二建考试练习题2Z202030 合同的效力

2Z202030 合同的效力

一、单项选择题

1.（）是指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。

A.合同成立

B.合同生效

C.合同变更

D.合同撤销

2.合同生效是法律认可合同效力，强调合同内容（）。

A.真实性

B.有效性

C.合法性

D.实用性

3.合同成立体现了（）。

A.法律的效力

B.国家的意志

C.当事人的意志

D.合同的效力

4.某人以某公司的名义与某团体订立合同，若该公司根本不存在，则（）。

A.该合同为效力待定合同

B.该合同为可变更合同

C.该合同为可撤销合同

D.该合同不能成立

5.（）时间关系到当事人何时受合同关系约束。

A.合同签订

B.合同成立

C.合同生效

D.合同变更

6.甲施工单位与乙水泥厂签订水泥采购合同，甲于2011年10月3日在合同书上签字盖章，乙于2011年10月6日在合同书上签字盖章，则该合同自（）时成立。

A.甲、乙协商一致

B.2011年10月3日

C.2011年10月6日

D.2011年10月10日

7.签订确认书时合同成立，此时，确认书具有最终正式（）的意义。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.生效

8.合同成立地点可能成为确定（）法院管辖的依据。

A.建设部管辖

B.公安部门管辖

C.法院管辖

D.政府管辖

9.（）生效的地点为合同成立的地点。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.合同

10.（）指合同具备生效条件而产生法律效力。

A.合同成立

B.合同生效

C.合同变更

D.合同撤销

11.若法人超越经营范围签订合同，但不违反法律、行政法规强制性规范，则（）。

A.仍认定合同无效

B.认定合同有效

C.须经人民法院审理得知是否有效

D.无法判定该合同是否有效

12.关于合同的生效要件，下列说法错误的是（）。

A.合同的表现形式也必须符合法律的规定

B.意思表示不真实的合同必然是无效合同

C.有效合同也不得损害社会公共利益

D.当事人必须具有相应的民事权利能力和行为能力

13.下述情况下不一定属于无效合同的是（）。

A.当事人意思表示不真实

B.损害社会公共利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.当事人在违背真实意思的情况下签订的合同，且对国家利益有损害

14.根据《合同法》，以下情形属于合同无效的是（）。（2011年真题）

A.当事人丧失履约能力

B.当事人对合同有重大误解

C.违反法律的强制性规定

D.违反法定的形式

15.关于无效合同的说法，错误的是（）。

二建法规第四章-建设工程合同和劳动合同法律制度

第四章建设工程合同和劳动合同法律制度 第一节建设工程合同制度 一、合同订立的原则：平等自愿公平诚信合法 合同分类 建设工程合同属于有名、双务、有偿、诺成、要式、主合同 建设工程合同种类：勘察、设计、施工合同（不包括监理合同） 合同的主要内容：当事人的名称或姓名和住所标的：财务劳务数量质量价款或报酬履行的期限、地点和方式违约责任解决争议的方法（合同无效不影响） 二、建设工程日期 1、开工日期：按约开工，承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期理由和要求，工程师应在接到延期申请后48小时内以书面形式答复承包人，48小时未答复的，视为同意延期。 2、暂停施工：工程师应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人实施处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复，未答复的，承包人可自行复工。 3、工期顺延：因一下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延： （1）发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件 （2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 （4）设计变更和工程量增加 （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气早餐停工累计超过8小时 （6）不可抗力 （7）专业条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况

