工程延期补充协议

工程延期补充协议

为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《XXX施工合同》的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

一、合同工期：

1.1、乙方必须按甲方及监理核定的施工组织进度计划执行，并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求，每节点延误一次罚款2万元;乙方最终能按总工期如约完成，甲方可退还相应节点罚款;但累计退还罚款金额不超过10万元。

1.2、在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经甲方代表及监理确认，工期可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费。下列情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的原因，向监理及甲方提出书面报告(一式三份)，经监理工程师及甲方代表签字确认，各方保留一份作为延期凭证。

1.2.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误;

1.2.2按施工承包合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑);

1.2.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)。

1.3、工期不顺延情况：

监理合同延期补充协议书范本 签约版

编号：_____________监理合同延期补充协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

（甲方）发包人：_______________________________________ （乙方）监理人：_______________________________________ 监理合同延期补充协议书 本协议书由__________________________（以下简称“发包人”）为一方，与 _______________________________________（以下简称“监理人”）为另一方共同协立的《监理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。 原《监理合同协议书》中第三条约定： 监理服务期：_____________个月（其中：施工准备阶段_____________个月，施工阶段监理_____________个月，交工验收阶段监理_____________个月，缺陷责任阶段监理_____个月）。由于工程自_____________年_____________月_____________日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议： 1、监理服务期延期期限： 原监理服务期截止日次日（_____________年_____________月_____________日）起，预计至 _____________年________月_____________日止。若提前完工则按实际服务期限计算费用，若_____________年_____________月_____________日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。 2、监理服务形式、范围、内容等： 按照原合同约定条件执行。 3、监理服务延期期间监理费用： （1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款________条；________条；________等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为________元（大写：

监理工期调整补充协议范本

合同编号： 监理工期调整补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日

监理工期调整补充协议范本 关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》延期协议的函 XX资源研究所： 根据《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:XX[2007]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2008年2月1日的签订的补充协议及与贵所在2009年11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《XX豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》，现提交贵所，妥否，请领导审批。 请贵所尽快将意见反馈我部，我部将根据贵所意见进行相应修改。附件：监理延期服务费计费说明 北京XX工程管理咨询有限公司 XX项目监理部 二00九年十二月十二日 抄报：北京XX工程管理咨询有限公司 附件： 监理延期服务费计费说明 根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的

原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下： 1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为： 附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月; 2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算： (1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值) (2)施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前" XX工程委托监理合同"中约定服务期限(2007年12月22日至2009年12月22日)将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢! 北京XX工程管理咨询有限公司 XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书

监理补充协议

监理补充协议

建设工程委托监理合同补充协议 委托人（甲方）： 监理人（乙方）：

建设工程委托监理合同 补充协议 委托人（甲方）: 监理人（乙方）: 根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，在双方签订的《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）的基础上，结合工程建设的具体情况，达成以下一致补充协议条款，双方遵照执行。 1、乙方必须严格按现行国家《施工验收规范》、《质量检验评定标准》、《监理规范》进行工程监理。 2、乙方须对隐蔽工程及现场施工进度拍摄照片存档，工程竣工后提交甲方工程照片电子光盘一张。 3、工程施工过程中，必须有相关专业的监理工程师在岗，并拍摄照片记录施工现场的施工质量情况，夜间施工时必须有专业监理工程师在场，关键部位工序必经旁站。 4、每周一向甲方上报监理周报和周例会纪要，每月25日之前上报监理月报，报表内容和格式必须符合甲方的统一要求，漏报一次在监理费中扣除违约金500（伍佰）元。 5、乙方派出的监理工程师应按甲方的要求进行工序检查并签字，甲方现场工程师进行抽查，发现一处（一次）漏检或补签，在监理费中扣除违约金500（伍佰）元。 6、乙方要加强对现场的质量控制，监理工程师发现质量问题后应及时下发监理通知单，并迅速抄报甲方。如甲方

