监理工程师《合同管理》模拟试题汇总

2013年监理工程师《合同管理》模拟试题汇总（二）

点击查看：2013年监理工程师更多考试复习资料

1.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍

不支付结算价款，则承包人有权( )。

A.将工程直接收归己有

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程卖给他人

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.就该工程拍卖的价款优先受偿

2.采用FIDIC施工合同条件的工程，监理工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。

A.任何工作质量

B.特性的变更

C.任何联合竣工检验

D.协调几个承包商施工的于扰

E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

3.合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行( )的义务。

A.抗辩

B.通知

C.合作

D.协助

E.保密

4.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。

A.工程规模

B.招标方式

C.潜在投标人数量

D.工程项目的专业特点

E.被监理合同的难易程度

5.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。

A.邻近建筑物、构筑物的保护工作

B.发包人委托承包人完成工程配套的设计

C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施

D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续

E.对已竣工而未交付工程的损坏修复

6.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。

A.运转操作费

B.机械折旧费

C.设备租赁费

D.机械台班费

E.机上人员的工资

7.FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括( )。

A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响

B.业主提供的设计不当造成的损失

C.战争

D.有毒气体污染

E.气候条件影响

8.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。

A.设备材料采购

B.施工图会审

C.施工

D.非标准设备制作

E.设计交底

9.按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。

A.产品说明书

B.双方签订的采购合同

C.合同内约定的质量标准

D.图纸、样品

E.双方当事人共同封存的样品

10.监理工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。

A.索赔事项属于发包人的责任

B.事实依据不足

C.合同的依据不足

D.承包人未遵守意向通知要求

E.承包人必须提供进一步的证据

答案：1、BDE 2、AB 3、BDE 4、ADE 5、ABCD 6、BCD 7、ABCD 8、ACD 9、BCDE 10、BCDE

1.( )是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。

A.要约撤回

B.要约撤销

C.承诺撤销

D.要约失去效力

2.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

3.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。

A.法定

B.人民法院指定的

C.当事人约定的

D.仲裁庭指定的

4.委托监理合同终止的标志是( )。

A.竣工验收完毕

B.签订工程保修责任书

C.工程保修期满

D.监理方收到监理报酬尾款

5.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。

B.2‰

C.5%

D.5‰

6.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应( )。

A.由原设计单位同意

B.由发包人和承包人的协商解决

C.报规划管理部门审批

D.由总监理工程审核批准

7.FIDIC合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时，完工日期应( )。

A.考虑非承包人原因应顺延的工期

B.考虑承包人原因造成的拖延

C.固定不变

D.对监理工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整

8.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。

A.按交易习惯

B.依据合同的相关条款

C.签订补充协议

D.按履行义务一方承担的原则

9.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。

A.物

C.智力成果

D.义务

10.在建设工程合同的订立过程中，( )行为是承诺。

A.投标递交投标书

B.双方签订合同

C.招标人发出中标通知书

D.招标人的招标公告

答案：1、B 2、C 3、A 4、D 5、B 6、B 7、C 8、C 9、C 10、C

1.当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应( )。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.收归国库

D.作价补偿

2.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。

A.3

B.5

C.7

D.5～7

3.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。

A.项目技术负责人

B.项目经理

C.质检人员

D.监理工程师

4.施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了( )原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

5.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。

A.3

B.5

C.10

D.15

6.FIDIC施工合同条件中，为了解决监理工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。

A.诉讼

B.调解

C.仲裁

D.争端裁决委员会

7.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。

A.2900万元，3000万元

B.2900万元，2900万元

C.3100万元，3000万元

D.3100万元，2900万元

8.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以( )或将标的物提存。

A.终止合同

B.解除合同

C.中止合同

D.不履行合同

9.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。

A.是否有针对材料供应商设立

B.是否有针对外地区和外系统设立

C.是否有针对联合体投标者设立

D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立

10.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同。此时发包人应进一步支付设计人( )。

A.3万元

B.5万元

C.7万元

D.10万元

答案：1、C 2、D 3、D 4、D 5、C 6、D 7、A 8、C 9、B 10、A

1.《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下最低保修期限为5年的是( )。

A.基础设施工程

B.有防水要求的外墙面的防渗漏

C.装修工程

D.供冷系统

2.FIDIC合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天1万元，该合同工程的总金额为300万元，而承包商竣工工程的合同价为15万元，延期竣工天数为30天，合同中还约定最高赔偿限额为20万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。

A.0.05

B.1.5

C.15

D.20

3.在FIDIC拖工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。

A.公共行为引起的延误

B.对竣工检验的干扰

C.业主提前占用工程

D.施工中遇到古迹

4.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。

A.无权代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理

5.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用( )承担。

A.由债务人

B.由债权人

C.由第三方

D.按合同约定

6.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

7.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。

A.7

B.14

C.24

D.42

8.施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经监理工程师审核确认

B.在分包人未提交工程进度表时

C.未经承包人同意

D.未经监理工程师对分包工程验收

9.在材料采购合同中，由供货方运送的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。

A.供货方

B.运输部门

C.采购方

D.供货方和运输部门共同

10.FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。

A.分包商受到损害

B.是承包商的违约责任

C.由于业主的原因

D.从业主处理获得批准的索赔权

答案：1、B 2、B 3、B 4、C 5、A 6、B 7、D 8、C 9、B 10、D

1.《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下最低保修期限为5年的是( )。

A.基础设施工程

B.有防水要求的外墙面的防渗漏

C.装修工程

D.供冷系统

2.FIDIC合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天1万元，该合同工程的总金额为300万元，而承包商竣工工程的合同价为15万元，延期竣工天数为30天，合同中还约定最高赔偿限额为20万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。

