招投标期末复习题(1)
一、单项选择题
1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( ) 承包
2.投标保证金的额度一般不应大于投标总价的_____，且不高于80万元人民币。（）
3.评标委员会人数，应为_____人以上单数。（）
4.由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
C.招标人不可以要求投标人延长投标保函期限
D.招标人可以提高投标保证金
5.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____订立合同。（）
6.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）
A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C.不予淘汰，允许投标人重新报价
D.初评阶段予以淘汰
7.资格预审文件应满足发售时问不少于( )。
A．7个工作日B．5日C．5个工作日D．7日
8.下列招标文件中，将来不构成合同文件的是( )。
A．设计图纸B．技术标准
C．合同条款D．投标人须知
9.通过详细审查，申请人数量不足（）个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而采用资格后审方式直接招标。
10.固定总价合同适用于( )。工程
11.工程建设项目向未中标的投标人退还投标保证金的期限是（）
A合同签订后5个工作日内
B中标通知书发出后5个工作日内．
C中标通知书发出后5日内
D中标公告后5日内
12. 由于工程师的原因使承包商实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）
A.业主额外支付
B.工程师承担
C.承包商自行承担
D.业主与承包商协商补偿
13. 按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权（）
A.将工程直接收归己有
B.将该工程抵押
C.自行将该工程卖给他人
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
14.施工中遇到_____情况，属于承包商应承担的风险。（）
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰
15.当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知形式，必须在索赔事项发生后的____天以内向工程师正式提出索赔意向通知。( )
16.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）
A.协议书
B.专用条款
C.标准条款
D.质量保修书
17.对于施工中发生的不可抗力，承包人应承担的损失包括（）
A.承包人施工机械的停工损失
B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失
C.工程本身的损害
D.工程损害导致第三方人员伤亡
18.依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是（）。
A.只能向有合同关系的对方提出索赔
B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
D.索赔处理应尽可能协商达成一致
19.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。
A．投标报价1000万元，评标价950万元
B．投标报价1050万元，评标价940万元
C．投标报价980万元，评标价970万元
D．投标报价950万元，评标价960万元
20.招标阶段现场考察是由( )组织，费用由是( )承担
D.由投标人组织，费用由招标人承担
21.招标项目开标时，( )检查投标文件密封情况。
22.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。
A.通知中标结果并退还投标保证金
B.通知中标结果，但不退还投标保证金
C.不通知中标结果，也不退还投标保证金
D.不通知中标结果，但退还投标保证金
23.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
24.按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应( )。
A.允许设计人没收定金
B.将设计费的50%支付给设计人
C.将全部设计费支付给设计人
D.按实际完成的工作量支付设计费
25.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
26.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）
A.包工不包料
B.统包
C.包工部分包料
D.包工包料
27.下列属于建筑市场客体的是( )
A.业主
B.承包商
C.工程咨询服务机构
D.建筑工程
28.投标是投标人获悉招标人提出的条件和要求后，以订立合同为目的向招标人作出愿意参加有关任务的承接竞争，在性质上属（）
A.要约邀请
B.要约引诱
C.要约
D.承诺
29.建设工程自行招标人具备编制招标文件和组织评标的能力是指（）
A.具有项目法人资格或法人资格
B.有从事同类工程招标经验
C.有与招标项目规模和复杂程度相应的专业技术力量
D.以上三种都是
30.建设工程招标投标总的特点是（）
A.交易公开
B.优胜劣汰
C.公平公正
D.以上三种都是
31.公开招标工作程序中,资格后审是在（）
A.开标后
B.评标后
C.发中标通知收后
D.签完合同后
32.投标人申报参加资格预审应在（）
A.获取投标信息后
B.前期投标决策后
C.确定施工方案后
D.报价决策后
33.在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价,又在中标后满足资金周转的需要,获得理想的经济效益,这种投标技巧称为（）
A.多方案报价法
B.扩大标价法
C.不平衡报价法
D.突然降价法
34.中标人应当由______确定。（）
A.投标人
B.项目主管部门
C.行政监督部门
D.招标人
35.投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。（）
A.招标文件要求提交投标文件截止时间后
B.招标文件要求提交投标文件截止时间前
C.提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前
D.招标文件规定的投标有效终止之前
36.由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同叫（）
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.总价合同
37.施工合同的特点是（）
A.管理周期长
B.与效益、风险无关
C.合同管理变量少
D.单一的合同管理
38.合同变更产生的原因中，属于业主的原因有（）
A.工期拖延
B.设计错误
C.修改合同条款
D.合同转让
39.建设工程反索赔的概念通常主要是指（）
A.发包人向承包人的索赔
B.承包人向发包人的索赔
C.分包人向承包人的索赔
D.发包人向分包人的索赔
40.属于施工项目索赔的理由是（）
A.现场质量返工
B.承包人延误支付
C.承包人提出提前完成项目进度
D.物价上涨，法律法规变化
41.在某工程的施工过程中，由于发包方未能及时提供所需设计文件，造成工程施工拖延近一周的时间，承包人对此（）
A.可以提出外部条件索赔
B.可以提出工期拖延索赔
C.可以提出工程变更索赔
D.可以提出工程终止索赔
42.某工程由于不可抗力因素被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔属于（）
A.不可预见的外部障碍或条件索赔
B.工程变更索赔
C.工程终止索赔
D.其他索赔
43.发包人在收到竣工验收报告后______内组织有关部门验收，并在验收______内给予认可或者提出修改意见。( )
A.7天14天
B.14天7天
C.14天28天
D.28天14天
44.对某些存在致命风险的工程拒绝投标，这是一种____的合同风险对策。( )
A.回避风险
B.完善合同条款
C.转移、分散风险
D.利用风险
45.下列属于承包人工作的是( )
A.办理土地征用、拆迁补偿、平整场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题
B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
C.将施工所需水、电、通信线路从施工现场外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要
D.办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通等的申请批准手续
46.招标公告与投标邀请书的大部分内容基本相同，但是唯一的区别是投标邀请书无需说明( )。
A.项目名称
B.投标人资格要求
C.投标文件的获取
D.发布公告的媒介
47.( )是招标文件中投标人最为关注的核心内容。
A.投标人须知
B.评标办法
C.合同条件及格式
D.工程量清单
48．某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失
应当由（）承担。
A．乙承包人B．发包人
C．甲承包人D．工程师
49．施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。
A．发包人追加合同价款，相应顺延工期
B．发包人追加合同价款，工期不予顺延
C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延
50．设计合同示范文本规定，初步设计文件的设计深度应能满足（）的需要。
A．控制概算B．编制招标文件
C．施工图设计D．非标准设备制作
二、多项选择题
51.评标工作一般包括( )等具体程序。
A．初步评审B．选择评标方法
C．详细评审D．投标文件的澄清、说明
E．评标结果
52.资格审查活动应当遵循的原则有（）。
A.公开、公平、公正
B.科学
C.合理
D.合法
E.诚实信用
53.邀请招标适用的项目类型包括（）
A.涉及国家机密
B.工期紧迫
C.规模大、价值高
D.工程管理比较复杂
E.受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择
54.下列对资格后审方法的叙述中，正确的有（）
A．缩短招标投标过程
B．有利于增强投标的竞争性
C．避免不合格投标人浪费不必要的投标费用
D．比较适合于潜在投标人数量不多的招标项目
