文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 标准三方合同

标准三方合同

外装修工程

施工合同书

甲方:

总包方:

分包方:南京江河幕墙装饰工程有限公司

甲方与总包方共同委托分包方承包外装修(建筑幕墙及其系统)工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。

第一条工程概况

工程名称:-

工程地点:

工程内容:

结构类型:

总建筑面积:

建筑工程施工许可证:

第二条合同价款

本合同价款金额为人民币(大写)

(¥元)。其中:幕墙款万元,材料款万元。

第三条合同文件的组成及优先解释顺序

1.合同条款

2.中标通知书

3.分包方承诺书

4.招标文件及招标文件补充文件、答疑问卷

5.投标书及其附件

6.工程标准、规范及有关技术文件

7.施工图纸

8.工程报价单或预算书

9.三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第四条工程承包范围

第五条承包方式

1.本工程实行固定承包方式,包设计、包材料供货、包施工安装;分包方负责本分包工程施工的管理,并服从总包方对施工现场质量、进度、安全等方面的全面管理。

2.本工程原则上不允许分包方再次分包。

第六条合同履行的期限和地点

1.计划开工日期:;计划完工日期:。

2.签约后即刻进场进行预埋件施工。

3.工期进度计划必须服从总包方总体工期的计划安排,在工程进展过程中由总包方提供条件穿插进行本分包工程的施工。

4.群体工程中单位工程应分期进行施工,分包方应按照甲方提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划。

5.合同履行地为本工程所在地。

第七条三方关系

1.甲方与总包方共同委托投标人(中标方、分包方)承包外装

修(包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等)工程。

2.总包方对投标人(中标方、分包方)承包的工程的质量(包括材料供货和施工安装),工期以及设计行为等向甲方负完全责任。

3.投标人(中标方、分包方)对其承包工程的质量(包括材料供货和施工安装),工期以及设计行为等向总包方负完全责任。

第八条方案设计和深化设计

1.分包方应该按照招标文件的要求和投标文件的计划进行方案设计、二次设计,以及深化设计。

2.在合同签订30个工作日内,需由分包方完成按招标文件所规定的设计文件。3.所有设计图纸必须符合国家现行的和北京市有关的设计规范的要求。4.如发生设计变更,必须严格按照规定程序办理。

5.分包方应自竣工之日起10日内,向总包方提供合同项下工程竣工图、竣工资料和强度计算书各三套,编制竣工图所发生的一切费用由分包方承担,并由总包方纳入总竣工资料中。

第九条质量

质量等级:

第十条合同各方的职责

(1)甲方的职责

1.甲方负责向投标人(中标方、分包方)提供符合国家现行的和北京市有关的设计规范要求的设计施工图纸(含电子文件),并组织分包方、总包方和设计、监理等单位进行图纸会审和设计交底。]

2.甲方(监理)负责协调分包方与总包方之间的工作配合。

3.甲方负责向总包方支付本招标文件明示的中标价2%的配合费用,此费用包括临时用水用电、施工场地、人员的住房、库房、办公用房、塔吊及脚手架的费用。

4.甲方应根据本招标文件明示的工程款支付方式向分包方支付款项。

5.甲方根据总包方的通知参与工程验收。

(2)总包方的职责

1.总包方负责对总体工程进展的控制与把握,并负责对施工现场的整体综合管理,必须对所有分包方的工作进行统筹、管理、配合、协调。

2.总包方有权对分包方的设计行为、技术方案、材料质量与标准进行审查,对分包方的施工质量、工期、安全文明施工和现场配合工作等进行指导和监督。

3.总包方负责对施工现场进行管理,并组织对整个工程的竣工资料进行整理、汇总、归档工作。

4.总包方负责免费向分包方提供施工过程中所需的用水、用电及施工场地。5.总包方负责免费向分包方提供工程施工过程中人员的住房、库房及办公用房。

6.总包方协助为分包方对施工现场各类材料的运输。

7.总包方负责免费提供脚手架给分包方使用。

8.总包方还负责其它一切协调配合工作,包括提供水平线、垂直线等工作。9.总包方有权对分包方的施工进行综合管理,对不符合要求的有权拒绝接受。10.总包方可以与分包方协商,建议更换其认为不称职的项目经理。

11.总包方负责组织验收,并通知甲方和监理。

12.工程完工验收合格并交付给总包方后,总包方负责对工程成品的保护工作。(3)分包方(投标人、中标方)的职责

1.分包方应负责自行完成本招标工程整体的设计、供货与施工,包括提供所有有关人员、材料、设备和工程管理,并对所有有关质量、进度、安全和施工协调等方面负责。

2.分包方组织较强的项目经理班子,完成本合同约定的义务。

3.分包方进场后十天内,须向监理工程师和总包方提交本合同项下工程详细的施工组织设计和总进度计划,分包方的进度计划应根据总包方的网络计划编制,并应包括各项材料和设备的具体进场计划。

4.分包方应在每月二十五日前向甲方、监理、总包方报送下月施工计划、本月完工程量月报,如不按时报送,影响施工和拨款一切责任由分包方负责。5.分包方在工程开工后15天内必须提交甲方材料进场时间、完成时间、施工进度表经甲方、监理和总包确认后执行,否则,造成的责任及损失由分包

方负责。

6.分包方应按规范的要求进行材料、产品的性能、技术指标等方面的试验检测,并提供检测报告和技术资料文件给总包方。

7.分包方应按施工图纸、图纸会审纪要、设计修改(变更)通知单和国家现行验收规范作好自检工作。

8.分包方应做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作为交工文件移交总包方。

9.工程竣工未移交给总包方之前,分包方负责工程成品、半成品的保护,在此期间发生损坏,由责任方出资修复。

10.分包方应负责安装产品保护工作,并与总包方协调解决存放场所,及材料运输道路尽量减少二次搬运。

11.分包方应与总包方协商,根据工程实施情况在工地预留足够空间进行幕墙现场安装。

12.分包方应负责自身的防护措施,并承担由分包方责任而引起的第三方伤害的赔偿。

13.分包方在安装过程中应采取相应措施,避免其它现场工程受到损坏。14.分包方在施工过程中,尘埃、噪音和施工现场的清洁卫生如违反北京市有关部门的规定及要求,由此发生的费用由分包方自行解决。

