造价员考试复习资料

造价员考试复习资料(一)

1、充分发挥工程价格作用的主要障碍是（）。

A、工程造价信息的封闭

B、投资主体责任制尚未完全形成

C、传统的观念和旧的体制束缚，

D、工程造价与流通领域的价格联系被割断

答案：C。

分析：从表面上看，四个选项都是对的，但单项选择题应该选择最合适的答案，故应选C。

2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和（）。

A、预备费

B、基本预备费

C、涨价预备费

D、未明确项目准备金

答案：B

解题要点：静态投资是以某一基准年、日的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值，它包含因工程量误差而引起的工程造价的增减。

3、建设项目的实际造价（）。

A、中标价

B、承包合同价

C、竣工决算价

D、竣工结算价

答案：C

解题要点：工程造价具有多次性的计价特征，是一个由粗到细、由浅到深、由概略到精确的计价过程。在竣工验收阶段，要全面汇集在工程建设过程中实际花费的全部费用，编制竣工决算，如实体现该建设工程的实际造价。

4、价格形成的基础是（）。

A、供求关系

B、价值

C、币值

D、土地的级差收益

答案：B

解题要点：影响价格形成的因素很多，除以上4个选项外，还有汇率等因素，但

教材一开始就明确指出“价值是价格形成的基础”，因为价格不过是价值的货币表现。

5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（）万元。

A、1023

B、1125

C、1180

D、1239

答案：B

解题要点：建设项目静态投资包括建筑工程安装费用，设备和工、器具购置费，

工程建设其他费用，基本预备费。故只能选B。

6、工程造价具有（）。

A、分配职能 B；控制职能 C、评价职能 D。预测职能 E、调控职能

答案：A、B、C、D、E。。

分析：预测、控制、评价和调控是工程造价的特殊职能，但它还具备一般的商品价格职能，因此也应选A。

7、工程造价具有（）职能。

A、分配

B、控制

C、计算

D、预测

E、调控

答案：A，B，D，E

解题要点：教材中阐述了工程造价有四种职能。但是应该注意，工程造价也是一种价格，它除了具备自身的特殊职能外，还具备价格的基本职能，因此A也是正确答案。

8、工程造价形成过程中，受（）的支配。

A价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律

D、供求规律

E、社会发展规律

答案：A，C，D

解题要点：工程造价有两种含义，一种是投资费用，一种是工程价格。如果把工程造价理解为一种价格，则它应该受支配价格运动的经济规律支配，即价值规律、供求规律和纸币流通规律。

9、工程造价的计价特征有（）。

A、单件性

B、多样性 C多次性 D、复杂性 E、批量性

答案：A，B，C ，D

解题要点：本题为2001年全国造价工程师考试题。工程造价的计价特征有单件性、多次性、组合性。方法的多样性、依据的复杂性五个特征，E显然不对。

10、工程造计的层次性包括（）。

A、建设项目总造价 B。土建工程及安装工程造价 C。单项工程造价

D、分部分项工程造价

E、单位工程造价

答案：A, C, D,E

解题要点：工程造计的层次性包括建设项目总造价、单项工程造价、单位工程造价、分部分项工程造价四个层次。

1、我国工程造价管理改革的目标是（）。

A.可不执行国家计价定额

B.加强政府管理职能

C.建立以市场形成的价格为主的价格机制

D.制订统一的预算定额

答案：C

解题要点：随着我国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。

2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。

A、设计阶段

B、投资决策阶段

C、招投标阶段

D、施工阶段

答案：A

解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的 1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业（）年以上，并取得造价工程师注册证书。