现场工程师发现质量问题，而乙方没有对该问题下发监理通知单，发现一项在监理费中扣除违约金500（伍佰）元。如果甲方现场工程师或相关人员在检查时发现因监理监督不力造成的质量和安全隐患或问题一处（一次），在监理费中扣除违约金500（伍佰）元—1000（壹仟）元。 7、乙方监理工程师应对图纸达到熟知程度，甲方将不定期对监理工程师进行图纸业务考核，考核不合格者，乙方应向甲方支付违约金500（伍佰）元。 8、乙方各专业监理工程师应定人定岗，若需更换不称职的监理工程师或监理员应书面报甲方，未经甲方同意不准换人。 9、甲方有权要求乙方调换不称职的监理工程师，乙方应在甲方提出要求之日起两日内完成调整，并且在乙方调整人员期间保证监理工作正常进行。 10、乙方应按照优良工程的标准对工程进行管理。 11、监理范围：工程规划图中所有建筑物及构筑物。包括设计图纸包含的全部内容及工程变更、延长工期等所涉及的全部内容。 12、监理期限：自原合同生效之日起，含原合同及本协议项下工程全部竣工验收，并且甲方与承包人之间约定的工程保修期届满之日止。 13、经双方协商确认：监理费按照施工中标价扣除暂列金及暂列金税金后的1%计取，取费为元（大写：）。

工程监理延期补充协议

工程监理延期补充协议 根据2009年10月11日株洲大和房地产开发有限公司与监理方株洲诚信建设监理有限公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,合同日期为2009年9月4日-2010年8月4日止，经双方协商，继续聘请株洲诚信建设监理有限责任公司对工程进行监理,经双方协商一致,签订本协议。 委托人（甲方）：株洲大和房地产开发有限公司 监理人（乙方）：株洲诚信建设监理有限责任公司 工程名称：臻品?仙居岭项目 工程规模: 臻品?仙居岭项目1、2、3、4栋砖混结构，5、6、7栋剪力墙结构，总建筑面积为48811m2。 一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。 二. 本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。 三. 本协议有效日期为:2010年8月4日至本项目竣工验收, 费用按月包干结算的方式。 四. 监理费用:按月计算,包干价格为2.4万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。 委托人(甲方): 监理人(乙方): 法定代表人: 法定代表人: 2010年____月____日 2010年_____月____日

附件： 监理延期服务费计费说明 根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下： 1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为： 附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日 月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月； 2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算： （1）施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1＋浮动幅度值） （2）施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前“ XX工程委托监理合同”中约定服务期限（2007年12月22日至2009年12月22日）将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢！ 北京XX工程管理咨询有限公司 下页为XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书 编号:XX[2007]002

2020建设工程施工补充协议

(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-038358 2020建设工程施工补充协议Supplementary agreement on 2020 construction project

2020建设工程施工补充协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称甲方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市“金鸡大厦”项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点：xx市区 3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价：约2200万元人民币（具体工程量按实际结算为准） 5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式：包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级： 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。

三、工程施工工期： 1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起； 2、工程开工日期：2020年8月份（如有延期开工须经双方协商顺延） 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收： xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。 五、决算依据： 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。 4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算。（详见附件，本工程预算取费计算标准）

监理合同补充协议书范本

合同编号： 监理合同补充协议书范本 签订地点： 签订日期：年月日

监理合同补充协议书范本 监理合同补充协议书范本 甲方：XXXX房地产开发有限公司 乙方：XXXXX工程监理有限公司 根据甲方要求，经甲、乙双方协商，对原监理合同进行适当调整，并就双方联合监理事宜，明确相应责任，一致同意订立如下补充协议条款，甲、乙双方共同遵守执行。 一、工程概况： 工程名称：XXXX工程 工程地点：XXX号 工程规模：XXXX平方米 工程投资：XXXXX万元 施工工期：XX个月 二、合作形式及监理酬金： 本项目监理方式为联合监理，甲、乙双方共同组建XX城市工程项目监理部，在本项目施工阶段和保修阶段开展监理工作。施工阶段监理期限从监理合同签订之日起算，至本项目竣工综合验收为止。 本项目乙方的合作监理服务费如下： 监理酬金按XXX元/月的单价收取，工期暂定为XX个日历月，从甲方签发开工令之日起计。监理酬金总价暂定为￥XX万元(大写：XXXX元整)。如需办理招标代理，则每次按X万元甲方支付费用。