15.分包方必须严格按照设计图纸和甲方的要求施工,未经甲方许可不得擅自修改。

16.分包方必须严格按照设计、国家现行验收规范和质量评定标准、行业标准进行施工,保证施工质量在验收时一次通过。

17.分包方在施工期间,须做好与其他分包商的配合协调工作。

18.分包方需服从总包方对施工现场的管理,虚心听取总包方对其工程质量、技术方案、进度安排、材料计划、安全文明施工等方面的意见并加以改正。19.分包方必须遵守《工程监理工作程序》,服从甲方、监理、总包方指令。现场出现质量事故后,分包方应在二十四小时内报告监理和总包方,并严格按照共同商定的方案进行处理。

20.分包方应在工程竣工时提交工程竣工图纸。

21.分包方应对自身工程或因其自身带来的安全责任负全责。

第十一条工程师

1.委托监理单位

甲方授权范围:在本合同范围内,按国家监理条例及甲方要求对本工程实行工程质量,材料质量,工期进行全过程监理;负责召集定期工地例会。需要取得甲方批准才能行使下列职权:经济签证及付款证书。

监理单位委派的工程师:

姓名:职务:

2.甲方派驻的工程师

姓名:职务:职权:。如甲方代表易人,应提前7天通知总包方及分包方,其后任全面继续承担前任应负的责任。

3.总包方派驻的项目经理

姓名:职务:

4.分包方派驻的项目经理

姓名:职务:

第十二条验收

分包方将严格按照图纸设计要求、装饰工程施工验收规范及招标文件的技术条款进行施工。凡是分包方负责施工的工程,由总包方组织有关主管部门检查、验收工作,并通知甲方参与验收。

在本工程施工过程中,分包方必须严格执行上述措施,并密切配合、服从总包方和监理单位的管理工作,以一流的施工,创一流的质量。

第十三条暂停施工

总包方在确有必要时,可书面通知分包方暂停施工,并在发出通知后四十八小时内提出书面处理意见,分包方按总包方要求停工并保护好已完工程。分包方实施总包方处理意见后,应以书面形式向总包方提出复工要求,经总包方批准后继续施工。如果总包方未在四十八小时内答复,分包方可自行复工。若由于分包方原因造成停工的,由分包方承担相应的经济支出,并且工期不予顺延,若非分包方原因造成停工的,由总包方承担分包方的经济损失,同时工期相应顺延。

第十四条工程进度

1.工程进度:分包方须按照总包方的网络进度编制本工程各系统的进度计划,报甲方、监理及总包方批准后执行。

2.分包方依据经批准的施工进度计划,有步骤的安排施工程序,保证完成单位时间内的工作量,由于分包方自身原因,无法如期按合同工期完工的,按合同总价的万分之一/天处以罚款。

3.进场后20天内,分包方须向监理工程师和总包方提交本合同项下工程详细的施工组织设计和总进度计划。

4.总包方和监理在收到分包方的总进度计划后,应于三天内提出修改意见,分包方应在三日内予以修改并报总包方和监理批准。

5.在本合同确定的开工日期前七天,分包方应向总包方和监理提交开工日所属月份的月进度计划,并于下一个月开始前七天,向总包方和监理提交下月进度计划。

6.分包方必须按照经批准的总进度计划和月进度计划组织施工,并接受总包方和监理对进度计划完成情况的检查、监督,工程实际进展于上述进度计划不符时,分包方应按总包方和监理的有权提出改进措施,并报总包方和监理批准后实施。

第十五条检查和返工

分包方按规范、标准、设计要求及总包方依据合同发出的指令施工,随时接受总包方、监理、甲方及政府质监部门派出人员的检查,为检查提供便利条件,承担因自身原因导致返工、修改的费用,工期不顺延。

第十六条隐蔽工程和中间验收

1.验收标准:现行国家及北京市规范、政符有关规定、施工图纸、设计变更。2.工程达到中间验收或覆盖条件,需依据国家有关规范及总包方要求进行工序检查。分包方自检合格后,于验收前二十四小时通知总包及监理。经验收合格后即可进行隐蔽和继续施工

3.若在分包方已施工完毕的楼层,其它装饰单位需要进行施工时,总包方应组织甲方、监理、其它装饰单位和分包方一起进行中间过程的验收,并让其他单位做好成品保护工作。

第十七条竣工验收

1.工程完工后,分包方通过自检认为工程具备竣工验收的条件,应于竣工验收前十五天向监理及总包方提供二套完整资料和完工验收申请报告。由甲方组织、总包方、监理、设计参加验收,验收合格后,签发幕墙子分部工程质量验收单。同时,幕墙工程移交甲方管理。

2.竣工日期的认定:以幕墙子分部工程四方验收合格为准。

第十八条现场签证、设计变更

1.施工过程中分包不得对原工程设计进行变更,因分包方擅自变更设计发生的费用和由此造成的直接损失,由分包方承担,延误工期不予顺延。2.分包方在施工提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,必须经甲方、总包方和监理同意后方可调整单价。

第十九条工程量确认及工程进度款支付要求

1.分包方应在每月25日前将已完工程预算报送监理工程师,监理工程师(业主代表)在三日内审核完毕。

2.甲方于每月末支付本月工程进度款;

3.甲方、监理和总包方需及时确认变更洽商,变更洽商所涉及的工程款也需按月支付。

第二十条合同价款及结算办法

1.价款结算:按招标文件及分包方投标承诺书进行结算。

2.竣工结算要求:分包方应向及时甲方提供完整的结算资料,甲方在收到结算资料后14天内给予确认。

3、工程款支付:合同签订后一个星期,甲方应向分包支付合同工程款的30%;以后每月按期支付进度款的55%;幕墙大面完成支付到合同价的90%;工程结算完成,支付到结算款的97%,余款在一年保修期结束后付清。