A.0.05

B.1.5

C.15

D.20

3.在FIDIC拖工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。

A.公共行为引起的延误

B.对竣工检验的干扰

C.业主提前占用工程

D.施工中遇到古迹

4.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。

A.无权代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理

5.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用( )承担。

A.由债务人

B.由债权人

C.由第三方

D.按合同约定

6.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

7.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。

A.7

B.14

C.24

D.42

8.施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经监理工程师审核确认

B.在分包人未提交工程进度表时

C.未经承包人同意

D.未经监理工程师对分包工程验收

9.在材料采购合同中，由供货方运送的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。

A.供货方

B.运输部门

C.采购方

D.供货方和运输部门共同

10.FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。

A.分包商受到损害

B.是承包商的违约责任

C.由于业主的原因

D.从业主处理获得批准的索赔权

答案：1、B 2、B 3、B 4、C 5、A 6、B 7、D 8、C 9、B 10、D

1.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款

2.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。

A.工程所在地

B.施工单位所在地

C.建设单位所在地

D.签订合同所在地

3.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。

A.工程特点

B.招标人的管理能力

C.合同类型

D.工程建设总进度计划

4.由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，这属于( )工作。

A.正常

B.附加

C.额外

D.临时

5.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。

A.办理竣工验收之时

B.办理工程移交手续之时

C.合同完成之时

D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

6.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建设，需经( )同意。

A.设计单位

B.施工单位负责人

C.发包人

D.监理工程师

7.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。

A.协议书、合同条款、通用条款

B.合同条件、通用条款、专用条款

C.协议书、合同条款、专用条款

D.协议书、通用条款、专用条款

8.如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时，监理工程师可以( )。

A.不批准承包人的索赔要求

B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料

C.将该事件确认为承包人责任

D.认定索赔不成立

9.企业法人分立、合并，它的权利和义务( )享有和承担。

A.由原企业法人

B.由变更后的企业法人

C.无法人

D.合同规定由谁

10.当事人签订的合同存在恶意串通，损害国家利益的应( )。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.收归国库

D.作价补偿

答案：1、C 2、A 3、D 4、B 5、C 6、D 7、D 8、B 9、B 10、C

FTP下载：

2013监理工程师执业资格考试题库免费下载

2013年监理工程师更多考试复习资料

《建设工程监理规范》测试题

& 《建设工程监理规范》测试题甲A卷 一、多选题（每题2分，共20分） 1、《建设工程监理规范》适用于（ABC）的监理工作。 A、新建建设工程施工 B、扩建、改建建设工程施工 C、设备采购和制造 D、拆迁工程和维修工程施工 2、建设工程监理工作文件的构成（BCD） A、监理方案 B、监理大纲 C、监理规划 D、监理实施细则 3、项目监理机构应编制监理实施细则，监理实施细则应（BCD） A、应针对项目的实际情况 B、应结合工程项目的专业特点 C、符合监理规划的要求 D、做到详细具体、具有可操作性 4、监理实施细则的编制程序应符合下列（BCD）规定。 A、总监理工程师主持 B、由专业监理工程师编制 C、在相应工程施工开始前编制完成 D、必须经总监理工程师批准 5、施工组织设计或危险性较大分部分项工程的专项施工方案应有（ABD）会签，并经企业技术负责人审批通过。 A、质量部门 B、技术部门 C、设备部门 D、安全部门 6、工程质量在事中控制工序质量验收中应着重做好（BCD） A、原材料、构配件的见证取样 B、工序施工验收 C、工序交接验收 D、隐蔽工程的检查和验收 E、施工生产要素配置的审查 7、下列内容中，属于施工准备阶段质量控制的内容有（ACD） A、审查施工组织设计 B、做好工程计量工作 C、审查分包单位资质 D、检查原材料和构配件的质量 E、审查工程变更 8、所有新建住宅工程凡未取得（ABC）一律不得开工建设。

A、国有土地使用证 B、建设工程规划许可证 C、建筑工程施工许可证 D、合同备案手续 E、招投标手续 9、所有新建住宅工程未办理（BCDE）等手续的项目一律不得开工。 A、施工许可 B、招投标 C、施工图审查 D、工程质量、安全监督 E、合同备案 10、工程变更可能来自（ACD） A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位D设计单位E、政府主管部门 二、填充题（每题3分，共15分） 1、为了提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 2、实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 3、总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 4、由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动叫见证。 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动叫旁站。 5、当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。 三、简答题（每题5分，共25分） 1、请简述建设工程监理文件的构成和他们之间的关系以及监理规划和监理实施细则的作用？答：①建设工程监理文件由监理大纲、监理规划和监理细则构成； ②他们之间是依据性关系；

工程项目监理工作总结

==本文为word格式,下载后可方便编辑和修改!== 工程项目监理工作总结 09年是我来到国金公司三年中参与工程项目最多的一年，从基 金委评审楼到万柳购物中心，从南三街五项到碧水庄园，从国教总 部到怀柔电子所再到豹房小区。前前后后大大小小七个项目。其间 既有管理项目，又有监理项目，既有刚刚开工的项目，也有竣工收 尾工程。通过这些项目的参与，使我开阔了视野，增长了见识，提 高了适应环境和随机应变的能力。同时，也使我进一步认识到了自 己差距和不足。 回顾在这些项目中的林林总总、酸甜苦辣，感慨良多。在此， 想和同事们交流一下自己的几点体会和感受。 一、对管理项目的体会： 1、在努力工作的同时，还要善于总结和沟通。通过基金委评审 楼管理项目，我体会到作为一名管理人员，在将自己的本职工作做 好的同时，还要善于揣摩理解业主的意图，在每一步的工作中都应 尽量按照业主的意图及思路行事，这样既可以高工作效率少走弯路，也能让业主满意。当然这也不意味着业主说什么就是什么。我们所 在做的是在规范化、合理化的基础上，尽量满足业主的要求，这样，既能让业主满意，又不必承担不必要的麻烦。要做到这一点，就要 学会总结，还要学会恰如其分地和业主沟通。不要炫耀，是在恰当 的时候恰当地用专业话语完美的表达出来，让业主认可自己的工作。这样才不至于埋没我们在管理上做出的成绩。如果只埋头工作，但 不善于总结和沟通，就可能得不到业主的理解和认可，有时就容易 埋没我们的工作成果。在总结和表达上我还有很多不足，在这点上，我要多像牛江经理学习，也希望得到领导及同志们的批评和指点。 2、精益求精，未雨绸缪。 在杨总及王旭经理的带领下，国教总部管理项目得到了业主的 好评，我认为这与王经理重视细节的管理方法是分不开的。在国教 项目中，王经理要求我们要充分理解合同，对图纸要心中有数，对 工作要精益求精，与业主交流时要充分倾听，任何事情都要考虑周