A.8

B.9

C.10

D.11

E.12

答案：C

解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业10年以上，并取得造价工程师注册证书。

4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。

A.3

B.6

C.9

D.12

E.随时

答案：A

解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。

5、造价工程师注册的有效期为（）年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

E.5

答案：2

解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。

6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。

A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同

B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价

C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制

D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分

E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者

答案：B,C, D, E

解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错

7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以（）为控制重点。

A.决策阶段

B.竣工决算阶段

C.招投标阶段

D.设计阶段

E.施工阶段

答案：A,D

解题要点：建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以决策阶段、设计阶段为控制重点。

8、造价工程师是建设领域工程造价的管理者，作为管理人员应具有3种技能，即（）。

A. 技术技能

B.外语翻译技能

C.管理技能

D. 人文技能

E. 观念技能

答案：A, D，E

解题要点：造价工程师是建设领域工程造价的管理者，他的职业范围和担负的重要任务，要求他必须具现代管理人员的技能结构。作为管理人员应具有3种技能，即技术技能、人文技能和观念技能。

9、建设期对应关系正确的是：（）。

A、在项目建议书阶段：初步投资估算

B、在可行性研究阶段：项目控制造价

D、在竣工验收阶段：竣工决算

C、在招标阶段：施工图预算

E、在实施阶段：结算价

答案：A,B,D, E

解题要点：

（1）在项目建议书阶段：初步投资估算

（2）在可行性研究阶段：项目控制造价

（3）在初步设计阶段：初步设计总概算（拟建项目工程造价的最高限价）

（4）在施工图设计阶段：施工图预算

（5）在招标阶段：承包合同价

（6）在实施阶段：结算价

（7）在竣工验收阶段：竣工决算

10、造价工程师有那些不予注册：（）。

A、不具有完全民事行为能力；

B、刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年；

C、行政处罚自决定之日至申请注册不满3年；

D、吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年；

E、在两个以上单位以造价工程师名义执业的；

答案：A,C,D, E

解题要点：有以下情形之一者，不予注册：

（1）不具有完全民事行为能力；

（2）刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满5年；

（3）行政处罚自决定之日至申请注册不满3年；

（4）吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年；

（5）在两个以上单位以造价工程师名义执业的；

（6）有关法律、法规规定不予注册的其他情形。

1、我国工程造价管理改革的目标是（）。

A.可不执行国家计价定额

B.加强政府管理职能

C.建立以市场形成的价格为主的价格机制

D.制订统一的预算定额

答案：C

解题要点：随着我国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。

2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。

A、设计阶段

B、投资决策阶段

C、招投标阶段

D、施工阶段

答案：A

解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的 1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业（）年以上，并取得造价工程师注册证书。

A.8

B.9

C.10

D.11

E.12

答案：C

解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业10年以上，并取得造价工程师注册证书。

4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。

A.3

B.6

C.9

D.12

E.随时

答案：A

解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。

5、造价工程师注册的有效期为（）年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

E.5

答案：2

解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。

6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。

A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同

B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价

C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制

D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分

E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者

答案：B,C, D, E

解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错

7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以（）为控制重点。

A.决策阶段

B.竣工决算阶段

C.招投标阶段

D.设计阶段

E.施工阶段

答案：A,D

解题要点：建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以决策阶段、设计阶段为控制重点。

8、造价工程师是建设领域工程造价的管理者，作为管理人员应具有3种技能，即（）。

A. 技术技能

B.外语翻译技能

C.管理技能

D. 人文技能

E. 观念技能

答案：A, D，E

解题要点：造价工程师是建设领域工程造价的管理者，他的职业范围和担负的重要任务，要求他必须具现代管理人员的技能结构。作为管理人员应具有3种技能，即技术技能、人文技能和观念技能。