第二十一条材料设备供应

1.材料设备供应方式:材料全部由分包方根据招标文件技术部分,施工图纸、现行规范,质量标准及甲方认可的样品采购。

2.材料封样:包括玻璃、铝型材、胶、开启扇连接件及五金件、花岗石样品。

第二十二条工程分包

合同约定由分包方施工的工程项目,未经甲方及总包方同意,分包方不得将工程再次分包给第三方。

第二十三条交换时限

1.甲方、总包、分包三方在合同执行中,凡涉及到有争议的事件时,最迟应事件发生后十天之内互相交递文件,由各方人员签收,逾期被认为放弃权力。2.若事件正在继续延续无法形成最终文件时,三方应将各自的观点,要求,在事件发生后十天之内以书面形式告知其它各方,以此备案。

第二十四条保修责任

1.分包方应按招标文件规定和分包方投标书中的承诺,对交付使用的工程在质量保修期内承担工程质量保修责任。

2.证在保修期内有缺陷的材料和施工质量负责修理或更换。

第二十五条安全施工

1.甲方、总包、分包三方共同执行《建设工程现场管理规定》(建设部17号令)。2.甲方、总包、分包三方共同执行京建施法字(1999)1号文《文明安全施工管理暂行规定》和《施工现场安全文明施工补充标准》。

3.分包方应严格执行(91)京建施工字第124、125、126、127号文件的有关规

定。

4.分包方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,承担由于自身安全措施不到位造成事故的责任。5.若发生重大伤亡事故,分包方应按有关规定立即报告建设主管部门,并通知总包方和监理,分包方应积极采取抢救措施,发生的费用由责任方承担。6.分包方应严格执行《北京市市容环境卫生管理条例》。

7.垃圾必须装运至建筑垃圾场地,由总包方解决。

8.严禁在施工现场焚烧垃圾。

9.进入施工现场的施工人员必须带安全帽及胸卡、标志牌,发现一个次未佩带者处以罚款50元。

10.分包方施工人员不得有打架斗殴、偷窃行为,如有发现总包方有权处以罚款。

第二十六条不可抗力

1.不可抗力的认定标准,依照国家有关规定判定。

2.不可抗力因素出现,分包方应立即采取措施并向总包方通报受灾,在上述不可抗力引起的损害终止后三日内向总包方报告情况和清理、修复的费用,若灾害呈间歇形式继续发生,分包方应每隔三天向总包方报告一次灾害情况,直接到灾害结束。

第二十七条保险

由甲方统一办理建筑施工一切险。

第二十八条工程售后服务

1.工程资料:本工程竣工后,分包方向总包方提供3套完整的竣工图纸及所有的竣工资料文件。

2.免费质保期:本工程的免费质量保证期为验收合格之日起一年。

3.定期回访及定期维护保养:质保期内分包方将采用定期电话、信函和实地回访等方式,对整个工程的情况进行检查。

第二十九条索赔

甲方、总包、分包三方因履行合同产生的索赔事宜,应于索赔事件发生后7天内以书面形式通知其它各方,并提供相关书面证据。

第三十条合同生效与终止

本合同自甲方、总包、分包三方法定代表人或委托代理人签字并加盖法人印章后生效,至办完工程交接和竣工结算后,除有关保修条款及双方约定的补充协议仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

第三十二条合同争议处理

在本合同的履行过程中发生争议,三方应友好协商解决,三方均有权向工程所在地有管辖权的人发法院起诉;同时不涉及争议的合同条款,甲方、总包、分包三方均应继续履行,保持施工连续,保护好已完工程。

第三十三条合同份数

本合同正本一式三份,由甲方、总包、分包三方各持一份,副本六份,甲方、总包、分包三方各持二份。

第三十四条、其他事宜

1.成品、半成品保护,若发现第三方损坏承包人产品的,由发包人代扣赔偿款给承包人。

2.发包方应向现场其他施工单位宣传,不损坏分包方的产品。

3.由其他方施工错误而导致分包方多增加工作量的,由此发生的款项由其他方支付,甲方及发包人应负责将此款追加给分包方。

4.结构偏差的处理费用由总包方承担。

5.分包方不负责其他方提供的预埋件的质量整改和后补费用。

6..分包方自行纳税。

本合同未尽事宜,三方另行签订补充协议解决,补充协议的内容与本合同具有同等法律效力,如两者有矛盾时,按时间顺序以最晚签订的补充协议为准。

甲方单位名称(签章)

法定代表人(签章)委托代理人(签章)住所(通讯地址)

电话电挂

开户银行

帐号邮政编码

总包方单位名称(签章)

法定代表人(签章)委托代理人(签章)住所(通讯地址)

电话电挂

开户银行

帐号邮政编码

分包方单位名称(公章)

年月日法定代表人(签章)委托代理人(签章)

住所(通讯地址)

电话电挂

开户银行

帐号邮政编码

三方分包施工合同模板

(项目名称+工程名称)工程施工合同 甲方: 乙方: 丙方: 为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。 第一条工程概况 项目名称: — 工程名称: 工程地点: 承包范围: 承包方式: 第二条组成合同的文件及解释顺序包括: 三方签订的协议书; 中标通知书; 投标书及其附件; ^ 本合同条款; 标准、规范及有关技术文件; 图纸; 工程量清单或工程预算书; 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 `

日历工期:日 如遇下列情况,工期作相应顺延,并用签证形式确定顺延期限: 甲方未能按时准备好前期开工条件; 在施工过程中,如遇甲方要求丙方停工的; 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 本合同工程预算总造价为人民币大写(¥)。 本合同价款采用(固定总价或固定单价或可调价格)的形式:(选其一)% 固定总价。 固定总价约定的工程范围包括: 固定总价约定的风险范围包括: 固定单价。 固定单价约定的风险范围包括: 固定单价约定的风险费用计算方法: 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定: 可调价格(包括可调综合单价和措施费)。约定调整因素包括:— 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; 工程造价管理部门公布的价格调整; 设计变更; 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 双方约定的其他因素。 第五条工程款支付方式 预付款:本合同签订之日起个工作日内,甲方向丙方支付该合同总价款的%,即人民币(¥);提取合同总价款的%,即人民币(¥),作为合同履约保证金,则本次实际应支付合同总价款的%,即人民币(¥)。