01564 工程建设监理概论 2016.4 真题及答案

四川省2016年4月高等教育自学考试 工程建设监理概论试卷 (课程代码 01564 ) 本试卷满分100分；考试时间为150分钟。 一．单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.建设工程监理行为主体是【 B 】 A.建设单位 B．工程监理企业 C．承包单位 D．建设行政主管部门 2．对必须实行监理的工程范围和规模标标准进一步细化的文件是【 C 】 A．《建筑法》 B．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程监理范围和规模标准规定》 D.《国家重点建设项目管理办法》3.建设工程监理制是实行项目法人责任制的【D】 A．基本条件 B.辅助条件 C.必要条件 D.基本保障 4．总监理工程师代表要求具有【 D 】 A.初级专业技术职称 B.1年以上工程实践经验 C.2年以上工程实践经验 D.3年以上工程实践经验 5.工程监理企业资质分为【A】A．综合资质、专业资质和事务所资质三个等级 B.甲级、乙级和丙级 C．综合资质和专业资质两个等级 D.事务所资质和专业资质两个等级 6.具有专业乙级资质的工程监理企业可以承担【C】 A.所有专业工程类别建设工程项目的工程监理 B．相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 C.相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务 D．相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务 7.监理工程师初始注册有效期满后，要求继续执业的，需要办理【C】 A.初始注册 B.变更注册 C.延续注册 D.注销注册

8.工程监理企业投标书的核心是【B】 A.监理规划B．监理大纲 C.监理细则 D．监理费用 9.国有资金占控股或主导地位等依法必须进行监理招标的项目，委托监理任务时应采用【 A 】 A.公开招标 B．邀请招标 C．直接委托 D．协商议标 10．招标人与中标人签订监理合同的时间，应当自发出中标通知书之日起【 A 】 A.30日内 B．40日内 C. 50日内 D．60日内 11．在施工总承包模式下，建设单位通常应【 A 】A.委托—家监理单位实施监理 B．委托两家监理单位实施监理 C．按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位 D．委托多家监理单位实施监理 12.具体指导监理业务实施的是【 C】 A．监理规划 B.监理大纲 C．监理实施细则 D．监理投标文件 13.当提高建设工程的功能和质量标准时，通常会导致【 A 】 A.投资增加，工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短 14．项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期检查活动的监理方式是 【A】 A．巡视 B.平行检验 C．旁站 D．见证取样 15.建设工程监理基本表式分为三大类，A类表是【 B 】 A.通用表 B.工程监理单位用表 C．施工单位报审用表 D.施工单位报验用表 二、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分） 16.工程建设程序 指的是建设工程从策划、决策、设计、施工、到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。 17.总监理工程师 指的是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构该工作的注册监理工程师。 18.资格预审

2020监理工程师年终个人工作总结

监理工程师年终个人工作总结 监理工程师个人工作总结（一）一年的时间很快过去了，在这一年多时间里，我在公司领导、部门领导和同事们的关心与帮助下，工作能力与专业技术有了更进一步的提高。在这年终岁末之时，总结自己工作中的成绩和收获，从而找出不足，以利于今后能够更好的完成工资任务，也衷心希望大家对总结不妥之处给予指正，对我来说是极大的帮助。 在过去的一年多时间里，我在xx项目一组团担任土建监理工程师职务，该项目涉及到土建、电气设备、园林工艺、市政管网等多种专业，是比较大的综合性项目，作为土建监理工程师的我，感到任重而道远，特别是高层建筑施工，工程量大而且施工难度和质量要求都比较高，针对该特点，在项目监理部总监及总代的带领下，制定了具有针对性的、切实可行的监理方案。从基础到主体，每道施工工序严格按照监理规范、图纸设计和国家现行施工质量验收规范实施监理工作，以抓好对建筑材料的质量控制和对施工工艺的质量控制为重点工作，确保建筑物结构安全，对工程所需的原材料审查其材料质保单、复检报告、见证取样、送检，审查其试验结果，确保原材料质量。在高层主体施工中严格检查钢筋的绑扎质量和钢筋的保护层厚度以及砼的浇筑振捣，对各施工过程中的巡视、检查所发现的问题及时采用口头形式或书面形式通知施工单位项目部，做到发现问题及时向总监汇报，并督促施工单位落实整改及进行再次的复核检查，并要求监理人员做好关键部位的旁站监理，尽自己最大的努力做好监理控制质量的事前与事中控制，尽职尽职的做好我应该做的工作，坚持了严格按图、按规范、合同实施监理，确保各分项、分部工程的合格验收。 在1-5#楼及37#楼主体结构施工现场的监理工作中，我深感自己对主体结构工程的不足之处，对此我查阅了大量的技术规范和施工验收规范，通过自身的学习和实践掌握了与主体结构相关的技术和经验，从主体结构的模板搭设到钢筋安装和砼浇筑，严格检查每道工序施工质量，钢管构件、钢筋型号、钢筋锚固、搭接长度，钢筋原材及半成混凝土等进场后，均认真审核相关资料是否齐全，核对质保资料与材料批号是否一致，同时对有关材料进行见证取样送检，全部符合设计及规范要求。特别是钢筋及混凝土的质量，要求施工方按规范要求进行了见证取样、送检，保证了主体结构的工程质量。 根据工程特点及影响工程质量的关键部位，审核承包人提交的施工组织设计，并针对其不足之处提出改进意见，核查进厂材料的原始凭证、检测报告等质量证明文件。并做好事前控制，确保工程质量及安全事故不发生或少发生。例如：冬季施工，气温较低，砼浇灌、砌体砌筑、墙壁抹灰等都不易保证质量，因此要求施工单位提供冬季施

工程监理工作总结范文5篇

工程监理工作总结范文5篇Project supervision work summary model

工程监理工作总结范文5篇 小泰温馨提示：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的 总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、 肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根 据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性 的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文下载后 内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：工程监理工作总结范文 2、篇章2：工程监理工作总结范文 3、篇章3：工程监理工作总结范文 4、篇章4：工程监理工作总结范文 5、篇章5：工程监理工作总结范文 篇章1:工程监理工作总结范文 随着时间的推移20xx年即将过去，在这年终岁末之时回 首过去一年工作，平下心来，总结自己工作成绩和收获，从而找出自身的不足之处，以利于今后的工作，总结过去一年工作，诚恳希望大家对本人总结不当之处给予提示，对我来说是莫大