乙方派出的监理人员,其工资和生活费及劳保和其它福利等费用自理，甲方提供现场办公室及水、电费用。乙方派出的监理人员,其工资和生活费及劳保和其它福利等费用自理，办公条件由甲方解决。 乙方派出三位监理人员(二位土建专业、一位水电专业)进场开展实施和指导监理工作，总监应具备全国注册监理工程师资格，若乙方需更换总监时，应更换同等国家注册监理工程师，并提前一个月书面通知甲方。 三、付款方式和时间 (1)当工程监理达X个月之后支付第一期监理费XX元，之后每季度末支付上季度的监理费XX万元;支付至XX万元时，余下XX万元待全部单项工程竣工验收后，监理公司办理好与工程有关的手续并移交甲方后，甲方X天内一次付清余款。 (3)本工程施工工期延期，甲方支付乙方延期监理费用XXXX元/月。工期延期不包括工程按期完成后，监理公司收集整理资料的时间。 四、甲方的职责和权利 (1)为确保本项目的工程质量和监理服务质量，甲方应派相关专业的工程技术人员参与项目的监理工作，对本项目进行全面的有重点的监控。 (2)甲方派出的技术人员应熟悉监理业务和本项目的情况，监理的程序和监理的管理方法，按乙方ISO质量体系文件的规定执行。 (3)甲方应按合同规定支付乙方的监理酬金。 (4)甲方要督促施工方对工程资料进行及时整理归档。

延期费用建设工程委托监理补充协议

委托监理补充协议书 委托方（甲方）：宿迁海胜置业有限公司 监理方（乙方）：宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司根据2010年10月31日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下共识，以便共同遵守。 一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下: 1、工程名称：宿迁市华阳公寓一期工程 2、工程地点：宿迁市宿城区幸福北路 3、工程规模：约5000万元人民币。 二、有关条款： 第一条本协议书适用的法律及监理依据： 1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准； 2、设计文件、图纸、资料； 3、与本工程相关的第三方合同； 4、委托监理合同。 第二条监理范围和监理工作内容： 1、施工图范围内房屋建筑工程； 2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制，合同、信息管理、档案资料管理。

第三条委托人如不能在工程资料归档前支付清所有合同内监理费和监理延期费用，监理人有权拒绝交付工程监理资料。 第四条根据监理合同“第三部分．专用条件．第三十九条第3项”之规定:施工单位法定正式开工日期为2011年3月18日，主合同工期为12个月，监理服务期限为主合同工期，即监理服务期限为12个月，服务期限截止日期为2012年3月18日。监理延期费用从2012年3月19日开始计算。 委托人同意按以下的计算方法与金额，支付监理人的延期费用报酬： 1、2012年3月19日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。 2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月支付人民币（大写）壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。。 第五条双方同意用人民币支付报酬。 第六条监理延期费用支付方法和支付时间。 1、2012年3月18日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实

监理合同补充协议

监理合同补充协议

监理合同补充协议 项目一特征:一个地级市的多层小区,总建筑面积6万左右,取费仅有总造价的0.4%。 附加协议条款: 1、监理人受委托人委托,根据国家规定按照”四控(质量控制、进度控制、成本控制及安全控制)、两管、一协调”的工作内容对本工程进行全方位监理。 2、非委托人原因造成监理人的服务时间延长均不计取附加及额外工作报酬(双方另有约定的除外)。 3、监理人必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部,并不得擅自变更人员,总监及总监代表如需更换必须提前向委托人提出书面申请,经委托人书面同意后方可更换;其它监理人员的更换必须保证新进人员的技术能力水平不低于退场人员,同时须经委托人书面认可后方可更换。 4、对于委托人认为不服从管理、不称职的监理人员委托人有权要求更换,监理人必须在接到通知后一周内给与更换。 5、监理人应确保本工程监理部所有监理人员的廉洁性,不允许对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要,如有违反,委托人除勒令监理人立即更换违纪人员外,将视情节轻重核减监理人监理费用1000~10000元,直至解除监理合同,触犯法律者将移送司法机关处理。