设备出租合同(三方协议)(标准).docx

设备出租合同(三方协议) 甲方:___________租赁有限公司 乙方:__________________ 银行 丙方:___________证券有限公司 甲乙丙三方经友好协商,就____________租第______号租赁合同(以下简称租赁合同)达成以下协议条款,以资共同遵守: 一、乙方同意依本行信贷政策向甲方提供贷款支付租赁合同本金。贷款期限及贷款本息归还由三方另行协商确定。 二、乙方同意在租赁合同及其附件备齐生效后____________个工作日内将贷款全额划至甲方在乙方开立的专户,凭丙方的划款指令由甲方在接到丙方划款指令后____________个工作日内以投放租赁本金的方式划至丙方帐户,若无丙方指令甲方无权动用该笔资金。 三、丙方为甲方向乙方所贷的该笔贷款款项提供连带责任担保,期限为贷款合同履行期届满后______年。

四、丙方同意按租金偿还计划表(租赁合同附表三)按时向甲方支付租金。 五、甲方在乙方开立专户,凡丙方向甲方支付的租金均进入该专户,并直接归还该项目贷款本息;乙方同意在每笔租金到帐次日即以该金额充抵甲方此项目贷款本息。若延期充抵的,利息由乙方承担。 六、协议各方若无法按协议要求及时支付,需向受付方支付每日万分二点一的罚息。 七、本协议所涉之贷款本金及利息及延期罚息全部清偿完毕后,本协议终止。 八、为便于项目的开展及后续操作,三方同意各选派______- ______人组成项目组负责本协议的具体实施,该项目组将在该租赁项目完全结束后解散。 九、本协议的一切争议,三方应友好协商解决,协商不成的,提请甲方所在地人民法院诉讼解决。 十、本协议一式三份,三方各执一份。 十一、本协议经三方代表签字并盖章后生效。

三方合同范本

施工合同 业主方(甲方): 发包人(乙方): 承包人(丙方): 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就本装饰工程施工事项协议一致,订立本合同。 第1条工程概况 1. 1 工程名称: __________________________________ 1. 2 工程地点: _____________________________________________ 1. 3 承包范围: ____________________________________________ 1. 4 承包方式: _________________________________________________ 1. 5 工期:有效工作日90天,以甲方开工令算起。(节假日除外) 1. 6 工程质量:合格 1. 7 合同价款(人民币大写) 备注: 一、以上单价不含设计费、施工图审查费、检测费、含分包资料及装订费用 、该工程的所有税金、脚手架、水由、施工场地、配合费用、等均由甲方负责承担

(备注:现有手架丙方使用不计费用,若不能满足丙方施工,由甲方提供架料并搭设其费用由甲方承担。)验收费用由甲方支付。 三、甲方负责提供工人住宿、加工场地、二级配电点位。 第2条甲方工作 2. 1 开工前—天,向乙方提供经确认施工图纸或作法说明1套,并向丙方进 行现场交底。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2. 2 指派 ________________________ 为甲方驻工地代表,负责 合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3因甲方与乙方原签定了一份施工合同,甲方要求乙方继续履行有效,乙方征得甲 方同意自愿将华兴商业广场外墙装饰工程项目由丙方具体实施,在不损害甲方利益的前提下 乙方和丙方自行协商解决乙方前期的各项事宜,并签订相关备忘资料交甲方留存。 2.4原甲方和乙方签定的合同原则不变,丙方应遵照执行,因甲方图纸工程量发生变 化及立面变更,丙方有权通过与甲方磋商制定变更后的的单价并在合同中体现,在施工中甲方若要求变更必须办理相关签证。 2.5丙方施工过程和完工后的工程款甲方必须按该合同支付丙方,乙方无权向甲方要 求支付关于外墙的工程款项,若甲方不履行该约定给丙方造成任何损失,丙方有权要求甲方 承担由此造成的经济损失并承担民事责任。 2. 6 负责保护好周围建筑物及装饰、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用 2. 7 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

工程施工三方协议书样本

工程施工三方协议书样本 工程施工三方协议书本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 建设工程施工三方协议书适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包建设方:总包方:分包方:、为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 二、承包方式: 三、合同工期合同总工期为日历天,各分段工期分别如下下: 四、工程造价及工程款支付本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币元整,由建设方支付。 本工程不设预付款。 保留的金的5%,质量保修期个月,待保修期满后14本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付付: 五、三方责任、权力与义务

1、建设方责任1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2)、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作1)、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调工作。 2)、负责现场临时水电的统一管理。 3)、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4)、对分包单位工程款支付,有签字权;参与对分包单位已完成合格工程量的确认。 5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 3、分包方的工作1)、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。 2)、有完善工程管理机构,并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号后码,在进场后7个日历天内,报送监理、建设方和总包方。 2)、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3)、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方和建设方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

三方合同标准格式

xxxxxxxxxxxxxx有限公司 订货合同 甲方(甲方):xxxxxxxxxxxxxx有限公司合同编号BCSB-ZR20140409-04 乙方(乙方):xxxxxxxxxxxxxx有限公司(代理方) 乙方授权方:xxxxxxxxxxxxxx有限公司 签约地点:xxxxxxxxxxxxxx有限公司签约时间:2014年4月9日xxxxxxxxxxxxxx有限公司(下称甲方)向xxxxxxxxxxxxxx有限公司(下称乙方)定购自动喷砂室体和水旋式低温等离子喷漆室体各一套。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,达成如下一致协议,共同遵守: 第一章定义 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以界定。 1、“甲方”是指xxxxxxxxxxxxxx有限公司;“乙方”是指xxxxxxxxxxxxxx有限公司 2、“合同”是指文件及附件中的所有部分。 3、“技术资料”是指合同产品及相关的设计、制造、检验、安装、调试、试运行、验收和技术指导等文件(包括图纸和技术协议等各种文字说明),和本合同附件规定的用于甲方及其顾客正确安装和维护的文件。 4、“合同产品”是指乙方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品。 5、“服务”是指由乙方提供的安装、调试、试运行、验收等服务和设计、制造、维护有关的技术指导(包括人员培训)服务。 6、“书面文件”是指任何手稿、打字和印刷的有印章和/或签名的传真件。 7、“附件”是指经甲方签字认可的技术协议,图纸,传真报价单等。