9、建设期对应关系正确的是：（）。

A、在项目建议书阶段：初步投资估算

B、在可行性研究阶段：项目控制造价

D、在竣工验收阶段：竣工决算

C、在招标阶段：施工图预算

E、在实施阶段：结算价

答案：A,B,D, E

解题要点：

（1）在项目建议书阶段：初步投资估算

（2）在可行性研究阶段：项目控制造价

（3）在初步设计阶段：初步设计总概算（拟建项目工程造价的最高限价）

（4）在施工图设计阶段：施工图预算

（5）在招标阶段：承包合同价

（6）在实施阶段：结算价

（7）在竣工验收阶段：竣工决算

10、造价工程师有那些不予注册：（）。

A、不具有完全民事行为能力；

B、刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年；

C、行政处罚自决定之日至申请注册不满2年；

D、刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满5年；

E、在两个以上单位以造价工程师名义执业的；

答案：A,C,D, E

解题要点：有以下情形之一者，不予注册：

（1）不具有完全民事行为能力；

（2）刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满5年；

（3）行政处罚自决定之日至申请注册不满2年；

（4）在两个以上单位以造价工程师名义执业的；

（5）在申请注册过程中有弄虚作假行为的。

1、某投资者购买了1000元的债券，期限3年，年利率 10％，到期一次还本付息，按照复利法，则3年后该投资者可获得的利息是（）元。

A 220 B．300 C．100 D．331

答案：D

分析：若该债券按单利计息，则 3年后利息额为：I3＝p·i·n= 1000 X 10％X 3

＝300（元）；若该债券按复利计息，则3年后的利息额为I3= p[(1+i)3 –1]＝

1000x[ (1+10％)3-1]=331（元）。

2、某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款30万元，年利率为10％。约定于第三年、第四年、第五年年末等额偿还，则每年应偿还（）。

A．23.03万元 B．25.33万元 C．27.87万元 D、30.65万元答案：C

分析：第三年年初累计借款=30 x（F／p，10％，2）+30 x（F／p，10％，l）＝69．3（万元）

每年等额还款额= 69．3 X（A／p，10％，3）=27．87（万元）

3、现值系数与终值系数是（）关系。

A．正比 B．倒数 C．对数 D．没关系

答案：B

分析：现值系数与终值系数是互为倒数。

4、某公司贷款1000万元，年复利率i＝10％，试问5年后连本带利一次需支付（）万元。

A．611 B．813 C．1611 D．1813

答案：C

分析：按F＝p（F／p，i，n）＝ 1000（F／p，10％，5）从附录中查出系数（F／p，10％，5）为1.611，代入式中，即：F＝1000 ×l．611＝1611（万元）

5、某公司希望5年后有1000万元资金，年复利率i＝10％，试问现在需一次存款（）万元。

A．620.9 B．631.1 C．725.7 D．833.5

答案：A

分析：由p=F（p／F，i，n）＝1000（p／F，10％，5），从附录中查出系数（p／F，10％，5）为 0．6209，代入式中：

p= 1000 × 0．6209＝620．9（万元）

6、在进行资金时间价值计算前，首先应了解（）几个概念。

A．现值 B．终值 C．年金 D．单利法 E．终值系数答案：ABC

分析：有关资金时间价值计算的六个概念：利率（折现率）、计息次数、现值、终值、年金、等值。因此选ABC。

7、在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为（）。A．财务现金流量 B．当前现金流量 C．国民经济效益费用流量

D．预计现金流量 E．已发生现金流量

答案：AC

分析：在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为财务现金流量和国民经济效益费用流量，前者用于财务评价，后者用于国民经济评价。

8、现金流量图的作图方法中，在横轴上方的箭线表示（）。

A．现金流出 B．现金流入 C．效益 D．费用 E．投资答案：B C

分析：相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量，在横轴上方的箭线表示现金流入，即表示效益；在横轴下方的箭线表示现金流出，即表示费用。

