招投标考试试题库.
(完整版)招投标试题及答案_-
工程招投标试题 班级姓名学号： 一、单项选择（每题2分，共计80分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。 A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标 B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是( A )。 A．5万元投标保证金不予退还B．5万元投标保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还 D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半 4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是( B )。 A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标 C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D ）日。 A、7 B、10 C、15 D、20 6、投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万元人民币。 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（ B ）为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( D )的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9、招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( C )起计算。 A、发布招标公告 B、发售招标文件 C、提交投标文件截止日 D、投标报名 10、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法( A )。 A、重新招标 B、重新开标 C、重新组织专家评标 D、重新备案本文 11、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，
人民共和国招标投标法考试试题及答案
中华人民共和国招标投标法考试试题 一、填空题每空1分30分 1.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何 方式规避招标。 2.招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。 3.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投 标。 4.邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投 标。 5.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。 6.招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点 和时间以及获取招标文件的办法等事项。 7.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在 投标人的其他内容。 8.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要 求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 9.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文 件截止之日止，最短不得少于二十日。 10.招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人 与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。 11.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投 标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。 12.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 13.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招 标人委托的公证机构检查并公证. 14.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济 等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专
招投标考试题库[1]
资源公司招投标法考试题库 一、单项选择题（共53题） ?1、《招标投标法》依据国家惯例的普遍规定，招标投标活动应当遵循公开、（）的原则。 A. 独立、自主和诚实信用 B.独立、公正和护公共利益 C.公平、公正和诚实信用 D.公平、公正和维护公共利益 ?2、根据《招标投标法》的有关规定，下列项目不属于必须招标范围的是（）。 A. 某高速公路工程 B. 国家博物馆的修葺工程 C. 2008年奥运会的游泳馆建设项目 D. 王某给自己盖的别墅 ?3、某批使用国有资金，单项采购金额130万元的工程货物应采用的采购方式为（）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.单一来源采购 D.竞争性谈判 ?4、对于国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直 辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，招标人（）。 A、可选择邀请招标方式 B选择邀请招标方式应经批准 C可选择竞争性谈判方式 D可选择单一来源采购方式 ?5、公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 A、不特定 B、特定 C、招标公告 D、招标邀请书 ?6、邀请招标是指招标人以（）的方式邀请特定的法人或者其他组织。 A、不特定 B、特定
C招标公告D、投标邀请书 ?7、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。 A、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事 C任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 D建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构 ? 8关于招标代理的说法正确的是（）。 A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准 B、招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定 C、招标人有权自行选择招标代理机构 D如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜? 9、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（）关系或者其他利益关系。 A、行政 B、经济 C隶属D、直接利益 ? 10、《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标 公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A. 国家指定 B. 业主指定 C. 当地政府指定 D. 建设主管部门指定 ?11、根据《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备条件的法人或其他组织发出投标邀请书。 A. 2 B.3 C.5 D.6 ? 12、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据《招标投标法》，这个规定违反了（）原则。 A、公开 B、公平 C公正D、诚实信用
