件（不含标准图集）和建筑物标高、轴线的标识。 4.3 对分包工程质量、进度、安全进行监督检查和协调，协助分包方办理工程变更、竣工验收等与发包方之间的有关工作联系。 第5条分包方工作 5.1 全面负责分包工程的实施、完成和维护工作，并负责办理和负担一切与其自身施工有关的手续和费用。 5.2 本合同签订后 7 日内向总包方报送施工方案 4 份。同时报送现场施工人员资格证件的原件和复印件。 5.3 分包方在施工中应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关建筑法规、规范。 分包方在现场应设计有专职（或兼职）的安全员，承担因分包方责任造成的安全事故所产生的一切经济后果。 分包方安全责任的划分，以总包方的安全交底和与分包方签订的安

土方回填分包协议

土方回填分包协议 甲方：公司（以下简称甲方） 乙方：工程队（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就元氏盛世华庭项目基础土方回填、平整、夯实事宜。达成一致意见，特签订本协议，以资信守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、分包工程承包范围： 依据工程施工图纸及甲、乙、监理三方书面确认的文件，完成基础部分的土方回填、平整、夯实等工作。其施工机械设备、工具、用具及劳保安全防护用具等由乙方自行解决。 三、分包工程施工内容 1. 根据图纸要求，按甲、乙、监理三方确定的范围，所有基础范围内的土方运输、回填、平整、夯实。 2.涉及运土的道路路架由乙方自行搭设解决，其施工工具必须符合安全施工规范要求。 3.施工中产生的垃圾及施工作业面的污染等清理工作，乙方应当班次处理清楚。 4.乙方应服从甲方的质量、安全及文明施工的管理，土方夯实的密实度必须达到设计及现行施工规范有关要求，服从甲方的协调管理及甲方施工进度要求，不得无故停工。达不到质量要求的应免费无条件整改到符合要求；不符合

安全使用要求的施工机械、用具、三级配电箱一律不得使用；所有机具的堆放要按甲方指定的地点明码分类标识堆放，违者上述规定的每次处于300～1000元罚款。 四、分包协议工程量的计取，工程款的支付 1.工程量计取:按甲方、监理、乙方三方现场书面确定的范围及工程量计取。2．工程量：立方米,单价：元/立方米，总价为元。 3.工程款支付：按双方约定完成施工承包范围内的垃圾铲除、保温板的粘贴、回填、平整、夯实等工作后，由乙方将其完成并经过甲方项目部、监理及相关单位人员验收合格的工程竣工资料上报甲方项目部审核，经现场监理、甲方审核确认；此款于回填工程竣工后付至本工程总价的90%，余款于主体封顶后（无质量问题）付清。 以上为清包单价包含机械费、人工费、施工用具使用费、劳保费、措施费、管理费、规费、税金、赶工加班等一切费用，单价包干，总价包死。 五、工期 协议签订日起 -- 日内，即从2011年6月日至2011年6月日止。六、工程质量标准 工程质量标准：合格。 其平整度、密实度必须符合施工图纸设计要求及现行施工规范要求，施工质量不符合要求的，乙方应及时返工，直到符合质量要求为准。因为质量问题造成返工而影响工期的，甲方有权对乙方进行经济处罚。 七、双方一般权利和义务 1.甲方的权利和义务 1.1、与监理、乙方共同确定回填范围及工程量，对回填过程进行监督。 1.2、乙方应合理安排人工及工序，不要因此影响工期。 1.3、如乙方不服从甲方管理，违反协议的，甲方有权对乙方进行经济处罚。 2.乙方人的权利和义务