E．比较适合于投标人数量较多的招标项目
55.评标专家应当符合《招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委【2001】第12号令）和《评标专家和评标专家库管理暂行办法》（国家计委【2003】第29号令）规定的条件：下列对评标专家的条件描述正确的有（）
A．从事相关领域工作满8年并具有中级职称或同等专业水平
B．从事相关领域工作满5年并具有高级职称或同等专业水平
C．能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责
D．从事相关领域工作满8年并具有高级职称或同等专业水平
E．身体健康，能够承担评标工作
56.采用可调价格合同，施工过程中发生( )情况时，可以调整合同价款。
A.设计变更
B.工程师批准的承包人索赔
C.当地税务部门对税费的调整
D.遇到图纸未表明的地下构筑物
E.中期支付进度款扣回部分预付款
57.工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商( )。
A.必须执行
B.可以不予理睬
C.可以执行
D.可以要求工程师重新考虑
E.可以依据合同提交仲裁
58.组成施工合同的文件包括( )等。
A.招标公告
B.协议书
C.中标通知书
D.图纸
E.工程量清单
59．施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。A．最高报价衡量法B．标底衡量法
C．复合标底衡量法D．无标底衡量法
E．成本价衡量法
60.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（）订立书面合同。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
61.七部委第三十号令《工程建设项目施工招标投标办法》第二十条规定：“资格审查应主要审查潜在投标人是否符合下列条件（）：
A、具有订立合同的义务；
B、具有履行合同的能力；
C、没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
D、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
E、法律法规规定的其他资格条件。
62.《招标投标法》、建设部第89号令规定了招标文件应当包括的具体内容有（）。
A、招标须知
B、招标工程的技术要求和设计文件
C、投标须知
D、拟签订合同的主要条款
E、投标文件的编制
63.建设部第八十九号令规定，资格预审文件一般应包括的内容：（）。
A、资格预审申请人须知
B、资格预审申请书格式
C、资格预审条件
D、资格预审需要投标申请人提供的证明材料
E、资格预审的标准与方法
64.七部委令第30号《工程建设项目施工招标投标办法》规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标：（）
A、初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；
B、招标人已经依法成立；来源:考试通
C、有相应资金或资金来源已经落实；
D、能够提出货物的使用与技术要求；
E、有招标所需的设计图纸及技术资料。
65.依照施工合同示范文本通用条款的规定，（）属于发包人应当完成的工作。
A.办理施工许可证
B.提供工程进度计划
C.确定坐标控制点
D.做好施工现场地下管线的保护工作
E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
66.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（）。
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担
D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担
E.延误的工期相应顺延。
67.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权（）。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.直接委托拍卖公司拍卖该工程
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
68.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验
69.采用公开招标方式，( )等都应当公开
A.评标的程序
B.评标人的名单
C.开标的程序
D.评标的标准
E.中标的结果
70. 在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则（）。
A．影响正常施工的费用由承包人承担
B．影响正常施工的费用由发包人承担
C．工期给予顺延
D．工期不予顺延
E．检查费用发包人承担
案例分析题
71、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元／工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8小时可顺延工期一天；③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：
事件一：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。
事件二：3月21日施工总承包单位租赁一台吊车（1500元／台班）吊出陷入淤泥中的挖掘机（500元／台班），并进行维修保养，导致停工2天，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件三：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。
事件四：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8小时。
事件五：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350㎡。会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600㎡，用量最大的一种人造饰面木板300㎡。
针对事件一到事件三，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题
1．事件一到事件三中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。2．事件一到事件三中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少？
3．事件四中，施工总承包单位可否获得工期顺延？说明理由。
4．事件五中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复检？分别说明理由
1．施工总承包单位就事件1~3 提出的工期和费用索赔是否成立的判定：
事件1：工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。
事件2：工期和费用索赔不成立。理由：租赁的塔式起重机维修保养属于承包商自身的责任。事件3：工期和费用索赔成立。理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。
2．
事件1到3 中，施工总承包单位可获得的工期索赔：
事件1：可索赔工期2d。
事件3：可索赔工期5d。
共计可索赔工期7d。
事件1到3 中，施工总承包单位可获得的费用索赔：
300 工日×45 元／工日＝13500 元(1分)
3．
事件4 中，施工总承包单位可以获得工期顺延。
理由：合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h 可顺延工期1d,事件四是由供电局检修线路停电导致工程停工8h，因此可以获得工期顺延。
4．
事件5 中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料需要进行抽样复验。
理由：建筑装饰装修材料要求复验的主要项目包括：
①水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；
②人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量；
③室内用天然花岗石石材或瓷质砖的放射性；外墙陶瓷面砖吸水率。
72、某建筑工程，建筑面积3.8万m2，地下一层，地上十六层。施工单位（以下简称“乙方”）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同，合同工期600天。合同约定，工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延误，每延误一天，分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板到货每延误一天，供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如下所示：
施工过程中发生了以下事件：
事件一，底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长5 天，因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元；
事件二，主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长10天，直接经济损失20万元；
事件三，屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长3天，直接经济损失0.8万元；
事件四，中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期延长9天，直接费用增加3万元；
事件五，因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工30天，直接费损失O.5万元；
其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符。
问题
1.用文字或符号标出该网络计划的关键线路。
2.指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由。
3.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
4.该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖（罚）款是多少万元?