9、利率是各国发展国民经济的杠杆之一，利率的高低由（）因素决定。

A．社会平均利润率 B．金融市场上借贷资本的供求情况 C．风险的大小

D．通货膨胀 E．借出资本的期限长短

答案：A．B．C．D．E

分析：利率是各国发展国民经济的杠杆之一，利率的高低由以下因素决定：

（1）利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。

（2）在平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。

（3）借出资本要承担一定的风险，而风险的大小也影响利率的波动。风险越大，利率也就越高。

（4）通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。

（5）借出资本的期限长短。

10、影响资金等值的因素有（）。

A．金额的多少 B．年还款额 C．资金发生的时间

D．年金 E．利率的大小

答案：AC E

分析：影响资金等值的因素有三个：金额的多少、资金发生的时间、利率（或折现率）的大小。

1、若某投资项目可行，则（）。

A、NpV≥国家颁布值

B、NpV≥0

C、NpV＜企业可以接受水平

D、NpV＞初始投资

答案：B

分析：本题考查的是对净现值概念的理解。只有当NpV≥0时方案可行。答案中只有B满足净现值的理论，A、C、D都不正确。

2、下列属于投资方案静态评价指标的是（）。

A、投资收益率

B、内部收益率

C、净现值率

D、净年值

答案：A

分析：本题的目的是为了考核对静态评价指标的理解。只有对静、动态指标能理解，才能判断出哪个是正确答案。所以考生要对每一个概念做到准确把握。静态指标不考虑资金的时间价值，只有投资收益率不考虑时间，属于静态指标。

3、在寿命期不同的互斥方案选择时，应采用（）方法。

A．差额内部收益率法B．独立项目排他法C．净年值法D．效率指标排序法

答案：C

分析：本题考核的是有关投资方案经济效益评价方法问题，对于寿命期不同的互斥方案，可以通过分别计算各备选方案净现金流量的等额年值（AW）进行比较，以AW≥0且AW最大者为最优方案。故C为正确答案。

4、在进行方案比较时，一般以（）方法为主。

A．动态评价B．静态评价C．净年值法D．净现值率

答案：A

分析：在进行方案比较时，一般以动态评价方法为主。在方案初选阶段，可采用静态评价方法。

5、净年值属于（）。

A．动态评价指标B．静态评价指标C．比率性指标D．时间性指标答案：A

分析：净年值属于动态评价指标。

6、某投资方案基准收益率为15％，若该方案的内部收益率为18％，则该方案（）。

A．净现值大于零B．净现值小于零C．该方案可行

D．该方案不可行E．无法判定是否可行

答案：A，C

分析：内部收益率是使项目在计算期内净现值等于零的折现率。由于净现值随折现率的减小而增大，所以基准收益率为15％时，净现值小于内部收益率。所以，净现值大于零。A是正确的。又因为净现值大于零时，项目可行。所以该方案可行，C也是正确的。

7、在下列对净现值与折现率的关系的描述中，正确的是（）。

A．折现率越大，净现值越大B．折现率越大，净现值越小C．折现率越小，净现值越大

D．折现率越小，净现值越小 E 随着折现率的逐渐增大，净现值将由大变小

答案：BCE

分析：净现值与折现率的关系:对于具有常规现金流量（即在计算期内，方案的净现金流量序列的符号只改变一次的现金流量）的投资方案，其净现值的大小与折现率的高低有直接的关系。比如说，如果我们已知某投资方案各年的净现金流量，则该方案的净现值就完全取决于我们所选用的折现率，折现率越大，净现值就越小，折现率越小，净现值就越大，随着折现率的逐渐增大，净现值将由大变小，由正变负。因此答案为BCE。

8、下面关于净现值的论述，正确的有（）。

A．净现值是项目各年的净现金流量之和

B．净现值非负时，说明该项目没有亏损

C．基准收益水平越高，净现值越低

D．两方案比选时，净现值越大的方案越优

E净现值大的方案，其获利指数也一定高

答案：BCD

分析：净现值是指把项目计算期内各年的净现金流量，按照一个给定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。若NpV＞0，说明方案可行。因为这种情况说明投资方案实施后的投资收益水平不仅能够达到标准折现率的水平，而且还会有盈余，也即项目的盈利能力超过其投资收益期望水平。但NpV指标必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率，而基准收益率的确定往往是比较困难的；不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果；不能真正反映项目投资中单位投资的利用效率。因此答案为BCD。9、标准折现率的确定一般考虑（）等因素。