4、竣工日期 （1）计划竣工日期：按约定日期 （2）实际竣工日期：（司法日期） 竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 三、工程款的支付： 1、合同价款的确定：固定价格、可调价格、成本加酬金合同 合同价款一般包括合同价款约定方式、预付工程款、工程进度款、工程鞠躬价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整情形等。 实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款 建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，可以采用总价方式确定合同价款紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，可以采用成本加酬金方式确定合同价款。 2、工程价款的支付和竣工结算 验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该建设工程 工程完工后，应当按照下列规定进行竣工结算： （1）承包方应当在工程完工后约定期限内提交竣工结算文件 （2）发包方应当在收到竣工结算文件好偶的约定期限内提出结算文件审核意见，预期未答复，按约定处理，没有约定的，竣工结算文件视为已被认可 有异议的，应当协商，协商不成，重新审核，审核应有异议，承包方1个月内，可申请调解，调解不成，可申请仲裁或提起诉讼（期限没有约定的，按国家规定，没有规定的，约定期限均为28日） 3、双方签字确定的竣工结算文件，应当作为决算的依据。发包方应按竣工结算文件及时支付竣工结算款 四、合同价款的调整（总结：主要是国家或发包方的原因） 1、发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形是合同价款的调整方法： （1）法律、法规、规章或国家有关政策变化影响合同价款的 （2）工程造价管理机构发布价格调整信息的 （3）经批准变更设计的 （4）发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的 （5）双方约定的其他因素

二级建造师法律法规

目录 建造师管理制度 法律体系和法的形式 民法 合同法 担保法 建筑法 招标投标法 建设工程质量管理条例 安全生产法 建设工程安全管理条例 劳动法 民事诉讼法 仲裁法 最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》 最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》 注册建造师管理规定 定义和一般规定* 注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，

不得以注册建造师的名义从事相关活动。 考点提示： （1）取得资格证书是取得注册证书和执业印章的前提； （2）未取得注册证书和执业印章的，可以担任小型项目的项目负责人； （3）项目负责人包括但不限于项目经理。 注册 取得资格证书的人员，经过注册方能以注册建造师的名义执业。 （一）初始注册 申请初始注册时应当具备以下条件： （一）取得资格证书； （二）受聘于一个相关单位； （三）达到继续教育要求； （四）没有本规定不予注册情形。 初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册*。 取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请（初审）。 ** 取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批，并送国务院建设主管部门备案。 考点提示： （1）资格证书签发后任何时候都可以提出初始注册申请，只不过3年之后才提出的，需要参加继续教育并取得相应证明； （2）注册不得由本人提出申请，必须由聘用单位提出申请，注意一级有初审程序，不是直接向建设部提出。 （二）延续注册 注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。 （三）变更注册* 在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。

(完整版)2019年二建施工管理真题及答案

一、单项选择题(共70题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是() A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【参考答案】A 2.施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 【参考答案】A 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为() A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【参考答案】A 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【参考答案】D 5.建设工程项目目标事前控制是指() A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C.定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 【参考答案】B 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的() A.调整管理方法和手段 B.调整项目组织结构 C.调整资金供给方式 D.调整施工方法 【参考答案】D 7.采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间值按()确定。 A最早开始时间 B.最迟完成时间减干扰时差 C.最早完成时间加自由时差 D.最迟开始时间

二建法律法规合同签订合同协议表格模板文档

第二章合同签订 签订合同是全过程索赔的起点。在激烈竞争的承包市场中，在签订合同前，承包人几乎没有话语权。 投标报价的策略：发包人的不规范行为；黑白合同：合同管理。 第一节投标签约 一、不平衡报价一承包人早收钱多收钱的关键策略 1、概念：承包人在投标报价过程中，在不增加总投标报价的前提卜?，提高先施工的某些分项的单价同时降低其他分项的单价，或若提高数量町能増加的某些分项的单价同时降低其他分项的单价，这是中标签约后早收钱多收钱的一种做法。 2、原理 该策略有效运用的前提是中标签约后参照合同单价估价的原则。 3、不平衡报价的要点 1）要准确预测分项数量的变动 2）分项单价变动幅度要合理 调整幅度不人于30%,否则发包人以显失公平要求变更单价。 二、废标应对一对中标难与难中标的无力抗争 1.废标的概念 经评标委员会评审，没有满足法律法规明确规定的条件和或没响应招标文件特别约定的要求而被否决，丧失了继续参加评审的资格。 废标情形： 1）资格后审不合格。 2）不交投标保证金。 3）无单位孟章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章。 4）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊无法辨认 5）多份投标未声明，一份投标多个报价。 6）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致 7）联合体投标未附联合体协议的。 8）以他人名义投标、串标、以行贿于?段谋取中标或以其他实弄虚作假 9）对投标报价町能低于个别成本，不能合理说明或不能提供相关材料，评标委员会认定的投标10）拒不澄清、说明或补正的投标人的投标。 11）未能在实质上对招标文件提出的所仃实质性要求和条件做出响应的投标 2、废标的救济 被牵强认定为废标后，投标人对以以要求招标人承担缔约过失贲任为由提起民事诉讼。 被牵强认定为废标后，投标人以招标程序违法为由提出投诉、复议甚至行政诉讼。虽然行政主管部门无权认定废标，但对招标有关主体在认定废标时的违法行为，有权监督。 缔约过失贵任赔偿范圉不能包括预期利益损失，只包括投标人遭受的直接损失，如标书制作费、差旅费等。 【典型案例】投标书被生顾认定为废标怎么办？ 2003年8月，南湖建总获悉九林公司森林公园逍路、隧道工程准备幷3标。2003年8月2 口，