5.乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?
6.如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期，在发生以上事件的前提条件下，为了能
最大限度地获得甲方的工期奖，室内装修工程工期至少应压缩多少天?
47.
1．关键线路：①→②→③→④→⑥→⑧（或答基础工程、主体结构、二次结构、设备安装、室内装修）
2.
（1）事件一乙方可以向甲方提出工期索赔；因洪水属于不可抗力原因且该工作属于关键工作。
（2）事件四乙方可以向甲方提出工期和费用索赔，因甲购设备质量问题原因属甲方责任且该工作属于关键工作。
（3）事件五乙方可以向甲方提出费用索赔,设计变更属甲方责任,但该工作属于非关键工作且有足够机动时间。
3.
（1）事件二：乙方可以向大模板供货方索赔费用和工期延误赔偿。原因：大模板供货方未能按期交货，是大模板供货方责任，且主体结构属关键工作，工期延误应赔偿乙方损失（2）事件三：乙方可以向屋面工程劳务分包方索赔费用。原因：专业劳务分包方违章，属分包责任。（但非关键工作，不存在工期延误索赔问题）
4.
（1）（125+210+40+49+200）=624天，实际总工期624天。
（2）互期补偿：事件一和事件四中5天+9天=14天，可补偿工期I4天。
（3）被罚：被罚款10天×1万元/天=10万元
5．
(1）事件三：屋面劳务分包方：0.8万元。
（2）事件二：大模板供货方。直接经济损失20万元；工期损失补偿：10天×1万元/天=10万元；向大模板供货方索赔总金额=30万元。
6．
压缩后①—②—③—④—⑤—⑦—⑧线路也为关键线路与①—②—③—④—⑥—⑧线路工期相等，工期595天
应压缩工期=624-595=29天
演示文稿模拟试题
【试题一】 打开考生文件夹下的演示文稿yswg.pptx,按照下列要求完成对此文稿的修饰并保存。 1．为整个演示文稿应用“暗香扑面”主题，全部幻灯片切换方案为“百叶窗”，效果选项为“水平”。 2．在第一张“标题幻灯片”中，主标题字体设置为“Times New Roman”、47磅字；副标题字体设置为“ArialBlack”、“加粗”、55磅字。主标题文字颜色设置成蓝色（RGB模式，红色0，绿色0，蓝色230）。副标题动画效果为： “进入/旋转”，效果选项为文本“按字/词”。 第一张幻灯片的背景设置为“白色大理石”。第二张幻灯片的板式改为“两栏内容”，原有信号灯图片移入左侧内容区，将第四张幻灯片的图标移动到第二张幻灯片右侧内容区。删除第四张幻灯片。第三张幻灯片标题为“Open-loop Control”,47磅字，然后移动它成为第二张幻灯片。 【试题二】 打开考生文件夹的演示文稿yswg.pptx,按照下列要求完成对此文稿的修饰并保存。 1．为整个演示文稿应用“时装设计”主题，设置放映方式为“观众自行浏览。 2．第三张幻灯片版式改为“两栏内容”，将考生文件夹下的图片文件PPtl.jpg 插入到右侧内容区域，左侧内容区域文本设置为黑体、17磅字。标题区输入“直航台湾的第一艘大陆客轮”。第二张幻灯片前插入板式为“内容与标题”的新幻灯片，将考生文件下的图片文件PPt 2.jpg插入到左侧内容区域，将第三张幻灯片第一段文本移到第二张幻灯片的文本区域，文本设置为13磅字。将第三张幻灯片的版式改为“垂直排列标题与文本”.第四张幻灯片中的图片动画效果设置为“进入|回旋”，持续时间为
招投标考试复习题及答案
复习题 一、单选题 1、招标采用邀请招标方式的，招标人应当向（ A ）家以上具备承担施工招标项目的能力的法人发出投标邀请书。 A．3 B．5 C．7 D．8 2．按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（B ）。 A． 15天 B． 20天 C． 30天 D． 45天 3．在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( C )。 A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日 C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招标文件之日 4、建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审工作完成之后，紧接着进行的工作是（ C ）。A．刊登资格预审通知，招标报告 B．编制工程标底价格 C．发放招标文件 D．召开投标预备会 5．资格预审的目的是（ B ）。 A．获得合格的投标书 B．排除那些不合格的投标人 C．排除不合格的投标书 D．确保适度竞争 6.投标文件的组成内容中，(A )一般归类为技术文件。 A.施工组织设计 B.项目管理机构 C.报价工程量清单 D.拟分包项目情况表 7、招标公告的内容有（ A ） A．招标项目的规模、招标范围、标段的划分等 B．评标办法 C．主要合同条款 D．有关废标的规定 8.与邀请招标相比，公开招标的特点是（ C ）. A.竞争程度低 B.评标量小 C.招标时间长 D.费用低 9．大中型建设工程项目的立项批准后，建设单位应按（ D）顺序办理相应手续. A.工程发包-报建登记-签订施工合同-申领施工许可证 B.报建登记-申领施工许可证-工程发包-签订施工合同 C.申领施工许可证-工程发包-签订施工合同-报建登记 D.报建登记-工程发包-签订施工合同-申领施工许可证 10.招标人发出中标通知书后，应在（ D ）个工作日内与中标人签订合同。 A．15 B．7 C．14 D．30
招投标考试题库[1]
资源公司招投标法考试题库 一、单项选择题（共53题） ?1、《招标投标法》依据国家惯例的普遍规定，招标投标活动应当遵循公开、（）的原则。 A. 独立、自主和诚实信用 B.独立、公正和护公共利益 C.公平、公正和诚实信用 D.公平、公正和维护公共利益 ?2、根据《招标投标法》的有关规定，下列项目不属于必须招标范围的是（）。 A. 某高速公路工程 B. 国家博物馆的修葺工程 C. 2008年奥运会的游泳馆建设项目 D. 王某给自己盖的别墅 ?3、某批使用国有资金，单项采购金额130万元的工程货物应采用的采购方式为（）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.单一来源采购 D.竞争性谈判 ?4、对于国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直 辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，招标人（）。 A、可选择邀请招标方式 B选择邀请招标方式应经批准 C可选择竞争性谈判方式 D可选择单一来源采购方式 ?5、公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 A、不特定 B、特定 C、招标公告 D、招标邀请书 ?6、邀请招标是指招标人以（）的方式邀请特定的法人或者其他组织。 A、不特定 B、特定
C招标公告D、投标邀请书 ?7、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。 A、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事 C任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 D建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构 ? 8关于招标代理的说法正确的是（）。 A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准 B、招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定 C、招标人有权自行选择招标代理机构 D如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜? 9、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（）关系或者其他利益关系。 A、行政 B、经济 C隶属D、直接利益 ? 10、《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标 公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A. 国家指定 B. 业主指定 C. 当地政府指定 D. 建设主管部门指定 ?11、根据《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备条件的法人或其他组织发出投标邀请书。 A. 2 B.3 C.5 D.6 ? 12、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据《招标投标法》，这个规定违反了（）原则。 A、公开 B、公平 C公正D、诚实信用