的帮助，过去的一年里，在公司和项目部的领导大力支持和关心下，我的认真坚持“预控、规范、科学、优质的工作指导思想牢固树立”，确保每个业主满意的服务宗旨，尽心尽职，努力工作，下面谈谈我在20xx年的工作。 一、对工程施工建设的质量控制，在事前控制中所做的 工作，在收到工程设计施工图纸后，我就先进行熟悉图纸后，了解设计意图，明了施工过程的主要工艺流程，工程特点，对施工图纸上所存在的导议之处，采用书面形式进行记录，采取相应的措施运用于施工现场，并做好相关工程的抽检资料。 二、对现场所有进场材料、人员、机械设备进行记录核查，对质量上不符合要求杜绝用入工程中，针对在工程关键部位的施工时，做到提前到达旁站位置，检查施工准备工作是否到位，并旁站施工全过程，及时的做好书面旁站记录。 三、对各施工过程中的巡视、检查所发现的问题时及时 采用口头或书面形式通知施工单位项目管理部，并向驻地监理工程师汇报，并监督施工单位落实整改及进行再次复核，检查，尽自己努力做好现场监理工作。 四、对安全文明施工控制方面的工作，通过学习《安全 生产法》及在工作过程中我得到一些体会，树立以安全预防为

2020年监理工程师年度考核个人总结

2020年监理工程师年度考核个人总结 **年1月16日我应聘到海河市××监理公司工作，被安排在×× 工地，担任电力工程及有线电视网络工程的监理工作，至今工作已近 一年了，一年来在公司领导和同事们的协助下，圆满的完成了相对应 的监理工作任务，得到了业主和承包商的承认与好评。在从事监理工 作期间，本人任劳任怨，兢兢业业不敢倦怠，以良好的职业道德和较 强的责任心认真细致的实行工作，现就一年来的工作情况和监理体会 做如下汇报： 一、工作情况 初到工地，人地生疏，而本人面临着监理任务量大，监理区域广，监理工作人员少，等客观不利因素，所以在实际监理工作中，确实遇 到了一些困难，面对困难本人并未退缩，知难而进，在实际工作中， 积极主动接近业主和承包商与他们沟通，协调各种关系，以便尽快地 展开监理工作，并抓紧时间熟悉施工图纸及相关设计说明资料，在最 短的时间内了解工地状况及施工队伍的情况，很快的进入了工地监理 工程师的角色。 在监理实际工作中，本人要求施工单位推行全面质量管理，建立 健全质量保证体系，做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定 位有复查，材料、设备有试验，隐蔽工程有记录，质量有质检、专检，交工有资料。 在工程质量控制方面，采取主动控制与被动控制相结合，监理工 作主动实行，以预防为主，对承包商资质实行审查，重点审查企业注 册证明和技术等级，交验相关证件(复印件)，了解技术力量简况，主 要施工安装经历等，检查砂、石、水泥、钢筋等材料的供应情况及砼、砂浆的配合比。

根据工程特点及影响工程质量的关键部位，审核承包人提交的施 工组织设计，并针对其不足之处提出改进意见，核查进厂材料的原始 凭证、检测报告等质量证明文件。 实行事前控制，确保工程质量事故不发生或少发生。例如：冬季 施工，气温较低，砼浇灌、砌体砌筑、墙壁抹灰等都不易保证质量， 所以要求施工单位提供冬季施工方案，提前预防，避免冻害发生。 对重要工程部位及易出现质量问题的分部工程制定质量预检措施，例如：电力工程专业电缆排管埋设工程施工中，人孔井是工程的重点 部位，涉及到墙体砌筑、模板、钢筋绑扎、砼浇灌等多道工序，一旦 疏忽就可能造成工程质量事故，特别是位于机动车道上的人孔井，一 旦出现质量问题后果严重，所以在该部位施工中，增强监控，采取旁 站监理措施，严格监理各部位的施工，并对影响施工质量的因素事前 提出，要求施工单位编制预防措施及施工方案，从而保证了人孔井的 施工质量。 增强事中控制，在监理轩宇二建施工队的施工过程中，发现该队 伍使用的建筑材料红砖有质量问题，虽然承包商有实验室的质检报告，但本着为业主负责的态度，即时对该批红砖采取平行检验手段实行抽检，确信其各项强度指标满足设计要求后方允许施工单位使用。该队 伍在浇筑砼、砌体砌筑、墙壁抹灰施工中也存有质量问题，为保证施 工质量，本人即时下发监理通知并要求施工单位对质量有缺陷的部位 做修补处理，并达到设计、规范要求的质量标准。 在监理工作中，要求施工单位在电缆排管敷设施工中，按照设计 内容、设计要求、施工验收规范，按质、按量敷设施工，施工后对覆 土要求分层夯实，确保了管沟上面道路的质量。 在各工序施工中，要求施工单位严格执行国家和地方相关施工安 装的质量报验制度，对施工单位交验的相关施工质量报表即时检查认定，根据设计文件及承包合同中相关工程量计算的规定，对承包单位 申报的已完工程的工程量实行审核、签认。

工程建设监理概论练习题答案

一、选择题 1．工程设计中三阶段设计系指( B )。 A. 总体设计、技术设计，施工图设计 B．初步设计，技术设计，施工图设计 C. 总体设计、专业设计、施工图设计 D．方案设计、专业设计、施工图设计 2．监理单位在( D )的基础上，制定监理大纲并确定监理深度。 A. 确定施工承包单位 B．协助施工承包单位建立质量体系 C. 审查施工承包单位的质量控制计划 D．了解施工承包单位的管理水平及控制能力 3．在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指( C )。 A. 在工程施工前预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防止出现偏差B．在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失去控制C. 针对所设置的质量控制点事先分析在施工中可能发生的隐患，提出相应对策D．在工程施工前，对影响质量的五大因素的控制 4．设置质量控制点是对质量进行( B )的有效措施． A. 分析 B. 预控 C. 评比 D. 检验 5．在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是( A )。 A. 预算定额 B．概算定额 C. 概算指标 D. 企业定额

6．监理工程师控制质量的目的是（ A ）。 A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B．维护社会公共利益 C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能 7．确定工程变更价款时，合同中没有类似和适用的价格，通常由（ A ）。 A．承包方提出变更价格，监理工程师批准执行 B．监理工程师提出变更价格，业主批准执行 C．业主提出变更价格，监理工程师批准执行 D．承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行 8．在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示（ C ）。 A．工作的总时差 B．工作的持续时间 C．工作的自由时差 D．工作间逻辑关系 9．在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则（ A ）。 A．将使工程总工期延长 B．不会影响其后续工作的原计划安排C．不会影响其紧后工作的总时差 D．工作P不会变为关键工作 10．在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，调整施工进度计划可以采用的组织措施有（ D ）。 A．改进施工工艺和施工技术 B．实施强有力的调度C．采用更先进的施工机械D．增加劳动力和施工机械的数量 11．依据监理的目标划分，信息的分类应该有（ B ）。