2015二建真题答案

2015二建真题答案

2015二建建筑实务真题解析 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.关于民用建筑构造要求的说法，错误的是（）。 A.阳台、外窗、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆，其垂直栏杆间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m【参考答案】C 【鲁班解析】本题考查的是民用建筑的构造。室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。参见教材p4。 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法，正确的是（）。A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密 C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高【参考答案】B 【鲁班解析】本题考察的是多层砌体房屋的抗震结构措施。选项A房屋四角构造柱的截面适当增大；选项C构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿

过；选项D横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。参见教材P9、10 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（）。 A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力的固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm时，不应设置箍筋【参考答案】A 【鲁班解析】本题考查的是钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求。当梁的截面]高度小于150mm时，不应设置箍筋；箍筋主要是承担剪力的，在构造上还能固定受力钢筋的位置。箍筋的直径最小可采用6mm。参见教材P20。 4.钢筋混凝土的优点不包括（）。A.抗压性好B.耐久性好C.韧性好D.可塑性好【参考答案】C 【鲁班解析】本题考查的是钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求。钢筋混凝土的优点：就地取材、耐久性好、整体性好、可模性好、耐火性好。参见教材P19。 5.关于混凝土外加剂的说法，错误的是（）。A.掺入适当减水剂能改善混凝土的耐久性 B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂

2019二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全

2019二级建造师法律法规复习重点 第一章建造师管理制度 第一节建造师管理制度 一、注册管理 概念： 注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书 按规定注册取得注册职业证书和职业印章 的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。 （言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任） 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（ C ） A 在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（ C ） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书，通过注册以建造师的名义执业。 （一）注册申请 注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。核发 证书后30日内报国务院建设主管部门备案。 2006年1 名参加二级建造师考试，2007年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某（ D ） A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。

(完整版)2019二建建筑实务真题

2019二建建筑实务真题 1.下列功能房间中，严禁设置在地下室的是（）。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是（）。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 3.下列装饰构造中，通常按线荷载考虑的是（）。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 4.针对无垫层，直接接触土体浇筑的构件，一般情况下，其最小保护层厚度是（）。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 5.符号“”代表的牌号是（）。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 6.下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是（）。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I42.5 D.P·Ⅱ42.5 7.在楼层内进行距离测量时，最常用的器具是（）。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 8.一般情况下，后浇带混凝土的最低养护时间是（）。 A.3d B.7d C.14d D.21d 9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法，正确的是（）。