A．资金成本B．投资风险C．行业的平均收益率D．通货膨胀E 资金限制

答案：A BCDE

分析：标准折现率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。因此答案为BCD。

10、在进行寿命期相同的互斥方案的选择时，下述各项中，可采用的是（）。A．最小公倍数法B．差额内部收益率法

C．年值法D．净现值法

E．最小费用法

答案：BDE

分析：在进行寿命期相同的互斥方案的比选时，一般有净现值法、净现值率法、差额内部收益率法、最小费用法。故BDE为正确答案。

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。

A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能

C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费

历年造价员考试基础知识精编真题解析

造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。

2013年土建造价员试题

2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。

评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）

造价员考试实务+基础真题【经典】

造价员考试实务+基础真题 一、实务考试题及答案 实务A卷 实务一计算图示工程平整场地工程量（清单规规则）、各层建筑面积及总建筑面积（99规则，墙厚240）。（20分）

[实务一评分标准] 解：平整场地=153.19m2（3分）一层面积=153.19m2（5分）二层面积=138.34m2（5分）三层面积= 95.59m2（5分）总建筑面积=387.12 m2（2分） （工程量计算格式不限，小数点位数不限，整数正确即可得分。） 实务二某工程项目施工合同价为560元，合同工期为6个月，施工合同规定： （1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。 （2）业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保证金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。 （3）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。 （4）工程进度按月结算，不考虑调价。 （5）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 （6）若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用赔偿要求： （1）施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。 （2）因设备撤回基地发生的费用10万元。 （3）人员遣返费用8万元。 问题： 1、该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保留金为多少万元？ 2、第一个月到第三个月造价工程师各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少万元？ 3、合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？ 4、合同终止后施工单位提出的补偿要否合理？业主应补偿多少万元？ 5、合同终止后业主共应向施工单位支付累计多少万元的工程款? [实务二评分标准] 问题1：工程预付款为：560万元×20%=112万元(2分) 保留金为：560万元×5%=28万元(2分) 问题2：第一个月： 签证的工程款为：70×（1－0.1）万元=63万元(1分) 应签发的付款凭证金额为：(63－8)万元=55万元(1分) 第二个月： 本月实际完成产值不足计划产值的90%，即

造价员考试基础知识试题

造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同

C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

江苏省造价员考试真题试题及答案

一．单项选择题 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价

C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 8. 工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％ 2007年江苏省造价员考试真题试题及答案(2) 来源：青年人(https://www.wendangku.net/doc/b53370651.html,) 作者：https://www.wendangku.net/doc/b53370651.html, 时间：2011/11/3 【青年人网】资料下载 11. 根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%

造价员基础知识复习题

造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业

土建造价员考试试题 含答案

土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线

电气造价员考试真题

电气练习题 一、单项选择题(每题1分，共10分) 1、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。A．按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用 B．为项目提供设计参数所进行的试验费 C．为项目验证设计参数所进行的试验费 D．按设计规定在施工中必须进行的专项试验、验证所需费用 2、某工程总承包合同价为500万元，预付备料款额度为20％，主要材料费用占工程造价的60％，则预付备料款起扣点是（）万元。 A：100 B：133 C：333 D：375 3、某住宅楼共3个单元；其中1、3单元地下1层(层高4.2米)，地上26层(层高3米)；2单元地下1层(层高4.2米)，地上18层(层高3米)。在计算高层建筑增加费时，应按( )计算。 A：26层B：19层C：27层D：1、3单元与2单元分别计算 4、某18层建筑室内电气供电干线每户的照明用电采用主干普通电缆VV-4*120+1*70 三根（每根输送6层各户内照明用电）采用放射式供电方式，分支为VV4*25+1*16，主干分支之间连接采用电缆绝缘穿刺线夹，该楼所用电缆绝缘穿刺线夹的计价材料费为( )元(保留整数)。 A：61 B：20 C：610 D：200 解析：B2-20 5（每层5个线夹）*18（18层）* 6.78/10（B2-20穿刺线夹的计价材料价，查定额查的）=61.02=61元所以本题选A 5、编制某室内电气工程投标报价，已知共需要500个工日，人工费不下浮，计算利润时按规定费率计取后下浮20％，该电气工程的利润总额是( )元。A：21000 B：4643 C：3714 D：3450 6、某综合楼共二层，层高5.5米，吊顶距顶板0.5米，楼内安装筒灯，筒灯直径φ230，吸顶式安装，共35套,其最高限价中的综合单价中人工费是（）元。 A：7.56 B：10.42 C：11.76 D：9.45 7、某室内动力工程，管内穿电线BV-2*2.5mm2共120米，主材预算单价为2.4元/m，不考虑导线预留，编制最高限价时，该电线综合单价中的主材费是( )元。