1、验收标准、方法及提出异议期限:按出厂标准、双方签定的技术协议及相关国家标准。 2、随机备品、配件:按技术协议及装箱单清点。 第三章制造方式及质量要求 按以下2、4、5、6执行。 1、乙方按甲方提供的图纸制造。 2、乙方设计图纸,交甲方确认后按图制造。 3、按乙方设计的图纸制造。 4、乙方在产品制造过程,应严格执行双方签署的技术协议和国家标准。 5、乙方按ISO9001:2000质量管理体系要求进行质量控制。 6、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:按双方签定的技术协议及相关国 家标准。质量“三包期”从设备验收合格之日起为12个月。 第四章包装标准 包装标准、包装物的供应与回收:符合安全运输要求,不回收,不计费。 第五章交货方式、地点及费用承担 交货地点、方式:甲方指定地点交货。运输费用及保险责任由乙方承担。 第六章质量证明文件提供 1、随同产品一道,乙方提供产品合格证、质量证明书、使用说明书,等相关证件。 第二章付款方式及要求 3、1、付款方:预付30%的货款,到厂再付30%进度款,验收合格后付30%的交货款。 质保金10% 到质保期后1月内付清。 2、甲方向乙方支付交货款前。乙方必须向甲方开具合同全额,符合中国税法的发票,17%增值税发票。 第八章违约责任 1、甲乙双方按《合同法》有关规定承担违约责任。 2、除不可抗拒因素外,乙方须按双方约定时间交付使用(预付款到账后60天内)。如因乙方原因每延迟一天交货,向甲方支付合同的总金额0.5%违约金。 3、在保修期内更换的部件因质量原因造成的部件损坏由乙方承担一切责任。 4、服务及时性:乙方提供的设备改造部分出现质量问题,接甲方通知后必须在2小时做出反应。如甲方需要,应当天到现场。如果乙方故意延迟或不进行服务,甲方有权请专业技术人员进行维修,维修所产生的费用及造成的相应经济损失由乙方承担。 第九章合同争议的解决 1、合同适用法律为中华人民共和国法律。 2、与本合同有关的一切争议,双方通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议时,应向成都市金牛区人民法院提起诉讼。 第十章不可抗力 1、不可抗力是指:严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、叛乱、破坏、动乱等等。合同双方中的任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间。 2、不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后,尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方。并在7日内用航空挂号信将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认,受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误,一旦不可抗力的影响消除后,应将此情况立即通知对方。 第十一章合同生效及其它事项 1、合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字,加盖合同专用章后生效。 2、本合同一式伍份,乙方贰份甲方叁份,具有同等的法律效力。

三方安全协议(标准版)

专业承包安全生产三方协议书 建设单位(以下简称甲方): 总包单位(以下简称乙方): 专业承包单位(以下简称丙方): 由开发公司直接发包给专业承包单位施工,为搞好施工现场的安全生产管理,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及市有关安全生产规定,使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序,加强施工现场安全生产与文明施工管理,避免和减少各类生产安全事故,自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定,确保进场施工队各项工作正常顺利进行,经协商签订“安全管理协议书”,三方遵循公平、守法、安全、环保、诚信的原则,就施工安全事项协商一致,订立本协议书。 一、工程概况: 1.工程名称: 2.工程地点: 3.承包形式:甲分包 4.承包范围: 二、工程安全目标: 杜绝重伤及其以上等级生产安全事故。 三、发包公司(甲方)职责:

1、贯彻执行国家及地方安全生产的法律、法规、条例,负责对专业分包施工安全生产活动的检查、指导与整改,确保安全生产各项责任落实到实处。 2、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等,不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。检查作业人员操作证等与安全生产相关要求的证件与证书。 3、审批分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施,并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案,并负责对专业承包施工的安全实施监督管理。 4、负责协调施工现场专业承包与总承包单位的协作关系及施工配合事项,明确专业承包单位要服从总承包单位的安全生产管理要求,并以书面形式告知总承包单位,向总承包单位承付配合费。 5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题,有权对分包单位提出整改或停工整改。 四、总包单位(乙方)职责: 1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度。 2、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等;核查机具设备产品合格证书、检验检测报告、与安全生产相关要求的证件与证书。不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。 3、配合建设单位做好对分包单位的安全监督,对施工现场的安全生

三方合作协议范本常用版

三方合作协议范本常用版 The latest common version of tripartite cooperation agreement model 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

三方合作协议范本常用版 前言:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方: 身份证号码:(以下简称甲方) 乙方: 身份证号码:(以下简称乙方) 丙方: 身份证号码:(以下简称丙方) 甲、乙、丙三方为共同承包建设_________工程及相关配 套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经三方友好、坦诚协商, 现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1、1本工程项目总建筑面积为____________平方米,中 标造价约___________万元人民币。

1、2经过三方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为___________万元左右,因此本工程项目计划投资 ____________万元。 1、3本工程项目的投资、股份比例分配如下: 1、3、1甲方_______________投资_______________万元,占_______________%; 1、3、2乙方_______________投资_______________万元,占_______________%; 1、3、3丙方_______________投资_______________万元,占_______________%; 1、4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。三方合作协议范本。如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。 1、5投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户____________上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述

工程施工三方协议书

建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方:___________________________________________ 总包方: ____________________________________________ 分包方:___________________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 —、工程概况 : ____________________________________________________________________________ 二、承包方式:________________________ 三、合同工期 合同总工期为 ________ 日历天,各分段工期分别如下:________________________________________ 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币___________________ 元整,由建设方支付。本 工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月,待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付: ___________________________________ 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

三方合同范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 三方合同(标准版) Tripartite contract template 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

三方合同(标准版) 三方合同范本(一) 合伙人:甲(姓名),性别,×年×月×日出生,现住址:×市(县)×街道(乡、村)×号 合伙人:乙(姓名),性别,×年×月×日出生,现住址:×市(县)×街道(乡、村)×号 合伙人:丙(姓名),性别,×年×月×日出生,现住址:×市(县)×街道(乡、村)×号 合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下: 第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居,主要经营保温饭盒保温杯、等。 第二条总投资为十五万元,出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资,出资额十五万元人民币,占公司注册资本的100%;乙方以技术作为出资,丙方