6、委托人要求并鼓励监理人积极对本工程提出合理化降造措施,如因监理人的合理化建议使本工程造价降低,经委托人确认,将按照工程费用节省额的10%对监理人进行奖励。 7、监理人对派出的所有监理人员的行为负责,如因任何监理人员的失职、失误及其它行为给委托人造成的损失均由监理人承担责任。 8、所有施工单位上报的资料未经监理工程师和总监理工程师审核签字不得上报委托人。 9、对于监理人向施工单位下达的重大决定(如开工令、停工令、复工令及奖罚决定等)必须经委托人同意方可下达。 10、监理人应采取必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身安全,监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故委托人不承担任何责任。 11、其它未尽事宜,双方协商解决。 项目二特征:省会城市工程,三层26层高层,总建筑面积5万 左右。监理费44万元,8.8元/㎡; 第三部分专用条件 第一条本合同适用的法律及监理依据: 适用法规:1、国家的有关法律、法规及有关规定; 2、省的有关法规、规章及规定; 3、市建筑市场管理条例。

监理合同补充协议

南昌大学第二附属医院红角洲分院（南院）建设项目一期工程 监理合同补充协议 甲方：南昌大学第二附属医院 乙方：江西省兴赣建设监理咨询有限公司 南昌大学第二附属医院（甲方）、江西省兴赣建设监理咨询有限公司（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订了《南昌大学第二附属医院红角洲分院（南院）建设项目一期工程监理 》（以下简称“原合同”）。 根据2013年7月甲方与乙方签订原合同约定，乙方监理服务期限为2013年6月始至2015年12月止（日历天为944天），并同时约定以实际进场时间为准，终止时间相应顺延。根据项目建设工作的实际情况和甲方要求，乙方前后共分两次进场：第一阶段自2013年7月28日至2014年4月5日止（共252个日历天），第二阶段自2014年12月至今（共662个日历天），两者相加共计914个日历天，按原合同约定监理服务期限944个日历天约定，乙方监理服务期限至2016年10月22日即到期。故双方经沟通协商，在互惠互利的基础上，对原合同中监理报酬计算方式予以调整并达成以下协议，以明确双方的权利义务：一．乙方按原合同精神，自2016年10月23日起，无偿提供监理服务6个月，即延期监理服务费计算时点从2017年4月22日始。 二．依据原合同第6.2.2条约定，延期监理服务费的计算式为：延期监理服务费=延期天数X640万元/944天。 三．乙方支付于甲方的本项目监理服务履约保证金退回乙方。 四．原合同内尚未支付的监理服务费按补充监理服务工期分月度支付，付至合同总额的95%止。 本协议经双方代表人签字并加盖公章后立即生效，为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议中明确所作调整的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 本补充协议一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。 甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：

监理合同补充协议

项目一期（暂定） 《建设工程委托监理合同》补充协议（一） 委托人：（简称甲方） 监理人：（简称乙方） 本协议签订时间：年月日 签订地点: 海南省三亚市

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方经充分友好协商，在双方年月日签订的编号俄罗斯旅游度假城一期（暂定）《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）的基础上，经双方友好协商，做如下补充：第一条补充内容 因非监理方原因致该项目施工进度延后，使监理服务工期延长；另外，监理范围增加有1#楼（售楼处）的主体施工、精装修及其配套的园林小市政景观的监理工作，一标、二标段施工区地勘相关监理服务的监理工作，以上均属于合同外的增加监理工作范围；经双方友好协商，同意补充以下内容： 1、甲乙双方同意，本项目开工日期为年月日，自年月日原合同监理合同工期已满后，从年月日起，驻甲方工地为甲方提供监理服务所产生的监理费用采用以原合同监理费按月计算的方式进行结算，每月共计金额，每满一月按一个月计算，最后一个月不满15天（不含本数）不予计算，超过15天（含本数）按一个月计算。其中售楼处建筑面积 m2（含地下一层2034m2），景观面积23000m 2，该部分监理费以售楼处实际建筑面积和参照主合同单价元/m2计算，增加监理费用元/m2*4813 m2= 元。 2、自年月日起，开始计算监理服务延长工期，直至甲方原合同约定的监理服务范围内所有工程竣工验收通过为止。甲方同意按以下计算方法、支付时间与金额支付乙方报酬：