A.每工作班至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 10.关于玻璃幕墙工程的说法，正确的是（）。 A.采用胶缝传力的，胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 11.根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011，可作为进入冬期施工期限判定标准的是（）。 A.室外日最低温度连续5d低于5℃ B.室外日平均温度连续5d低于5℃ C.黄河以南地区11月底至次年2月底 D.黄河以北地区11月中至次年3月中 12.下列内容中，不属于绿色施工“四节”范畴的是（）。 A.节约能源 B.节约用地 C.节的用水 D.节约用工 13.下列动火作业中，属于三级动火的是（）。 A.焊接工地围挡 B.地下室内焊接管道 C.作业层钢筋焊接 D.木工棚附近切割作业 14.针对市区主要路段的施工现场，其围挡高度至少应为（）。 A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5m 15.一般情况下，夜间施工的时段是（）。 A.当日18时至午夜24时 B.当日18时至次日8时 C.当日20时至次日6时 D.当日22时至次日6时 16.下列标志类型中，不属于施工现场安全标志的是（） A.禁止标志 B.警告标志 C.宣传标志 D.提示标志 17.关于检验批验收组织的说法，正确的是（）。 A.由施工单位专业工长组织 B.由总监理工程师组织 C.由施工单位专业质检员组织

二建【法规】 相关合同制度_l练习题0403

2Z204030 相关合同制度 一、单项选择题 1、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。 A、甲应支付相应部分报酬 B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲应支付全部约定报酬 D、甲不用赔偿乙的损失 2、经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）。 A、第三人就完成的工作成果向定作人负责 B、承揽人不再承担责任 C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任 D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责 3、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对上述项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对此，下列说法中错误的是（）。 A、丙无权要求开发商履行合同 B、丙可以要求乙履行合同 C、乙可以要求开发商履行合同 D、乙应向丙披露委托人 4、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力（）；因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力（）。 A、不及于从物，不及于主物 B、及于从物，及于主物 C、及于从物，不及于主物 D、不及于从物，及于主物 5、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。 A、乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担 B、甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担 C、甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担 D、丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担 6、因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，下列错误的说法是（）。 A、买受人可以拒绝接受标的物 B、买受可以解除合同 C、买受人拒收的，标的物毁损的风险由出卖人承担 D、买受人可以决绝接受标的物，但是不得解除合同 7、承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，（）。 A、由第三人向定作人承担所有责任

完整word版,二建法规资料

专题一：法律基础和法人制度教材体系 2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201020 建设工程法人制度 2Z201030 建设工程代理制度 2Z201040 建设工程物权制度 2Z201050 建设工程债权制度 2Z201060 建设工程知识产权制度 2Z201070 建设工程担保制度 2Z201080 建设工程保险制度 2Z201090 建设工程法律责任制度 2Z202000 施工许可法律制度 2Z202010 建设工程施工许可制度 2Z202020 施工企业从业资格制度 2Z202030 建造师注册执业制度 2Z203000 建设工程发承包法律制度 2Z203010 建设工程招标投标制度 2Z203020 建设工程承包制度 2Z203030 建筑市场信用体系建设 2Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度 2Z204010 建设工程合同制度 2Z204020 劳动合同及劳动关系制度 2Z204030 相关合同制度 2Z205000 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度2Z205010 施工现场环境保护制度 2Z205020 施工节约能源制度 2Z205030 施工文物保护制度 2Z206000 建设工程安全生产法律制度 2Z206010 施工安全生产许可证制度

2Z206020 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度 2Z206030 施工现场安全防护制度 2Z206040 施工安全事故的应急救援与调查处理 2Z206050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 2Z207000 建设工程质量法律制度 2Z207010 工程建设标准 2Z207020 施工单位的质量责任和义务 2Z207030 建设单位及相关单位的质量责任和义务 2Z207040 建设工程竣工验收制度 2Z207050 建设工程质量保修制度 2Z208000 解决建设工程纠纷法律制度 2Z208010 建设工程纠纷主要种类和法律解决途径 2Z208020 民事诉讼制度 2Z208030 仲裁制度 2Z208040 调解与和解制度 2Z208050 行政强制、行政复议和行政诉讼制度 2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201011 法律体系的基本框架 法律部门包含的主要法律（见表1-1）。（2013单、2014单、2017多）