招投标试题及答案
工程招投标试题 班级姓名学号： 一、单项选择（每题2分，共计80分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。 A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标 B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是( A )。 A．5万元投标保证金不予退还B．5万元投标保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还 D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半 4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是( B )。 A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标 C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D ）日。 A、7 B、10 C、15 D、20 6、投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万元人民币。 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（ B ）为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( D )的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9、招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( C )起计算。 A、发布招标公告 B、发售招标文件 C、提交投标文件截止日 D、投标报名 10、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法( A )。 A、重新招标 B、重新开标 C、重新组织专家评标 D、重新备案本文 11、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，
工程招投标复习题
城建院工程招投标复习题 一、填空 1．建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。 2．影响投标决策的客观因素为：业主和监理工程师的情况、竞争对手和竞争形势的分析、 法律、法规的情况、风险问题。 3．建筑工程招投标的主题包括：招标人、投标人、招标代理机构。 4．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日之内订立书面合同。 5．邀请招标是一种由招标人选择 3 位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。 6．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的预期价格。 7．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30％。 8．施工招标文件的内容一般不包括资格预审条件。 9．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报高单价。 10．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人 应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。 11．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额。 12．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即单项索赔和工期索赔。 二、判断题 1．详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。（×）2．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（×）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（√）4．公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（×）5．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。√）6．通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（×）7. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（√）8．投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（×）9．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。（√） 三、案例解析题（共计10分) 1．书第20页 2. 书第76~78页 3. 书第136页 4. 书第163页 四、简答题 1．《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？（答案见书第196页） 2. 建设工程施工合同订立应具备的条件是什么？（答案见书第110页） 3. 《中华人民共和国招标投标法》是自什么时间起实施的？（答案见书第203页） 4. 建设工程评标程序分为哪几个阶段？（答案见书第68~70页） 5.国际工程招标的主要程序分哪几个阶段？（答案见书第90页） 1
招投标复习题1
1、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有( AB )。 A．单项合同估算价为1000万元的施工项目B．单项合同估算价为170万元的材料采购项目 C．单项合同估算价为30万元的设计项目 D．单项合同估算价为20万元的勘察项目 E．单项合同估算价为20万元的监理项目 2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过( A )万元。 A．50 B．100 C．200 D．1000 3、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是( B )。 A．评标的工作量大 B．选择中标人的范围广C．评标时间长 D．招标费用高 4、关于必须招标项目的说法，正确的是（ D ）。 A.必须招标的项目仅指施工项目 B.项目总投资达到限额标准，招标代理机构也必须通过招标来确定 C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标 D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标 5、根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有（ ACD ）。 A.大型基础设施建设项目 B.涉及国家安全的保密工程项目 C.国家融资的工程项目 D.世界银行贷款项目 E.采用特定专有技术施工的项目 #思考#:某工程已办理立项手续，但未取得规划许可证，是否具备施工招标条件？ 