（1）监理报酬：延长监理服务工期所增加的总费用和合同外增加监理工作范围的监理费均为在原合同额基础之上另外增加的合同金额。 （2）支付时间与金额 支付金额按每月应付延长监理服务工期所增加监理服务费的90%付款，剩余监理费在原合同履行完毕后统一结算后支付。 原合同监理服务费仍然按照原合同约定的进度节点支付；延长监理服务工期所增加的监理服务费按月支付；增加监理工作范围的监理费在支付延长监理服务工期所增加的监理服务费时同期一并支付。 延长监理服务工期所增加的监理服务费从年月日起算，每满一个月七日内支付一次。 第二条其他条款执行原合同。 第三条本协议经双方签字盖章后生效。 第四条本协议一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。【以下无正文】

监理合同延期补充协议书范本 签约版

（甲方）发包人： （乙方）监理人： 监理合同延期补充协议书 本协议书由（以下简称“发包人”）为一方，与理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。原《监理合同协议书》中第三条约定： 监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收阶段监理个月，缺陷责任阶段监理个月）。 由于工程自年月日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议： 1、监理服务期延期期限： 原监理服务期截止日次日（年月日）起，预计至年 月日止。若提前完工则按实际服务期限计算费用，若年月 日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。 2、监理服务形式、范围、内容等： 按照原合同约定条件执行。 3、监理服务延期期间监理费用： （1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款条； 条；等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为元（大 写：），延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。

（2）支付方式： 待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的； 在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后天内支付剩余服务费的。 4、监理服务人员及变更： 均按照原合同约定条件执行。 本补充协议书正本一式份，双方各执份，副本份，双方各执份，具有同等法律效力。 甲方：乙方人： （盖章）（盖章） 法定代表人：法定代表人： 或其授权的代理人：或其授权的代理人： 日期：年月日日期：年月日

监理合同延期补充协议书范本签约版

编号： 监理合同延期补充协议书 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：__ 年____ 月 ___ 日

乙方）监理人： 监理合同延期补充协议书 本协议书由 （以下简称“发包人”）为一方，与 理合同协议书》的延期补充协 议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。原《监理合同协议书》中第三条约定： 监理服务期： 个月（其中：施工准备阶段 个月，施工阶段监理 个月 , 交工验收阶段监理 个月，缺陷责任阶段监理 个月）。 由于工程自 年 月 日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、 设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。 为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议： 1、监理服务期延期期限： 原监理服务期截止日次日（ 年 月 月 日止。若提前完工则按实际服务期限计算费用，若 日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。 2、监理服务形式、范围、内容等： 按照原合同约定条件执行。 3、监理服务延期期间监理费用： （1） 务期间，按照原合同约定（合同专用条款 在监理人延长监理服 条； 条 ; 延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等 日）起，预计至 年 年月 等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为 元（大写： ），

待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的

在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后 天内支付剩余服务费 4、监理服务人员及变更: 均按照原合同约定条件执行。 本补充协议书正本一式份，双方各执份，副本份，双方各执 日期：年月日日期：年月

监理合同延期补充协议

成都第二绕城高速公路西段项目JL2合同段施工监理 延期补充协议书

发包人：四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 监理人：四川省公路工程咨询监理事务所 监理合同延期补充协议书 本协议书由四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司（以下简称“发包人”）为一方，与四川省公路工程咨询监理事务所（以下简称“监理人”）为另一方共同协立的《监理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。 原《监理合同协议书》中第三条约定： 监理服务期：34个月（其中：施工准备阶段1 个月，施工阶段监理30 个月，交工验收阶段监理3 个月，缺陷责任阶段监理24 个月）。 由于工程自2010年12月8日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、

地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议： 1、监理服务期延期期限： 原监理服务期截止日次日（2013年9月8日）起，预计至2014年12月31日止。若提前完工则按实际服务期限计算费用，若2014年12月31日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。 2、监理服务形式、范围、内容等： 按照原合同约定条件执行。 3、监理服务延期期间监理费用： （1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款5.2条；6.2.1条；6.2.3等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为3149757元（大写：叁佰壹拾肆万玖仟柒佰伍拾柒元整），延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。 （2）支付方式： 待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的85%； 在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后28天内支付剩余服务费的15%。 4、监理服务人员及变更： 均按照原合同约定条件执行。 本补充协议书正本一式两份，双方各执一份，副本六份，双方各