二建《管理》真题及参考答案

2017年二级建造师考试真题 《建设工程施工管理》 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的（）。 A．投资目标 B．成本目标 C．财务目标 D．经营目标 【参考答案】B 2．甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是（）。 A．甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B．丙企业只听从业主的指令 C．丙企业只听从乙企业的指令 D．甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【参考答案】D 3．某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部队该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是（）。 A．检查 B．执行 C．决策 D．计划 【参考答案】C 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（） A．物质流程组织 B．管理工程流程组织 C．信息处理工程流程组织 D．施工工作流程组织 【参考答案】B 5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（）的内容。 A．施工部署 B．施工方案 C．安全施工专项方案 D．施工平面图 【参考答案】D 6、项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（） A．落实管理人员责任 B．优化工程流程 C．改进施工方法 D．强化奖惩机制

二建模拟试题一

二级建造师《建设工程施工管理》 模拟试题（一） 一．单项选择题（共90题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过( D )使项目目标得以实现。 A．项目策划和项目组织 B．项目控制和项目协调 C．项目组织和项目控制 D．项目策划和项目控制 2．建设项目决策阶段管理工作的主要任务是( D )。 A．项目策划 B．项目控制 C．通过管理使项目目标实现 D．项目定义 3．反映一个组织系统中各工作部门或各管理人员之间指令关系的组织工具是（ A ）。 A.组织结构模式 B．指令结构图 C．合同结构图 D．项目结构图 4．建设项目工程总承包的基本出发点是( B )。 A．借鉴工业生产组织的经验 B．实现建设生产过程的组织集成化 C．克服由于设计与施工的分离致使投资增加 D．克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度 5．某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是( B )。 A．编制资源需用量计划 B．编制施工总进度计划 C．编制施工准备工作计划 D．施工总平面图设计 6．某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所编制的施工组织设计属于( B )。 A．施工规划 B．单位工程施工组织设计 C．施工组织总设计 D．分部分项工程施工组织设计 7．下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是（ A ）。 A．事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 B．目标出现偏离时采取纠偏措施 C．进行目标的实际值与计划值的比较 D．分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因 8．某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（ C ）。 A．按照成本控制的要求收集施工成本的实际值 B．找出偏差，采取纠偏措施 C．施工成本目标的逐层分解 D．定期对施工成本的计划值和实际值进行比较 9．下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是（ C ）。 A．自行决定是否分包及选择分包企业 B．编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位

2018年二建《法律法规》考试真题附答案解析

2018二建《法律法规》考试真题及答案解析（完整版） 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三类P8 2.关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C

【解析】A选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13 B选项错误，熟人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。P11 C选项正确，作为被代理人或代理人的法人、非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12 D选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。P14 3.关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村士地承包经营者同意、土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有、使用、收益、处分四项权能。不可以是同一人P16 B选项错误，用益物权对他人的物的占有、使用、收益权。不可以是该物的所有权人。P16

(完整版)2019二建考试市政实务真题及答案解析

一、单项选择题(共20题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是（）。 A.双向快速路 B.三向上下路 C.单向次干路 D.单向支路 希赛答案：A 希赛解析：2019年教材P1页。考核道路分级，必须设置中间分隔带的就是快速路。 2.下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（）。 A.中面层 B.下面层 C. 基层

D.垫层 希赛答案：D 希赛解析：沥青路面分为面层、基层和垫层。直接与土路基接触的垫层，改善湿度和温度。2019年教材P2. 3.多孔标准跨径总长为500m 的桥梁属于（）。 A.特大桥 B. 大桥 C. 中桥 D.小桥 希赛答案：B 希赛解析：2019年教材P34，多孔跨径桥8-30-100-1000，分别是小桥、中桥、大桥和特大桥。 4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是（）。 A.侧模应在预应力张拉前拆除

B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落 希赛答案：A 希赛解析：C错误，模板应该先支后拆、后支先拆。D错误，支座应该从跨中向支座方向循环卸落。 5.钢筋与钢板的T形连接,宣采用（） A.闪光对焊 B.电阻点焊 C.电弧焊 D.氯弧焊 希赛答案：C 希赛解析：2019年教材38页，( 6 )钢筋与钢板的T形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。

6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。 A.框架 B.单拱 C.双拱 D.三拱 希赛答案：A 希赛解析：2019年教材P78页。质锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站，视地层条件、施工方法及其使用要求的不同，可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站 7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋（） A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接