案例一 某房地产公司计划在某市开发60000m2的住宅项目，可行性研究报告已经通过国家计委批准，资金为自筹方式，资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，因急于开工，组织销售，在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向7家施工单位发出了投标邀请书。 问题：（1）建设工程施工招标的必备条件有哪些？ （2）本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？ 1、根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（C ）天内订立书面合同。 A．10 B．20 C．30 D．40 2、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（ D ）。 A．以投标人的平均报价作为评标价B．以中标人的评标价作为中标价 C．以报价最低的投标价为中标价D．以中标人的报价为中标价 3、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A．三分之一 B．一半 C. 三分之二 D．五分之二 4、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。 A．提交投标文件截止时间的同一时间 B．提交投标文件截止时间的24小时内 C．提交投标文件截止时间的30天内 D．提交投标文件截止时间后的任何时间 5、采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( BDE )。 A．发布招标广告 B．发出投标邀请函C．进行资格预审 D．组织现场考察E．召开标前答疑会 6、进行施工招标应满足的条件包括( ABDE)。 A．概算已批准 B．有满足施工需要的施工图纸C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实E．已有建筑许可证 7、招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有( AC)。
工程招投标试题2及答案
《工程招投标与合同管理》试题2 一、单项选择题 1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同 2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（B）前， 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 B．投标截止时间 3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（B）。 B．①③②⑥⑤④ 4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（B）为依据。 B．实际工程量 5．以下不属于投标文件的内容是（D） D．技术规范 6．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。 C．同一时间公开 7．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（A）在确定中标结果之前就不可以公开。A．评标委员会成员名单 8．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（A）。 A．以单价金额为准 9．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（D）来完成。 D．该建设单位依法组建的评标委员会 10．评标委员会为（A）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。 A．5，2/3 11．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（D）。 D．700万元 12．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上的，必须进行招标。 D．50 13．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 B．15 14．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（D）形式予以确认。 D．书面 15．提交投标文件的投标人少于（B）个的，招标人应当依法重新招标。
演示文稿期末考试试题
演示文稿期末考试试题 一、单项选择题 1.PowerPoint2007演示文稿默认的文件保存格式是（） (A) .pps (B).ppt (C).pptx (D).html 2.以下关于幻灯片版式的描述中错误的是（） （A）幻灯片的版式定义好后就不可以改变了（B）应用一个新的版式时，所有的文本和对象都仍保留在幻灯片中，但需要重新组织、排列他们的位置以适应新的版式（C）幻灯片模板中包含版式的定义（D）空白也是一种版式 3.在PowerPoint2007的幻灯片浏览视图中，用户不能进行的操作是( ) (A)插入幻灯片（B）改变幻灯片的顺序（C）删除幻灯片（D）修改幻灯片的内容 4.默认情况下，插入到幻灯片的图表为（） （A）条形图（B）柱形图（C）饼图（D）雷达图 5.下列说法错误的是（） (A) 可将SmartArt图形中的形状填充为渐变色背景（B）在SmartArt图形中，按住Alt 键的同时可选择多个形装（C）循环图主要用于显示持续循环的过程（D）可将行状中的文本设置为艺术字。 6.剪辑管理器中的影片为（）文件。 （A）.gif （B）.bmp (C).avi （D）.mp3 7.为幻灯片中的对象设置动画效果后，在对象左上角显示1，表示（） （A）该动画将第1 个放映（B）必须单击1次鼠标才能放映（C）该动画只能放映1次(D)该动画是用户设置的第1个动画效果 8.为幻灯片中的对象设置超链接后，可在（）中查看链接效果。 （Ａ）普通视图（B）灯片放映视图Ｃ）幻灯片浏览视图（Ｄ）幻灯片预览视图 9.在演示文稿的放映中要实现幻灯片中的跳转，应采用的操作时（） （A）幻灯片切换(B)自定义动画（C）添加动作按钮(D)以上都不正确10.设置幻灯片母版，可以起到（）的作用。 （A）统一整套幻灯片的风格（B）统一标题内容（C）统一图片内容（D）统一页码内容 二、填空题 1.PowerPoint2007中，模板文件的扩展名是（） 2.PowerPoint2007中插入图片的方法是先( )然后再“插入图片”对话框中选择需要的图片，做最后单击“插入”按钮。 3.在PowerPoint2007中，可以为幻灯片中的文字、图片、形状等对象设置动画效果，设置的方式有（）和（）两种。 4.要进行幻灯片母版的编辑，应先选择（）选项卡。 5.幻灯片在放映过程中，若需要用鼠标指针勾画重点，方法是先（），再选择（） 三、思考与操作题 1.小强在制作幻灯片时要将几处文本设置为相同的格式，但进行重要操作比较麻烦，你有没有快捷的方法帮助小强完成？
工程招投标考试试题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分。共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台题目要求的请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或朱选均无分。 1．开标是指（C）。 A．给所有投标者打分 B．当众宣布中标者名单 C．把投标文件当众启封揭晓 D.打开投标文件 2．自招标文件发出，至接受投标文件的截止日期，不得短于（C）。 A．7天 B. 15天 C. 20天 D. 30天 3．业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（A） A．投标保证金 B．履约保证金 C．担保保证金 D.签约保证金 4．投标按性质分可分为（ C） A．风险标和盈利标 B.保险标和保本标