建设工程委托监理合同补充协议书范本

和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下共识，以便共同遵守。 一、工程概况： 3、工程投资：约万元 二、监理期限： 应从监理人员按照甲方要求实际进场时间开始计算，并相应顺延服务期限(时间为个月）； 三、监理范围： 四、甲方义务 1、甲方应当按双方约定履行义务。 2、甲方应协助乙方的监理工作。 3、当乙方与施工方发生纠纷时,甲方应进行协调。 4、甲方应当保证按期支付监理费。 五、乙方义务

1、乙方不得未经甲方同意更改进度计划、质量标准、管理要求等,确保按照甲方要求的落实。 2、乙方应当确保工程不因质量、档案、现场管理、文明施工、安全生产等乙方监理合同范围内的原因而达不到规范标准。 3、在施工现场对于工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程、中间验收等,不能脱岗,进行全过程监督,与施工同期工作。 4、服从甲方的管理制度，配合甲方完成施工合同内容的相关规定； 应从监理人员按照甲方要求实际进场时间开始计算，并相应顺延服务期限(时间为个月），委托人同意按照以下计算方法与金额支付监理人的延期费用报酬： 1、监理延期服务期限六个月，监理延期费用为（大写）万元整，（小写）￥元；本监理费用不包含税金及监理公司管理费，如需缴纳税金和总监人员到场（提前24小时通知，应配合甲方工作）应按照实际情况另行支付。 2、双方同意用人民币支付报酬。 3、监理费用的支付方法和时间为本协议起止日期内每月日前按月支付，每月支付金额 照原合同执行。 4、委托人如不能按照合同支付监理费用，监理人有权拒交监理工程资料。 七、争议的解决 双方因监理合同及本补充协议发生争议,应当协商解决,协商不成时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 八、双方签订的《建设工程委托监理合同》,与本补充协议不一致之内容,以本补充协议为准;本补充协议未约定的内容,以原监理合同为准。

监理合同(补充协议)

编号：《XXXXX项目工程建设监理合同》 补充协议 建设单位：XXXXX 监理单位：XXXXX XXXX年XX月

XXXX项目工程建设监理合同 建设单位：XXXXXX （以下简称甲方） 监理单位：XXXXXX （以下简称乙方） 甲方委托乙方负责XXXXX项目工程建设监理工作。经双方协商，为进一步明确双方责任，根据工程具体情况，在《XXXXX项目建设工程委托监理合同》（示范文本）的基础上，双方自愿签订本补充协议，双方应共同遵照执行。 一、工程概况 工程名称：XXXXXX 工程地点：XXXXXX 工程规模：本合同承包范围 二、监理工作范围及内容（包含但不限于以下内容，甲方有调整监理范围的权利） 1、监理阶段： （1）施工准备阶段 （2）施工阶段 （3）保修阶段 2、监理范围： （1）土方开挖、基坑支护工程、桩基础； （2）土建基础、主体工程、幕墙制安及装修工程； （3）室外工程：小区道路、室外管网、园林绿化、室外配套工程等； （4）安装工程：给排水、电气（强、弱电）、空调通风、消防、小区智能化系统、电梯及设备安装、室外配套工程等； （5）红线范围内的所有其它单项、分部、分项和零星工程，甲方招标分包的，除人防、燃气工程外的全部工程监理工作。 （6）甲方有权利调监理承包范围。 三、监理期限 1、监理计费时限从甲方书面通知乙方进场之日起到项目工程综合竣工验收为止（包干个月）。如最终工期超过个月，超过部分视为监理延期，监理延期另计。 2、监理期限自本协议签章生效之日起至本期工程保修期满止，保修期按国家和惠州市相关规定执行。