以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。 第三条本合伙企业经营期限为2年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。 第四条合伙三方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。 第五条他人可以入伙,但须经甲乙丙三方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 第六条出现下列事项,合伙终止:(一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。 第七条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。 第八条本协议一式三份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

三方合作协议书模板(标准版)

编号:GR-WR-25798 三方合作协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

三方合作协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 七-喜*脑有限*司合作协议 七-喜*脑有限*司三方合作协议书(代理商版) 协议编号: 甲方:广州七-喜*脑有限*司 乙方: 丙方: 甲、乙、丙三方本着互惠互利的原则,就三方共同开拓七-喜*脑产品市场,推动三方事业的繁荣和发展,达成如下合作协议: 一:总则 1、“七-喜授权代理商”发展的下级经销商称为“七-喜授权专卖商”,经乙方对丙方的考察及向甲方的申请,甲方授权丙方为“七-喜*脑授权专卖商”,丙方专卖资格授权期为签约之日起至_____年___月___日止,期满后本协议自动作废。丙方在授权期内有权使用以上名义进行七-喜*脑产品合法商

业活动。 2、乙方对丙方的销售运作进行规范化管理,及时向丙方供货,并协助丙方在授权区域进行七-喜*脑业务的拓展。 3、丙方如实情况填写《七-喜*脑授权专卖商注册登记表》,并向甲方提供本年度经过工商部门年检的法人营业执照副本,税务登记证副本及法人代表、总经理身份证的复印件。如有变更,应在10天内提交书面变更说明及变更后的相关证件。 4、丙方有权对甲方或乙方的工作(市场秩序、市场推广、商务、产品质量、客户服务等)作出评价和投诉。 5、丙方有义务提高七-喜*脑的市场占有率。在经营活动中须维护和提升甲方及产品的形象,在广告宣传及其它商业活动中,丙方禁止使用“七-喜*脑XX总(独家)代理”、“七-喜*脑XX销售中心”等具有排它性文字。 二:销售政策 1、价格:丙方从甲方或乙方的提货价(经销价)统一规定为:甲方制订的经销价,乙方有权从甲方获取经销价。 2、价格秩序:甲乙丙三方有责任共同维护七-喜*脑的市

三方合同书范本

三方合同书 甲、乙、丙三方经充分协商,在同等自愿的基础上就进股出资经营””公司事宜达成如下协议: 第一条:公司名称: 公司地址: 第二条:公司经营范围: 第三条:甲乙丙三方代表人姓名,出资数额及所占份额: 1.甲方代表人:身份证号: 乙方代表人:身份证号: 丙方代表人:身份证号: 2.甲方出资人民币,占总股份 乙方出资人民币,占总股份 丙方出资人民币,占总股份 3.甲、乙、丙三方出资共人民币。公司经营期间三方出资为共有 财产,不得擅自转移分割。 4.公司盈利分红应严格按照占股份额分配。分红次数由三方股东讨 论决定。 甲、乙、丙三方出资于之前交齐。 甲、乙、丙三方因本着共同经营、共同管理、共担风险、共负盈亏的原则共同商讨公司有关决定,任何未经三方股东讨论达成一致的决策均视为无效,任何资金及相关物品使用均需通过三方股东讨论决定,违者需承担相应后果。 三方权利与职责应严格按照“公司管理策划书”执行。并承担相应责任。第四条:退股:

1.退股须经甲、乙、丙三方同意。 2.退股一方应提前一个月通知其余两方,擅自退出造成损失的,应当赔 偿相应损失。 3.若因一方疏忽给公司带来巨大损失,可由其余两方一致裁定是否让其 强制退股。 第五条:公司结业后事项: 1.结业后有盈余,按三方占股比例进行分配;固定资产和不可分物如 设备、桌椅、土地使用权等,可作价卖出,其价款按三方占股比例分 配。 2.结业后如有亏损,不论三方出资多少,先以共同财产偿还,共同财 产不足清偿部分,由三方按出资比例承担。 第六条:经协商一致,三方可以修改本协议或对未尽事宜进行补充,补充修改内容与本协议相冲突的,以补充修改后的内容为准,补充和修改的内容与本协议具有同等法律效力。 第七条:本协议一式三份,甲、乙、丙三方签字后生效。甲、乙、丙三方各执一份,均具有同等法律效力。 特别注明: 1.甲、乙方为公司主要管理者,负责公司日常运作和发 展方向的具体实施。甲、乙方可按月收取一部分不计 入公司盈利的管理费(具体数额需三方股东讨论决 定,)。 2.丙方不参与公司的日常管理等具体实施工作,但对公 司相关事宜的实施及决定有知情权和表决权,任何丙 方不知情或未经丙方同意的决定均视为无效。

最新标准工程三方合同资料

工程 施工合同书 甲方: 总包方: 分包方: 甲方与总包方共同委托分包方承包工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 第一条工程概况 工程名称:- 工程地点: 工程内容: 结构类型: 第二条合同价款 本合同价款金额为人民币(大写) (¥元)。 第三条合同文件的组成及优先解释顺序 1.合同条款 2.中标通知书 3.分包方承诺书 4.招标文件及招标文件补充文件、答疑问卷 5.投标书及其附件

6.工程标准、规范及有关技术文件 7.施工图纸 8.工程报价单或预算书 9.三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第四条工程承包范围 第五条承包方式 1.本工程实行固定承包方式,包设计、包材料供货、包施工安装;分包方负责本分包工程施工的管理,并服从总包方对施工现场质量、进度、安全等方面的全面管理。 2.本工程原则上不允许分包方再次分包。 第六条合同履行的期限和地点 1.计划开工日期:;计划完工日期:。 2.签约后即刻进场进行预埋件施工。 3.工期进度计划必须服从总包方总体工期的计划安排,在工程进展过程中由总包方提供条件穿插进行本分包工程的施工。 4.群体工程中单位工程应分期进行施工,分包方应按照甲方提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划。 5.合同履行地为本工程所在地。 第七条三方关系 1.甲方与总包方共同委托投标人(中标方、分包方)承包外装修(包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等)工程。 2.总包方对投标人(中标方、分包方)承包的工程的质量(包括材料供货和

产品经销合同(三方)标准版本

文件编号:RHD-QB-K8141 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 产品经销合同(三方)标 准版本