监理工程师2020年度个人工作总结范文5篇

监理工程师2020年度个人工作总结范文5篇 ——WORD文档，下载后可编辑修改—— 监理工程师2020年度个人工作总结篇一 面对即将成为过去的_年，回首过去，展望未来，我带着收获的喜悦，同时也带着急切期望的心情，欣喜的是我完成了本年度公司交给我的监理工作任务，急切期望的是我深深明白在从事监理工作当中仍有较多的不足需要学习和改进。为总结经验，反省自身不足，提高自己的监理业务水平，成为公司更好更快发展过程中的一员，现就本年度监理工作情况总结如下： 一、服从领导安排，认真履行本职工作 作为一个年轻人，首先我必须摆正自己的位置，清楚自己的优点和不足。通过这一年的监理业务理论和实践的感知，年月，我被调到_x市政监理部工作期间，在总监代表的指导和帮助下，我主要负责土建工程及监理部资料的收集整理工作，并对现场形成的签证及时进行工程量的确认。 在_旅游起步区水泵站和_旅游区南部燃气站项目，在总监代表的指导和协助下，对各施工单位基础开挖标高及定位放线进行复核。工作期间，本着认真为建设单位热情服务，遵照监理合同要求，严格按照监理规范及监理工作程序，履行监理职责。 工作中，我以老前辈严谨负责的工作作风为标准，工作岗位上，我从不放松加强理论和实践的研习，严格要求自己，认真熟悉监理规

范及监理职责，对“三控、三管、一协调”具体在现场如何落实监理程序，根据工程实施不同情况，积极主动为建设单位提出合理建议，让建设单位认可监理部的工作成果，使工程处于受控状态。 我主要对现场实际情况及时了解，及时熟悉施工图纸和监理合同内容，掌握监理规划和监理细则。我积极思考本工程监理工作的重点和难点，面对重点，我和项目部同事齐心协力，认真审阅施工方案，每道工序施工前督促施工方做好施工技术交底，强化隐蔽工程质量控制力度，严防产生质量隐患。 面对难点，除了及时查阅相关资料，并及时请教资深的专业技术人员，寻找解决问题的好办法。在施工过程中，严格按照监理规范，监理合同内容，按照公司编制的质量控制办法，采用旁站、巡视、平行检验方式进行每道工序的过程控制。 重点对施工方项目管理人员的质量和安全意识进行调查，加强监督施工单位的三检制度落实，对质量和安全意识不到位的施工管理人员加强说服，强化完善施工单位的质量管理体系。对现场存在的质量安全问题，调查研究施工方内部管理情况，找出问题的根源，并要求施工方积极主动采取有效解决办法，责任具体落实到每个人，并对出现的较大问题，全程跟踪监督施工方落实整改，达标后才算完毕，杜绝类似问题再次发生。通过将近两个多月坚持质量和安全不松懈的监督控制，我发现随着施工作业面的增加，进度的加快，监理工作量增加的同时，但现场实际控制效果仍有疏漏处。 如模板安装局部尺寸偏差较大，我作为土建工程主要责任人员，

2020工程监理工作总结报告(新版)

2020工程监理工作总结报告 (新版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

2020工程监理工作总结报告(新版) 尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾： 绵阳市平武县古城中学灾后重建工程经各参建单位的共同努力，顺利完工。在此，我代表四川正菱建设监理咨询有限公司古城监理项目部，将本工程监理工作情况，总结如下： 一、工程概况： 绵阳市平武县古城中学灾后重建工程，由四川第七建筑集团有限公司承包施工。该工程位于原古城中学校区内，为框架结构，其中：教学楼为四层，学生公寓楼为四层，学生食堂为一层，各建筑物屋面均为陶瓷瓦坡屋面，总建筑面积13717.57m2,总造价为4000万元。 二、监理组织机构： 我司根据监理合同和监理大纲，结合本工程具体情况，组建

由总监理工程师雷雨，土建监理工程师刘兵、何颖强，水电监理工程师陈文昌组成的项目监理机构于20XX年8月2日进场，对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序，坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨，以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理，完成了监理任务。 三、监理工作情况： 1、抓好事前控制，严把开工关。 在整个监理过程中，我们坚持以事前控制和主动控制为主，依据合同和设计文件编制了监理规划，制订了具体的监理工作程序，明确了工作内容，行为主体，验收标准及工作要求。 本工程开工前，依据监理规范要求，我们审查了施工单位的资质，现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表，对施工组织设计进行了审查，并相应编制了《监理规划》对工程的测量、定位放线，包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核，进一步明确了监理目标和要求，为监理工作的顺

福建工程监理考试判断题

三、判断题(共111题。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 766、社会监理的实施，可以取代建设单位和承建方按法律法规规定的应有的质量责任。 A. 正确 B. 错误 767、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。 A. 正确 B. 错误 768、隐蔽工程一定是一个检验批。 A. 正确 B. 错误 769、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行见证检验。 A. 正确 B. 错误 770、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，当具备开工条件，无需报建设单位批准，总监理工程师即可签发工程开工令。 A. 正确 B. 错误 771、工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。 A. 正确 B. 错误 772、隐蔽工程在隐蔽前应由建设单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工。 A. 正确 B. 错误 773、建设单位组织单位工程验收时，分包单位负责人可无需参加验收。 A. 正确 B. 错误 774、影响工程质量的因素之一的机械设备因素，主要是指组成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，不包括施工过程中使用的各类机具设备。 A. 正确 B. 错误 775、在工程完工后，工程项目监理、勘察、设计、施工单位及质量安全监督部门应作为验收组成员参加建设单位组织的竣工验收。 A. 正确 B. 错误 776、在建设工程管理中，建设单位自始至终是建设工程管理的主导者和责任人，其主要责任是对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，保证建设工程总体目标的实现，并承担项目的风险以及经济、法律责任。 A. 正确 B. 错误 777、施工图审査报告与审查批准书、施工过程中设计单位出具的工程变更设计都属于设计文件的范畴，是项目监理机构进行质量控制的重要依据。 A. 正确 B. 错误 778、工程开工前，设计单位应组织并主持召开工程设计技术交底会。 A. 正确 B. 错误 779、施工单位提出工程变更的情形之一有：施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出工程变更。 A. 正确 B. 错误 780、项目的可行性研究间接影响项目的决策质量和设计质量。 A. 正确 B. 错误 781、发生工程质量缺陷后，项目签理机构签发监理联系单，责成施工单位进行处理。 A. 正确 B. 错误 782、工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《监理通知单》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。 A. 正确 B. 错误 783、建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程 A. 正确 B. 错误 784、对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应拒绝验收。 A. 正确 B. 错误