C. 风险标和保险标 D.盈利标和保险标 5.建设工程中的招标，在合同订立程序上称为（ A）。 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 6．投标文件一般情况下（ B）附带条件。 A．都带 B．不能带 C.上级批准可带 7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（ B ）承担。 A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同 8．《中华人民共和国招标投标法》自（ C ）开始施行。 A．1999年10月1日 B．1999年12月1日 C．2000年1月1日 D．2000年3月1日 9．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应（ B ）。 A．赔偿损失 B．双倍返回投标保证金 C．返回投标保证金 D．返回履约保证金 10．建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构依法实施（ D ）。 A．开标 B．评标 C．公证 D．监督 11．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于（ A ） A．3家 B．4家 C.5家 D．10家 12．一般的民用建筑或中小型工业项目都采用通用的规范设计。为了提高设计水平， 可以选择（ D ）。 A.直接发包 B.邀请招标 C.议标 D.公开招标 13．监理招标中，业主主要看中的是( C ) A.监理单位的资源 B.监理单位的报价 C.监理单位的技术水平 D.监理单位的信誉 14．中标通知书发出后，中标单位应与建设.单位签订工程承包合同。其时限为
招投标法学习试题
招投标法知识试题库 招投标法单项选择题 1．《中华人民共和国招标投标法》的立法目的是（D ） ①保护国家利益、社会公共利益 ②保护招投标当事人的合法权益 ③提高经济效益 ④保证项目质量 A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④ 2.招投标活动的原则是（C ） A.公开、公平、公正 B.公开、公正、诚实信用 C.公开、公平、公正、诚实信用 D.公平、公正、诚实信用 3.对于招标方式的分类正确的是（C ） A.公开招标和代理招标 B.邀请招标和自行招标 C.公开招标和邀请招标 D.公开招标和自行招标 4.工程招标代理机构资格分为（C ） A.甲级、乙级 B.甲级、乙级、丙级 C.甲级、乙级、暂定级 D.甲级、乙级、丙级、暂定级 5.招标公告应包含下列哪些内容（B ） ①招标人的名称和地址
②招标项目的性质 ③招标的数量 ④招标项目的实施地点和时间 ⑤获取招标文件的办法 A. ①②③⑤ B. ①②③④⑤ C.②③④⑤ D. ①③④⑤ 6.招标文件应包括下列哪些内容（D ） ①招标项目的技术要求 ②对投标人资格审查的标准 ③投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件 ④拟签订合同的主要条款 A. ①②③ B.②③④ C.①③④ D. ①②③④ 7.投标人应当具备承担招标项目的能力，通常包括下列哪些条件（A ） ①与招标文家要求相适应的人力、物力和财力 ②招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明 ③法律、法规规定的其他条件 A. ①②③ B.②③ C.①③ D. ①② 8.下列有关联合体的描述正确的是（D ） A.两个法人即可组成一个联合体 B.联合体中有一方具备规定的相应资格条件即可 C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 9.下列说法正确的是（D ） A.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起二十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
PowerPoint试题精粹
PowerPoint试题精粹 一、单项选择题 1. 当新插入的剪贴画遮挡住原来的对象时，下列哪种说法不正确 A. 可以调整剪贴画的大小 B. 可以调整剪贴画的位置 C. 只能删除这个剪贴画，更换大小合适的剪贴画 D. 调整剪贴画的叠放次序，将被遮挡的对象提前 标准答案：C 2.插入一张图片的过程哪一个是正确的 1 打开幻灯片； 2 选择并确定想要插入的图片； 3 执行插入图片从文件的命令； 4调整被插入的图片的大小、位置等 A. 1423 B. 1324 C. 3124 D. 3214 标准答案：B 3.哪个按钮是插入艺术字的按钮
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 标准答案：D 4. 下列说法哪种正确 A. 一组艺术字中的不同字符可以有不同字体 B. 一组艺术字中的不同字符可以有不同字号 C. 一组艺术字中的不同字符可以有不同字体、字号 D. 以上三种说法均不正确 标准答案：D 5.哪个按钮是改变艺术字形状的 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 标准答案：D 6. 哪个是正确的插入项目符号的顺序
1 执行"项目符号和编号"命令； 2 选定文本框； 3 选择一个图片作为项目符号； 4 将符号插入幻灯片中 A. 1234 B. 4321 C. 2134 D. 2143 标准答案：C 7.哪个是放映幻灯片的按钮 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 标准答案：D 8. PowerPoint的幻灯片可以 A. 在计算机屏幕上放映 B. 在投影仪上放映 C. 打印成幻灯片使用 D. 以上三种均可以完成 标准答案：D
9.哪个按钮是设置幻灯片切换效果的 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 标准答案：A 10. 哪个按钮是隐藏幻灯片的 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 标准答案：B 11. 右图标记表示 A. 该幻灯片已被隐藏 B. 该幻灯片已被删除 C. 该幻灯片的动画效果被禁用 D. 该幻灯片没有设置动画效果 标准答案：A
招投标法考试试题及答案汇编
姓名部门分数 招投标法部分考试试题（共100分） 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4 12、招标代理机构如泄露与招标投标活动有关的情况和资料的，处（A）万元罚款。 A、5-25 B、5-10 C、10-20 D、15-20
招投标复习题资料
招投标复习题 判断题 1、（√）议标是指招标人直接选定工程承包人，通过谈判，达成一致意见后直接签约。 2、（√）与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经确定进入的在正式评标前应当更换。 3、（×）资格预审是指在开标后对投标人进行资格审查，目的是审查投标人的企业总体能力是否适应招标工程的需要。 4、（√）投标有效期是指投标文件递交截止之日起至签发中标通知书这段时间。 5、（×）《中华人民共和国招标投标法》规定发包人发售招标文件的时间不少于10天。 6、（×）投标报价时如采用不平衡报价技巧，对于预计工程量有可能会增加的项目单价可适当降低。 7、（×）《中华人民共和国招标投标法》中规定了三种招标方式，分别是：公开招标、邀请招标、议标。 8、（×）资格评审可以分资格预审与资格后审两种方式，资格预审比资格后审更易于发生串标等违规现象。 9、（√）多方案报价法是投标人针对招标文件中的某些不足，提出有利于业主的代替方案，用合理化建议吸引业主争取中标的一种投标技巧。 10、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。（×） 11、投标有效期是指投标文件递交截止之日起至签发中标通知书这段时间。（√） 12、目前，我国招投标代理机构大致可分为甲级、乙级和暂定级资质。（√） 13、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。（√） 14、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。（×） 15、（×）公开招标，是指招标人以投标邀请书（招标公告）的方式邀请特定（不特定）的法人或者其他组织投标。 16、（√）与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经确定进入的在正式评标前应当更换。 17、（×）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达指定投标地点。送到投标文件的投标人少于三个的，招标人也应当继续进行开标评标。 18、（×）邀请招标，是指招标人以招标公告（投标邀请书）的方式邀请不特定（特定）的