产品经销合同(三方)标准版本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方:___________ 地址:___________ 电话:___________ 传真:___________ 乙方:___________ 地址:___________ 电话:___________ 传真:___________ 丙方:___________ 地址:___________ 电话:___________ 传真:___________ 甲、乙、丙三方经友好协商,以自愿、平等互利为原则,就乙方经销甲方之“____________”系列产品,丙方作为乙方的担保人,三方达成如下协议: 一、甲、乙双方的权利义务 1.甲方是“____________”系列产品的供应商,

乙方是经销商。 2.销售范围:甲方指定乙方在_________省 _________市_________区内销售甲方产品,但甲方保留在此区发展新客户的权利。 3.乙方作为甲方的经销商,应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求,尽最大努力将甲方产品售进所有的大、中、小型零售客户及二级批发客户,需达到A、B店100%覆盖率,批发店80%覆盖率,如有新的A、B店及批发店诞生,也应及时接洽和供货,并确保不出现缺货现象。甲方也应保证供应足够的货源。 5.产品的品种、型号、规格、花色由订单、收货单确定,最终以收货单为准。 6.运输及运费计算:使用铁路运输的,甲方将以产品到岸价的形式向乙方供,即甲方负责将产品发

【三方合作合同范本】合作三方协议范本

法妞问答https://www.wendangku.net/doc/bb4412849.html, 【公司经营合同范本】合作三方协议范本 项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲:,身份证号: 乙:,身份证号: 丙:,身份证号: 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目,总投资为45万元,甲方以人民币方式出资万元,乙方以人民币方式出资万元,丙方以人民币方式出资万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。 第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。 第六条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。 第七条本协议一式叁份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第八条自协议签订之日起,甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪元+ % 利润提成,经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。 第九条本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。 第十条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉; 第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时餐馆资产比例来返还,返还期限不超过天。 第十二条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。 第十三条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议; 2、三方同意终止协议的; 3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的,另两方有权解除合作协议。 第十四条本合同一式三份,双方各执一份,具有相同的法律效力。 甲方:(签章) 地址:乙方:(签章) 地址:丙方:(签章) 地址:合同签订地点:___________ 合同签订时间:____年__月__日

专业分包工程合同备案三方协议(签约版)

专业分包工程合同备案三方协议 甲方:(建设单位) 乙方:(总包单位) 丙方:(分包单位) 就“”项目,甲方与乙方签订《》(合同编号:),以下简称为主体施工合同),甲方与丙方签订《》(合同编号:)(以下简称为专业分包合同)。现就合同备案、工程款支付等事宜,甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商,订立本协议。 第一条甲方有权要求乙方、丙方双方签订专业分包合同的备案合同并进行备案。 第二条甲方、丙方根据专业分包合同约定确认应付工程款金额后,丙方向乙方提供同等金额专业分包合同工程款发票;乙方收到丙方提供的发票后3个工作日内向甲方提供同等金额主体施工合同工程款发票作为甲方支付工程款的凭证;甲方收到乙方提供的发票后根据实际情况选择以下支付方式向丙方支付专业分包合同工程款,乙方、丙方均不应提出异议。支付过程中乙方产生的费用已综合考虑在在主体施工合同价款中,不再另行计取,乙方不得再以任何理由向甲方、丙方收取额外费用;丙方应积极配合乙方办理税金抵扣等手续。 方式一:甲方向乙方支付工程款支票,乙方收到支票后3个工作日内,向丙方进行背书转让; 方式二:甲方通过公对公转账方式进行支付的,乙方应在工程款到账后3个工作日内,向丙方本公司指定账户进行同等金额支付; 方式三:甲方通过商业承兑汇票形式进行支付的,乙方收到商业承兑汇票后3个工作日内,向丙方进行背书转让; 方式四:甲、乙双方签订《代付工程款委托书》,由乙方委托甲方,将乙方应向丙方支付的工程款代付给丙方。 第三条乙方、丙方无正当理由未按甲方要求签订备案合同的,从甲方要求的时间起计算,每逾期一天,造成逾期的责任方各向甲方支付违约金10000元,造成甲方损失的,造成逾期的责任方还应赔偿损失。

三方协议合同(标准版)

三方协议合同 The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:______________________ 乙方:______________________ 时间:______________________ 编号:FS-DY-90060

三方协议合同 使用备注:该资料可用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 I 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 I 时请详细阅读内容。 问:想了解下三方协议是什么意思,这也是劳动合同吗? 答:三方法协议只是毕业生、用人单位、学校三方之间签订的就业意向,不是劳动关系的法律文件,其不是劳动合同。 三方协议是《全国普通高等学校毕业生就业协议书》的简称,它是明确毕业生、用人单位、学校三方在毕业生就业工作中的权利和义务的书面表现形式,能解决应届毕业生户籍、档案、保险、公积金等一系列相关问题。协议在毕业生到单位报到、用人单位正式接收后自行终止。 三方协议书只是毕业生、用人单位、学校三方之间签订的就业意向,不是劳动关系的法律文件,对劳动关系没有约束力,只有毕业生到单位报到,并与单位签订了劳动合同或形成了事实劳动关系,意向变为现实之后,毕业生才能和用人单位形成正式的劳动关系。 三方协议签订后不是万事大吉,还要与企业签订劳动合同。

劳动保障部门指出:就业协议和劳动合同是两个不同的概念,单位一旦和求职者确立了劳动关系,就应依法签订正式的劳动合同;应当订立劳动合同而未订立的,劳动者可以随时终止劳动关系。就业协议类似于出嫁协议”,而劳动合同 类似于夫妻协定”。前者发生在学生毕业之前,由学生、学校、用人单位三方共同签订出嫁协议”,以确定就业意向和 相关权益,包括擅自解除约定方应支付的违约金;但是,出嫁协议”只约束婚前”,婚后”的生活如何安排,应由夫妻协定”明确。一旦学生毕业离校后,学校将脱离三方关系,毕业生和用人单位双方应确立劳动关系,签订劳动(聘用)合同,而 就业协议则同时终止。 应届毕业生,三方协议一旦签署,就意味着大学生第一份工作就基本确定,因此,应届毕业生为了保障自身权益,签三方协议要注意细节和签约事项。在签订三方协议前,要与企业充分地洽谈,认真查看用人单位的隶属关系,国家机关、事业单位、国有企业一般都有人事接收权;民营企业、外资企业则需要经过人事局或人才交流中心的审批才能招收职工,