3、保修期满并不意味着监理责任的终止，有关监理责任的有效期按照国家法规执行。 4、如甲方根据实际情况决定工程缓建，乙方在配合甲方办理完工程缓建手续后，本合同自然终止，终止合同的相关费用补偿由双方另行协商。 四、监理费和支付方式 1、监理费：按单价包干，包干单价（含税）为人民币柒元整/平方米（￥.00元/m2）,按项目《建设工程规划许可证》登记的本次报建总建筑面积计算总价，监理费用已包含：监理单位在项目建设过程中所有的办公费用（甲方提供：办公桌、椅、文件柜、宿舍、床架）、保险利润、税金、安全措施费、配合费等关于监理工作的所有费用。 2、支付方式： （1）监理报建工作完成，各栋塔楼达到预售节点的层数，甲方支付固定总价的20%。 （2）各栋塔楼主体工程封顶后，甲方支付至固定总价的40%。 （3）所有外架拆除，支付至固定总价的80%。 （4）所有工程竣工验收并达到协议要求的标准、竣工资料备齐后，支付至固定总监理费的95%。 （5）报修尾款（固定总价的5%）在竣工验收后1年后支付。 （6）工程非监理原因暂停施工三个月以上，如甲方书面通知监理方暂停监理服务，则监理方人员撤离现场暂停服务，此期间乙方尽全力配合甲方开展各项工作（暂停期间不计监理服务期限），相关费用按本合同第三条第4款计取，待工程竣工结束为止。 3、本项目监理费用均以人民币支付，乙方在办理每次付款前，需向甲方提供付款申请及合法的发票，甲方于10个工作日内给予支付。 五、发票要求 1、发票类型：税率为6%的增值税专用发票。 2、发票开具时间：每次付款前，乙方应向甲方提供真实合法的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款时间。 3、如甲方丢失增值税专用发票发票联或抵扣联，则乙方必须无条件且无偿向甲方提供专用发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。 4、如乙方向甲方提供虚假伪造或虚开的增值税专用发票，由此造成一切责任由乙方承担。 六、甲方义务及权利

监理合同补充协议

邵阳县残疾人托养中心挡土墙工程项目《建设工程委托监理合同》补充协议（一） 委托人：（简称甲方） 监理人：（简称乙方） 本协议签订时间：年月日 签订地点: 湖南省邵阳县

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方经充分友好协商，在双方年月日签订的编号邵阳县残疾人托养中心挡土墙工程项目《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）的基础上，经双方友好协商，做如下补充： 第一条补充内容 因非监理方原因致该项目施工进度延后，使监理服务工期延长；另外，监理范围增加原设计DE段挡土墙、另外增加EF段挡土墙。也因此增加了地勘及相关监理服务的监理工作，以上均属于合同外的增加监理工作范围；经双方友好协商，同意补充以下内容： 1、甲乙双方同意，本项目开工日期为年月日至年月日原合同监理合同工期已满后，从年月日起，驻甲方工地为甲方提供监理服务所产生的监理费用采用以原合同监理费按月计算的方式进行结算，每月共计金额元，每满一月按一个月计算，最后一个月满15天按一个月计算。其中参照主合同单价元及合同月数的平均计算，增加监理费用元÷月×延长工期月数= 元。 2、自年月日起，开始计算监理服务延长工期，直至甲方原合同约定的监理服务范围内所有工程竣工验收通过为止。甲方同意按以下计算方法、支付时间与金额支付乙方报酬： （1）监理报酬：延长监理服务工期所增加的总费用和合同外增加监理工作范围的监理费均为在原合同额基础之上另外增加的合同金额。 （2）支付时间与金额

①支付金额按每月应付延长监理服务工期所增加监理服务费的90%付款，剩余监理费在原合同履行完毕后统一结算后支付。 ②原合同监理服务费仍然按照原合同约定的进度节点支付；延长监理服务工期所增加的监理服务费按月支付；增加监理工作范围的监理费在支付延长监理服务工期所增加的监理服务费时同期一并支付。 ③延长监理服务工期所增加的监理服务费从年月日起算，每满一个月七日内支付一次。 第二条其他条款执行原合同。 第三条本协议经双方签字盖章后生效。 第四条本协议一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。【以下无正文】 甲方：乙方：（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 签定合同代表人：签定合同代表人： 开户银行：开户银行： 地址：地址：