工程招投标试题2及答案
《工程招投标与合同管理》试题2 一、单项选择题 1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同 2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（B）前， 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 B．投标截止时间 3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（B）。 B．①③②⑥⑤④ 4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（B）为依据。 B．实际工程量 5．以下不属于投标文件的内容是（D） D．技术规范 6．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。 C．同一时间公开 7．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（A）在确定中标结果之前就不可以公开。A．评标委员会成员名单 8．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（A）。 A．以单价金额为准 9．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（D）来完成。 D．该建设单位依法组建的评标委员会 10．评标委员会为（A）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。 A．5，2/3 11．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（D）。 D．700万元 12．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上的，必须进行招标。 D．50 13．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 B．15 14．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（D）形式予以确认。 D．书面 15．提交投标文件的投标人少于（B）个的，招标人应当依法重新招标。
招投标法学习试题
招投标法知识试题库 招投标法单项选择题 1．《中华人民共和国招标投标法》的立法目的是（D ） ①保护国家利益、社会公共利益 ②保护招投标当事人的合法权益 ③提高经济效益 ④保证项目质量 A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④ 2.招投标活动的原则是（C ） A.公开、公平、公正 B.公开、公正、诚实信用 C.公开、公平、公正、诚实信用 D.公平、公正、诚实信用 3.对于招标方式的分类正确的是（C ） A.公开招标和代理招标 B.邀请招标和自行招标 C.公开招标和邀请招标 D.公开招标和自行招标 4.工程招标代理机构资格分为（C ） A.甲级、乙级 页脚内容1
B.甲级、乙级、丙级 C.甲级、乙级、暂定级 D.甲级、乙级、丙级、暂定级 5.招标公告应包含下列哪些内容（B ） ①招标人的名称和地址 ②招标项目的性质 ③招标的数量 ④招标项目的实施地点和时间 ⑤获取招标文件的办法 A. ①②③⑤ B. ①②③④⑤ C.②③④⑤ D. ①③④⑤ 6.招标文件应包括下列哪些内容（D ） ①招标项目的技术要求 ②对投标人资格审查的标准 ③投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件 ④拟签订合同的主要条款 A. ①②③ B.②③④ C.①③④ D. ①②③④ 7.投标人应当具备承担招标项目的能力，通常包括下列哪些条件（A ） ①与招标文家要求相适应的人力、物力和财力 ②招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明 ③法律、法规规定的其他条件 页脚内容2
A. ①②③ B.②③ C.①③ D. ①② 8.下列有关联合体的描述正确的是（D ） A.两个法人即可组成一个联合体 B.联合体中有一方具备规定的相应资格条件即可 C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 9.下列说法正确的是（D ） A.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起二十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 C.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起二十五日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 D.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 10.有关开标的时间问题，描述正确的是( A ) A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 B.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间三个工作日后公开进行。 C.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间五个工作日后公开进行。 D.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间十个工作日后公开进行。 11.下列有关评标委员会的内容描述不正确的是( D ) A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。 页脚内容3
招投标法考试试题及答案(精选)
招投标法部分考试试题及答案 姓名部门分数 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（ A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（ C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（ D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4
《招投标与合同管理》试题(精)
《招投标与合同管理》试题 一、单选题（20小题，每题1分） 1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是（）。 A.法律主体 B.法律客体 C.法律内容 D.法律事实 2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。 但是，从 权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。 A.五年 B.十年 C.十五年 D.二十年 3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业 主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程 款的收回，承包商的诉讼时效为（）。 A.两年 B.一年 C.十八个月 D.六个月 4. 招标公告属于（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.不是要约、承诺，也不是要约邀请，只是一个普通的广告 5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四单位 参加投标，该投标行为是（）。 A. 