造价员考试基础知识模拟试题六

造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。

土建造价员考试(工程计量与计价案例)试题解析

全国造价员培训

案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算） 背景资料： 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探， 工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。 问题： 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 （表二）、（表三）。 二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 （2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合 费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。

全国造价员考试试题模拟试题(一)

全国造价员考试试题模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（）。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。 A. 次序可以颠倒，但不能交叉 B. 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是（）。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中， S 形曲线法的一般作用是（）。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同，必须经过的程序是（）。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正

造价员考试基础理论模拟题1汇编

20 材料预算价格是指材料从来源地到达（ ）的价格。 学习 -- 好资料 2 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括 5 有效控制工程造价应体现 （ ） A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制，以取得令人满意的结果 C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 根据 ?工程造价咨询单位管理办法 ?的规定， 乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是 具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专 业人员分别不少于 （ ） 。 A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 4 15 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、 安全等方面的（ ）项目。 A 工程实体 B 非工程实体 C 项目实体 D 非项目实体 16 材料损耗计算公式，可以表示为 （） X 100% A 损耗量 / 净用量 B 净用量 / 损耗量 C 损耗量 / 总用量 D 净用量 / 总用量 17 基本预备费的计费基数是 ( )。 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 18 根据?建筑安装工程费用项目组成? （建标[2003]206 号）文件的规定，工料单价法计价 程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括 （ ） 。 A 直接工程费 B 规费 C 企业管理费 D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指（ ）。 A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价 学习 -- 好资料 A 涨价预备费 B 直接费 C 建设期贷款利息 D 土地使用费 3 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 资应列入 （ ） 。 A 其他直接费 B 现场经费 4 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 场及安拆费应计入 （ ） 。 （建标[2003]206 号）文件的规定， 现场生产人员的工 C 企业管理费 D 直接工程费 （建标[2003]206 号）文件的规定， 大型机械设备进出 A 直接工程费 B 直接费 C 间接费 D 施工机构使用费

建筑工程土建预算员考试试题及答案

所在项目（部门）：姓名： 预算员及相关岗位人员考试试题 说明：1、总分100分。2、考试时间：9:30--11:00。 一、单项选择题（每题2分，25小题，共计50分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照（A ）计算。 A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积 D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积 2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】，目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为（ C ）。 A、53元/工日 B、72元/工日 C、66元/工日 D、80元/工日 3、一栋六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（ B ）m2。 A、4200 B、3500 C、3800 D、3600 4、下列项目应计算建筑面积是（ A ）。 A、地下室的采光井 B、室外台阶 C、建筑物内的操作平台 D、穿过建筑物的通道 5、以下应计算全部建筑面积的是（ B ） A、层高2.1m的半地下贮藏室。 B、层高2.3m的地下商场。 C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。 D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。 6、确定合同价款的方式不包括（D ） A、固定总价合同 B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同 7、在约定风险范围时，( C )不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在

全国造价员考试基础知识题库大全

全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写

中国建材工业出版社 工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度； (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编

一、单项选择题 1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2．工程造价咨询业的首要功能是( )。 A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能 3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( )。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( )。 A．中标人报价最低B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 D．经评审的合理低价且不低于成本 5．工程造价的控制职能表现在( )。 A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制 6．以下行为符合我国法律规定的是( )。 A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业