监理工程师年终工作总结(精选多篇)

监理工程师年终工作总靖（精选多篇） 第一篇：监理工程师工作总结 监理工程师工作总结.txt如果中了一千万，我就去买30套房子租给别人，每天都去收一次房租。哇咔咔?充实骑白马的不一定是王子，可能是唐僧；带翅膀的也不一定是天使，有时候是鸟人。监理工程师工作总结2014-12-08 15:38 分类：水利水电监理工程师工作总结字号：大大中中小小 2014年主要从事xx工程等项目的监理管理工作。下面，我将本人在2014年期间的工作开展情况，简要总结如下： 一、履职履责情况在充分汲取2014年监理工作经验及教训前提下，我们今年的监理工作更加坚持“安全第一、质量为本”的工作目标，并以此为监理工作开展的中心和重心，完成的重点工作包括: （一）较好完成xx一期开挖质量控制，各项开挖指标均控制在设计范围内，并远远优于设计控制指标，监理成效显著。 结合2014年，在施工中不仅加强测量检测，及时处理欠挖，而且通过超欠挖平衡技术增加了梯段高度,使错台数量大大减少。在质量管理上更加大了管理力度和深度。一是加强了内部监理人员的管理和培训力度，确保每一名监理人员熟悉现场各施工专业的质量控制要点和方法，严格了对现场监理人员的履职履责考察；二是更加强了对施工单位质量管理体系及其运作的监督力度，在施工过程中，随时督促承包人就质量管理体系中存在的问题进行调整，并进行炮后分析，对现场出现的问题必须查清原因及责任人，严格了各项质量制度考核，从而推动了质量管理水平的稳步提升。 （二）顺利结束xx 一期开挖施工，开挖半空率达92%以上，第三方锚杆无损检测成果优良，监理质量控制效果明显。 在xx开挖过程中，我们遇到了较多的新问题，但都通过坚持不懈的努力使其得到了及时有效的解决。特别是在面临施工单位施工资源投入严重不足、经济纠纷不断，开挖进度受制约严重滞后的情况下，我们积极督促承包人想办法、定对策、引进新队伍，并及时对队伍进行审查，协助施工单位进行技术交底及人员培训，尽快适应现场施工。 （三）对承包人报送的技术措施进行认真查阅，着重査看其针对性、可操作性和对现场施工的指导性，并根据设计文件、规范指导现场施工；对其内容中存在的编制错误或与设计文件、规范相违背的地方，不能用来指导现场施工，以设计文件为主。认真签证现场工程计量单、审核XX的结算工程量、每周釆集监理照片、及时录入现场的文字记录台帐、编写各类文字材料

工程监理年终工作总结

工程监理年终工作总结 篇一： 随着时间的推移20XX年即将过去，在这年终岁末之时回首过去一年工作，平下心来，总结自己工作成绩和收获，从而找出自身的不足之处，以利于今后的工作，总结过去一年工作，诚恳希望大家对本人总结不当之处给予提示，对我来说是莫大的帮助，过去的一年里，在公司和项目部的领导大力支持和关心下，我的认真坚持“预控、规范、科学、优质的工作指导思想牢固树立”，确保每个业主满意的服务宗旨，尽心尽职，努力工作，下面谈谈我在20xx的工作。 一、对工程施工建设的质量控制，在事前控制中所做的工作，在收到工程设计施工图纸后，我就先进行熟悉图纸后，了解设计意图，明了施工过程的主要工艺流程，工程特点，对施工图纸上所存在的导议之处，采用书面形式进行记录，采取相应的措施运用于施工现场，并做好相关工程的抽检资料。 二、对现场所有进场材料、人员、机械设备进行记录核查，对质量上不符合要求杜绝用入工程中，针对在工程关键部位的施工时，做到提前到达旁站位置，检查施工准备工作是否到位，并旁站施工全过程，及时的做好书面旁站记录。 三、对各施工过程中的巡视、检查所发现的问题时及时采用口头或书面形式通知施工单位项目管理部，并向驻地监理工程师汇报，并监督施工单位落实整改及进行再次复核，检查，尽自己努力做好现场监理工作。

四、对安全文明施工控制方面的工作，通过学习《安全生产法》及在工作过程中我得到一些体会，树立以安全预防为主的观点，就是工作做在前，因为事故是可以预防，而不可以预测的，建立相应的检查制度，如检查现场的安全专职人员是否到位，检查工程现场的安全防护网、高空作业的工人安全带，安全帽是等安全防护工具是否齐全，检查现场工程关键部位是否设置安全警示牌，发现安全隐患及时整改，监理在施工现场对安全有不可推卸的职责，做好日常安全检查工作及监督和管理，做好相应的资料记录，加强巡视工作，加强过程中的控制，才能更好地、认真地做好本职工作。 20XX年的工作既繁忙又充实为履行监理职责，积极工作，服从领导安排，从不推脱，全心为工程着想，在即将来临的20XX年新的一年里我会更加用心的学习专业的业务知识，争取为公司提供有效的利益。 篇二： 面对即将成为过去的XX年，回首过去，展望未来，我带着收获的喜悦，同时也带着急切期望的心情，欣喜的是我完成了本年度公司交给我的监理工作任务，急切期望的是我深深明白在从事监理工作当中仍有较多的不足需要学习和改进。为总结经验，反省自身不足，提高自己的监理业务水平，成为公司更好更快发展过程中的一员，现就本年度监理工作情况总结如下： 一、服从领导安排，认真履行本职工作 作为一个年轻人，首先我必须摆正自己的位置，清楚自己的优点和不足。通过这一年的监理业务理论和实践的感知，年月，我被调到xxx市政监理部工作期间，在总监代表的指导和帮助下，我主要负责土