要约 B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行 6. 根据合同法的规定，在一般情况下，未在要约规定的期限内发 出的承诺，属于（）。 A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法 7. 签订合同可以采用（）。 A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式 C. 书面或口头形式或其他形式 D. 只能是书面或口头形式 8. 下面的合同中属于委托代理的是（） A.业主与施工单位签订的施工合同 B.业主与监理单位签订的监理合同 C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同 D.业主与材料供应商签订的材料采购合同 9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同，在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下，（） A.该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担 B.该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担 C.该合同无效 D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 10. 某业主与某承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此，以下说法正确的是（） A.该合同有效 B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效 C.该合同无效 D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效 11. 合同的无效应当由（）确认。 A 仲裁机构 B 人民法院 C 合同管理机关 D 仲裁机构或人民法院
招投标期末试题含答案(三)
一、单选题 1.某关系社会公共利益的国家投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目(A )。 A.必须公开招标 B.必须邀请招标 C.可直接委托发包 D.必须聘请招标代理机构委托发包 2.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④旅行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（ D ）。 A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.③②④⑦①⑤⑧⑥ C.②③①④⑦⑤⑥⑧ D.④③②⑦①⑤⑧⑥ 3.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会完成评标后，应当( D )。 A.向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人 B.向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人 C.向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人 D.向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人 4.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ B ）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 A．5 B．15 C．20 D．30 5.指定分包商违约或延误的索赔属于（B）。 A.工期变更索赔 B.有关工程施工的索赔 C.关于价款方面的索赔 D.合同外索赔。 6.政府采购一般采用哪些方式进行招标：(D) ①公开招标②邀请招标③竞争性谈判④单一来源采购⑤询价 A.①②③ B.①②③④ C.①②④⑤ D.①②③④⑤ 7.投标人存在下列情况之一的，可视为投标无效的有（ C ） ①未按照招标文件的规定提交投标保证金的； ②投标文件按招标文件要求签署、盖章的；
招投标法试题及标准答案
、单项选择题 1. 下列施工工程不属于必须招标围的是（）。 A. 大型基础设施工程 B. 使用世界银行贷款建设工程 C. 政府投资的经济适用房建设工程 D. 施工主要技术采用特定专利的建设工程 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】：D 【答案解读】：选项ABC均属于必须招标的工程围。参见教材P42。 2. 《工程建设工程招标围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万人民币以上的，必须进行招标。 A. 20 B. 50 C. 150 D. 100 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】：D 【答案解读】：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100 万人民币以上的，必须进行招标。参见教材P42。 3. 《招投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标工程的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A. 国家指定 B. 业主指定 C. 当地政府指定 D. 监理机构指定 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】： A 【答案解读】：参见《建设工程法律法规选编》。 4. 按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程工程是（）。（2009 年真题） A. 施工企业在其施工资质许可围自建自用的工程 B. 属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C. 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D. 经济适用房工程 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】：D 【答案解读】：ABC属于可以不进行招标的工程建设工程。必须招标的工程围和规模标准：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程；（2）全部或者部 分使用国有资金投资或者国家融资的工程；（3）使用国际组织或者国外政府贷款、援助
《招投标》试题库
《工程招投标与合同管理》试题库 《工程招投标与合同管理》试题一 专业班级姓名学号______ 一、名词解释（每小题4，共16分） 1.业主 2.邀请招标 3.保险策略： 4.多方案报价法： 二、填空题（每空1.5分，共30分）
1.建设工程交易中心三项基本功能是:（）功能、（）功能和集中办公功能。 2.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是（）的资质管理，二是对（）的资格管理。 3.根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜，应具备（）和（）的能力。 4.根据《招标投标法》第十条规定:招标分为（）招标和（）招标。 5.投标单位的实力表现在（）方面的实力、（）方面的实力、（）方面的实力和（）方面的实力四个方面。 6.中标人确定后，招标人应当向（）发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。 7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标投标文件订立书面合同。 8.招标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以（）金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以（）金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 9.投标预备会，又称答疑会、标前会议，一般在现场踏勘之后（）天内举行。 10.《建设工程施工合同(示范文本) 》由（）、（）、（）三部分组成，并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个