二建《法规》重要考点：建设工程合同和劳动合同法律制度

二建《法规》重要考点：建设工程合同和劳动合同法律制度2Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度 学习本部分的主要内容有:要约与承诺;工程工期和支付价款的规定;无效合同与效力待定合同;合同的变更;合同权利义务的转让;可撤销合同;合同解除的法定情形和程序;违约责任及违约责任的免除;劳动保护的规定;劳动争议的解决;承揽合同;委托合同建设工程赔偿损失的规定;建设工程合同示范文本的使用与法律地位;建设工程合同发承包双方的主要义务;合法用工方式与违法用工模式的规定;工伤处理的规定;劳动者的工作时间和休息休假;劳动者的工资;劳动者的社会保险与福利;融资租赁合同的法律规定? 2Z204010 建设工程合同制度 2Z204011 建设工程施工合同的法定形式和内容 一?建设工程施工合同的法定形式 《合同法》规定,当事人订立合同,有书面形式?口头形式和其他形式?法律?行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式?当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式?《合同法》明确规定,建设工程施工合同应当采用书面形式? 二?建设工程施工合同承包方的主要义务 1.不得转包和违法分包工程 承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人,不得将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人?禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位?禁止分包单位将其承包的工程再分包? 2.自行完成建设工程主体结构施工 建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成?承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的,该分包合同无效? 3.接受发包人有关检查 4.交付竣工验收合格的建设工程 5.建设工程质量不符合约定的无偿修理 2Z204012 建设工程工期和支付价款的规定 一?建设工程工期 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工?承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,下同)提出延期开工的理由和要求?工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人?工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延?工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延

二建公路试题及答案

2018年二建公路真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。句题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是() A.湿粘土 B.膨土 C.红粘土 D.粉质土 答案：D P3 2.袋装砂井施工工艺流程中，最后一步工艺是() A.埋砂袋头 B.机具移位 C.摊铺上层砂垫层 D.拨出套管 答案：C P20 3.关于击实试验法测定最佳含水量的说法，错误的是() A.用干法或湿法制备一组不同含水量的试样 B.制备好的土样应一次性倒入击实筒 C.计算各试样干密度，以干密度为纵坐标、含水量为横坐标绘制

曲线 D.当试样中有大于规定的颗粒，应先取出大颗粒，其百分率合格后，再对剩余试样进行击实试验 答案：D P3 4.不能用于二级和二级以上公路高级路面基层的是() A.水泥稳定细粒土 B.水泥稳定煤矸石 C.水泥稳定碎石土 C.水泥稳定砂砾 答案：A P44 5.公路无机结合料稳定碎石基层施工中，其拌和工艺和摊铺工艺推荐采用() A.集中厂拌和摊铺机摊铺 B.人工路拌和摊铺机摊铺 C.人工路拌和推土机摊铺 D.集中厂拌和推土机摊铺 答案：A P50-51 6.混凝土抗折强度的试验步骤包括：①试件的成型和养护;②标记试件;③试 件外观检查、修整;④加载试验;⑤整理试验数据、提供试验报告。

正确的顺序 为() A.①→②→③→④→⑤ B.①→③→②→④→⑤ C.①→③→④→②→⑤ D.①→②→④→③→⑤ 答案：B P101 7.关于高性能混凝土使用的减水剂性能的要求，错误的是() A.减水率低 B.坍落度损失小 C.能明显改善混凝土耐久性能 D.与水泥相容性好 答案：A P138 8.关于圆管涵施工要求的说法，正确的是()。 A.管节不得现场就地制造 B.当管壁厚度不一致时，应调整高度使内壁齐平 C.管接口处不得使用沥青填塞 D.每节管底出现反坡的坡度应小于3° 答案：B P144-145