总、专业监理工程师绩效考核表

-- 专业监理工程师绩效考核表 项目：岗位：姓名：日期： 序 考核内容分值考核标准考核方法得分备注号 熟悉监理业清楚熟悉项目全过程的监理业务内容，明确 1 务、明确岗位 5 分本专业监理工程师职责。 A 、熟悉、明确得 5 询问 职责分； B、不全面得 3 分； C、不熟悉得 0 分 编制或执行监 2 5 分 理细则 熟悉设计图纸 及相关规范， 3 20分有解决问题能 力在总监领导下熟悉项目情况，清楚本专业监理的特 点和要求，能在实施前 1 个月编制切 实可行的监理细则或遵照执行。 A 、编制内容查阅细符合要求，并且执行效果好得 5 分； B、能编则、巡检 制但操作性不强，执行有效果得 3 分； C、不记录能编制，但 引用能遵照执行有效果得 2 分；D、无监理细则得 0 分 要求监理工程师熟悉设计图纸，掌握相关规范， 能提早发现设计和施工中存在的问题或 隐患，提出处理意见和措施报总监理工程 查阅监理师，并且跟踪督促落实，有书面通知和记 日志、监录。 A 、能及早发现问题，提出意见并得以妥 理通知和善解决得 20 分； B、实施中才发现问题，采 个人工作取措施得到解决得15 分； C、问题已造成损 日记失，事后采取措施补救得 5 分； D、不熟悉设计图 纸和规范，指挥有误，有直接责任得 0 分 本专业质量、 进度、投资、 4 20分安全、文明施 工的控制效果 本专业资料的 5收集整理完整 12 分性、及时性有各项事前、事中、事后的控制手段措施，查阅巡检得以有效实施，使工程处于受控状态。 A 、控记录；走制措施得当，实施有效得 20 分； B、有控制访业主；措施但不完善，控制效果好得15分； C、有是否有各控制措施，但实施效果一般，经常出现控制种投诉不利得 5 分； D、无控制措施，处于失控状况（口头或得 0 分书面） 熟悉本专业的资料体系，能及时正确地办理 各种签证；监理存档资料收集及时，齐全符 合公司规定。 A 、符合要求得12 分； B、存档 查阅巡检及时、不齐全，签证无误得 6 分； C、存档及 记录时、齐全，签证有错误得 3 分； D、存档不及 时、不齐全且有签证错误得 1 分； E、资料混 乱，严重不齐全得 0 分

专业监理工程师年终总结

专业监理工程师年终总结 导读：本文是关于专业监理工程师年终总结，希望能帮助到您！ 对上一年的工作总结，是为了在下一年的工作中能够更好的完成自己的工作。回想一下上一年的工作，你做的如何呢？下面是小编为大家整理的“专业监理工程师年终总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 专业监理工程师年终总结篇一： 20xx年，在公司的正确领导下，紧紧围绕公司的整体工作思路及工作重点，不断提高工程监理的水平，杜绝重大安全事故的发生。以公司质量目标为工作目标，本着“严格监理、热情服务、守法公正、科学诚信”的企业精神，通过一年的努力，本人基本实现了上一年度的工作目标。作为监理公司的一员，现将上一年度工作、学习情况向领导作以下汇报： 一、现场工作总结 1、在工程进行过程中掌握工程设计图纸，找出质量控制难点确定控制目标，同时查阅本工程各种专业的施工规范和质量检验标准以满足本工程的需要。对进场的专业施工单位进行资质及方案审查。 2、重视对进场材料、构配件的检查和验收，要求施工单位进场材料必须附产品出厂合格证，并及时报监理部进行进场材料的外观检验和质量证明文件审查，并签署合格材料报审资料。对于

外观检验和检测结果不合格的材料，要求承包单位立即清出现场，不得使用。同时在监理过程中对使用的材料采取跟踪监督，杜绝承包单位在使用材料时存在“以次充好，偷梁换柱”的现象发生。 3、对隐蔽工程和关键部位的施工实行旁站监理，并要求监理人员做好旁站监理记录。严格要求承包单位分项分部的施工报检程序，避免工程实体与资料脱节，确保施工进度与资料同步进行。对于施工过程过程中存在的质量、安全及进度问题先口头交流，再书面要求并追踪最后开专题会议进行解决。组织召开专业质量专题会议、安全会议及进度专题会议，并协调现场相关人员每周对施工现场进行安全大检查。 4、与建设单位做好紧密配合，对施工单位编制的施工进度计划进行提前审查，经与业主协商并征得同意，对施工单位不合理的工序安排提出意见，要求其合理调整，使进度计划满足实际工程需要，对于每个工种施工前必须做样板间经我监理部及业主检查验收合格方可大面积展开，并同时形成书面记录。施工过程中的每单项工程工程量完成情况做到心中有数，每完成一个项目工程及时报业主进行确认。 二、存在的不足和建议 1、在工作过程中我发现自身业务水平、专业技术之局限，知识面的不足。如a、对部分细部验收规范、强制性规定的界限不明确；b、在工作中，对施工单位的口头指令比较多；c、与施工方沟通不够等造成监理工作很被动。在以后的工作中，对工程进度的控制还应该从实施情况着手，避免进度计划与实体脱节。同时加强自身安全生产管理专业知识的学习积累，以满足安全生产需

工程监理工作小结

工程监理工作小结 档案管理制度、交接班制度等各项规章制度，并将各项制度上墙公布，督促所有成员努力工作，为业主尽职尽责。 1、各专业安排专人每天按栋号负责填写监理日记。 2、各专业监理工程师每天对各栋号施工现场巡检四次（上、下午各二次），关键工序、关键部位全过程旁站监理，项目监理部实行夜间值班制度，工地每天24小时不断人。 3、每周由总监或总监代表组织召开工地例会，总结上周各栋号工作计划完成情况，布置轮芄ぷ鳎鹘饩龉ぷ髦谐鱿值拿芎臀侍猓酝怀龅闹氐阄侍庵氐憬饩觥?br /> 4、每月召开一次由业主和承包方参加的小区质量、安全、进度、文明施工总结会，对各方面表现突出的栋号给予肯定和表扬，对出现问题的栋号，进行分析、查找原因，并督促其及时解决改正。 5、每月由总监或总监代表组织编写监理月报，总结本月内各栋号各专业监理情况，及时向业主及公司汇报。 6、各专业委派专人负责编制整理监理内业资料。派专人负责管理公司、业主下发的工程文件，以及对承包单位发出的指令文件，并形成收发文记录备查。 7、项目监理部在总监或总监代表主持下每季度分专业进行一次阶段性监理工作总结；竣工验收后，对全年的监理工作