项目三方合作协议书

项目联合合作协议书 甲方: 乙方: 丙方: 项目合作三方就共同参与事项,经平等协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据有关法律、法规,平等、自愿、公平公正的原则,达成如下协议,合作三方共同恪守。 第一条项目合作 项目合作三方,各方充分整合各自优势,就西南片区各类型工程项目展开合作,达成项目合作协议并取得实施。 第二条项目任务分工 合作项目在实施过程中,合作三方分工及职责如下: 1、甲方负责内容: (1)甲方作为合作项目承担单位,承担项目合作的平台; (2)协助乙丙两方完成合作项目的运作。 2、乙方负责内容: (1) 协调配合甲丙两方工作,负责项目具体运作; (2) 承担项目合作办公用场地; (3) 配合甲方在合作项目实施阶段的各项工作; (4) 项目运作的可能性的论证。 3、丙方负责内容:

(1) 提供合作项目的前期资讯; (2) 完善合作项目的前期资料及信息收集; (3) 协助甲乙两方运作合作项目所需的相关协助和洽商。 第三条项目利益分配方式及管理 1、如果成功合作项目,管理费分配比例如下: (1) 甲方获得合作项目管理费的 40% ; (2) 乙方获得合作项目管理费的 40% ; (3) 丙方获得合作项目管理费的 20% 。 2、项目合作资金管理 按公司标准的财务制度管理进行。 第四条保密 1、协议各方均负有保密的责任和义务,无论本协议是否变更、终止,三方均要对与合作项目相关的资料承担保密责任和义务;未征得项目合作各方书面同意,任何一方不得向外泄密或转让合作项目的任何内容。 第五条协议的变更和终止 1、任何一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知其余项目合作方。任何一方提出变更协议时,须与其余项目合作方协商,签订变更协议。 2、三方应严格遵守本协议,在项目实施过程中,若一方违反有关规定或协议约定,其项目合作方有权终止协议。 第六条违约责任 任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的条款均构成违约,如违约行为造成协议其他方的损失,违约方应赔偿其损失。

【最新合同协议】技术合作三方协议范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容:①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则: 根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

三方协议合同样板

买卖合同 买方:(以下简称甲方) 卖方: (以下简称乙方) 受托人:(以下简称丙方) 甲方是建设工程(下称该工程)的承包方,乙方是该工程的电线材料供应商,丙方为该工程的发包方,为确保该工程的建设质量和建设进度,现经甲、乙、丙三方友好协商,达成以下协议: 一、品种、规格、型号、品牌、单价(单价为含税价):乙方供应材料的具体品种、规格、型号、品牌、单价等详见确认的报价单(本合同附件一)。 二、质量要求: 1、乙方供应的产品必须达到相关的国家标准及行业标准且质量等级为优等品(丙方特殊要求的除外),乙方供货时应提供给甲方产品出厂合格证、检验报告等。 2、乙方应提供相关产品的样品,样品须由甲、乙、丙三方验收确认并当场封存备查。产品质量以三方确认的样品、国家标准、行业标准为准。 3、产品的品种、规格、型号、品牌等以本合同附件一为准。 4、乙方承担因产品质量问题导致人身伤亡、财产损失的责任。 5、若甲方、丙方在施工过程中发现乙方所供材料有质量问题,并经甲方、丙方项目管理部确认,应停止对质量有问题材料支付货款。由丙方将现场材料送有关部门进行检测,若检测结果为不合格产品,乙方需支付检测费用并自行承担不合格产品货款,由此造成的窝工损失由乙方一并赔偿。 三、价格调整: 1、产品单价见报价单(本合同附件一),单价的有效期按照报价单的有效期执行;单价有效期满,如该工程尚未完工且需乙方继续供货的,则单价由丙方提供至甲方进行调整。 2、在施工过程中,丙方采购部根据市场变化,如有重新确认的材料报价,按供货批次套用相应的价格结算。 四、合同有效期:自合同生效之日起至该工程竣工且货款结清时止,合同各

方均按合同约定履行各自义务,保证合同约定的材料的正常供应。 五、结算方式:乙方送材料到工地经验收合格,双方办理材料签收后,按如下方式结算:甲方委托丙方从丙方应付给甲方的工程款中支付给乙方,结算时间为自材料到工地经验收合格办理签收之日起2个月内。具体结算及付款程序和方式: 1、材料款金额的确认、发票的提交与复核 : ⑴、每自然月供货完毕,乙方在下月10日前(如10月份),将上月1日至月终(如9月份)所供材料款按附件二《材料月度供应汇总表》的要求汇总后送丙方项目管理部,由丙方项目管理部负责协助乙方与甲方对数,甲方核实供货标准与实际情况是否一致,在支付进度款前确认完毕; ⑵、甲、乙双方完成材料数量与价格的核对后,乙方提供抬头为甲方的材料发票,发票金额与附件二《材料月度供应汇总表》金额相一致。丙方审核金额与签收后转交至甲方,乙方也可以直接将发票交甲方签收。乙方开具的发票必须符合国家税务相关规定; ⑶、甲乙双方确认完毕次日起_5_日内,乙方应将确认的附件二及收货单或送货单原件、发票复印件一式一份送达丙方集团采购部及复印件一式一份送达丙方项目部; ⑷、甲方应对乙方提交发票的真实性及合法性进行审核,如发票不真实不合法,甲方应及时通知丙方暂停支付材料款,待乙方提供真实合法的发票后,丙方再进行付款。 2、货款支付: ⑴、甲方在下月(如11月份)申请工程进度款时,连同上月1日至月终(如9月份)经确认的附件二《材料月度供应汇总表》及收货单或送货单复印件作为附件资料一并报丙方审核,丙方在支付甲方工程进度款时,全额扣除甲方应付给乙方的材料款并将材料款直接汇入甲乙双方确认的《材料月度供应汇总表》上的 1

相关文档