二建法规、管理、实务

二建法规、管理、实务考试记忆重点总结 法规（112条）：1、发明专利权期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。 2、普通诉讼时效期间通常为2年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为1年，涉外诉讼4年。 3、从权利被侵害之日起超20年的，人民法院不予保护。 4、在诉讼时效期间的最后6个月内，诉讼才可以终止。 5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。 6、建设单位领取施工许可证3个月内开工，延期以两次为限，每次不超过 3个月，中止施工满一年，核验许可证，因故不能按期开工超过六个月的，重新办理开工报告。 7、勘察分综合（甲级），行业（甲乙丙级），设计分综合（甲级），行业专业（甲乙丙丁级），监理分综合（不分级）、事务（不分级）、专业级（甲乙2丙3）。 8、招标人和中标人应在30日内签订书面合同。 9、招标人一般在15日内确定中标人，最迟30日。 10、履约保证金不得超过中标合同金额的10%。 11、招标人与中标人在签合同后5个工作日内，向未中标人退保证金。 12、招标文件发售时间最少5个工作日。 13、招标人澄清或修改招标文件要在投标文件提交前15天，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日至少20天。 14、工程招标代理分为甲、乙（1亿）、暂定级（6000万以下）。 15、从业人员超300人，应设专职安全员。 16、特重大30人以上死亡，或100人重伤，1亿元经济损失，罚200-500万，重大10-30人死亡，50-100人重伤，5000万到1亿损失，罚50-200万，较大3-10人死亡，10-50重伤，1000万-5000万损失，罚20-50万，一般，3人以下，10人以下重伤，1000万以下损失，罚10-20万。 17、安全事故发生后应于1小时内向县级以上人民政府安全生产监督部门报告，质量事故24小时内报告。 18、事故每级上报时间不超过2小时。 19、自事故发生之日超30日内，伤亡人数有变化的，应补报，道路，火灾事故有变化7天内上报。 20、事故调查级60日内出报告，可延长60天，共120天。 21、重大事故，较大事故，一般事故，人民政府收到报告15日内批复，特重大事故30日内批复，延长时间30天，从事故调查到处理最长不超过180天（半年）。 22、建设单位应自开工报告批准15日内，安全施工措施进行备案。 23、建设单位在拆除工程15日前，报备。 24、在建建筑工程和不动产在抵押时才要登记，不动产只有登记了才产生效力，在建船舶可以抵押但是不要登记的。 25、土地所有权不能抵押，有可能是集体土地。 26、抵押权对承租人效力只要看谁在先利在谁就行了，比较时间早的就行了，不用看其它的。

2020二建实务真题及答案完整版

1.建筑高度 60 米的住宅属于( )。 A.单层建筑 B.多层建筑 C.高层建筑 D.超高层建筑 【答案】C 2.学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是( )m。 A.0.90 B.1.05 C.1.10 D.1.20 【答案】D 3.装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯，其荷载类别属于( )。 A.面荷载 B.线荷载 C.集中荷载 D.特殊荷载 【答案】C 4.钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为( )。 A.固定铰支座 B.可动铰支座 C.固定支座 D.弹性支座 【答案】B

5.常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是( )。 A.减水剂 B.防水剂 C.混凝剂 D.膨胀剂 【答案】A 6. 木材湿胀后，可使木材( )。 A.翘曲 B.表面鼓凸 C.开裂 D.接榫松动 【答案】B 7.具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是( )。 A.夹层玻璃 B.中空玻璃 C.钢化玻璃 D.Low E 玻璃 【答案】B 8.土方回填工程中，根据压实机具确定的施工参数是( )。 A.土料性质 B.土料含水率 C.压实系数 D.虚铺厚度

【答案】D 9.基坑验槽中，对于基底以下不可见部位的土层，通常采用的方法是 ( )。 A.钎探法 B.贯入仪检测法 C.轻型动力触探法 D.观察法 【答案】A 10.施工测量中，测量角度的仪器是( )。 A.水准仪 B.钢尺 C.经纬仪 D.激光铅直仪 【答案】C 11.目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是( )连接。 A.挤压套筒 B.镦粗直螺纹套筒 C.剥肋滚压直螺纹套筒 D.锥螺纹套筒 【答案】C 12. 常用于防水混凝土的水泥品种是( )。 A.矿渣硅酸盐水泥 B.粉煤灰硅酸盐水泥 C.火山灰硅酸盐水泥