附件。 三、单项选择题（每小题1分，共10分） 1. ( )是指具有专业化施工技术能力，主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。 A.施工总承包企业 B.专业承包企业 C.劳务分包企业 D.工程咨询企业 2.招标人采用邀请招标方式的，应当向( )个以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 A.二 B.三 C.四 D.五 3.招标人采用邀请招标的，只有接到（）的法人或组织才可以参加投标。 A.投标邀请书 B.招标协议 C.招标公告 D.合同意向书 4.招标控制价是招标工程的（）。 A.最低投标价 B.最高投标价 C.投资总价 D.合同期望价 5.投标组织包括组建投标机构和配备高素质的人才，投标机构应由( )人员组成。 A.经营管理类、专业技术类、商务金融类 B.投资管理类、专业技术类、商务金融类 C.经营管理类、投资管理类、商务金融类 D.经营管理类、专业技术类、投资管理类
招标投标法试题
招标投标法试题 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
山东省建设执法考试试题库 《中华人民共和国招标投标法》 一．单选题 1.下列施工项目不属于必须招标范围的是（D）。 A.大型基础设施项目 B.使用世界银行贷款建设项目 C.政府投资的经济适用房建设项目 D.施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（D）万人民币以上的，必须进行招标。 3.《招投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（A）的报刊.信息网络或者其他媒介公开发布。 A.国家指定 B.业主指定 C.当地政府指定 D.监理机构指定 4.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（D）。 A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D.经济适用房工程 5.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开原则，首先要求招标信息公开，其次，还要求（B）公开。 A.评标方式 B.招标投标过程 C.招标单位 D.投标单位 6.根据《招标投标法》及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是（D）。
A.某城市的地铁工程 B.国家博物馆的维修工程 C.某省的体育馆建设项目 D.张某给自己建的别墅 7.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（A）。 A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币 B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工 C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币 D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术 8.招标投标活动的（A）原则首先要求招标活动的信息公开。 A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用 9.投标保证金有效期应当超出投标有效期（C）。 天天天天 10.根据《招标投标法》的规定，投标保证金最高不得超过（C）万元人民 币。 11.投标保证金一般不得超过投标总价的（A）；但最高不得超过（）万元人民币。 % 80 % 80 % 60 % 60 12.关于联合体投标，下列表述中正确的是（C）。 A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力 B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同
工程项目招标与投标考试试题
一. 简述工程招标的程序及注意事项 答：（1）工程招标的程序: 招标预备时期招标时期决标成交时期，共三个时期，具体阐述如下： 1.1 招标预备时期: 从办理招标申请开始到发出招标广告或邀请批标函为止的时刻段。 申请批准招标→组建招标机构→选择招标方式→预备招标文件→编制标底； 1.2 招标时期:也是投标人的投标时期，从公布招标广告之日起到投标截止之日的时刻段。 公告承包商参加资格预审或发投标邀请函→对投标人进行资
格预审→发售投标文件→组织投标者考察现场→对招标文 件澄清和补遗→投标者提问→投标书的提交和接收； 1.3 决标成交时期: 从开标之日起到与中标人签订承包合同为止的时刻段。 开标→评标→授标。 （2）注意事项： 2.1.招标活动必须遵循“公开、公平、公正和老实信用”的原则，遵守有关法律和法规； 2.2.招标人不得向他人透露已猎取招标文件的潜在投标人的名 称、数量和可能阻碍公平竞争 的有关招投标的其它情况。招标人已设定标底的，标底必须保密； 2.3.招标人不得在招标文件中标明特定的厂商或特定的产品； 2.4.招标人不得以任何不合理的条件限制或排斥符合条件的潜在投标人； 2.5.招标人应同意投标人在截止投标前补充、修改或撤回已投标书。补充、修改部分视为 投标文件的组成部分，与已发出的投标文件具有同等的效力；
2.6.投标人少于3家时，不能保证必要的竞争性，原则上应重新招标。 2.7.施工招标项目工期超过12个月的，招标文件能够规定工程造价指数体系、价格调整 因素和调整方法； 2.8.招标文件中建设工期比工期定额缩短20%以上的，投标报价中能够计算赶工措施费； 2.9.投标预备时刻（即从开始发出招标文件之日起，至投标人提交投标文件截止之日止） 最短不得少于20天。 2.10.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算，投标保证金有效期应当超出投标 有效期30d； 2.11.招标文件中内容进行修改应当在招标文件规定提交投标文件截止时刻至少15d之前 通知所有投标人； 2.12.勘察现场一般安排在投标预备会议的前1~2天，投标预备会议可安排在发出招标文件 7d后28d以内进行。
中华人民共和国招标投标法实施条例解读试题及答案
《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读 1.建立信用制度的宗旨:要通过建立完善市场信用信息体系，充分发挥( B )对市场秩序和市场主体行为的监督作用。 A 企业 B 社会公众 C 政府单位 D 执法部门 2.在代理合同及收费中， ( C )应当与被委托的招标代理机构签订书面委托合同，合同约定的收费标准应当符合国家有关规定。 A 委托人 B 投标人 C 招标人 D 政府人员 3.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于( C)日。 A 1 B 2 C 3 D 4 4.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保
证金不得超过招标项目估算价的(B )%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 A 1 B 2 C 3 D 4 ======多选题部分 ====== 5.制定招标投标法实施条例的必要性( ABC ) A 增强招标投标法律制度可操作性的需要。 B 促进招投标市场规则统一的需要。 C 加强和改进招投标行政监督的需要。 D 缩短工程项目的建设工期 6.制定招标投标实施条例的基本原则( ABCD ) A 坚持遵守上位法的立法原则 B 坚持落实政府职能转变要求的立法原则 坚持可操作性和原则性相结合的立法原则 C D 坚持兼顾公平与效率的立法原则 7.行政监督管理体制的基本思路( ABC ) A 有权必有责 B 用权受监督 C 侵权须赔偿 D 权责分开