委托监理延期补充合同协议书范本

编号：_____________委托监理延期补充协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

委托方（甲方）：_________________________________________________________________ 监理方（乙方）：_________________________________________________________________ 根据_____________年_____________月_____________日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下共识，以便共同遵守。 一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下: 1、工程名称：__________________________ 2、工程地点：__________________________ 3、工程规模：约_____________㎡。总投资约_____________万元人民币。 二、有关条款： 第一条本协议书适用的法律及监理依据： 1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准； 2、设计文件、图纸、资料； 3、与本工程相关的第三方合同； 4、委托监理合同。 第二条监理范围和监理工作内容： 1、施工图范围内房屋建筑工程； 2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制，合同、信息管理、档案资料管理。 第三条委托人如不能在工程资料归档前支付清所有合同内监理费和监理延期费用，监理人有权拒绝交付工程监理资料。 第三条根据监理合同“之规定:施工单位法定正式开工日期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，监理服务期限为主合同工期，服务期限截止日期为_____年_____月_____日。

建设工程委托监理合同补充协议

《建设工程委托监理合同》补充协议 委托人：(以下简称甲方) 监理人：(以下简称乙方) 监理合作人：（以下简称丙方） 为确保工程质量，如期保质地完成工程建设任务，甲乙丙三方本着互利合作的原则，经充分协商，同意在年月日签订的《建设工程委托监理合同》的基础上，补充如下条款： 1、监理内容： 工程建设监理的主要内容是控制工程质量、建设工期和建设投资，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。乙、丙方具体工作是： (1) 监理过程自施工阶段开始到工程保修阶段的全过程监理，工程质量合格（结构优良，精装修房必须达到佛山市优质样板工程）。 (2) 审查施工单位各项施工准备工作，下达开工通知书。 (3) 组织施工图设计交底与图纸会审。 (4) 负责审查施工单位提出的施工组织设计，施工技术方案、施工进度计划、安全及文明生产计划必须切实可行，经各级审批后监督其执行。 (5) 督促施工单位施工管理制度和质量安全文明施工保证体系的建立、健全与实施。 (6) 督促施工单位完善质保体系，监督施工单位确保该工程质量合格。分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，严格控制工程进度。 (7) 负责审核施工承包单位提出的分包工程项目及分包单位的资质，审核其施工质量、管理能力，并提出建议。 (8) 督促施工单位向质量监督站申报核验。 (9) 督促施工单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工，控制工程质量，参与违约事件的处理。 (10) 跟踪复核，验收施工单位测量放样。 (11) 监督施工单位及时按规范要求进行材料测试及提交报告。

(12) 审查施工单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构配件、设备的质量进行检查，必须按规定进行抽查和复验，乙、丙方有权拒绝使用不符合承包合同要求和标准规定的原材料、半成品、构配件、设备等。 (13) 审核施工单位提供的材料或设备供应计划。 (14) 全面检查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，对关键部位、关键工序做好旁站监理工作。 (15) 复核施工单位验工月报及已完工工程量，并提出书面意见。 (16) 负责现场技术核定单的签证，如涉及合同外费用的须事先征得甲方认可后予以签证。 (17) 乙、丙方应每周定期主持与设计院、各施工单位的有关施工进度、质量及安全的协调会议并做好会议记录，若情况特殊，乙、丙方须立即研究提出召开紧急会议，解决现场的有关事务，事后由甲方签字认可。 (18) 监督和检查施工单位现场施工的安全、文明措施，在施工过程中严格执行广东省文明施工管理条例和安全管理工作。 (19) 组织施工单位、设计单位分析及处理工程质量事故、安全事故，监督事故处理方案的实施，并对事故处理进行验收和签证。 (20) 根据有关规定整理文件和技术档案资料。拍摄每月度的工程进度照 片作为档案记录，并每月向甲方提出月度监理工作报告。 (21) 组织施工单位及时进行阶段性工程检查及竣工初验，对施工质量提 出评估报告及施工缺陷修补明细表，督促施工单位按表修补及进行复验，定期向甲方提交有关工程质量记录和验评报告。 (22) 督促施工单位提交工程及设备的测试和调试方案并加以审核。督促 施工单位组织测试和调试及时向甲方提交报告。 (23) 督促执行承包合同，协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调甲方和施 工单位的争议；因质量事故发生纠纷和索赔，应协助处理和提出意见。 (24) 检查工程所有工程施工质量(包括隐蔽和不隐蔽部分)，并做好验收 结果记录，如不合格严格禁止进行下一道相关工序，并及时向甲方报告工程施工质量情况。 (25) 协助甲方取得竣工物业使用及运作许可的有关文件。