《招投标与合同管理》试题(精)
《招投标与合同管理》试题 一、单选题（20小题，每题1分） 1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是（）。 A.法律主体 B.法律客体 C.法律内容 D.法律事实 2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。 但是，从 权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。 A.五年 B.十年 C.十五年 D.二十年 3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业 主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程 款的收回，承包商的诉讼时效为（）。 A.两年 B.一年 C.十八个月 D.六个月 4. 招标公告属于（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.不是要约、承诺，也不是要约邀请，只是一个普通的广告 5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四单位 参加投标，该投标行为是（）。 A. 要约 B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行 6. 根据合同法的规定，在一般情况下，未在要约规定的期限内发 出的承诺，属于（）。 A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法 7. 签订合同可以采用（）。 A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式 C. 书面或口头形式或其他形式 D. 只能是书面或口头形式 8. 下面的合同中属于委托代理的是（） A.业主与施工单位签订的施工合同 B.业主与监理单位签订的监理合同 C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同 D.业主与材料供应商签订的材料采购合同 9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同，在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下，（） A.该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担 B.该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担 C.该合同无效 D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 10. 某业主与某承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此，以下说法正确的是（） A.该合同有效 B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效 C.该合同无效 D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效 11. 合同的无效应当由（）确认。 A 仲裁机构 B 人民法院 C 合同管理机关 D 仲裁机构或人民法院
演示文稿期末考试试题
一、单项选择题 演示文稿默认地文件保存格式是（） () () () ()文档收集自网络，仅用于个人学习 .以下关于幻灯片版式地描述中错误地是（） （）幻灯片地版式定义好后就不可以改变了（）应用一个新地版式时，所有地文本和对象都仍保留在幻灯片中，但需要重新组织、排列他们地位置以适应新地版式文档收集自网络，仅用于个人学习 （）幻灯片模板中包含版式地定义（）空白也是一种版式 .在地幻灯片浏览视图中，用户不能进行地操作是( ) ()插入幻灯片（）改变幻灯片地顺序（）删除幻灯片（）修改幻灯片地内容 .默认情况下，插入到幻灯片地图表为（） （）条形图（）柱形图（）饼图（）雷达图 .下列说法错误地是（） () 可将图形中地形状填充为渐变色背景（）在图形中，按住键地同时可选择多个形装（）循环图主要用于显示持续循环地过程（）可将行状中地文本设置为艺术字.文档收集自网络，仅用于个人学习 .剪辑管理器中地影片为（）文件. （）（）() （）文档收集自网络，仅用于个人学习 .为幻灯片中地对象设置动画效果后，在对象左上角显示，表示（） （）该动画将第个放映（）必须单击次鼠标才能放映（）该动画只能放映次()该动画是用户设置地第个动画效果文档收集自网络，仅用于个人学习 .为幻灯片中地对象设置超链接后，可在（）中查看链接效果. （Ａ）普通视图（）灯片放映视图Ｃ）幻灯片浏览视图（Ｄ）幻灯片预览视图 .在演示文稿地放映中要实现幻灯片中地跳转，应采用地操作时（） （）幻灯片切换()自定义动画（）添加动作按钮()以上都不正确 .设置幻灯片母版，可以起到（）地作用. （）统一整套幻灯片地风格（）统一标题内容（）统一图片内容（）统一页码内容二、填空题 中，模板文件地扩展名是（） 中插入图片地方法是先( )然后再“插入图片”对话框中选择需要地图片，做最后单击“插入”按钮.文档收集自网络，仅用于个人学习 .在中，可以为幻灯片中地文字、图片、形状等对象设置动画效果，设置地方式有（）和（）两种.文档收集自网络，仅用于个人学习 .要进行幻灯片母版地编辑，应先选择（）选项卡. .幻灯片在放映过程中，若需要用鼠标指针勾画重点，方法是先（），再选择（）文档收集自网络，仅用于个人学习 三、思考与操作题 .小强在制作幻灯片时要将几处文本设置为相同地格式，但进行重要操作比较麻烦，你有没有快捷地方法帮助小强完成？文档收集自网络，仅用于个人学习 .小强在幻灯片中用线条工具画了一个很创意地封闭图形，他希望在图形中添加几个文字说明，但是无论怎样都添加不进去，你能告诉小强为什么吗？文档收集自网络，仅用于个人学习 .小强制作完成演示文稿后，想把演示文稿打包，他单击“发布”子菜单中地“数据包”命令，
《工程概预算与招招投标》期末复习题答案_3981457578080592
中国石油大学（）远程教育学院 《工程概预算与招投标》期末复习题答案 一、简答题 1、建筑工程实行招标投标制的优越性有哪些？ 答： 1.有利于确保和提高工程质量 2.有利于缩短施工工期 3.有利于降低工程造价 4.有利于提高投资效益 5.有利于提高企业素质 6.简化结算手续 7.有利于调动各方面的积极性 2、常见的建筑工程招标的方式有哪些？ 答： 1.公开招标 2.邀请招标 3.协商议标（议标） 3、工程建设项目费用包括哪些容？（图示） 答： 4、工程造价的计价特点是什么？ 答：
1.单件性计价 2.多次性计价 3.组合性计价 4.方法的多样性 5.依据的复杂性 5、根据编制程序和用途不同，建设工程定额如何分类？（图示） 答： 6、什么是建设工程定额？ 答： 定额就是在合理的劳动组织和正常的生产条件下，完成单位合格产品所需要消耗的人工、材料和机械台班的标准。 7、什么是工程概预算？ 答： 工程预算是建设工程预算的简称，建设工程预算是建设工程设计概算和施工图预算的统称。 8、直接工程费包括哪些容？（图示） 答：