进行一次全面总结。 （三）项目部内部管理制度 1、监理部办公室墙上嵌挂“总监、监理工程师岗位责任制”、“监理工程师职业道德守则”、“质量控制程序”、“进度控制程序”等制度题板，用以指导监理人员有序工作。设公告栏，专人负责将各项规章制度、工程相关人员通讯录、各项通知等工程信息列入栏内。 2、项目部所有监理人员进入现场工作时，统一着带有公司 标志的工作制服，佩带胸卡。 3、办公室内微机、打印机、饮水机等一应俱全，各种文件、 表格均用微机形成，实现规范化管理。 三、项目监理部工作方法及原则 项目监理部进入施工现场后，以总监理工程师为首的项目 监理部各专业监理工程师从工程建设项目实际出发，以贯彻、落实有关政策、严格履行《建设工程委托监理合同》、认真 执行有关技术标准、规范和各项法规为原则，以建设质量高、投资合理、速度快的工程为控制目标，以“守法、诚信、公正、科学”为行业标准，以事前指导、事中检查、事后验收 等为工作方法，全面地开展监理工作。同时，在工作中，各 专业监理工程师严格行使《建设监理委托合同》中赋予监理 工程师的权利，以精干的业务知识、实事求是的敬业精神、一丝不苟的科学态度和公正廉洁的工组作风从严依法监理，

工作总结监理工程师年终工作总结

三一文库（https://www.wendangku.net/doc/bb5042373.html,）/工作总结范文/工作总结监理工程师年终工作总结 监理工程师年终工作总结 各位同行们，我刚写了工作总结，请给予指点指点，怎么才能更加完善啊！谢谢！ 工作总结 一、工作情况 初到工地，人地生疏，而本人面临着监理任务量大，监理区域广，项目监理组的工作人员少，同时也充分感觉到项目监理部存在人员少、年龄构成清、工作经验不足等客观不利因素。因此在实际监理工作中，确实遇到了极大的困难，面对困难我没有退缩，知难而进，在实际工作中，积极主动接近业主和承包商与他们沟通，协调各种关系，摸索业主方相关人员的管理心态，了解承包商主要构成人员的技术素质、管理方法以便尽快地开展监理工作，并抓紧时间熟悉施工图纸及有关设计说明资料，在最短的时间内了解工地状况及劳务分包队伍的情况，很快的进入了工地监理工程师的角色。

在监理实际工作中，本人要求施工单位推行全面的统筹管理，首先建立健全项目经理部的安全保证体系和质量保证体系，同时兼顾进度的原则，做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料、设备有试验，隐蔽工程有记录，质量有质检、专检、交接检，交工有资料。利用日进度控制周进度，用周进度保证月进度，再用月进度保季进度、年进度、总进度的原则。 在工程质量控制方面，采取事前提醒、事中控制、事后强化验收的原则，监理工作主动进行，以预防为主，对承包商资质进行审查，重点审查企业注册证明和技术等级，交验有关证件（复印件），了解技术力量简况，主要施工经历等，检查水泥、钢筋等原材料和商品砼的供应情况，同时在分部分项工程开工前以监理例会、监理工作联系单等形式提示承包商应该注意的问题。 根据工程特点及影响工程质量的关键部位，审核承包人提交的施工组织设计，并针对其不足之处提出改进意见，核查进厂材料的原始凭证、检测报告等质量证明文件。 进行事前控制，确保工程质量事故不发生或发生在萌芽状态，是我们监理工作的重中之重。例如：冬季施工前，对砼浇灌、钢筋焊接等不易保证工程质量的分项工程，我们提前要求施工单位提供冬季施工方案，我们根据天津地区的历史资料和相关规

施工监理工作总结

两水工商所施工监理工作总结 陇南诚信工程监理咨询有限公司受武都区工商分局委托，对两水工商所单位工程实施施工阶段监理。本工程于2012年9月19日开工，于2013年5月30日进行了工程预验收。监理单位已完成委托监理合同中约定的工作内容，现对本工程的施工监理工作总结如下： 一、工程概况 本工程为3层建筑，抗震设防烈度为8度，防火等级为二级，屋面防水二级，设计使用年限50年。本工程总建筑面积511m2，房屋总高11.2m、3层。 基础工程采用独立基础。主体结构为框架结构，主体结构混凝土强度为C30，内外填充墙为空心砖砌筑，混合砂浆砌筑（强度等级为M7.5）。 屋面平屋面，沥青卷材防水层3mm，聚苯板保温层30mm，细石混凝土C25防水层25厚。 户内为初装修，墙面砂浆抹底层，墙漆，室内地面采用耐磨地板砖、梯间铁栏杆扶手、其余墙面白色乳胶漆罩面；阳台栏杆采用不锈钢栏杆，进户门为防盗安全门、外墙窗为6+12+6中空玻璃塑钢窗。 排水工程：室内排水管和雨水管采用PVC管材安装。 节能工程: 聚苯颗粒保温外墙，聚笨板保温隔热屋面、塑钢窗双层中空玻璃隔热保温层。给水与电气安装均按合同实施。 二、参建单位 建设单位：武都区工商分局

监理单位：陇南诚信工程监理咨询有限公司 设计单位：陇南市诚信勘察设计有限公司 勘察单位：陇南市诚信勘察设计有限公司 承包单位：陇南市博海建筑工程公司 三、质量监督单位：武都区质量监督站 四、监理组织及监理制度 陇南诚信工程监理咨询有限公司受武都区工商分局委托，按照相关法律、法规及委托监理合同的约定，根据建设施工承包合同、设计施工图及相关设计文件、相关技术规范的要求，对本工程的施工质量、进度实施监理。 1. 监理组织：陇南诚信工程监理咨询有限公司委派王钰同志为总监理工程师，赵福荣、王广文为现场监理工程师，组成两水工商所工程项目监理部。 2. 监理制度：按照《建设工程监理规范》（GB 50319—2000）及相关文件的要求,在本项目建立了设计交底及施工图会审制度、工程质量验收报验制度、施工组织设计（方案）报审制度、开（复）工报审制度、进场原材料、成品及半成品、构配件检验及见证取样送检制度、隐蔽工程验收制度、工程质量检验制度、工程阶段性验收和竣工验收制度、保证资料核查制度、现场会议制度等。 五、监理工作开展情况 （一）施工准备阶段 监理人员于施工准备阶段全部进入施工现场，对本工程项目监理工