二建-法规建设工程合同和劳动合同法律制度(三)

劳动保护的规定 【母题】（3） 1.劳动者的工作时间和工资如何规定？ 2.女职工和未成年工的劳动保护如何规定？怎样区分？ 3.社会保险的具体规定如何？如何区分缴纳主体？ 【例题·多选】下列用工方式中，属于违法用工的有（）。【★★★】 A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬 B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同 C.施工企业与工人签订劳动合同，约定由工人支付各项社会保险费用 D.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同 E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假 【答案】CE 【解析】A正确，为合法用工方式，为临时性用工方式。B正确，D正确，劳务派遣单位与被派遣 劳动者应当订立劳动合同。C错误，用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的，劳动合同无 效或者部分无效。E错误，《劳动法》规定，用人单位在下列节日期间应当依法安排劳动者休假：（1）元旦；（2）春节；（3）国际劳动节；（4）国庆节；（5）法律、法规规定的其他休假节日。目前，法律、法规规定的其他休假节日有：全体公民放假的节日是清明节、端午节和中秋节；部分公民放假的节日 及纪念日是妇女节、青年节、儿童节、中国人民解放军建军纪念日。 【考点来源】2Z204024劳动保护的规定 【例题·单选】以下关于未成年工的特殊劳动保护的说法，正确的是（）。【★★】 A.禁止安排未成年工从事3级体力劳动强度的劳动 B.禁止用人单位招收未满18周岁的未成年人 C.用人单位招收未成年工，应当向所在地县级以上劳动行政部门办理登记 D.未成年工的工作时间应当比正常劳动者减半 【答案】C 【解析】《劳动法》规定，禁止未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第 4级体力劳动 强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。所以A错误；《劳动法》规定的未成年工年龄为年满16岁未满18 岁，所以 B选项错误；《劳动法》规定对未成年工实行缩短工作时间，但并未规定为正常工作时间的 一半，所以 D选项错误。《劳动法》规定用人单位招收未成年工，应当向所在地县级以上劳动行政部 门办理登记，因此，答案C正确。 【考点来源】2Z204024劳动保护的规定 【例题·多选】根据《劳动法》，关于妇女、未成年工劳动保护的说法，正确的有（）。【★★★】 A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年工从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动 【答案】ACE 【解析】《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿 山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未 成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第 4级体力 劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规 定的第3级体力劳动强度的劳动。B、D选项错误。 【考点来源】2Z204024劳动保护的规定 第1页/共7页

二建练习题及答案

二建练习题及答案 。 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 41 下列引发工程质量事故的原因，属于技术原因的是( )。 A.监理人员不到位 B.检测设备配备不齐 C.检验制度不严密 D.结构设计计算错误 【答案】D 42 某施工机械的产量定额为2.56(100m3/台班)，与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为( )32日

/100m3。 A.0.016 B.1.563 C.10.24 D.0.391 【答案】B 【解析】与该机械配合的人工时间定额应为4/2.56=1.563(/2日/100m。)。 43 为了避免或减少污染物向工地外扩散，施工现场外围围挡不得低于( )m。 A.1.5 B.1.8 C.2.0 D.2.5 【答案】B

【解析】施工现场文明施工要求为了避免或减少大气污染物向工地外扩散，围挡不得低于1.8m，但是在城市主要路段旁应当高于2.5m。 44 在工程施工索赔中，可索赔的企业管理费不包括( )。 A.交通设施费 B.财务管理费 C.办公费 D.企业领导人员赴工地检查指导工作的开支 【答案】A 【解析】本题涉及的考点是索赔费用的组成。管理费索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

45 在检验批质量验收时，对检验批的质量起决定性影响的检验项目是( )。 A.主控项目 B.资料检查 C.一般项目 D.观感质量 【答案】A 【解析】本题涉及的考点是检验批的质量验收。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此，必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。 46 建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使( )。 A.环境能够服务于人类、经济、社会的发展