======判断题部分 ====== 8.招标投标法第三条所称的工程建设项目，是指工程以及与工程有关的货物和服务。对错 9.招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标 代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。对错 10.招标人可以依法对工程以及与工程有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须错对到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。进行招标的项目范围且达
工程招投标考试试题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分。共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台题目要求的请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或朱选均无分。 1．开标是指（C）。 A．给所有投标者打分 B．当众宣布中标者名单 C．把投标文件当众启封揭晓 D.打开投标文件 2．自招标文件发出，至接受投标文件的截止日期，不得短于（C）。 A．7天 B. 15天 C. 20天 D. 30天 3．业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（A） A．投标保证金 B．履约保证金 C．担保保证金 D.签约保证金 4．投标按性质分可分为（ C） A．风险标和盈利标 B.保险标和保本标
C. 风险标和保险标 D.盈利标和保险标 5.建设工程中的招标，在合同订立程序上称为（ A）。 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 6．投标文件一般情况下（ B）附带条件。 A．都带 B．不能带 C.上级批准可带 7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（ B ）承担。 A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同 8．《中华人民共和国招标投标法》自（ C ）开始施行。 A．1999年10月1日 B．1999年12月1日 C．2000年1月1日 D．2000年3月1日 9．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应（ B ）。 A．赔偿损失 B．双倍返回投标保证金 C．返回投标保证金 D．返回履约保证金 10．建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构依法实施（ D ）。 A．开标 B．评标 C．公证 D．监督 11．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于（ A ） A．3家 B．4家 C.5家 D．10家 12．一般的民用建筑或中小型工业项目都采用通用的规范设计。为了提高设计水平， 可以选择（ D ）。 A.直接发包 B.邀请招标 C.议标 D.公开招标 13．监理招标中，业主主要看中的是( C ) A.监理单位的资源 B.监理单位的报价 C.监理单位的技术水平 D.监理单位的信誉 14．中标通知书发出后，中标单位应与建设.单位签订工程承包合同。其时限为
招投标考试试题
七、招标投标法 1、在招投标活动中的所谓公平原则是指() A、对不同的投标者可采用不同的标准 B、对本系统与本系统以外的法人或者其他组织应采用不同的标准 C、对本地区与非本地法人或者其他组织应采用不同的标准 D、要求招标人严格按照规定的条件和程序办事，同等地对待每一个投标竞争者 【参考答案】D 【考点解析】公平原则与公正原则的区别 2、下列关于招投标活动中公开原则的叙述中，()是错误的。 A、首先要求进行招标活动的信息公开 B、开标的程序、评标的标准和程序、中标的结果等都应公开 C、开标的程序、中标的结果都应公开，但评标的标准和程序不能公开 D、招标公告必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布 【参考答案】C 【考点解析】公开原则 3、《建设工程勘察设计管理条例)规定，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目有许多种，但是()不能直接发包。 A、采用特定的专利或专有技术的 B、建筑艺术造型有特定要求的 C、需要进行危险作业的 D、国务院规定的其他工程建设的勘察设计 【参考答案】C 【考点解析】可以不招标的情形 4、抢险救灾紧急工程应采用()方式选择实施单位。 A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、直接委托 【参考答案】D 【考点解析】可以不招标的情形
5、按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为()。 A、指定招标和公开招标 B、全部招标和部分招标 C、公开招标、邀请招标和议标 D、公开招标和邀请招标 【参考答案】D 【考点解析】招标方式 6、在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。 A、50 B、100 C、150 D、200 【参考答案】B 【考点解析】必须招标的规模标准 7、下列建设项目中，可以不招标的是()。 A、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 B、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 C、个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 D、外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同 【参考答案】A 【考点解析】必须招标的规模标准 8、公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为()。 A、是否进行资格预审 B、是否组织现场考察 C、是否解答投标单位的质疑 D、是否公开开标 【参考答案】A 【考点解析】公开招标与邀请招标的区别 9、开标应在招标文件确定的()公开进行。
工程招投标概论试题模拟试题一
工程招投标概论试题模拟试题一 一、选择题（每小题2分，共20分） 1．在下列法律关系主体中，（）是法人。 A．施工企业 B．施工企业经理 C．个体工商户 D．施工企业分公司 2．建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间从（）时起算。 A．订立施工合同 B．工程完工 C．约定应当支付工程款 D．工程通过竣工验收 3．我国《合同法》规定，在合同订立过程中，要约自（）时生效 A．到达受要约人 B．要约人发生 C．受要约人真正了解 D．合同订立 4．在下列几种情形中，（）合同是可撤消的合同。 A．损害公共利益的 B．以合法活动掩盖非法目的 C．恶意串通损害国家、集体或第三人利益 D．因重大误解而订立的 5．仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依据民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。 A．当地人民政府 B．人民法院 C．仲裁委员会 D．调解委员会 6．如果承包人要求延期开工，应当由（）批准 A．发包人 B．工程师 C．承包人代表 D．建设行政主管部门 7．公开招标设置资格预审程序的目的是（） A．减少评标工作量 B．鼓励更多的承包商参加投标 C．选取中标人 D．迫使投标单位降低投标报价 8．