9、什么是建设工程竣工结算？ 答： 建设工程竣工决算是指在竣工验收交付使用阶段，由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工投产或使用全过程实际成本的经济文件。它也是建设单位向国家报告建设工程实际造价和投资效果重要文件。 10、定额具有哪些特性？ 答： 一、定额的科学性 二、定额的强制性 三、定额的群众性 四、定额的相对稳定性 11、建筑业在国民经济中的地位和作用是什么？ 答：1）建筑业在国民经济中收入占重要的地位，能为社会创造新价值，提供积累。 2）建筑业为社会和国民经济各部门提供生产用和生活用的固定资产 3）建筑业是重工业和其它行业的重要市场 4）建筑业是社会劳动就业的重要部门 5)建筑业可以参加国际建筑市场的竞争，进行综合性的输出 6）建筑业是先导行业，对国民经济的发展能起到一定的调节作用。 12、建筑生产的技术经济特点是什么？
招投标模拟实训课程知识点复习题一
招投标模拟实训课程知识点复习题（一） 一、资格预审 知识点： 1、编制资格预审公告☆ 2、发布公告 3、编制资格预审文件☆ （1）申请人须知 （2）资格审查办法☆ （3）资格预审申请文件格式 4、组织资格审查☆ （1）组建资格审查委员会 （2）组织资格审查☆ （3）资格审查结果报告 （4）资格审查结果通知 测试题： （一）单项选择 1、属于招标人为了在投标人投标前判断和确认其投标资格，进行有关资格等级、财务状况、技术实力、管理水平、工程经验与业绩等方面的资格审查而制定的文件是（） A招标公告B资格预审文件 C资格后审文件D资格审查报告 2、资格预审的目的是（）。 A可以解决招标人想要解决的问题，主动性增强； B可以让投标人提前了解招标设置的标底的具体内容，为投标人报价提供依据； C可以让投标人彼此之间相互了解； D可以了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似本工程的施工经验，为招标人选择优秀的承包人创造条件。 3、按照《招标公告发布暂行办法》，以下不是依法必须招标工程建设项目招标公告发布媒体有( )。 A中国建设报B中国日报
C中国经济导报D中国采购与招标网(．com．cn) E中国政府采购网 4、《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》在（）中试行。 A政府投资项目B企业投资项目 C外国贷款项目D工程建设项目 5、按照《招标投标法》规定，招标代理机构是依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务的（） A社会中介组织B社会团体组织 C政府机构组织D社会经济组织 6、采用邀请招标方式的，招标人应当向（）家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A3 B4 C5 D7 7、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。 A7 B10 C15 D20 8、招标采购制度最早形成于18世纪末和19世纪初的西方自由资本主义国家，它是随着（）的产生而产生。 A政府采购制度B公开竞争态势C财产私有化制度D国家意志 9、《中华人民共和国招标投标法》执行时间是（）。 A1999年8月30日B2000年9月1日 C2000年1月1日D1999年1月1日 10、投标联合体投标同一专业的单位组成的联合体，按照其较（）的资质等级确定联合体投标人的资质等级。 A 投标单位选定的B高C建设单位满意的D低 参考答案 （二）多项选择题
《招投标》试题库
《工程招投标与合同管理》试题库 《工程招投标与合同管理》试题一 专业班级姓名学号______ 一、名词解释（每小题4，共16分） 1.业主 2.邀请招标 3.保险策略： 4.多方案报价法： 二、填空题（每空1.5分，共30分）
1.建设工程交易中心三项基本功能是:（）功能、（）功能和集中办公功能。 2.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是（）的资质管理，二是对（）的资格管理。 3.根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜，应具备（）和（）的能力。 4.根据《招标投标法》第十条规定:招标分为（）招标和（）招标。 5.投标单位的实力表现在（）方面的实力、（）方面的实力、（）方面的实力和（）方面的实力四个方面。 6.中标人确定后，招标人应当向（）发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。 7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标投标文件订立书面合同。 8.招标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以（）金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以（）金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 9.投标预备会，又称答疑会、标前会议，一般在现场踏勘之后（）天内举行。 10.《建设工程施工合同(示范文本) 》由（）、（）、（）三部分组成，并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个
附件。 三、单项选择题（每小题1分，共10分） 1. ( )是指具有专业化施工技术能力，主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。 A.施工总承包企业 B.专业承包企业 C.劳务分包企业 D.工程咨询企业 2.招标人采用邀请招标方式的，应当向( )个以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 A.二 B.三 C.四 D.五 3.招标人采用邀请招标的，只有接到（）的法人或组织才可以参加投标。 A.投标邀请书 B.招标协议 C.招标公告 D.合同意向书 4.招标控制价是招标工程的（）。 A.最低投标价 B.最高投标价 C.投资总价 D.合同期望价 5.投标组织包括组建投标机构和配备高素质的人才，投标机构应由( )人员组成。 A.经营管理类、专业技术类、商务金融类 B.投资管理类、专业技术类、商务金融类 C.经营管理类、投资管理类、商务金融类 D.经营管理类、专业技术类、投资管理类
PowerPoint 上机操作练习题1
PowerPoint 上机操作练习题 1、用“内容提示向导”建立一基本文稿, 演示文稿的类型为：“成功指南”下的“推销你的想法”。并将该演示文稿保存在用户文件夹下，取名为：P操作1。 2、用“模板”建立一演示文稿，选择的“模板”名称为：增进团队精神。并将该演示文稿保存在用户文件夹下，取名为：P操作2。并进入“幻灯片母版”设计界面，对该演示文稿的幻灯片母版进行“背景”、“文本和线条”、“阴影”、“标题文本”、“填充”、“强调文字”、“强调文字和超级链接”和“强调文字和尾随超级链接”等8项目的设置。 3、用“模板”建立一演示文稿，“模板”类型自定，幻灯片布局方式为：剪贴画与文本，在标题栏中输入：时代型模板，在文本栏中输入：用“模板”建立一演示文稿练习，并插入一剪贴画。并将该演示文稿保存在用户文件夹下，取名为：P 操作3。 4、在“P操作3” 演示文稿中插入一新的幻灯片，布局方式为：表格，在标题栏中输入：插入表格（4行、5列），表格线的颜色为绿色。单元格中的内容自定。在新插入的幻灯片后再插入一新的幻灯片，布局方式为：图表，在标题栏中输入：插入图表。保存以上的操作结果，关闭PowerPoint 5、启动PowerPoint，用“空演示文稿”建立一演示文稿，内容如下： （1）．第1张幻灯片为“标题”版式，在标题栏中输入：“PowerPoint 97应用讲座”，在副标题栏中输入：“计算机应用培训班”。其中主标题中，英文用“Bookman Old Style”，中文用“黑体”加粗，大小为60磅，用Enter键将标题分成中、英文两行；副标题采用44磅，隶书加粗，颜色为红色。 （2）．第2张幻灯片为“对象与文本”版式，在对象栏中插入：BMP对象，并用“刷子”写上“爱我中华”四个红色大字，在文本栏中输入：添加对象与文本 （3）．第3张幻灯片为“空白”的新幻灯片，插入如下艺术字：插入艺术字，字体为：华文彩云、加粗、40磅。 （4）．将该演示文稿保存在用户文件夹下，取名为：P操作4。 6、打开“P操作3” 演示文稿,将“P操作3”中的第1、2、3张幻灯片复制到“P 操作4”的最后面；将“P操作4”置为当前演示文稿，并作如下的操作： 1)．将第4张幻灯片删除，