某工程由甲方供应建筑材料，在施工过程中曾得到监理工程师质量认可的部分工程，竣工验收时发现未达到合同中约定的标准。由于施工质量缺陷位于工程的次要部位，不影响工程的使用，监理工程师征得甲方同意后作出不需返工的决定。对此缺陷工程的处理为（） A．乙方不承担责任，按合同约定的承包价结算。 B．在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费和施工承包价。 C．在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费。 D．双方协商后扣除一定幅度的承包价。 9．对一个邀请招标的工程，必须向（）以上的潜在投标人发生邀请。 A．2家 B．3家 C．5家 D．7家 10．施工合同文本中规定，索赔事件发生后（）内，承包人应向工程师发生索赔意向通知书。 A．14天 B．10天 C．28天 D．56天 得分 评卷人 二、判断题（每题1分，共10分） 1．建筑工程合同是属要物合同。（） 2．投标文件属要约，而中标通知书属承诺。（） 3．抵押人不履行合同义务时，抵押人可依法没收抵押物。（） 4．招标答疑上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。（） 5．施工招标时，某投标人的标书未按招标文件的规定进行编标报价，仅提出了优于招标文件的设计改进意见，实施方案和报价，则此投标书应被视为无效投标书。（） 写在协议条款内的工程系指包括永久工程和临时工程在内应由依据施工合同范本的规定，．6．
招投标的考试试题
招投标的考试试题 作者：XXX 日期：2020年6月7日 此文档格式为word，下载后可编辑修改。
考试参考题 一、是非题 1、中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人可以不予赔偿。(×) 2、招标代理服务费应由招标委托人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。(√) 3、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。(√) 4、七部委令第30号规定，投标保证金一般不得超过投标总报价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币。(√) 5、招标人要求中标人提供履约保证金或者其他形式的履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。(√) 6、由于发生意外交通事故，某投标人在招标文件要求提交投标
文件截止时间后送达的投标文件，招标人可以签收。(×) 7、投标偏差分为细微偏差和重大偏差，细微偏差不影响投标文件的有效性；重大偏差为未能对招标文件作出实质性响应，并作废标处理。(√) 8、各区县(自治县)人民政府可根据实际情况，规定本地区必须进行招标的具体范围和规模标准。(√) 9、依法必须进行招标的工程，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标投标情况的书面报告。√ 10、施工招标项目工期超过十二个月的，招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。(√) 11、投标活动依法由招标人负责。(×) 12、公开招标是邀请特定法人和其他组织投标。(×) 13、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。√ 14、投标函应由投标人填写的内容未填写或者不符合招标文件要求，应当视为未实质性响应招标文件。(√) 15、招标人根据项目实际情况，在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工程进行分包，应当在招标文件中载明。(√) 16、依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，不少于二十日。如果各投标人要求提前并作出承诺就可以提前开标。(×)
工程招投标及合同管理试题库
|《工程招投标及合同管理》习题参考答案 一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。 1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是（ C ）。 A施工单项合同估算价在100（200）万元人民币以上的； B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 （100）万元人民币以上的； C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50 万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。 2：强制招标的范围不包括（ D ） A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D个人投资的自住房屋建设项目。 3：下列关于联合体投标的说法中正确的是（ A ） A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。 B进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。 C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。 D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。(连带责任) 4下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是（） A工程量和工作范围比较明确 B工期短（一般不超过1 年） C变更较少的工程 D工程结构复杂的工程。 5 .编制投标文件的基本依据，就是 ( B ) A.招标说明书 B.招标文件 C.施工合同 D.勘察设计资料 6.公开招标是指招标人以___的方式邀请____的法人或者其他组织投标。 ( )
A.投标邀请书不特定 B.投标邀请书特定 C.招标公告不特定 D.招标公告特定 7.合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C ) A.履约担保金 B.履约保函 C.投标保证金 D.支付担保金 8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D ) A.报价低于成本 B.标书未密封 C.逾期送达 D.投标文件中有明显的文字错误 9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报__________些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________些。 ( ) A.高高 B.高低 C.低高 D.低低 10 .在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承发包双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施，__________承担由此发生的费用，延误的工期__________。( A ) A.发包人相应顺延 B.发包人不予顺延 C.承包人相应顺延 D.承包人不予顺延 11.合同分析后，合同管理人员应向各层管理者作__________，把合同责任具体地落实到各责任人和具体工作上。( C ) A.合同分解 B.合同变更 C.合同交底 D.合同控制 12.__是解决任何争执首先采用的最基本的，也是最常见、最有效的方法。( B ) A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 13.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( D ) A.要约邀请 B.要约引诱 C.要约 D.承诺 14.属于建设工程投标人的权利是( A ) A.确定自己的投标报价 B.接受招标投标管理机构监督 C.保证投标文件的真实性 D.对投标文件中的有关问题进行答疑